电力管道施工合同书模板
电力线路抢修合同模板
电力线路抢修合同模板甲方：_________（委托人）乙方：_________（承包商）鉴于甲方委托乙方进行电力线路抢修工作，双方经友好协商，达成如下合同：一、工程名称电力线路抢修工程二、工程地点_______（具体地址）三、工程范围1. 完成抢修工作，并确保电力线路恢复正常运行。
2. 对线路设备进行检修维护，确保安全运行。
3. 针对电力线路抢修过程中可能出现的问题及时处理，并及时向甲方汇报工作进展情况。
四、工程时间工程开始日期为____年___月___日，工程结束日期为____年___月___日。
具体工期根据实际情况调整。
五、工程费用1. 工程总造价为_______元。
2. 工程费用支付方式：甲方在工程开始后即支付20%工程款项，工程完工后支付80%工程款项。
六、工程质量1. 乙方承诺，工程质量符合相关行业标准和规定。
2. 工程完工后，如甲方发现质量问题，乙方应及时处理。
七、工程安全1. 乙方必须严格遵守相关安全规定，确保工程施工过程中的安全。
2. 工程期间，如发生安全事故，由乙方承担相关责任。
八、工程保修1. 工程完工后，乙方对工程设施享有一年的免费维修保养期。
2. 在保修期内，如因乙方施工原因导致设备故障，乙方应免费维修。
九、合同变更如需对合同内容进行变更，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
十、争议解决双方因履行合同发生争议时，应友好协商解决；协商不成，可向有关部门申请仲裁或提起诉讼。
十一、其他事项1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字生效。
3. 未尽事宜，双方可另行协商解决。
甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：_______________签订日期：____年___月___日签订日期：____年___月___日以上是电力线路抢修合同的模板，如有需要，可根据实际情况进行调整和修改。
希望能为您提供帮助，祝工程顺利进行！。
电缆管道安装施工合同
电缆管道安装施工合同合同编号：_______签订日期：_______甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行电缆管道安装施工事宜，经充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
一、工程概况1.1 工程名称：_______电缆管道安装工程1.2 工程地点：_______1.3 工程范围及面积：工程范围包括电缆管道的采购、安装、调试及验收等，总面积为_______平方米。
1.4 承包方式：乙方按照施工图纸和工程内容实行包工、包料、包质量的方式。
二、合同价款2.1 本分包工程总价人民币_______元（大写：_______________________元整）。
2.2 上述价款为暂定价，最终以发包人审定价格和承包人实际验收工程数量为准。
本价款含税金并包含15%总包管理费，承包人在每次付款时相应扣除。
三、工期3.1 乙方承诺按照甲方要求，确保工程在_______年_______月_______日前竣工交付。
3.2 合同工期总日历天数为：_______天。
四、工程质量标准4.1 本分包工程质量应达到设计图纸、技术规范和国家及地方施工验收规范标准，并符合承包人质量保证体系的要求。
五、合同价款的支付5.1 本合同签订后，甲方向乙方支付合同总价款的30%作为预付款。
5.2 乙方完成工程进度达到50%时，甲方向乙方支付合同总价款的30%。
5.3 乙方完成工程进度达到100%并经验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的30%。
六、违约责任6.1 乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金金额为合同总价款的10%。
6.2 甲方未按照合同约定支付价款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金，违约金金额为合同总价款的10%。
七、争议解决本合同履行过程中发生争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
电力管道施工合同模板
电力管道施工合同模板
甲方：（委托方）
乙方：（承包方）
根据《中华人民共和国合同法》及其他法律、法规的相关规定，甲乙双方经友好协商，就电力管道施工事宜达成如下协议，以兹共同遵守。
具体协议如下：
一、项目内容
1. 甲方委托乙方进行电力管道施工工程，具体包括：（详细的施工内容）
二、合同价款
1. 甲方应向乙方支付的工程合同价款为：（具体金额）
2. 工程合同价款支付方式：（详细说明支付方式及时间节点）
三、施工期限
1. 乙方承诺按照工程进度计划，于约定时间内完成电力管道施工工程。
四、施工质量
1. 乙方应按照相关法律法规及标准要求，保证电力管道施工工
程的质量。
五、保证金及赔偿责任
1. 乙方应按照约定支付保证金，并在合同约定的时间内返还保证金。
2. 如果由于乙方过错导致工程质量不达标或者延误施工期限，乙方应承担相应的赔偿责任。
六、违约责任
1. 若因乙方原因导致工程质量不达标或者延误施工期限，乙方应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失等。
七、其他事项
1. 本合同未规定的其他事项，由甲乙双方协商确定并签订补充协议。
本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：年月日签订日期：年月日。
电力总承包施工合同范本(精选8篇)
电力总承包施工合同范本(精选8篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据书信、讲话致辞、规章制度、策划方案、句子大全、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, document letters, speeches, rules and regulations, planning plans, sentence summaries, teaching materials, other sample texts, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!电力总承包施工合同范本(精选8篇)电力总承包施工合同范本第一篇发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称甲方)甲方为了充分利用水资源，开发电力事业，根据《中国合同·法》和《水利水电建设工程规范》及《建筑安装工程承包合同条例有关规·定》，结合本工程实际，双方互利为原则，经双方友好充分协商，达成条款如下：一、工程承包施工地点及范围：庆元县牛颈溪、江根水电站项目工程，大坝、引水隧道、厂房、压力管道等土建部份。
电力排管施工方案范本(3篇)
电力排管施工方案范本第一章工程概况工程概况本工程是为配合___市凤台路(藕塘路-义井路)的道路工程建设而建设，为确保电力通道畅通，根据___市庐阳区住房与城乡建设局的委托，在凤台路(藕塘路-义井路)实施电力排管和部分过路管工程，具体工程量为:1、工井部分:工井: ___座手井: ___座2、排管部分:无碱玻璃纤维钢管___米聚乙烯涂塑钢管___米CPVC管: ___米排管设计管位:凤台路全长___公里，___KV主排距中心线___米，位于路南，电缆主排管为24孔;辅排距中心线___米，位于路北，辅排管为16孔。
过路管为2___4孔。
主排采用无碱玻璃纤维钢管150(内径)______mm壁厚，过路排管采用敷设聚乙烯涂塑钢管150(内径)，壁厚___mm。
CPVC管150(内径)，壁厚___mm。
第二章各分部分项工程的主要施工方法一、施工技术措施1、电缆排管的施工技术措施1.1采用挖掘机开挖，人工配合的方法进行电缆沟槽基础施工，沟槽基础形成后由人工整平并进行地板砼的浇筑。
1.2电缆排管的铺设和埋砂全部由人工进行，逐层管间间距和埋砂厚度要求符合设计尺寸，必须使砂和排管形成密实的整体。
1.3电缆埋设完毕后进行土方回填回填时分层进行。
每层厚度不超过15cm由人工进行夯实。
余土由汽车运至弃置场。
2、电缆井的施工技术措施2.1由挖掘机开挖出基础，然后由人工平整并浇筑砼地板。
2.2人工砌筑电缆井墙体并按设计要求预埋L100___10电缆支架。
2.3电缆井压顶部分使用现浇方式进行。
钢摸板的高度和宽度必须符合设计尺寸支撑要牢固，摸板稳固。
浇筑时振捣密实，严禁漏振。
2.4盖板全部预制，___时采用机械吊装，人工配合。
盖板___完后进行土方回填并夯实，余土运至弃置场。
混凝土构件的制作工艺流程钢模制作→刷脱模剂→钢筋制作___→混凝土的浇筑→脱模→养生→集中堆放本公司拟在本公司预制厂进行盖板构件的生产。
如业主要求订购，我方将经过周密查找并筛选出合格的供应商，与之签定供应合同。
装电完工协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：_______甲方（供电方）：名称：____________________地址：____________________联系人：_________________联系电话：________________乙方（用电方）：名称：____________________地址：____________________联系人：_________________联系电话：________________鉴于：1. 甲方作为供电方，负责提供电力供应服务。
2. 乙方作为用电方，需要接入电力供应，并已与甲方达成电力接入协议。
3. 双方就乙方电力接入工程的施工、验收及后续服务达成一致意见。
经双方友好协商，特订立本协议如下：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程内容：____________________5. 工程合同金额：人民币______元整（大写：______元整）。
二、工程进度及验收1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸和施工规范进行施工。
2. 乙方应在合同约定的期限内完成工程施工，具体进度如下：- 第一个月：完成基础工程；- 第二个月：完成管道安装；- 第三个月：完成设备安装；- 第四个月：完成调试及试运行。
3. 工程验收：- 乙方在工程完工后，应向甲方提交验收申请；- 甲方应在收到验收申请后的七个工作日内组织验收；- 验收合格后，双方应在验收报告上签字确认。
三、工程款项1. 乙方应在工程开工前向甲方支付合同总金额的30%作为预付款；2. 工程进度款按实际完成工程量及合同约定比例支付；3. 工程验收合格后，乙方应在七个工作日内支付剩余款项；4. 甲方应在收到款项后七个工作日内开具正式发票。
四、售后服务1. 乙方应提供工程相关的技术支持和售后服务；2. 售后服务期限为工程验收合格后的两年；3. 在售后服务期限内，如因乙方原因导致的问题，乙方应免费进行维修或更换；4. 乙方应在接到甲方维修通知后的二十四小时内响应。
电力顶管施工合同范文(3篇)
电力顶管施工合同范文发包方：以下简称甲方承包单位：以下简称乙方按照《中华人民共和国合同法》及其他法律、法规的有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商同意，现就水电穿过路顶管工程施工合同达成一致，订立本合同。
一、工程地点：_____________________________________。
二、工程名称：_____________________________________。
三、承包形式：乙方包工包料，负责穿越施工设备的供应及操作。
四、工程内容：1、水电顶管工程穿过路包括：消防管道无缝钢管约米;高压线套管：约米;穿越长度以双方确认的管道入土点和出土点的距离为准。
2、甲方提供施工区域其它管线的位置，乙方必须核查并认真勘测。
施工中若破坏其它市政管线或损坏市政、园区路面造成的损失由乙方全部负责。
五、工期要求：按照正常施工，本工程总的工期为天。
具体开工日期按照甲方要求。
六、质量要求：符合国家现行标准要求，达到优良标准。
七、合同价款及结算方式：1、本合同价款按照双方确定的材料及顶管工程施工价格为准（具体价格见附表）。
水施顶管工程量暂定为米无缝钢管，共四道.每道约米，电施顶管工程量暂定为米PE管，共五道，每道米。
总合同价款暂定为￥人民币（大写：_____）。
最终结算以实际工程量为准。
如有变更，按照双方确定的工程量及顶管价格表单价进行结算。
八、质量要求：严格按照国家相关规范要求执行，质量达到优良标准。
九、甲方责任和义务：1、甲方保证施工场地“三通一平”;2、甲方负责乙方与工作有关的第三方关系的协调工作;3、甲方负责指定本工程的施工位置;4、甲方负责监督乙方工作，若发现乙方不具备完成本工程的能力或无法完成时，甲方有权终止本合同，由此造成的损失由乙方负责。
十、乙方的责任和义务：1、乙方负责施工场地清理;2、乙方按照甲方要求，到指定位置接通水源、电源，并负责施工期间所产生的水、电费用;3、乙方负责自行安排施工人员住宿，并不得拖欠农民工工资;4、乙方自备设备工具，负责的工作包括但不仅限于机械运输、设备安装、顶管施工、设备工具修理等;5、施工中所发生的一切安全及财产事故由乙方负责;6、乙方应向甲方提供所用材料的质量合格证明，并对材料的质量问题负责;7、为保障合同规定的工期和质量要求，乙方安排人员的技能与数量必须与之相适应。
供电工程施工合同通用8篇
供电工程施工合同通用8篇供电工程施工合同通用 (1) 发包人： (以下简称甲方)承包人： (以下简称乙方)甲方将XX小区道路、管网工程委托乙方施工，为明确双方在工程施工中的权利和义务，按期保质保量完成施工任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家相关的法规条例，经双方协商一致，订立本协议书：一、工程内容：X相关小区道路、自来水、热力、雨污管道、道路铺装及绿化等。
二、承包方式：包工包料三、工程造价：以最终结算为准四、合同工期：五、质量标准工程质量标准：合格，乙方必须确保通过有关部门的综合验收，并提供完整的施工技术资料。
六、材料控制：工程所需的钢材、水泥、雨污水管、给水管、镀锌管、大理石、水泥砖、路沿石、绿化苗木等其它材料在进场之前，乙方必须提前一周提供样品、价格、和厂家，经甲方确认合格方可使用，未经甲方认可，擅自使用，发现一次罚款1000元，并对所施工部位无条件返工，所发生的费用和工期延误均有乙方承担，并赔偿给甲方造成的损失，工程中严禁使用不合格材料。
七、进度控制：工程开工前提供总进度计划、月计划、周计划，应有进度滞后的改进措施，非甲方原因造成的工期延误，乙方应支付违约金，违约金每天按结算值的0.01%计算。
八、工程质量、安全控制工程开工前7日内，应根据施工图纸、合同约定和有关标准规范规定编制施工组织设计，并经甲方和监理认可，在施工过程中认真贯彻落实。
乙方在施工时应根据现场实际情况统筹考虑其他管网的施工顺序，采取合理有效的防护措施，施工过程中实行“谁破坏”“谁修复”的原则;隐蔽工程在隐蔽前必须经验收合格方可隐蔽，若未经验收私自隐蔽一次罚款1000元。
管沟开挖后须交通障碍处设置明显的安全警示标志，施工中做到安全施工、文明施工，施工中所产生的垃圾由乙方负责清理并运送到合适地点，因违反上述规定造成的损失由乙方自负，施工中所发生的安全事故一律由乙方负责。
九、工程结算及付款方式：9.1工程结算办法：9.1.1 工程按实结算，结算依据：执行20xx《山东省建筑工程消耗量定额》、《山东省安装工程消耗量定额》及相关补充定额、《山东省建设工程消耗量定额潍坊市价目表(20xx年)》，三期、四期执行《山东省建设工程消耗量定额潍坊市价目表(20xx年)》。
电力管线施工方案
电力管道施工方案一、工程概况本标段承建电力管道处于路基主线左侧，距标准路基断面左侧规划红线1.5m，设置于人行道下方，沿路基纵向埋设。
本工程新建电缆排管数量为24(12、8)根，分4(2)层布置,每层6（4)根，电缆排管接口处进行水泥砼包封.电缆直线段排管采用无机玻璃钢管Φ150/5、电缆过路排管采用Φ150涂塑钢管及高密度聚乙烯HDPE管Φ200，电力电缆井盖采用重型防水防盗双层井盖.具体工程数量见表1。
1二、编制依据1、电力施工平面图（S08204s—A-03）2、设计文件及图纸3、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB—50168—92）4、《电气装置安装工程》(GB50168-92)三、工程施工特点1、工程施工难度大1）本工程电力电缆排管数量多和管材类别分布复杂,施工工艺中包含工序繁多，尤其排管接头处理和回填工作的细化处理。
2)电力工作井设置小型构件种类多，材质和规格不完全统一，部分需现场细加工安设。
3）本单项工程处于路基填海和软基处理范围,施工中需特别注意管道基础处理，如处理不好易发生管道基础不均匀沉降，给工程带来质量隐患。
3）部分电力电缆保护管距排水管线较近，需做好各种防护、保护措施,不得破坏已施工完成的管线.2、工程质量要求高本工程是新建市政基础设施工程，具有质量要求高，工程牵涉面广,社会影响大，因此要求必须精心组织,规范施工，在施工准备阶段制定详细的切实可行施工计划，建立健全和完善质量的体系组织机构，并在施工过程中严格执行ISO9002标准，按ISO9002程序文件要求对工程质量进行跟踪、检查和控制。
同时材料人员严把材料设备关，杜绝不合格材料、设备、半成品进入施工现场内。
施工人员严把施工质量关，严格按有关规范和设计要求进行施工作业，控制好各工序质量,杜绝不合格产品进入下道工序，实行质量“三检制”，把质量事故的苗头消灭在萌芽状态中,确保工程质量万无一失.3、工期要求紧。
本工程在路基左侧人行道进行施工，待该工程施工完成后方能进行路基人行道的施工，本工程施工周期非常紧张,多个作业面的开展已是必然,时值本地区冬季施工，每天有效作业时间有限，需材料组织及时到位，人工和机械加大配置方能确保施工工期。
电力施工承包合同书5篇最新
电力施工承包合同书5篇最新电力施工承包合同书1甲方：乙方：甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则，经友好协商，就乙方承接甲方电力(电器)安装工程劳务工程所涉及的双方权利与义务等事项签订合同，双方共同遵守：第1条工程概况1.1工程名称: 北回归线项目户表巡检1.2 工程地点：第2条工程范围:2.1主要内容为：第3条合同金额3.1经甲乙双方共同商定，本分包工程的合同包干价为：(大写) (小写￥ .00元)。
第4条付款方式1、本合同无预50%付款。
2、工程竣工且送电后，30日内甲方向乙方一次性支付工程款。
第5条甲方权利和义务1甲方负责乙方在施工现场与建设单位的协调工作。
2按本合同规定支付乙方工程价款。
第6条乙方权利和义务1 负责工程图纸的现场技术交底。
2 乙方进入安装现场前，应勘察施工现场，熟悉场地，做好与土建单位的配合工作。
3 严格按施工图要求、国家现行施工安装规范、技术交底的要求施工，确保工期和质量。
4精心组织施工，若发现设计及施工存在问题应及时向建设单位或甲方提出，并确保工程衔接及质量。
5严格执行安全措施和操作规程,防止事故特别是人身事故的发生,做好安全防护工作。
施工中属于乙方责任造成的安全事故由乙方负责。
6办理相关的市政规划手续。
第7条安全措施及责任1施工期间，乙方应加强现场工作人员的安全教育，做好安全措施，严格按《安全生产工作规定》开展各项工作。
在施工过程中发生安全事故由责任方负责。
第8条工程验收质量标准及保修期1 工程验收质量标准:按设计图纸、安装验收规范、成都电业局有关规定为依据。
2鉴于本工程为高低压变配电改造工程，经双方同意，以项目送电及工程竣工资料交付完毕视为甲方验收合格。
3保修期：从设备正式投运之日起壹年内属乙方安装质量保修期。
4 保修期内若发生事故,属于乙方安装质量问题由乙方免费修复或更换。
第9条违约责任解决合同纠纷的方式：甲、乙双方发生本合同纠纷时，可协商、调解。
协商、调解不成时,由所在地人民法院提起诉讼。
电力管道施工合同模板5篇
电力管道施工合同模板5篇篇1甲方（发包方）：___________________乙方（承包方）：___________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方电力管道施工工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：___________________电力管道施工工程。
2. 工程地点：___________________。
3. 工程内容：电力管道的铺设、安装、调试及维修等。
二、合同工期1. 工程开工日期：_______年____月____日。
2. 工程竣工日期：_______年____月____日。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币______元（大写：______元整）。
该价款包括材料费、人工费、运输费等一切费用。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定，按时支付乙方工程款项。
具体支付节点为：工程开工前支付总价款的____%，工程进度过半支付总价款的____%，工程竣工并验收合格后支付剩余款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家标准及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在收到通知后的七日内组织验收。
3. 甲方验收合格后，应当出具验收报告并签字确认。
五、工程安全及文明施工1. 乙方应严格遵守安全生产规定，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中的安全。
2. 乙方应遵守文明施工规范，保持施工现场整洁、有序。
3. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应当承担全部责任。
六、违约责任1. 甲方若未按合同约定支付工程款项，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款违约金。
2. 乙方若未按合同约定完成工程，每逾期一日，应向甲方支付工程逾期违约金。
3. 若因乙方施工质量问题导致工程返工或损失，乙方应承担全部责任。
七、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
电管道类施工合同模板
电管道施工合同模板甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行电管道施工的相关事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：________电管道施工工程1.2 工程地点：________1.3 工程内容：根据甲方提供的施工图纸和工程量清单，乙方负责电管道的施工、安装、调试及验收等全部工作。
二、合同金额2.1 本合同的合同金额为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
2.2 乙方报价应包含所有工程材料、设备、人工、工具、运输、施工临时设施、税费等一切费用。
三、合同工期3.1 合同约定的工期为________天。
3.2 乙方应按照甲方的要求，提前________天提交施工进度计划，并按照计划进行施工。
3.3 乙方如因自身原因导致工程延期，应承担因此产生的一切后果。
四、质量标准4.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工，保证工程质量。
4.2 工程验收标准：工程完成后，需经甲方、设计院和相关部门验收，合格后方能投入使用。
五、付款方式5.1 合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的50%作为预付款。
5.2 工程进度达到合同约定的进度节点后，甲方支付乙方相应进度款的50%。
5.3 工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款。
六、违约责任6.1 乙方如未按照约定时间完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同金额×0.5%×逾期天数。
6.2 乙方如未按照约定质量完成工程，应承担返工、维修等费用，并承担相应法律责任。
七、争议解决7.1 对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。
7.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
管线施工安全保护框架协议书范文(六篇)
管线施工安全保护框架协议书范文甲方：_____乙方：_____为了进一步贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持安全生产，文明施工，杜绝一切安全、火灾等事故发生，特签订本协议书_____一、安全目标：杜绝一切安全、火灾等事故发生，确保石材幕墙安装工作顺利完成。
二、甲方责任：1.贯彻“安全第一，预防为主”的方针，把安全生产工作放在首位。
2.严格执行国家、地方及公司各项安全法规、规程、标准、条例等，督促乙方实施落实。
3.加强安全管理，督促乙方成立安全领导小组及防火领导小组。
4.不违章指挥，不强令冒险作业。
5.乙方违章作业，甲方有权令其停工整顿。
6.乙方提出安全等方面的合理化建议，甲方须认真接受，并尽快采取措施。
7.甲方负责协调各班组间的配合作业。
8.甲方提供施工场地，施工用电，宿舍，水源。
三、乙方责任：1.严格遵守本工种安全操作规程，不违章作业，不野蛮施工，遵守“安全生产六大纪律”、“十项安全技术措施”。
2.严格遵守本公司、项目部制定的各项安全生产、防火管理、文明施工的各项规章制度。
（见附件一）3.建立安全生产领导小组，向甲方提供现场负责人、安全负责人及全体员工的_____岗位证书、操作证、身份证等复印件。
乙方自带的施工器械必须有当地安全部门出示的安全检测证明。
4.乙方职工的人身安全、施工设备、生活设施、机电设备及施工安全由乙方负全部责任。
5.在作业前，应先对作业环境进行检查，同一垂直面上是否有人施工，是否有可靠的立足点，安全防护设施是否符合安全作业条件，排除安全隐患后，方可进行作业。
6.因乙方原因引起的伤亡事故，不论事故危及者是乙方人员还是他人，由乙方负全部责任。
7.乙方必须建立防火领导小组，并指派专人负责工程项目的施工防火工作;进场后先向甲方提供防火施工方案，并严格按方案施工。
8.施工现场严禁随意动用明火，若因生产需要动用明火，必须到甲方办理动火审批手续，并做好防火措施。
若违章作业，引发火灾事故，一切损失全部由乙方承担。
电力预埋施工合同
电力预埋施工合同合同编号：____甲方（供电方）：____乙方（施工方）：____根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方电力预埋施工工程的相关事宜，达成如下合同：一、工程概况1.1 工程名称：____1.2 工程地点：____1.3 工程规模：____1.4 工程内容：根据甲方提供的施工图纸及技术要求，乙方负责电力预埋施工，包括电力管道铺设、电缆预埋、配电箱安装等全部施工内容。
二、合同金额2.1 本合同的合同金额为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
2.2 乙方报价包含所有施工材料、施工设备、人工费用、管理费用、税费等一切与施工相关的费用。
三、合同工期3.1 合同约定的工期为____天。
3.2 乙方应按照甲方的要求，按时完成施工，如有延期，乙方应承担相应的违约责任。
四、施工质量4.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸及技术要求进行施工，确保施工质量。
4.2 乙方施工过程中应严格遵守国家相关法律法规及行业标准，确保施工安全。
4.3 工程验收合格后，乙方应按照约定提供相关资料和保修服务。
五、合同的履行5.1 甲方应按照合同约定提供施工场地、施工图纸及相关技术资料，并保证资料的真实性、完整性和准确性。
5.2 乙方应按照合同约定进行施工，并保证施工过程中的安全、环保等事项。
5.3 甲方应按照合同约定支付合同价款，乙方应提供合法的发票。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定完成施工的，应向甲方支付违约金，违约金为合同金额的____%。
6.2 甲方未按照约定支付合同价款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。
6.3 由于甲方原因导致工程无法正常进行的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付合同金额的____%作为赔偿。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
电管采购合同模板范本
电管采购合同模板范本合同编号：[填写合同编号]签署日期：[填写签署日期]甲方（购买方）：[填写甲方名称]乙方（供应方）：[填写乙方名称]第一条产品信息1.1 产品名称：电力管道1.2 规格型号：[详细描述产品的规格、型号及技术要求]1.3 数量：[具体数量]1.4 单价：[每单位价格]1.5 总价：[总价=数量×单价]第二条质量要求2.1 乙方提供的电力管道必须符合国家相关标准和行业规范。
2.2 所有产品应通过出厂检验，并提供相应的质量合格证明。
2.3 如发现产品质量问题，乙方应负责无偿更换或修复。
第三条交货条款3.1 交货时间：[具体时间]3.2 交货地点：[具体地点]3.3 运输方式及费用：[详细说明]3.4 包装要求：[详细说明]第四条支付方式4.1 预付款：甲方在合同签订后[具体天数]内支付总货款的[百分比]%作为预付款。
4.2 尾款：余下的货款在货物交付并经甲方验收合格后[具体天数]内支付清。
第五条违约责任5.1 若乙方未能按期提供符合质量要求的货物，应按未履行部分的总价值支付违约金给甲方。
5.2 若甲方未能按期支付货款，应按逾期金额支付滞纳金给乙方。
第六条争议解决6.1 双方因执行本合同所发生的一切争议，应通过友好协商解决；协商不成时，可提交[具体仲裁机构]进行仲裁。
第七条其他事项7.1 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_________ 日期：____年__月__日。
管线安全保护协议书范本(3篇)
第1篇甲方：（管线所有者或运营商名称）地址：（甲方详细地址）联系人：（甲方联系人姓名）联系电话：（甲方联系电话）乙方：（施工、作业或第三方单位名称）地址：（乙方详细地址）联系人：（乙方联系人姓名）联系电话：（乙方联系电话）鉴于：1. 甲方拥有并运营着一条或多条管线（以下简称“管线”），该管线可能包含但不限于天然气、石油、化工、水、电力等。
2. 乙方计划在甲方管线周边进行施工、作业或其他活动（以下简称“活动”）。
3. 甲方和乙方均认识到管线安全的重要性，并希望通过签订本协议，明确双方在管线安全保护方面的权利、义务和责任。
为明确双方的权利义务，特订立本协议如下：一、管线安全保护原则1. 乙方在进行活动前，必须充分了解管线的位置、走向、埋深、材质、压力等信息。
2. 乙方应采取一切必要措施，确保活动不会对管线造成损害。
3. 甲方应提供管线相关信息，并对乙方进行必要的指导和帮助。
二、管线安全保护责任1. 甲方责任：- 提供管线相关资料，包括但不限于管线走向图、埋深图、材质说明、压力等信息。
- 对乙方进行管线安全保护的指导和培训。
- 对管线进行定期检查和维护，确保管线安全。
- 在管线周边设置警示标志，提醒乙方注意管线安全。
2. 乙方责任：- 在活动前向甲方提交管线安全保护方案，经甲方审核同意后方可进行活动。
- 在活动期间，派专人负责管线安全保护工作，并确保其具备相应的专业技能。
- 在管线周边进行活动时，必须采取隔离、防护、监护等措施，防止对管线造成损害。
- 发生管线事故时，立即停止活动，并及时通知甲方。
- 对因自身原因造成的管线损害，承担全部责任和费用。
三、管线安全保护措施1. 活动前：- 乙方应进行管线安全调查，确定管线位置和走向。
- 乙方应制定管线安全保护方案，包括施工方法、防护措施、应急预案等。
2. 活动期间：- 乙方应在管线周边设置警示标志，并采取隔离、防护等措施。
- 乙方应定期对管线进行监测，发现异常情况立即报告甲方。
电力管道安装合同模板
电力管道安装合同模板甲方：（委托方）地址：联系人：联系电话：乙方：（承包方）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟安装电力管道，为了确保安装质量，双方经友好协商，达成如下协议：一、管道安装内容1. 乙方应根据甲方要求，按照相关电力管道安装标准和设计要求，进行电力管道的安装工作。
2. 乙方应保证安装质量，保证管道安装工程的安全、稳定、可靠，符合相关标准要求。
二、安装时间及地点1. 安装时间：双方约定安装开始时间为____年____月____日，完成时间为____年____月____日。
2. 安装地点：安装地点为甲方指定的地点。
三、费用支付及结算1. 甲方应按照合同要求支付工程款项。
2. 工程款项支付方式：甲方应在工程开始前支付50%的合同款项，工程结束后结算出尾款。
3. 工程完工后，乙方应在15个工作日内提供工程验收资料，乙方提交验收合格证明后，甲方方可支付尾款。
四、质量保证1. 安装工程完工后，乙方提供一年的质量保证期，保证管道安装工程的质量问题由乙方负责维修和整改。
2. 在质量保证期内，若发现管道安装质量问题，甲方有权要求乙方无条件维修并承担所有费用。
五、违约责任1. 任何一方违反合同规定，需向对方支付违约金。
2. 若由于乙方原因，导致工程质量问题或延期交付，乙方需向甲方支付违约金。
六、争议解决1. 双方如因履行本合同发生争议，应友好协商解决；协商不成的，由双方共同协商决定解决方式。
2. 若诉讼解决，以甲方所在地法院为管辖法院。
七、其他事宜1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等效力。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）签约日期：年月日以上为电力管道安装合同，双方如有异议，可在协商解决后签字确认。
室外电力管道工程施工合同
室外电力管道工程施工合同地址：________________________法定代表人：________________________联系电话：________________________传真：________________________邮箱：________________________乙方：________________________地址：________________________法定代表人：________________________联系电话：________________________传真：________________________邮箱：________________________鉴于甲方拟进行室外电力管道工程的施工，乙方具有相关资质并愿意承担该工程的施工任务，经双方友好协商，特订立本合同。
一、工程概况1.1 工程名称：室外电力管道工程。
1.2 工程地点：________________________。
1.3 工程规模：总长约____米，管径为____毫米，埋深为____米。
1.4 工程内容：包括但不限于开挖、回填、管道敷设、接头安装、试压等。
1.5 工期要求：自合同签订之日起____天内完工。
二、工程质量标准及验收方法2.1 乙方必须按照国家和行业相关标准及规范进行施工，确保工程质量符合《电力工程建设质量管理规定》的要求。
2.2 工程竣工后，由甲方组织相关部门进行验收，验收合格后方可交付使用。
如发现质量问题，乙方应负责无偿修复或重新施工。
三、工程造价及支付方式3.1 工程造价以双方确认的预算为准，总造价为人民币____元整（大写：____________________元整）。
3.2 支付方式：甲方在合同签订后支付预付款____元；工程进度达50%时支付进度款____元；工程竣工验收合格后支付尾款____元。
3.3 如遇设计变更或其他特殊情况导致工程造价变动，双方应及时协商调整。
水管电线安装合同协议书
水管电线安装合同协议书甲方：乙方：签订日期：年月日发包方（甲方）：承包方（乙方）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，甲乙双方就该工程的水管电线安装事项协商一致，达成以下协议条款。
一、工程概况工程名称：__________工程地点：__________施工内容：图纸范围内所有室内、外水管电线安装工程结构类型：__________二、乙方进场人数（附名册）乙方应按国家有关规定及本协议书中内容的规定，承担本工程的全部水管电线安装工作，并组织进场所需工种人员，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。
三、工期进度要求（一）开工日期：年月日（二）总（日历）工期：____个月（三）具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。
四、承包方式与范围（一）承包方式：包工、包料、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工。
（二）承包范围：1. 图纸范围内的所有室内、外的水管电线安装工程（包工包料）。
2. 乙方负责现场所有临时水电的安装工作，不含材料（甲方补给乙方工资）。
3. 乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。
若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗留的质量问题，由乙方负责返修并承担相应责任。
五、合同价款本工程采用方式计价。
室外工程另外计算。
合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
六、双方责任1、甲方责任：（1）负责技术交底工作，对施工现场进行质量检查。
（2）负责向乙方提供施工图一式两份。
（3）及时供应合同规定的材料（包工不包材料时）。
（4）提供临时宿舍给乙方，水、电及一切费用。
（5）及时办理工程结算。
2、乙方责任：（1）严格按施工规范要求及国家质量标准施工。
（2）必须按图纸施工。
（3）应保证工期要求，确保工程如期完成。
（4）乙方现场施工人员必须遵守甲方现场管理制度，服从甲方管理。
室外管廊水电包工合同范本
室外管廊水电包工合同范本合同范本。
甲方（承包方），__________（以下简称甲方）。
乙方（发包方），__________（以下简称乙方）。
鉴于甲方具有从事室外管廊水电工程施工的资质和能力，乙方拟委托甲方进行相关工程的施工，双方经协商一致，达成如下合同：第一条工程内容。
1.1 甲方接受乙方委托，负责进行室外管廊水电工程的施工，具体包括但不限于：（1）水电设施的安装、调试和验收；（2）管道敷设和连接；（3）相关设备的安装和维护。
1.2 工程施工地点，__________。
1.3 工程施工期限，自合同签订之日起______个工作日完成。
第二条施工标准。
2.1 甲方承诺按照国家相关法律法规和工程质量标准进行施工，确保工程质量和安全。
2.2 甲方应当严格按照乙方的要求进行施工，确保工程的符合乙方的设计要求和规范。
第三条施工报酬。
3.1 乙方应当按照工程实际完成的情况，按照双方约定的报酬标准支付施工款项。
3.2 施工款项支付方式，__________。
第四条竣工验收。
4.1 工程竣工后，甲方应当通知乙方进行竣工验收，确保工程符合相关质量标准和设计要求。
4.2 如经验收合格，甲方应当提交相关竣工资料，并由乙方确认验收。
第五条违约责任。
5.1 任何一方违反本合同约定，应当承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
5.2 如因不可抗力因素导致工程延期或无法完成，延期期间的责任由双方协商解决。
第六条合同变更。
6.1 如需对本合同内容进行变更，须经双方协商一致，并签订书面变更协议。
第七条法律适用和争议解决。
7.1 本合同适用中华人民共和国法律。
7.2 因合同履行过程中发生的争议，双方应当通过友好协商解决；协商不成的，应当提交有管辖权的人民法院进行解决。
第八条其他。
8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收之日止。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章），__________ 乙方（盖章），__________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：JS-20216448甲 方：______________________________乙 方：______________________________日 期：_________年________月_______日电力管道施工合同书模板The parties may dissolve the contract upon consensus through consultation.[标签:titlecontent]电力管道施工合同范文篇一甲方：乙方：本着平等互利的原则，按国家《劳动法》《经济合同法》等相关的法律法规，经甲乙双方共同协商，协议如下：一、工程承包内容：空调、暖气管道预埋施工二、工程地点：济南欧亚大观商都工程部三、安全：在施工过程中，一切安全事故由乙方自行负责。
四、工程技术要求：乙方按设计图纸和现行施工规范规定及公司(甲方)的技术要求施工，安全施工交底，进行组织施工。
五、乙方应认真按照标准规范和要求施工，工程质量达不到约定的标准部分，经甲方发现，应要求乙方重新施工，因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担重新施工费用，工期不予顺延。
六、工程量的计算：以施工图纸挖方工程量计算。
施工中发生工程量增减工程时，经公司确认后调整合同价格，签订补充协议。
七、价格：本工程量为综合包干价人民币元。
八、施工中由地方因素影响的由甲方负责协调。
九、文明施工：符合市____市貌，文明施工要求标准，违反相关规定，后果由乙方自行负责。
十、工期：天。
十一、付款方式：项目工程全部完成并验收合格后，一次性支付全部工程款。
十二、结账方式：乙方以机械油料费和工人工资表方式向甲方结算。
十三、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执两份，甲乙双方签字即生效，付清工程款后自动失效。
(以票据为准)甲方：乙方：甲方代表：乙方代表：________年____月____日电力管道施工合同范文篇二甲方: 乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，结合本工程实际，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就本工程施工事宜协商一致，达成如下协议。
第一条工程概况及承包范围1、工程名称：行政中心幼儿园10配电工程电力线管非开挖110E线管顶管工程2、工程地点：行政三路3、承包范围：本次110E电力穿线管顶管工程所需的所有工作内容4、承包方式：包工包料交钥匙工程。
第二条工期1、本工程工期总天数为：5 天。
即从________年____月____日________年____月____日第三条甲方应承担的工作与责任1、甲方负责向乙方提供施工现场材料、机具堆放场地、施工用水用电接驳点。
2、甲方负责按本合同约定及时支付工程款。
第四条乙方应承担的工作与责任1、乙方在本合同生效后，应派技术人员到现场做好开工前的准备工作，施工现场调查方面要查清地下各种管通讯、供水、输气、输油、电力、照明、交通信号、化工、供热、排水管线。
查找，收集管线资料，借助管线仪查找。
将管线的位置、深度、走向用油漆标记在地面上。
用坐标纸绘制管线分布平面图、剖面图备用;在施工过程中由于乙方原因造成的一切事故与损失由乙方负责。
2、乙方应在施工场地做初步地质调查，查清地层结构，地质成份，地下水埋深。
目前，钻孔铺管仅限于土层、沙层、污泥地层施工，要在砂卵石地层、基岩地层、块石回填土地层施工，必须借助其他的钻探工具和具备一定的条件才能施工。
3、水源是钻孔铺管施工必备条件。
要求查清施工现场的水源，现场缺水，施工前备好水。
4、负责办理本顶管工程相关的一切政府批文、批件及相关法律、法规手续，若因此造成的责任由乙方全部负责承担。
5、乙方负责施工范围内的设备和人身安全，做好防盗、防火工作。
如因乙方原因引起的一切人身伤亡事故，均由乙方自行负责。
6、严格遵守电力部门的有关规定，不准私自开启，操作电力门的电气设备，如有违反，造成一切责任及损失由乙方自己承担。
7、乙方应主动配合甲方进行阶段工程质量的检查、验收，做好记录。
8、乙方保证工程质量，严格按有关行政主管部门的规章制度要求及施工规范、技术要求施工，按期完成工程内容。
9、乙方应文明施工，做到工完、料净、场地清，费用已包含在工程总价中。
第五条工程价款及支付1、本工程包干价，单价为元米,按水平方向直线长度结算。
2、本工程施工完毕，验收合格____日内甲方向乙方一次性现金结清工程款。
第六条工程质量验收1、验收方式：乙方应向甲方提供本工程验收报告，材料质检合格证书。
工程应满足甲方符合电力质量要求布线的通畅管道，对验收不合格的工程应由乙方负责修理、更换、其费用由乙方承担。
如在顶管施工期间遇不能改变的障碍物，通过多方努力确实不能顶管成功达到电力管穿线要求，乙方无条件撤离现场并不能要求甲方支付任何工程款。
2、验收时间：甲方接到乙方完工报告后____日内组织竣工验收，逾期不组织竣工验收，则视为本工程质量全部合格。
第七条违约责任如一方擅自终止或解除本合同，或不按合同全面履行自己的义务，应依法承担违约责任，并赔偿因此而给对方造成的全部经济损失。
第八条争议的解决方式如因履行本合同发生争议，甲乙双方应本着互谅互让的原则协商解决。
如经协商不能达成一致意见，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。
第九条本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。
经协商达成的补充合同、补充协议，与本合同具有同等法律效力。
第十条本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
第十一条本合同共一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：法定代表人：法定代表人：授权代表人：授权代表人：电话：电话：签章日期：________年____月____日签章日期：________年____月____日电力管道施工合同范文篇三甲方：乙方：为了配合____市凤凰大道工程，甲方将凤凰大道管道新建工程委托给乙方承建，为明确双方权利与义务，共同完成该项工程任务。
根据中华人民共和国合同法，经甲、乙双方协商签订如下合同：第一条、项目名称：1.1、项目名称：____市凤凰大道通信管道合建工程。
1.2、项目范围：第二条、工程内容：2.1、按____市规划设计要求，开挖道路一侧通信管沟约2100米。
2.2、在通信管道中按100-120米(特殊地段除外)建一检查井。
2.3、敷设8根塑料管(横跨8根)及回填、余土清运。
第三条、工期：3.1、________年____月____日开工至________年____月____日前完工，如市政府要求提前则应配合加快进程。
第四条、技术要求和验收依据：____市凤凰大道通信管道合建工程合同4.1、管沟挖深应在1米，沟底宽0.6米，沟底平整。
管子敷设平整、接头牢固。
管沟回填应用细土先覆盖30厘米后方能混土回填。
4.2、人井应用24机砖砌制，井大小为净空长1.80米，宽1.20米，深1.75米，井内应安装托板托架，上覆盖应用主筋18，付筋12钢筋混凝土浇20厘米厚(保证2承载10吨)，井内用水泥浆粉刷，井盖安装复合材料，井盖安装应和路面齐平。
4.3、管道水泥包封至少应有20厘米厚、60厘米宽，水泥标号应达C4。
4.4、混砂回填至少应有30厘米厚、60厘米宽。
4.5、在满足上述条件的同时甲方将按《中华人民共和XX信行业标准本地网通信线路工程验收规范》D5051-97和《通信管道建筑安装工程验收规范》的要求进行验收。
4.6、乙方必须按甲方要求提供工程竣工资料。
第五条、工程造价和结算方式5.1、工程造价：本工程采取乙方按包工包料(管道材料除外)方式承包，包施工、包工期、包质量、包安全、包防卫措施。
具体造价如下：5.1.1、管沟：包括挖沟、敷设管子、回填、余土清运，每21元米。
5.1.2、人井，包括挖井及人井制作材料、托板、托架、人井盖等，按2100元统包。
5.1.3、管道施工所需的管道材料：波纹管、梅花XX等由甲方各单位自行提供。
5.2、结算方式：5.2.1、工程统一结算，以甲方审计结论金额为准。
合建部分费用由各合建单位平均分摊，发票按甲方各单位单独列计。
5.2.2、甲方在公司审计部门审计定案下发之日起60个工作日内支付乙方90%工程价款，余款10%待质保期满(质保期为12个月)工程无质量问题后支付给乙方。
付款前乙方应开具相应金额的正规商业发票给甲方。
第六条、甲方权利和义务6.1、负责本合同工程项目立项;6.2、根据初步设计和总概算的设计会审以及施工图设计，确定开工、竣工期限;6.3、甲方负责按时提供管道材料，乙方应签收管子数量。
如因乙方施工及管理不当造成甲方材料损失，甲方有权提出赔偿要求。
6.4、根据乙方提供的竣工资料，对乙方的工程进行竣工验收，对竣工资料不全，与施工图设计不符且无变更签证的，验收不符合要求的工程不予通过，并提出整改意见，乙方必须如期返工，直至验收合格为止，所造成的经济损失，由乙方负责。
对竣工验收过程中，发现乙方虚报现象的，一经查实，甲方有权扣除乙方此单项工程款。
6.5、甲方指派_________作为甲方的随工代表，监督检查施工质量和进度，负责协调工程施工质量和进度，负责协调工程施工过程中的正常施工纠纷和隐蔽工程随工验收签证，随工代表对材料的价格签证随工代表无权签署。
甲方在乙方竣工文本提交10个工作日内组织工程初验，在30个工作日内完成终验。
第七条、乙方权利和义务7.1、根据甲方的委托，乙方负责通信线路和管道工程的施工，确保工程质量如期完工，未经甲方签证同意，不得变更修改设计方案;7.2、工程开工三天前乙方应提交开工报告，每周一次报送工程进度表，完工后三天内报送完工报告，二十天内报送完整的竣工资料;7.3、乙方指派_________作为乙方的项目负责人，具体负责施工过程中质量监督检查以及施工进度，协助配合甲方对隐蔽工程质量进行现场验收;7.4、在施工中有关问题协商，应由乙方牵头，甲方协助处理。
7.5、工程完工，经指挥部和甲方验收并签署验收合格证明文件之日起____日内，乙方必须按照甲方要求提供完整的竣工资料。
7.6、如甲方因故不能按时付款，乙方对延迟支付的工程款不作利息要求。
7.7、施工中乙方应该做到文明生产，安全施工，对施工人员进行必要安全生产教育，施工场所要设置明显标志，采取安全生产措施，防止安全事故发生。
工程期间发生的安全问题全部由乙方承担。
施工过程中产生的人身伤亡或造成第三方财产损失的由乙方负责解决及赔偿，如甲方因该种原因被第三方(含施工人员或工程管理人员)提起诉讼、仲裁或调解，甲方依该诉讼、仲裁或调解作出的赔偿，乙方应最终向甲方赔偿。
7.8、经验收合格的工程，甲方给予签证，投入使用，质保期为________年，从双方签署验收合格证明文件之日起计算。
在质保期内出现质量问题，由乙方负责无偿修复，因此给甲方造成的直接经济损失，乙方应给予赔偿。