喜来登酒店机电二次设计服务合同
(完整版)机电设计及顾问服务合同
XXXXXXXXXXXXX项目机电设计及顾问服务合同工程名称:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程地点: XXXXXXXXXX合同编号:委托方: XX房地产开发有限责任公司被委托方: XX股份有限公司签订日期: 2014年9月15日甲方: XX地产开发有限责任公司(以下简称发包人)乙方: XX有限公司(以下简称设计人)发包人委托设计人承担宜宾盛世临港喜来登酒店项目机电设计及顾问服务,发包人、设计人双方经协商一致,签订本合同。
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》及其他中华人民共和国、四川省、宜宾市有关工程勘察设计的现行管理法规和规定,就本项目二次机电设计及顾问服务事宜,经协商一致,订立本合同条款。
1.定义1.1 “适用法律”指在中华人民共和国已颁布并生效的具有法律效力的法律和其它文件。
1.2 “服务”指本合同书所述的,按照合同由乙方完成本项目而进行的工作。
1.3 “工作日”指除周六周日及中华人民共和国的法定假日外的工作日。
“天”、“月”指日历天、日历月。
1.4 “货币”指人民币元。
2. 工程概况2.1工程名称:宜宾盛世临港喜来登酒店项目二次机电设计及顾问服务。
2.2工程地点:四川省宜宾市临港开发区大门左侧。
2.3建筑面积:酒店部分建筑面积约3.7万平方米3. 服务范围和工作内容3.1 机电顾问服务范围的机电系统,包括下列内容:3.1.1 红线内室外工程机电配置\场地室外管网及管网综合(含市政管线接驳等)3.1.2 空调采暖及机械通风系统,包括消防排烟及加压系统3.1.3 采暖系统3.1.4 动力系统3.1.5 消防系统,包括:- 2 -气体灭火系统自动报警系统及有联动控制系统、紧急广播系统消火栓系统自动喷淋系统防排烟系统3.1.6 给排水系统,包括:生活冷/热用水供应系统雨水、污废水及厨房废水排放系统3.1.7 变配电系统应急电源配电系统动力及照明系统防雷接地系统备用发电系统3.1.8 弱电系统:背景音响及公共广播系统电话配线系统安保系统(包括门禁、巡更、报警、监控等)楼宇自动化系统卫星天线与有线电视配线系统综合布线主干系统智能化系统集成3.1.9 电梯及电扶梯系统3.2 机电顾问与其它专业顾问的配合以下系统设计由其它专业设计单位负责,机电顾问将按照要求对与机电有关界面的技术协调工作给予技术支持与建议:3.2.1 室内及户外照明设计3.2.2 园林水景设计3.2.3 AV 音响设计3.2.4 厨房设计3.2.5 洗衣房设计3.2.6 健身房、桑拿、SPA 设备设计3.2.7 人防区内人防专用机电设计(如有)3.2.8 防火卷帘(如有)3.2.9 酒店电脑管理系统设计及酒店IT 系统3.2.10 会议系统、信息发布系统、大屏幕显示系统、智能灯光、客房智能控制系统3.3 不包括的服务内容:3.3.1 卫生洁具选型3.3.2 停车场系统3.3.3 精装修之灯饰布置3.3.4 浇洒及灌溉系统- 3 -3.3.5 绿化排水、水利、防洪及排洪3.3.6 环境影响评估4 机电顾问基本服务内容考虑到业主本身利益及确保产品成果达到理想效果并符合业主要求,有关建议的服务内容如下:4.1 方案设计阶段服务4.1.1 与业主、其他设计顾问及酒店管理公司进行联系及接触,以取得设计所需的资讯及数据。
酒店机电设计合同(精选3篇)
酒店机电设计合同(精选3篇)酒店机电设计合同篇1建设工程设计合同工程名称:**酒店二次机电设计工程地点:合同编号:(由设计人编填)发包人:设计人:签订日期:年月日监制中华人民共和国建设部国家工商行政管理局委托方(甲方):承接方(乙方):甲方委托乙方承担**酒店项目的二次机电设计服务工作,经双方协商一致,签订本合同。
第一条本合同签订依据:1.1《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》。
1.2国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章。
第二条本合同设计项目的规模、范围、内容:2.1设计规模:2.2设计范围:2.3设计内容(包括但不仅限于以下内容):强电、给排水、消防、暖通空调、弱电集成、精装配合施工图2.3.1图纸至少应包括下列方面的图纸:设计说明、深化所有平面图、深化所有大样图、客房竖井内管道连接大样图、二次控制和原理图、管线穿线技术要求和接线原理等。
施工图纸中所有管井、风道均需注明服务对象并编号。
2.3.2提供包括各专业与精装相关末端设备的选型、主要技术规格和数量的设备和材料清单。
2.3.3图纸应符合国家有关设计要求,并满足业主、酒店管理公司及业主委托顾问的设计要求。
并满足通过施工图审核的规定要求。
2.3.4系统应是与建筑和结构以及机电系统各专业之间已经进行了相互协调的,不应出现主打的遗漏和偏差。
2.3.5需复核一次机电预留条件是否满足精装设计要求,并反馈给一次机电进行调整。
2.3.6根据各专业之间的界面划分和接口条件以及楼控点表等进行设计。
2.3.7精装区域综合管线图提供所有精装区域内综合管线图用以各专业排布各自的专业管线,关键的位置应配置适当的剖面图2.3.8精装标高复核需对精装设计天花标高进行复核。
对机电安装不满足精装天花要求的区域需提供合理依据,并优化机电管道,尽量减少精装的调整。
2.3.9负责和上海艾华酒店管理公司一起对金螳螂公司关于弱电的设计成果进行审核确认和集成工作。
第三条甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间资料:建筑施工图,结构施工图,设备、电气施工图,内装方案图(提交时间为月日)以及咨询公司提出的相关专业意见( 月日- 日) 第四条设计工期设计阶段分为三个阶段第一阶段:设计方案及设计条件确认年月日—月日收到设计条件文件,并且提出自身专业要求。
酒店机电设计合同3篇
酒店机电设计合同3篇篇1酒店机电设计合同一、甲方:(委托方)地址:联系人:联系电话:乙方:(承包方)地址:联系人:联系电话:鉴于甲方拟建设一座位于(地点)的高档酒店项目,现委托乙方负责酒店的机电设计工作。
双方经友好协商,达成以下合同:二、合同范围1. 乙方将负责酒店整体的机电设计工作,包括但不限于电力系统、照明设计、暖通空调系统、给排水系统、消防系统等方面的设计。
2. 乙方需按照国家相关规定和甲方的需求,保证设计符合法律法规及标准要求。
3. 合同期限为(具体时间),乙方应在规定时间内完成设计工作,并提供设计图纸及相关资料。
三、合同费用1. 甲方应按照设计工程总造价的(具体比例)支付设计费用给乙方,设计费用包括乙方为完成设计所需的一切费用,但不包括后续监理费用。
2. 设计费用支付方式:甲方需在合同签订后的(具体时间)内一次性向乙方支付设计费用的50%,剩余费用在设计完成后支付。
四、合同执行1. 设计工作开始后,乙方需在规定时间内提交初步设计方案给甲方审查,如有需要修改的地方,乙方应及时按照甲方的要求进行修改。
2. 乙方须经甲方书面同意后,方可进行正式设计工作,并承担设计效果的责任。
3. 乙方在设计工作期间需全程协助监理单位进行现场勘察,保证设计方案的可行性。
五、合同变更1. 若由于不可抗力等客观原因导致设计工作延误,双方应友好协商处理。
2. 若甲方提出需求变更,乙方应在书面同意后进行调整设计,但相应费用由甲方承担。
六、合同解除1. 若乙方未能按约定时间完成设计工作,甲方有权解除合同,并要求乙方返还已支付的费用。
2. 若乙方在设计过程中发生重大失误,影响工程进度或工程质量,甲方有权解除合同,并要求乙方承担相应责任。
七、其他约定1. 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同经双方签字盖章后生效,有效期为合同签订之日起至设计完工之日止。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:签订日期:篇2酒店机电设计合同一、合同双方:甲方:(甲方公司名称)统一社会信用代码:(统一社会信用代码)法定代表人:(法定代表人姓名)地址:(公司地址)电话:(联系电话)乙方:(乙方公司名称)统一社会信用代码:(统一社会信用代码)法定代表人:(法定代表人姓名)地址:(公司地址)电话:(联系电话)二、合同内容:1. 项目名称:本合同所指项目为甲方的酒店机电设计项目。
酒店机电设计合同范本
酒店机电设计合同范本甲方(以下简称“委托方”):乙方(以下简称“设计方”):根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就甲方委托乙方进行酒店机电设计事宜,达成如下协议:一、设计项目概况1.1 项目名称:_____________________________1.2 项目地点:_____________________________1.3 项目性质:_____________________________1.4 设计范围:包括但不限于酒店机电设计,具体以甲方提供的项目需求书为准。
二、设计内容2.1 设计方应根据甲方提供的项目需求书,完成酒店机电设计,包括以下内容:(1)电气系统设计:包括高低压配电系统、照明系统、防雷接地系统等;(2)给排水系统设计:包括生活给水系统、生活排水系统、雨水排放系统等;(3)暖通空调系统设计:包括冷热源设计、通风设计、空调设计等;(4)智能化系统设计:包括安防监控系统、通信网络系统、信息网络系统等;(5)其他机电设计:包括电梯、消防、燃气等设计。
2.2 设计方应按照国家及地方的相关规范和标准进行设计,确保设计质量。
2.3 设计方应确保设计文件齐全、准确、清晰,满足施工及验收要求。
三、设计费用及支付3.1 设计费用为人民币(大写):_____________________________元整(小写):_____________________________元。
3.2 设计费用支付方式如下:(1)本合同签订后,甲方支付设计费用的30%作为预付款;(2)设计方完成初步设计并经甲方确认后,甲方支付设计费用的30%;(3)设计方完成施工图设计并经甲方确认后,甲方支付设计费用的30%;(4)剩余10%的设计费用作为质保金,质保期满后无质量问题,甲方一次性支付给设计方。
四、设计周期4.1 设计方应在合同签订后______个工作日内完成初步设计;4.2 设计方应在甲方确认初步设计后______个工作日内完成施工图设计;4.3 设计方应确保按照约定的设计周期完成设计任务,如因设计方原因导致设计周期延误,应承担违约责任。
酒店机电设计合同范本
酒店机电设计合同范本甲方(委托方):_______________________法定代表人:_______________________地址:_______________________联系方式:_______________________乙方(受托方):_______________________法定代表人:_______________________地址:_______________________联系方式:_______________________鉴于甲方拟建设一家酒店,为确保酒店的机电设计工作顺利进行,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经充分协商,就甲方委托乙方承担酒店机电设计事宜达成如下协议:一、设计范围及内容电气系统设计,包括供配电系统、照明系统、消防报警系统等;空调通风系统设计,包括空调系统、通风系统、排烟系统等;给排水系统设计,包括给水系统、排水系统、消防喷淋系统等;弱电系统设计,包括电话系统、网络系统、监控系统等;其他机电设备的设计。
2. 乙方应根据国家相关规范和标准,对设计方案进行优化,确保设计方案的合理性和可行性。
3. 乙方应根据设计方案,编制施工图纸和技术文件,提交给甲方审核。
二、设计周期及成果交付1. 设计周期:自本合同签订之日起,至乙方提交全部设计成果之日止,共计______日历天。
2. 成果交付:乙方应在设计周期内,分阶段向甲方提交设计成果,具体交付时间和内容由双方另行约定。
3. 设计成果的审核:甲方应在收到乙方提交的设计成果后______个工作日内,组织相关人员进行审核。
如审核不通过,乙方应根据甲方的意见进行修改,并重新提交审核。
三、设计费用及支付方式1. 设计费用:本合同的设计费用为人民币______元整(大写:______元整)。
2. 支付方式:甲方应在本合同签订之日起______个工作日内,向乙方支付设计费用的______%作为预付款;乙方提交全部设计成果并经甲方审核通过后,甲方应在______个工作日内,向乙方支付设计费用的______%;剩余______%的设计费用,应在酒店竣工验收合格后______个工作日内支付。
酒店机电设计合同3篇
酒店机电设计合同3篇篇1酒店机电设计合同一、合同的缔约范围甲方:(委托方)乙方:(承包方)酒店机电设计合同鉴于甲方有酒店机电设计的需求,经甲乙双方协商一致,特签署本合同,以明确双方的权利和义务。
二、合同的有效期本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期至机电设计完工并通过甲方验收合格为止。
三、合同的款项及支付方式1. 甲方应按照合同约定的总价款项及支付进度向乙方支付设计费用,并按照项目的进度向乙方支付一定比例的进度款项。
2. 乙方应在收到款项后按照设计方案和工程要求按时完成设计工作,并提供相应的设计文件。
3. 如果合同工程延期或设计需求变更,应另行协商支付设计费用。
四、合同的设计要求1. 乙方应按照国家相关规定和甲方的要求,进行酒店机电设计工作,设计方案应满足甲方的使用需求和安全要求。
2. 设计文件应包括详细的施工图纸、设备清单、工程量清单等相关资料,并提供技术支持和咨询服务。
3. 设计方案应具有实用性、安全性和环保性,且符合酒店建设的整体规划。
五、合同的违约责任1. 乙方如未按照合同约定的时间完成设计工作,并经甲方多次催促无果,甲方有权解除合同,并要求乙方承担相应的违约责任。
2. 如乙方设计方案严重不符合甲方需求,甲方有权要求乙方进行重新设计,并承担相应的费用。
3. 乙方应保证设计方案的质量和准确性,如因设计原因导致工程质量问题,乙方应承担相应的责任。
六、合同的终止1. 合同经双方协商一致可以提前终止,终止后双方应及时结算尚未支付的款项。
2. 合同终止后,双方应尽快办理相关手续,确保设计文件的归档和保管。
七、其他事项1. 本合同的任何变更必须经双方书面协商后确认。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等的法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):日期:年月日以上为酒店机电设计合同,甲乙双方应遵守合同约定,共同完成设计工作,确保酒店机电工程的顺利进行。
如有任何争议,应通过友好协商解决,维护双方的合法权益。
酒店机电设计合同6篇
酒店机电设计合同6篇全文共6篇示例,供读者参考篇1酒店机电设计合同合同编号:________甲方(委托方):_____________地址:_____________电话:_____________传真:_____________联系人:_____________乙方:(设计方):_____________地址:_____________电话:_____________传真:_____________联系人:_____________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规,甲乙双方经友好协商一致,就酒店机电设计事宜达成如下合同:一、项目名称:________酒店二、项目概况:该项目为一家位于______市______区______路的豪华五星级酒店,总建筑面积约______平方米,共有客房______间,餐厅______间,会议室______间等配套设施。
三、合作内容:乙方将为甲方提供酒店的机电设计服务,包括但不限于以下内容:1. 酒店内部的供电系统设计;2. 酒店照明系统设计;3. 酒店暖通空调系统设计;4. 酒店给排水系统设计;5. 酒店消防系统设计;6. 酒店安防系统设计;7. 其他相关的机电设计。
四、交付要求:乙方需在______天内交付酒店机电设计方案,并根据甲方的需要进行调整,直至双方达成满意的设计方案。
五、收费标准:本次酒店机电设计服务的收费为______元,乙方需在双方签署本合同后收取______%的设计费用,剩余款项在设计方案最终确认后一次性支付。
六、保密条款:双方同意将在本合同签署后揭示的全部信息及涉及的技术、商业秘密等保密,除非获得对方书面许可,否则不得向任何第三方透露。
七、违约责任:任何一方违反本合同的内容,均需承担相应的法律责任,并承担对方因此造成的一切损失。
八、争议解决:本合同如有任何争议,双方应通过友好协商解决,如果协商不成,应提交______仲裁机构仲裁。
酒店机电设计合同3篇
酒店机电设计合同3篇篇1甲方(酒店方):____________________乙方(设计方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行酒店机电设计事宜,达成如下协议:一、设计项目概况1. 项目名称:____________________酒店机电设计项目。
2. 设计范围:包括酒店配电系统、空调系统、给排水系统、消防系统、照明系统、电梯系统等机电设备的布局规划和设计。
3. 设计目标:以安全、环保、节能、实用为原则,确保设计质量满足酒店业务需求和规范标准。
二、设计任务及要求1. 乙方应按照国家和行业标准进行机电设计,确保设计质量符合相关规范和要求。
2. 乙方应根据甲方的需求和实际情况,提供合理的机电设计方案,包括设备选型、布局规划、系统配置等。
3. 乙方应提供详细的设计图纸、技术说明和相关计算资料。
4. 乙方应对设计的可行性、安全性和稳定性负责,确保酒店的正常运营和人员安全。
三、设计周期与进度安排1. 乙方应在合同签订后____日内完成初步设计方案。
2. 初步设计方案经甲方确认后,乙方应在____日内提供详细设计图纸和技术资料。
3. 若因乙方原因导致设计周期延误,乙方应承担相应的违约责任。
四、费用及支付方式1. 设计费用:本合同的设计费用总额为人民币____万元。
2. 支付方式:甲方在合同签订后____日内支付设计费用总额的____%作为预付款,设计成果经甲方确认后____日内支付剩余款项。
3. 乙方应在收到款项后提供正规的发票。
五、知识产权及保密条款1. 乙方对完成的设计成果享有著作权,但著作权的商业使用权利归属于甲方。
2. 甲乙双方应对涉及本项目的商业机密、技术秘密等信息予以保密,未经对方许可,不得向第三方泄露。
3. 乙方在完成设计任务后,应按规定将相关设计文件归档,并移交甲方保管。
酒店机电设计合同
酒店机电设计合同甲方(发包方):___________乙方(设计方):___________鉴于甲方委托乙方进行酒店机电设计,双方经友好协商,达成如下协议:一、合同背景为明确双方权利义务,确保双方利益,双方经过友好协商,甲方同意委托乙方进行酒店机电设计,并签订本合同。
二、设计范围及内容乙方应按照甲方的需求,提供包括但不限于以下内容的设计服务:1. 配电系统:包括酒店供电系统的整体布局、设备选型等。
2. 照明系统:包括室内外照明系统的设计方案、灯具选型等。
3. 空调系统:包括制冷、供暖及新风系统的设计方案、设备选型等。
4. 给排水系统:包括给水、排水、污水处理等系统的设计方案及相关设备选型。
5. 消防系统:包括火灾自动报警系统、消防设备布局等。
6. 其他机电系统:包括但不限于电梯、泳池设备、锅炉系统等。
三、设计要求1. 乙方应根据甲方的需求及酒店实际情况进行设计,确保设计方案的合理性、可行性及安全性。
2. 乙方应充分考虑节能环保要求,选用高效节能设备。
3. 乙方需按时提交各阶段设计成果,并确保设计质量。
四、设计周期本合同签订后,乙方应在约定的时间内完成设计任务,具体设计周期如下:1. 初步设计:签订合同后XX个工作日内完成。
2. 深化设计:初步设计审查通过后XX个工作日内完成。
3. 施工图设计:深化设计审查通过后XX个工作日内完成。
五、费用及支付方式1. 设计费用:人民币______元(大写:______元整)。
2. 支付方式:甲方应按照以下比例支付设计费用:(1)合同签订后XX个工作日内支付总设计费用的XX%;(2)初步设计审查通过后XX个工作日内支付总设计费用的XX%;(3)施工图设计完成后XX个工作日内支付剩余设计费用。
六、保密条款1. 双方应对本合同内容及设计过程中涉及的技术资料、信息予以保密,未经对方许可,不得向第三方泄露。
2. 乙方应对甲方提供的资料妥善保管,设计完成后,应归还甲方所有资料。
酒店机电设计合同范本
酒店机电设计合同范本甲方(委托方):名称:______________________法定代表人:________________地址:____________________联系电话:________________乙方(受托方):名称:______________________法定代表人:________________地址:____________________联系电话:________________一、项目概况1. 项目名称:[酒店名称]机电设计项目2. 项目地点:[项目地点]3. 项目规模:[总建筑面积、客房数量等相关信息]二、设计范围及内容1. 暖通空调系统设计2. 给排水系统设计3. 电气系统设计4. 消防系统设计5. 智能化系统设计具体设计内容及要求以甲方提供的设计任务书和相关规范为准。
三、设计进度1. 乙方应在本合同签订后______个工作日内,向甲方提交设计工作计划,包括各阶段设计成果的提交时间。
2. 乙方应按照设计工作计划的要求,按时完成各阶段的设计工作,并提交相应的设计成果。
3. 如因甲方原因导致设计进度延误,设计周期相应顺延;如因乙方原因导致设计进度延误,乙方应承担相应的违约责任。
四、设计费用及支付方式1. 本项目设计费用为人民币______元(大写______元整)。
2. 支付方式:(1)本合同签订后______个工作日内,甲方向乙方支付设计费用的______%作为预付款,计人民币______元(大写______元整);(2)乙方完成初步设计并经甲方确认后______个工作日内,甲方向乙方支付设计费用的______%,计人民币______元(大写______元整);(3)乙方完成施工图设计并经甲方确认后______个工作日内,甲方向乙方支付设计费用的______%,计人民币______元(大写______元整);(4)工程竣工验收合格后______个工作日内,甲方向乙方支付设计费用的______%,计人民币______元(大写______元整)。
酒店机电设计合同协议书
酒店机电设计合同协议书这是小编精心编写的合同文档,其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款,请基于您自己的需求,在此基础上再修改以得到最终合同版本,谢谢!酒店机电设计合同协议书甲方:__________乙方:__________鉴于甲方拟投资建设一座酒店,需要进行机电设计,乙方具有机电设计资质和经验,双方经友好协商,就机电设计事项达成如下协议:一、设计内容1.1 乙方根据甲方的要求,进行酒店的机电设计,包括暖通、给排水、电气等专业的设计。
1.2 乙方应提供完整的设计图纸及设计说明书,并负责解释图纸及说明书中的相关内容。
二、设计期限2.1 乙方应在合同签订后____个工作日内完成初步设计,并提交甲方审批。
2.2 甲方审批通过后,乙方应根据甲方反馈意见进行修改,并在修改后____个工作日内提交最终设计文件。
三、设计费用3.1 乙方向甲方提供的机电设计服务,甲方应支付乙方设计费共计人民币____元(大写:_________________________元整)。
3.2 甲方支付设计费后,乙方应提供相应的发票。
四、知识产权4.1 乙方保证其提供的设计不侵犯他人的知识产权,如发生侵权纠纷,由乙方负责解决并承担相应责任。
4.2 设计成果的版权归甲方所有,未经甲方书面同意,乙方不得以任何形式使用或披露。
五、保密条款5.1 双方在合同执行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息,应予以严格保密。
5.2 保密期限自合同签订之日起算,至合同终止或履行完毕之日止。
六、违约责任6.1 乙方未按约定时间完成设计任务的,应按照逾期天数向甲方支付违约金,违约金计算方式为:违约金=设计费×逾期天数×1%。
6.2 甲方未按约定时间支付设计费的,应按照逾期天数向乙方支付违约金,违约金计算方式同上。
七、争议解决双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
酒店机电设计合同
酒店机电设计合同甲方(业主):__________________乙方(设计单位):__________________鉴于甲方计划进行酒店机电设计,并有意委托乙方进行设计,现甲、乙双方就相关事宜达成如下协议:一、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方在酒店机电设计项目中的合作关系,规定双方的权利和义务,以确保项目的顺利进行和成功实施。
二、设计范围与要求1. 乙方负责酒店机电设计,包括但不限于电气、给排水、空调、消防等系统。
2. 乙方应根据甲方的需求,制定合理的设计方案,确保设计的可行性、安全性和经济性。
3. 乙方应按照国家和地方现行相关法规、规范进行设计,确保设计质量符合相关标准。
三、设计进度与交付物1. 乙方应根据项目需求,制定合理的设计进度计划,确保按时完成设计任务。
2. 乙方应在每个设计阶段结束时,提交相应的设计成果,包括设计图纸、计算书、说明书等。
3. 乙方应确保设计文件的完整性和准确性,对设计文件中的错误和遗漏负责。
四、知识产权与保密条款1. 乙方应对本合同涉及的所有设计成果承担知识产权责任,甲方享有使用权。
2. 双方应对本合同涉及的商业秘密和技术秘密予以保密,未经对方同意,不得泄露给第三方。
五、费用与支付方式1. 甲方应支付乙方设计费用,具体金额和支付方式详见附件《设计费用明细及支付计划》。
2. 如甲方需要乙方提供现场服务或技术咨询,甲方应支付相应费用,具体事宜由双方另行协商。
六、质量保证与验收标准1. 乙方应确保设计质量符合国家和地方相关法规、规范及甲方的要求。
2. 设计完成后,甲方有权对设计成果进行验收,验收标准按照国家和地方相关法规、规范及本合同约定执行。
3. 如设计成果存在质量问题,乙方应负责修改和补充,直至符合验收标准。
七、违约责任与解决方式1. 若甲方未按本合同约定支付设计费用,乙方有权终止设计服务,并要求甲方支付应付未付的设计费用及滞纳金。
2. 若乙方未按本合同约定完成设计任务或存在其他违约行为,甲方有权要求乙方承担违约责任,并支付因此造成的损失。
酒店机电设计合同范本
酒店机电设计合同范本甲方(委托方):____________________乙方(受托方):____________________合同编号:____________________一、合同标的(1)酒店机电系统设计;(2)酒店智能化系统设计;(3)酒店消防系统设计;(4)酒店通风、空调系统设计;(5)酒店给排水系统设计;(6)酒店强弱电系统设计;(7)酒店其他相关机电系统设计。
二、设计要求2.1 乙方应根据国家相关法律法规、行业标准和甲方要求,进行机电设计工作。
2.2 乙方应确保设计方案的安全、可靠、经济、合理,并充分考虑甲方酒店的实际情况和未来发展需求。
2.3 乙方应在设计过程中,积极与甲方沟通,确保设计方案的顺利进行。
三、设计周期3.1 乙方应在合同签订后______个工作日内,完成初步设计方案。
3.2 甲方应在收到初步设计方案后______个工作日内,对设计方案进行审核并提出修改意见。
3.3 乙方应在收到甲方的修改意见后______个工作日内,完成修改后的设计方案。
3.4 乙方应在合同签订后______个工作日内,完成施工图设计。
四、费用及支付4.1 甲方应支付乙方设计费共计人民币(大写):______元整(小写):¥______元。
4.2 甲方支付设计费的支付方式如下:(1)合同签订后,甲方支付乙方设计费总额的30%作为预付款;(2)乙方提交初步设计方案并经甲方审核通过后,甲方支付乙方设计费总额的40%;(3)乙方提交修改后的设计方案并经甲方审核通过后,甲方支付乙方设计费总额的20%;(4)乙方完成施工图设计并经甲方审核通过后,甲方支付乙方设计费总额的10%。
五、知识产权5.1 本合同项下的设计成果的知识产权归甲方所有,乙方不得未经甲方书面同意,将设计成果用于其他项目或对外发表。
六、违约责任6.1 任何一方违反合同规定,导致合同无法履行或造成对方损失的,应承担相应的违约责任。
6.2 乙方未能按照约定时间完成设计工作,每延迟一天,应向甲方支付合同总价1%的违约金。
2024年酒店机电设计合作协议书范文
2024年酒店机电设计合作协议书范文甲方(委托方):____________________乙方(设计方):____________________鉴于甲方拟对位于________________(地址)的酒店进行机电设计,乙方具有相应的设计资质和经验,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经友好协商,就甲方委托乙方进行机电设计事宜达成如下协议:第一条合作内容1.1 乙方负责对甲方的酒店进行机电设计,包括但不限于电气、给排水、暖通空调、消防、智能化系统等。
1.2 设计内容应符合国家和地方相关法律法规、标准及甲方的具体要求。
第二条合作范围2.1 设计范围:包括但不限于方案设计、初步设计、施工图设计。
2.2 设计深度:应满足甲方施工及后续运营的需要。
第三条设计成果3.1 乙方应按照甲方要求提供完整的设计文件,包括但不限于设计图纸、计算书、说明书等。
3.2 设计成果应满足甲方的施工需求,并在甲方指定的时间内向甲方提交。
第四条设计费用4.1 设计费用总额为人民币(大写)___________________元。
4.2 设计费用支付方式为:合同签订后甲方支付乙方预付款______%,设计成果提交后支付余款。
第五条双方权利与义务5.1 甲方权利与义务:5.1.1 甲方有权对乙方的设计成果进行审核,并提出修改意见。
5.1.2 甲方应按合同约定及时支付设计费用。
5.1.3 甲方应提供必要的场地、资料及其他配合。
5.2 乙方权利与义务:5.2.1 乙方有权按照合同约定收取设计费用。
5.2.2 乙方应按照甲方要求和合同约定的时间、内容完成设计任务。
5.2.3 乙方应对设计成果的准确性、合理性负责。
第六条保密条款6.1 双方应对在合作过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密负有保密义务。
6.2 保密期限为自本合同签订之日起至设计成果交付后五年。
第七条违约责任7.1 如甲方未按合同约定支付设计费用,应按未支付金额的______%向乙方支付违约金。
机电设计及顾问服务合同
项目机电设计及顾问服务合同工程名称:工程地点:合同编号:委托方:房地产开发有限责任公司被委托方:股份有限公司签订日期:年月日甲方:地产开发有限责任公司(以下简称发包人)乙方:有限公司(以下简称设计人)发包人委托设计人承担宜宾盛世临港喜来登酒店项目机电设计及顾问服务,发包人、设计人双方经协商一致,签订本合同。
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》及其他中华人民共和国、四川省、宜宾市有关工程勘察设计的现行管理法规和规定,就本项目二次机电设计及顾问服务事宜,经协商一致,订立本合同条款。
1.定义“适用法律”指在中华人民共和国已颁布并生效的具有法律效力的法律和其它文件。
“服务”指本合同书所述的,按照合同由乙方完成本项目而进行的工作。
“工作日”指除周六周日及中华人民共和国的法定假日外的工作日。
--“天”、“月”指日历天、日历月。
“货币”指人民币元。
. 工程概况工程名称:宜宾盛世临港喜来登酒店项目二次机电设计及顾问服务。
工程地点:四川省宜宾市临港开发区大门左侧。
建筑面积:酒店部分建筑面积约万平方米. 服务范围和工作内容机电顾问服务范围的机电系统,包括下列内容:红线内室外工程机电配置\场地室外管网及管网综合(含市政管线接驳等) 空调采暖及机械通风系统,包括消防排烟及加压系统采暖系统动力系统消防系统,包括:气体灭火系统自动报警系统及有联动控制系统、紧急广播系统消火栓系统自动喷淋系统防排烟系统给排水系统,包括:生活冷热用水供应系统雨水、污废水及厨房废水排放系统变配电系统应急电源配电系统动力及照明系统防雷接地系统备用发电系统弱电系统:背景音响及公共广播系统电话配线系统安保系统(包括门禁、巡更、报警、监控等)楼宇自动化系统卫星天线与有线电视配线系统综合布线主干系统智能化系统集成电梯及电扶梯系统机电顾问与其它专业顾问的配合以下系统设计由其它专业设计单位负责,机电顾问将按照要求对与机电有关界面的技术协调工作给予技术支持与建议:--室内及户外照明设计园林水景设计音响设计厨房设计洗衣房设计健身房、桑拿、设备设计人防区内人防专用机电设计(如有)防火卷帘(如有)酒店电脑管理系统设计及酒店系统会议系统、信息发布系统、大屏幕显示系统、智能灯光、客房智能控制系统不包括的服务内容:卫生洁具选型停车场系统精装修之灯饰布置浇洒及灌溉系统绿化排水、水利、防洪及排洪环境影响评估机电顾问基本服务内容考虑到业主本身利益及确保产品成果达到理想效果并符合业主要求,有关建议的服务内容如下:方案设计阶段服务与业主、其他设计顾问及酒店管理公司进行联系及接触,以取得设计所需的资讯及数据。
酒店机电设计合同3篇
酒店机电设计合同3篇篇1酒店机电设计合同甲方:酒店管理方乙方:机电设计公司鉴于甲方拥有一家规模较大的酒店,希望进行机电设施的设计和改造工程,乙方是一家具有丰富经验和专业技术的机电设计公司,为了确保工程的顺利进行,甲、乙双方经友好协商,达成如下合同:第一条项目概述1.1 甲方委托乙方进行酒店机电设施的设计和改造工程,包括但不限于电气系统、空调系统、给排水系统、消防系统等。
1.2 乙方将根据甲方的要求和需求,结合酒店的实际情况进行设计和改造,确保工程的质量和效果。
第二条设计范围2.1 乙方应根据甲方提供的资料和要求,设计酒店的各项机电设施,并提交设计方案和施工图纸。
2.2 设计范围包括但不限于:电气系统的配电、照明和弱电系统设计;空调系统的选型和布局设计;给排水系统的管道设计及设备选型;消防系统的设计和配置等。
第三条设计费用3.1 甲方应支付给乙方相应的设计费用,具体金额双方另行协商。
3.2 设计费用应在签订合同后的三个工作日内支付完成。
第四条设计变更4.1 若在设计过程中,甲方有特殊要求或者提出变更意见,乙方应根据实际情况进行调整,但变更后的费用由甲方承担。
4.2 设计变更应在双方协商一致的情况下进行,并签订变更协议。
第五条施工监督5.1 乙方应派遣专业人员进行工地监督,并确保施工过程中的质量和进度。
5.2 如有施工过程中出现质量问题或者进度延误,乙方应及时处理并报告甲方。
第六条工程验收6.1 工程完工后,乙方应邀请甲方进行验收,并确保工程的质量和效果符合合同约定。
6.2 如有发现问题或者存在争议,双方应协商解决,并签订书面协议。
第七条合同终止7.1 若因不可抗力或其他不可抗力因素导致工程无法继续进行,双方应及时协商解除合同,并根据实际情况进行理赔。
7.2 在合同有效期内,任何一方如有违反合同约定的行为,另一方有权终止合同并要求赔偿。
第八条争议解决8.1 若双方在合同履行过程中发生争议,应先尽量协商解决;协商不成时,可向有关部门申请调解或者仲裁。
酒店机电设计合同范本
酒店机电设计合同范本甲方(委托方):__________________法定代表人:__________________联系地址:__________________联系电话:__________________乙方(受托方):__________________法定代表人:__________________联系地址:__________________联系电话:__________________鉴于甲方拟对其酒店进行机电设计,乙方具备相关专业设计能力和经验,双方经友好协商达成如下协议:一、项目名称及范围1. 项目名称:[酒店具体名称]机电设计项目。
2. 设计范围:包括但不限于电气、给排水、暖通空调等机电系统的设计。
二、设计要求1. 乙方应按照国家相关标准、规范以及甲方的具体要求进行设计。
2. 设计应满足酒店的功能需求、安全要求和节能环保要求。
三、设计成果1. 详细的设计图纸及说明。
2. 相关计算书和技术文件。
四、设计费用及支付方式1. 设计费用为人民币______元(大写:______元整)。
2. 支付方式如下:[具体阶段及支付比例]。
剩余款项在设计成果经甲方验收合格后支付。
五、双方权利与义务1. 甲方权利义务:提供必要的项目资料和信息。
按合同约定支付设计费用。
对乙方的设计成果进行审核和验收。
2. 乙方权利义务:按照合同要求进行设计工作。
保证设计质量和进度。
及时与甲方沟通设计过程中的问题。
六、保密条款双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密予以保密。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付费用,每逾期一日,应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按合同要求完成设计工作或设计成果不符合要求,应负责无偿修改或重新设计,并承担由此给甲方造成的损失。
八、争议解决本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、合同生效本合同自双方签字(盖章)之日起生效,一式两份,双方各执一份。
二次机电合同范本
二次机电合同范本1. 甲方:[甲方名称]法定代表人:[法定代表人姓名]地址:[甲方地址]联系电话:[甲方联系电话]2. 乙方:[乙方名称]法定代表人:[法定代表人姓名]地址:[乙方地址]联系电话:[乙方联系电话]一、定义与解释1. “合同”指本二次机电合同及其附件,以及双方在履行合同过程中达成的补充协议、会议纪要等文件。
2. “机电设备”指乙方为甲方提供的用于[项目名称]的各类机电设备。
3. “服务”指乙方为甲方提供的与机电设备相关的安装、调试、培训、维修等各项服务。
4. “日”指自然日。
5. “元”指人民币元。
二、合同价格及支付方式1. 合同总价为人民币[大写金额]元(小写:¥[具体金额]元),该价格为固定总价,包括机电设备的购置、运输、安装、调试、培训、验收等一切费用。
预付款:合同签订后,甲方向乙方支付合同总价的[预付款比例]作为预付款;进度款:乙方完成合同约定的阶段性工作后,向甲方提交进度款申请,甲方审核确认后支付相应款项;验收款:机电设备安装调试完毕并经甲方验收合格后,甲方向乙方支付合同总价的[验收款比例];质保金:质保期满后,如无质量问题,甲方向乙方支付合同总价的[质保金比例]。
三、交货及安装调试1. 交货地点:[交货地点]。
2. 交货时间:乙方应在[交货期]前将机电设备交付至交货地点。
3. 安装调试:乙方应负责机电设备的安装调试工作,并确保其符合相关标准和规范。
安装调试完成后,乙方应通知甲方进行验收。
四、质量保证及售后服务1. 乙方保证所提供的机电设备为全新的、未使用过的,并符合国家相关标准和甲方的要求。
2. 质量保证期为[质保期],自机电设备验收合格之日起计算。
在质保期内,如发生质量问题,乙方应负责免费维修或更换。
3. 乙方应提供[售后服务期限]的售后服务,包括但不限于维修、保养、技术咨询等。
五、验收1. 机电设备安装调试完毕后,甲方应在[验收期]内进行验收。
如甲方在验收期内未提出书面异议,则视为验收合格。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
喜来登酒店机电二次设计服务合同项目名称:喜来登酒店项目地点:合同编号:(甲方编填)合同编号:(乙方编填)甲方:乙方:签订日期:年月日喜来登酒店机电二次设计服务合同甲方:(以下简称“甲方”)乙方:(以下简称“乙方”)甲方委托乙方提供机电设计服务(以下简称“服务”),乙方具有所需要的专业技能人员及技术资源并愿意向甲方提供服务。
根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,双方本着自愿、平等、诚实信用的原则协商一致,达成本协议,以资双方共同信守。
1.建设概况1.1建设项目名称:喜来登酒店1.2项目建设地点:1.3建设规模:酒店功能面积4.3万平米1.4工期:暂定3年1.5设计现状本项目已进入初步设计阶段,甲方已委托当地建筑设计院有限公司进行土建及机电设计,其设计范围为:建筑(含幕墙)、结构设计给排水设计空调通风设计电气设计消防设计市政管线设计智能化系统设计2.乙方于本项目的具体设计服务包括如下内容:2.1. 装修配套机电系统设计及服务A.协助甲方对装修设计机电部分的灯光、空调风口、空调机房、开关插座的定位、尺寸等提供意见。
B.根据装修设计的机电内容对大楼一次机电系统作出修正。
C. 完成装修设计的全套机电设计施工图(不含弱电)。
D. 提供给装修设计全套天花汇总机电设施图。
E. 协助甲方编制室内装修招标文件中机电部分的技术要求,协助甲方对一次机电部分和装修机电部分的工作界面的划分。
2.2. 综合管线平衡图绘制A.复核一次机电图及装修配套机电施工图B.对各专业图纸进行分层、分色,并根据现场情况及装修要求标高、造型调整机电设施的布置、走向。
C.将各专业管线图纸进行汇总并综合排布、调整。
D.绘制各关键部位的断面大样图。
3、工作完成时间要求乙方配合甲方进行相关设计服务工作,在满足以下约定工作条件之后,根据甲方的有关计划提供设计服务。
4、服务费用及付款4.1完成本合同协议书第二条所列服务范围及工作内容,顾问服务费用含税总价¥万元整(RMB),大写:元整。
A. 如果设计变更导致建筑面积增减在10%之内时,不再调整本合同服务费用总额。
如果建筑面积的增减在10%之上时,减少或超出10%以上部分服务费将另行协商。
B. 此费用包括乙方提供各阶段的设计图纸8套及电子版(光盘)一套送至甲方,履行顾问设计服务义务过程中供协调及讨论用的图纸费。
如甲方要求多于乙方所提供的图纸及文件的数量,费用(含税费)由甲方支付。
C. 此费用包括与本建设项目有关的邮件传递、传真、电子邮件及电话费(含长途电话费)及相关办公费用(除特别声明除外)。
D. 此费用包括乙方提供顾问设计服务需要向有关部门申报及缴纳的税费。
E.此费用包括乙方为服务于本项目的工作人员购买所有保险的费用。
F. 乙方主要顾问人员工作地为。
此费用包括本合同内约定的到工作地点差旅费。
G. 此费用不包括乙方所出图纸设计院盖章及审图费。
4.2 付款方式服务阶段百分比费用(人民币)1.预付款15%2. 装修配套机电系统设计及服务a.乙方提交塔楼部分装修配套机20%电施工图b. 乙方提交裙楼部分装修配套20%机电施工图3. 综合管线平衡图绘制a.乙方提交塔楼部分管线平衡图20%b. 乙方提交裙楼部分管线平衡20%图4.整体工程竣工验收完成后5%合计费用100%4.2.1 乙方每次收款时应提供工程所在地税务部门认可的发票。
5.服务要求5.1乙方服务于本项目的所有团队主要成员均必须有三个以上同类项目的服务经验,由先生担任项目总监、先生担任项目经理。
5.2项目经理或副项目经理必须参加甲方组织的现场协调工作,另应甲方要求每个月不得少于二次的工地现场服务。
对于工程例会与工地服务要求,甲方将提前一天通知(包括电话)乙方。
5.3在服务期间,未经甲方允许,乙方不得更换指定的项目经理/副经理;除非乙方能够提供充足的使甲方信服的更换理由,以及备选的项目经理/副经理名单和相关业绩资料,并应至少提前7 天以书面形式通知甲方,并征得甲方同意。
后任继续行使合同文件约定的前任的职权,履行前任的义务。
5.4如因项目经理/副经理疾病、技术经验、协调组织能力不足等原因无法胜任本项目工作,甲方有权向承包商提出更换项目经理的要求。
乙方须及时向甲方提交备选项目经理名单及业绩资料,待甲方审定后尽快更换项目经理,并承担由此产生的一些费用及损失。
5.5如甲方有要求,甲方将提前一天通知(包括电话)乙方。
乙方应指派应的专业负责工程师至工地现场协调解决问题,且以实际已经解决问题为原则。
5.6乙方在履行本合同时,不得在未告知甲方或和取得其书面核准之情形下,对已核准之项目或项目工程进行任何重大变更、修改、新增或删除。
5.7乙方应尽其所能地确保所有参与此项目服务之人员,是运用其最专业、最有效率的方式执行服务工作。
5.8 乙方提供本项目的电子文档必须是Word、Excel或AutoCAD格式。
6. 双方义务和违约责任6.1 甲方义务和违约责任6.1.1甲方应在本合同签订后15个工作日内无偿向乙方提交:(1)供乙方履行顾问服务义务的合理及现有之基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。
(2)在设计服务期内,若甲方更改工程进度时间表,甲方应至少提前7个工作日通知乙方,并协商新的工作成果交付时间。
(3)以上资料只限于甲方在现有资料条件下提供,不足部分乙方应予理解及接受。
6.1.2 甲方应在15个工作日的时间內就乙方以书面形式提交的建议或报告等资料作出书面决定或审批。
6.1.3 对乙方提交的工作成果文件给予审核批复。
6.1.4 甲方应按本合同规定的时间内以银行转账支票的方式支付乙方预付款及顾问费用。
6.1.5 如果因非乙方原因造成此建设工程暂停缓建,甲方应支付乙方已完成工作部分相应的费用。
6.1.6 在合同履行期间,甲方单方要求终止或解除合同,非乙方原因所致,如乙方未开始工作,乙方将不再退还甲方所预支给乙方的预付款;乙方已经开始工作,甲方应根据乙方的实际工作量支付给乙方顾问服务费用。
6.1.7 甲方如果对乙方提交的请款单中任何一项或其一部分提出异议,应迅速发出通知说明理由,甲乙双方应分别清楚地确认有异议/无异议部分,界定清晰后不得推迟对无异议部分的其余各项的付款。
6.1.8 乙方人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供必要的工作、生活等的便利条件。
6.2 乙方义务和违约责任6.2.1 乙方应按国家相关规定及合同约定的时间、质量、数量以及验收标准的要求提交成果文件和提供相关服务。
6.2.2 乙方按本合同规定履行其义务中,应运用本工程所需的专业技能,本着经济合理的原则谨慎和勤奋地工作。
6.2.3未经甲方同意,乙方不得擅自更换项目总监、项目经理及甲方认可的工程师,否则,每人次项目总监、项目经理更换应向甲方支付此项违约金一万元。
6.2.4甲方有权更换被认为不适宜的专业负责工程师,乙方应无条件更换,甲方不承担由此而产生的任何责任及费用。
6.2.5 由于非乙方原因可能延误工作成果的交付时间,乙方应根据附件“工期延长申请单”的格式,写明申请延长工期的日历天数及原因,甲方应在15 个工作日内审批,否则视为确认。
6.2.6 由于乙方原因未按本合同约定时间交付工作成果,每逾期一天,应减收总服务费应收顾问服务费用的千分之一逾期违约金。
6.2.7 由于乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误,乙方应无偿负责修改或补充。
6.2.8 乙方应按本合同第5.2条提交顾问服务费请款单给甲方,并提供甲方认可的用于完税的收款凭证。
6.2.9 未经甲方许可,乙方不得擅自转让或转包顾问服务义务。
6.2.10 在本合同履行期间,乙方如作为与本项目同规模项目机电顾问时,应首先维护本项目利益保证本项目服务的质量和版权的独立性。
7. 文件的版权、拥有权及保密义务7.1对乙方的工作成果,乙方应提供电子版予甲方,甲方享有所有权;甲方应尊重乙方的顾问服务工作文件,不得擅自修改;甲方有义务保护顾问服务工作文件不得转让给第三方使用或用于本合同项目外的项目;乙方在未征得甲方书面同意的情况下,不得泄露与本项目、本合同或与甲方的业务活动有关的保密资料。
任何一方不得利用职务上的便利将获得的属于保密范围的内容,进行不正当交易或谋取非法利益。
7.2 本合同的图纸及文件资料仅用于本合同所指定的工程,双方均无权用于其他工程项目。
7.3 本项目资料的保密期限为工程竣工后十五年,本条不受本合同终止或解除的影响。
8. 合同有效期本合同自双方签字盖章之日起生效,双方履行完本合同所规定的内容或根据本合同规定终止或解除合同后,本合同即行终止。
9. 其他9.1 本合同书所有相关文件及工作成果文件采用中文。
有关通知、文件、资料应用书面的形式。
通知、文件、资料可由人员递送(以签收单上的签名为依据);或通过传真、电子邮件(该数据电文进入收件人的任何系统的首次时间,视为到达生效时间);或通过挂号信;或电话(但随后要用信函确认)。
双方通过上述方式认可的来往传真、信件、电子邮件、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
9.2 双方应确保本合同记载住所、地址、联系电话、传真号码准确无误,如发生变更应及时书面通知对方,否则送达不能造成的一切损失和责任由自身承担。
10. 终止和解除10.1 合同终止和解除10.1.1 有下列情形之一的,本合同即告终止:(1)本合同已按约定条件履行完毕;(2)双方协商同意终止本合同;10.1.2 有下列情形之一的,可解除本合同:(1)一方已证实进入破产程序或已经破产,另一方可以解除本合同。
(2)任何一方在经证实的不可抗力发生90 日后无法履行义务的,可以解除本合同。
解除合同通知书自发出之日起生效。
合同解除后,双方应当遵循诚实信用原则,根据交易习惯履行通知、协助、保密等义务,并尽一切合理的努力使合同解除后产生的费用保持最低。
乙方有义务返还甲方提供的相关资料。
合同终止或解除后,乙方在按本合同规定收取应得的顾问服务费的情形下,甲方有权选用乙方按本合同编制的所有图纸及文件等。
11. 不可抗力11.1 定义本合同中的“不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
包括地震、台风、洪水、战争、瘟疫、特殊政治事件等。
11.2 并非违约情形只要不能履约是出于不可抗力事件、且遭受不可抗力影响的一方为履行合同的义务采取了所有小心合理的补救措施,并在事件发生后及时通知另一方,则该方未完成合同项下相应部分的义务不应视为违约情形。
11.3 延期受不可抗力影响,协议规定的需完成任务的时间应相应延长,所延长的时间应与不可抗力影响该方不能履行义务的时间相同。
12. 其它本合同中有不清楚的表达或缺少正常执行的条款,或者有未尽事宜,双方应就不详、缺少的表述和未尽事宜另签补充协议。