上海市新建住宅通信配套合同新(2021新版)
上海新创建住房通讯配套设施合同书
上海新创建住房通讯配套设施合同书保障房建设企业（下列称招标方）：_________基本电信增值业务经营人（下列称承包方）：_________通信专业施工企业（下列称丙方）：_________依据我国相关法律法规、政策法规和当地相关要求，招标方挑选承包方运营的中国移动宽带为居民小区给予通讯连接服务项目，挑选丙方为住房通讯配套设施施工企业。
甲、乙、丙三方遵照同意、公平公正和诚实信用原则的标准，就新创建住房通讯配套设施的工程施工、连接等事项协商一致，签订合同规定，一同遵循。
第一条建筑项目项目建设名字：_________；工程建设施工许可证号：_________；工程项目详细地址：_________；工程规模：_________平米；当期总建筑面积_________平米。
通讯配套设施建筑项目：当期总建筑面积_________平米。
第二条花费承诺本住房通讯配套设施总工程造价为RMB_________元。
第三条支付方式一、合同生效后_________日内，招标方付款丙方住房通讯配套设施总价格的_________％，计RMB_________元。
二、建筑工程设计进行后七日内，招标方付款丙方住房通讯配套设施总价格的_________％，计RMB_________元。
三、入场工程施工前七天，招标方付款给丙方住房通讯配套设施总价格的_________％，计RMB_________元。
四、工程项目工程验收根据，招标方获得《新建住宅交付使用配套合格证明》后五天内，招标方付款丙方住房通讯配套设施总价格的_________％，计RMB_________元。
五、甲、丙彼此承诺的别的支付方式：_________。
第四条施工期承诺一、甲、丙协商一致通讯配套设施建筑施工初定为_________年_________月_________日逐渐。
丙方在接到招标方入场工程施工通告的7日内入场工程施工。
若招标方更改预估工程施工日期，理应提早15日通告丙方。
上海市新建住宅通信配套合同
上海市新建住宅通信配套合同
上海市新建住宅通信配套合同是指购房者与房地产开发商或相关通信服务提供商签订的一种合同，用于规定新建住宅的通信设施和服务的配套情况。
以下是一份可能包含的合同条款：
1. 目的：明确双方共同的目标，即为新建住宅提供适当的通信设施和服务。
2. 参照文档：引用相关法律法规、政策文件或行业标准等作为合同执行的参照依据。
3. 通信设施：详细描述新建住宅所配备的通信设施，包括但不限于宽带网络、电信设备、有线电视等。
4. 通信服务：规定由哪家通信服务提供商负责提供通信服务，包括网络接入、电话、有线电视等。
5. 费用和支付方式：明确购房者需要支付的通信设施配套费用和通信服务费用，同时规定支付方式、周期和细节。
6. 保修和维护：规定通信设施出现问题时的保修和维护责任，包括故障报修、维护时间和方式等。
7. 变更和终止：规定变更合同的程序和条件，以及合同解除的条件和违约责任等。
8. 争议解决：明确双方发生纠纷时的解决方式，可以选择仲裁、诉讼或调解等方式。
上述仅为合同的一部分条款，具体合同内容应根据具体情况进行调整和完善。
购房者在签署合同前要仔细阅读合同内容，并与相关方进行充分沟通和协商，确保自己的权益得到保障。
上海市新建住宅通信配套合同(2篇)
上海市新建住宅通信配套合同合同编号：***甲方：***住宅开发有限公司法定代表人：***地址：***联系电话：***乙方：***通信运营商有限公司法定代表人：***地址：***联系电话：***鉴于甲方作为住宅开发商，拥有合法的住宅开发资格，并准备在上海市新建住宅项目中提供通信配套服务。
乙方作为通信运营商，拥有提供通信服务的合法资格和能力。
双方在平等互利的基础上，按照有关法律法规的规定，达成以下协议，共同履行本合同。
第一条合同目的及范围1.1 甲方委托乙方提供上海市新建住宅项目的通信配套服务，包括但不限于网络建设、宽带接入、语音通讯、电视信号传输等。
1.2 乙方同意按照国家相关规定和技术标准，提供优质、稳定的通信服务，保证用户的通信质量和用户信息的保密性。
1.3 本合同不涉及乙方与用户之间的具体通信服务合同，具体服务内容和费用由乙方与用户另行协商并签署个别合同。
第二条服务内容及标准2.1 通信网络建设：乙方应根据甲方提供的住宅规划、建设进度等相关信息，进行通信设施的建设，包括宽带接入设备、通信传输设备等，并保证设施的规范性和稳定性。
2.2 通信接入服务：乙方应提供宽带接入服务，包括但不限于ADSL、光纤接入等，确保住宅用户能够按时、稳定地接入互联网。
2.3 语音通讯服务：乙方应提供固定电话接入服务，保证住宅用户能够畅通、清晰地进行语音通讯。
2.4 电视信号传输：乙方应提供有线电视信号传输，保证住宅用户能够收看多个清晰、稳定的电视频道。
第三条服务期限及延期3.1 本合同的服务期限自合同签署之日起至住宅项目竣工验收合格之日止。
3.2 若住宅项目存在延期竣工的情况，双方应协商确定通信配套服务的延期时间，并在书面形式上予以确认。
3.3 若乙方因自身原因无法按时提供通信配套服务，乙方应在发生延期的7天内向甲方书面报备原因，并由双方协商确定新的服务期限。
第四条服务费用及支付方式4.1 甲方按照乙方提供的服务内容和标准，支付相应的服务费用。
上海市新建住宅通信配套合同
住宅建设单位（以下称甲方）：_______ 基础电信业务经营者（以下称乙方）：_______ 通信工程施工单位（以下称丙方）：_____ 根据中华人民共和国有关法律、法规和本市有关规定，甲方选择乙方经营的电信网为住宅小区提供通信接入服务，选择丙方为住宅通信配套工程施工单位。
甲、乙、丙三方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，就新建住宅通信配套的施工、接入等事宜协商一致，订立本合同，共同遵守。
第一条工程项目建设项目名称：___ ；建设工程规划许可证号：__ ；工程地址：____ ；建设规模：_______ 平方米；本期建筑面积______ 平方米。
通信配套工程项目：本期建筑面积_______ 平方米。
第二条费用约定本住宅通信配套工程总造价为人民币_______ 元。
第三条付款方式一、合同生效后 _____ 日内，甲方支付丙方住宅通信配套工程总价的_______ ％，计人民币_______ 元。
二、工程设计完成后七日内，甲方支付丙方住宅通信配套工程总价的％，计人民币____________________ 元。
三、进场施工前七天，甲方支付给丙方住宅通信配套工程总价的___ ％，计人民币________ 元。
四、工程竣工验收通过，甲方取得《新建住宅交付使用配套合格证明》后五天内，甲方支付丙方住宅通信配套工程总价的__ ％，计人民币_______ 元。
五、甲、丙双方约定的其他付款方式：_____ 。
第四条工期约定一、甲、丙双方同意通信配套工程施工初定于_______ 年 _______ 月 _______ 日开始。
丙方在收到甲方进场施工通知的7 日内进场施工。
若甲方改变预计施工日期，应当提前15 日通知丙方。
二、甲方应当提前7日以书面形式通知丙方进场施工。
丙方承诺在收到甲方的进场施工通知后的日内完成住宅通信配套工程。
三、丙方应当在进场施工前 3 日，将开工报告送达甲方、乙方，并将开工报告单、设计图纸、施工进度等相关资料送达通信监理单位。
上海市新建住宅通信配套合同
上海市新建住宅通信配套合同随着科技的不断发展，通信技术已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。
在现代社会中，人们对通信的需求越来越高，无论是工作、学习还是娱乐，都需要依赖通信设备来进行沟通和交流。
因此，在购买新建住宅的过程中，通信配套合同成为了一项重要的考虑因素。
上海市作为中国最大的城市之一，其住宅建设一直处于高速发展的状态。
为了满足人们对通信设备的需求，上海市政府制定了一系列的规定和标准，其中包括了新建住宅通信配套合同。
该合同规定了开发商在新建住宅中必须提供的通信设备和服务，并保障了业主的权益。
根据上海市新建住宅通信配套合同的规定，开发商需要为每个住宅提供必要的通信设备，包括电话线路、宽带网络、有线电视等。
这些设备必须在交房时已经安装完毕，并且正常运行。
此外，开发商还需要提供相关的通信服务，包括维修、保养等。
这些服务必须在一定的时间内提供，并且保证质量。
通信配套合同的签订对于购房者来说非常重要。
首先，合同规定了开发商的责任和义务，保障了购房者的权益。
如果开发商未能按照合同规定提供通信设备和服务，购房者有权要求开发商承担相应的责任，并要求赔偿损失。
这样一来，购房者就能够保证自己在购房过程中的利益不受损害。
其次，通信配套合同的签订也对于开发商来说具有一定的意义。
合同规定了开发商在通信设备和服务方面的责任，如果开发商未能按照合同规定提供相应的设备和服务，购房者有权要求解除合同，并要求开发商承担相应的违约责任。
这样一来，开发商就会更加重视通信设备和服务的提供，提高自身的服务质量。
然而，尽管通信配套合同在保障购房者权益方面起到了一定的作用，但仍然存在一些问题和挑战。
首先，一些开发商可能会故意违反合同规定，不提供必要的通信设备和服务，从而降低成本和增加利润。
这对购房者来说是一种不公平的行为，也是对合同精神的背离。
因此，相关部门需要加强对开发商的监管，确保其按照合同规定提供通信设备和服务。
其次，通信配套合同的内容和标准也需要进一步完善和细化。
【合同范本】上海市新建住宅通信配套合同示范文本
上海市新建住宅通信配套合同示范文本签约告知一、为规范本市住宅通信配套建设市场秩序，维护公平竞争，保护用户权益，上海市通信管理局、上海市房屋土地资源管理局和上海市工商行政管理局根据我国法律、法规和相关规定，共同制定《上海市新建住宅通信配套合同示范文本》(20XX版)，供住宅通信配套项目的当事人参照使用。
二、住宅建设单位自主选择具有相应资质的通信建设设计单位、通信工程施工单位和通信建设监理单位及电信业务经营者。
三、为了避免电信业务经营者因前期未介入而不能及时为住户提供电信服务的情况发生，在签订本合同前，住宅建设单位在方案设计、扩初时，应当选定电信业务经营者，听取他们的建议，并办理入网手续，入网协议作为本合同附件。
四、住宅通信配套电话通信工程费应当严格按照上海市物价局规定的收费标准执行，增设五类(及以上)数据线敷设到户以及其他超出电话通信工程以外的项目所发生的相关费用，由住宅建设单位与通信工程施工单位商定。
五、通信工程施工单位应保质、保量按时完成住宅通信配套工程；电信业务经营者应按有关验收规范按时进行验收接入。
七、住宅建设单位、电信业务经营者、通信工程施工单位在履行本合同过程中若发生争议，应协商解决；协商不成的，可依法申请仲裁或向人民法院起诉。
八、本合同文本可从上海市工商行政管理局网站和上海市通信管理局网站下载。
上海市新建住宅通信配套合同住宅建设单位(以下称甲方)：__________________________基础电信业务经营者(以下称乙方)：____________________通信工程施工单位(以下称丙方)：______________________根据中华人民共和国有关法律、法规和本市有关规定，甲方选择乙方经营的电信网为住宅小区提供通信接入服务，选择丙方为住宅通信配套工程施工单位。
甲、乙、丙三方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，就新建住宅通信配套的施工、接入等事宜协商一致，订立本合同，共同遵守。
上海市新建住宅通信配套合同标准版
上海市新建住宅通信配套合同标准版超市（大型综合超市）公司（以下简称甲方）：生产商、供应商（以下简称乙方）：为加强对超市、大型综合超市肉类商品的安全监管，有效控制含有"瘦肉精"、"注水肉"等质量不合格肉类商品的流入，甲乙双方经协商，达成如下协议：1．乙方保证按《农产品安全质量无公害畜禽肉产品安全要求》供应肉类产品。
乙方保证供应的肉类商品来自非疫区，检验及相关检测证明齐全；外省市进沪肉类商品持有非疫区证明和运输、检疫、入境证明，证货相符。
2．对乙方所供肉类商品疑有"瘦肉精"、"注水肉"等质量问题时，甲方有权暂扣并交有关法定检测机构复检，相关费用由乙方承担。
经复检证实存在质量问题的肉类商品由甲方负责销毁，或移交有关食品监管部门处理。
3．甲方应严格审查乙方的生产、经营资质，并可对乙方的生产加工场所、质量管理和生产状况进行定期或不定期检查和随访，乙方应给予配合。
4．乙方故意弄虚作假，隐瞒真实情况，供应含有"瘦肉精"、"注水肉"等质量不合格的肉类商品的，甲方有权将其企业列入"黑名单"，并报上海连锁经营协会及有关食品监管部门备案。
5．甲方在肉类商品销售期间，应根据不同批次建立统一台帐，并妥善保管所有资料和验收证明，以备查验。
6．乙方违反本协议约定应承担相应的经济和法律责任。
7．本协议作为超市（大型综合超市）产品购销合同的补充协议。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
超市（大型综合超市）公司（盖章）代表：生产商、供应商公司（盖章）代表：协议签订日期：年月日。
上海市新建住宅通信配套合同示范文本
上海市新建住宅通信配套合同示范文本上海市新建住宅通信配套合同合同编号：【填写合同编号】甲方（供应商）：【填写甲方信息】乙方（购房人）：【填写乙方信息】鉴于甲方是一家合法注册且在上海市有效经营的通信配套设备供应商，乙方作为购房人，双方在平等、自愿、公平的基础上，经过友好协商，就上海市新建住宅通信配套的相关事宜达成如下合同：第一条合同目的本合同的目的是为了约定甲方向乙方提供上海市新建住宅的通信配套服务。
第二条服务内容及标准1. 通信配套设备包括但不限于宽带网络设备、有线电视设备、电话线路设备等，具体配套设备的种类和数量以双方协商一致的方案为准。
2. 甲方应按照相关标准和规定在合同约定的时间内完成通信配套设备的安装、调试和维护，并保证设备正常运行。
3. 甲方应向乙方提供有关通信配套设备的使用说明和使用维护技术支持。
第三条配套设备交付时间1. 甲方应在乙方购房合同约定的交房时间前完成配套设备的安装、调试和验收工作。
2. 如因乙方自身原因导致交付时间延迟，甲方有权要求乙方承担相应违约责任。
第四条服务费用1. 通信配套设备的费用由乙方独立承担。
具体费用以双方协商一致的方案为准。
2. 乙方应在与甲方签订本合同之日起的【填写具体天数】天内向甲方支付首期费用的【填写具体比例】比例作为预付款。
剩余费用应在设备安装验收合格后的【填写具体天数】天内支付清楚。
3. 乙方未按照约定支付费用的，甲方有权暂停提供通信配套服务，并要求乙方承担相应的违约责任。
第五条违约责任1. 乙方未按照本合同约定的时间支付全部费用的，甲方有权要求乙方支付相应的违约金，并暂停提供通信配套服务。
2. 甲方未按照本合同约定的时间交付配套设备的，应向乙方支付相应的违约金，并承担乙方因此而遭受的损失。
3. 发生不可抗力导致无法履行本合同的，双方互不承担违约责任。
不可抗力的范围包括但不限于自然灾害、战争、法律法规的变动等不可预见、不可避免和不可克服的情况。
2023年上海市新建住宅通信配套合同书
2023年上海市新建住宅通信配套合同书甲方：_____________（下称“甲方”）地址：_____________（下称“甲方地址”）联系方式：_____________（下称“甲方联系方式”）乙方：_____________（下称“乙方”）地址：_____________（下称“乙方地址”）联系方式：_____________（下称“乙方联系方式”）根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲方与乙方本着平等、自愿的原则，经友好协商，就甲方位于上海市新建住宅的通信配套事宜达成如下合同：第一条合同目的本合同旨在明确甲方购房后，乙方为其提供通信配套服务的相关责任、义务和约束。
第二条通信设施1、乙方承诺按照相关部门的要求，在甲方所购住宅内安装并调试通信设施。
2、通信设施包括但不限于电话线、网络线、电信路由器等。
第三条通信配套服务1、乙方将为甲方提供稳定、高速的通信配套服务，保障甲方的日常通信需求。
2、乙方负责对通信设施进行定期维护和检修，并保证设施的正常运行。
第四条通信费用1、通信费用由甲方自行承担。
2、甲方可自行选择通信服务运营商，并向运营商支付通信费用。
第五条责任和义务1、甲方保证按照乙方提供的通信使用规则使用通信服务，不得进行非法活动或损害他人利益的行为。
2、乙方应充分保障甲方的通信服务质量，并及时处理甲方的通信故障投诉。
3、甲方因乙方的故意或过失造成财产损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
第六条违约责任1、任何一方违反本合同约定，均应当承担相应的违约责任。
2、如因一方的违约行为给对方造成损失的，违约方应当承担相应的赔偿责任。
第七条合同变更和解除1、任何一方均可提出合同变更或解除的申请，但应提前30天以书面形式通知对方。
2、经协商一致，双方达成的合同变更或解除协议应当以书面形式确认并签字盖章。
第八条争议解决本合同的履行和解释均适用中华人民共和国法律。
若双方就本合同的履行发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，应提交上海市有管辖权的人民法院解决。
【合同范本】上海市新建住宅通信配套合同最新标准化参考合同范本
【合同范本】上海市新建住宅通信配套合同最新标准化参考
合同范本
一、为规范本市住宅通信配套建设市场秩序，维护公平竞争，保护用户权益，上海市通信管理局、上海市房屋土地资源管理局和上海市工商行政管理局根据我国法律、法规和相关规定，共同制定《上海市新建住宅通信配套合同示范文本》(2004版)，供住宅通信配套项目的当事人参照使用。
二、住宅建设单位自主选择具有相应资质的通信建设设计单位、通信工程施工单位和通信建设监理单位及电信业务经营者。
三、为了避免电信业务经营者因前期未介入而不能及时为住户提供电信服务的情况发生，在签订本合同前，住宅建设单位在方案设计、扩初时，应当选定电信业务经营者，听取他们的建议，并办理入网手续，入网协议作为本合同附件。
四、住宅通信配套电话通信工程费应当严格按照上海市物价局规定的收费标准执行，增设五类(及以上)数据线敷设到户以及其他超出电话通信工程以外的项目所发生的相关费用，由住宅建设单位与通信工程施工单位商定。
上海市新建住宅通信配套合同新
上海市新建住宅通信配套合同新规范及其影响。
上海市新建住宅通信配套合同新规范及其影响近年来，随着互联网的快速发展，通信设施的建设已成为城市规划的重要一环。
作为中国最大的城市之一，上海市一直致力于提升城市的信息化水平，其中新建住宅通信配套合同的规范化对于推动城市信息化建设起到了重要作用。
本文将探讨上海市新建住宅通信配套合同新规范及其对城市发展的影响。
首先，我们来了解一下上海市新建住宅通信配套合同的背景和意义。
随着人们对通信服务的需求日益增长，住宅小区的通信设施建设变得尤为重要。
然而，在过去的一段时间里，一些开发商为了降低成本，通信设施建设不够完善，导致住户在使用互联网、电话等服务时遇到了困难。
为了解决这一问题，上海市政府制定了新建住宅通信配套合同新规范，要求开发商在新建住宅小区中提供完善的通信设施，确保住户能够方便地使用通信服务。
新规范的出台对于上海市的发展具有重要意义。
首先，新规范的实施将提高住户的生活质量。
通信设施的完善将使住户能够更加便捷地使用互联网、电话等服务，提高了他们的生活品质和工作效率。
其次，新规范的实施将推动城市信息化建设。
完善的通信设施将为城市的信息化建设提供坚实的基础，促进数字经济的发展。
此外，新规范的实施还将促进通信产业的发展，吸引更多的通信企业进入上海市，推动通信技术的创新和应用。
然而，新规范的实施也面临着一些挑战。
首先，一些开发商可能会因为成本问题而对新规范持抵触态度。
通信设施的建设需要一定的投入，而开发商可能担心这会增加他们的成本负担。
其次，新规范的实施需要相关部门的监管和执行力度。
只有加强对开发商的监管，确保他们按照规范要求进行通信设施建设，才能真正实现新规范的目标。
为了应对这些挑战，上海市政府可以采取一些措施。
首先，政府可以提供一定的补贴或优惠政策，鼓励开发商积极投入通信设施建设。
其次，政府可以加大对开发商的监管力度，建立相关的检查制度，确保开发商按照规范要求进行通信设施建设。
上海住宅小区通信服务接入合同
上海住宅小区通信服务接入合同《上海住宅小区通信服务接入合同》甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电信条例》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方住宅小区通信服务接入事项，达成如下协议：一、合同主体1.1 甲方为住宅小区的开发商或物业管理部门，具备住宅小区的物业管理权和决策权。
1.2 乙方为具备相关资质的通信服务提供商，具备提供通信服务的能力。
二、接入服务内容2.1 乙方同意在甲方住宅小区内提供通信服务接入，包括宽带互联网接入、固定电话接入、移动通信接入等。
2.2 乙方应保证通信服务接入的稳定性和安全性，确保甲方住宅小区内的通信设施正常运行。
2.3 乙方应在甲方住宅小区内设立服务网点，提供咨询服务、业务办理、故障报修等服务。
三、服务期限3.1 本合同的服务期限为____年，自双方签订之日起计算。
3.2 合同期满后，如双方无异议，本合同自动续约____年。
四、费用及支付4.1 甲方应按照乙方提供的通信服务价格支付相关费用。
4.2 甲方支付费用的方式为按月支付，每月__日前支付上月通信服务费用。
4.3 乙方应向甲方提供正规发票，甲方有权要求乙方对通信服务费用进行审计。
五、维修与保障5.1 乙方负责住宅小区内通信设施的维修和保养，确保设施正常运行。
5.2 乙方应在接到甲方故障报修通知后，及时安排维修人员上门处理。
5.3 乙方应定期对通信设施进行巡检，发现问题及时处理。
六、违约责任6.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为本合同金额的__%。
6.2 乙方未按约定提供服务，或服务质量不符合约定的，甲方有权要求乙方改正，并承担相应的赔偿责任。
七、争议解决7.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
7.2 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
YOUR LOGO
上海市新建住宅通信配套合同新
(2021新版)
The state maintains social and economic order by enacting laws, and contracts signed in accordance with the law have legal effect and are protected by the state.
专业合同系列，下载即可用
上海市新建住宅通信配套合同新
(2021新版)
说明：本合同书的作用是国家通过制定法律来维护社会经济秩序，规范合同当事人的行为，依法签订的合同具有法律效力，受到国家的保护。
可以下载修改后或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。
住宅建设单位（以下称甲方）：
__________________________________
基础电信业务经营者（以下称乙方）：
____________________________
通信工程施工单位（以下称丙方）：
______________________________
根据中华人民共和国有关法律、法规和本市有关规定，甲方选择乙方经营的电信网为住宅小区提供通信接入服务，选择丙方为住宅通信配套工程施工单位。
甲、乙、丙三方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，就新建住宅通信配套的施工、接入等事宜协商一致，订立本合同，共同遵守。
第一条工程项目
建设项目名称：_________；建设工程规划许可证号：
_________；工程地址：__________________；建设规模：
_________平方米；本期建筑面积_________平方米。
通信配套工程项目：本期建筑面积_________平方米。
第二条费用约定
本住宅通信配套工程总造价为人民币_________元。
第三条付款方式
一、合同生效后_________日内，甲方支付丙方住宅通信配套工程总价的_________％，计人民币_________元。
二、工程设计完成后七日内，甲方支付丙方住宅通信配套工程总价的_________％，计人民币_________元。
三、进场施工前七天，甲方支付给丙方住宅通信配套工程总价的_________％，计人民币_________元。
四、工程竣工验收通过，甲方取得《新建住宅交付使用配套合格证明》后五天内，甲方支付丙方住宅通信配套工程总价的_____％，计人民币_________元。
五、甲、丙双方约定的其他付款方式：
_________________________________。
第四条工期约定
一、甲、丙双方同意通信配套工程施工初定于_______年______月______日开始。
丙方在收到甲方进场施工通知的7日内进场施工。
若甲方改变预计施工日期，应当提前15日通知丙方。
二、甲方应当提前7日以书面形式通知丙方进场施工。
丙方承诺在收到甲方的进场施工通知后的_____日内完成住宅通信配套工程。
三、丙方应当在进场施工前3日，将开工报告送达甲方、
乙方，并将开工报告单、设计图纸、施工进度等相关资料送达通信监理单位
四、甲方要求比合同约定的工期提前竣工的，应当征得丙方的同意，并向丙方支付因赶工采取的措施费用。
五、因甲方原因或非丙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致丙方停工8小时以上（施工期内累计计算），工期相应顺延。
第五条安全生产约定
一、甲方对丙方承担的通信配套工程要做到安全交底，明确提出安全的要求并进行监督检查；丙方应当认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程。
二、施工过程中，丙方因违反消防条例和有关法规而引起火灾事故等，应当承担由此引发的经济损失和责任后果。
三、甲、丙双方就有关安全施工与检查、安全防护和事故处理另行签订安全生产协议。
第六条工程验收与质量约定
一、本工程验收标准依照上海市《住宅建筑通信配套工程技术规范》及国家、行业相关的技术规范。
二、住宅通信配套工程完工，在具备验收条件的15日内，甲方向乙方发出验收通知，并组织验收。
丙方应当积极配合验收。
三、乙方在验收过程中，发现通信配套工程不符合验收标
准的，应当指明不符合的项目内容，参加验收各方人员应当签字确认，验收各方各执一份，并提出整改要求和整改期限意见。
丙方根据整改要求，在整改期限内完成整改。
整改完成后，重新组织验收，直至整改符合验收标准。
若验收合格的，参加各方人员应当签字确认，验收各方各执一份，乙方负责出具验收报告。
四、乙方在验收合格后的15日内出具验收报告，加盖验收章交给甲方。
乙方对验收不合格的，可暂缓通信接入。
五、甲、乙、丙三方中的任何一方对工程验收结果有异议的，可提请上海市通信工程质量监督中心进行质量鉴定，所需费用，由责任方承担。
若责任涉及多方的，根据责任分别承担。
第七条维护方式约定
一、住宅小区通信设施的维护规则，以中心机房为责任划分界面；通往局向的，由乙方承担维护责任；通向住宅小区的，由甲方承担维护责任，甲方可委托乙方承担维护责任。
二、甲方将住宅小区内通信设施移交给乙方或委托乙方维护的，应当与乙方签订相关协议。
维护方有责任和义务承担自中心机房到用户终端的线路、管道、设备的维护工作。
第八条甲方责任
一、甲方提供建筑工程项目表（粘贴作附件）。
二、甲方在工程项目方案设计、扩初时，对通信工程的容。