公路工程招投标书范本

塘坊镇塘坊村渝巫路口至三社公路工程项目建设

施工合同

甲方：巫溪县塘坊镇人民政府

乙方：

为了切实做好巫溪县塘坊镇塘坊村渝巫路口至三社公路工程项目，甲乙双方在平等互利的基础上，通过共同协商，订立本合同。

一、工程名称：塘坊镇塘坊村渝巫路口至三社公路工程项目。

二、建设内容及规模：该项目属改建公路，线路起点塘坊村渝巫路口，止点塘坊村三社，线路长.Km（K+-K+）。公路等级四级，路基、路面宽度.m，路面结构形式为cm厚石渣调平层+cm厚C水泥混凝土面层，其他工作内容包括挖土石方、填石方、M.浆砌片石边沟、M.浆砌片石挡墙、小.m圆管涵。

三、工程承包价、结算方式及质量保修

、该工程承包价款为元（金额大写：捌拾陆万叁仟柒佰壹拾陆元整）。在无设计变更的情况下，实行总价包干，不执行变价。

、合同签订后日内，乙方组织人员进场。工程竣工后，在取得相关单位验收合格后，方可与甲方进行竣工结算。

、结算方式：待交委实际拨付补助资金到甲方账户后，根据工程建设进度由监理单位出具支付证书，凭税务发票采用银行转账方式结算。在工程全部完工后，业主单位组织设计、监理、施工单位进行完工验收合格，县交委复核验收合格，本项目按审计后实际拨付补助资金予以支付。

、质量保修：工程质量保修期为一年，质保金为承包合同价款的%。在保修期内，如出现工程质量问题需进行修复的，由乙方组织实施，其费用由乙方承担，质保期满后日内无息付清。

四、开工、竣工时间

此工程定于年月日开工建设，年月日竣工。

五、甲乙双方的权利及义务

、甲方有权按照设计方案、施工图纸的具体要求对乙方在施工过程中的工程质量、施工进度、安全防护措施进行全方位的监督检查，发现问题有权提出停工整改意见，如严重违背设计方案和严重违反操作规程，有权单方面终止合同，乙方必须无条件服从。

、甲方负责按合同约定支付乙方工程款。

、乙方必须按图施工，如在工程实施中发现设计与实际情况有严重不相符的情况，确需进行设计变更时，乙方必须书面提出设计变更请示，由监理单位报项目业主处理。

、本工程由乙方负责办理工程保险（保险及安全费用已包含在施工合同的承包价款中），施工方应及时投保“建筑工程一切险”、“安装工程一切险”和“人身意外伤害险”。并制定严格的施工管理制度和措施，备齐备足如安全帽手套等安全防护用品，确保施工安全。在施工过程中所发生的一切安全事故，均由乙方承担，甲方概不负责。

、乙方不得拖欠民工工资及工程材料价款，否则，视为违约，甲方可用工程款迳行支付此款。

、工程竣工前后的相关资料按法律及建设工程规范执行。

六、监督单位的权利及义务

、本工程建设监督单位为项目所在地乡（镇）人民政府和村民委员会。监督单位负责按照设计要求监督工程质量、建设进度。

、项目所在村民委员会负责建设用地、协调矛盾纠纷。

七、违约责任

、如因工程质量不合格和延误工期以及乙方违背本合同任何一条款时等原因造成的一切损失概由乙方承担合同标的%的违约金，并全额赔偿损失。

、如出现质量缺陷，甲方将根据具体的缺陷程度扣减工程款并由乙方按合同标的%承担违约及相关损失。

八、本合同在履行过程中发生争议时，双方应及时友好协商解决，协商不成时，可向人民法院起诉。

九、本合同一式六份，甲方两份，乙方、监理单位、监督单位各执一份。合同由甲乙双方加盖公章，法定代表人签字后生效。

十、合同附件

、塘坊镇塘坊村渝巫路口至三社公路工程项目建设施工安全生产合同、塘坊镇塘坊村渝巫路口至三社公路工程项目建设施工廉政合同

甲方：塘坊镇人民政府乙方：

法定代表签名：法定代表签名：

地址：塘坊镇塘坊东街地址：

电话：电话：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

本项目甲方（业主）授权委托代理人：联系电话

本项目乙方（施工方）现场代表：联系电话

监理单位：联系电话

地址：监理工程师：

监督单位：塘坊镇人民政府（章）代表：

塘坊镇塘坊村村民委员会（章）代表：

二〇一八年月日

塘坊镇塘坊村渝巫路口至三社公路工程项目建设施工

安全生产合同

甲方（项目法人）：巫溪县塘坊镇人民政府

乙方（施工单位）：

为搞好项目安全管理，根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规以及相关政策的规定，经甲、乙双方协商一致，特制定本合同。

一、项目工程名称：塘坊镇塘坊村渝巫路口至三社公路工程项目

二、项目所在地：巫溪县塘坊镇塘坊村

三、工程主要建设内容及合同履行期限：见施工合同。

四、本工程主要危险源：基础开挖、模板支护

五、双方的权利义务

（一）甲方的权利义务

.甲方按相关规范规定支付乙方安全费用（安全费用已包含在施工合同的工程价款包干总额中）。

．甲方应当将施工单位资质等级证明材料等报主管部门安全生产监督机构备案。

．甲方有权检查乙方执行有关安全生产方面的执行情况，对乙方不符合安全、文明施工要求的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

（二）乙方的权利义务

．乙方应严格执行安全生产法律法规及主管部门的各项规定，依法履行安全生产管理职责和义务。

．乙方应当设立专（兼）职的安全人员，建立健全安全生产规章制度和操作规程，对工程建设进行经常性的安全检查，并做好安全检查记录，对发现的安全隐患立即进行整改。

．乙方应以不低于建筑安装工程造价的.%计提安全费用，保证安全生产投入。

．乙方应按照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的要求，主动承担起隐患排查、治理和防控的主体责任，并落实隐患排查治理和监控责任制。

．乙方应按照本工程项目特点，组织制定工程实施中的生产安全事故应急救援预案；施工度汛方案。

．乙方应承担施工期间因生产安全事故造成的刑事、行政、民事责任和全部经济损失。

六、甲、乙双方应接受本项目监理和监督单位对本工程实施的安全监督和检查，并按要求承担责任。

七、本《合同》为施工合同的附件，与施工合同具有同等法律效力，经甲乙双方签字盖章后立即生效。未尽事宜解决办法同施工合同。

甲方：巫溪县塘坊镇人民政府（盖章）乙方：（盖章）

法定代表人或者委托代理人: 法定代表人：

合同签定时间：年月日合同签定地点：巫溪县