合同主要条款
商务合同的主要条款

商务合同的主要条款
1. 合同双方信息,包括合同双方的名称、地址、联系方式等基
本信息。
2. 合同目的,明确商务合同的目的和范围,确保双方对合同内
容的一致理解。
3. 商品或服务描述,详细描述合同涉及的商品或服务的品种、
数量、质量标准、交付时间等相关信息。
4. 价格和支付方式,规定商品或服务的价格、支付方式、付款
期限等具体条款。
5. 交付和验收,约定商品交付的时间、地点,以及验收标准和
程序。
6. 违约责任,明确双方在违约情况下的责任和补偿方式,保障
合同的履行和稳定性。
7. 法律适用和争议解决,约定合同适用的法律和争议解决方式,
如仲裁、诉讼等。
8. 合同变更和解除,规定双方变更合同内容或解除合同的程序和条件。
9. 其他条款,根据具体情况,可以包括保密条款、知识产权条款、不可抗力条款等其他相关内容。
以上是商务合同的主要条款,作为合同范本专家,我可以根据客户的具体需求定制合适的商务合同范本,并提供相关的法律咨询和指导。
希望以上内容能够满足您的要求,如有需要,欢迎随时联系我。
股份公司云南钛精矿质量技术要求及合同主要条款

股份公司云南钛精矿质量技术要求及合同主要条款一、质量要求(一)云南钛精矿1、Ti02与45.0%,钛铁总量290.0%, V 205^0. 30%, S^O. 20%, MnOWl.O%, H2OWIO%。
, CaOWO.20%, MgOWL 0%买方有权根据生产需要对微量元素超标的资源限制或停止进货。
2、其它(1)不得混有杂物;(2)含水不得明显过高;(3)同批(车)成份波动不得过大;(4)不得分层和混品种装矿。
二、质量加减价条款1、TiOz 加减价:(1) 45.0%〈Ti()2<100.0%的,不加不减;(2) 43.0%WTi02<45.0%的,以Ti()2=45.0%为基准,TiOz 每减少0.1%减价10元/吨;Ti02<43.0%的,退货;本条款不累计计算。
2、钛铁总量加减价:(1) 90.0%W 钛铁总量<100.0%的,不加不减;(2) 88.0%W 钛铁总量<90.0%的,以钛铁总量=90.0%为基准,Ti()2每减少1 %减价5元/吨;钛铁总量<88.0%的,按1元/吨结算;本条款不累计计算。
3、V2O5力口减价:0. 30%02。
5或0.40%的,以丫2。
5=0.3%为基准,V2O5每增加1 0. 01%的减价10元/吨;V2()5>0,4佻的,按1元/吨结算;本条款不累计计算。
4、S 加懒价:0. 20%WW0.30%的,以S=0.2%为基准,S 每增加0. 01%的减价2元/吨;S>0.3%的,按1育吨结算;本条款不累计计算。
5、MnO 力脆价:1. 0%WMn0WL 5%的,以L 0%为基准,每增加0.1%的减价10元/吨;超过1.5%的,按1元/吨结算;本条款不累计计算。
6、H 20加减价:10. 0%WH20W12.0%的,较10%每升高1. 0%的减20元/吨;高于12.崛勺,按1元/吨结算;本条款不累计计算。
7、CaO 加减价Ca0=0. 20%每增加0. 01%减10元/吨;>0. 25%按1元/吨结算8、MgO 加减价MgO 超过1%部分,每增加0.1%减10元/吨;超过1.2%按1元/吨结算9、价格一律按买方对合同交货期限内交货量加权平均验收结果进行计算。
技术合同的主要条款(1)8篇

技术合同的主要条款(1)8篇篇1甲方(技术出让方):__________乙方(技术受让方):__________鉴于甲方拥有某种技术,并愿意将其转让给乙方,双方经友好协商,达成如下协议:一、技术内容1. 技术名称:__________2. 技术领域:__________3. 技术来源:甲方自主研发/合作开发/其他途径(请根据实际情况选择并填写)4. 技术描述:简要描述技术的核心内容、功能、优势等。
二、技术许可范围1. 地域范围:本技术合同的地域适用范围。
2. 使用范围:本技术的使用范围,包括但不限于生产、销售、出口等。
3. 授权权限:甲方对乙方的授权权限,包括但不限于使用权、转让权、改进权等。
三、技术转让与许可费用1. 技术转让费用:双方约定的技术转让费用金额及支付方式。
2. 支付方式:如一次性支付、分期支付等,明确支付时间、金额等细节。
3. 税费承担:明确技术转让过程中产生的税费由哪方承担。
四、技术实施与保密义务1. 技术实施细节:乙方应按照甲方提供的技术实施细节进行操作,确保技术的正确实施。
2. 保密义务:双方应共同承担保密义务,未经对方许可,不得泄露技术内容及相关信息。
五、知识产权归属与侵权处理1. 知识产权归属:明确技术知识产权的归属,属于甲方还是甲乙双方共同拥有。
2. 侵权处理:如发生知识产权侵权纠纷,双方应共同协商处理,维护自身权益。
六、技术支持与培训1. 甲方应向乙方提供必要的技术支持,确保技术的顺利实施。
2. 甲方应向乙方提供技术培训,提升乙方的技术能力。
七、违约责任与赔偿1. 任何一方违反本合同的约定,应承担违约责任。
2. 违约方应向守约方赔偿因违约造成的损失,包括但不限于直接损失、间接损失、预期利益等。
八、合同的变更与解除1. 本合同的变更需经双方协商一致,书面修改本合同。
2. 本合同的解除需经双方协商一致,提前终止本合同。
如因一方违约导致合同解除,违约方应承担相应责任。
九、争议解决与法律适用1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
合同中的主要义务条款

合同中的主要义务条款一、合同目的述明本合同旨在明确双方当事人在业务合作过程中的主要义务和责任,以确保双方的权益得到有效保障。
二、双方义务及权责1. 委托方的义务:(1)向受托方提供详细的委托事项和要求;(2)按照合同约定支付委托方应承担的费用;(3)提供必要的合作支持和协助。
2. 受托方的义务:(1)按照委托方的要求执行工作任务;(2)保证工作质量和进度,并及时向委托方汇报工作进展情况;(3)保守委托方商业秘密;(4)妥善保管委托方所提供的资料和资源。
三、服务期限1. 本合同的服务期限为起始日期至终止日期;2. 合同期限可双方书面协商一致进行延期;3. 若一方提前终止合作,应提前30天书面通知对方。
四、服务费用和支付方式1. 受托方向委托方提供服务的费用为××元;2. 支付方式:委托方应在收到受托方的发票后的15个工作日内支付全部费用。
五、违约责任1. 若一方违反本合同的任何义务或未能履行时,另一方有权提出书面通知,并在合理期限内要求违约方纠正行为或补救;2. 若违约方在收到书面通知后30个工作日内仍未能履行义务,守约方有权单方解除合同,并要求违约方赔偿因违约行为而给守约方造成的损失。
六、争议解决1. 双方在履行本合同过程中发生的争议应通过友好协商解决;2. 若协商不成,双方一致同意提交有管辖权的仲裁机构进行解决;3. 仲裁裁决是最终裁决,对双方具有约束力。
七、不可抗力1. 若因不可抗力因素导致一方无法履行合同,则受影响的一方应及时书面通知对方,双方应尽最大努力共同解决问题;2. 不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府政策等无法预见或无法避免的事件。
八、其他事项1. 本合同一经签署,双方均应按照合同的约定履行义务;2. 双方应保持本合同内容的保密性;3. 本合同的任何修改、补充应以书面形式进行;4. 本合同未尽事宜由双方协商解决。
九、合同生效与终止1. 本合同在双方签字盖章后生效,有效期为合同到期日;2. 合同到期后,默认以最后一次合同执行的条件和义务为终止条件。
合同主要条款有哪些

合同主要条款有哪些
合同是一种法律文件,用于规定双方当事人之间的权利和义务。
在起草合同范本时,需要包括一些主要条款,以确保合同的合法性
和有效性。
以下是一些常见的合同主要条款:
1. 合同当事人信息,包括合同双方的名称、地址、联系方式等
基本信息。
2. 合同目的和范围,明确合同的目的和范围,确保双方对合同
内容的理解一致。
3. 条款定义,对合同中涉及的专业术语和定义进行解释和说明,避免在后续执行过程中产生歧义。
4. 权利和义务,明确双方当事人的权利和义务,包括支付方式、交付时间、服务内容等具体条款。
5. 保密条款,对双方在合同执行过程中需要保密的信息进行规定,确保商业机密和个人隐私的保护。
6. 违约责任,规定双方当事人在合同履行过程中的违约责任和相应的补救措施。
7. 解决争议方式,规定双方在合同履行过程中发生争议时的解决方式,可以选择仲裁、诉讼等方式。
8. 合同期限和终止,明确合同的有效期限和终止条件,以及终止后的相关处理方式。
以上是一些常见的合同主要条款,实际合同范本的内容会根据具体合同类型和当事人需求进行调整和补充。
作为合同范本专家,我可以根据客户的具体需求提供定制化的合同范本,并解答相关问题,确保合同的合法性和有效性。
商务及合同主要条款响应说明范文

商务及合同主要条款响应说明范文尊敬的[合作方名称]:您好!非常荣幸能有机会就我们之间的商务合作及合同主要条款作出如下响应说明,希望能像我们面对面聊天一样清楚地让您理解我们的想法和态度。
一、关于产品/服务条款。
1. 产品规格与质量。
合同里提到的产品规格那可真是精确得像瑞士手表一样。
我们完全响应这些要求,每一个细节都不会放过。
就像我们做蛋糕,按照食谱精确到克数来配料,才能做出美味又符合标准的蛋糕,我们对待产品规格也是这样严谨。
我们的生产流程那是层层把关,从原材料的挑选开始,就像挑水果一样,只选最优质的。
然后在生产线上,每一道工序都有专人负责检查,确保最后出来的产品完全符合合同规定的规格,而且质量杠杠的,就像坚固的城堡一样,经得住各种考验。
2. 服务范围与内容。
对于服务范围这一块,我们可是打算把自己当成超级英雄来对待。
合同里要求的每一项服务内容都是我们要拯救的“小目标”。
无论是前期的咨询、中期的执行还是后期的维护,我们都像贴心的小管家一样,全方位照顾到。
比如说,合同里提到要在特定时间内提供[具体服务内容],我们就像准时的火车一样,一定会按时到站。
而且在服务过程中,我们还会额外给您一些小惊喜,就像在汉堡里偷偷加一片美味的芝士一样,让您感受到超值的服务体验。
二、价格与付款条款。
1. 价格。
这个价格条款就像是一场公平的交易游戏。
我们觉得合同里定的价格非常合理,就像在市场上找到了那个最划算的买卖一样。
我们公司一直秉持着诚信经营的原则,这个价格已经是我们经过精心核算后的结果,既考虑到了我们的成本,又考虑到了给您的性价比。
就好比我们是一群探险家,在成本的丛林里仔细寻找出路,最后确定这个价格是最适合我们双方的宝藏。
2. 付款方式与时间。
付款方式和时间就像一场节奏感很强的舞蹈。
合同里说的预付款、进度款和尾款的支付安排,我们完全同意并且会积极配合。
预付款就像是我们合作的启动资金,就像给汽车加油一样,让我们有动力开始这个项目。
合同重要的条款

合同重要的条款【合同重要的条款】合同是法律行为的重要形式之一,具有明确权利义务、规范交易行为等功能。
在签署合同时,无论是个人还是企业,都应特别关注合同中的重要条款,以确保自身权益受到有效保护。
本文将介绍几个合同中常见且重要的条款,并逐一进行解析。
1. 合同目的和双方权利义务合同目的是明确双方达成的交易目标或共同目标,并列明双方的权利义务。
在这一部分,需要明确合同的主要约定内容,例如商品或服务的描述、价格、交货方式、验收标准等。
此外,还应该清楚规定双方的权利义务,包括履约的时间要求、责任承担等。
2. 保密条款保密条款在一些特定合同中显得尤为重要,如技术合作、商业合作、以及劳动合同等。
保密条款的目的是确保合同中的商业秘密、信息不会泄露,保护双方在交易中的利益。
保密条款通常规定了保密义务期限、保密内容和违约责任等。
3. 终止合同和违约条款终止合同和违约条款规定了合同可能解除的情况,以及一旦违约,违约方应承担的违约责任。
这些条款通常包括合同双方如何解除合同、解除合同的通知期限、赔偿责任等。
在面临终止合同或违约情况时,双方亦应遵守合同的法定程序,以避免引发纠纷。
4. 争议解决条款争议解决条款是合同中常见但却往往容易被忽视的重要条款。
它规定了合同当事人之间在履行合同时所产生的争议解决方式,例如仲裁、诉讼等。
争议解决条款应明确规定争议解决的地点、程序和合同当事人应当服从的仲裁裁决或诉讼结果等。
5. 其他附加条款此外,合同中还可以根据具体情况增加一些有利于双方利益保护的附加条款。
例如,对于涉及到知识产权的合同,可以增加知识产权保护条款;对于复杂的商业合同,可以增加特别约定和解释条款。
附加条款具体内容可以根据合同当事人的需求进行适当增减,以更好地保护双方的权益。
总结起来,合同是双方达成共识并约定权利义务的重要法律文件,其中的重要条款需要在签署前仔细考虑和明确。
合同条款的内容应准确表达合同的目的,包括双方的权利义务、保密条款、终止合同和违约条款、争议解决条款,以及其他有关附加条款。
合同格式及主要条款

合同格式及主要条款发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)项目采用公开招标的方式,按照平等投标、公正评标、择优定标的原则。
甲方选定乙方为本次招标项目的施工承包单位,根据本项目的招标文件、投标文件及有关补充文件,经甲乙双方协商一致,特签订本合同。
一、项目名称与项目地址1、项目名称:2、项目地址:二、项目内容:三、项目承包方式:本绿化项目采用工料总承包。
四、施工队伍施工队伍应是乙方的基本队伍,不得安排挂靠的施工队伍,乙方的项目经理及主要岗位工作人员应为投标文件中确定的人员,如自行调换(或作假)视作违约;在合同实施中,如乙方的施工队伍素质、力量、机械配备等不符合招标文件、投标文件的要约、承诺,造成现场管理混乱,项目质量和进度达不到要求时,甲方有权没收乙方相应人员、机械配备到岗部分的履约保证金,并划出部分项目量改由其他企业承包。
五、项目承包造价此承包总价包括完成全部项目内容所需发生的一切费用,除下述特别指明的内容可调整项目承包总价外,双方不得以任何理由变更项目承包价。
项目设计变更:凭甲方和设计单位签证的设计变更联系单;甲方提出的书面变更指令;因上述两种情况变更项目内容时,按项目量清单报价中的综合单价进行调整;若施工时更换土建项目材料,则根据主要材料价格表中的报价,仅调整综合单价中的材料价;若施工时更换苗木,则仅调整综合单价分析表中的苗木到场价。
种植费、综合费用按苗木栽植综合单价分析表中的同规格苗木计取。
六、工期本项目开工日期自本合同签订之日的第日起算,中标工期即为合同工期。
七、项目款支付1、本项目开工前,甲方支付合同价%备料款;2、项目款按进度,经监理单位、甲方签证付款,支付项目进度款的%;项目进度款分次支付,支付时间为:。
3、项目竣工后付至结算价的%,一年苗木养护期满经验收合格及财政审计后付至审定价的%,两年保修期满未出现质量问题全部结清。
八、项目验收1、项目验收由甲方在接到乙方的完工报告后组织有关单位进行。
通用合同条款的主要内容

通用合同条款的主要内容通用合同条款的主要内容通常包括一系列约定,用于明确合同各方的权利、义务、责任和其他相关事项。
以下是一般合同中可能包含的主要内容:1.合同标题和定义:确定合同的标题,以及对合同中使用的一些术语和定义进行解释,以避免歧义。
2.合同当事人:明确参与合同的各方信息,包括名称、地址、联系方式等。
3.合同目的和目标:界定合同的目的和预期达到的目标,确保各方对合同的理解一致。
4.合同有效期:规定合同的生效日期和结束日期,以及可能的续签条件和程序。
5.货物或服务的描述:具体描述合同涉及的货物、服务、产品或其他交易内容,确保双方对交易标的的清晰理解。
6.交付和支付条件:规定货物或服务的交付方式、时间和地点,以及支付的条件、方式、金额等。
7.知识产权:确定合同中是否涉及到知识产权,如专利、商标、著作权等,并明确各方在知识产权方面的权利和义务。
8.合同价格:规定货物或服务的价格,以及可能的调整条件,如升降价的依据和程序。
9.保密条款:确保合同双方在合作中保守对方的商业机密和敏感信息。
10.违约和救济:明确各方违反合同的后果,以及违约方可能承担的法律责任和救济措施。
11.争议解决:规定解决争议的方式,如仲裁、调解或法律诉讼,并约定相关的程序和地点。
12.不可抗力条款:界定不可抗力事件发生时各方的责任和处理方式。
13.解约条件:规定合同可以被解除的条件和程序,以及解约后可能的后果。
14.法律适用和管辖:明确合同受到的法律体系和法院管辖的地区。
15.其他条款:包括一些特殊的约定或附加条款,根据具体合同的性质而定,如保险要求、技术标准等。
这些条款的具体内容可能因合同的性质、双方的需求和法律规定而有所不同。
签署合同前,各方都应仔细阅读和理解合同的所有条款,并在有需要时咨询专业法律建议。
合同主要条款有哪些

合同主要条款有哪些
合同主要条款包括但不限于以下内容:
1. 合同双方的信息,包括甲方和乙方的名称、地址、联系方式
等基本信息,以明确合同的缔约双方。
2. 合同目的和范围,明确合同的目的和范围,确保双方对合同
内容的理解一致。
3. 服务/产品的描述,对合同涉及的服务或产品进行详细的描述,包括数量、质量标准、交付时间等,以确保双方对交易内容的
清晰理解。
4. 价格和支付方式,约定服务或产品的价格,以及支付的方式、时间和方式等相关条款。
5. 履行义务和标准,明确双方在合同履行过程中的各项义务和
标准,以确保双方按照约定履行合同。
6. 违约责任和解决纠纷方式,约定双方在合同履行过程中可能
发生的违约责任和解决纠纷的方式和程序,以保障合同的有效履行。
7. 合同的生效和终止,约定合同的生效条件和终止条件,确保
合同的有效性和终止程序的合法性。
8. 其他条款,根据具体合同的性质和需要,可能还涉及保密条款、知识产权条款、争议解决条款等其他相关内容。
以上是合同主要条款的一般范围,具体合同的条款内容还需根
据实际情况进行调整和完善。
在撰写合同范本时,需要根据客户的
需求和具体情况,量身定制合适的合同条款,以确保合同的合法性
和有效性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
合同主要条款 甲方: 乙方: 主题:本合同由买卖双方根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规,按下列条款签订。组成合同的文件 合同文件组成及解释顺序如下: (1)合同书(含附件); (2)中标通知书; (3)招标文件; (4)投标文件; (5)标准、规范及有关技术文件; (6)招标图纸; (7)双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件; (8)发包人或工程师有关通知及工程会议纪要; (9)工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。 1、商品名称、价格条件: (1)品牌、型号、规格等详细参数: (2)合同价: (3)总包配合管理费待洗衣房施工进场后由甲方直接拨付给施工总承包单位。 (4)投标人所报的投标总价为酒店洗衣房设备供货、运输、装卸、保管、安装、调试、验收、质保。具体包括:洗衣房设备供货、设备运输、装卸、保管、安装、调试、验收,进口设备和零部件的关税,由于原材料工本或其它条件的价格浮动而导致的全部额外费用,所供应设备及安装工程自安装验收通过之日起二十四个月的免费质保、设备安装完毕进行的配合调试费、验收费、各种险费、税金、进口零部件和材料的关税、技术监督局、消防等相关主管部门验收费等直至交付业主使用的一切费用,并包括由于原材料工本或其它条件的价格浮动而导致的全部额外费用。 合同执行过程中除甲方向乙方发出影响价格的变更外,不得调整。 2、商品规格:详细规格见附件《洗衣房设备明细表》。 (1)详细规格见附件《洗衣房设备明细表》。 (2)主要部件品牌:见乙方投标文件。 3、付款方式: (1)、合同履约保证金: 合同签订后10个工作日内,乙方提供合同履约保证金10万元人民币(投标保证金直接转为履约保证金)及合同总价10%的履约保函。(2)、设备款: ①洗衣房设备采购合同签订后10个工作日内,甲方付设备价30%的预付款(定金),同时乙方提供等额预付款保函。 ②乙方按甲方要求的时间和地点将洗衣房设备运至工地现场,并经甲方代表及监理工程师开箱确认无误后一个月内,付款至设备价的80%,设备安装完工并经验收合格取得相应证书后的十五日内付至设备价款的90%,洗衣房交付使用后的十五日内支付至设备价的95%,保修期满后付5%的尾款。 (3)、安装款: ①洗衣房进场安装就位后5个工作日内付安装价款的50%,通过验收合格后付安装价款的30%,结算后,支付至结算价的95%。②保修期两年,保修期满后支付5%的尾款。 3、交货方式:甲乙双方协商采用下列第 (2)种交货方式。 (1)甲方到乙方指定地点提货,地点为:中国XX市XXX地。 (2)乙方到甲方指定工地交货,工地为:指定地点。 包装:乙方应根据通常标准提供适合所有合同设备远洋和内陆长途运输及多次搬运和装卸条件的包装,并根据合同设备的特点和需要采取必要的防潮、防雨、防锈、防震、防腐蚀的保护措施,以保证合同设备安全抵达交货地点。由于违反上述规定因不适当的包装造成合同设备在运输过程中的任何损坏由乙方负责。 5、货物运输保险:甲乙双方协商采用下列第 种运输途中的货物保险方式。 (1)甲方自己提货,由甲方负责运输途中的货物保险事宜; (2)乙方到甲方指定工地交货,由乙方负责运输途中的货物保险等一切事宜,费用由乙方负责; 6、交货期: 甲方在合同签定后根据施工进度提供正确的施工图给乙方;乙方收到甲方的图纸后10个工作日内,根据设备尺寸等绘制洗衣房施工图给甲方书面确认。乙方收到甲方书面供货通知后120日历天交货,本合同应与主体工程进度同步,不得延误主体工程施工,且不影响主体工程竣工验收。 7、安装、验收: (1)安装工期60天,自甲方发出设备安装通知后起算。 (2)货到现场工地后15天内,甲乙双方共同进行货物验收。合同产品货物在箱体完好无损坏情况下,若发现货物与装箱单数目、规格不符合时,应由乙方补齐或更换产品。 (3)乙方应按照当地质检部门的有关规定,对安装调试完毕的设备进行报检,甲方应积极配合乙方,费用由乙方负责。验收前的所有保管责任由乙方承担,甲方积极配合。 (4)如果因乙方原因不能进行验收或验收不合格的情况,由此造成的损失由乙方 承担。 (5)有关开工申报,质检主管部门及其他有关部门所进行的与洗衣房设备有关的检验、验收手续均由乙方负责,甲方积极配合,费用由乙方负责。 (6)产品验收合格后三个月内,买卖双方要办理移交手续。如因甲方原因不能办理移交手续,则免费维保期相应从设备验收合格三个月后起算。 8、质量保证: (1)乙方已于投标时清楚甲方机房土建规格,并在该机房规格情况下生产产品,确保满足机房安装要求。否则,造成的如工期延误、费用增加等一切损失由乙方自行承担。 (2)合同空调设备到达工地后,如出现合同设备部件短缺和损坏或合同设备质量、规格、数量与合同规定不符时,除应由保险公司负责的外,乙方应给予实物性更换、补偿或维修,并不得影响工期。 (3)乙方应按本合同规定的合同设备技术规格向甲方提供合同设备(4)乙方保证本合同货物是优质的,全新未使用过的、全套齐全的、无损的、符合本合同规定的技术规格和质量的,符合中华人民共和国国家标准。 (5)本合同规定的产品质保期自竣工验收合格之日起起算,由乙方免费保用24个月,但不超过乙方产品出厂后30个月。 (6)若因设备及施工质量原因造成的人身损害及财产损失,乙方负全部责任。 (7)最终验收合格后,在设备的全部正常使用期间,发现设备和零部件的质量达不到本需求书的要求时,买方将以书面形式通知卖方进行索赔,卖方应于收到通知后一周内作出书面答复,以确认是否接受买方的索赔,若一周内未作出书面答复则视为该索赔要求已为卖方接受。 9、洗衣房设备安装施工中的责任及费用: 1.甲方责任: (1)提供符合安装布置技术要求的洗衣房机房及机房电源,并排除积水、污物,若有差错应及时修改。 (2)配合乙方向当地有关部门提出开工申报。 (3)提供洗衣房施工期间的水、电接驳点。 (4)提供适当面积的洗衣房材料、零件、工具堆放场所。 (5)提供施工图纸4套。 2.乙方责任及承担的项目: (1)服从总包单位质量、安全、进度等的管理,不能由此影响总包单位的评优工作。 (2)洗衣房设备到货后,在预计安装时间前负责派员前往工地查验土建安装条件,并依据合同规定提供咨询服务。 (3)洗衣房设备的拆箱清点。负责做好半成品、成品的保护工作。 (4)货到工地至安全验收合格期间的保管责任。 (5)按照国家相关规范和标准完成安装工作。 (6)按照国家相关规范和标准完成调试工作。 (7)遵守施工现场之有关规章制度。 (8)乙方施工人员的劳动保险和人身保险。 (9)乙方承担施工电费(包括安装及调试期) (10)设备交付使用后,乙方负责培训甲方若干名技术人员。 12、违约责任: (1)甲方若没有按照本合同“付款方式”中的规定及时支付预付货款,则乙方不组织采购零部件及有关原材料,交货期相应推迟; (2)甲方若没有按照本合同“付款方式”中规定及时付清第二笔货款,则乙方的交货期起算时间顺延。 (3)因乙方的原因,乙方违反本合同第7条之规定延期交货,超过十天后,每延期一日按延期交货货品价款总额的万分之五向甲方支付违约金。 (4)本合同生效后,若甲方中途退货,或因甲方行为人过错而使本合同终止履行时,乙方将不向甲方退回预付款。 (5)乙方必须保证提供的产品与投标书中描述的相符,如发现不符甲方有权不接收货物,并只至终止合同,乙方承担由此对甲方造成的损失。 13、合同争议纠纷:如双方因合同或执行过程发生争议,应通过友好协商方式解决。如通过协商不能达成协议,可将争议提交下列第 种方式解决,仲裁费用或诉讼费用及胜诉方为此而支出的律师费用由败诉方承担。 (1)交由工程所在地人民法院诉讼解决。 (2)交由中国国际经济贸易仲裁委员会,按该会的仲裁规则裁决,该裁决是终局的,对双方均有约束力。 14、不可抗力:凡因发生地震、台风、暴雨、火灾等其他不能预见的原因,其发生和后果不能防止或避免的人力不可抗力导致任何买卖一方不能履行或需延期履行本合同时,遇有该不可抗力的一方,应在发生情况后15天内以书面形式通知对方,提供不可抗力详情及合同不能履行或需延期履行的原因。 15、合同更改:本合同附件是本合同的有效组成部分。本合同生效后,甲乙双方任何一方提出变更或解除本合同的,均按照《中国人民共和国合同法》第七十七条、七十八条、九十四条、九十七条办理,并需经过甲乙双方商定,并双方签订《合同更改书》或《合同解除确认书》 16、本合同正本一式贰份,双方各执壹份;副本一式陆份,甲方伍份,乙方壹份。 17、本合同未尽事宜,由双方友好解决。 甲方: 乙方: 代表人:___________________ 代表___________________ 单位地址: 单位地址: 邮编: 邮编: 电话: 电话: 传真: 传真: 开户行: 开户行: 账号: 账号: 合同附件一:末端设备明细表 合同附件二: 廉洁协议 甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 工程项目名称: 为了在工程建设中防止各种不正当行为的发生,促进甲乙双方廉政建设,根据国家和地方政府有关工程承发包和廉政建设的各项规定,结合本工程实际情况,特订立如下协议: 一、甲乙双方应当共同自觉遵守国家和自治区关于党风廉政建设的各项规定和关于建设工程承发包的各项规定。 二、甲方及其工作人员应做到: (一)甲方工作人员(含家属、子女,下同)不得以任何形式向乙方索要赞助和收受回扣等好处费。 (二)甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往,不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品,不得向乙方索要(或接受)通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品,不得在乙方报销任何应由单位或个人支付的费用。 (三)甲方工作人员不得参加可能影响公正执行公务的宴请和高消费的娱乐活动。 (四)甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排,以及出国出境提供方便。 (五)甲方工作人员不得以考察、参观等名义参加乙方安排的国内