新塘镇卫山区幼儿园维修改造工程说课材料

新塘镇卫山区幼儿园维修改造工程

交易文件

建设单位：增城市新塘镇卫山区幼儿园

招标代理单位：广东省建东工程监理有限公司日期： 2014 年 8 月

目录

第一章、交易须知 (3)

一、交易须知前附表 (3)

二、交易须知修改表 (5)

三、交易须知通用条款 (6)

（一）交易文件 (6)

（二）报名及报名资料递交 (7)

（三）摇珠及合同签定 (8)

11第二章摇珠办法...................................................................................................................

一、摇珠办法修改表...............................................................................................................

11二、摇珠办法 (12)

第三章合同条款 (15)

第四章技术条件（工程建设标准） (16)

第五章图纸及勘察资料 (18)

第六章发包价及其工程量清单 (19)

第一章、交易须知

一、交易须知前附表

声明：本交易须知前附表使用GZZB交易文件范本，与范本不同之处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本表的组成部分，同其他部分具有同等效力。对范本《交易须知通用条款》和《摇珠

办法》可选择部分的选择使用，均已在本表中注明，通用条款可选择部分中未被本交易须知前附表选

择的部分无效。

项目内容说明与要求

1 定义建设单位（即发包人）：增城市新塘镇卫山区幼儿园招标代理：广东省建东工程监理有限公司

设计单位：广东中美建筑设计院有限公司

监理单位：广州穗科建设监理有限公司

2 工程名称新塘镇卫山区幼儿园维修改造工程

3 建设地点增城市新塘镇公园路一号

4 建设规模项目总投资30万元，建设内容包括： 1.更换厨房炉头； 2.教学楼内外墙翻新、更换窗户玻璃、各班大门、隔热层铁棚； 3.办公楼天面补漏；停车场、走廊更新阳铁棚，具体以施工图纸及工程量清单为准。

5 承包方式包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、项目措施费包干。

6 质量标准符合《工程施工质量验收规范》的合格标准

7 承包范围

按招标人提供的交易文件文件、全套施工图设计、设计说明及补充说明，完成本工程内容（具体以招标人所发施工图纸为准）。

8 工期要求 2014年月日计划开工，施工总期： 30 日历天。

9 资金来源财政资金

10 报名资料收取方

式

报名时建设单位收取报名资料，并进行资料核对，双方签字确认结果。

11 报价以及单价和

总价计算方式

工程量清单计价。按建设单位公布的发包价及其工程量清单作为承包

意向人的承包价及承包价的清单报价。

12 承包意向有效期 90 日历天（从报名截止之日计起）

13 领取发包价（含

工程量清单）及

图纸

由承包意向人自行在广州公共资源交易中心网站下载。

14 踏勘现场时间：自＿年＿月＿日起具备现场踏勘条件；

方式：建设单位不集中组织，由承包意向人自行踏勘；现场详细地点：

项目内容说明与要求

15 报名资料组成报名资料由资格文件、《承包意向承诺及声明函》、提交交易保证金凭证三部分组成。

16 报名资料份数一份。

17 报名的时间和地

点

1.报名起始时间：

2014年 8 月 25 日 23 时 59 分。截止时间：2014年 9 月 2 日

12 时 00 分。

2.地点：广州公共资源交易中心增城交易部。

3.上述时间是否有改变，请密切留意澄清的相关信息。

18 摇珠时间和地点1.摇珠时间：2014年 9 月 2 日 15 时 00 分

2.地点：广州公共资源交易中心增城交易部第2开标室。

3.上述时间及地点是否有改变，请密切留意澄清的相关信息。

19 履约担保承包人提供的履约保函为承包价款的10%。

20 发包价本项目发包价为人民币￥225004.04元，其中安全文明施工费为￥8868.1元, 余泥渣土运输与排放费为￥1476.59元。承包意向人填写的承包价及安全文明施工费、余泥渣土运输与排放费与以上金额不符的报名将被拒绝。

21 保修期按照《建设工程质量管理条例》规定

22 合同价款的调整

办法

按照相关合同条款执行

23 建设工程质量检

测管理办法

根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）第十二条规

定，建设工程质量、安全检测业务应由建设单位依法委托，不列入本

次交易范围。交易文件中与此条不一致的，以此条为准。

二、交易须知修改表

声明：本交易须知使用GZZB 交易文件范本的交易须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在

本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本交易文件中不再转录交易须知通用条款，请承包意向

人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址：）下载查阅。

条款号：修改类型：增加

现文：

条款号：修改类型：删除

原文：

条款号：3.4修改类型：修改

原文：承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳万元（注：交易保证金金额不超过发包价的2%）的交易保证金。交易保证金必须从其基本账户转出。

现文：承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳 0.4 万元（注：交易保证金金额不超过发包价的2%）的交易保证金。交易保证金必须从其基本账户转出。

条款号：12.2修改类型：修改

原文：发包通知书发出之日起30日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建设单位

将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市工程施工总承包小额工程企业库，且依法承担相

应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向

人民法院起诉

现文：发包通知书发出之日起30日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建设单位

将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市房屋建筑工程施工总承包小额工程企业库，且依法

承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，

可以向人民法院起诉

条款号： 13.2 修改类型：修改

原文：发包通知书发出之日起15日后，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位将解除

发包通知书，原承包人将被清除出广州市工程施工总承包小额工程企业库，且依法承担相应法律

责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法

院起诉。

现文：发包通知书发出之日起15日后，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位将解除

发包通知书，原承包人将被清除出广州市房屋建筑工程施工总承包小额工程企业库，且依法承担相

应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向

人民法院起诉。

注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。

（以下无正文）