循环流化床锅炉受热面防磨喷涂工程承包合同

合集下载

电厂锅炉喷涂合同范本

电厂锅炉喷涂合同范本甲方（委托方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（受托方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________鉴于甲方需要对其电厂锅炉进行喷涂维护，乙方具有相应的喷涂施工资质和经验，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：第一条项目名称和地点1. 项目名称：电厂锅炉喷涂2. 项目地点：_______________________第二条项目范围和内容1. 项目范围：乙方负责对甲方的电厂锅炉进行喷涂施工，包括但不限于表面处理、喷涂材料选择、喷涂施工、涂层质量检测等。

2. 项目内容：（1）乙方应根据甲方的要求，制定详细的喷涂施工方案，并报甲方审核批准。

（2）乙方应按照喷涂施工方案进行施工，确保涂层质量符合相关标准和要求。

（3）乙方应对喷涂施工过程中的安全负责，采取必要的安全措施，确保施工人员的人身安全和设备的正常运行。

（4）乙方应在施工完成后，对涂层质量进行检测，确保涂层质量符合相关标准和要求。

第三条工期和质量保证期1. 工期：乙方应在甲方规定的时间内完成喷涂施工，具体工期根据项目实际情况确定。

2. 质量保证期：自喷涂施工完成之日起，乙方应对涂层质量提供[X]年的质量保证期。

在质量保证期内，如涂层出现质量问题，乙方应负责免费维修或更换。

第四条合同价款及支付方式1. 合同价款：本合同总价款为人民币__________元（大写：_______________________元整），此价格为固定总价，不因任何因素而调整。

2. 支付方式：（1）本合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的______%作为预付款；（2）乙方完成喷涂施工并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的______%；（3）剩余合同总价款的______%作为质保金，在质量保证期届满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。

锅炉喷涂合同范本

锅炉喷涂合同范本甲方（发包方）：公司名称：______________________法定代表人：______________________地址：______________________联系方式：______________________乙方（承包方）：公司名称：______________________法定代表人：______________________地址：______________________联系方式：______________________一、工程概况1. 工程名称：锅炉喷涂工程2. 工程地点：甲方指定地点3. 工程内容：对甲方指定的锅炉进行[具体喷涂类型和要求]的喷涂处理二、工程期限1. 开工日期：______年____月____日2. 竣工日期：______年____月____日3. 总工期：______天三、工程质量及验收标准1. 工程质量：乙方应按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保喷涂质量符合甲方的要求。

2. 验收标准：以双方共同认可的验收标准为准，验收合格后双方应签署验收报告。

四、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币（大写）______元整（￥______元）2. 支付方式：合同签订后，甲方向乙方支付工程总价的______%作为预付款，即人民币（大写）______元整（￥______元）；工程进度达到______%时，甲方向乙方支付工程总价的______%，即人民币（大写）______元整（￥______元）；工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付工程总价的______%，即人民币（大写）______元整（￥______元）；剩余工程总价的______%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。

五、双方责任1. 甲方责任：提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件；按照合同约定及时支付工程款项；协助乙方协调与其他相关方的关系。

锅炉防腐喷涂合同模板

锅炉防腐喷涂合同模板甲方（委托方）：___________(公司全称）乙方（承包方）：___________(公司全称）鉴于甲方通过招标、竞争性协商等方式选择乙方进行锅炉防腐喷涂工程，现甲乙双方经友好协商，就上述工程的合同条款达成一致，特签订本合同，以资确认。

一、合同标的甲方授权乙方对甲方位于__________（地址）、规格为__________的锅炉进行防腐喷涂工程。

具体工程内容详见技术要求及工作量表。

工程进度预计为__________，乙方应按照相关安全规定、标准和技术要求进行工作。

二、合同价款1. 乙方按照甲方提供的工程成本计划，进行工程报价。

合同总价款为人民币____________元，由甲方于工程竣工验收合格后一次性支付给乙方。

2. 如工程延期或者需增加工程量，双方经协商一致后，应重新确定合同价款，并签署补充协议。

三、工程质量1. 乙方承诺在工程过程中，严格遵守相关标准和技术规范，确保防腐喷涂工程符合甲方要求。

2. 工程验收应符合国家相关标准，如工程存在质量问题，乙方应承担相应返工费用。

四、保险责任1. 乙方应购买相应的施工安全保险、第三者责任险等相关保险，保障工程施工期间的风险。

2. 在工程施工中如发生意外事故，造成人身或财产损害，应及时通知甲方，并承担相应的赔偿责任。

五、保密条款1. 本合同的内容和履行过程中产生的技术、商业信息等均属于双方的商业秘密，任何一方未经对方同意不得泄露给任何第三方。

2. 双方在履行合同过程中如有需要涉及对方的商业信息，应事先取得对方同意，并签署保密协议。

六、违约责任1. 如一方违反本合同规定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。

2. 违约方应在接到对方书面通知后，立即采取补救措施，并赔偿对方因此造成的损失。

七、争议解决合同履行过程中如双方发生争议，应通过友好协商解决。

如协商不成，应提交至当地仲裁委员会进行仲裁处理，仲裁裁决是终局的。

八、其他事项1. 本合同自双方签字生效，至工程竣工验收完成后终止。

锅炉喷涂技术协议

xx电厂锅炉水冷壁管防磨喷涂工程技术协议甲方：乙方：年月日xx电厂锅炉水冷壁管防磨喷涂工程技术协议甲方：乙方：一、工程概况xx电厂（以下简称甲方）为延长循环流化床锅炉水冷壁使用寿命，减轻管壁磨损，委托鸡西威龙喷涂有限公司（以下简称乙方）采用超音速电弧喷涂工艺对2#循环流化床锅炉（220T/H）水冷壁进行喷涂处理。

二、施工范围卫燃带密相区上方高度3.5米，炉膛四角（每角10根管）卫燃带密相区上方高度8.5米，面积约为120m2。

三、施工工期乙方需保证采用先进的施工设备及施工工艺和选派优秀的施工队伍等一系列保障措施，密切与甲方合作，遵照甲方锅炉耐磨喷涂工程的施工要求，严格按照甲方指定的工期要求来完成此工程。

初步确定单台炉有效施工工期为10日。

如果甲方存在有特殊工期要求，乙方需确保增派设备及人员，确保按期完工。

四、工程管理乙方进入现场施工前，需提报完备的施工安全措施、施工组织措施、施工方案，经甲方审核批准后方可开工，并在施工过程中严格执行，甲方有权在施工过程中敦促乙方对各项措施进行合理完善、整改；必要时可要求其停工整改。

五、施工工艺1. 喷涂前对水冷壁管表面预先使用金刚砂进行喷砂处理，确保待喷涂的水冷壁管表面无油渍、锈渍等污渍；2. 使用超音速电弧喷涂设备对喷砂处理水冷壁管进行喷涂，保证喷涂表面无龟裂、起皮、凹凸台阶等现象，边缘应平滑过渡；3. 喷涂厚度为0.6~0.8mm，磨损严重部位加厚到0.9-1.2mm；4. 喷涂材料，采用KM99BC专用流化床锅炉喷涂材料；5. 硬度检测：厂家提供电弧材料检测报告。

六、喷涂后质量要求1. 目测喷涂涂层结合强度好，表面均匀光滑，应无麻面开裂、起皮、脱落和漏喷现象；2. 喷涂后不影响受热面传热、受热面结构及理化性能；3. 喷涂后不能因腐蚀和磨损造成该部位爆管等事故；4. 用测厚仪测出的厚度，应满足甲方的技术要求。

七、售后服务甲方对喷涂的水冷壁管保质期提出明确要求，保质期不低于三年（三个采暖期），如在保质期内出现任何质量问题，乙方保证在接到甲方通知后24小时内委派工作人员到达现场，对问题部位进行免费修复，并承担因质量问题给甲方造成的相应损失。

电厂锅炉喷涂合同模板

电厂锅炉喷涂合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！电厂锅炉喷涂合同模板甲方：____________乙方：____________鉴于甲方需要对电厂锅炉进行喷涂处理，以确保锅炉的正常运行和延长使用寿命，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条工作内容1.1 乙方负责对甲方电厂锅炉进行喷涂处理，包括锅炉本体、管道、阀门等部位。

1.2 喷涂材料应符合国家相关标准和质量要求，乙方应提供材料合格证明。

1.3 乙方应按照甲方提供的施工方案和技术要求进行喷涂，确保喷涂质量。

第二条工期本合同约定的喷涂工作自合同签订之日起 __ 个工作日内完成。

第三条质量保证3.1 乙方应保证喷涂后的锅炉表面平整、均匀，无明显凹陷、裂纹等缺陷。

3.2 乙方应确保喷涂层与锅炉基材牢固粘结，不易脱落。

3.3 喷涂层应具有较好的耐磨性、耐腐蚀性和耐高温性能。

第四条合同价格4.1 本合同喷涂工作的合同价格为人民币（大写）：____ 元整（小写）：_____元。

4.2 乙方应按照合同约定的价格提供服务，不得以任何理由提高价格。

第五条付款方式5.1 甲方支付合同总价款的 50% 作为预付款，在合同签订后 __ 个工作日内支付给乙方。

5.2 乙方完成喷涂工作后，甲方应支付合同总价款的 50% 作为进度款。

5.3 剩余的合同总价款在乙方提供质量保证期合格证明后支付。

第六条质量保证期6.1 乙方应提供 __ 年的质量保证期，自喷涂完成之日起计算。

6.2 在质量保证期内，如喷涂层出现脱落、裂纹等质量问题，乙方应负责免费修复。

第七条违约责任7.1 乙方未按照约定时间完成喷涂工作的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的 0.5% × 逾期天数。

7.2 乙方未按照约定质量完成喷涂工作的，甲方有权要求乙方返工或支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的 10%。

锅炉工程承包合同书(范本文)

锅炉工程承包合同书合同编号：[填写合同编号]根据《合同法》的规定，甲方与乙方就锅炉工程承包事宜达成如下合同：第一条合同目的根据甲方的需求，乙方将按照约定的技术要求和工期，承包锅炉工程的设计、采购、施工、调试等全过程。

第二条合同内容1.乙方应根据甲方的需求和要求，按照规范和标准进行锅炉工程的设计。

2.乙方负责锅炉工程所需材料的采购、运输和验收。

3.乙方组织并负责锅炉工程的施工，保证施工的质量和工期。

4.完工验收合格后，乙方将负责进行锅炉的调试及交付，并向甲方提供调试报告。

5.乙方在锅炉工程完成后，应提供一定的维护和服务保障期，期限为[填写期限]。

第三条技术要求1.乙方应根据甲方的需求和要求，进行设计和施工，确保锅炉工程的质量、安全和环保。

2.锅炉工程的设计和施工应符合国家相关法律法规和标准。

第四条工期及履约保证1.锅炉工程的工期为[填写工期]，自合同生效之日起计算。

工期的计算不包括合同规定的变更、延期和不可抗力的情况。

2.若乙方无正当理由延误工期，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金的计算公式为：合同总价款的每日千分之[填写千分比]。

3.若因不可抗力（如地震、战争、自然灾害等）导致工期延误，双方应友好协商解决，并根据实际情况调整工期。

第五条付款方式及金额1.根据双方协商一致，锅炉工程的总价款为[填写金额]，乙方应在工程完成并经甲方验收合格后，按如下方式进行付款：–第一阶段：工程开始时，甲方支付合同总价款的百分之[填写百分比]作为预付款。

–第二阶段：工程完成后，甲方支付合同总价款的百分之[填写百分比]作为中期款。

–第三阶段：工程验收合格后，甲方支付合同总价款的百分之[填写百分比]作为尾款。

2.付款应在合同生效后[填写天数]天内完成。

第六条合同变更和解除1.若在工程进行过程中，甲方需要对合同内容进行变更，应与乙方协商一致，并签订书面变更合同。

双方应对变更后的工期、价格等进行重新确定。

2.若因不可抗力等无法控制的原因，导致合同无法履行，双方应友好协商解决，并根据实际情况决定是否解除合同。

XX热电厂CFB锅炉防磨施工协议

XX热电有限公司*#炉防磨施工协议甲方：XX热电有限公司乙方：*****有限公司现甲方委托乙方在XX热电有限公司2号CFB 240T/H锅炉热面区域进行防磨防腐处理，经双方协商达成如下协议：一、工程内容：2号循环流化床锅炉水冷壁管卫燃带部分采用超音速电弧喷涂防磨处理。

二、工程地点：甲方生产厂区。

三、工程范围：卫燃带浇注料以上部位，喷涂具体高度5米，实际施工面积以实测为准。

四、双方职责（一）甲方责任1、负责施工所需的脚手架搭设的联系工作；2、按乙方要求负责提供足够的动力电源和照明电源；3、协助乙方施工办理工作票、检修票等各类手续；4、负责为乙方提供喷涂设备吊装工具；（二）乙方责任1、遵守甲方各项安全管理规定和注意事项；2、积极配合甲方的大修（安装）进度，按照甲方的时间要求施工；3、负责提供合格的金属丝材、施工工具、并负责施工；4、施工要确保质量，严格按照施工工艺规程施工；5、施工中要做到认真严谨，并不得损坏甲方设备；6、施工结束后一年内有随时为甲方提供免费服务和修缮的义务。

一年后有继续为甲方提供技术指导和咨询的义务，但所需维护费用由甲方承担。

五、技术要求1、施工工艺：按超音速电弧喷涂施工工艺施工；2、施工材料：SX-801超硬耐磨喷涂丝材。

3、涂层技术性能要求：1）结合强度：≥50MPa；2）涂层表面强度：≥HRC50；3）孔隙率：＜1%；4）厚度：0.6—0.8mm；。

六、验收标准由甲方等单位，会同乙方共同验收。

施工完的喷涂涂层表面应均匀光滑，无麻面、起皮、开裂、脱落等现象。

七、质保期：一年。

八、工程款总额和付款方式1、本次施工采取乙方包工包料的方式，工程单价每平方米2500元。

工程总价以实测面积乘以单价取值；本协议一式四份，双方各执两份。

未尽事宜，双方协商解决。

甲方：乙方：********有限公司甲方代表：乙方代表：签订时间：年月日。

循环流化床锅炉受热面磨损控制和预防

二、损机理分析磨
上与磨粒的相对硬度、形状、大小、固定程度以及载荷作用下磨
粒与被磨表面的力学性能有关。
减少磨粒磨损一般从两方面采取措施，一是增强材料的抗磨性能。二是防止或减少磨粒进入摩擦表面之间。ＣＢ锅炉水冷壁管磨损机理与煤粉炉有很大不同，一方面Ｆ大量烟气和固体颗粒在上升过程中对水冷壁管进行冲刷。另一方面由于内循环的作用，大量固体颗粒沿炉膛四壁重新回落，对
注料层厚度通常为４～００８ｍｍ，个区域称为密相区。密相区是这
力的作用下压人材料表面而产生压痕，从表面层上挤出剥落物。
ＣＢ锅炉燃烧的中心，Ｆ进行煤粒流化、燃烧、物料循环和气流循
压接螺丝和厢握接制面４ｌ（障点）故
度最终达到０６ｍ以上。施工完的喷涂层表面均匀光滑，麻．ａｒ无面、起皮、开裂及脱落等现象，涂层边缘平滑过渡。金相宏观检查喷涂层与基体结合致密，无分层现象。
２水平烟道的磨损．水平烟道是烟气从炉膛进人旋风分离器的通道，结构一般
大，至超过原电流ｌ。甚０倍
（）电机运行中，３发在刷握自身重力作用下，近滑环两靠侧的刷握受刷架振动影响较大，特别是在刷握弹簧作用力较小情况下，刷握与刷座的接触压力会相对减小，转子电流会向靠近滑环上方位置的刷握回路转移，导致该区域碳刷烧坏偏
水冷壁管进行剧烈冲刷。特别在水冷壁管和耐火材料层过渡区

电厂锅炉部件喷涂技术协议

*******电厂4#锅炉部件防磨喷涂技术协议甲方：*******有限公司乙方：*******安装工程有限公司甲乙双方就甲方委托乙方进行大修更新的新管排全部防磨喷涂施工事宜，为了保证施工工艺方案及施工质量等技术问题，双方进行友好协商后，达成以下协议：一.喷涂范围对大修更新的新水冷壁管屏进行表面防磨喷涂，对于冲刷磨损严重的水冷壁管两侧，属于涡旋流区，喷涂时需加厚。

二.涂层设计1.先采取二次喷砂工艺对防磨部位进行表面糙化，即先用优选砂对表面进行清洁，再用金刚砂对管子表面进行糙化处理。

2.采用超音速电弧喷涂技术，并选用硬度特别高、耐冲刷磨损性能优异，同时具备抗高温氧化和热腐蚀性能良好的KM99合金丝材制作涂层。

涂层厚度为0.6—0.8mm，半圆弯头涡旋流涂层厚度≥0.8mm，保用三年，质保期两年（验收合格之日起计）。

3.表面用JG型高温耐磨防腐专用封孔剂进行封孔。

4.要求复合涂层结合强度高，具有优异的抗吹损、冲刷磨损和耐高温腐蚀、耐热疲劳性能，涂层不开裂、不脱离，能满足防护要求。

三.涂层技术指标：1.厚度：表面涂层厚0.6mm，涡漩流≥0.8mm；2.粒子速度：420m/s；3.结合强度：≥60.5Mpa；4.硬度≥HRC70；5.抗高温氧化性：6.3mg/c㎡(750℃氧化250h)；6.孔隙率：≤0．9％；7.传热系数：34-38w/mk；8.基体温度≤1100℃热膨胀系数：12.5*10-6；9.工件变形性：不变形、不改变母材表面金相组织结构和理化性能。

四.喷涂施工技术要求1.施工准备：1.1根据实际需要搭好脚手架。

1.2清除受热面上的大块焦、杂物等。

1.3对管壁需实施喷涂的部位进行全面的质量检查，如发现需要修整补强的部位应及时向甲方提出。

1.4利用现场已有条件进行设备就位、电气接线、气源管线连接及磨料回收帆布铺设工作。

甲方负责提供场地，乙方根据施工需要负责搭好施工棚。

2.表面预处理：2.1喷砂前，对非有效表面采用遮蔽带、硬木板或橡胶等物进行遮蔽保护。

锅炉水冷壁管防磨喷涂工程技术协议

锅炉水冷壁管防磨喷涂工程技术协议甲方：xxxx塑胶有限公司乙方xxxx高新技术股份有限公司一、范围本协议适用于xxxx塑胶有限公司锅炉水冷壁管防磨喷涂工程。

二、施工范围对贵公司一期工程2×100MW机组DG440/13.7-Ⅱ9型锅炉水冷壁管防磨喷涂(经现场确认两台锅炉均为旧锅炉，且之前做过防磨喷涂，所以应采用二次喷涂工艺进行防磨喷涂（主要以改造受热面以及改造焊口周边为主），面积约为800m2。

（最后以现场测量为准）三、施工工期根据甲方生产要求，双方协商施工工期定15天。

乙方应根据本工期要求及时组织相关人员、机具并到场施工，若因非不可抗拒因素造成延误工期，影响甲方生产的需要，按合同相关违约责任执行。

四、双方责任4.1、甲方职责4.1.1、对乙方提交的施工方案进行审查、批准，对乙方施工资质进行审查；4.1.2、负责对乙方施工人员进行安全教育，配合乙方办理各类安全作业票证，并及时、准确地进行安全风险告知；4.1.3、为乙方施工提供相关气源、电源、照明以及出入厂区等配合工作；4.1.4、负责施工过程的安全监督检查工作；4.1.5、负责组织施工过程及最后的质量监督和检查验收。

4.2、乙方职责4.2.1、负责施工安全技术方案的编制、审核，并提交甲方审核、批准；4.2.2、负责喷涂工器具、材料、施工人员的组织落实，并对施工人员的安全作业和身体健康负责；4.2.3、喷涂作业前，乙方负责对甲方提供的通风设施、作业场地、电源、气源等配合工作的安全性进行检查，对不合格项向甲方提出要求整改。

负责办理各类安全作业票证手续；4.2.4、施工完毕后，乙方负责对炉膛内部施工带入的杂物、灰砂进行清理；4.2.5、对施工质量负责，对施工期间出现的质量问题，按照甲方要求及时进行整改；4.2.6、质保期内出现喷涂质量问题，负责在甲方要求的时间内及时做好涂层的维保工作。

五、二次喷涂施工材料打底采用镍铝合金丝材HDS-955制作过渡层，再用硬度特别高、耐冲刷磨损性能优异，同时具备抗高温氧化和热腐蚀性能良好的HDS-88A合金丝材制作耐磨工作层。

电厂锅炉喷涂合同范本

电厂锅炉喷涂合同范本甲方（喷涂服务需求方）：____________________乙方（喷涂服务提供方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行电厂锅炉喷涂服务事宜，达成如下协议：一、喷涂服务内容1.1 乙方应按照甲方的要求，对甲方的电厂锅炉进行喷涂作业，喷涂材料及工艺应符合国家相关标准和行业标准。

1.2 乙方应确保喷涂质量，喷涂后的锅炉表面应平整、光滑、无漏喷、无流挂、无起泡、无裂纹等缺陷。

1.3 乙方应按照甲方的要求，提供喷涂前的表面处理、喷涂施工、喷涂后的检查验收等服务。

二、喷涂服务费用2.1 双方约定，本合同项下的喷涂服务费用为人民币_______元（大写：____________________元整），乙方开具正规发票。

2.2 甲方应在合同签订后_______日内支付乙方_______%的预付款，喷涂服务完成后_______日内支付剩余款项。

三、喷涂服务期限3.1 双方约定，乙方应在合同签订后_______日内开始施工，总工期为_______天。

3.2 如因不可抗力等原因导致乙方无法按时完成喷涂服务，乙方应及时通知甲方，并协商解决。

四、质量保证4.1 乙方应按照国家相关标准和行业标准进行喷涂作业，确保喷涂质量。

4.2 喷涂服务完成后，乙方应提供_______年的质保期。

质保期内，如因乙方原因导致锅炉表面出现问题，乙方应免费进行修复。

五、违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。

5.2 乙方未按约定时间完成喷涂服务的，每逾期一天，应向甲方支付逾期违约金_______元。

六、争议解决6.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

6.2 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

锅炉,喷涂

循环流化床锅炉水冷壁防磨喷涂工程青岛博瑞热电工程设备有限公司，成立于2012年，公司座落于风光优美的海滨城市青岛市平度工业园内，这里交通便利，北靠潍莱高速公路和沈海高速公路，南临济青高速，40分钟就能够到达青岛国际机场和高铁站，物流便捷顺畅。

我公司是受热面热喷涂行业专业服务商，现拥有先进的超音速火焰喷涂（焊）系统，等离子喷涂系统等10多台套，另配备有10多台机械加工设备，最大限度帮客户解决需求；公司现有员工20多人，高级工程师2名，工程师4名，喷涂（焊）高级技工18人，技术力量雄厚，施工能力强；经营实力不断增强！公司为更好的为客户提供热喷涂专业服务，注册“博瑞”商标，打造喷涂行业优质的品牌服务。

公司主要承接各种电厂锅炉热喷涂，锅炉炉膛防腐耐磨喷涂、锅炉四管（水冷壁管、省煤器管、再热器管、过热器管）防磨喷涂、锅炉流化床耐磨热喷涂、锅炉防磨喷涂施工等工程项目。

我公司施工经验丰富，技术力量雄厚，长期和各大电厂、各大锅炉厂（无锡华光、太原锅炉、泰山锅炉、华西能源、江联重工、杭锅、川锅）建立了良好的合作关系。

我们喷涂的范围有：流化床锅炉喷涂、煤粉炉喷涂、生物质锅炉喷涂等。

进行锅炉水冷壁、锅炉受热面防磨修复。

循环流化床锅炉由于炉型结构和设计参数等特点，投产运行后水冷壁等受热面部位运行工况条件极为恶劣，长期遭受高速高温高含尘烟气的不均匀冲刷、磨损和腐蚀，极易被严重磨蚀减薄，极易造成泄漏和爆管事故。

为确保锅炉安全、稳定、经济运行，采取防护措施是十分必要的。

根据全国各地电厂的防护情况，针对CFB锅炉运行的具体情况、工艺参数及失效机理，结合我公司长期从事该行业的实际施工经验，经我公司工程技术人员认真分析，对该部位的防护方案进行了技术设计，采用本技术进行防护能获得很好的效果，设备的使用寿命可大大延长。

一、失效分析管壁的磨损是与气流中固体物料浓度、烟气速度、颗粒的特性硬度和流道几何形状等密切相关，据有关研究资料表明，冲刷磨损量大约与气流速度的3.6次方成正比。

锅炉喷涂合同范本

锅炉喷涂合同范本合同编号：__________甲方（委托方）：__________地址：__________电话：__________邮编：__________乙方（承包方）：__________地址：__________电话：__________邮编：__________鉴于甲方需要对锅炉进行喷涂工作，乙方愿意接受甲方的委托，双方经协商一致，达成如下合同：一、工程内容1.1 乙方接受甲方委托，负责对甲方提供的锅炉进行喷涂工作。

1.2 喷涂材料和颜色由甲方提供，乙方负责施工。

二、工程价款2.1 甲方应按照双方约定的工程量和质量支付工程价款。

2.2 工程价款为人民币__________元整。

甲方应在工程竣工后__________日内一次性支付给乙方。

三、工程质量3.1 乙方应按照国家相关标准和甲方要求，保证喷涂工程的质量。

3.2 工程竣工后，甲方有权对工程质量进行验收。

如发现质量问题，乙方应按照甲方要求进行整改。

四、工程期限4.1 工程期限为__________天，自合同生效之日起计算。

4.2 如因不可抗力或其他不可预见的情况导致工程延期，双方应协商解决，并签订书面变更协议。

五、违约责任5.1 如乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为工程价款的__________%。

5.2 如甲方未按合同约定支付工程价款，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为欠款金额的__________%。

六、争议解决6.1 合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。

协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他事项7.1 本合同自双方签字或盖章之日起生效，至工程竣工并经双方确认验收之日终止。

7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________ 日期：__________乙方（盖章）：__________ 日期：__________。

奥森钢铁3号循环流化床锅炉改造技术协议(3#)160107

辛集市澳森钢铁有限公司3号锅炉综合改造技术协议合同编号：甲方：辛集市澳森钢铁有限公司乙方：中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司协议签订日期：2016年1月5日3号锅炉综合改造技术协议辛集市澳森钢铁有限公司（以下简称甲方）, 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司（以下简称乙方）就甲方3号锅炉防磨改造总承包项目事宜，进行了友好的协商，达成如下协议。

本协议涉及防磨装置改造、防侧磨改造、分离器入口烟道、靶区、锥段、给煤口及喷涂改造等项目由乙方总承包实施，包括设计、制造、供货、施工、安装、调试、培训等。

本协议未列举所有改造材料及施工，如确实为本次防磨改造所必须的，乙方负责此部分材料的供货和施工。

本协议未对一切技术细节做出规定，也并未充分引述有关的标准和规范条文，乙方保证提供符合本规范书和现行有效标准的优质产品。

本协议提出的是最低限度的技术要求，鼓励乙方采用最新改造技术的优质设备，并保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的。

在签订合同之后，甲方保留对本协议提出补充要求和修改的权力，乙方应承诺予以配合。

本协议所使用的标准如与乙方所执行的标准发生矛盾时，按较严格现行标准执行。

乙方派驻现场施工人员需要有防磨改造经验的，了解施工过程中危险点。

因乙方自身原因（包括人员素质或施工器具）导致人员安全责任，由乙方负责。

乙方服从甲方现场施工总体安排，接受甲方现行的安全管理制度的相关规定。

一、锅炉规范及燃料额定蒸发量 240 t/h额定蒸汽温度 540 ℃额定蒸汽压力（表压） 9.81 MPa给水温度 215 ℃甲方3号锅炉由太原锅炉厂生产。

根据目前运行参数判断，3号锅炉布风板阻力偏低,低床压下存在床压波动现象。

并且炉内受热面磨损速率偏高，拟通过改造提高锅炉运行稳定性及降低受热面磨损速率，延长锅炉连续运行周期。

目前，3号锅炉实际燃料煤质参数见下表所示；目前，炉内每小时投入石灰石量约6吨，锅炉防磨改造后仍然采用炉内脱硫，石灰石耗量不低于目前用量。

锅炉喷涂合同范本

锅炉喷涂合同范本合同编号：_____________________甲方（委托方）：_________________地址：___________________________联系电话：_____________________乙方（施工方）：_________________地址：___________________________联系电话：_____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就锅炉喷涂工程达成如下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：锅炉喷涂工程1.2 工程地点：_________________1.3 工程内容：对甲方指定的锅炉进行喷涂作业，确保喷涂质量达到国家标准。

第二条工程质量2.1 乙方应保证喷涂工程的质量符合国家相关标准和甲方的要求。

2.2 喷涂材料应为环保型，无毒无害，符合国家环保要求。

第三条工程期限3.1 工程开工日期：____年____月____日3.2 工程竣工日期：____年____月____日3.3 乙方应按照约定的工程期限完成喷涂工作，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

第四条工程价款4.1 本工程总价款为人民币（大写）：____________________4.2 甲方应按照合同约定的付款方式和时间向乙方支付工程款。

第五条付款方式5.1 合同签订后____日内，甲方向乙方支付合同总价款的____%作为预付款。

5.2 工程完成____%后，甲方向乙方支付合同总价款的____%。

5.3 工程竣工验收合格后____日内，甲方向乙方支付剩余的工程款。

第六条工程验收6.1 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。

6.2 甲方应在接到通知后____日内组织验收，并在验收合格后出具验收合格证明。

第七条违约责任7.1 如乙方未按期完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款____%的违约金。

锅炉喷涂合同模板

锅炉喷涂合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！锅炉喷涂合同模板甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲方需要对锅炉进行喷涂处理，乙方具备锅炉喷涂的资质和能力，双方本着平等、自愿、公正的原则，就锅炉喷涂事宜达成如下合同：一、喷涂范围1.1 乙方负责对甲方的锅炉进行喷涂处理，喷涂范围包括锅炉本体、管道、附件等。

二、喷涂材料2.1 乙方应使用符合国家标准的喷涂材料，材料质量应满足甲方的要求。

2.2 乙方应在喷涂前对材料进行检验，确保材料无质量问题。

三、喷涂质量3.1 乙方应保证喷涂质量达到国家标准和甲方的要求，确保锅炉在使用过程中不出现脱落、开裂等现象。

3.2 乙方应在喷涂完成后对喷涂质量进行自检，并出具质量报告。

四、喷涂时间4.1 乙方应在甲方规定的时间内完成喷涂工作。

4.2 乙方应按照甲方的要求，提前告知甲方喷涂进度和时间安排。

五、合同价格5.1 双方确认，本合同的喷涂费用为人民币【】元（大写：【】元整）。

5.2 乙方应在合同签订后【】天内向甲方开具等额的正规发票。

六、付款方式6.1 甲方在本合同签订后【】天内支付乙方合同价款的【】%。

6.2 乙方应在收到付款后【】天内向甲方提供喷涂材料和质量报告。

七、违约责任7.1 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

八、争议解决8.1 对于本合同的解释或履行发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。

8.2 若协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

九、其他约定9.1 本合同自双方签字或盖章之日起生效，有效期为【】年。

9.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：______________ 日期：____年__月__日乙方（盖章）：______________ 日期：____年__月__日请根据您的实际情况修改上述合同内容，以确保合同的合法性和有效性。

通用范文(正式版)锅炉工程承包合同

锅炉工程承包合同1. 合同背景和目的本合同由甲方（承包方）和乙方（委托方）签订，旨在明确双方在锅炉工程承包方面的权利和义务，确保工程的顺利进行和合同的履行。

2. 合同条款2.1 工程范围本合同工程的范围包括但不限于内容：•设计合理、规划良好、具备功能要求的锅炉系统；•锅炉的采购、安装、调试以及其他相关工艺设备的调试；•锅炉系统的运行监控、维护保养和售后服务；•与锅炉工程承包相关的其他工作。

2.2 服务内容和支付方式2.2.1甲方承诺按合同约定的工程范围提供设计、采购、安装、调试等服务，并负责技术咨询和售后服务。

乙方同意按照约定方式支付甲方的服务费用，并在合同签订后的15日内支付合同总额的20%作为预付款。

2.2.3乙方同意根据工程进度付款，具体付款比例和时间节点按照合同附件《付款安排》确定。

2.3 工期和交付时间2.3.1甲方承诺在合同签订后的30日内完成工程的设计，并经乙方确认后进行采购，工期不得延误。

2.3.2甲方承诺按照合同附件《工程计划》规定的时间节点完成相关工作，并在工程竣工后15日内进行交付。

2.4 质量保证和验收2.4.1甲方承诺提供的设备和材料质量符合国家标准和乙方的要求，并负责设备和材料的运输、装卸和保管。

工程竣工后，乙方有权组织对工程的质量进行验收。

如发现质量问题，甲方将按照合同约定进行修复和更换。

2.5 违约责任2.5.1如果一方违反合同约定，给另一方造成损失的，应承担相应的违约责任，并按照合同约定进行赔偿。

2.5.2如乙方未按照约定时间支付合同款项的，甲方有权暂停工程，并追究乙方的违约责任。

2.6 合同解除和争议解决2.6.1双方协商一致可以解除合同，解除合同时应编制解除协议，并明确双方的解除责任和义务。

2.6.2若因无法归责于双方的不可抗力（如自然灾害、战争等）造成合同无法履行，视为自动解除，并不承担违约责任。

如发生争议，双方应通过友好协商解决。

协商不成的，可向有管辖权的法院提起诉讼。

锅炉喷涂合同范本

锅炉喷涂合同范本甲方（委托方）：______________________乙方（施工方）：_______________________鉴于甲方需要对锅炉进行喷涂处理，乙方具备相应的资质和能力，双方经协商一致，就锅炉喷涂服务达成如下合同条款：一、服务内容1. 乙方负责对甲方指定的锅炉进行喷涂处理，确保喷涂质量符合甲方要求。

2. 喷涂材料由甲方提供，乙方负责施工。

3. 喷涂完成后，乙方需向甲方提供喷涂质量检测报告。

二、服务标准1. 喷涂材料需符合国家相关环保标准。

2. 喷涂工艺需达到行业标准，确保锅炉表面平整、无漏喷、无流挂。

3. 喷涂完成后，锅炉表面应无明显瑕疵。

三、施工期限1. 乙方需在合同签订之日起____天内完成喷涂工作。

2. 因甲方原因导致施工延期的，乙方不承担责任。

四、验收标准1. 喷涂完成后，甲方有权对喷涂质量进行验收。

2. 验收不合格的，乙方应在接到甲方通知后____天内无偿返工。

五、费用及支付方式1. 喷涂费用为人民币______元整。

2. 甲方在合同签订后____天内支付乙方____%的预付款。

3. 喷涂验收合格后，甲方在____天内支付剩余款项。

六、违约责任1. 乙方未按期完成喷涂工作的，每逾期一天，需向甲方支付合同总金额____%的违约金。

2. 因乙方原因导致喷涂质量不合格的，乙方负责无偿返工，直至合格。

七、争议解决双方因履行本合同所发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

八、其他1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方代表（签字）：__________________乙方代表（签字）：__________________签订日期：____年____月____日（注：本合同范本仅供参考，具体条款应根据实际情况调整。

）。

锅炉喷涂施工合同

锅炉喷涂施工合同合同编号：__________甲方（委托方）：__________乙方（施工方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律法规，结合本工程具体情况，为明确双方权责，保证工程顺利进行，经甲乙双方友好协商，达成如下条款：一、工程概况1.1 项目名称：锅炉喷涂施工工程1.2 项目地点：__________1.3 项目内容：锅炉本体及其附属设备的喷涂施工，包括锅炉本体内外壁的防腐蚀喷涂、阀门、管道等设备的喷涂防护。

二、承包方式2.1 乙方承担本工程的喷涂施工任务，包括施工材料、施工设备、施工人员等相关费用。

2.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术要求及规范进行施工，保证施工质量。

2.3 乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，如有延期，应承担相应的违约责任。

三、施工质量与验收3.1 验收标准：按照甲方提供的施工图纸、技术要求及规范进行验收。

3.2 乙方应保证施工过程中使用的材料、设备符合国家及相关行业标准，施工完成后应提供相关质量证明文件。

3.3 甲方应在施工完成后对施工质量进行验收，如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。

四、合同价格与支付4.1 合同总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

4.2 支付方式：本合同采用分期支付的方式，具体支付条款见附件。

五、工期5.1 合同约定的工期为：自合同签订之日起至__________止。

5.2 乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，如有延期，乙方应承担相应的违约责任。

六、违约责任6.1 乙方如未按照合同约定的质量、工期完成施工任务，应承担相应的违约责任。

6.2 甲方如未按照合同约定的支付条款支付工程款，应承担相应的违约责任。

七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。