建设工程施工合同专用条款(定额计价)
建设工程施工合同 专用条款
第三部分专用主要条款一、词语定义及合同文件 1、合同文件及解释顺序合同文件及解释顺序:1、本合同协议书;2、本合同专用条款;3、本合同通用条款;4、议标文件;5、标准、规范及有关技术文件;6、施工图;7、增减变更联系单;施工现场签证单等文件. 2、语言文字和适用法律、标准及规范 2.1本合同除使用汉语外文字 2。
2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规建筑法、合同法、多种解释条款、劳动保护法、各类调整文件、相应规范、标准、定额及配套文件、与本项目相关的全部文件。
2。
3适用标准、规范适用标准、规范的名称: 国家现行<建筑工程施工质量验收规范》发包人提供标准、规范的时间:合同订立后、开工前五日内提供各工种相应的规范及标准. 国内没有相应标准、规范时的约定:委托承包方办理,其费用由发包方承担. 3、图纸 3。
1发包人向承包人提供图纸日期和套数:开工前十五天向承包人提供经审定后备案的施工图纸肆套。
13.2发包人对图纸的保密要求:无保密要求,部分如需保密,由发包方承担费用 . 3。
3使用国外图纸的要求及费用承担:图纸和翻译费由发包方承担。
二、双方一般权利和义务4.工程师 4.1监理单位委托的工程师姓名:职务:发包人委托的职权: 需要取得发包人批准才能行使的职权:4.2发包人派驻的工程师姓名:职务:职权:4.3实行监理的,工程师职权:代表发包方行使监督权和签字权,但以上权利应符合相关法律规定。
4。
4实行监理的,工程师职权: 5.项目经理姓名:职务:6.发包人工作26.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作: (1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间: 承包人进场,发包人完成施工场地的路通、水电、电讯通,满足施工要求的场平,如委托承包方办理,费用由发包方承担纳入结算。
(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求: 开工前五天,水、电、通讯,接入基地内30米处,同时满足使用。
建设工程施工合同专用条款
第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件应能互相解释;互为说明..除专用条款第三部分另有约定外;组成本合同的文件及优先解释顺序如下:1本合同协议书2招标发包工程的招标文件中中标通知书3投标文件及其附件4本合同专用条款5本合同通用条款6标准、规范及有关技术文件7图纸8工程量清单9工程报价单或预算书合同履行中;发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分..3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1、本合同除使用汉语外;还使用语言文字..3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规:中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法、建筑工程质量管理条例3.3、适用标准、规范适用标准、规范的名称:建筑工程验评标准及施工规范发包人提供标准、规范的时间:国内没有相应标准、规范时的约定:4、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:四套2007年3月1日前4.2发包人对图纸的保密要求:不得外传使用国外图纸的要求及费用承担:二、双方一般权利和义务5、工程师5.2监理单位委派的工程师姓名:职务:发包人委托的职权:全权处理施工中有关技术、质量、进度问题需要取得发包人批准才能行使的职权:5.3发包人派驻的工程师姓名:职务:职权:有关工程施工过程中遇到的质量、技术问题5.6不实行监理的;工程师的职权:7、项目经理姓名:陈翼武职务:项目经理8、发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:1施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:达到装修施工条件;在2007年3月1日前完成..2将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:开工前负责接通3施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:4工程地质和地下管线资料的提供时间:5由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:质检、设计审查、消防、人防、开工许可证等相关证件;在开工前办理..6水准点与坐标控制点交验要求:7图纸会审和设计交底时间:开工前图纸会审完毕8协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物含文物保护建筑、古树名木的保护工作:甲乙双方共同负责9双方约定发包人应做的其他工作:发包方应办理的证件费用由发包方承担8.2发包人委托承包人办理的工作:9、承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求、完成以下工作:1需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:2008年3月1日前2应提供计划、报表的名称及完成时间:根据工程进度;每月25日前向发包方提供下月计划和当月完成进度报表3承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:由承包方负责4向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:办公室一间5需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:承包方自理6已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:交工前由承包方负责;交工后由甲方负责;未尽事宜按通用条款执行7施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物含文物保护建筑、古树名木的保护要求及费用承担:妥善保护8施工场地的清洁卫生的要求:符合现场文明施工要求;未尽事宜;按通用条款执行9双方约定承包人应做的其他工作:双方协商三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1承包人提供施工组织设计施工方案和进度计划的时间:开工前10日内工程师确认时间:发包方在收到后5日内批复10.2群体工程中有关进度计划的要求:13、工期延误13.1双方约定工期顺延的其他情况:按通用条款的规定执行;由发包方原因造成的停工;工期顺延;由承包方原因造成的工期延误;工期不顺延四、质量与验收17、隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位:基层、隐蔽、饰面工程19、工程试车19.5试车费用的承担:五、安全施工承包方按国家及地方安全施工的规定组织施工;若违章不按操作规程施工;造成的事故全部由承包方自理六、合同价款与支付23、合同价款及调整23.2本合同价款采用固定价+变更方式确定..1、中标价加减发包人认定的变更;2、暂定价部分由发包人认定承包人支付;3工程量的偏差23.3双方约定合同价款的其他调整因素:材料价格调整方式按甲乙双方签字认可的价格;以定额计价方式进入工程结算24、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:扣回工程款的时间、比例:25、工程量确认25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:每月25日前报工程量报表四份;请发包人在三日内批复26、工程款进度款支付双方约定的工程款进度款支付的方式和时间:每月按工程进度80%支付进度款;待工程全部竣工验收合格结算时预留5%保修款;余款一次付清七、材料设备供应27、发包人供应材料设备27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时;双方约定发包人承担责任如下:1材料设备单价与一览表不符:由发包人承担所有价差;2材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符:承包人可拒绝接收保管;由发包人运出施工场地并重新采购;3发包人供应的材料规格、型号与一览表不符;经发包人同意;承包人可代为调剂串换;由发包人承担相应费用;4到货地点与一览表不符;由发包人负责运至一览表指定地点;5供应数量少于一览表约定的数量时;由发包人补齐;多于一览表约定的数量时;发包人负责将多出部分运出施工场地;6到货时间早于一览表约定时间;由发包人承担因此发生的保管费用;到货时间迟于一览表约定的供应时间;发包人赔偿由此造成的承包人损失;造成工期延误的;相应顺延工期;7其他..28、承包人采购材料设备28.1承包人采购材料设备的约定;1承包人应按设计和有关标准要求采购;并提供产品合格证明;对材料设备质量负责..承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点..2承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时;承包人应按工程师要求的时间运出施工现场;重新采购符合要求的产品;承担由此发生的费用;由此延误的工期不予顺延..3承包人采购的材料设备在使用前;承包人应按工程师的要求进行检验或试验;不合格的不得使用;检验或试验费用由承包人承担..4工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准的材料设备时;应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购;并承担发生的费用;由此延误的工期不予顺延..5承包人需要使用代用材料时;应经工程师认可后才能使用;由此增减的合同价款双方可以书面形式议定..6其他未尽事宜;双方协商解决八、工程变更九、竣工验收与结算32、竣工验收32.1承包人提供竣工图的约定:工程竣工14天内提供完整的竣工图;竣工资料..竣工28天内提供完整的竣工结算资料两份..32.6中间交工工程的范围和竣工时间:无十、违约、索赔和争议35、违约35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下:本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任:执行通用条款的规定本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任:执行通用条款的规定本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任:执行通用条款的规定双方约定的发包人其他违约责任:执行通用条款的规定35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下:本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任:执行通用条款的规定;按延误工期每日1‰扣除工程总造价款本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任:扣留剩余工程款;并索赔已付不合格工程价款双方约定的承包人其他违约责任:执行通用条款的规定37、争议37.1本合同在履行过程中发生的争议;由双方当事人协商解决;协商不成的按下列第一种方式解决:一提交乌海市仲裁委员会仲裁;二依法向人民法院起诉..十一、其他38、工程分包38.1本工程发包人同意承包人分包的工程:不分包分包施工单位为:39、不可抗力39.1双方关于不可抗力的约定:地震、战争及其它不可抗力;按通用条款规定执行40、保险40.6本工程双方约定投保内容如下:1发包人投保内容:发包方管理人员的人身保险事宜发包人委托承包人办理的保险事项:2承包人投保内容:执行通用条款40.4条41、担保41.3本工程双方约定担保事项如下:1发包人向承包人提供履约担保;担保方式:担保合同作为本合同附件..2承包人向发包人提供履约担保;担保方式:担保合同作为本合同附件..3双方约定的其它担保事项:执行通用条款规定46、合同份数46.1双方约定合同副本份数: 5份47、补充条款1、本专用条款未包括的条款均按通用条款示范文本第二部分执行..2、工程质量达到协议书约定的优良标准时;按乌海市有关规定给予奖励..3、其他..1、变更执行内蒙古自治区2004年发布的内蒙古自治区建筑工程消耗量定额及基础价格、内蒙古自治区安装工程消耗量定额及基础定额、内蒙古自治区装饰装修工程消耗量定额及基础定额、内蒙古自治区建筑工程费用计算规则及相关调整文件..2、施工中使用的主要材料价格超过投标价10%以上时;由承包人提供价格;经发包人确认后计入结算..3、图纸设计做法不明确;按实际施工做法经发包方和监理认定后列入结算..4、未尽事宜;双方另行协商解决.. 附件一:承包人承揽工程项目一览表附件二:发包人供应材料设备一览表附件三:房屋建筑工程质量保修书发包人全称:内蒙古自治区第八地质矿产勘查开发院承包人全称:深圳华丽装修家俬企业公司发包人、承包人根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法;经协商一致;对地质大厦室内装修第一标段工程全称签订工程质量保证书..一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内;按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定;承担本工程质量保修责任..质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程;屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏;供热与供冷系统;电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程;以及双方约定的其他项目..具体保修的内容;双方约定如下:卫生间防水、浴场防水、室内装修、电气管线、给排水管线道..二、质量保修期双方根据建设工程质量管理条例及有关规定;约定本工程的质量保修期如下:1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为年;3、装修工程为年;4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为年;5、供热与供冷系统为个采暖期、供冷期;6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年;7、其他项目保修期限约定如下:双方协商质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算..三、质量保修责任1、属于保修范围、内容的项目;承包人应当在接到保修通知之日起7日内派人保修..承包人不在约定期限内派人保修的;发包人可以委托他人修理..2、发生紧急抢修事故的;承包人在接到事故通知后;应当立即到达事故现场抢修..3、对于涉及结构安全的质量问题;应当按照房屋建筑工程质量保修办法的规定;立即向当地建设行政主管部门报告;采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案;承包人实施保修..4、质量保修完成后;由发包人组织验收..四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担..五、其他双方约定的其他工程质量保修事项:双方协商解决;保修期满款项付清;本合同失效..本工程质量保修书;由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署;作为施工合同附件;其有效期限至保修期满..发包人公章:承包人公章:法定代表人签字:法定代表人签字:年月日年月日。
建筑工程施工合同有哪些专用条款(二)
建筑工程施工合同有哪些专用条款(二)建筑工程施工合同是指建设单位与施工单位之间签订的关于建筑工程施工的具体约定和规定的法律文件。
而专用条款则是在建筑工程施工合同中特别针对某些具体情况或特殊要求而设立的条款。
在前一篇文章中,我们已经介绍了建筑工程施工合同中的一些专用条款,接下来,我们将继续探讨建筑工程施工合同中的其他专用条款。
1. 质量保证条款质量保证条款是建筑工程施工合同中非常重要的一个专用条款。
该条款规定了施工单位对工程质量的保证,包括建筑材料的质量、施工工艺的质量等。
同时,该条款还规定了建设单位对工程质量的验收标准和期限,并对质量问题的追责和赔偿事宜进行了明确规定。
2. 安全条款建筑工程施工合同中的安全条款主要针对工程施工过程中的安全问题而设立。
该条款规定了施工单位必须采取的各项安全措施,包括施工现场的安全防护、施工过程中的安全操作和应急处理等。
此外,该条款还要求施工单位必须配备专业的安全管理人员,并进行安全教育和培训。
3. 工期条款工期条款是建筑工程施工合同中的另一个重要专用条款。
该条款规定了工程施工的时间要求和工期计算的方法,并对可能出现的工期延误进行了明确规定。
同时,该条款还规定了施工单位必须采取的加班或增加施工人员的措施,以保证工程的按时完成。
4. 变更条款变更条款是建筑工程施工合同中的一项灵活的专用条款。
该条款规定了施工单位在施工过程中,如遇到建设单位提出的变更要求时,双方应如何协商和处理。
该条款明确规定了变更的程序、范围和费用计算方法等,以保证变更工作的有序进行。
5. 违约条款违约条款是建筑工程施工合同中的一项重要的专用条款。
该条款规定了施工单位和建设单位在合同履行过程中的违约责任和违约处理方式。
一方违约时,对其他方造成损失的,应按照合同的约定承担违约责任,并进行赔偿。
6. 竣工验收条款竣工验收条款是针对建筑工程竣工验收的具体要求而设立的专用条款。
该条款规定了竣工验收的程序、验收标准和时间,以及验收合格后的保修期等。
建设工程合同专用条款
第三部分专用条款第1条甲方代表1.1 本工程甲方驻工地代表:姓名:汪质彬,职务:副总经理 ;手写签名样本: ,身份证号:;第2条乙方代表2.1 本工程乙方驻工地代表:姓名:李洁,职务:项目经理,手写签名样本: ,身份证号:;第3条甲方工作及责任3.1 用地红线范围的约定:本项目用地红线。
3.2 甲方向乙方供应图纸的时间和数量为:3.2.1 甲方向乙方免费供应图纸陆套(含用于制作并供应应甲方贰套和档案馆贰套共肆套竣工图所用的图纸)。
建议:请明确提交的时间;3.2.2 乙方须要增加图纸套数的,甲方可代为复制,复制费用由乙方担当。
3.2.3 不论是甲方免费供应的还是乙方自费复印的图纸,其学问产权都属于甲方全部,乙方不得将此类图纸用于任何为本工程以外的目的,且除非经甲方同意,乙方应在工程完工交付后尽快将全部此类图纸归类整理后交还给甲方。
第4条乙方工作及责任4.1 其他规定:4.1.1 乙方的其他工作和责任1)向发包人供应施工场地办公和生活的房屋及设施:向甲方供应2间办公室(面积不小于30m2),向监理供应2间办公室(面积不小于30m2),相应费用已在合同计价清单措施项目费用中包干考虑。
2)其他:/。
第5条合同价款5.1 本合同为固定单价合同。
合同计价清单中项目工程量为暂定工程量,工程量按实际结算;综合单价为固定单价,不论其对应的清单项目特征是否描述完全,都将被视为已包括本合同文件及附件、图纸、标准规范、工程技术要求、招标文件及附件、以及其他相关资料中一个规定计量单位项目的全部工作内容及完成此工作内容而必需的各种帮助工作所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金并充分考虑风险因素等全部费用。
措施费固定平米单价包干,建筑面积以发包人取得的建设工程许可证规划所示的面积为准。
5.2 结算管理5.2.1 变更或洽商子目单价的确定:1) 如属合同清单已有的子目,按合同清单单价;如有类似的子目,单价参照类似子目单价;如原招标内容无类似的项目,则按以下方式计费:套用2010年《广东省建筑和装修工程综合定额》中的含量及当地配套规定、材料依据施工同期当地造价管理部门公布的湛江市信息价,没有信息价或者信息价描述不清的执行市场询价,人工费及各项取费按清单分部分项工程投标价格相应子目计取。
(完整版)建设工程施工合同专用条款(两篇)
(完整版)建设工程施工合同专用条款(二)建设工程施工合同专用条款(二)第一章总则第一条目的和依据1.1 目的:为确保建设工程施工过程中双方权益的保障,明确双方责任和义务,统一遵循合同法、建筑法等相关法律、法规及规章制度,本合同所列条款,由双方共同遵守。
1.2 依据:本合同的制定依据包括但不限于:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。
第二章项目内容与承包方式第二条项目内容2.1 本合同约定的项目内容包括但不限于:项目范围、工程量清单、工程质量标准、工期、工程款支付时间等。
2.2 项目范围:详细列举项目所包含的各项工程及相应数量和质量要求。
2.3 工程量清单:根据工程设计图纸及相关规范,明确列举各项工程的工程量并注明工程计量单位。
第三章项目进展和工期第三条项目进展3.1 承包人应按照合同约定的工程进度要求,合理组织施工,保证施工进度。
3.2 建设单位有权对工程进展进行监督,并提出合理要求与意见。
第四章施工质量和验收第四条施工质量4.1 承包人应按照合同约定的质量标准进行施工,保证工程质量符合国家建筑标准及相关规范要求。
4.2 建设单位有权随时进行工程质量检查,并提出整改要求和意见。
第五章工程款支付第五条工程款支付方式5.1 工程款支付方式为(按比例支付/按工程进度支付)。
5.2 工程款支付时间:根据施工进度及工程量的累计完成情况,双方可以协商确定工程款的支付时间。
第六章违约责任第六条承包人违约责任6.1 承包人未按合同约定的工期完成工程的,应承担相应的违约责任,并按照工程延期的天数支付违约金。
6.2 承包人不按合同约定的施工质量标准进行施工,导致工程质量不符合要求的,应及时进行整改,并赔偿建设单位因此遭受的实际损失。
第七章争议解决方式第七条争议解决方式7.1 承包人和建设单位应本着友好协商的原则解决合同执行中的争议。
7.2 若协商不能解决争议,双方可以协商选择仲裁或诉讼等方式解决。
定额计价建设工程施工合同
定额计价建设工程施工合同甲方:__________(委托方全称)乙方:__________(承包方全称)鉴于甲方拟委托乙方承包甲方的______(项目名称),按照双方自愿、平等、自主协商的原则,就______项目的施工事宜,达成如下协议:一、项目名称及位置甲方委托乙方承包______(项目名称及位置),具体位置详细描述见附件。
二、工程内容及规模1. 根据甲方的要求,乙方承包的工程内容包括但不限于__________(具体工程内容),工程规模为__________(工程规模)。
2. 工程设计图纸由甲方提供,乙方尊重设计图纸并保证严格按照图纸要求进行施工。
三、施工期限根据甲方项目的需求,乙方将按照施工进度表严格执行施工计划,保证在______(工期)内按时完成工程的施工。
四、工程报价及支付方式1. 工程报价:乙方的报价为______元整,包括但不限于人工费、机械设备使用费、材料费、运输费等所有施工所需费用。
2. 付款方式:甲方与乙方约定按照工程进度支付工程款。
具体付款比例及时间见附件。
五、工程实施1. 乙方应按照相关法律法规,严格遵守国家的相关建设标准,保障工程施工的安全和质量。
2. 乙方应根据甲方的要求合理安排施工现场,保证施工进度,同时确保施工质量。
3. 乙方应组织施工人员进行施工作业,严格遵守劳动安全和环境保护规定,保障施工现场的安全和环保。
4. 乙方应对施工现场进行安全管理,落实安全生产措施,确保施工现场无安全事故的发生。
六、工程质量保证1. 乙方保证按照国家有关标准和甲方的要求,保证工程质量符合相关建设标准,并承担工程质量的全部责任。
2. 在工程竣工验收合格后,乙方对工程的质量问题负责修复,保修期为______年。
七、保险责任及索赔1. 乙方应在工程施工期间为施工人员、施工现场和施工设备投保相应的人身意外伤害险、施工现场责任险等保险,确保施工期间的安全风险。
2. 对于因乙方施工工程给甲方造成的经济损失,甲方有权向乙方提出索赔要求,并乙方应及时协商解决。
建设工程施工合同专用条款(标准版)
建设工程施工合同专用条款(标准版)第一章总则第一条合同的目的和范围1.1 本合同的目的是为建设工程的承包、施工及相关事宜提供明确的约定。
1.2 本合同适用于各类建设工程的承包和施工,包括但不限于建筑工程、土木工程、水利工程、设备安装工程等。
第二条定义•“业主”指建设工程的委托方;•“承包商”指中标方或签订合同方;•“监理单位”指由业主委派的负责监督工程施工的机构;•“设计单位”指完成设计工作并获得相关批准文件的机构;•“工程”指本合同约定的建设工程;•“图纸”指用于工程施工的设计图纸、施工图纸等文件;•“合同价款”指承包商按合同约定应获得的对工程所作的全部劳务和供应的价款;•“合同时间”指本合同的履约期限。
第二章承包商的责任和义务第三条施工准备及资料的提供3.1 业主应提供承包商施工所必须的相关资料和文件,并尽力确保其真实、正确、完整。
3.2 承包商应及时检查业主提供的施工资料和文件,如发现问题应及时向业主提出书面通知。
第四条工程质量的保证4.1 承包商应按照本合同约定的要求,保证工程在保质期限内达到合同约定的质量标准。
4.2 承包商应按照监理单位的指令,采取必要的措施,对工程质量进行检查和测试,并保证其符合相关法律法规的规定。
第五条安全生产的责任5.1 承包商应根据工程的具体情况,制定并实施安全生产方案,确保工程施工过程中的安全。
5.2 承包商应确保施工现场的安全设施完善,并严格遵守相关安全生产法律法规的要求。
第三章业主的责任和义务第六条工程变更及设计变更6.1 业主如需对工程或设计进行任何变更,应向承包商提出书面变更通知,并与承包商协商确定有关费用和工期的调整。
6.2 如果变更增加了工程量或工程难度,承包商有权要求相应的合同价款和工期的调整。
第七条工程款的支付7.1 业主应按照本合同规定的工程进度和质量验收标准,及时支付相应的工程款项。
7.2 业主应按照约定的支付方式和时间,向承包商支付合同价款。
建筑工程合同专用条款
建筑工程合同专用条款1. 总则本合同是由甲方(建筑施工方)和乙方(业主)签订的建筑工程合同,根据双方自愿、平等和互利的原则,按照相关法律法规,以及国家和地方政府有关建筑工程管理的规定,共同约定以下条款。
2. 工程概况(1)工程名称:建筑工程项目名称(2)工程地点:建筑工程项目地点(3)工程范围:详细描述工程的具体建设内容和要求(4)工程工期:约定工程开始日期和完工日期(5)工程准备:双方约定的工程资料准备和施工条件准备事项3. 合同价款与支付方式(1)合同总价款:合同约定的工程总价款金额(2)价款支付方式:详细说明价款的支付方式、时间和比例(3)价款结算:约定工程进度款和最终竣工结算款的支付时间和方式4. 质量与保修(1)工程质量标准:按照国家和地方有关建筑工程质量标准进行施工(2)竣工验收:约定工程竣工验收标准和程序(3)质量保证期:确保工程质量的保修期限,以及保修期内出现的问题的处理方式5. 变更与索赔(1)变更事项:合同履行过程中,如需对工程范围、设计、材料等进行变更的约定和程序(2)索赔处理:约定双方在工程实施中可能发生的索赔事项和处理方式6. 违约责任(1)甲方违约责任:约定甲方违约的违约责任、违约赔偿等相关事宜(2)乙方违约责任:约定乙方违约的违约责任、违约赔偿等相关事宜7. 保密与知识产权(1)保密义务:约定双方在合同履行过程中对于商业秘密和技术资料的保密义务(2)知识产权:对于工程中涉及的知识产权问题进行约定和处理方式8. 争议解决(1)协商解决:约定双方在合同履行过程中发生争议时,首先进行协商解决(2)仲裁解决:如无法通过协商解决,约定以仲裁方式解决争议的相关事宜9. 合同的生效和解除(1)合同生效:约定合同生效的条件和日期(2)合同解除:约定合同解除的条件和程序10. 其他事项双方对于合同履行过程中未涉及的其他事项进行约定和补充。
11. 附件本合同的附件是合同不可分割的组成部分,包括详细的工程图纸、设计文件、技术规范等,附件内容与合同正文具有同等法律效力。
建筑工程合同范本专用条款
建筑工程合同范本专用条款第一条合同当事人1.1 本合同由以下双方签订:发包方(以下简称“甲方”):(填写发包方名称、地址、法定代表人等)承包方(以下简称“乙方”):(填写承包方名称、地址、法定代表人等)1.2 甲方同意将(具体描述工程项目)的施工任务发包给乙方。
第二条工程概况2.1 工程地点:(填写工程地点)2.2 工程规模:(填写工程规模描述)2.3 工程质量标准:(填写工程质量标准)2.4 工程造价:(填写工程造价约定)第三条工程工期3.1 开工日期:(填写开工日期)3.2 竣工日期:(填写竣工日期)3.3 合同总工期:(填写总工期天数)3.4 乙方应按照甲方的要求,合理安排施工进度,确保工程按时第四条质量管理4.1 乙方必须按照国家建筑工程质量标准和甲方提供的设计文件要求进行施工,确保工程质量。
4.2 乙方应建立健全的质量管理体系,确保工程质量符合国家和行业标准。
4.3 甲方可对工程进行质量监督和检查,如发现质量问题,乙方应负责及时整改。
第五条工程变更5.1 工程变更应经甲方书面同意,并签订书面变更协议。
5.2 变更后,乙方应按照新的工程量或变更后的设计文件进行施工。
5.3 如因工程变更导致工程造价或工期发生变化,双方应协商确定相应条款。
第六条分包管理6.1 乙方可以将部分非主体工程分包给具有相应资质的专业分包单位。
6.2 分包单位应接受乙方的管理,并对乙方负责。
6.3 如因分包单位原因造成工程质量等问题,乙方应承担相应责第七条进度款支付7.1 甲方应按合同约定支付进度款,支付时间为收到合格工程量报告后的(具体天数)内。
7.2 进度款支付比例:(填写支付比例)。
7.3 如因甲方原因导致工程进度款支付延迟,乙方有权顺延工期。
第八条竣工验收8.1 工程竣工后,乙方应通知甲方进行竣工验收。
8.2 竣工验收应依据国家建筑工程质量标准和甲方提供的设计文件进行。
8.3 竣工验收合格后,甲方出具验收合格证书,工程方可视为正式交付。
工程合同专用条款
工程合同专用条款篇一:工程施工合同专用条款合同专用条款一、定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序:执行合同协议书第六条。
3、语言文字和使用法律、标准及规范3.1 本合同除使用汉语外,还使用本合同文件使用汉语。
3.2 适用法律和规范需要明示的法律、行政法规:《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招投标法》以及滨海新区的相关法规及政策性文件。
3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称:1)如果图纸或本合同约定的工程建设标准中的质量要求/工艺标准低于国家、地区或行业标准的,按国家、地区或行业标准执行;2)如果图纸或本合同约定的工程建设标准中的质量要求/工艺标准高于国家、地区或行业标准的,按图纸或本合同约定的工程建设标准中的质量要求/工艺标准执行;3)如果图纸或本合同约定的工程建设标准中的质量要求/工艺标准与国家、地区或行业标准出现矛盾或歧义的,在满足国家、地区或行业标准的基础上按图纸或本合同约定的工程建设标准中的质量要求/工艺标准执行。
发包人提供标准、规范的时间无约定。
国内没有相应标准、规范时的约定:无约定。
4、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:因图纸变更引起的变化,不能作为工期延误和索赔的理由。
发包人对图纸的保密要求:施工图所涉及的一切内容均为发包人所有,未经发包人许可,承包人不得在其他任何地方使用、转让或提供给第三人,不得复制。
使用国外图纸的要求及费用承担:无约定二、双方一般权利和义务5、工程师5.2监理单位委派的工程师姓名:职务:发包人委托的职权:按照国家监理规范及天津市有关规定,同时依照监理合同、施工合同等相关内容和权利进行施工全过程监理。
需要取得发包人批准才能行使的职权:(1)解除、变更或增加合同中约定的承包人的任何职责、义务和工作;(2)发布开工令、暂时停工或复工令;(3)决定工期延长;(4)同意分包本工程的某非主体和非重要单位工程部分;(5)审查批准技术规范(规格)或设计的变更;(6)确定索赔额、费用的增加或减少及有关暂定金额的使用;(7)工程结算和工程款支付,包括最终工程款和阶段性工程款结算和支付等。
定额计价工程施工合同
定额计价工程施工合同甲方:(委托方)地址:电话:联系人:乙方:(承包方)地址:电话:联系人:根据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》的规定,为了保障工程质量,保证工程按时、按质完成,甲、乙双方经友好协商,就下列工程项目签订本合同。
一、工程名称:(填写工程项目名称)二、工程地点:(填写工程所在地)三、工程规模:(填写工程的具体规模,如建筑面积、总建筑面积等)四、工程内容:(填写工程的具体内容,如建设范围、施工工艺等)五、工程标准:(填写工程的相关标准和规范)六、工程费用:1. 工程总造价:(填写工程的总造价)2. 工程计价方式:本工程采用定额计价方式进行计价,具体计价标准见附件。
3. 工程支付方式:(1)工程款支付方式:按照工程进度支付,具体进度支付比例见附件。
(2)工程质保金支付方式:工程完工后,甲方应支付工程质保金,具体金额为工程总造价的5%,工程质保金在工程验收合格后7个工作日内支付给乙方。
4. 差旅、材料、设备和机械采购费用:由乙方负责采购,费用由甲乙双方共同商定。
七、工程周期:工程的具体计划由乙方报甲方审批,工程应在规定的时间内按照计划进行。
八、工程质量:乙方应按照相关标准和规范进行施工,保证工程质量符合相关要求。
九、变更和索赔:如有工程变更或者工程损失导致索赔,双方应及时协商解决,不能协商解决的,可向相关部门投诉或者进行仲裁。
十、违约责任:如一方未能按照合同约定履行义务,应承担违约责任,另一方有权要求赔偿损失。
十一、合同解释:本合同如有不明之处,双方应友好协商解决,如无法解决的,应向有关部门寻求帮助,最终由法律进行解释。
十二、其他事宜:本合同未尽事宜,可以根据需要进行附加条款。
十三、合同签订:本合同自双方签字盖章之日起生效,本合同正本一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:签订日期:附件:工程定额计价标准、工程款支付进度安排以上是定额计价工程施工合同的具体内容,如有需要可以进行修改和补充,以确保双方的权益得到保障。
工程施工合同专用条款
工程施工合同专用条款一、合同目的该工程施工合同的目的是明确双方对工程施工的责任和权益,保障合同的履行,确保工程按照合同约定的质量、进度和费用进行施工。
二、合同主体1. 甲方:(具体甲方单位或个人名称)2. 乙方:(具体乙方单位或个人名称)三、工程概况1. 工程名称:2. 工程地点:3. 工程规模:4. 工程内容:四、合同约定1. 工程周期:本合同约定的工程周期为(具体工期)。
2. 工程质量:乙方承诺按照国家相关标准和要求进行施工,确保工程质量满足合同约定的标准。
3. 工程费用:本合同约定的工程费用为(具体金额),支付方式为(具体支付方式)。
4. 工程变更:若需对工程内容进行变更,双方应协商一致,并签订书面变更协议。
5. 工程验收:工程竣工后,甲方有权对工程进行验收,乙方应配合并保证工程符合验收标准。
6. 违约责任:若一方未履行合同约定的义务,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、解除合同等。
7. 争议解决:合同履行过程中产生的争议,双方应协商解决;如协商无果,双方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。
8. 合同解除:双方一致同意解除合同的,应签订书面解除协议,并按协议约定处理相关事宜。
五、其他条款除本合同约定的条款外,双方还可以约定其他相关事项,需在合同中明确表述并签字确认。
六、合同生效本合同经双方盖章、签字后生效,并具有法律效力。
合同一式两份,甲方和乙方各持一份。
经甲方申请,分别存放在(甲方单位或个人名称及地址)和(乙方单位或个人名称及地址)。
附件:本合同附件为不可分割的组成部分。
(以下空白无文字,为签字处)甲方(盖章):乙方(盖章):日期:日期:。
建设工程合同专用条款
建设工程合同专用条款篇一:建设工程施工合同专用条款建设工程施工合同(GF—1999—0201)(正本)中华人民共和国建设部国家工商行政管理局一九九九年十二月四川省建设委员会四川省工商行政管理局制定制定协议书发包人(全称):国家盐化工产品质量监督检验中心承包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:国家盐化工产品质量监督检验中心场坪绿化工程工程地点:自贡市板仓工业集中区工程内容:场坪绿化工程(具体内容详见工程量清单)工程立项批准文号:自发【200 】项批新号资金来源:财政投入二、工程承包范围承包范围:施工图及工程量清单所含范围内的全部施工内容三、合同工期开工日期: XX年 10 月日竣工日期: XX年 11 月日计划工期:日历天四、质量标准工程质量标准:符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准五、合同价款金额(大写):壹佰陆拾陆万元(人民币)¥ :1660000元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括: 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款6、标准规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议中有关词语含义与本合同《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应支付的款项。
十、合同生效合同订立时间:XX年10 月日合同订立地点:自贡质量技术监督局六楼会议室本合同双方约定:发包人承包人双方法定代表人或委托代理人签字盖公章或合同章后生效。
发包人:(盖章)住所:法定代表人:委托代理人:电话:传真:开户银行:帐号:承包人:(盖章)住所:法定代表人: 委托代理人:电话:传真:开户银行:帐号:专用条款一、词语定义及合同文件2。
建设工程施工合同专用条款(标准版)
建设工程施工合同专用条款(标准版)建设工程施工合同专用条款(标准版)一、总则1.1 合同目的本合同的目的是明确建设工程施工合同双方的权利和义务,确保工程施工的顺利进行,维护双方的合法权益。
1.2 合同主体本合同的甲方为建设工程的业主,乙方为承包商。
甲乙双方应按照合同的约定,真实诚信地履行各自的义务。
1.3 法律适用本合同的订立、解释和执行均适用当地法律法规的规定。
二、合同的签订和生效2.1 合同签订甲方向乙方发出施工合同书面邀约,乙方接受邀约后,双方应在合同书面约定的时间和地点签订正式合同。
2.2 合同生效本合同自双方签字或盖章之日起生效,并在生效后一周内向甲方报备工程开工计划。
三、工程范围和工期3.1 工程范围本合同的工程范围包括详细的工程设计、施工实施方案、施工图纸以及其他相关资料,详见附件。
3.2 工期本工程总工期为合同签订后的天(不含非施工天),具体工期安排详见附件“工程进度计划”。
四、施工条件和质量要求4.1 施工条件甲方应为乙方提供符合工程施工要求的施工现场,包括施工区域的准备、临时用水、电力、通信等设施。
4.2 施工质量乙方在工程施工过程中应确保符合相关法律法规和工程质量标准的要求,并按照合同约定进行质量检查和验收。
五、价款支付方式5.1 价款总额本合同价款总额为人民币X万元,具体细分详见附件。
5.2 付款方式甲方按照工程进度和施工质量,及时支付相应的款项。
乙方应提供符合法律和合同约定的发票和相关支持文件。
六、合同变更和解除6.1 合同变更如有必要对本合同的工程范围、工期、价款等进行变更,应经甲乙双方书面协商一致,并签订变更协议。
6.2 合同解除本合同可根据双方协商一致的情况下进行解除,解除条件和解除后的权利义务由双方协商确定。
七、违约责任7.1 违约责任如甲方或乙方未按照本合同的约定履行义务,应承担相应的违约责任,并赔偿因此产生的损失。
7.2 不可抗力因不可抗力原因导致合同无法履行的,双方应及时通知对方,并采取合理措施减少损失。
(完整版)建设工程施工合同专用条款
(完整版)建设工程施工合同专用条款建设工程施工合同专用条款第一章:总则第一条合同目的本合同是由乙方承包的建设工程施工合同,为确保甲方的权益,明确双方的权责,按照《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,制定本合同。
第二章:工程范围第二条施工范围乙方承包的建设工程范围包括但不限于:1. 工程的主体结构、装修装饰及设备安装;2. 工程所需的材料采购、运输和保管;3. 工程所需的劳动力组织和管理;4. 工程的验收、交付及质量保证。
第三章:工程费用第三条工程造价本合同工程造价为人民币_______元(大写:_______)。
第四章:工期计划第四条工期安排1. 工程的总工期为_______天/月,自合同签订之日起计算;2. 乙方应制订合理的施工进度计划,并按计划完成施工;3. 如有工期延误,乙方应承担相应的违约责任。
第五章:施工组织与管理第五条施工组织乙方应制定科学合理的施工组织方案,包括:1. 施工队伍和各岗位人员的配置;2. 施工工艺和施工方法;3. 施工现场的布置和管理;4. 安全措施和环境保护措施。
第六章:质量与安全保证第六条质量标准乙方应按照国家有关建设工程的质量标准和技术规范进行施工,确保工程质量符合合同约定和相关法律法规的要求。
第七章:支付方式与进度款第七条支付方式1. 工程款项按照合同约定的支付比例和进度支付;2. 乙方应及时向甲方提供工程款项的申请,并提供相应的工程进度报告和技术交底。
第八章:合同变更与解除第八条合同变更1. 任何一方若需变更合同内容,应提前书面通知对方并经双方商议一致;2. 双方变更合同内容时,应签订书面补充协议,并在合同附件中加以记录。
第九章:争议解决第九条争议解决方式任何一方如对本合同的解释或者履行发生争议,应及时友好商议解决,若商议不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
附件:1. 工程图纸2. 技术规范书3. 施工进度计划表法律名词及注释:1. 合同法:中华人民共和国《合同法》2. 工程范围:指建设工程项目的具体内容和完成要求3. 工期安排:规定建设工程的施工时间和进度计划4. 施工组织方案:规划施工过程中的相关组织和管理措施5. 质量标准:建设工程的质量要求和评价准则6. 工程款项:指甲方向乙方支付的相应工程费用。
施工合同专用条款
施工合同专用条款一、合同签订方本施工合同(以下简称“合同”)由以下双方签订:甲方:(甲方名称)乙方:(乙方名称)二、工程概况本合同所述工程项目为(工程项目名称),具体位置位于(工程项目位置)。
工程的主要内容包括(工程项目主要内容)。
本工程的工期为(工程工期),合同总价为(合同总价)。
三、工程规划1.甲方需向乙方提供工程的详细规划图纸和设计方案,并与乙方共同确认。
2.乙方应按照合同约定的规划图纸和设计方案进行工程施工。
3.如需对工程规划进行变更,应经双方协商一致,并签订书面变更协议。
四、工程进度1.乙方应按照合同约定的工期进行工程施工,并确保工程按时完成。
2.如因甲方或其他不可抗力因素导致工期延误,双方应协商解决,并重新确定工期。
3.工程进度按照合同约定的支付进度进行款项支付。
五、工程质量1.乙方应按照国家相关标准和技术要求进行施工,确保工程质量符合行业标准。
2.甲方有权对工程质量进行检查,并提出合理的质量要求和整改意见。
3.如发现工程质量存在问题,乙方应及时进行修复和整改。
六、施工安全1.乙方应遵守国家相关法律法规和安全生产规定,确保施工过程的安全。
2.甲方应提供必要的安全防护设施和条件,确保施工安全。
3.如发生施工安全事故,乙方应及时采取措施进行救援,并承担相应责任。
七、工程款支付1.工程款的支付方式和进度按照合同约定执行。
2.甲方应按照合同约定的工程进度及时支付工程款项。
3.如发生付款延误,应按照合同约定的利息进行赔偿。
八、合同解除和争议解决1.如因工程进展、工程质量等问题双方无法达成一致意见,可协商解决或通过法律途径解决。
2.如一方严重违反合同约定,对另一方造成损失或无法履行合同,另一方有权解除合同并要求赔偿。
九、其他条款1.本合同的变更和补充事项应以书面形式进行,并经双方签字确认。
2.本合同自双方签字之日起生效,至工程竣工验收并完成全部支付后终止。
以上为本施工合同的主要条款,双方应遵守合同约定并共同维护合同的权益。
工程施工合同专用合同条款
工程施工合同专用合同条款合同编号:[合同编号]甲方(业主):[业主名称]乙方(承包商):[承包商名称]签订日期:[签订日期]工程地点:[工程地点]第一条工程概况1.1 工程名称:[工程名称]1.2 工程内容:[详细描述工程项目的性质、范围、标准和要求等]1.3 工程造价:[约定的工程总造价]1.4 工程期限:[具体开工日期]至[具体竣工日期]第二条工程质量2.1 乙方必须按照国家有关质量标准及甲方提供的技术规范执行施工,并保证工程质量满足合同约定。
2.2 如发生质量问题,乙方应在接到通知后迅速采取措施进行整改,费用由责任方承担。
第三条工程进度与计划3.1 乙方应根据合同约定提交详细的施工进度计划,并经甲方审核同意。
3.2 若因乙方原因导致工期延误,应向甲方支付违约金。
第四条工程款项支付4.1 工程款项的支付方式及时限应根据合同规定执行。
4.2 甲方应按时支付工程款,如有延迟,应向乙方支付相应的滞纳金。
第五条变更与索赔5.1 任何工程变更需得到双方书面同意,并按照约定调整合同价款及工程期限。
5.2 乙方有权在符合合同规定的情况下提出成本和时间的索赔。
第六条违约责任6.1 双方均应严格履行合同义务,一方违约应承担违约责任。
6.2 违约赔偿应基于实际损失计算,且不得超过合同中约定的限额。
第七条争议解决7.1 双方应通过友好协商解决合同执行过程中出现的争议。
7.2 如协商不成,可依法申请调解、仲裁或向人民法院提起诉讼。
第八条其他事项8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
8.2 未尽事宜,双方可另行商议并补充相关条款。
定额报价施工合同
定额报价施工合同是指在建筑工程中,根据国家或地方建设部门发布的定额标准,结合工程实际,由施工方按照一定的程序和要求编制的施工报价,并与业主协商一致后签订的合同。
本文将为您详细介绍定额报价施工合同的相关内容。
一、定额报价施工合同的含义定额报价施工合同是指在建筑工程中,施工方根据国家或地方建设部门发布的定额标准,结合工程实际,按照一定的程序和要求编制施工报价,并与业主协商一致后签订的合同。
这种合同的主要特点是按照定额标准进行报价,明确了工程项目的造价,有利于双方明确工程造价,控制工程成本,避免纠纷。
二、定额报价施工合同的构成定额报价施工合同一般由以下几个部分组成:1. 合同协议书:包括工程名称、工程地点、工程规模、工程内容、合同金额、合同工期等基本信息。
2. 合同正文:包括合同条款、双方的权利和义务、工程质量标准、工程进度要求、工程验收等。
3. 附件:包括工程设计图纸、工程量清单、定额标准、施工组织设计、施工方案等。
4. 补充协议:包括双方在合同执行过程中就工程变更、索赔、违约等方面的补充约定。
三、定额报价施工合同的签订程序1. 双方协商确定工程内容和工程量,明确工程项目的范围和规模。
2. 施工方根据国家或地方建设部门发布的定额标准,结合工程实际,编制施工报价。
3. 双方对施工报价进行协商,就合同金额、合同工期等基本条款达成一致。
4. 双方签订合同协议书,并领取相关工程证件。
5. 双方按照合同约定履行各自的义务,确保工程顺利进行。
四、定额报价施工合同的优势1. 明确工程造价:定额报价施工合同明确了工程项目的造价,有利于双方明确工程成本,控制工程预算。
2. 防止纠纷:定额报价施工合同明确了工程项目的范围和规模,双方的权利和义务,有利于减少合同纠纷。
3. 有利于工程管理:定额报价施工合同明确了工程项目的进度要求、工程质量标准等,有利于施工方进行工程管理和控制。
4. 有利于工程验收:定额报价施工合同明确了工程项目的质量标准,有利于工程验收工作的进行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。