电力安装工程施工合同范本

合集下载

电力安装人工合同范本3篇

电力安装人工合同范本3篇

电力安装人工合同范本3篇篇一电力安装人工合同范本甲方(委托方):____________________乙方(受托方):____________________合同编号:____________________一、合同背景甲方因业务发展需要,委托乙方进行电力安装工程的人工施工。

为确保双方合法权益,经甲乙双方友好协商,特制定本合同。

二、合同2. 工程地点:____________________3. 工程内容:(1)电力设备的安装与调试;(2)电缆敷设及接线;(3)配电柜、开关柜的安装与调试;(4)其他与本工程相关的辅助工作。

4. 工程期限:本工程合同工期为____天,自____年__月__日起至____年__月__日止。

如因甲方原因导致工期延误,双方协商一致可顺延工期。

5. 工程质量:乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和甲方要求,确保本工程质量达到优良标准。

如因乙方原因导致工程质量问题,乙方应承担相应的法律责任。

6. 工程费用:(1)人工费用:乙方报价为人民币(大写):____元整(小写):¥____元;(2)材料费用:甲方提供乙方所需材料,乙方负责材料的保管、使用;(3)其他费用:如乙方在本工程中发生的其他合理费用,经甲方确认后予以支付。

7. 付款方式:(1)甲方在本合同签订后3个工作日内支付乙方人工费用总额的30%作为预付款;(2)乙方完成本工程并通过甲方验收合格后,甲方支付乙方人工费用总额的50%;(3)乙方提交本工程结算报告,经甲方审核确认后,甲方支付乙方剩余的人工费用。

8. 违约责任:(1)如乙方未能在合同约定的工期内完成本工程,乙方应按每日__%的违约金向甲方支付;(2)如乙方未按照甲方要求完成本工程,甲方有权要求乙方重新施工,直至达到甲方要求,乙方应承担因此产生的费用;(3)如因乙方原因导致本工程质量问题,乙方应承担相应的法律责任。

9. 争议解决:本合同履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决。

电气安装工程施工合同5篇

电气安装工程施工合同5篇

电气安装工程施工合同5篇电气安装工程施工合同1发包方:承包方:根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的规定以及建筑工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同。

第一部分工程概况及承包范围1、工程名称:榆林基地二楼别墅工程2、工程地点:榆林段110国道南侧3、电气工程(强、弱电)安装工程内容及承包范围:a)照明系统:管路预留、预埋、穿线,灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。

b)动(电)力系统:管路及套管预留、预埋,电缆桥架安装,线缆敷设,配电设备安装及调试等施工图纸要求内容。

c)弱电系统(电视、电话、宽带网、监控):管路预留、预埋(含穿墙套管)及管路清扫等弱电专业施工队伍以外的施工图纸要求内容。

d)防雷接地系统乙方完成但不仅限于以上工作,所有与电气工程(强、弱电)有关的工作均由乙方完成。

第二部分工期、承包及付款方式1、合同签订之日起,按甲方要求,保证不耽误总体工期。

因不可抗力及甲乙双方以外的原因,导致工程停建,施工合同不能继续履行,可解除合同。

2、工程质量等级:合格。

第三部分承包方式、合同价款及结算方式1、承包方式:包工不包料采用甲方与乙方协商的价款:养殖区为8000元,二楼别墅为10000元进行竣工结算。

2、结算方式:包工不包料,中途按进度付款到50%,余款竣工验收合格后一次性付清。

第四部分双方一般责任1、甲方驻施工现场代表姓名:黄勇华2、乙方驻施工现场代表姓名:3、甲方工作:⑴委派工作人员为现场管理代表,监督检查工程质量、进度,负责设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜,组织对工程竣工验收,如需变更图纸或变更已施工的工程,甲方应通知乙方。

派专人协助乙方工程技术人员施工,负责与其他配套施工单位协调。

⑵甲方负责提供电源,保证施工需要。

⑶甲方提供与其他工程相关资料,组织与其他施工队协商。

4、乙方工作⑴向甲方代表提供进度表计划,并及时向甲方提交所需材料的量单及附材量单。

电力安装合同范本经典版8篇

电力安装合同范本经典版8篇

电力安装合同范本经典版8篇篇1甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,结合电力安装工程的实际情况,甲乙双方在平等、自愿的基础上,就甲方的电力安装事宜达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:__________电力安装工程。

2. 工程地点:__________。

3. 工程内容:__________。

具体安装内容包括但不限于电缆铺设、设备安装、调试及验收等。

二、合同总价及付款方式1. 本工程总造价为人民币______元(大写:______元整)。

此价格包含材料费、人工费、运输费等所有相关费用。

2. 付款方式:(1)合同签订后,甲方支付乙方工程总造价的______%作为预付款。

(2)设备进场后,甲方再支付乙方工程总造价的______%。

(3)工程安装完毕并经验收合格后,甲方支付乙方剩余款项。

(4)甲方预留工程总造价的______%作为质保金,质保期为______年,期满后无质量问题一次性付清。

三、工期及进度安排1. 工程开工日期:______年______月______日。

2. 工程竣工日期:______年______月______日。

3. 乙方必须严格按照进度计划施工,若因特殊原因需调整进度计划,应及时与甲方协商并取得甲方同意。

四、工程质量与验收1. 乙方应按照电力安装工程的相关规范和要求进行施工,确保工程质量。

2. 工程完工后,乙方应通知甲方进行验收。

甲方应在接到通知后的______个工作日内组织验收。

3. 若验收不合格,乙方应负责整改并承担相应费用。

若因甲方原因未能及时验收,则视为工程已经验收合格。

五、保修与维护1. 工程保修期为工程验收合格之日起______年。

保修期内,乙方负责免费维修因乙方原因造成的质量问题。

2. 保修期结束后,乙方提供有偿维修服务。

具体费用另行商定。

六、违约责任1. 若因甲方原因未按合同约定支付款项,甲方应按日向乙方支付逾期应付款的违约金。

农村电力安装合同范本

农村电力安装合同范本

农村电力安装合同范本合同编号:【合同编号】甲方:【甲方名称】地址:【甲方地址】联系人:【甲方联系人】联系电话:【甲方联系电话】乙方:【乙方名称】地址:【乙方地址】联系人:【乙方联系人】联系电话:【乙方联系电话】一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方就农村电力安装工程事项的权益、责任及约定事宜,维护双方合法权益,保障工程顺利、安全进行。

二、工程范围1.安装地点:【安装地点】;2.安装项目:【安装项目】;3.安装数量:【安装数量】;4.安装标准:按照国家电力规定和技术要求进行安装。

三、工程期限和工期1.工程期限:自合同签订之日起,至电力安装系统具备试运行条件并被甲方验收合格之日止;2.工程工期:【工程工期】个工作日。

四、合同价款和支付方式1.合同价款:合同总价款为【合同总价款】人民币(大写);2.支付方式:甲方按【支付方式】支付合同价款,乙方应提供相应的发票及资金开户名和账号。

五、合同约定事项1.甲方配合事项:甲方应提供安装场地、办理相关手续,确保施工顺利进行;2.乙方责任事项:乙方应按合同约定负责安装、调试、验收等工作,并提供售后服务和维护。

六、风险和违约责任1.如甲方未按时支付合同价款的,应承担按日【违约责任1】;2.如乙方未按合同约定时间完成工程的,应承担按日【违约责任2】;3.合同任何一方如存在违约行为,需承担因此造成的相应损失和法律责任。

七、合同终止1.合同终止应符合法律法规和合同约定的条件;2.合同终止后,双方应进行结算并解决相关权益问题。

八、争议解决1.对于因履行本合同发生的争议,双方应友好协商解决;2.如协商解决不成,争议应提交至【仲裁机构】进行仲裁,并以仲裁结果为最终裁决。

九、其他约定1.本合同正本为二份,甲乙双方各执一份;2.本合同自双方代表签字盖章之日起生效;3.本合同未尽事宜,由双方协商解决,并作为合同附件。

甲方(盖章):【甲方盖章】签字:_________________ 日期:_________________乙方(盖章):【乙方盖章】签字:_________________ 日期:_________________。

电力公司施工安装工程合同

电力公司施工安装工程合同

电力公司施工安装工程合同甲方(电力公司):_________乙方(承包商):_________鉴于甲方需要进行电力设施的施工安装工程,乙方具备相应的资质和能力完成上述工程,甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下合同条款:一、工程概述本工程位于_________(工程地点),涉及的主要工作内容包括_________(具体施工内容),旨在实现_________(工程目的)。

二、工程质量1. 乙方必须按照国家及行业相关标准和规范进行施工,确保工程质量达到甲方要求的标准。

2. 乙方应使用合格的材料和设备,不得使用假冒伪劣产品。

3. 工程完成后,应通过甲方或第三方的质量检测。

三、施工期限1. 本工程的施工开始日期为_________(开始日期),竣工日期为_________(竣工日期)。

2. 如遇不可抗力因素影响施工进度,乙方应及时通知甲方,并可协商调整工期。

四、安全管理1. 乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规,制定并执行安全生产管理制度。

2. 乙方应对施工人员进行安全教育培训,确保施工现场的安全。

3. 发生安全事故时,乙方应立即采取措施进行处理,并及时报告甲方。

五、合同价款1. 本工程的总价款为人民币_________元(大写:_________元整)。

2. 价款支付方式:_________(分期支付、一次性支付等)。

六、违约责任1. 如乙方未按合同约定时间、质量完成工程,应承担违约责任。

2. 如甲方未按约定支付工程款项,应承担违约责任。

七、争议解决合同履行过程中发生的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

八、其他事项1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

九、附件本合同的附件包括工程施工图纸、技术规范、进度计划等,与本合同具有同等法律效力。

甲方(盖章):_________________ 乙方(盖章):_________________法定代表人或授权代表签字:_______ 法定代表人或授权代表签字:_______签订日期:_________年____月____日签订日期:_________年____月____日。

电力工程安装施工合同模板

电力工程安装施工合同模板

电力工程安装施工合同模板甲方(委托方):乙方(承包方):鉴于甲方自身因素,需要委托乙方进行电力工程安装施工,为保障双方权益,经友好协商,达成以下合同:第一条项目概述甲方委托乙方进行电力工程安装施工,包括但不限于电缆敷设、输电线路构建、变电站建设等工程内容。

第二条施工标准乙方承诺本次施工将严格按照相关标准和规范进行,确保工程质量和安全。

第三条价格和支付方式1. 本次工程总价为(具体金额),乙方应按照工程进度及质量完成情况,分期申请付款。

2. 甲方应在乙方完成各阶段工程后,按照实际完成情况及甲乙双方约定的标准进行支付。

第四条工期及交付1. 本次工程总工期为(具体时间),乙方应按照约定时间完成工程,保证电力设施正常运行。

2. 工程交付后,乙方应协助甲方进行验收,如发现质量问题,乙方需承担相应返工责任。

第五条材料和设备1. 乙方应提供符合国家标准的优质材料和设备,确保工程质量。

2. 如乙方提供的材料或设备不符合质量要求,乙方应承担相应的替换和赔偿责任。

第六条安全和保险1. 乙方应保障施工现场环境健康和安全,制定相应安全措施。

2. 乙方在工程期间应购买施工安全和第三者责任保险,确保施工过程中的人身和财产安全。

第七条知识产权和保密1. 乙方在本次工程过程中所产生的专利、商标等知识产权归甲方所有。

2. 乙方应严守保密协议,不得泄露甲方的商业机密和技术资料。

第八条违约责任1. 若乙方未能按照约定时间和质量完成工程,应承担相应责任,并赔偿甲方因此造成的损失。

2. 若甲方未按时支付工程款项或提供必要的支持,应承担相应违约责任。

第九条争议解决双方在履行合同过程中如发生争议,应友好协商解决,若协商不成,可向有关部门寻求协助解决。

第十条其他条款本合同自双方签字生效,合同未尽事宜,可另行协商约定。

甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:签订日期:以上为电力工程安装施工合同,甲乙双方应按照合同内容执行。

电安装合同范本 标准3篇

电安装合同范本 标准3篇

电安装合同范本标准3篇篇一电安装合同范本标准甲方(委托方):________________乙方(受托方):________________合同编号:____________鉴于甲方委托乙方进行电力安装工程,为确保双方合法权益,经甲乙双方友好协商,特订立本合同,以便共同遵守。

一、工程概述1.1 工程名称:________________电安装工程1.2 工程地点:________________(1)供电系统设计及施工;(2)配电设备安装;(3)电缆敷设及接线;(4)防雷接地系统安装;(5)电力监控系统安装;(6)工程验收及售后服务。

1.4 工程预算:人民币 ______ 元(大写:_________________________元整)二、合同条款2.1 工程进度及付款2.1.1 乙方应按照甲方提供的工程进度计划进行施工,确保工程按期完成。

(1)合同签订后7日内,甲方向乙方支付合同总价款的30%作为预付款;(2)工程进度达到50%时,甲方向乙方支付合同总价款的30%;(3)工程进度达到80%时,甲方向乙方支付合同总价款的30%;(4)工程验收合格后,甲方向乙方支付合同总价款的10%作为质保金。

2.2 工程质量及验收2.2.1 乙方应按照国家及行业标准进行施工,确保工程质量符合甲方要求。

2.2.2 工程验收合格标准:(1)供电系统设计合理,符合国家及行业标准;(2)配电设备安装牢固,接线正确;(3)电缆敷设整齐,接线无误;(4)防雷接地系统安装合格;(5)电力监控系统运行正常。

2.2.3 甲方应在工程验收合格后7日内进行验收,如验收不合格,乙方应在接到验收通知后7日内进行整改,直至验收合格。

2.3 售后服务(1)设备维修;(2)系统升级;(3)技术支持。

2.3.2 售后服务期满后,乙方应按照甲方要求提供有偿服务。

2.4 违约责任2.4.1 乙方未能按照约定时间完成工程,每延迟一日,应向甲方支付合同总价款1%的违约金。

电力工程施工合同(共5篇)

电力工程施工合同(共5篇)

电力工程施工合同〔共5篇〕电力工程施工合同范本1合同编号:124917甲方:〔发包方〕乙方:〔承包方〕甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的根底上,本着互相信任的原那么,就甲方的电力工程达成以下协议。

第一条:工程概况1、工程地点:2、工程承包方式:承包人包清工。

3、工期________年____月____日至________年____月____日4、合同价款:本合同工程预算造价人民币___________元〔大写〕,假设要变更施工内容,变更材料,工程造价按实计算。

第二条:关于材料供给的约定1、本工程甲方负责供给的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供给到现场,乙方应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程损失,责任由甲方承当。

甲方供给的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。

2、甲方供给的装饰材料均应用于本工程,非经甲方同意不得挪作他用。

如乙方违犯本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。

第三条:关于工程质量及验收的约定1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工标准》G和《建筑装饰装修工程质量验收标准》G并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承当。

3、工程开工:乙方应提早通知甲方验收,并办理验收手续。

4、本工程由_______方设计施工方案。

第四条:关于平安消费各防火的现场治理的约定1、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。

2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物构造及各种设备管线。

3、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作,制止闲杂人员进入现场。

4、未经甲方答应,乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门,一经发现盗窃现象按材料价格加倍赔偿。

第五条:工程付款方式、承包内容、结算的约定1、布局开槽完工后,支付工程款的50%给乙方,水电完工后支付工程款的30%,整体开工验收合格后支付20%。

电力安装合同范本5篇

电力安装合同范本5篇

电力安装合同范本5篇篇1电力安装合同范本甲方(委托方):_____________ 乙方(承包方):_____________鉴于甲方拟向乙方承担电力设备安装工程,双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,经友好协商,达成如下《电力安装合同》(以下简称“本合同”):第一条工程名称:本工程名称为_____________。

第二条工程地点:本工程位于_____________。

第三条工程内容:乙方应按照甲方提供的设计图纸和技术要求,对电力设备进行安装、调试和调整,保证设备正常运转。

第四条工程时间:乙方承诺在______年月______日之前完成工程,并组织相关人员进行培训。

第五条工程标准:本工程按照国家相关标准和规定进行施工,并保证工程质量达到国家要求。

第六条施工费用:乙方应按照双方协商确定的安装费用进行结算,结算标准为人民币¥_____________元,结算周期为_____________。

第七条违约责任:如果乙方未按照合同规定完成工程或者工程质量不达标,应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。

第八条保修期:乙方承诺在工程验收合格之后,提供免费维修保养服务,保修期为______年。

第九条知识产权:工程设计图纸及相关技术资料的知识产权归甲方所有,乙方不得挪用、复制或泄露相关技术资料。

第十条争议解决:对于本合同履行过程中出现的争议,双方应友好协商解决,协商不成的,可向当地人民法院提起诉讼解决。

第十一条本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程验收合格之日终止。

(以下无正文)甲方(盖章):_____________ 乙方(盖章):_____________签订日期:______年______月______日以上是一份电力安装合同范本,双方在签订合同前应仔细阅读并理解合同内容,确保双方权益不受损害。

愿双方能够在合作过程中互相信任、互相合作,共同完成工程。

篇2电力安装合同范本甲方:(甲方名称)统一社会信用代码:(统一社会信用代码)法定代表人:(法定代表人)地址:(地址)电话:(电话)邮编:(邮编)乙方:(乙方名称)统一社会信用代码:(统一社会信用代码)法定代表人:(法定代表人)地址:(地址)电话:(电话)邮编:(邮编)鉴于甲方具有从事电力安装的能力和资质,乙方拟委托甲方为其进行电力安装工程,为明确双方的权利义务,甲乙双方本着平等互利、信守诚实信用的原则,经友好协商,就有关事项达成如下合同:一、工程名称:(电力安装工程名称)二、工程地点:(工程具体地址)三、工程内容及范围:(对工程的具体描述)四、工程标准:(对工程标准及验收要求进行说明)五、工程造价:工程总造价为(具体金额),支付方式为(分期支付方式等)六、工程工期:(具体工期),自(日期)起至(日期)止七、甲方责任:甲方在承担本合同工程时,应按照修订完善的技术方案和工程标准,确保工程质量,保证工程的安全、有效运行八、乙方责任:乙方应按照合同约定的付款方式及时间及时足额支付工程款项,提供必要的协助,确保施工环境安全、整洁九、工程交付和验收:工程竣工后,双方应共同对工程进行验收。

电力工程施工承包合同(4篇)

电力工程施工承包合同(4篇)

电力工程施工承包合同甲方:_____乙方:_____工程有限公司一、工程名称:_____项目二、工程地点:_____三、工程内容:_____线路施工及配电箱安装四、工程造价:_____伍万伍仟捌佰玖拾贰元(55892元)五、双方责任1、在施工前,由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审,经会审后工程施工图及工程设计概算书,作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。

2、在工程开工前,甲方应组织有关人员,对乙方编制的工程施工图预算进行会审,会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。

3、乙方必须严格按图施工,保证施工质量,甲方对施工工地必须提供方便,并有专人负责;做好施工质量监督及隐蔽工程验收。

4、乙方对设计单位的设计图纸应会审,在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。

5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。

六、双方一致同意于工程委托合同签订之日起,乙方应日内完工,工程如缓期,所造成停工窝工以及工等损失,由乙方负责。

1/2页七、乙方需文明施工,在施工过程中发生的一切责任事故由乙方承担。

八、付款方式:_____在工程竣工后经甲方.监理、乙方三方共同验收合格后七天内付到合同价格的95%其余5%待质保期(一年)满后一个月内付清。

九、争议的处理:_____1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

2、本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第种方式解决:_____ (1)提交仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。

十、本协议一式四份,甲方执二份,乙方执一份,监理一份,每份具有同等效用。

甲方(签章):_____ 乙方(签章):_____ 委托代表:_____ 委托代表:_____ 签订时间:____年____月____日签订时间:____年____月____日电力工程施工承包合同(二)发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)甲方将架设10KV电力线路工程承包给乙方,经甲乙双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守:一、工程地点二、工程性质包工包料。

电力安装合同范本通用版6篇

电力安装合同范本通用版6篇

电力安装合同范本通用版6篇全文共6篇示例,供读者参考篇1电力安装合同范本通用版甲方:____(以下简称甲方)地址:____联系人:____电话:____乙方:____(以下简称乙方)地址:____联系人:____电话:____鉴于甲方欲委托乙方开展电力安装工程,并经双方友好协商,特达成如下合同,以便确保双方权益,共同遵守:一、项目名称及地点1. 项目名称:____。

2. 项目地点:____。

二、项目内容1. 乙方承担甲方所委托的电力安装工程,包括但不限于设计、施工、调试等工作。

2. 乙方应按照国家相关标准及规定进行电力安装工作,确保工程质量和工期。

三、合同金额1. 甲方应向乙方支付电力安装工程的总金额为____元(大写:____)。

2. 付款方式:(1)合同签订后,甲方应支付合同总金额的____%作为预付款。

(2)工程完成验收合格后,甲方支付合同总金额的____%。

(3)甲方在____日内将余款支付至乙方指定账户。

四、工程期限1. 本合同自双方签订之日起生效,工程期限为____天。

2. 工程期限可根据实际情况适当延长,须双方书面同意。

五、验收标准1. 乙方完成工程后,应通知甲方进行验收。

2. 验收标准按照国家相关规定执行,以合格为标准。

六、保修期限1. 乙方对所提供的安装工程质量负责,自工程验收合格之日起保修期限为____年。

2. 保修期内,如因质量问题导致设备故障,乙方应负责维修或更换。

七、违约责任1. 如一方未能履行合同约定的义务,应承担相应的违约责任。

2. 如有一方违约,需支付守约方____%合同总金额的违约金。

八、法律适用和争议解决1. 本合同受中华人民共和国法律管辖。

2. 开展本合同过程中发生的争议,双方应友好协商解决;协商未果,则提交____仲裁法院仲裁。

九、其他条款1. 本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工及验收合格后终止。

电力工程安装协议书范本5篇

电力工程安装协议书范本5篇

电力工程安装协议书范本5篇篇1电力工程安装协议书范本【甲方】(出卖方):_____________【乙方】(买受方):_____________鉴于甲方具有从事电力工程安装的技术能力和经验,乙方愿意委托甲方进行电力工程安装,双方经友好协商达成一致,特订立如下协议:一、项目名称及地点1. 本项目名称为_____________,地点位于_____________。

二、工程内容1. 工程内容包括但不限于_____________。

2. 甲方应按照国家有关规定和标准,按照乙方的要求设计、施工,并保证工程的质量和进度。

三、工程期限1. 工程开始日期为_____________,完工日期为_____________。

2. 工程期限届满,若因双方约定或不可抗力等原因需延期完工的,应在约定期限届满前经双方协商一致,并签订书面延期通知书。

四、施工条件1. 乙方将为甲方提供本工程所需的技术资料及施工资金。

2. 甲方应确保施工场地、设备及人员符合国家安全标准,保障施工安全。

五、工程详细价格及支付方式1. 本工程报价为_____________元。

2. 乙方应按照约定的进度支付工程款项,具体支付方式为_____________。

3. 如因乙方原因导致工程停止或延误,乙方应按照约定支付工程尚未支付的款项。

六、工程保修1. 甲方保证工程安装的质量,并提供一年的保修服务,保修期内,如有故障,甲方将及时进行维修。

2. 保修期结束后,若需要维修的,乙方应支付相应维修费用。

七、违约责任1. 若因一方违约造成对方损失的,应承担相应的违约责任。

八、争议解决1. 因履行本协议发生的一切争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交有管辖权的法院解决。

九、其他事项1. 本协议正本一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等效力。

2. 本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方(盖章):_____________ 乙方(盖章):_____________日期:_____________ 日期:_____________篇2电力工程安装协议书范本甲方:________________(以下简称甲方)乙方:________________(以下简称乙方)为明确甲乙双方在电力工程安装过程中的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,经双方协商一致,特订立本协议。

电力施工安装合同范本(集合6篇)

电力施工安装合同范本(集合6篇)

电力施工安装合同范本(集合6篇)电力施工安装合同范本第1篇甲方:乙方:依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规,本着平等、自愿、诚实守信的原则,甲乙双方就小区的水电、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致。

制订立如下劳务分包合同条款,以供双方共同遵守执行。

一、工程名称:二、工程地点:三、工程承包范围工程范围与内容:施工图内所有的水电、 (施工图重大改变后工程量另行计算)(1)室内给水管网预埋及安装,从楼层一户一表后至户内用水地点;(2)室内外排水管网预埋及安装,接至室外第一个检查井;(3)室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装;(4)室内照明灯具及开关预埋及安装;(5)防雷接地安装;四、工程承包方式:包人工,按图施工,所有材料,辅材及施工机械,由甲方提供。

五、合同价款本合同价款为人民币:元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。

该总价已包括人工.六、付款和结算方式按月完成工程量的80%结算,于次月5日前付清工程完工后付至总量的95%,三个月后付清另5%保修金。

七、设计变更因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商,延误的工期根据主合同相应顺延。

八、材料设备供应1本合同工程所有用于水电主材,辅材均由甲方采购供应。

2水电安装的所有工器具甲方提供,甲方不提供相应的工器具,另加1元/平方。

九、双方职责1、甲方职责(1)按时甲方提供的给排水、电气、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。

(2)甲方指定现场负责,负责协调配合管理施工现场,负责有关签证,负责材料报验、资料整理。

(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。

(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况,检查乙方操作人员的上岗情况。

乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时,有权要求乙方进行整改、返修。

(5)按工程进度和合同约定,及时支付乙方的劳务费用。

电力工程安装协议书范本8篇

电力工程安装协议书范本8篇

电力工程安装协议书范本8篇第1篇示例:电力工程安装协议书范本甲方(委托方):地址:法定代表人:联系人:联系电话:鉴于甲方拟进行电力工程安装项目,为明确双方权利和义务,经双方友好协商,就甲方电力工程安装项目的有关事项达成如下协议:第一条项目内容甲方委托乙方进行电力工程安装项目,具体内容为(详细描述项目内容)。

第二条工程周期本项目工程周期为(具体工程周期),自(开始日期)至(完成日期)止。

第三条工程质量乙方应严格按照国家有关标准和甲方的要求,保证项目的电力工程安装质量。

若出现质量问题,乙方应承担相应的责任并进行及时处理。

第四条工程费用1. 甲方应按照双方约定的付款方式,及时支付工程款项。

2. 工程费用为(具体金额),甲方应在(付款期限)内支付清楚。

第五条工程变更1. 在工程实施过程中,如需变更项目内容,乙方应及时向甲方提出变更申请,并经甲方同意后方可进行变更。

2. 双方确认的工程变更应有书面变更协议,明确变更内容和费用调整。

第六条保修期1. 工程竣工后,乙方应提供一定的保修期服务,具体保修期为(具体时间,一般为一年)。

2. 在保修期内,如发现质量问题,乙方应及时进行维修。

第七条违约责任1. 若因乙方原因导致工程质量不合格或未按时完成工程,乙方应承担违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。

2. 若因甲方原因导致项目变更或工程进度延误,甲方应承担相应的责任。

第八条解决纠纷在履行本协议过程中,如发生争议,双方应友好协商解决,若协商无果,应向相关部门申请调解或仲裁。

第九条其他事项双方还约定如下其他事项(填写其他约定事项)。

第十条附则1. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

2. 本协议自双方签字盖章之日起生效,至工程完工并经双方确认后终止。

(以下空白)甲方:(盖章)日期:本协议经双方签字盖章后生效。

愿双方能够遵守协议,共同完成电力工程安装项目,并达成双方的共赢局面。

第2篇示例:电力工程安装协议书范本甲方:(委托方名称)乙方:(受托方名称)鉴于甲方拟委托乙方进行电力工程安装施工,为明确双方权利和义务,特订立本合同,并遵照国家有关法律法规、技术标准和施工规范,友好协商达成如下协议:一、项目概况1. 甲方拟委托乙方进行电力工程安装施工,并对施工现场的环境、安全、质量等事项提出具体要求。

电力施工承包合同书5篇最新

电力施工承包合同书5篇最新

电力施工承包合同书5篇最新电力施工承包合同书1甲方:乙方:甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则,经友好协商,就乙方承接甲方电力(电器)安装工程劳务工程所涉及的双方权利与义务等事项签订合同,双方共同遵守:第1条工程概况1.1工程名称: 北回归线项目户表巡检1.2 工程地点:第2条工程范围:2.1主要内容为:第3条合同金额3.1经甲乙双方共同商定,本分包工程的合同包干价为:(大写) (小写¥ .00元)。

第4条付款方式1、本合同无预50%付款。

2、工程竣工且送电后,30日内甲方向乙方一次性支付工程款。

第5条甲方权利和义务1甲方负责乙方在施工现场与建设单位的协调工作。

2按本合同规定支付乙方工程价款。

第6条乙方权利和义务1 负责工程图纸的现场技术交底。

2 乙方进入安装现场前,应勘察施工现场,熟悉场地,做好与土建单位的配合工作。

3 严格按施工图要求、国家现行施工安装规范、技术交底的要求施工,确保工期和质量。

4精心组织施工,若发现设计及施工存在问题应及时向建设单位或甲方提出,并确保工程衔接及质量。

5严格执行安全措施和操作规程,防止事故特别是人身事故的发生,做好安全防护工作。

施工中属于乙方责任造成的安全事故由乙方负责。

6办理相关的市政规划手续。

第7条安全措施及责任1施工期间,乙方应加强现场工作人员的安全教育,做好安全措施,严格按《安全生产工作规定》开展各项工作。

在施工过程中发生安全事故由责任方负责。

第8条工程验收质量标准及保修期1 工程验收质量标准:按设计图纸、安装验收规范、成都电业局有关规定为依据。

2鉴于本工程为高低压变配电改造工程,经双方同意,以项目送电及工程竣工资料交付完毕视为甲方验收合格。

3保修期:从设备正式投运之日起壹年内属乙方安装质量保修期。

4 保修期内若发生事故,属于乙方安装质量问题由乙方免费修复或更换。

第9条违约责任解决合同纠纷的方式:甲、乙双方发生本合同纠纷时,可协商、调解。

协商、调解不成时,由所在地人民法院提起诉讼。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

电力安装工程施工合同
合同编号:
工程名称:
发包方:
承包方:
年月日
电力安装工程施工合同
发包人(以下简称甲方):
承包人(以下简称乙方):
甲方因项目需通电,需要进行配电设备安装。

由乙方总承包上述工程的施工、完成验收、通电手续办理及移交工作。

为了使该工程顺利实施,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国电力法》、《电力监管条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程实施等事项协商一致,订立本合同。

第一条工程概况
1、工程名称: 1
工程地点: 1
2、工程内容:本供配电工程甲方施工红线范围内电力设施勘察设计、材料设备购置、工程施工、验收、通电等内容。

第二条工程承包范围
1、负责唐仁家苑小区电力配套工程报审、设计、安装调试、通电及移交工作,本次合同价款所规定的范围为甲方施工红线范围内的电力设施安装、调试、验收及通电等工作。

2、以上内容按公司批复的用电方案和甲方最终审核确认的设计施工图实施。

3、负责工程竣工验收、完成通电手续办理等工作。

3、本项目总建筑面积为平方米,本次合同价款签订金额按总建筑面积平方米(大写:)进行结算。

第三条工期
1、工期:本合同生效及甲方支付给乙方第一笔工程款到账后暂定为天。

若遇以下情形经甲、乙双方共同确认后,工期相应顺延:
1.1 不可抗拒的自然灾害,如暴雨雪、地震;
1.2 重大设计变更或设计变更虽小,但需待供电部门出具最终意见方可施工的;
1.3 施工渠道受阻,如民扰等;
1.4政府或供电部门临时禁令、国家政策变动等;
1.5甲方未按合同及代购合同按时付款的。

2、完工时间以竣工报告上甲方确认的时间为准,因不可抗力因素及甲方原因所引起的工期延误,经甲方书面确认后,工期方可顺延。

第四条双方一般权利和义务
(一)双方工程施工代表
1、甲方派驻的工程师
姓名:联系电话:
职权:负责合同履行。

因工程师指令错误发生的费用和给乙方造成的损失,由甲方承担,延误的工期另行协商。

2、乙方派驻的项目经理
姓名:联系电话:
职权:负责合同履行。

因项目经理指令错误发生的费用和给甲方(及第三方)造成
的损失,由乙方承担。

(二)甲方义务
1、按本合同约定时间、方式、数额支付工程款项。

2、负责向乙方提供设计基础资料及与施工相关的资料,协调处理红线内施工现场各施工企业相互交叉作业关系,及时处理现场有关问题。

3、向乙方提供便于施工的条件,设备进出通道,施工照明及施工电源(距施工现场米以内)等。

4、因甲方原因引起的工程不能及时送电所造成的损失,由甲方负责。

(三)乙方义务
1、乙方负责与国网公司相关部门协调编制本供配电工程施工设计图(设计图应满足国家及XXX市现行有关设计规范;同时专配设计图须经甲方确认后才能实施)。

2、负责编制施工组织措施、技术措施、安全措施。

3、按照施工规范和设计图纸施工,严格执行国家及XXX市现行有效的操作规程、施工标准以及验收规范。

4、做到精心组织,文明施工,保证施工质量,确保按合同约定进行施工、达到竣工验收合格标准,确保通电并在质量保修期内承担质量保修责任。

5、严格执行电业安全规程,确保施工安全,在施工过程中发生的因乙方原因造成的安全事故,由乙方承担全部责任。

6、代甲方至供电企业办理有关营业手续(含通电、移交供电企业)。

7、负责提供满足运行要求的绝缘安全用具和防护安全用具,满足竣工验收及运行要求(费用已包含在合同包干总价内)。

8、负责竣工验收合格交付甲方前的工程材料、半成品、成品的保护工作。

9、乙方严格按照国家、XXX市及行业相关法律法规(包括但不限于安全生产、消防等方面)的规定施工。

10、在施工过程中,因乙方原因,造成相邻建筑物、构筑物、设施设备、管道管线损坏的,由乙方负责修复,不能修复的,由乙方负责赔偿。

11、因乙方原因引起工程不能及时供电所造成的相关损失,由乙方全部负责。

第五条质量标准与验收
1、乙方已完工程的质量应当符合国家、XXX市及行业的相关法律法规规定以及本合同的标准和要求,标准和要求如有冲突的,应以最高标准或要求为准。

2、工程具备竣工验收条件,乙方向甲方申请初验,甲方在收到初验申请后的十个工作日内组织验收。

甲方初验合格后个工作日内,乙方向供电部门申请验收。

3、甲方自收到乙方竣工验收申请后不按时进行初验,乙方提出申请初验的时间即为本工程完工日期。

4、对于工程竣工验收中提出的整改意见,乙方应按甲方及供电管理部门要求限时整改,并承担由自身原因造成整改的费用。

第六条合同价款与支付
(一)经双方友好协商确定,本工程红线内合同包干价款为¥元/㎡(大写:),建筑总面积为平方米(大写:),合同总价为¥元(大写:)。

(二)本合同约定价款为含税全包干价(交钥匙工程),包括但不限于以下内容:
1、材料设备费。

2、工程安装调试、验收、通电等所需费用。

3、其他乙方为完成供本配电工程所需的一切费用。

(三)合同价款支付
在满足以下付款约定条件且乙方向甲方提供真实、合法相关证明材料后,甲方将当期应付款项支付给乙方。

1、签订合同个工作日内甲方预付工程款¥元(大写:)。

2、主要设备进场后,个工作日内甲方支付给乙方本合同总金额%进度款(含预付工程款)。

2、工程安装完毕交付甲方验收后,个工作日内甲方支付给乙方本合同总金额%进度款。

3、供电部门验收合格达到通电要求后甲方支付给乙方%的进度款,乙方联系供电部门通电;
4、工程通电后移交甲方,并办理完相关结算手续后个工作日内,甲方向乙方支付本合同总金额的%的余款。

5、付款方式:现金、现金支票或银行转账。

第七条材料设备供应
乙方根据施工需要,按国家相关标准对承包工程范围内的所需物资进行采购,并运输到施工现场或甲方指定地点,材料设备的质量应符合设计要求及供电部门的要求。

第八条其他约定
1、甲方授权乙方自行选择具有相应资质的设计单位及监理单位承担本工程设计和监理任务。

2、因乙方延误工期,对甲方造成的损失由乙方承担。

3、高低压电缆采用质量可靠且供电公司认可的产品。

第九条违约与争议
1、因甲方原因,甲方未按时支付工程款,延期一个月以内的,按应付未付价款*0.02%*延期天数计算收取违约金;超过一个月支付的,则超出时间按应付未付价款*0.03%*延期天数计算收取违约金。

2、如因乙方原因造成本工程未按约定时间竣工,延期一个月以内的,按合同价款*0.02%*延期天数计算收取违约金;超过一个月,则超出时间按合同价款
*0.03%*延期天数计算收取违约金,甲方有权单方解除合同并不再向乙方支付剩余的款项,由此造成的所有经济责任及法律责任由乙方承担。

3、如因乙方原因(包括但不限于乙方的工程、材料设备质量问题,在施工过程中发生坠物、消防安全事故等)造成自身、甲方或第三人人身或财产损害的,乙方须承担全部经济及法律责任。

4、合同履行过程中,如乙方发生违约行为或给甲方造成损失(包括但不限于因乙方原因导致甲方被有关部门处罚、购房业主索赔等),违约金或相应损失赔偿金,甲方有权直接从应付款中扣除,不足扣除的,乙方应按甲方要求支付该等违约金或赔偿金。

第十条其他
1、合同订立时间:年月日
2、合同订立地点: 1
3、本合同双方约定:双方签字盖章后本合同生效。

4、当出现下列情况之一时本合同自然终止:
甲乙双方履行完合同全部义务,合同价款支付完毕,乙方向甲方交付竣工工程并按约定履行完质保责任。

5、甲乙双方在履行合同时发生争议,协商解决,协商不成向工程所在地人民法
院起诉。

6、双方约定合同份数伍份,具有同等法律效力,甲方执叁份,乙方执贰份。

相关文档
最新文档