监理合同补充协议17346
工程委托监理合同补充协议（三篇）
工程委托监理合同补充协议甲方：（委托人）联系地址：联系电话：统一社会信用代码：乙方：（监理人）联系地址：联系电话：统一社会信用代码：鉴于，甲、乙双方于XXXX年XX月XX日签订了《工程委托监理合同》（以下简称“原合同”），经双方协商一致，现对合同进行补充协议如下：一、合同补充范围及变更内容1.补充范围：本合同补充协议适用于原合同，用于对原合同的某些条款进行修改、删除、补充等。
2.变更内容：（根据实际需要列明需要补充，修改或删除的具体条款）二、费用变更1.监理费用原合同中约定的监理费用为XXXXX元（大写：XXXXX）。
本补充协议中约定的监理费用为XXXXX元（大写：XXXXX）。
2.付款方式甲方应在本补充协议生效后5个工作日内支付监理费用的50%，剩余50%的监理费用应在工程竣工验收合格后的5个工作日内支付。
三、工期变更本补充协议对工期不作修改，继续按照原合同约定执行。
四、保证金变更1.保证金数额及支付方式原合同中约定的保证金数额为XXXXX元（大写：XXXXX），支付方式为XX次支付。
2.保证金退还方式本补充协议对保证金退还方式不作修改，继续按照原合同约定执行。
五、其他约定（根据实际情况可增加其他需要约定的内容）六、违约责任1.如任一方违反本补充协议的约定，应承担相应的违约责任。
2.未尽事宜双方协商解决。
七、生效与变更1.本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2.本补充协议自双方签字盖章之日起生效，与原合同具有同等效力。
3.本补充协议的修改、补充或者终止，应由双方协商一致，并以书面形式作出。
甲方（委托人）：乙方（监理人）：签字：签字：日期：日期：工程委托监理合同补充协议（二）甲方：（委托方全称）乙方：（监理方全称）根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方就补充原合同内容达成如下协议，并共同遵守：第一条合同补充内容1. 甲方委托乙方对工程项目进行监理，监理范围包括但不限于施工过程的监督、质量检查、合同管理、工程进度控制等。
监理合同补充协议范本6篇
监理合同补充协议范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1监理合同补充协议范本甲方：（甲方单位名称）乙方：（乙方单位名称）经甲、乙双方友好协商达成如下补充协议：一、监理服务内容及标准1.甲方要求乙方按照原监理合同的要求，对工程进度、质量、安全等进行全面监理服务。
2.乙方要对工程进行每周至少一次的现场指导，确保工程施工质量符合相关规定。
3.乙方要对施工过程中出现的问题及时提出整改意见，协助解决施工难题。
4.乙方要对施工单位进行监督，确保其严格按照设计图纸和施工标准进行工作。
二、监理服务费用1. 根据原合同，乙方监理服务费用为（具体数额），甲方应于每月（具体日期）向乙方支付。
2. 本补充协议中如有其他费用产生，将在双方协商一致后进行支付。
三、监理服务期限1. 本补充协议自双方签字生效，服务期限至原合同规定的工程完工验收之日止。
2. 若工程延期，乙方需与甲方协商延长监理服务期限。
四、违约责任1. 如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应的违约责任，并进行赔偿。
2. 如因甲方原因导致监理服务无法继续，甲方应承担相应的违约责任。
五、其他事项1. 本补充协议未尽事宜，可由双方协商修改，修改后以书面形式确认才生效。
2. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为监理合同补充协议范本，供参考使用。
如需具体操作，请咨询相关法律专业人士。
篇2监理合同补充协议范本甲方：监理单位（全称）乙方：建设单位（全称）为进一步明确监理工作责任、加强监理服务质量管理，经甲、乙双方友好协商，特制定本监理合同补充协议。
一、监理单位应依法独立、公正地履行监理职责，对工程施工过程进行全程监理，保障工程质量，促进工程平稳进行。
二、监理单位应指导建设单位及施工单位严格按照施工图纸、招标文件和监理计划等相关规定进行施工。
对不符合工程标准的施工行为及时提出整改意见。
三、监理单位应制定监理计划、监理报告等相关文件，及时向建设单位提交，做好相关记录和归档工作。
监理合同补充协议范本6篇
监理合同补充协议范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1监理合同补充协议范本甲方（监理单位）：__________乙方（被监理单位）：__________为明确监理工作的责任、义务和权利，甲、乙双方经友好协商，就监理合同补充协议事宜达成一致如下：一、监理工作范围1. 甲方应按照国家有关法律法规的要求，对乙方的工程（项目名称、地点）进行监理工作，并及时发现问题，进行处理。
2. 乙方应积极配合甲方的工作，提供必要的信息和协助，确保监理工作的顺利进行。
二、监理工作内容根据监理合同，甲方应负责的监理工作内容包括但不限于：1. 监督工程施工过程，确保按照设计要求和施工规范进行施工。
2. 检查工程进度，提出合理建议，并及时报告工程进展情况。
3. 对工程材料、设备进行质量检验，并提出合理意见。
4. 对工程设计、施工方案进行审核，确保合理性和可行性。
三、监理费用根据监理合同约定，监理费用为__________元，乙方应在合同签订后的______天内一次性支付给甲方。
四、其他约定事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至监理工作结束止。
2. 如果在监理工作中发生争议，双方应友好协商解决；如果协商不成，应提交有关部门仲裁处理。
3. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________签订日期：__________ 签订日期：__________本协议自双方签字盖章之日起生效。
篇2监理合同补充协议范本甲方（监理单位）：__________（以下简称甲方）乙方（项目施工单位）：__________（以下简称乙方）为了明确双方在监理合同中的权利、义务及责任，制定本监理合同补充协议，供双方签订。
一、监理范围：监理单位应对工程施工进行全过程的监理，包括但不限于施工图纸审查、质量检验、进度控制、安全管理等工作。
二、监理费用：甲方监理费用为_______元，作为本次监理工作的报酬。
监理合同补充协议范本5篇
监理合同补充协议范本5篇篇1甲方（业主）：____________________乙方（监理单位）：____________________根据甲乙双方签订的监理合同，现就合同履行过程中的相关事宜，经双方友好协商，达成以下补充协议：一、协议背景鉴于甲乙双方共同签订的主监理合同已明确双方的权利和义务，为进一步完善合同内容，确保工程顺利进行，特制定本补充协议。
本协议旨在明确双方职责、义务和权利保护，以确保工程质量和进度的稳定提升。
二、工程概况及监理范围调整1. 工程名称：____________________。
2. 工程地点：____________________。
3. 监理服务范围调整：_____________。
（具体调整内容根据实际情况填写）三、服务内容与期限调整1. 乙方应提供的服务内容增加/减少部分（具体根据实际项目需求填写）。
2. 监理服务期限根据工程进度进行相应调整，截止日期延长至______年______月______日。
四、责任与义务1. 甲方责任：（1）按照合同约定支付监理费用；（2）提供乙方履行监理职责所需的资料和信息；（3）确保工程现场的安全与秩序。
2. 乙方责任：（1）按照合同约定提供优质的监理服务；（2）确保监理人员的专业素质和职业操守；（3）及时向甲方报告工程进展情况和问题。
五、费用调整及支付方式1. 根据监理服务范围的调整，监理费用进行相应的调整。
具体金额和支付方式双方另行商定。
2. 甲方应按照合同约定的时间和方式支付监理费用，逾期支付应支付滞纳金。
六、保密条款及知识产权归属1. 双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密承担保密义务。
2. 涉及工程项目的知识产权归属，按照国家和地方的法律法规执行。
七、违约责任及解决纠纷方式1. 若甲乙双方中任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿因违约给对方造成的损失。
2. 本协议履行过程中发生的纠纷，双方应首先友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。
监理合同补充协议范本8篇
监理合同补充协议范本8篇第1篇示例：监理合同补充协议范本甲方：（监理单位名称）乙方：（甲方名称）鉴于甲方与乙方于（具体日期）签订了《监理合同》，在履行合同过程中，为了明确双方责任，特就相关事宜达成以下补充协议：一、施工单位承诺1. 施工单位应按照国家相关法律法规，严格遵守建筑工程质量标准，保证工程质量符合相关标准和规定；2. 施工单位应按照施工图纸和监理方要求的技术规范，进行施工，并及时处理监理方提出的合理变更意见；3. 施工单位应及时报告工程进度、质量状况等相关信息，确保监理方对工程进展有清晰的了解；4. 施工单位应协助监理方对工程过程进行监督检查，并配合完成工程竣工验收工作；5. 施工单位应遵守合同约定的其他相关内容，确保工程顺利进行。
三、费用支付1. 费用标准：监理单位按照合同约定的费用标准和支付方式，对监理工作进行报酬；2. 费用支付期限：甲方应按照合同约定的时间节点，及时支付监理单位的监理费用；3. 超出费用：如因工程变更等原因产生额外费用，应由甲方与监理单位协商确定，并及时支付。
四、保密责任1. 双方在履行合同过程中，应严格遵守保密协议，不得泄露对方的商业秘密、技术机密等相关信息；2. 在合同终止后，双方仍应继续履行保密责任，确保相关信息不外泄。
五、违约责任1. 如一方违反合同约定，应负相应的违约责任，并赔偿对方因此而产生的损失；2. 如双方均存在违约行为，应协商解决，如协商不成，可向有关部门申请仲裁或诉诸法律途径解决。
六、其他事项1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效，具有合同法律效力；2. 本补充协议如有未尽事宜，可另行协商决定，并以书面形式确认。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：以上为监理合同补充协议范本，双方应认真履行协议内容，确保工程顺利进行。
第2篇示例：监理合同是建筑工程中非常重要的一部分，它保证了工程质量的监督和控制。
在执行监理合同过程中，有时可能会出现一些意外情况或者双方需要对合同进行补充协商的情况。
工程监理合同补充合同
工程监理合同补充合同一、补充条款1. 甲方需确保按照合同约定及时支付监理费用。
如遇特殊情况需要延期支付的，应提前书面通知乙方，并说明理由。
乙方在接到甲方通知后，可根据实际情况协商调整工作计划。
2. 乙方应按照国家相关法律法规及行业标准执行监理工作，确保工程质量和安全生产。
若发现工程存在质量问题或安全隐患，应及时向甲方报告并提出整改建议。
3. 对于工程变更指令，乙方应在接到变更指令后的合理时间内，完成相关的监理工作调整，并及时向甲方报告变更实施情况。
4. 双方应加强沟通与协调，定期召开工程协调会议，共同解决工程实施过程中出现的问题。
二、违约责任1. 如甲方逾期支付监理费用，应按逾期金额的千分之五每日支付违约金。
2. 如乙方未能履行监理职责导致工程质量问题或安全事故，应承担相应的法律责任和经济赔偿。
三、争议解决合同执行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
四、其他事项1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效，与原合同具有同等法律效力。
2. 本补充协议未尽事宜，按照原合同相关条款执行。
3. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
五、附件本补充协议的附件为原合同复印件，与本补充协议具有同等法律效力。
六、签署本补充协议经甲乙双方授权代表审阅无误后，在下方签字盖章。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日。
2024年标准监理合同补充协议范文(二篇)
2024年标准监理合同补充协议范文本补充协议（以下简称“本协议”）由以下双方于2024年（具体日期）签订：甲方（建设单位）：地址：联系人及职务：电话：乙方（监理机构）：地址：联系人及职务：电话：鉴于：1. 甲方和乙方于（具体日期）签订了《标准监理合同》（以下简称“原合同”），合同编号为（具体合同编号），并已经按照该合同执行了工程监理工作。
2. 根据工程实际情况和需要，甲乙双方经协商一致，决定对原合同进行补充。
3. 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定，本协议具有法律效力。
经甲乙双方友好协商，就原合同进行如下补充：一、补充内容（说明补充的具体内容，例如：增加/修改监理范围、增加/修改监理工作任务、增加/修改监理人员配置等）二、补充费用及支付方式（说明补充的费用及支付方式，例如：对于补充的监理范围，甲方应向乙方支付相应的监理费用，支付方式为按阶段支付/按任务完成支付）三、补充工期（说明补充的工期，例如：对于补充的监理任务，甲方要求乙方在特定时间完成，具体时间为xxxx年xx月xx日）四、其他补充条款（根据实际情况，进一步补充协议条款，例如：）1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效，具有法律效力。
2. 本补充协议的签订不影响原合同其他条款的继续有效。
3. 本补充协议的争议解决方式同原合同。
4. 如本补充协议与原合同存在冲突或矛盾的，以本补充协议为准。
五、协议变更与终止1. 凡与本协议内容相关的事项，甲乙双方应采取书面形式进行变更或终止，经双方签字盖章后生效。
2. 甲乙双方在未经对方同意的情况下不得单方面变更或终止本协议。
3. 因不可抗力或其他合同约定的情况，导致本协议无法履行的，视为本协议终止。
六、协议争议的解决凡因本协议引起的或与本协议有关的一切争议，在双方友好协商不成的情况下，应提交有管辖权的人民法院解决。
本补充协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
工程委托监理合同补充协议（5篇）
工程委托监理合同补充协议甲方：（委托人）乙方：（监理人）鉴于甲方与乙方已经就工程委托监理事宜达成协议，并签订了《工程委托监理合同》，经双方友好协商，特制定本补充协议，以确保协议的完整性和准确性。
本补充协议具有与原合同同等法律效力。
具体内容如下：一、工程合同信息的变更1.甲方与乙方签订的工程合同编号、工程名称和工程位置等信息保持不变，依然有效。
2.对工程合同涉及的工程范围、工期、预算等内容进行如下变更：（1）工程范围变更：根据实际情况，甲方确定对工程范围进行调整，具体变更内容详见附件1。
（2）工期变更：由于工程范围发生变更，工期也需要相应进行调整，工期调整为附件1中所示。
（3）预算变更：根据工程范围变更的情况，甲方与乙方协商确定工程预算的变更情况，具体变更内容详见附件1。
二、监理费用的变更1.原合同约定的监理费用为人民币XXX元。
经双方协商，对监理费用进行如下变更：（1）监理费用变更为人民币XXX元。
具体费用明细请见附件2。
2.监理费用的支付方式不变，按照原合同约定的方式进行支付。
三、工程进度和质量的监督1.根据工程范围变更和工期变更的情况，乙方应对工程进度进行重新安排和监督，确保工程的顺利进行。
2.乙方应加强工程质量的监督，保证工程质量符合相关标准和规定。
四、其他事项1.本补充协议自双方签字盖章之日起生效，与原合同具有同等法律效力。
2.若双方在履行过程中发现本补充协议存在争议或需要修改的地方，应及时协商解决，如无法解决，则依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
3.本补充协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
（以下无正文）甲方：乙方：法定代表人/授权代表人签字：法定代表人/授权代表人签字：日期：日期：附件1：工程范围、工期和预算变更明细（注明变更详细内容）附件2：监理费用变更明细（注明费用明细和变更金额）工程委托监理合同补充协议（二）甲方：（委托方）地址：联系人：电话：乙方：（监理方）地址：联系人：电话：根据甲、乙双方就工程委托监理合同（以下简称原合同）的约定，经友好协商，本着平等互利的原则，就以下事项达成补充协议，以便共同遵守：第一条：监理服务内容甲方与乙方原合同订立了工程监理合同，双方约定的监理服务内容如下：（此处详细列出双方原合同中约定的监理服务内容）第二条：服务期限根据甲方与乙方原合同约定，监理服务期限为从合同签订之日起至工程竣工验收之日止。
监理合同补充协议（精选3篇）
监理合同补充协议（精选3篇）监理合同补充协议篇1委托人(甲方)：_______________房地产开发有限公司监理人(乙方)：_______________工程建设监理有限公司就双方于_____________年_____月_____日签订的关于__________市__________区__________大厦项目平整场地工程的《建设工程委托监理合同》,双方经协商一致,达成以下补充协议：一、乙方已经仔细审阅了甲方已签订的、相关的文件、图纸及资料,认真全面地了解了施工现场情况,已明确甲方对所监理的工程的工期要求和质量优良要求。
二、监理机构和人员1、乙方应当为本合同项下的工程组成专门的监理项目组。
该项目组的总监理工程师、监理工程师及其它监理成员、现场监理人员的名单及其职责、相应的资质证书等级证书复印件、、监理各阶段派驻现场的监理人员配备表等,乙方应当在本补充协议签订之日起3日内,向甲方提交书面报告一份,供甲方审查。
甲方对报告内容的异议,乙方应当作出合理解释,如甲方对乙方的解释不认可或乙方未解释的,乙方应当在甲方通知之时起3日内提交新人员名单供甲方确认。
甲方的审查、确认并不视为该等人员的能力或配备由甲方负责,仍由乙方负责。
2、乙方监理人员的要求：(1)监理人派驻甲方工地现场监理机构的人员必须人数、专业搭配得当,具有良好的职业道德,较高施工管理监控能力、经验和与本工程相应的技术能力,并经甲方确认。
(2)所有现场监理人员年龄必须在45岁以下,并应当具备在与本工程性质、规模相当的工程关键岗位三年以上经验。
(3)现场监理人员每天工作不得少于8小时,且根据工程需要进行连续跟踪检查。
(4)进驻现场人员须与甲方确认的名单相一致,否则乙方应当承担每人次每日1000元的违约金。
(5)乙方调换总监理工程师必须提前10日书面通知甲方,经甲方同意后方可更换,否则,甲方有权解除合同或扣减监理费的10%。
(6)监理过程中,监理工程师、监理人员在专业技术技能、职业道德、关键工序工作等方面甲方不满意的,甲方有权提出更换,乙方应当在12小时内委派能够胜任监理岗位要求并甲方满意的人员,且换人次数每个岗位不得超过2次,否则视为监理人不具备监理能力,甲方有权解除合同。
2023监理合同补充协议,建设工程监理合同
监理合同补充协议1. 引言本监理合同补充协议（下称“补充协议”）是根据《建设工程监理合同》（下称“监理合同”）的要求和约定，对监理合同进行了补充和修改。
本补充协议的目的是为了进一步明确双方在监理合同履行过程中的权益和责任，保障建设工程的顺利进行。
2. 协议内容2.1 监理费用双方同意对监理费用的支付方式进行调整，具体调整如下：•按月支付监理费用，每月支付一次，支付日期为每月的10日；•监理费用的标准不变，继续按照监理合同中约定的金额进行计算。
2.2 任务分工双方同意对监理合同中的任务分工进行补充协议，具体调整如下：•监理方在工程施工过程中，应当督促施工方按照工程进度表逐步推进工作，确保施工按照合同约定进行；•建设单位应协助监理方对施工方的工作进行监督，提供必要的文件、资料和信息。
2.3 违约责任双方同意对监理合同中的违约责任进行补充协议，具体调整如下：•若监理方未按照合同约定履行监理职责，导致工程质量问题或延误工期，监理方应承担相应的经济赔偿责任；•若建设单位未按照合同约定向监理方提供必要的文件、资料和信息，导致监理工作受阻，建设单位应承担相应的经济赔偿责任。
2.4 补充条款双方同意在监理合同中添加如下补充条款：2.4.1 争议解决双方同意对监理合同中的争议解决进行补充协议，如发生争议，应首先通过友好协商解决。
协商不成的，可选择任意一种方式进行解决：1.提交相关证据和协议书到具有法律效应的仲裁机构，按照仲裁委员会的规定进行仲裁；2.提交相关证据和协议书到相关法院进行诉讼，受理法院为（双方约定的法院名称）。
2.4.2 合同变更双方同意，在监理合同履行过程中如有需要对合同内容进行修改或变更，应通过书面形式进行，并由双方协商一致后进行签署，产生的变更合同具有同等法律效力。
2.5 其他事项双方同意在监理合同中增加如下其他事项：•建设单位应提前三天通知监理方工程的关键节点和重要工序，以便监理方对施工质量进行监督和验收；•监理方应按照合同约定的工作安排和要求，每周向建设单位提交监理报告，报告内容包括工程进展、质量验收情况等相关信息。
2024版工程监理合同补充协议范本
2024版工程监理合同补充协议范本甲方(监理单位):__________________乙方(施工单位):__________________根据双方在2024年签订的《工程监理合同》(以下简称“原合同”),为明确双方在工程监理过程中的权利和义务，保障工程质量、安全、进度等方面的要求，特订立本补充协议。
一、补充内容1. 乙方应按照国家法律法规、地方规定以及行业标准和惯例，确保工程质量、安全、环保等方面的要求。
如有违反，甲方有权要求乙方整改，并承担相应的违约责任。
2. 乙方应在工程施工过程中，积极配合甲方的监理工作，及时提供相关资料和信息，确保工程顺利进行。
如有不配合或拖延工期的情况，甲方有权要求乙方承担违约责任。
3. 如因不可抗力因素导致工程无法按期完成或质量无法保证的，双方应协商解决。
如协商无果，可依据相关法律法规和合同约定，通过仲裁或诉讼解决。
4. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效，与原合同具有同等法律效力。
本补充协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议明确。
二、其他条款1. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
本补充协议的附件为原合同的组成部分，与本补充协议具有同等法律效力。
2. 本补充协议的解释权归甲乙双方共同所有。
如对本补充协议的内容有争议，应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
3. 本补充协议的签署不影响原合同中关于违约责任、争议解决等相关条款的规定。
甲方(盖章):_________________ 日期：_________________乙方(盖章):_________________ 日期：_________________。
2024版监理合同补充协议书
2024版监理合同补充协议书合同目录第一章：总则1.1 协议目的1.2 协议适用范围1.3 协议的法律效力第二章：双方权利与义务2.1 甲方的权利与义务2.2 乙方的权利与义务2.3 双方共同的权利与义务第三章：监理服务范围及内容3.1 监理服务范围3.2 监理服务内容3.3 监理服务标准第四章：监理费用及支付方式4.1 监理费用的确定4.2 监理费用的支付方式4.3 费用调整机制第五章：监理工作流程及管理5.1 监理工作流程5.2 监理工作管理5.3 监理工作质量保证第六章：违约责任6.1 违约责任的确定6.2 违约责任的处理6.3 违约责任的免除第七章：争议解决7.1 争议解决方式7.2 争议解决程序7.3 法律适用与管辖第八章：协议的变更、解除与终止8.1 协议的变更8.2 协议的解除8.3 协议的终止第九章：附加条款9.1 附加条款的制定9.2 附加条款的效力9.3 附加条款的变更与解除第十章：签字栏10.1 甲方签字10.2 乙方签字10.3 签订时间10.4 签订地点第十一章：附则11.1 本协议的解释权11.2 本协议的生效条件11.3 本协议的备案与公告合同编号______第一章：总则1.1 协议目的本补充协议（以下简称“本协议”）旨在对原监理合同进行补充和完善，明确双方在监理服务过程中的权利、义务和责任，确保工程监理工作的顺利进行。
1.2 协议适用范围本协议适用于原监理合同项下的所有监理服务工作，以及因工程变更、补充或追加所产生的监理服务。
1.3 协议的法律效力本协议作为原监理合同不可分割的一部分，与原合同具有同等法律效力。
本协议与原合同内容不一致的，以本协议为准。
第二章：双方权利与义务2.1 甲方的权利与义务甲方有权要求乙方按照合同约定提供监理服务，并有权对乙方的工作进行监督和评价。
甲方应按照合同约定支付监理费用，并为乙方提供必要的工作条件。
2.2 乙方的权利与义务乙方有权按照合同约定收取监理费用，并有权要求甲方提供必要的工作条件。
建设监理合同补充协议
建设监理合同补充协议一、协议背景为了更好地规范建设监理合同的执行，确保项目的顺利进行，甲方与乙方就建设监理合同进行了进一步的补充协议。
二、协议内容1. 监理费用甲方同意按照原建设监理合同约定的监理费用支付方式进行支付，并在此基础上增加额外的监理费用，总监理费用为XXXX元。
乙方同意接受甲方支付的监理费用，并按照协议约定的时间和方式进行结算。
2. 监理范围在原建设监理合同的基础上，增加以下监理范围：（1）对施工过程中的质量进行监督，确保施工符合相关法律法规和标准要求；（2）对施工进度进行监控，及时发现并解决施工延误问题；（3）对施工现场的安全进行监测，确保施工过程中的安全；（4）对施工合同的履行情况进行监督，确保合同各方的权益得到保障。
3. 监理报告乙方应按照约定的时间提交监理报告，报告内容应包括但不限于以下内容：（1）工程进度情况的描述和分析；（2）工程质量检测结果及评价；（3）施工现场的安全状况和存在的问题；（4）合同履行情况的总结和建议。
4. 变更和索赔如在工程施工过程中发生变更或索赔情况，乙方应及时向甲方提出书面申请，并提供相关证明材料。
甲方有权对变更或索赔进行审核，并在审核通过后支付相应费用。
5. 保密条款双方同意在合作过程中保守商业秘密和项目相关信息，未经另一方书面同意，不得向第三方透露。
6. 违约责任如一方违反协议约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任，并赔偿对方的损失。
三、协议生效与解除1. 协议生效本补充协议经甲方和乙方签字盖章后生效，并与原建设监理合同具有同等法律效力。
2. 协议解除如双方一致同意解除协议，应提前XXX天书面通知对方，并协商解决相关事宜。
四、其他条款1. 本补充协议的有效期为X年，自协议生效之日起计算。
2. 本补充协议的争议解决适用中华人民共和国法律。
3. 本补充协议的未尽事宜，双方可根据实际情况进行协商解决。
以上是关于建设监理合同补充协议的详细内容，双方应在签署之前仔细阅读并理解协议的各项条款。
监理合同补充协议完美版
监理合同补充协议完美版一、背景和目的二、适用范围本协议适用于在监理合同中出现的特殊情况和问题，以达到双方共识和合作的目的。
三、补充协议内容3.1 任务范围的变更突发事件或不可抗力导致工程需紧急调整；建设单位根据实际需求调整工程需求；其他双方经协商一致认定的情形。
3.2 工期的延长不可抗力因素，如自然灾害、恶劣天气等；工程设计或施工方案调整导致工期变长；建设单位延缓工程进度。
3.3 质量问题的处理双方同意，对于发现的工程质量问题，监理方应及时提交监理报告，并提出整改意见。
建设单位应根据监理报告，进行整改并承担相应责任。
3.4 资金变动的处理如遇到工程资金变动的情况，双方应共同商议解决办法。
建设单位应及时支付监理费用，监理方应根据工程进展情况提供相应的费用报告。
3.5 纠纷解决方式如发生纠纷，双方应先通过友好协商方式解决；如果经过协商无法解决，可以采取仲裁或诉讼的方式解决，双方应遵守仲裁结果或法院判决。
四、补充协议的生效与终止4.1 生效条件本补充协议须经双方签字确认，方可生效。
4.2 终止条件双方当事人一致同意终止；指定的条件实现，导致无法继续履行。
五、其他条款5.1 保密条款双方在履行本补充协议过程中，尊重对方的商业秘密，不得泄露给第三方。
5.2 争议管辖本补充协议适用法律，如双方发生争议，应提交至有管辖权的人民法院解决。
六、协议变更和解释6.1 变更补充协议的变更须经双方书面同意。
6.2 解释本补充协议的解释权归双方所有。
七、附件监理合同工程设计图纸其他相关文件。
2023最新监理标准合同 监理标准合同补充通用协议书
最新监理合同监理合同补充协议书1. 引言本份监理合同补充协议书（简称“协议书”）是对原先签订的监理合同进行修订和补充，旨在明确双方的权利和义务，以更好地履行监理工作。
2. 背景根据监理合同（简称“原合同”）的规定，监理人有责任在工程施工过程中对工程质量和进度进行监督和管理。
然而，在实施过程中，出现了一些原合同未能涵盖的情况，因此需要通过本协议书来增补和修正。
3. 修改内容根据双方的协商和达成的一致意见，对原合同的条款进行修改和补充：3.1 工程变更管理原合同中对工程变更的管理方式并不清晰，因此在本协议书中补充了内容：•变更管理的程序和流程：双方约定在任何工程变更之前，必须经过书面变更指令，并在变更指令中明确变更内容、影响范围和执行方式。
•变更管理的费用和时间控制：监理人对变更管理的费用和时间进行监控和控制，确保变更的成本和进度不会对项目造成不必要的影响。
3.2 延期申请和批准程序原合同中关于延期申请和批准程序的规定较为简单，为了更好地管理项目进度，补充了内容：•扩大了延期申请的范围：监理人可以向业主提出延期申请，理由可以包括工程变更、不可抗力等因素。
•完善了延期批准的程序：业主有责任及时对延期申请进行评估和批准，并及时通知监理人延期的决定。
3.3 争议解决方式原合同中对争议解决方式的规定较为简单，无法全面解决可能出现的争议。
因此在本协议书中增加了内容：•引入第三方仲裁：若双方产生争议，可以通过协商解决，若无法达成一致，可以向第三方仲裁机构申请仲裁。
•仲裁结果的执行：双方同意遵守仲裁结果，并承诺按照仲裁结果的要求进行执行。
4. 生效条件本协议书自双方代表签字盖章后生效。
任何对本协议书的修订或补充都必须经过双方书面的协商和同意。
5. 互释义务本协议书是原合同的补充和修订，与原合同具有同等的法律效力。
双方应依法履行本协议书规定的各项义务，并保证双方的合法权益。
6. 适用法律和争议解决本协议书的解释和适用适用于法律。
监理合同补充协议 完整版doc(范本文)
监理合同补充协议一、背景本补充协议为监理合同的补充，旨在明确双方在项目实施过程中的责任和义务，确保该项目的顺利进行。
二、补充条款2.1 工程实施期限根据双方协商并经过相关部门批准，将工程实施期限延长至年月日。
2.2 工程变更及额外费用如遇到工程变更，需要额外费用的情况，双方应及时协商并书面确认，确保工程实施顺利进行。
2.3 监理工作范围•对施工方的资质和工艺进行审核，并在必要时提出合理建议；•监督施工方的施工过程，确保按照合同规定进行，并及时发现、纠正施工方的不良行为；•协助建设方组织施工方的施工进度，确保工程按照计划进行；•对施工方报送的施工图纸进行审核，确保符合相关法律法规的要求；•参与工程竣工验收，提供监理报告等相关资料。
2.4 监理费用及支付方式工程监理费用为X万元，双方约定按照进度支付，支付方式如下：•第一次支付：在合同签订后的个工作日内，支付合同总金额的%；•第二次支付：在工程完成%后，支付合同总金额的%；•第三次支付：在工程完成%后，支付合同总金额的%；•第四次支付：在工程达到竣工验收标准并经双方确认后，支付合同总金额的%。
2.5 保密条款监理方应严格遵守相关法律法规，保护项目相关信息的机密性和安全性。
未经建设方书面同意，监理方不得将相关信息透露给任何第三方。
三、补充协议的生效与变更3.1 生效方式本补充协议为补充合同，自双方代表在文末签字后生效。
3.2 变更方式对于本补充协议的任何修改或变更，双方应通过书面形式进行，并由双方代表在文末签字确认。
3.3 法律适用与争议解决本补充协议的解释和执行均适用于法律，并在发生争议时提交相关仲裁机构进行调解和解决。
四、其他本补充协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
建设方（盖章）：签字：日期：监理方（盖章）：签字：日期：。
建设工程委托监理合同补充协议
建设工程委托监理合同补充协议协议编号：XXXX日期：XXXX年XX月XX日甲方（委托人）：地址：联系电话：乙方（监理人）：地址：联系电话：鉴于甲、乙双方就建设工程的委托监理合同存在一些具体事项需要进行修改或补充，经双方友好协商一致，特订立本建设工程委托监理合同补充协议（以下简称“本补充协议”），以资共同遵守。
本补充协议与《建设工程委托监理合同》具有同等法律效力，成为合同的组成部分。
一、合同修改事项1. 监理范围扩展根据实际工程需要，甲方同意将监理范围扩展至建筑工程的室内装修及景观设计等相关工程。
乙方应增加相应监理人员，并按照约定的监理费用进行支付。
2. 监理费用调整根据工程规模的变化以及监理范围的扩展，甲方同意对监理费用进行适当调整。
调整后的监理费用为每月人民币XX万元（大写：人民币XX万）。
3. 工期延长鉴于工程实际进度与原合同约定的工期有所偏差，经甲方与乙方确认，同意将工程工期延长XX个工作日。
具体延长细节及工期节点变动将另行协商确定，并签署书面补充协议。
二、合同补充事项1. 资料交付甲方应当及时向乙方提供工程施工相关资料、设计变更及相关审批文件等，以便乙方及时进行监理工作。
甲方保证提供的资料真实、准确，并承担由于提供虚假资料所造成的责任和后果。
2. 材料审核乙方将根据工程质量监理标准对施工材料进行审核，包括但不限于材料配合比、检测报告等，以确保工程的合规性和质量。
3. 施工过程监理乙方将全程监督施工过程，包括但不限于施工进度、质量检查、安全管理等。
乙方有权对施工中存在的问题提出合理要求，并协助甲方与施工单位进行沟通和解决。
同时，乙方应及时向甲方做出监理报告，保持双方的沟通畅通。
4. 变更管理双方同意，如遇施工过程中的设计变更、工程变更等情况，乙方有权对变更进行评估，并提出相应的建议和意见。
甲方在取得相关批准文件后，将及时通知乙方进行调整，并签署变更协议，确定变更后的监理范围和费用。
三、其他事项1. 争议解决双方如在本补充协议履行过程中发生争议，应通过友好协商解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
项目一期（暂定）《建设工程委托监理合同》补充协议（一）
委托人：（简称甲方）
监理人：（简称乙方）
本协议签订时间：年月日
签订地点: 海南省三亚市
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲、乙双方经充分友好协商，在双方年月日签订的编号俄罗斯旅游度假城一期（暂定）《建设工程委托监理合同》（以下简称“原合同”）的基础上，经双方友好协商，做如下补充：
第一条补充内容
因非监理方原因致该项目施工进度延后，使监理服务工期延长；另外，监理范围增加有1#楼（售楼处）的主体施工、精装修及其配套的园林小市政景观的监理工作，一标、二标段施工区地勘相关监理服务的监理工作，以上均属于合同外的增加监理工作范围；经双方友好协商，同意补充以下内容：
1、甲乙双方同意，本项目开工日期为年月日，自年月日原合同监理合同工期已满后，从年月日起，驻甲方工地为甲方提供监理服务所产生的监理费用采用以原合同监理费按月计算的方式进行结算，每月共计金额，每满一月按一个月计算，最后一个月不满15天（不含本数）不予计算，超过15天（含本数）按一个月计算。
其中售楼处建筑面积m²（含地下一层2034m²），景观面积23000m²，该部分监理费以售楼处实际建筑面积和参照主合同单价元/m²计算，增加监理费用元/m²*4813 m²= 元。
2、自年月日起，开始计算监理服务延长工期，直至甲方原合同约定的监理服务范围内所有工程竣工验收通过为止。
甲方同意按以下计算方法、支付时间与金额支付乙方报酬：
（1）监理报酬：延长监理服务工期所增加的总费用和合同外增加监理工作范围的监理费均为在原合同额基础之上另外增加的合同金额。
（2）支付时间与金额
支付金额按每月应付延长监理服务工期所增加监理服务费的90%付款，剩余监理费在原合同履行完毕后统一结算后支付。
原合同监理服务费仍然按照原合同约定的进度节点支付；延长监理服务工期所增加的监理服务费按月支付；增加监理工作范围的监理费在支付延长监理服务工期所增加的监理服务费时同期一并支付。
延长监理服务工期所增加的监理服务费从年月日起算，每满一个月七日内支付一次。
第二条其他条款执行原合同。
第三条本协议经双方签字盖章后生效。
第四条本协议一式捌份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执肆份。
【以下无正文】
甲方：乙方：（盖章）
法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）
签定合同代表人：签定合同代表人：
开户银行：开户银行：
地址：地址：青年人首先要树雄心，立大志，其次就要决心作一个有用的人才。