建设项目110KV输电线路施工合同
110kv输电线路工程合同
合同编号：________合同名称：110kV输电线路工程合同合同双方：甲方：（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行110kV输电线路工程（以下简称“工程”）的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：110kV输电线路工程1.2 工程地点：____________________1.3 工程规模：根据甲方提供的工程设计文件，工程包括但不限于输电线路的塔基建设、线路铺设、变电站建设等。
1.4 工程质量标准：符合国家及行业相关标准和要求。
二、合同金额2.1 乙方向甲方提供的工程总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
2.2 甲方应按照本合同约定的付款方式及时向乙方支付合同价款。
三、合同履行3.1 乙方应按照甲方提供的工程设计文件和技术要求，按时完成工程。
3.2 乙方应保证工程质量，确保工程安全，遵守国家及行业的相关法律法规。
3.3 甲方应按照合同约定的时间和金额向乙方支付工程价款。
3.4 甲方应提供乙方施工所需的现场条件，包括但不限于施工场地、临时设施、施工用水电等。
四、付款方式4.1 甲方支付工程价款的方式分为三次，具体如下：（1）工程进度款：工程进度达到合同约定的比例时，甲方应支付相应比例的工程价款。
（2）验收合格款：工程验收合格后，甲方应支付剩余的工程价款。
（3）质保金：乙方提供质保服务，质保期为工程验收合格之日起一年，质保期内无质量问题，甲方支付质保金。
4.2 甲方支付工程价款时，乙方应提供等额的发票。
五、违约责任5.1 乙方未按照约定时间完成工程的，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：违约金=合同价款×逾期天数×0.1%。
5.2 甲方未按照约定时间支付工程价款的，乙方有权按照逾期天数向甲方追讨违约金，违约金计算方式为：违约金=应付款项×逾期天数×0.1%。
电力工程合同范本110KV
电力工程合同范本110KV
甲方（业主）：XX电力公司
乙方（承包商）：XX建设有限公司
签订日期：XXXX年XX月XX日
一、工程概述
本项目涉及一条全长约XX公里的110KV输电线路的建设。
工程范围包括但不限于线路勘测、设计、材料采购、土建施工、杆塔安装、电缆铺设及调试等。
二、合同金额
总合同金额为人民币XXX万元，包含所有必要的施工费用、材料费、管理费用及税费。
付款方式分为三个阶段：预付款、进度款和竣工款。
三、工期要求
工程计划于XXXX年XX月XX日开始，预计于XXXX年XX月XX日完工。
如遇不可抗力因素导致延期，需及时通知对方并协商解决。
四、质量保证
乙方必须按照国家相关标准和规范执行工程，确保工程质量满足甲方要求。
工程完成后，由甲方组织验收，不合格部分须由乙方无偿修复至合格标准。
五、安全生产
乙方负责施工现场的安全管理，遵守国家有关安全生产的法律法规，采取有效措施预防事故发生。
一旦发生安全事故，乙方应立即处理并向甲方报告。
六、违约责任
任何一方未能履行合同义务，均构成违约，应承担违约责任。
若因乙方原因导致工程延误或质量不符，应按合同规定支付违约金给甲方。
七、争议解决
合同执行过程中出现的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他条款
本合同自双方代表签字盖章之日起生效，合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
九、附件
合同附件包括工程设计图纸、技术规范、预算书等文件，作为合同不可分割的一部分。
110工程施工合同
110工程施工合同甲方：建设单位名称乙方：承建单位名称经甲乙双方友好协商，就甲方拟建工程项目签订施工合同，具体条款如下：第一条工程名称、位置及范围1.1 工程名称：110工程1.2 工程位置：具体位置1.3 工程范围：本项目涵盖建筑施工、机电设备安装、装饰工程及相关配套工程。
第二条工程进度2.1 工程总工期：从本合同签订之日起，工期为XX个月。
2.2 分期工期：根据工程实际情况，双方将分阶段确定工程进度，具体时间按实际情况确定。
第三条施工条件3.1 甲方承诺提供符合相关标准要求的建设用地、设计图纸及相关手续，确保工程施工的顺利进行。
3.2 乙方承诺在施工期间遵守国家相关法律法规，保证工程质量和安全。
第四条付款方式4.1 工程合同总价为XX万元，具体款项及支付方式如下：1）首期款：合同签订后，甲方支付合同总价的30%作为首期款。
2）分期款：工程施工进度完成一定阶段，甲方按比例支付对应的款项。
3）验收结算：工程竣工验收合格后，甲方支付尾款。
4.2 乙方应按照本合同约定的支付方式进行款项支付，否则将视为违约。
第五条工程质量和保修5.1 乙方承诺在施工过程中严格按照设计要求进行施工，确保工程质量符合相关标准要求。
5.2 工程竣工后，乙方保修期为一年，自竣工验收合格之日起计算。
5.3 保修期内，如发现工程质量问题，乙方应承担相应的责任，进行维修或更换。
第六条双方责任6.1 甲方责任：提供工程所需的资金、技术支持和协助，确保工程施工进度和质量。
6.2 乙方责任：严格按照设计要求进行施工，保证工程施工质量和工期，确保工程安全。
第七条纠纷解决7.1 双方如发生合同履行过程中的争议，应友好协商解决；如协商无果，可申请仲裁或向有关部门投诉。
第八条合同的变更和解除8.1 如需对本合同进行变更，须经双方书面同意，并签订书面补充协议。
8.2 本合同严禁未经双方协商一致擅自解除，如需解除合同，须经双方协商一致并签订解除协议。
110线路施工合同协议书
110线路施工合同协议书甲方（业主）：___________乙方（承包方）：___________鉴于甲方需对110KV输电线路进行施工，乙方具备相应资质并愿意承担该工程施工任务，经双方协商一致，特订立本合同，以资信守。
一、工程概况工程名称：___________工程地点：___________工程内容：包括但不限于110KV输电线路的架设、调试、检测及附属设施的建设等。
二、工程质量乙方必须按照国家有关标准和规范要求，保证工程质量达到设计要求和甲方的满意度。
三、工期要求乙方应根据工程实际情况，合理安排施工进度，确保工程按期完成。
具体开工日期和竣工日期由双方协商确定，并在合同中明确。
四、工程造价及支付方式工程造价根据实际工程量及材料费用计算，并由双方协商确定。
支付方式按照合同约定分期支付，具体支付比例和时间由双方协商确定。
五、安全生产乙方必须严格遵守国家有关安全生产的法律、法规，采取有效措施，确保施工现场安全无事故。
六、违约责任如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
七、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交仲裁机构仲裁或依法向人民法院起诉。
八、其他事项双方可根据工程具体情况，另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：_______ 乙方（盖章）：_______授权代表签字：_______ 授权代表签字：_______日期：____年__月__日日期：____年__月__日。
110kv输变电工程合同造价
110kV输变电工程合同造价一、工程概况本项目为110kV输变电工程，包括输电线路和变电站两部分。
输电线路全长约20公里，采用钢塔架设，导线采用铝合金绞线。
变电站容量为110/35/10kV，包括主变压器、配电装置、控制系统等。
工程地点位于某市郊区。
二、合同价格1. 本工程的合同价格为人民币XX万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整），包括输电线路、变电站建筑工程、设备购置、安装工程、调试试验等全部费用。
2. 合同价格分为固定价格和变动价格两部分。
固定价格为人民币XX万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整），变动价格根据工程实际情况和市场行情进行调整。
3. 合同价格支付方式为：合同签订后，甲方支付合同价格的10%作为预付款；工程进度达到50%时，支付合同价格的30%；工程验收合格后，支付合同价格的50%；剩余的10%作为质量保证金，待质保期满后支付。
三、合同价格调整1. 合同价格的调整原则为：实际工程量与预算工程量的差异不超过10%时，按预算价格计算；超过10%时，按实际工程量计算。
2. 合同价格的调整因素包括：材料价格变动、人工费用变动、设备价格变动、运输费用变动等。
调整依据为国家相关政策和市场行情。
3. 合同价格的调整程序为：甲方提出调整申请，乙方核实后报甲方批准。
经甲方批准后，双方签订价格调整协议，并按协议执行。
四、合同履行1. 乙方应按照合同约定，完成输变电工程的设计、采购、施工、调试等工作，并保证工程质量达到国家标准。
2. 甲方应按照合同约定，支付合同价格，并配合乙方完成工程的相关手续。
3. 工程验收合格后，乙方应提供完整的工程技术资料和竣工验收报告。
五、合同争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 双方在争议解决过程中，应保持工程进度，不得影响工程质量。
六、其他1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为壹年。
输电线路工程合同范本
输电线路工程合同范本合同范本：输电线路工程合同甲方：（甲方全称）地址：联系人：联系电话：乙方：（乙方全称）地址：联系人：联系电话：一、项目指引1.1 项目概述本合同以甲乙双方自愿的原则，根据双方协商一致，就输电线路工程项目的设计、施工及验收等各项事宜，达成以下合作协议。
1.2 项目目标甲方委托乙方负责输电线路工程的设计、施工及附属设备的安装等工作，确保工程质量、安全、进度与成本的达成。
二、工程内容2.1 工程范围根据甲方提供的需求和要求，乙方负责以下工程内容的设计、施工和验收：（详细描述相关工程的范围，例如：输电塔的设计、钢管塔的搭建、导线的安装等）2.2 工程进度根据甲方的要求，乙方将按照以下工程进度完成相关工作：（具体描述各项工作的开始时间、预计完成时间及里程碑节点）三、技术标准与质量要求3.1 技术标准乙方承诺按照国家相关技术标准及甲方提供的要求进行设计、施工，并确保工程符合以下技术指标：（列举具体的技术标准，例如输电线路的耐电压、抗风荷载等要求）3.2 质量要求乙方将严格执行甲方制定的质量管理体系，保证工程质量稳定可靠，并接受甲方的质量监督与检验。
四、工程费用与支付方式4.1 工程费用根据工程范围和工程进度，工程费用总额为（金额）人民币。
乙方应按照以下支付方式收取费用：（具体描述费用的构成和支付方式，例如分期支付、工作节点支付等）4.2 变更费用如甲方要求对工程进行任何变更，所导致的额外费用应由甲方承担，并与乙方进行协商确认后支付。
五、保证金与违约责任5.1 保证金甲方应在本合同签订时向乙方支付保证金（保证金金额）。
乙方在工程的合理保护及按时完工后，应无息退还保证金给甲方。
5.2 违约责任任何一方违约时，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
六、验收与交付6.1 验收标准工程竣工后，甲方有权对工程进行验收。
验收标准应符合国家相关法律法规和技术标准，具体验收标准由双方协商确定。
110KV输电线路维护安全及技术合同协议书范本
甲方（发包方）：________________________________________乙方（承包方）：________________________________________根据《合同法》、《电力法》、《架空电力线路运行规程》、《电力设施保护条例》为确保110KV咸长线健康运行，为提高供电可靠性，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。
第一条、工程概况110kv架空线路由变电站至电站，全长公里，共基铁塔。
第二条、维护管理的范围、内容及标准1、维护管理范围：变电站围墙外第一基杆塔至线路终端。
2、维护管理内容：（1）、110KV线路及其所属的所有电力设施进行维护管理。
具体内容为：铁塔、绝缘子、金具、导线、避雷线、接地、通道、基础等。
（2）、维护管理包括定期巡查、登杆检查、更换清理绝缘子、安全标识的检查与更换、线路清障及修砍树木等；发现和处理设备缺陷，并有详细和符合实际的设备台账和记录。
3、维护管理标准及要求：（1）、达到电网公司的安全控制指标。
（2）、所维护的线路不发生人身伤害事故、倒塔、断线及设备损坏事故。
（3）、按规定每月对线路进行定期巡视。
每季度季末对线路进行一次夜间巡视。
（4）、及时修砍线路下的树木和清除其它影响线路正常运行的障碍。
（5）、建立设备缺陷档案，加强设备缺陷管理，按轻、重、缓、急处理缺陷，提高设备的健康水平，保障电力线路安全运行。
缺陷按一般缺陷、重大缺陷、紧急缺陷来分类管理。
维护人员应将发现的缺陷及时详细记入缺陷记录内，并提出处理意见，紧急缺陷应立即向甲方汇报，便于联系调度，申请停电处理。
（6）、作好设备标志管理。
线路及其设备应有明显的线路名称和杆塔编号标志。
（7）、按规定健全和完善线路的各种档案资料和记录，档案资料符合实际，记录填写如实、规范整齐。
（8）、线路的运行、维护工作应贯彻“安全第一，预防为主”的方针，应加强对线路的巡视检查，经常掌握线路的运行状况，及时发现设备缺陷和威胁线路安全运行的隐患，为线路的检修提供依据。
110kv线路工程合同
2.3丙方（监理方）：____________
三、工程期限
3.1工程开工日期：____年__月__日
3.2工程竣工日期：____年__月__日
3.3工程总工期：____个月
四、工程质量
4.1工程质量标准：按照国家、行业及地方相关标准、规范执行。
4.2工程验收：工程完成后，乙方应按照国家、行业及地方相关标准、规范进行自检，并提交验收申请。甲方、丙方共同对工程进行验收。
（3）负责办理工程保险、施工许可证等相关手续。
（4）按照合同约定及时提交验收申请，配合甲方、丙方进行验收。
（5）对工程实行质量保修。
6.3丙方权利与义务
（1）负责对工程进行全面监理，确保工程质量、安全、进度。
（2）参与工程验收，提出验收意见。
（3）监督乙方按照合同约定履行义务。
七、违约责任
7.1双方应严格履行合同约定，如一方违约，应承担违约责任。
九、其他
9.1本合同一式肆份，甲方、乙方、丙方各执一份，另壹份报相关部门备案。
9.2本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。
甲方（盖章）：____________
乙方（盖章）：____________
丙方（盖章）：____________
签订日期：____年__月__日
4.3工程保修：自工程验收合格之日起，乙方对工程实行____年的质量保修期。
五、工程费用
5.1工程总价：人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。
5.2工程进度付款：按照工程实际进度，甲方向乙方支付相应工程进度款。
5.3工程结算：工程验收合格后，双方根据实际完成工程量进行结算。
110KV变电站工程安装合同(两篇)
110KV变电站工程安装合同（二）110KV变电站工程安装合同（二）一、合同双方地址：法定代表人：联系人：联系方式：地址：法定代表人：联系人：联系方式：二、前言三、合同内容1. 工程规模1.1. 变电站安装工程的总规模为XX平方米，由甲方提供详细工程图纸。
1.2. 工程包括但不限于设备安装、布线、调试等。
2. 工期2.1. 工程安装工期为XX个月，自合同生效之日起计算。
2.2. 双方应按照项目计划和进度表按时履行各自的责任。
2.3. 如因甲方原因导致工期延迟的，甲方将承担由此产生的额外费用。
3. 甲方责任3.1. 甲方应提供合理、稳定的施工场地，并配合乙方的施工需要。
3.2. 甲方应提供变电站安装所需的设备、材料等。
3.3. 甲方应确保提供的工程图纸准确无误，若因图纸错误导致施工问题，甲方将承担相应责任。
4. 乙方责任4.1. 乙方应制定详细的施工方案，并提供给甲方审批。
4.2. 乙方应按照工艺要求和标准进行工程安装，并保证质量达到合同约定的标准。
4.3. 乙方应及时向甲方汇报工程进展情况，并解决工程实施中遇到的问题。
5. 施工费用5.1. 工程安装费用为XX元整，乙方应按照合同约定的支付方式和时间节点支付给甲方。
5.2. 若因乙方原因导致施工费用增加的，乙方将承担相应责任。
6. 施工质量验收6.1. 工程安装完成后，乙方应向甲方进行施工质量验收。
6.2. 如乙方提供的工程未达到合同约定的质量标准，甲方有权要求乙方进行整改或返工，乙方应承担相应的责任和费用。
7. 保密条款7.1. 双方应对合作过程中涉及到的商业秘密和技术机密予以保密。
7.2. 未经授权，双方不得向第三方透露对方的商业秘密和技术机密。
8. 争议解决8.1. 对于因合同履行而产生的争议，双方应通过友好协商解决。
8.2. 如协商不成，双方可选择将争议提交至相关仲裁机构进行仲裁。
9. 合同变更和解除9.1. 任何一方在履行合同时发现有必要变更合同内容的，应及时以书面形式通知对方，并经双方协商达成一致意见。
输电线路施工承包合同三篇
输电线路施工承包合同三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（发包方）：____________乙方（承包方）：____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行输电线路施工的事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：____________输电线路施工工程1.2 工程地点：____________1.3 工程内容：输电线路的施工，包括塔基施工、线路架设、接地网施工等。
1.4 工程进度：按照甲方的施工计划进行。
1.5 工程质量标准：符合国家相关法律法规及行业标准。
二、合同价格2.1 合同总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。
2.2 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的20%；（4）剩余的10%作为质保金，质保期后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
三、施工期限3.1 乙方应按照甲方的施工计划，保证工程在____________内完成。
3.2 乙方如因自身原因导致施工进度延误，应按照甲方要求支付违约金，违约金为每天合同总价款的千分之五。
四、施工质量4.1 乙方应按照国家和行业标准进行施工，保证工程质量。
4.2 工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直到达到验收标准。
五、甲乙双方的权利和义务5.1 甲方权利和义务：（1）按照合同约定支付合同价款；（2）施工所需的相关手续和资料；（3）协助乙方解决施工过程中的问题；（4）按照约定时间进行工程验收。
5.2 乙方权利和义务：（1）按照合同约定完成施工任务；（2）保证工程质量，符合国家和行业标准；（3）按照约定时间完成工程；（4）协助甲方进行工程验收。
110kv变电站施工合同
110kv变电站施工合同第一篇范文：合同编号：[填写合同编号]甲方：[填写甲方全称]地址：[填写甲方地址]联系人：[填写甲方联系人]联系电话：[填写甲方联系电话]乙方：[填写乙方全称]地址：[填写乙方地址]联系人：[填写乙方联系人]联系电话：[填写乙方联系电话]鉴于甲方为110kv变电站的建设项目，乙方具备相关施工资质和经验，经双方友好协商，就甲方110kv变电站施工事宜达成如下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：[填写工程名称]1.2 工程地点：[填写工程地点]1.3 工程规模：[填写工程规模]1.4 工程内容：[填写工程内容]二、合同价格2.1 双方确认，本合同施工费用为：[填写合同价格]元（大写：[填写合同价格大写]）。
2.2 乙方应在合同签订后：[填写时间]日内向甲方提交施工预算，经甲方确认后按预算执行。
三、施工期限3.1 乙方应按照双方约定的施工计划完成施工，施工期限为：[填写施工期限]个月。
3.2 乙方如因不可抗力等因素导致施工延期，应提前通知甲方，并采取措施减少损失。
四、施工质量4.1 乙方应按照我国相关法律法规、行业标准和设计文件要求进行施工，确保工程质量。
4.2 工程验收合格标准为：[填写验收合格标准]4.3 乙方对施工过程中出现的问题应及时整改，确保工程质量。
五、合同的履行和支付5.1 乙方应按照合同约定完成施工，并保证施工过程中的安全、环保等事项。
5.2 甲方应按照合同约定支付施工费用，支付方式为：[填写支付方式]。
5.3 甲方应在乙方提交完整的工程资料并经验收合格后支付合同价款。
六、违约责任6.1 乙方未按照合同约定完成施工的，应向甲方支付违约金，违约金为合同价款的：[填写比例]。
6.2 甲方未按照合同约定支付施工费用的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款款的：[填写比例]。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
110kv线路劳务分包合同
110kv线路劳务分包合同篇一：劳务分包合同(110千伏及以下线路基础)输变电工程施工劳务分包合同合同编号：工程名称：施工承包人：劳务分包人：签订日期：签订地点：使用说明1.本合同文本为施工总承包单位或专业分包单位在进行劳务分包时使用。
2.对本合同文本中需当事人填写之处，如当事人约定无需填写的，则应注明“无”或划“/”。
3.对本合同文本的任何修改或补充，当事人均应在专用合同条款中进行约定，不得直接对通用合同条款进行改动。
4.有关本合同文本的其他使用说明见合同文本脚注。
5.对于统一合同文本中出现的要求合同对方遵照执行的企业规章制度，各单位应在签订合同时在专用部分补充条款中明确。
6.本合同文本适用于公司建设管理的35千伏及以上输变电工程，施工总承包单位在进行工程劳务分包，签署劳务分包合同时使用，其它工程项目可参照执行。
合同协议书施工承包人（全称）：劳务分包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，双方就本劳务分包工程施工事项协商一致，达成如下协议：一、劳务分包人资质或资格信息住建部资质及等级：电监会许可证等级：安全生产许可证编号及有效期：分包类别：是否在国家电公司合格分包商名录中：二、工程概况工程名称：工程地点：工程规模：三、劳务分包范围和施工内容劳务分包范围：劳务分包施工内容：四、劳务分包工作期限（1）计划开始工作日期：年月日，计划结束工作日期：年月日，总日历工作天数为天。
（2）实际进场时间，以承包人书面通知为准，但总日历工作天数不得突破。
五、合同价款金额（大写）：元。
（人民币）小写：元。
六、工程建设目标 1. 安全管理目标：基本目标：不发生六级及以上人身事件；不发生因工程建设引起的六级及以上电及设备事件；不发生六级及以上施工机械设备事件；不发生火灾事故；不发生环境污染事件；不发生负主要责任的一般交通事故；不发生基建信息安全事件；不发生对公司造成影响的安全稳定事件。
110kv线路工程合同
110kv线路工程合同一、引言在电力行业中，线路建设是至关重要的一环。
而为了确保线路工程能够按照既定标准和规范进行，合同在工程项目中扮演着不可或缺的角色。
本文将就110kV线路工程合同进行探讨。
二、合同概述110kV线路工程合同是指供电公司与施工方签订的一份协议，约定了双方在线路建设过程中的权利和义务。
该合同的目的是为了确保工程的顺利进行、按时完成，并保证工程的质量和安全。
合同中包含的主要条款有：工程概述、工程总量和单价、工期要求、质量要求、安全要求、支付方式、违约责任等。
这些条款对于双方都具有法律约束力，双方必须认真履行合同义务。
三、工程概述110kV线路工程合同首先需要明确工程的概述，包括线路的起止点、线路长度、线路类型等。
这些信息有助于确保工程设计和实施是准确无误的。
同时，合同中还会对预期的工程效果和成果进行明确描述，例如建造一条质量合格、安全可靠的110kV输电线路。
这些工程概述是合同的基础，也是合同履行的目标。
四、工程总量和单价工程总量和单价条款规定了工程的成本和支付方式。
供电公司根据工程规模和特点，提供了预计所需的材料、设备、劳动力和其他费用。
施工方需要根据这些信息，提供合理的报价。
合同中还会规定支付方式，通常采取分期支付的方式，以确保工程进展满足预期要求。
另外，合同中还可能包含后期支付和保证金的条款，以确保工程的顺利进行和质量保证。
五、工期要求工期要求是110kV线路工程合同中非常重要的一项内容。
合同会明确规定工程开始日期、工期的长度以及交付日期。
供电公司通常会要求尽早完成工程，以满足电力需求的增长。
另外，工期要求还会包含里程碑，即在工程过程中特定阶段的目标日期。
这有助于监督和管理工程进度，如检验和试运行等环节。
六、质量要求质量要求是保证工程质量的重要保障。
合同中会规定工程应符合的技术标准和规范，并明确监督和检验的方法和程序。
双方都必须确保工程达到合同中规定的质量要求。
七、安全要求安全是进行线路建设中必须要关注的一个重要方面。
110kv线路施工合同合同
合同编号：_______签订日期：_______甲方（供电方）：_______乙方（施工方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方110kV线路施工工程（以下简称“工程”）达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：110kV线路施工工程1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：包括但不限于线路杆塔建设、导线架设、接地系统施工、附属设施建设等。
1.4 工程规模：_______1.5 工程工期：自合同签订之日起至_______日止。
二、工程费用2.1 工程总价：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
2.2 乙方报价是基于甲乙双方提供的工程资料和施工条件制定的，如在施工过程中发生设计变更、工程量增减等导致费用变动，甲乙双方应按照实际情况进行调整。
2.3 乙方应按照合同约定的工期完成工程，如有延期，乙方应支付甲方相应的违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为工程总价的千分之一。
2.4 工程款支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的一定比例作为预付款；（2）工程进度达到约定的比例后，甲方支付相应比例的工程进度款；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款。
三、施工要求3.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和标准进行施工，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。
3.2 乙方应严格按照合同约定的工期完成工程，如有延期，乙方应承担相应的违约责任。
3.3 乙方应保证施工安全，确保施工过程中不发生安全事故。
如因乙方原因导致安全事故的发生，乙方应承担全部责任。
3.4 乙方应承担施工过程中的环境保护责任，确保施工过程中不对周边环境造成污染。
四、验收及保修4.1 工程验收合格标准：工程质量符合施工图纸、技术规范和标准要求，甲方满意度达到约定标准。
4.2 工程验收：甲方应在工程完成后对工程进行验收，如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收合格标准。
110kv合同模板
110kv合同模板甲方：（公司名称、地址、联系电话）乙方：（公司名称、地址、联系电话）鉴于，甲方拟对其所辖区域内的110KV输配电设备进行更新改造，特向乙方询价采购相关设备，乙方愿意向甲方销售该等设备，双方经友好协商，就有关事宜达成如下协议：第一条设备名称及规格乙方同意向甲方销售以下110KV输配电设备：1. 110KV柱上开关设备2. 110KV母线接头3. 110KV断路器4. 110KV隔离开关5. 110KV变压器6. 110KV电缆具体规格及型号详见附件《110KV输配电设备清单》，清单为本合同的组成部分。
第二条设备数量及价格1. 乙方同意向甲方提供上述设备总价为（数字大写）人民币（￥）。
2. 本合同价格包括设备的运输、安装、调试等费用，不包括税费。
3. 设备数量及价格详见附件《110KV输配电设备清单》。
第三条交货及验收1. 乙方应按照合同约定的交货期限将设备运抵甲方指定地点。
2. 甲方有权组织验收工作，验收标准为设备符合国家标准及合同约定的技术要求。
3. 如设备未达到验收标准，甲方有权拒绝接收，并要求乙方进行整改。
第四条付款方式1. 甲方应在签订合同后（数字）天内向乙方支付%的首期款。
2. 设备交付后，甲方应在（数字）天内向乙方支付剩余款项。
3. 本合同款项以人民币（￥）结算，不包括税费。
第五条运输及保险1. 乙方负责设备的运输、保险及相关手续的办理，保证设备的完好运抵指定地点。
2. 如设备在运输过程中发生损坏或遗失，乙方应负责赔偿甲方损失。
第六条保修期及售后服务1. 设备质量保修期为自交付之日起（数字）年。
2. 保修期内，如发生由设备质量导致的故障，乙方应及时赶赴现场，进行维修处理。
3. 保修期结束后，乙方应继续提供设备的售后服务。
第七条违约责任1. 若一方未按合同约定交付设备或支付款项，应赔偿对方相应的损失。
2. 若一方屡次违约，另一方有权解除本合同，并追究违约方的法律责任。
第八条其他事项1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，并签署书面补充协议。
输电线路施工合同协议书
甲方：XX省电力公司乙方：XX建筑工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行输电线路施工事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况一、工程名称：XX省输电线路施工项目二、工程内容：包括但不限于输电线路架设、基础施工、杆塔组装、线路导线连接等。
三、工程地点：XX省XX地区四、设计单位：XX工程设计有限公司五、工期：自合同签订之日起XX个月内完成，具体开工日期及竣工日期以甲方通知为准。
六、质量标准：按照国家电力工程质量验评标准执行，确保工程质量达到优良等级。
第二条合同价款及付款方式一、合同价款：工程施工费用暂定为人民币XX万元整，具体金额以工程竣工结算为准。
二、付款方式：1. 乙方在工程开工前提交施工组织设计和施工方案，甲方审核通过后支付合同总价款的20%作为预付款；2. 工程施工过程中，乙方每月提交工程进度报告及相关费用清单，甲方根据实际情况支付当月工程款的60%；3. 工程竣工验收合格后，甲方支付剩余工程款的20%；4. 乙方提供质保金，质保金为合同总价款的5%，在工程竣工验收合格后无质量问题的情况下，无息退还乙方。
第三条双方责任一、甲方责任：1. 负责提供施工现场，确保乙方施工所需场地、道路、水源、电源等条件；2. 负责办理工程所需各项审批手续；3. 负责监督工程质量，确保工程质量达到合同约定标准；4. 负责按照合同约定支付工程款。
二、乙方责任：1. 负责按照工程设计图纸和施工方案进行施工，确保工程质量达到合同约定标准；2. 负责施工过程中的安全、文明施工，确保施工安全；3. 负责按照合同约定的时间节点完成施工任务；4. 负责工程竣工后的验收工作，确保工程质量达到合同约定标准。
第四条合同争议解决一、本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；二、协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
输变电工程施工合同范本
输变电工程施工合同范本甲方（业主）：__________ 乙方（承包商）：__________鉴于甲方拟建设一项输变电工程项目，现委托乙方负责该工程的施工。
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：包括输电线路架设、变电站建设等相关工作。
第二条工程质量2.1 乙方必须按照甲方提供的技术规范和设计图纸进行施工，确保工程质量符合国家标准及行业规范。
2.2 工程竣工后，应通过甲方组织的验收，方可交付使用。
第三条工程进度3.1 工程开工日期为______年______月______日，竣工日期为______年______月______日。
3.2 乙方应制定详细的施工进度计划，并按计划推进工程进度。
第四条工程价款4.1 工程总价款为人民币______元整（￥______）。
4.2 付款方式：甲方应按以下方式向乙方支付工程款：预付款、进度款、竣工款等。
第五条工程变更5.1 如遇设计变更或现场条件变化，需调整施工方案时，应及时通知对方并协商确定变更事宜。
第六条违约责任6.1 若乙方未按合同要求完成工程或工程质量不合格，应负责返工改进或如数补。
第七条争议解决7.1 合同执行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交仲裁机构仲裁。
第八条其他事项8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________代表人签字：__________ 代表人签字：__________签订日期：__________ 签订日期：__________。
电力工程合同甲方为两家
电力工程合同甲方：XX电力工程有限公司乙方：YY电力工程公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将某电力工程委托乙方施工的事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：XX地区110kV输电线路工程1.2 工程地点：XX地区1.3 工程内容：新建110kV输电线路全长约XX公里，包括塔基、导线、地线、绝缘子、金具等材料的采购及安装，线路杆塔基础施工，杆塔组立，导线架设，接地网施工等。
二、合同金额2.1 本工程合同总金额为人民币XX万元（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整），其中包括工程款、材料款、运输费、施工设备租赁费、人工费、税费等。
三、合同工期3.1 合同工期为XX个月，自乙方收到甲方开工通知之日起计算。
四、工程质量标准4.1 本工程质量标准执行《输电线路工程质量验收规范》GB 50233-2014及相关法律法规的规定。
五、合同的履行5.1 甲方负责提供工程设计图纸、施工方案、施工场地、施工电源、施工道路等，并按照合同约定支付工程款项。
5.2 乙方负责根据甲方提供的图纸和方案，组织施工力量，完成施工任务，并保证工程质量。
六、合同价款的支付6.1 甲方按照工程进度，分阶段支付合同价款。
具体支付方式为：合同签订后支付预付款XX万元，工程进度达到XX%时支付进度款，工程验收合格后支付尾款。
七、违约责任7.1 甲方未按照合同约定支付工程款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。
7.2 乙方未按照合同约定完成施工任务，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权解除合同。
八、争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
九、其他约定9.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格，合同价款结清之日终止。
9.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
电力线路跨越铁路施工合同
竭诚为您提供优质文档/双击可除电力线路跨越铁路施工合同篇一：电力线路跨越电气化铁路施工方案-通过版110kV***输电线路工程跨越胶济线铁路施工作业施工方案20XX年3月（跨越胶济线K241+780处）****电力工程有限公司目录一、工程概况................................................. ...........................................2二、跨越铁路概况................................................. ...................................2三、时间安排................................................. ...........................................3四、施工方案................................................... .......................................4五、安全措施................................................. ...........................................15六、施工组织机构................................................. ..................................21七、应急预案................................................. ...........................................22八、监控防护措施................................................. ..................................29九、五图一表................................................. (32)批准：***审核：***编写：***跨越胶济线施工方案一、工程概况新建110KV***输电线路，起于****220kV***110kV出线间隔，止于***110kV**站。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设项目110Kv输电线路施工合同
合同名称：XXXX并网110KV输电线路工程
合同编号：XGH/H-XL-01
XXXXXX有限公司 (以下简称“发包人”)拟修XXXX并网110KV 线路新建工程（合同编号：XGH/H-XL-01），接受了XXXXXX电力建设公司（以下简称“承包人”）为该工程的施工、竣工和保修所做投标，双方达成如下协议，并于20XX年 X月 12日签订了本协议书，合同总价为人民币XXX00000元。
1、本协议中所用术语的含义与下文提到的合同条件中相应术语的含义相同。
2、下列文件应作为本协议的组成部分（如有）：
（a）协议书；
（b）招标结果函（中标通知书）；
（c）评标及合同谈判中有关问题的澄清函、会议纪要等；
（d）发包人发出的招标文件补充通知
（e）合同专用条件；
（f）合同通用条件；
（g）招标文件和投标书；
（h）技术规范的组成文件；
（1）包括在合同文件中的书面技术规范；
（2）参考资料中包括的技术规范；
（i）图纸的合成资料；
（1）标明的尺寸；
（2）文字注释；
（3）图解显示；
（j）标价工程量表
（k）形成合同的其他文件。
3、上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。
双方有关合同的洽商、变更等书面协议或文函视为本合同的组成部分。
4、承包人向发包人承诺
（1）按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任；
（2）工程质量确保一次验收合格率100%，质量评级达到优良标准；
（3）工程进度确保按照发包人规定的工程进行，并确保投标文件中所承诺的人力、机具及合理施工组织方案的实施；
（4）工程建设中文明施工，并采取积极的安全措施，杜绝重大人身伤亡事故、重大设备质量事故和其它重大安全事故。
5、发包人向承包人承诺
保证按合同约定的期限和方式向承包人支付合同价款及其它应当支付的款项。
6、其它未尽事宜，由发包人和承包人本着友好协商的原则处理。
7、本合同一式六份，其中正本二份，双方各执一份，副本四份，双方各执二份。
8、本协议书由发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人签名并盖单位合同公章后生效。
发包人:XXXXXX有限公司承包人:XXXXXX电力建设公司（盖单位章）：（盖单位章）：
法定代表人：法定代表人：
（或委托代理人）（或委托代理人）
地址：地址：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
电话：电话：
电传：电传：
邮政编码：邮政编码：
年月日
XXXX 110KV输电线路工程
商谈纪要
会议时间： 20XX年 X月11日
会议地点：XXXXXX有限公司会议室
主持人： XXX
XXXXXX有限公司：XXX、XXX、XXX
XXXXXX电力建设公司：XXX、XXX、XXX
20XX年X月XX日，发包人与承包人就“XXXX并网110KV线路新建工程”施工合同的技术、商务的有关事项进行了合同谈判，经过双方共同协商，形成会议纪要如下：
1、工程范围：
本工程线路起点为XXXX升压站110KV出线构架，终点为西姜堡支线1#终端塔，线路全长约X.36km(以施工图为准)，单回路架设，导线型号为LGJ-240/30，地线一根采用OPGW-24B1-80复合光缆，另一根采用LBGJ-80-20AC铝包钢绞线。
塔基数为X基（其中：耐张塔X基，直线塔X基）；复合光缆（OPGW-24B1-80）起点为XXXX通讯室内，终点为西姜堡支线1#终端塔的接续盒，具备通讯条件。
2、工程材料：
本工程所需的全部材料（包括但不限于铁塔、导线、地线、
绝缘子、金具、复合光缆、地脚螺栓、钢筋、砂石骨料、水泥等）均由承包人自行购买并运输至工地现场，该费用已包含在单位公里单价中，发包人不再另行支付。
承包人购买的所有材料在运到工地现场时，均应向承包人提供相应的产品质量合格证明书，并经发包人验收合格后方可用于工程上，不合格产品由乙方自行处理，不得使用于本工程。
3、工作内容：
（1）工程全部材料采购及运输、本体施工（所有施工机具自备），包括架空地线复合缆（OPGW）的架设施工及配合厂家进行接续、测试，配合业主组织的质检、验收和启动投运等全部工作；
（2）障碍物的拆迁、树木砍伐、线路通道清理、施工跨越、通讯干扰处理、施工临时占地、植被恢复等。
（3）配合发包人处理与本工程相关的房屋及附属拆迁赔偿等事宜，拆迁赔偿费用由发包人承担。
（4）负责承担110KV施工线路塔材、导地线、OPGW光缆、光缆金具的出厂验收和质量抽检等工作，并对所有材料的质量负责。
（5）负责线路测试，系统调试和移交前的维护，保证线路畅通；
（6）负责线路设计、监理等相关工作，按时交付设计、监理资料并配合做好电网公司验收工作；
（7）协助发包人组织工程质量监督检查和启动验收并办理相关手续；
（8）竣工资料及征地、赔付等资料的移交；
（9）竣工投运后一年内的质量保证；
（10）为完成本工程所需要的一切临建设施。
4、本工程合同工期：
开工日期20X年9月16日；完工日期20XX年11月30日，共计XX日历天；由于发包人征地协调等原因致使工程延期的，必须由承包人提出报告，报监理工程师和发包人认可后，则合同工期顺延，发包人不作任何形式的费用补偿。
承包人在保证安全和质量的前提下，提前一天完成发包人给予X0000元/天的奖励，如因承包人责任和原因延误工期，每延误一天罚款X0000元。
5、合同价格及付款方式
（1）本合同工程按X00000元总价包干的方式承包，在合同期内不因任何原因作调整，该合同总价包括了完成每公里线路所需的全部材料费、人工费、机械费、管理费、保险费、应由承包人承担的风险费用、合理的利润和税金等所有费用。
（2）本工程合同总价XXX0万元，承包人进场后付预付款XX 万元，完成基础开挖、浇筑和铁塔组立后付XX万元，完成放紧线、附件安装、消缺和并网发电后付XXX万元，剩余部分工程款XXx6万元在发电后三个月内分三次付清，余合同总价的10%为质
量保证金，质保期为一年。
（3）奖惩兑现：在工程验收合格后，根据工期考核结果，在三天内兑现。
6、承包人应在合同签订前向发包人提交拟进场施工的主要人员及设备一览表报发包人审查。
7、为保证工程施工安全、质量及进度的需要，发包人有权要求承包人根据实际施工情况及时调整施工组织设计、更换或增加施工机械设备，由此发生的费用由承包人自行承担，发包人不再给予任何补偿。
8、承包人应负责工程材料及半成品的检验、试验工作，并按规定将检验、试验成果报送发包人。
9、承包人应按相关规定做好环境保护和水土保持工作，不得乱倒生活垃圾和施工弃料，弃渣堆放要做好防尘、防泥石流等措施，承包人应自觉接受环境保护部门的检查和监督，若因承包人的上述措施不到位造成损害后果的或施工期环保、水保措施满足不了施工期环保、水保要求且被环境保护部门给予处罚的，承包人应承担全部的责任。
10、承包人进行本合同施工时应保障发包人和其他人（包括周边的其它承包人和村民等所有的人）的财产和利益以及公用道路、水源、森林、环境和公共设施的权利免受损害，如因承包人原因造成上述损害事件发生时，由此引起的一切责任及费用由承包人承担。
11、承包人须向发包人和监理人各报送一份内容包括安全管理组织机构的岗位职责及安全人员的组成，安全工作程序和实施细则等的施工安全保证措施报告。
承包人应做到工程现场文明施工，安全生产，并加强技术安全管理，禁止乱砍乱伐，预防火灾的发生，否则发生的一切人身、设备、工程质量事故以及其他人为事故，其全部责任均由承包人自行负责，发包人不承担任何责任及支付任何费用。
（双方另行签订安全责任书和森林防火责任书）
12、承包人对质量、安全、进度的管理除遵守合同约定外，还应合符发包人管理制度和办法的相关规定，并且承包人还应遵守发包人制定的各项管理制度（包括结算管理办法、安全管理办法、质量管理办法、社会治安管理办法、材料管理办法等），若承包人不遵守管理制度，则将受到相应的处罚。
13、承包人应教育自己的职工尊重当地的民风民俗，处理好与当地政府及村民的关系，不得因施工不当影响当地居民正常生活，同时未经发包人同意不得租用发包人征地范围内的民房，否则造成的一切后果由承包人负责。
14、承包人使用民工的，应使其合符相应岗位的技能和操作常识，应进行岗前培训和入场教育，并应及时支付民工工资，发包人有权进行跟踪检查，未及时支付民工工资的，一经发现，发包人有权进行处罚直至拒付工程结算款。
由于承包人原因致使民工上访，单人上访的，发包人将对承包人处以5000～10000元 /
次罚款，集体上访的，处以30000～50000元/次罚款。
15、承包人应本着协作的精神在发包人的协调下共同协商解决与其他承包人施工中出现的争议和干扰，自行协商使用其它承包人的资源并承担相应的费用。
16、承包人在施工完成后，根据行业的要求做好竣工资料。
17、承包人因宏水沟电站~杉平电站110KV线路修建所订购未用完的材料，由承包人自行处理，不得以此为由对发包人进行索赔。
18、承包人应缴纳的税金包括在合同总价中，发包人根据进度结算和最终结算按国家和当地政府的有关规定实行代扣代缴。
19、双方签订的《安全生产、环境保护责任书》、《森林防火责任书》作为合同的组成部分。
本商谈纪要经双方法定代表人（或委托代理人）签字并盖本单位公章后，作为合同文件的组成部分。
发包人： XXXXXX有限公司承包人： XXXXXX电力建设公司(盖单位章) (盖单位章)
法定代表人：法定代表人：
(或委托代理人) (或委托代理人)
日期：日期：。