16春学期《合同管理》在线作业及答案
2016年监理《合同管理》真题及答案解析-XT
2016年全国监理工程师资格考试《建设工程合同管理》真题试卷一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.市场经济主要是依据（）规范当事人的交易行为。
A.行政手段B.合同C.诚信D.道德2.根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）0A.取得相应的执业资格证书B.有依法成立的公司C.具有中华人民共和国国籍D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力3.下列合同中，合同法律关系客体属于物的是（）oA.借款合同B.勘察合同C.施工合同D.技术转让合同4.下列引起合同法律关系产生、变更与消灭的法律事实中，属于“行为”的是（）。
A.因国际禁运解除进口设备运输合同B.因战争导致在建工程合同工期延长C.因建设意图改变，建设单位和施工单位协商变更工程承包范围D.因工程所在地山体滑坡，建设单位和施工单位协商解除合同5.施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目投标，屮标后形成的合同义务由（）承担。
A.施工企业法定代表人B.拟派项目经理C.施工项目部D.施工企业6.公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款提供抵押担保,并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为（）。
A.公司甲B.公司乙C.银行D.登记机关7.某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与屮标人签订的合同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为（）A.4月30日B.5月5日C.5月15日D.6月14日8.某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是（）OA.大雨造成现场档案资料损毁B.雷电击毁现场施工用配电柜C.设计错误导致部分工程拆除重建D.施工机械过度磨损需要停工检修9.编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工资格预审文件》和《标准施工招标文件》屮的（）oA.申请人须知前附表B.资格审查办法C.投标人须知前附表D.资格预审公告10.根据《招标投标法实施条例》，招标人可以采用两阶段招标的项目是（）0A.建设规模100万rtf以上，建设周期3年以上的项目B.项目初步设计已完成且施工图设计尚未完成的项目C.技术复杂或者无法精确拟定技术规范的项目D.构成内容多且专业性强的大型项目11.招标项目设有标底的，标底应当在（）时公布。
合同管理员(答案)
合同员岗位理论知识考试试卷注意事项：1．答卷前将密封线内的项目填写清楚。
2．填写答案必须用蓝色（或黑色）钢笔、圆珠笔，不许用铅笔或红笔。
3．本份试卷共 4道大题，满分 100 分，考试时间 90 分钟。
一、判断题：（每题2分，共40分。
对的打√，错误打×）1、抵消的债，其标的物种类，品质必须相同。
（√）2、合同的解除必须履行通知手续。
（√）3、严格责任原则是指当事人履行合同时，要一丝不苟的按照合同规定的内容履行。
（×）4、无效合同从订立时就不具有法律效力。
(√)5、一方以欺诈,胁迫的手段订立合同的无效。
(×)6、当事人订立合同，不能采用口头形式。
（×）7、违约责任包括缔约过失责任。
（×）8、诉讼时效消灭后，当事人就不能向法院提起诉讼了。
（×）9、用欺诈手段订立的合同，只要不损害国家利益，都是可变更、可撤销的合同。
（×）10、债务人将债务全部或者部分转移给第三人的应当经债权人书面同意。
(√)11、在我国违约方赔偿守约方的损失仅限于一倍赔偿，即守约方损失多少违约方赔偿多少。
(√)12、我国合同法规定的违约金都是补偿性的。
(√)13、强制继续履行、支付违约金和赔偿损失三种责任形式可以同时并用。
（×）14、合同法上的合同变更，既可以指当事人的变更，又可以指合同标的变更，还可以指合同内容的变更。
（×）15、约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求法院或仲裁机构予以适当减少。
(√)16、合同本质上是双方就某项交易达成的合意，因此双方所执的合同书即使全被销毁了，合同依然存在。
(√)17、合同生效后，如果某些条款未约定或约定不明确，则当事人可以依下列顺序采取补救措施：第一，按照合同有关条款或交易习惯确定；第二，协议补充；第三，采用法定规则。
（×）18、合同债权转让与合同债务转让构成要件的主要区别，在于前者无需债务人同意，而后者需要债权人同意。
南开17春秋学期《工程合同管理》在线作业
一、单选题（共 30 道试题，共 60 分。
）v 1. 保证期间指保证人承担保证责任的期限范围，保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期限届满之日起()。
. 15天. 一个月. 三个月. 六个月标准答案：2. 某工程部位未经监理工程师质量认可，承包商自行隐蔽，监理工程师要求剥露检验，检验后发现工程质量已达合同要求，则剥露、重新隐蔽费用和工期处理为（）. 费用和工期损失由业主承担. 费用和工期损失由承包商承担. 费用由承包商承担，业主给予工期顺延. 费用由业主承担，工期不予顺延标准答案：3. 不能成为解除合同的理由的是( ). 施工合同当事人协商一致. 因为不可抗力或者非合同当事人的原因，造成工程停建或晚建，致使合同无法履行. 承包将其承包的全部工程转包给他人. 承包人将其工程分包给他人标准答案：4. 无正当理由不支付竣工结算价款，承包人催告发包人支付并在()内向人民法院申请拍卖工程。
. 14天. 28天. 56天90天标准答案：5. 水泥供货合同约定采购方接货10天内支付货款。
供货商在合同约定的时间之前将300顿水泥通过铁路发运到施工现场，此时采购方仓库内的水泥尚存放很多没有足够的仓储场地。
对此事件采购方接收水泥后（）. 应在10天内支付货款. 要求供货方双倍返回定金. 在合同约定的到货时间后10天内支付货款. 自己承担露天存放部分水泥实际支出的保管费用标准答案：6. 下列说法不正确的是( ). 工程师为了探查地基覆盖层情况，可以要求承包商进行地质钻探或挖探坑. 缺陷责任期内，只要不属于承包商使用有缺陷材料或设备、施工工艺不合格，调查费用应由业主承担. 在缺陷责任期内．承包商对移交工程承担照管责任. 为了确保工程质量，工程师有权要求对承包商采购的材料进行额外的物理、化学、金相等试验标准答案：7. FII合同条件规定，工程款应按（）结算. 计量工程量. 工程量清单中注明的工程量. 工程概算书中的工程量. 承包商提交的工程量标准答案：8. FII合同中，工程施工达到“基本竣工”要求，工程师接到颁发移交证书申请后()内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程移交证书。
监理工程师《合同管理》2016真题及答案
2016 年监理工程师《合同管理》真题及答案1、市场经济主要是依据（）规范当事人的交易行为。
A、行政手段B、合同C、诚运信28D、道德参考答案：B2、根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。
A、取得相应的执业资格证书B、有依法成立的公司C、具有中华人民共和国国籍D、具备相应的民事权利能力和民事行为能力参考答案：D3、下列合同中，合同法律关系客体属于物的是（）。
A、借款合同B、勘察合同C、施工合同D、技术转让合同参考答案：A4、下列引起合同法律关系产生、变更与消灭的法律事实仲裁，属于“行为”的是（）。
A、因国际禁运解除进口设备运输合同B、因战争导致在建工程合同工期延长C运、因教建设意育图g改变，2建6设3单2位2和施8工5单0位1协5商变更工程承包范围D、因工程所在地ft体滑坡，建设单位和施工单位协商解除合同参考答案：C5、施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目 t 投标，中标后***的合同义务由（）c 承担。
A、施工企业法定代表人B、拟派项目经理C 、施工项目部D 、施工企业参考答案：D6、公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款***，并在登记机关办理了抵押登记，该 担保法律关系中，抵押人为（）。
A 、公运司甲28B 、公司乙C 、银行D 、登记机关参考答案：A7、某施工招标项目投标截止日为 4 月 30 日，评标时间为 5 个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5 月 15 日，招标人与中标人签订的合同时间为6 月 14 日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为（）。
A 、4 月 30 日B 、5 月 5 日C 、5 月 15 日D 、6 月 14 日参考答案：D8、某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是（）。
A 、大雨造成现场档案资料损毁B 、雷电击毁现场施工用配电柜C 、设计错误导致部分工程拆除重建D 、施工机械过度磨损需要停工检修参运考答教案：育B289、编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文 件》和《标准施工招标文件》中的（）。
监理工程师2016年《合同管理》真题答案
关于延长投标有效期的说法，错误的是（）。
A.需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人B.投标人同意延长投标有效期，其投标保证金的有效期相应延长C.投标人可以拒绝延长投标有效期，但会失去参与投标竞争的资格D.投标人拒绝延长投标有效期的，无权收回投标保证金［参考答案］D2根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件的是（）。
A.工程量清单B.发包人要求C.设计文件D.发包人建议［参考答案］B［答案解析］本题考核的是合同文件的组成。
在标准总承包合同的通用条款中规定，履行合同过程中，构成对发包人和承包人有约束力合同的组成文件包括：（1)合同协议书；(2)中标通知书；（3)投标函及投标函附录；（4)专用条款；（5)通用合同条款；（6)发包人要求；（7)承包人建议书；（8)价格清单；（9)其他合同文件--经合同当事人双方确认构成合同文件的其他文件。
3市场经济主要是依据（）规范当事人的交易行为。
A.行政手段B.合同C.诚信D.道德［参考答案］B［答案解析］解析：本题考核的是实施建设工程行为的主要依据。
在市场经济条件下，由于主要是依靠合同来规范当事人的交易行为，合同的内容将成为实施建设工程行为的主要依据。
4根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。
A.取得相应的执业资格证书B.有依法成立的公司C.具有中华人民共和国国籍D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力［参考答案］D［答案解析］解析：本题考核的是自然人。
自然人是指基于出生而成为民事法律关系主体的有生命的人。
作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力。
5下列合同中，合同法律关系客体属于物的是（）。
A.借款合同B.勘察合同C.施工合同D.技术转让合同［参考答案］A［答案解析］解析：本题考核的是合同法律关系的客体—物。
货币作为一般等价物也是法律意义上的物，可以作为合同法律关系的客体，如借款合同等。
16秋北交《工程招投标与合同管理》在线作业一
北交《工程招投标与合同管理》在线作业一一、单选题（共20 道试题，共40 分。
）1. 根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是()。
A. 办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B. 向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C. 提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D. 确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验正确答案：2. 在进度控制中，（）不属工程师的任务。
A. 督促承包人完成工程扫尾工作B. 向有关部门递交竣工申请C. 协调竣工验收中的各方关系D. 参加竣工验收正确答案：3. FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指()。
A. 工程保修期B. 承包商的施工期C. 工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限D. 工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间正确答案：4. 施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（）赔偿。
A. 施工企业B. 施工企业的法定代表人C. 施工企业的项目经理D. 具体的施工人员正确答案：5. 工程分包的说法错误的为()。
A. 是违法的B. 是从工程承包人承担C. 是允许的D. 非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包正确答案：6. 合同法律关系主要的是由法律规范调整的()。
A. 行政法律关系B. 民事权利义务关系C. 刑事法律关系D. 经济侵权关系正确答案：7. 在工程施工中由于()原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。
A. 不可抗力B. 承包方的设备损坏C. 设计变更D. 工程量变化正确答案：8. 合同价款可以有多种约定方式，其不包括()。
A. 固定价格合同B. 可调整价格合同C. 固定价格加酬金合同D. 成本加酬金合同正确答案：9. 以下不属于开标的程序和内容的是()。
A. 密封情况检查B. 拆封C. 唱标D. 确定中标候选人正确答案：10. 《监理合同》规定，由于业主或第三方的原因使监理工作受阻以或延误，以致增加工作量时，应是为()。
16秋北交《公路工程招投标与合同管理》在线作业二
16秋北交《公路工程招投标与合同管理》在线作业二北交《公路工程招投标与合同管理》在线作业二一、单选题（共10 道试题，共30 分。
）1. 自中标通知书发出（）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。
A. 15天B. 21天C. 30天D. 35天正确答案：2. 经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是()。
A. 主合同B. 从合同C. 独立合同D. 无条件地必须履行的合同正确答案：3. 受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是()。
A. 建设单位B. 施工单位C. 招标代理D. 设计单位正确答案：4. 委托任务并负责支付报酬的一方称()。
A. 承包人B. 发包人C. 出资人D. 出工人正确答案：5. 施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为()。
A. 专用条款、通用条款、中标通知书、图纸B. 中标通知书、协议书、专用条款、通用条款C. 中标通知书、投标书、协议书、图纸D. 中标通知书、专用条款、通用条款、图纸正确答案：6. 由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔,承包商()。
A. 因不属于自己的原因拒绝索赔要求B. 认为要求合理，先行支付后再向业主索要C. 不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D. 不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告正确答案：7. 与邀请招标相比，公开招标的最大优点是()。
A. 节省招标费用B. 招标时间短C. 减小合同履行过程中承包不违约的风险D. 竞争激烈正确答案：8. 材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内，采购方应()。
A. 拒付货款并索赔B. 按照订购数量及时付款C. 按照实际交货数量及时付款D. 待供货方补足数量后再付正确答案：9. 工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为()。
A. 停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期B. 停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期C. 停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任D. 停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延正确答案：10. 下列说法不正确的是()。
合同管理教材课后试题答案
合同管理教材课后试题答案一、选择题1. 合同管理的主要目标是（）。
A. 确保合同的合法性B. 保障合同的顺利执行C. 维护合同双方的权益D. 所有以上选项答案：D2. 在合同管理过程中，风险评估的主要目的是为了（）。
A. 预防潜在的法律纠纷B. 减少合同执行中的不确定性C. 保护企业的利益不受损失D. 所有以上选项答案：D3. 合同的变更通常需要（）。
A. 双方当事人的同意B. 法院的裁决C. 第三方机构的调解D. 合同管理部门的批准答案：A4. 合同履行过程中，对于违约行为的处理应当遵循（）。
A. 合同约定的违约责任条款B. 国家相关法律法规C. 双方当事人的协商结果D. 所有以上选项答案：D5. 合同档案管理的目的是为了（）。
A. 方便合同查询和使用B. 保证合同信息的安全和保密C. 为合同审计提供依据D. 所有以上选项答案：D二、填空题1. 合同的生命周期包括合同的准备、签订、执行、变更、终止以及________六个阶段。
答案：归档2. 在合同管理中，________是指合同当事人之间就合同内容达成一致意见的书面证明。
答案：合同文本3. 合同的变更和解除必须符合________和合同约定的条件。
答案：法律规定4. 合同管理中的风险控制主要包括风险识别、风险评估、风险应对和________。
答案：风险监控5. 合同的审计是指对合同的签订、执行、变更和终止等活动进行的________和评价。
答案：检查三、简答题1. 简述合同管理的重要性。
答：合同管理对于企业来说至关重要，它涉及到企业的日常运营和长期发展。
良好的合同管理可以确保合同的合法性和有效性，预防和减少法律风险，保护企业的合法权益。
同时，通过有效的合同执行和监控，可以提高企业的运营效率，确保资源的合理配置和使用。
此外，合同管理还有助于提升企业的信誉和形象，为企业赢得市场和合作伙伴的信任。
2. 合同签订前需要进行哪些准备工作？答：合同签订前的准备工作主要包括：(1) 对合作方进行尽职调查，了解对方的资信状况和履约能力；(2) 明确合同的目的和双方的权利义务；(3) 草拟合同文本，确保条款清晰、具体、合法；(4) 进行风险评估，识别可能存在的法律风险和商业风险；(5) 准备必要的合同附件和支持文件，如技术规格说明书、价格表等。
东师《合同法16秋在线作业3
D.利息债权消灭
正确答案：
3.以下属于无效合同的发生原因的是（）
A.一方以欺诈的手段订立的合同
B.一方以胁迫的手段订立的合同
C.恶意串通，损害集体利益的合同
D.以合法形式掩盖非法目的的合同
正确答案：
4.不得为保证人的法人或其他组织包括（）
A.银行等金融机构
B.国到自来水公司申请供水，双方签订了供用水合同。根据我国合同法的规定，这种合同属于()。
A.有偿合同
B.双务合同
C.诺成合同
D.要是合同
正确答案：
4.以下关于债权债务的概括移转的表述正确的是（）
A.企业合并或分立后，原企业的债权债务的概括移转，属于法定移转
B.企业合并或分立后，原债权债务即移转于合并或分立的新企业
三、判断题（共20道试题，共40分。）
1.一般保证的保证人享有先诉抗辩权。
A.错误
B.正确
正确答案：
2.采用数据电文形式订立合同，收件人指定计算机系统接收数据电文的，该数据电文为收件人第一次阅读的时间，视为要约到达受要约人的时间。
A.错误
B.正确
正确答案：
3.等价有偿原则是我国合同法中的一项基本原则。
正确答案：
7.甲乙签订合同，约定甲向乙出售家俱。在履行合同过程中的下列何种情况下，甲可以将家俱提存？( )
A.乙无故拒绝受领甲交付的家俱
B.乙搬离原住处未通知甲，甲寻访不到
C.乙因车祸身亡，尚未确定继承人，致使履行债务困难
D.乙中风成植物人，尚未确定监护人，致使履行债务困难
正确答案：
8.下列适用我国《合同法》规范的合同有（）
B.只能转移全部合同权利和义务
2016年江苏省监理工程师《合同管理 》电子教辅(含答案解析)
2016年江苏省监理工程师《合同管理》电子教辅(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担2.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人征得发包人同意后，应提前()日向承包人发出开工通知。
A.7B.14C.15D.103.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，合同协议书中写明的合同总金额应包括的金额是( )。
A.暂列金额和暂估价B.变更的价款调整C.索赔补偿金额D.保修期的保修费用4.建设工程材料采购合同，材料在订立合同之前已为买受人占有，则材料所有权发生转移的时间为( )。
A.买受人占有材料时B.合同订立时C.合同生效时D.买受人支付全部材料价款时5.自监理人收到承包人设计文件之日起，对承包人设计文件的审查期限不应超过()A.7B.4C.21D.286.某大型复杂工程，施工技术要求高，对性能有特殊要求，则施工招标适宜采用的评标方法是( )A.综合评估法B.综合评标价法C.最低评标价法D.最低投标价法7.大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于( )。
A.施工承包合同B.买卖合同C.设备安装合同D.加工承揽合同8.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，工程竣工试验分三个阶殷，其中第二阶段进行的是( )。
A.性能测试B.联动试车C.单车实验D.系统联调9.为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指( )。
A.投标截止日前第14 天B.投标截止日前第28 天C.招标公告发布之日前第14 天D.招标公告发布之日前第28 天10.根据《标准施工合同》，对于未达到必须招标规模或标准的项目，可自监理人在暂估价内直接确定价格的是( )。
2016年北京市监理工程师《合同管理 》考试习题(含答案解析)
2016年北京市监理工程师《合同管理》考试习题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理，其授权行为构成( )A.表见代理B.法定代理C.指定代理D.委托代理2.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人的施工安全责任是()。
A.执行监理人编制的施工安全摺施计划B.要求发包人提供劳动保护用C..制定安全操作规程D.承担施工现场所有人员工伤事故的赔偿责任3.根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是A.指定分包商可以与雇主直接订立合同B.指定分包商的施工任务可以是承包商的任何工作C.承包商不能收取指定分包商的管理费D.承包商对指定分包商的违约不承担责任4.建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由( )。
A.招标代理机构B.建设单位C.政府监管机构D.项目评标委员会5.根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是( )。
A.工程师助手相当于我国的监理员B.雇主可以直接向工程师助手指派任务C.工程师可以向工程师助手付托部分权力D.工程师助手发出的指示，效力低于工程师的指示6.根据《标准设计招标文件》，属于设计招标文件中“发包人要求“内容的是( )A.根据《标准设计招标文件》，属于设计招标文件中“发包人要求“内容的是( )B.适用规范标准C.设计工作计划D.设计方案说明7.设备采购合同履行中，卖方根据合同规定承担的与供货有关的辅助服务称为( )。
A.附加服务B.额外服务C.伴随服务D.增至服务8.关于工程设计招标管理的说法，正确的是( )。
A. 一般采用邀请招标方式B.法规或规章明确规定的招标围和规模的项目，才属于必须公开招标的项目C.在特殊情况下可以邀请两家单位投标D.对投标人的资格不进行审查9.根据英国土木工程师学会颁布的《工程施工合同》(ECC)，采用综合单价计量承包的，应选择的合同是（）A.带有工程量清单的标价合同B.带有分项工程量表的标价合同C.带有工程量清单的目标合同D.带有分项工程量表的目标合同10.0.勘察人根据岩土条件和设计要求，选用合适的原位测试方法和勘察设备进行原位测试。
2016年北京市汇编监理工程师《合同管理 》例题(含答案解析)
2016年北京市汇编监理工程师《合同管理》例题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，除法律有特殊规定外，作为合同成立的条件是( )。
A.标的物交付B.当事人之间意思表示一致C.货款交付D.材料设备所有权转移2.根据《标准施工招标文件》，属于施工招标文件主要容的是( )A.资格预审公告B.申请人须知C. 招标公告D.资格审查办法3.设计评标时，设计进度计划评审的主要标准为该进度计划( )。
A.满足边设计边施工的要求B.有利于加快施工进度C.与工程勘察实施进度同步D.满足招标人指定的项目建设进度计划要求4.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计合同履行过程中，发包人根据用户需求，增加了设备运行的工况条件，设计人为满足新增的设备运行工况，修改设计方案，并完成了相应设计变更工作。
由此导致了设计人费用增加，修改增加的设计费用应由( )承担A.设计人B.提出增加设备运行工况的用户C.设计人和发包人共同D.发包人5.关于工程设计招标管理的说法，正确的是( )。
A. 一般采用邀请招标方式B.法规或规章明确规定的招标围和规模的项目，才属于必须公开招标的项目C.在特殊情况下可以邀请两家单位投标D.对投标人的资格不进行审查6.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，发包人应向勘察人提供的文件资料是()A.施工测量放线成果B.岩土工程钻探方案C.标志桩定位报告D.建筑总平面布置图7.在建设工程设计合同中，属于设计人责任的是( )。
A.解决施工中出现的设计问题B.提供现场开展工作的必要条件C.负责工程项目外部协调工作D.支付设计合同的定金8.某工程，施工招标时没有标底，编制标底依据的文件有()A.工程量清单B.承包人的施工方案C.发包人要求的项目功能文件D.发包人提供的设计任务书9.根据《标准设计招标文件》，除投标人须知前附表另有约定的，投标有效期为()日。
2016年青海省整理监理工程师《合同管理 》例题(含答案解析)
2016年青海省整理监理工程师《合同管理》例题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.关于安装工程一切险责任围的说法，正确的是( )。
A.因地震、台风等自然灾害造成的财产损失B.因设计错误或工艺不善引起的财产损失C. 因超负荷造成的电气设备损失D.因自然磨损造成的设备损失2.下列合同主体中,属于建设工程合同主体的是( )A.设计单位B.工程咨询单位C.监理单位D.材料设备供应单位3.根据项目NEC《工程施工合同》，关于合同履行管理的说法，正确的是A.合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”B.施工过程中发生的有关事项由工程师和承包商协商确定C.工程师应对合同争议作出决定D.工程师的职责不仅仅限于工程实施的质量管理4.对于需要进行抽样检查的工程材料，应在材料采购合同中约定的内容有( )。
A.抽检比例和取样方法B.抽检数量和检测方法C.检测方法和抽检比例D.取样方法和抽检数量5.根据《标准勘察招标文件》通用合同条款，发包人应向勘察人提供的文件资料是（）A.勘察工作实施方案B.勘察作业操作规范C..勘察技术标准D.勘察规程和标准6.根据《标准设计施工总承包招标文件》，总监理工程师超过( )天不能履行职责的，应委派代表在许可范围内代行其职责。
A.2B.3C.5D.77.根据《标准施工合同》，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是A.不利地质条件B.不利水文条件C.有毒作业环境D.不利气候条件8.根据《标准设计招标文件》，属于设计招标文件中“发包人要求“内容的是( )A.根据《标准设计招标文件》，属于设计招标文件中“发包人要求“内容的是( )B.适用规范标准C.设计工作计划D.设计方案说明9.根据《建设工程勘察合同(示范文件)》，对于勘察现场范围内不属于委托任务，又没有图纸或资料的地段，其地下埋藏物的查清应由( )负责。
2016年北京市整理监理工程师《合同管理 》考试试题(含答案解析)
2016年北京市整理监理工程师《合同管理》考试试题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据NEC《工程施工合同》，当项目经理认为承包商未就使其受到损害的事件发生过早期警告，则关于承包商合同价款补偿的说法正确的是( )。
A.可以适当减少承包商损失的补偿B.承包商应依据合同约定获得全额补偿C.承包商只能通过诉讼方式申请补偿D.承包商无权提出补偿请求2.关于施工企业意外伤害险的说法正确的是()A.施工企业必须为全体职工办理B.团体意外伤害保险责任是指伤残保险责任C.年龄18-60 的施工人员均可作为被保险人D.停工期间保险.人不承担保险责任3.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，发包人应向勘察人提供的文件资料是()A.施工测量放线成果B.岩土工程钻探方案C.标志桩定位报告D.建筑总平面布置图4.施工招标中，对投标申请人资格预审可采用的方法是( )A.合格制和淘汰制B.有限数量制和淘汰制C.资质合格制和有限数量制D.合格制和有限数量制5.根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标人数量不足（）个的，应当重新招标。
A.2B.3C.4D.56.根据《标准施工招标文件》，对于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标，宜采用的评标方法是( )。
A.最低投标价法B.经评审的最低投标价法C.最合理报价评审法D.综合评估法7.施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目投标，中标后形成的合同义务由( )承担。
A.施工企业法定代表人B.拟派项目经理C.施工项目部D.施工企业8.关于建设工程勘察合同的说法，正确的是( )。
A.建设工程勘察合同示文本应当强制使用B.承包人必须具备法人资格C.勘察工作围由法规确定D.当事人不能约定合同争议的最终解决方式9.某工程采用《标准施工招标文件》招标，中标施工单位在施工中发现招标文件中载明的部分临时场地不能使用。
合同管理习题集答案
《建设工程合同管理》习题集编者：钟娟工程管理系工程造价教研室2011年11月说明：1、本习题集适用于工程造价专业、房产专业。
2、本习题集对应教材为《工程招投标与合同管理》及相关建筑法规3、本习题集为2011~2012学年修订版。
第一章合同法律制度一、单项选择题1、《中华人民国民法通则》其调整对象是 ( B )。
A·平等主体之间的财产关系 B·平等主体之间的财产关系和人身关系C·平等主体之间的人身关系 D·以上说法都不对2、平等主体之间的人身关系包括人格关系和身份关系，其特点错误的是( C )。
A·人身关系是与财产关系相对应的关系 B·当事人处于平等的地位C·以经济利益为容 D·与作为民事主体的公民、法人密切相关，不可分离3、下列不属于联营的形式的是 ( D )。
A·法人型联营 B·合伙型联营 C·协作型联营 D·工商户型联营4、普通讼诉时效适用于一般民事权利，诉讼时效期间为 ( B )。
A·一年 B·二年 C·五年 D·三年5、《中华人民国合同法》于 ( B )全国人大会议通过。
A·1999.10 B，1999.03 C、1981.12 D·1993.096、《合同法》对合同生效规定了三种情形，不属于这三种情形的是( D )。
A·成立生效 B·批准登记生效 C·约定生效 D·签字生效7、下列选项中不属于《合同法》对无效合同的法律责任的规定的是 (D )。
A·返还财产 B·赔偿损失 C、追缴财产 D、扣押财产8、《合同法》规定了合同转让的三种情况，其中不属于三种情况的选项是 ( D )。
A·合同权利转让 B·合同义务转让 C·合同权利义务一并转让 D·合同书的转让9、违约责任，是指当事人任何一方违约后，依照法律规定或者合同约定必须承担的法律制裁。
16春学期《合同管理》在线作业及答案
16春学期《合同管理》在线作业及答案一、单选题（共 30 道试题，共 60 分。
）V1. 下列说法不正确的是( )A. 工程师为了探查地基覆盖层情况，可以要求承包商进行地质钻探或挖探坑B. 缺陷责任期内，只要不属于承包商使用有缺陷材料或设备、施工工艺不合格，调查费用应由业主承担C. 在缺陷责任期内．承包商对移交工程承担照管责任D. 为了确保工程质量，工程师有权要求对承包商采购的材料进行额外的物理、化学、金相等试验满分：2 分2. 施工中由于业主原因使分包商造成损失，则分包商应向（）提出索赔要求A. 业主B. 承包商C. 工程师D. 工程师代表满分：2 分3. 公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为（）A. 是否进行资格预审B. 是否组织现场考察C. 是否解答投标单位的质疑D. 是否公开开标满分：2 分4. 施工合同示范文本规定，（）造成竣工日期的延误，致使工程不能按合同工期竣工，承包商必须承担违约责任A. 经业主代表或总监理工程师确认工程量变化B. 承包商遇到了合同协议条款约定的等级以上的大风C. 经总监理工程师确认，业主批准的工程设计变更D. 分包商负责完成的工程质量不合格满分：2 分5. 某工程部位未经监理工程师质量认可，承包商自行隐蔽，监理工程师要求剥露检验，检验后发现工程质量已达合同要求，则剥露、重新隐蔽费用和工期处理为（）A. 费用和工期损失由业主承担B. 费用和工期损失由承包商承担C. 费用由承包商承担，业主给予工期顺延D. 费用由业主承担，工期不予顺延满分：2 分6. 选择施工分包单位时，监理单位有（）A. 建议权B. 认可权C. 主持权D. 协调权满分：2 分7. 以包工包料方式承包的施工合同，施工企业的项目经理在建筑材料采购合同履行中有过错而出现违约。
该违约责任应当由（）承担A. 建设单位B. 施工企业C. 项目经理D. 采购人员满分：2 分8. 工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为( )A. 停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期B. 停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延C. 停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任D. 停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期满分：2 分9. 施工合同文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的，（）A. 由承包人负责，费用由承包人承担B. 由发包人负责，费用由发包人承担C. 由承包人负责，费用由发包人承担D. 由发包人负责，费用由承包人承担满分：2 分10. 因不可抗力发生，工程所需清理修复费用由（）承担A. 发包方B. 承包方C. 发包方和承包方协商D. 发包方和承包方共同满分：2 分11. 追究合同违约责任的情况包括（）A. 双方通过协商变更合同后使一方受到损害B. 由于不可抗力事件令另一方不能履行合同导致的损害C. 履行合同过程中一方主观过失行为引起对方的损失D. 国家产业政策的变化使工程停建导致承包商受到损害满分：2 分12. 当事人将财或物作为担保而不需转移对方的是（）A. 定金B. 抵押C. 质押D. 保证满分：2 分13. 监理合同中未明确规定业主为监理机构提供工作车辆，开展监理业务时监理单位使用自备车辆，则在监理服务期间的车辆使用费应由（）A. 监理单位承担B. 承包商承担C. 业主补偿，属于附加监理费用D. 业主补偿，属于额外监理费用满分：2 分14. FIDIC合同条件规定，工程款应按（）结算A. 计量工程量B. 工程量清单中注明的工程量C. 工程概算书中的工程量D. 承包商提交的工程量满分：2 分15. 建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作队情况的是（）A. 因承包商严重违约业主与其终止合同后监理单位完成的善后工作B. 由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长C. 原应由业主承担的义务双方协议改由监理单位承担D. 应业主要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容满分：2 分16. 对试车的双方责任，( )A. 由于设备制造原因试车达不到验收要求，由承包人承担责任B. 由于施工原因试车达不到验收要求，工期可顺延C. 所有试车费用均由发包人承担D. 工程师未能及时出席，应提前24小时通知承包人，延迟试车17. 某工程部位未经监理工程师质量认可，承包商自行隐蔽，监理工程师要求剥露检验，检验后发现工程质量已达合同要求，则剥露、重新隐蔽费用和工期处理为（）A. 费用和工期损失由业主承担B. 费用和工期损失由承包商承担C. 费用由承包商承担，业主给予工期顺延D. 费用由业主承担，工期不予顺延满分：2 分18. 下列不属于工程师发布变更指令的范围的是（）A. 删减部分承包商工作内容交给其他人完成B. 改变部分工程的基线C. 改变已批准承包商施工时间和顺序D. 增加合同约定的工程量满分：2 分19. 工程设计招标的评标过程中，主要考虑的因素是（）A. 设计取费高低B. 设计单位的资历C. 设计方案的优劣D. 设计任务的完成进度满分：2 分20. 水泥供货合同约定采购方接货10天内支付货款。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一、单选题（共 30 道试题，共 60 分。
）V1. 下列说法不正确的是( )A. 工程师为了探查地基覆盖层情况，可以要求承包商进行地质钻探或挖探坑B. 缺陷责任期内，只要不属于承包商使用有缺陷材料或设备、施工工艺不合格，调查费用应由业主承担C. 在缺陷责任期内．承包商对移交工程承担照管责任D. 为了确保工程质量，工程师有权要求对承包商采购的材料进行额外的物理、化学、金相等试验满分：2 分2. 施工中由于业主原因使分包商造成损失，则分包商应向（）提出索赔要求A. 业主B. 承包商C. 工程师D. 工程师代表满分：2 分3. 公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为（）A. 是否进行资格预审B. 是否组织现场考察C. 是否解答投标单位的质疑D. 是否公开开标满分：2 分4. 施工合同示范文本规定，（）造成竣工日期的延误，致使工程不能按合同工期竣工，承包商必须承担违约责任A. 经业主代表或总监理工程师确认工程量变化B. 承包商遇到了合同协议条款约定的等级以上的大风C. 经总监理工程师确认，业主批准的工程设计变更D. 分包商负责完成的工程质量不合格满分：2 分5. 某工程部位未经监理工程师质量认可，承包商自行隐蔽，监理工程师要求剥露检验，检验后发现工程质量已达合同要求，则剥露、重新隐蔽费用和工期处理为（）A. 费用和工期损失由业主承担B. 费用和工期损失由承包商承担C. 费用由承包商承担，业主给予工期顺延D. 费用由业主承担，工期不予顺延满分：2 分6. 选择施工分包单位时，监理单位有（）A. 建议权B. 认可权C. 主持权D. 协调权满分：2 分7. 以包工包料方式承包的施工合同，施工企业的项目经理在建筑材料采购合同履行中有过错而出现违约。
该违约责任应当由（）承担A. 建设单位B. 施工企业C. 项目经理D. 采购人员满分：2 分8. 工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为( )A. 停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期B. 停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延C. 停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任D. 停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期满分：2 分9. 施工合同文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的，（）A. 由承包人负责，费用由承包人承担B. 由发包人负责，费用由发包人承担C. 由承包人负责，费用由发包人承担D. 由发包人负责，费用由承包人承担满分：2 分10. 因不可抗力发生，工程所需清理修复费用由（）承担A. 发包方B. 承包方C. 发包方和承包方协商D. 发包方和承包方共同满分：2 分11. 追究合同违约责任的情况包括（）A. 双方通过协商变更合同后使一方受到损害B. 由于不可抗力事件令另一方不能履行合同导致的损害C. 履行合同过程中一方主观过失行为引起对方的损失D. 国家产业政策的变化使工程停建导致承包商受到损害满分：2 分12. 当事人将财或物作为担保而不需转移对方的是（）A. 定金B. 抵押C. 质押D. 保证满分：2 分13. 监理合同中未明确规定业主为监理机构提供工作车辆，开展监理业务时监理单位使用自备车辆，则在监理服务期间的车辆使用费应由（）A. 监理单位承担B. 承包商承担C. 业主补偿，属于附加监理费用D. 业主补偿，属于额外监理费用满分：2 分14. FIDIC合同条件规定，工程款应按（）结算A. 计量工程量B. 工程量清单中注明的工程量C. 工程概算书中的工程量D. 承包商提交的工程量满分：2 分15. 建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作队情况的是（）A. 因承包商严重违约业主与其终止合同后监理单位完成的善后工作B. 由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长C. 原应由业主承担的义务双方协议改由监理单位承担D. 应业主要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容满分：2 分16. 对试车的双方责任，( )A. 由于设备制造原因试车达不到验收要求，由承包人承担责任B. 由于施工原因试车达不到验收要求，工期可顺延C. 所有试车费用均由发包人承担D. 工程师未能及时出席，应提前24小时通知承包人，延迟试车满分：2 分17. 某工程部位未经监理工程师质量认可，承包商自行隐蔽，监理工程师要求剥露检验，检验后发现工程质量已达合同要求，则剥露、重新隐蔽费用和工期处理为（）A. 费用和工期损失由业主承担B. 费用和工期损失由承包商承担C. 费用由承包商承担，业主给予工期顺延D. 费用由业主承担，工期不予顺延满分：2 分18. 下列不属于工程师发布变更指令的范围的是（）A. 删减部分承包商工作内容交给其他人完成B. 改变部分工程的基线C. 改变已批准承包商施工时间和顺序D. 增加合同约定的工程量满分：2 分19. 工程设计招标的评标过程中，主要考虑的因素是（）A. 设计取费高低B. 设计单位的资历C. 设计方案的优劣D. 设计任务的完成进度满分：2 分20. 水泥供货合同约定采购方接货10天内支付货款。
供货商在合同约定的时间之前将300顿水泥通过铁路发运到施工现场，此时采购方仓库内的水泥尚存放很多没有足够的仓储场地。
对此事件采购方接收水泥后（）A. 应在10天内支付货款B. 要求供货方双倍返回定金C. 在合同约定的到货时间后10天内支付货款D. 自己承担露天存放部分水泥实际支出的保管费用满分：2 分21. 合同条款约定发生合同纠纷时向仲裁委员会申请仲裁，合同履行过程中当事人双方通过协商对争议达不成一致，则（）A. 必需请第三方调解后才能仲裁B. 可以不进行调解直接申请仲裁C. 可以直接向法院起诉D. 既可以向仲裁机构申请仲裁也可以直接向法院起诉满分：2 分22. 监理合同在履约过程中，由于非监理方的原因导致监理方在监理合同中写明的日期内未能完成预定的全部监理业务，则监理服务责任期应理解为（）A. 合同内写明的监理业务开始实行到完成时间B. 从合同签字之日起至合同内写明的完成之日止C. 从合同签字之日起至实际完成全部预定监理业务之日止D. 从合同约定的开始监理业务之日起至实际完成全部监理业务之日止满分：2 分23. 对于设备安装工程，应当组织试车，( )A. 试车的内容应小于承包人承装的安装范围B. 设备安装工程具备单机无负荷试车条件，由承包人组织试车C. 投料试车，应当在工程竣工验收后由承包人全部负责D. 联动无负荷试车的，设备安装工程具备无负荷联动试车条件，由承包人组织试车满分：2 分24. FIDIC合同条件规定，工程款应按（）结算A. 计量工程量B. 工程量清单中注明的工程量C. 工程概算书中的工程量D. 承包商提交的工程量满分：2 分25. 设计合同规定，设计单位和施工单位进行的设计交底的组织工作应由（）负责。
A. 建设单位B. 设计单位C. 施工单位D. 协商确定单位满分：2 分26. 下列属于要约的行为是（）A. 投标报价B. 招标公告C. 产品广告D. 设备报价清单满分：2 分27. 在FIDIC合同条件下，承包商向业主提交的履约保函内的合同担保有效期限是从（）为止A. 合同签字之日起到颁发工程移交证书B. 合同签字之日起到颁发解除缺陷责任证书C. 发布开工令之日起到颁发工程移交证书D. 发布开工令之日起到颁发解除缺陷责任证书满分：2 分28. 关于合同中的部分重要词语含义，说法不正确的一项为( )A. 施工期，是指从丁程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程移交证明书注明的竣工日止的日历天数B. 缺陷责任期,自工程移交证书中写明的竣工日期开始，至工程师颁发解除缺陷责任证书的日历天数C. 颁发解除缺陷责任证书只是表示承包商的施工义务终止D. 结清单生效后，承包商在合同内事有的索赔权利还没完全终止满分：2 分29. 工程建设监理招标的宗旨是对监理单位（）的选择A. 报价B. 能力C. 资历和信誉D. 规模和经济产力满分：2 分30. 施工合同承包方对（）承担责任A. 施工图设计或与工程配套的设计的修改和审定B. 分包单位的任何违约和疏忽C. 办理有关工程施工的开工手续D. 遵守有关部门对施二、多选题（共 10 道试题，共 20 分。
）V1. 属于要约邀请的有()A. 招标公告B. 中标通知书C. 拍卖公告D. 商业广告满分：2 分2. 勘察设计合同的承包方因勘察设计质量低引起返工或未按期提交勘察设计文件、拖延工期造成损失时，应由（）A. 承包方继续完善勘察设计B. 发包方与设计方解除勘察设计合同C. 承担与受损失部分勘察设计费相当的赔偿金D. 视造成的浪费的大小减免或免收勘察设计费满分：2 分3. 监理合同示范文本中规定的监理单位权力包括（）A. 对分包单位的审批权B. 发布停工令和复工令的权力C. 变更工程设计的决定权D. 对工程施工进度的控制权满分：2 分4. 勘察设计合同中委托初步设计的，委托方的主要义务有：向承包方提供（）A. 经批准的设计任务书B. 过程项目的选址报告和资源报告C. 满足设计要求的勘察资料D. 有关过程施工条件的资料满分：2 分5. 在委托监理的工程项目中，监理单位不具有（）的权力A. 随意调换项目总监理工程师B. 确定工程项目规模C. 下达总监理工程师指令D. 建议撤换不合格的分包单位满分：2 分6. 设计合同履行过程中，发包人要求对已完成设计部分的某些预定设计参数进行修改导致承包人需进行返工。
此时，发包人应（）A. 取得设计任务书批准单位同意B. 终止已履行的实际合同，从行签订新合同C. 按实际返工修改的工作量增付设计费D. 另定设计文件的提交时间满分：2 分7. 施工合同示范文本规定，对业主与承包商有约束力的合同包括（）等文件A. 施工合同文件B. 施工合同协议条款C. 通过洽商，变更业主与承包商原定权利义务的补充协议D. 业主上级主管部门的书面指示满分：2 分8. 在勘察合同中，发包人的义务有（）A. 负责勘察现场的水、电、气的畅通供应B. 支付定金C. 承担因勘察工作漏项而多支出的费用D. 支付勘察费满分：2 分A.B.C.D.A.B.C.D.三、判断题（共 10 道试题，共 20 分。
）V1. 工程师对隐蔽工程重新检查，不合格时，承包商承担发生的全部的费用，但工期可以相应顺延A. 错误B. 正确满分：2 分2. 因指定分包商的任何违约行为给业主或者承包商造成损害而导致索赔或诉讼，承包商不承担责任A. 错误B. 正确满分：2 分3. 工程开工前，承包人应为建设工程和施工场地内的第三方人员生命财产办理保险，支付保险费用A. 错误B. 正确满分：2 分4. 工程开工前，承包人应为建设工程和施工场地内的第三方人员生命财产办理保险，支付保险费用A. 错误B. 正确满分：2 分5. 只有当被担保合同不履行或不完全履行时，担保合同才发生法律效力A. 错误B. 正确满分：2 分6. 设计单位不是施工承包合同的当事人，设计任务完成后，设计文件经有关部门批准后，设计合同即行终止，因此他不必参加竣工验收A. 错误B. 正确满分：2 分7. 工程量清单是指构成投标书一部分的标有准确工程数量的工程量表。