最新监理工程师合同管理考前试题(2)
监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案(第2次)
监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.FIDIC《施工合同条件》规定，因承包商责任引起的延误竣工，签订合同时双方需约定日拖期赔偿额和()。
A.平均赔偿限额B.最高赔偿限额C.有限赔偿限额D.最低赔偿限额2.【真题】根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于设计费的说法，正确的是（）。
A.发包人应在合同生效后支付预付款B.工程建设期间的概算调整不影响设计费C.施工图全部完成后，发包人可留不超过设计费5％的质量保证金D.发包人委托设计人承担合同之外的工作服务，应另外支付费用3.美国建筑师学会(AIA)编制的系列标准合同文本不适用于()。
A.非传统模式B.CM模式C.设计一建造模式D.集成化管理模式4.施工合同示范文本规定，发包人()，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。
A.未经承包人同意B.未经工程师审核确认C.未经工程师对分包工程验收D.在分包人未提交工程进度表时5.某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。
施工至第16个月，因承包人投人的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。
承包人提交的修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑到该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。
承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应()。
A.按延误1个月竣工赔偿B.按提前1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿6.FIDIC《施工合同条件》规定，工程师应在收到竣工报表后（）d内完成签证工作。
A.14B.21C.28D.567.为了保证设计指导思想连续贯穿于设计的各个阶段，一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行的是（）。
监理工程师考试《合同管理》试题及答案(最新)
监理工程师考试《合同管理》试题及答案(最新)1、[多选题]根据《标准施工总承包招标文件》，在竣工试验中的第三阶段包括的指标有()。
A.产能指标B.产品质量标准C.运营指标D.环保指标。
E,人员指标【答案】ABCD【解析】本题考查的是合同文件。
第三阶段包括的内容有：如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。
参见教材P112。
2、[选择题]关于风险型CM合同模式的说法，正确的有()。
A.CM承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务B.CM承包商不参与设计阶段合同履行的管理C.CM承包商在施工阶段与分包商签订分包合同D.CM承包商在施工阶段承担分包合同协调管理责任。
E,CM承包商赚取总包、分包合同的差价【答案】ABCD【解析】风险型CM承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务但不参与合同履行的管理，施工阶段相当于总承包商，与分包商、供货商签订分包合同，承担各分包合同的协调管理职责，在保证工程按设定的最大费用前提下完成工程施工任务。
CM承包商不赚取总包、分包合同的差价，这是与总承包后再分包的主要差异之一。
3、[选择题]根据《标准设备采购合同》的规定，以下有关设备开箱检验的说法，正确的是( )。
A.开箱检验应在施工场地进行B.如没有在交货时开箱，合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责保管设备C.在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺的，由卖方负责D.如果在开箱时合同设备外包装不是交货时的包装，则开箱检验中发现的损失由买方承担。
E,开箱检验完成后，设备应当由卖方进行安装调试【答案】BC【解析】本题考的是设备采购合同履行管理。
选项A，双方可以约定在其它地方开箱，如无约定是在施工场地开箱。
选项D,一般是由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因导致的除外。
选项E,根据合同约定，卖方、买方或买方安排第三方可负责安装调试。
监理工程师考试之合同管理模考点题(二)
29孔探测或揭开检查，责任后果包括（）。
A、增加的费用由承包人承担B、增加的费用由发包人承担C、工期给予顺延D、应根据检查结果判断【参考答案】 A【解析】承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
30、依照标准施工合同通用条款的规定，由发包人采购材料时，下列表述中不正确的是（）。
A、要求提前交货时，承包人不得拒绝，发包人应承担增加的保管费用B、延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失C、到货材料的种类与合同约定不符时，承包人应该代为调剂串换D、质量不合格造成工程返工时，发包人应赔偿承包人的损失【参考答案】 C【解析】发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
31、下列关于监理人进行工程量复核的说法中，不正确的是（）。
A、监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行工程量复核B、监理人未在约定时间内复核，则按照承包人提交的工程量报表中的工程量计算工程价款C、承包人未按监理人要求参加复核，则按照监理人单方复核或修正的工程量计算工程价款D、总价子目已完成工程量通常不进行图纸计量，只进行现场计量【参考答案】 D【解析】总价子目表中标明的工程量是用于结算的工程量，通常不进行现场计量，只进行图纸计量。
32、施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应（）计算。
A、按监理人提出的单价B、按承包人提出的单价C、按设计单位提出的单价D、参照报价单内类似工作的单价【参考答案】 D范围内参照类似子目的单价商定或确定变更工作的单价。
33、根据标准施工合同通用条款的规定，不可抗力造成的损失应当由发包人与承包人分担，下列有关说法正确的是（）。
A、承包人采购的运至施工现场待安装工程设备的损失由承包人承担B、停工损失由发包人承担C、承包人人员伤亡和其他财产损失由发包人承担D、不能按期竣工的，承包人不需支付逾期竣工违约金【参考答案】 D【解析】承包人采购的运至施工现场待安装工程设备的损失由发包人承担。
2023年监理工程师之合同管理精选试题及答案二
2023年监理工程师之合同管理精选试题及答案二单选题（共30题）1、关于物价浮动的合同价格调整，下列说法不正确的是( )。
A.承包人应以基准日期前的市场价格编制工程报价B.简明施工合同的规定合同履行期间不考虑市场价格变化调整合同价款C.工期12个月以上的施工合同，由发包人和承包人共同分担市场价格变化的风险D.公式法调价适用于工程量清单中按单价支付部分和总价支付部分合同价格的调整【答案】 D2、根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。
A.取得相应的执业资格证书B.有依法成立的公司C.具有中华人民共和国国籍D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力【答案】 D3、某施工项目采用评标价法评标，评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元，乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是()A.甲投标人，合同价为7040万元B.甲投标人，合同价为7080万元C.乙投标人，合同价为7050万元D.乙投标人，合同价为7060万元【答案】 B4、根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法正确的是（）。
A.暂估价的内容包括计日工B.暂估价的内容在投标时易确定准确价格C.暂估价内的专业工程不一定实施D.暂估价是签约合同价的组成部分【答案】 D5、设计施工阶段总承包合同的承包人应提前（）d将申请竣工试验的通知送达监理人。
并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。
A.14B.21C.35D.42【答案】 B6、工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当（）。
A.与承包单位承担连带赔偿责任B.与承包单位承担按份赔偿责任C.承包单位独自承担赔偿责任D.监理单位独自承担赔偿责任【答案】 A7、项目经理作为施工单位的代理人，这种代理属于（）。
A.法定代理B.职务代理C.指定代理D.委托代理【答案】 D8、下列关于工程设备试运行组织责任的说法中，正确的是（）。
监理工程师《合同管理》考前测试题及答案
监理工程师《合同管理》考前测试题及答案一、单项选择题（每题2分，共40分）1. 监理工程师在进行合同管理时，下列哪个阶段的工作是制定合同目标？（）A. 招标准备阶段B. 合同订立阶段C. 合同履行阶段D. 合同变更阶段答案：B2. 下列哪个不属于合同文件的组成部分？（）A. 合同协议书B. 中标通知书C. 合同条件D. 工程量清单答案：D3. 在合同履行过程中，监理工程师发现合同执行情况与合同规定不符，应当采取的措施是（）A. 立即终止合同B. 通知合同双方并协商解决C. 按照合同约定处理D. 向上级报告答案：B4. 下列哪个不属于合同的变更范围？（）A. 工作范围B. 工程量C. 合同价格D. 工程质量标准答案：D5. 下列哪个属于合同违约的情况？（）A. 合同当事人未按合同约定履行义务B. 合同当事人超出合同约定范围履行义务C. 合同当事人按合同约定履行义务D. 合同当事人部分履行合同义务答案：A6. 下列哪个不属于合同争议解决的方式？（）A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 诉讼解决答案：D7. 下列哪个不属于合同验收的范围？（）A. 工程质量B. 工程进度C. 工程投资D. 工程安全答案：C8. 下列哪个不属于合同索赔的情况？（）A. 合同当事人未按合同约定履行义务B. 不可抗力导致合同不能履行C. 合同当事人超出合同约定范围履行义务D. 合同履行过程中出现意外情况答案：D9. 下列哪个不属于合同风险的类型？（）A. 合同履行风险B. 合同变更风险C. 合同终止风险D. 合同订立风险答案：C10. 在合同管理中，下列哪个不属于合同监控的内容？（）A. 合同履行情况B. 合同变更情况C. 合同违约情况D. 合同验收情况答案：D二、多项选择题（每题5分，共60分）1. 合同文件的组成包括（）A. 合同协议书B. 中标通知书C. 合同条件D. 工程量清单E. 施工图纸答案：ABCDE2. 监理工程师在合同履行阶段应进行的工作包括（）A. 监督合同履行情况B. 处理合同变更C. 解决合同争议D. 收取工程款E. 组织合同验收答案：ABCE3. 合同变更的原因包括（）A. 合同当事人未按合同约定履行义务B. 不可抗力导致合同不能履行C. 合同履行过程中出现意外情况D. 社会经济环境发生变化E. 合同当事人超出合同约定范围履行义务答案：ACDE4. 合同违约的处理方式包括（）A. 继续履行合同B. 采取补救措施C. 赔偿损失D. 解除合同E. 向上级报告答案：ABCD5. 合同争议解决的方式包括（）A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 诉讼解决E. 向上级报告答案：ABCD三、案例分析题（共50分）某工程项目采用公开招标方式选择施工单位，招标过程中，甲乙双方签订了《建设工程施工合同》。
注册监理工程师《合同管理》试题及答案
注册监理工程师《合同管理》试题及答案一、单项选择题（每题2分，共40分）1. 监理工程师在合同管理中的主要任务是（）。
A. 确保合同的有效性B. 确保工程的顺利进行C. 确保合同的履行D. 确保工程的质量2. 下列不属于合同的必备条款的是（）。
A. 合同当事人B. 合同标的C. 合同价格D. 违约责任3. 在工程监理合同中，监理工程师的主要责任是（）。
A. 监督工程的施工质量B. 监督工程的施工进度C. 监督工程的施工安全D. 保证合同的履行4. 下列合同中，属于单价合同的是（）。
A. 建设工程施工合同B. 设备采购合同C. 工程监理合同D. 工程咨询合同5. 合同履行的原则包括（）。
A. 平等自愿原则B. 诚实信用原则C. 公平公正原则D. 合法合规原则6. 合同的变更需要经过（）。
A. 合同当事人同意B. 监理工程师同意C. 工程师协会同意D. 法院判决7. 下列不属于合同权利的是（）。
A. 请求对方履行合同的权利B. 请求对方支付违约金的权利C. 解除合同的权利D. 要求对方提供履约担保的权利8. 合同纠纷的解决方式包括（）。
A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 以上都对9. 下列不属于合同管理的基本程序的是（）。
A. 合同订立B. 合同履行C. 合同变更D. 合同审批10. 下列不属于合同的分类的是（）。
A. 买卖合同B. 租赁合同C. 建设工程合同D. 行政合同二、多项选择题（每题3分，共60分）11. 合同管理的主要内容包括（）。
A. 合同的订立B. 合同的履行C. 合同的变更D. 合同的解除E. 合同的审批12. 合同订立的基本程序包括（）。
A. 准备合同文件B. 协商合同条款C. 签署合同D. 报送审批E. 合同备案13. 合同履行过程中，监理工程师的职责包括（）。
A. 监督工程的施工质量B. 监督工程的施工进度C. 监督工程的施工安全D. 处理合同履行中的问题E. 审批工程的付款申请14. 合同变更的原因包括（）。
2023年四川省监理工程师《合同管理 》考试习题(含答案解析)
2023年四川省监理工程师《合同管理》考试习题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工合同》，合同附件格式包括( )。
A.项目经理任命书B.合同协议书C.工程设备表D.建筑材料表2.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定设备在出厂”前买方参与交货前检验，卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的，监理人的正确做法是() 。
A.同意卖方启运，改为设备安装前检验B.停止启运，按合同约定进行交货前检验C.停止启运，卖方自行检验后再包装启运D.同意启运，视为卖方违约并扣合同价15%的违约金3.某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是( )。
A.大雨造成现场档案资料损毁B.雷电击毁现场施工用配电柜C.设计错误导致部分工程拆除重建D.施工机械过度磨损需要停工检修4.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的( )。
A.5%B.10%C.20%D.30%5.根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，合同材料的所有权和风险自（）之日起由卖方转移至买方。
A.材料从卖方生产加工地出厂B.买方将采购材料合同款全部支付给卖方C.卖方按合同将材料在施工场地卸货后办理完收货清单D.买方按合同约定对到场材料进行抽检并经检验合格6.根据《标准施工招标文件》，合同文件的优先解释顺序是()。
A.技术标准和要求— 图纸—已标价工程量清单—投标函及其附录B.投标函及其附录一已标价工程量清单一技术标准和要求一图纸C.技术标准和要求—投标函及其附录—图纸—已标价工程量清单D.投标函及其附录—技术标准和要求—图纸—已标价工程量清单7.工程设计招标与工程施工招标相比较，具有的特点是( )。
A.开标形式相同，评标原则不同B.招标文件内窨相同，评标原则相同C.投标书的编制要求不同，开标形式相同D.评标原则不同，招标文件内窨不同8.某招标项目，招标人在原定投标截止之日1 0前天发出最后一份书面答疑文件，则此时投标截止时间至少延长( )天。
全国监理工程师考试《建设工程合同管理》模拟试题及答案详解(二)
全国监理工程师考试《建设工程合同管理》模拟试题及答案详解（二）一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同，该合同法律关系客体是指（）。
A．物B．行为C．智力成果D．货币【参考答案】A【参考解析】合同法律关系客体，是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象，合同法律关系客体主要包括物、行为、智力成果。
其中，法律意义上的物是指可为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料，可以分为动产和不动产、流通物与限制流通物、特定物与种类物等。
如建筑材料、建筑设备、建筑物等都可能成为合同法律关系的客体。
2．下列关于代理的叙述，不正确的是（）。
A．代理的民事责任由被代理人承担B．代理人以自己的名义实施代理行为C．被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任D．代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示【参考答案】B【参考解析】代理是代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。
代理具有以下特征：①代理人必须在代理权限范围内实施代理行为；②代理人以被代理人的名义实施代理行为；③代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志，它具体表现为代理人有权自行解决他如何向第三人作出意思表示，或者是否接受第三人的意思表示；④被代理人对代理行为承担民事责任。
被代理人对代理人的代理行为应承担的责任，既包括对代理人在执行代理任务的合法行为承担民事责任，也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。
3．下列财产中，（）可作为抵押物进行抵押。
A．抵押人所有的房屋B．抵押人有权使用的集体土地所有权C．依法被查封的财产D．抵押人所有的支票【参考答案】A【参考解析】《物权法》第一百八十条规定，债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押：①建筑物和其他土地附着物；②建设用地使用权；③以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权；④生产设备、原材料、半成品、产品；⑤正在建造的建筑物、船舶、航空器；⑥交通运输工具；⑦法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。
2023年监理工程师之合同管理练习题(二)及答案
2023年监理工程师之合同管理练习题(二)及答案单选题（共30题）1、根据《标准施工合同》，监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的（）天内进行复核，监理人未在约定时间内复核，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
A.7B.14C.28D.56【答案】 A2、施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工。
合同中没有规定土建承包人有配合安装的义务，工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由()A.发包人承担，批准顺延工期B.发包人承担，不批准顺延工期C.承包人承担，可以顺延工期D.承包人承担，工期不可顺延【答案】 A3、根据FIDIC《施工合同条件》，承包商应从开工之日起，承担工程照管责任，直到（）之日止。
A.承包商提交工程竣工验收申请B.业主颁发工程接收证书C.承包商提交工程竣工结算申请D.业主颁发工程缺陷责任证书【答案】 B4、发包人在收到承包人竣工验收申请报告( )天后未进行验收，视为验收合格。
实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。
A.7B.14C.28D.56【答案】 D5、建设工程招投标程序中，投标保证金可以不予退还的情形是（）。
A.投标人在投标函中规定的投标期内撤销其投标B.投标人在投标截止日前撤回其投标C.投标保证金的有效期短于投标有效期D.未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金【答案】 A6、根据《标准施工合同》，担保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是( )。
A.分别自发包人和承包人负责担保B.均自发包人负责担保C.分别自承包人和发包人负责担保D.均自承包人负责担保【答案】 D7、（2018年真题）根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是（）。
A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划D.组织编制施工“合同进度计划”【答案】 C8、下列不属于申请人须知总则的是（）。
2023年四川省监理工程师《合同管理 》考试试题
2023年四川省监理工程师《合同管理》考试试题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，因勘察人使用的勘察设备不足以满足合同约定的勘察成果质量要求，发包人要求勘察人更换勘察设备，勘察人及时进行了更换，由此增加的费用由( )承担A.发包人B.勘察人C.设备供应商D.发包人和勘察人共同2.根据《标准施工合同》，发包人在工程施工准备阶段的义务是( )。
A.组织施工单位测设施工控制网B.组织监理单位编制施工组织设计C.组织设计单位进行设计交底D.组织勘察单位进行现场勘查3.根据《建设工程安全生产管理条例》承包人需要编制专项施工方案并经专家论证的工程是( )。
A.高空作业工程B.深水作业工程C.大爆破工程D.地下暗挖工程4.根据《标准施工招标资格预审文件》，应在资格预审初步审查阶段对投标申请人审查的内容是( )。
A.提供资料的有效性和完整性B.企业资质条件C.拟派项目经理资格D.企业类似工程业绩5.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，对监理人管理施工合同的工作要求是（）A.作为施工合同当事人履行合同义务B.在发包人授权范围内依据施工合同约定签发监理指示C.遵照发包人指示办理施工许可手续D.站在发包人利益优先的立场处理合同变更6.直接订购方式适用于采购( )的设备A.贵重B.进口C.交货周期短D.单一来源7.某工程采用《标准施工招标文件》招标，中标施工单位在施工中发现招标文件中载明的部分临时场地不能使用。
经发包人与设计人协调后，设计单位签发了变更设计通知单。
监理人针对此变更应签发的是（）。
A.变更意向书B.监理通知单C.变更指示D.变更确认单8.国际咨询工程师联合会(FIDIC)系列合同条件中，没有“工程师”角色的是（）A.施工合同条件B.设计采购施工(EPC)/交钥匙合同条件C.土木工程施工合同条件D.生产设备和设计-施工合同条件9.根据《标准勘察招标文件》，勘察工作需要在本工程区域外其他市政设施内临时占地的，应由（）向政府管理部门提出申A.发包人B.勘察人C.监理人D.发包人和勘察人共同10.施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理，其授权行为构成( )A.表见代理B.法定代理C.指定代理D.委托代理11.根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是()A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担D.缺陷责任期最长不得超过1 年12..建设工程设备招标采购通常采用的评标方法是（）。
2023监理工程师土建《合同管理》考前密卷
2023监理工程师土建《合同管理》考前密卷一、单选题1.关于使用标准合同示范文本的作用（九部委标准文本系列）说法错误的是（）。
A.有助于提高交易效率，增加交易成本B.有利于当事人履行合同的规范和顺畅C.有利于对合同的审计和监督D.有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷『正确答案』A『答案解析』本题考查的是招标采购阶段的管理任务和方法。
通过参考选用标准示范文本，作用在于: （1）有利于当事人了解并遵守有关法律法规，确保建设工程招标和合同文件中的各项内容符合法律法规的要求；（2）可以帮助当事人正确拟定招标和合同文件条款，保证各项内容的完整性和准确性，避免缺款漏项，防止出现显失公平的条款，保证交易安全；（3）有助于降低交易成本，提高交易效率，降低合同条款协商和谈判缔约工作的复杂性；（4）有利于当事人履行合同的规范和顺畅；（5）有利于审计机构、相关行政管理部门对合同的审计和监督；（6）有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷，最大限度维护当事人的合法权益。
参见教材P2。
2.工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当（）。
A.与承包单位承担连带赔偿责任B.工程监理单位独立承担责任C.承包单位独立承担责任D.与承包单位承担共同责任『正确答案』A『答案解析』本题考查的是民事责任。
工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当与承包单位承担连带赔偿责任。
参见教材P12。
3.建设工程合同管理的法律基础是（）。
A.建设工程合同中的法律责任，只能是行政责任和民事责任B.建设工程合同中的法律责任，只能是刑事责任和民事责任C.建设工程合同中的法律责任，只能是民事责任D.建设工程合同中的法律责任，只能是行政责任和刑事责任『正确答案』C『答案解析』本题考查的是民事责任。
建设工程合同中的法律责任，只能是民事责任，这也是建设工程合同管理的法律基础。
参见教材P11。
4.关于施工企业意外伤害险的说法正确的是（）。
注册监理工程师考试《合同管理》测试题(含答案)
注册监理工程师考试《合同管理》测试题（含答案）一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 监理工程师在合同管理中的主要任务是（）。
A. 制定合同管理制度B. 监督合同的履行C. 确定合同价格D. 协调合同双方关系2. 下列不属于合同履行的原则的是（）。
A. 公平原则B. 诚实信用原则C. 合法原则D. 合理原则3. 在工程监理合同中，监理工程师的职责不包括（）。
A. 对施工现场进行巡查B. 审核施工单位提交的施工进度计划C. 协调解决施工过程中的技术问题D. 确定工程质量标准4. 下列合同中，属于单价合同的是（）。
A. 建设工程施工合同B. 设备采购合同C. 工程监理合同D. 工程咨询合同5. 下列关于合同变更的说法中，错误的是（）。
A. 合同变更应当符合合同约定的条件B. 合同变更应当遵循诚实信用原则C. 合同变更应当经过双方协商一致D. 合同变更不需要经过原合同的审批机关批准6. 下列不属于合同担保的方式的是（）。
A. 保证B. 抵押C. 定金D. 委托7. 下列关于合同解除的说法中，正确的是（）。
A. 合同解除后，合同的权利义务终止B. 合同解除后，合同的履行期限延长C. 合同解除后，合同的解除方应当承担违约责任D. 合同解除后，合同的解除方无需承担违约责任8. 下列不属于合同违约责任的形式的是（）。
A. 继续履行B. 采取补救措施C. 支付违约金D. 赔偿损失9. 在工程监理合同中，监理工程师的权力不包括（）。
A. 对施工现场进行巡查B. 审核施工单位提交的施工进度计划C. 协调解决施工过程中的技术问题D. 决定施工单位的人员配置10. 下列属于合同权利义务终止的情形的是（）。
A. 合同到期B. 合同解除C. 合同变更D. 合同转让二、多项选择题（每题3分，共30分）11. 合同管理的基本原则包括（）。
A. 合法原则B. 公平原则C. 诚实信用原则D. 合理原则E. 保密原则12. 下列属于合同条款的内容的有（）。
建设部监理工程师考试：2021监理工程师《建设工程合同管理》真题及答案(2)
建设部监理工程师考试：2021监理工程师《建设工程合同管理》真题及答案(2)共211道题1、采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，评标时的正确做法是（）（单选题）A. 不宜将交货期作为评标内容B. 宜将报价最低者作为中标人C. 宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法D. 宜采用综合评估法试题答案：C2、建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。
（单选题）A. 容易获得最优设计方案B. 发包人便于控制实施过程C. 合同责任明确D. 承包人承担的风险小试题答案：C3、在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有（）（多选题）A. 项目经理是施工企业的代理人B. 项目经理是项目经理部的代理人C. 施工企业应对项目经理的行为承担民事责任D. 项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任E. 项目经理应对其行为承担民事责任试题答案：A,C4、在工程设计合同的方案设计阶段，发包人需要提供的资料和文件有( )。
（多选题）A. 选址意见书B. 场地规划红线图C. 场地工程勘察报告D. 有关水、电等供应情况的资料E. 有关公用设施的资料试题答案：A,B5、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建议时，正确的处理程序是（）（单选题）A. 承包人向监理人提出一监理人与发包人协商一监理人向承包人发出变更指示B. 承包人向监理人提出一监理人向发包人报告一发包人与承包人协商合同变更C. 承包人向发包人提出一发包人与监理人协商一监理人向承包人发出变更指示D. 承包人向发包人提出一发包人通知监理人一监理人向承包人发出变更指示试题答案：A6、关于留置的说法，正确的是（）（单选题）A. 留置权可以通过合同的约定产生B. 留置权不以债权人合法占有对方财产为前提C. 行使留置权后留置财产的所有权归债权人D. 施工合同不可实施留置权试题答案：D7、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“暂估价”和“暂列金额”的主要区别有(), （多选题）A. 是否列入已标价的工程量清单B. 是否在招标阶段已经确定价格C. 是否在合同履行阶段必然发生D. 承包人是否必然获得支付E. 是否包括在签约合同价内试题答案：B,C,D8、设计施工阶段，关于总承包合同工程进度付款支付分解表的说法中，正确的有（）。
监理工程师考试《合同管理》试题及答案(最新)
监理工程师考试《合同管理》试题及答案(最新)1、[选择题]甲建设单位确定乙施工单位为中标单位，于2013年5月1日发出中标通知书，双方最迟应该在()签订书面合同。
A.2013年5月15日B.2013年5月16日C.2013年5月30日D.2013年5月31日【答案】C【解析】“施工招标程序”。
招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日之内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还;给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
因此，本题的正确答案为C。
2、[选择题]承包人向监理人报送竣工验收申请报告，不需要具备的条件是()。
A.已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料B.已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划C.合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求D.完成了缺陷责任期内的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作【答案】D【解析】2020版教材P114-117当工程具备以下条件时，承包人可向监理人报送竣工验收申请报告:(1)除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外，承包人的施工已完成合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求;(2)已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料;(3)已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划;(4)监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作;(5)监理人要求提交的竣工验收资料清单。
3、[多选题]根据《合同法》的规定，承诺必须具备的条件包括()。
A.必须由受要约人作出B.只能向要约人作出C.内容应当与要约的内容一致D.必须在承诺期限内发出。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2015年监理工程师合同管理考前试题（2）第1题《建设工程委托监理合同(示范文本)》标准条件规定“委托人”是指（）。
A.监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人B.承担直接投资责任和委托监理业务的一方及合法继承人C.进行监理招标的一方D.监督监理招标的一方正确答案：B第2题勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。
当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于（）状态。
A.生效但不成立B.既不成立也不生效C.承诺生效但合同不成立D.成立但不生效正确答案：D第3题勘察人进入施工现场前，场地内的地上地下障碍物由（）负责拆除。
A.勘察人B.设计人C.发包人D.监理人正确答案：C第4题下列各项中，不符合《建设工程质量管理条例》规定的最低保修期限的是（）。
A.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期B.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年C.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为4年D.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限正确答案：C第5题下列投标文件对招标文件响应的偏差中，属于细微偏差的是（）。
A.联合体投标没有联合体协议书B.投标工期长于招标文件要求的工期C.投标报价的大写金额与小写金额不一致D.投标文件没有投标人授权代表的签字正确答案：C第6题定金是指当事人双方为了保证债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保。
其数额由双方约定，但不得超过主合同标的额的（）。
A.10％B.20％C.25％D.30％正确答案：B,第7题依据FIDIC《施工合同条件》，动员预付款起扣还应当（）。
A.在首次支付工程进度款时起扣B.自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价10％那个月起扣C.自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总价10％那个月起扣D.自承包商获得工程进度款累计总额达到动员预付款的金额那个月起扣正确答案：C第8题在施工合同中，工期可以顺延的根本原因在于（）。
A.属于承包人应承担的风险B.属于工程师应承担的风险C.属于发包人应承担的风险D.处于关键线路，影响总工期正确答案：C第9题监理合同的酬金中，交通费、差旅费应属于（）。
A.直接喊本B.间接成本C.利润D.措施成本正确答案：B第10题某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为3500万元，工期提前获得评标优惠200万元，评标时未考虑其他因素，则评标价和合同价分别为（）。
A.3300万元，3500万元B.3300万元，3300万元C.3700万元，3500万元D.3700万元，3300万元正确答案：A第11题某工程，设计图样由发包人提供，承包人要求增加施工合同专用条款约定份数以外的图样，则（）。
A.由发包人复制，复制费用发包人承担B.由发包人复制，复制费用承包人承担C.由承包人复制，复制费用承包人承担D.由承包人复制，复制费用发包人承担正确答案：B第12题建设工程设计合同履行时，属于发包人义务的是（）。
A.解决施工中出现的设计问题B.保护设计人的知识产权C.保证设计质量D.对外商的设计资料进行审查正确答案：B第13题下列有关合同履行中行使代位权能说法，正确的是（）。
A.债权人必须以债务人的名义行使代位权B.债权人代位权的行使必须取得债务人的同意C.代位权行使的费用由债权人自行承担D.债权人代位权的行使必须通过诉讼程序，且范围以债权为限正确答案：D第14题当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补充协议。
依据《合同法》，应按（）的市场价格履行。
A.订立合同时订立地B.履行合同时订立地C.订立合同时履行地D.履行合同时履行地正确答案：C第15题FIDIC《施工条件合同》规定，业主的付款时间不应超过工程师收到承包商的月进度付款申请单后的56天，如果逾期支付将承担延期付款的违约责任，延期付款的利息按银行贷款利率加（）计算。
A.1％B.2％C.3％D.4％正确答案：C第16题依据FIDIC(施工合同条件》的规定，当工程师发现承包商使用的施工设备不能保证工程质量时，要求承包商更换，则（）。
A.增加的费用和工期延误责任都由发包人承担B.增加的费用由发包人承担，工期延误责任由承包人承担C.增加的费用由承包人承担，工期延误责任由发包人承担D.增加的费用和工期延误责任都由承包人承担正确答案：D第17题当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，依据《中华人民共和国合同法》，应在（）履行。
A.支付货币一方所在地B.接受货币一方所在地C.货币存放地D.货币使用地正确答案：B第18题某工程施工过程中，施工单位和供货分包商签订供货合同，由于供货分包商提供的设备制造质量存在缺陷，导致返工造成损失，施工单位应向（）索赔，以补偿自己损失。
A.建设单位B.工程师C.设备生产厂D.设备供货商正确答案：D第19题依据FIDIC《施工合同条件》，工程师颁发的工程接收证书表明（）。
A.工程照管责任移交B.承包合同的全部义务已完成C.缺陷通知期开始D.可以办理竣工结算正确答案：A第20题在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时，（）。
A.中标人不承担合同责任B.招标人应退还其投标保证金C.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人D.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额正确答案：D第21题某招标项目在中标通知书发出后，招标人提出降价要求。
对该降阶要求，按照《招标投标法》的规定，中标人（）招标人的要求。
A.应当接受B.应当拒绝C.可以接受D.可以拒绝正确答案：B第22题按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，施工合同终止的条件是（）。
A.工程验收通过B.承包人送交了竣工验收报告C.办理完移交工程手续D.发包人支付了竣工结算款正确答案：C第23题施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由（）承担。
A.工程师B.承包人C.工程师和承包人D.发包人正确答案：B第24题监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供车辆。
开展监理工作时，监理单位使用自备车辆，则在执行监理工作期间的车辆使用费用属于（）承担。
A.附加工作费用，由委托人B.额外工作费用，由委托人C.正常工作酬金范围，由监理单位D.工程成本，由承包方正确答案：C第25题某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施工。
工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同（）。
A.不成立B.成立C.无效D.可撤销正确答案：B第26题按照FIDIC《施工合同条件》规定，承包商施工期的截止时间为（）。
A.颁发工程接收证书日B.工程接收证书注明的竣工日C.颁发履约证书日D.协议书中约定的竣工日正确答案：B第27题依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是（）。
A.保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程B.投保人和被保险人是保险合同的当事人C.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务D.保险合同的有效期至工程保修期满为止正确答案：C第28题对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种（）。
A.合法行为B.违法行为C.自然事件D.社会事件正确答案：D第29题按照施工合同示范文本规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是（）。
A.提供监理单位施工现场办公房屋B.提供夜间施工使用的照明设施C.提供施工现场的工程地质资料D.提供工程进度计划正确答案：C第30题合同工程的缺陷通知期及分阶段移交工程的缺陷通知期，应在专用条件内具体约定。
次要部位工程通常为6个月；主要工程及设备大多为（）；个别重要设备也可约定为18个月。
A.18个月B.12个月C.8个月D.6个月正确答案：B第31题当施工的客观条件改变导致承包人增加开支，要求对超出（）的附加开支给予补偿，以挽回不应由承包人承担的经济损失。
A.实际成本B.计划成本C.合理成本D.成本和利润正确答案：B依据委托监理合同示范文本的规定，当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，委托人可以（）。
A.发出终止合同通知，终止监理合同B.发出指明其未履行义务的通知后21日内未收到答复，即终止监理合同C.发出指明其未履行义务的通知后21日内未收到答复，可在第一个通知发出后35日内，终止监理合同D.发出指明其未履行义务的通知后21日内未收到答复，可在第一个通知发出后42日内，终止监理合同正确答案：C第33题承包商的自有施工设备一经运抵施工现场用于该工程，则（）可运出施工场地。
A.随时B.经建设单位批准C.经工程师批准D.经承包商的项目经理批准正确答案：C第34题建设行政主管部门(如质检站等)对建设工程的实体质量监督的主要手段是（）。
A.科学检测B.抽查C.旁站验收D.隐检正确答案：B第35题甲公司与乙公司订立了一份总货款额为20万元的设备供货合同，合同约定的违约金为货款总值的10％，同时甲公司向乙公司给付定金5000元，后乙公司违约，给甲公司造成损失2万元，乙公司应依法向甲公司支付（）万元。
A.2B.2．5C.3D.3．5正确答案：A双方签署的监理合同内写明的合同金额，是指（）的酬金。
A.正常监理工作B.附加监理工作C.额外监理工作D.包括正常、附加和额外监理工作正确答案：A第37题供货方供应的袋装水泥，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用（）计算交货数量。
A.查点法B.理论换算法C.衡量法D.经验鉴别法正确答案：A第38题乙未经甲授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。
乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同（）。
A.效力待定B.无效C.有效D.经过乙催告甲后生效正确答案：A第39题不能成为合同保证人的是（）。
A.水泥厂B.建筑公司C.商业银行D.学校正确答案：D第40题对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以（）撤销。
A.自行B.请求主管部门C.请求人民法院D.请求工商行政管理部门正确答案：C第41题某施工合同履行过程中，承包人提出使用专利技术，工程师同意。
则下列关于申报手续和费用承担的表述中，正确的是（）。
A.发包人办理申报手续并承担费用B.发包人办理申报手续，承包人承担费用C.承包人办理申报手续，发包人承担费用D.承包人办理申报手续并承担费用正确答案：D第42题招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。
A.未中标的投标人不退还B.中标的投标人在中标的同时退还C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还正确答案：C第43题当合同约定的违约金过分高于因违约行为造成的损失时，违约方（）。