2017年一级建造师《工程法规》章节练习：建设工程债权制度
2017年一级建造师《工程法规》章节练习：建设工程物权制度
2017年一建教材已经出来，同学们现在就要跟紧复习步伐，要快速高效的把教材复习一遍，复习教材相应知识点最好配合习题进行巩固加强，这样才能把基础打牢固。
今天小编给大家整理了2017年一级建造师《工程法规》章节练习：建设工程物权制度，快来做题吧。
1Z301000 建设工程基本法律知识1Z301040 建设工程物权制度1[单选题]下列对收益权的描述中，正确的是( )。
A.使用权包括收益权B.收益权不是一项独立的权能C.收益权是指收取由原物产生出来的新增经济价值的权能D.所有人不行使对物的使用权，则不能享有对物的收益权参考答案：C2[多选题]下列关于物权特征的表述中，正确的有( )。
A.物权是支配权B.物权是相对权C.物权是财产权D.物权是排他权E.物权是绝对权参考答案：A,C,D,E3[单选题]下列权利中，属于担保物权的是( )。
A.抵押权B.房屋产权C.地役权D.建设用地使用权参考答案：A点击【一级建造师学习资料】或打开/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版参考解析：《物权法》规定，物权包括所有权、用益物权和担保物权。
本题选项中，只有选项A属于担保物权。
B属于所有权，D属于用益物权;而C是房主的权利，因此，正确答案选A。
4[多选题]下列关于物权特征的说法中，正确的有( )。
A.物权是支配权B.物权是相对权C.物权是财产权D.物权是排他权E.物权是绝对权参考答案：A,C,D,E5[单选题]下列关于地役权的表述中，正确的是( )。
A.地役权可以单独转让B.地役权自合同签订时设立C.地役权是按照当事人的约定设立的用益物权D.当事人可以采用口头形式订立地役权合同参考答案：C6[多选题]下列权利中，属于用益物权的有( )。
A.地役权B.留置权C.土地承包经营权D.宅基地使用权点击【一级建造师学习资料】或打开/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版E.建设用地使用权参考答案：A,C,D,E7[单选题]下列关于收益权的说法，正确的是( )。
建设工程债权制度考题
建设工程债权制度考题一、选择题1. 什么是建设工程债权制度？A. 政府规定的施工过程中的债权关系B. 建筑工程进展的负债和债务关系C. 对承包商、供应商和劳动力的金融支持D. 对建设工程相关方的债务和债权关系的规范化2. 对建设工程债权制度的主要目的是？A. 维护合同法的有效性B. 保护建筑工程各方的权益C. 规范建设工程的资金流动D. 保障建设工程的顺利进行3. 建设工程债权制度的法律依据是？A. 建设工程合同法B. 建设工程质量管理法C. 建设工程财务管理法D. 建筑法4. 建设工程债权制度中的债权和债务关系通常指？A. 施工单位之间的金钱借贷B. 分包商与总包商之间的款项结算C. 供应商提供材料的付款方式D. 项目拖欠工资的纠纷处理5. 建设工程债权制度中，对债权人的义务包括？A. 保证债务人按时履行合同义务B. 提供充足的资金支持C. 及时支付款项D. 监督工程的进度和质量6. 建设工程债权制度中，对债务人的义务包括？A. 按时支付债务B. 合理使用债款C. 保持良好的合作关系D. 遵守建设工程的相关法规和规定7. 建设工程债权制度中的仲裁机构一般为？A. 地方政府B. 裁判法院C. 建设工程协会D. 第三方独立仲裁机构8. 下列哪种情况不属于建设工程债权争议的处理范围？A. 合同纠纷B. 质量问题C. 人工浪费D. 违规施工9. 建设工程中，债权和债务关系的产生是由？A. 合同确定B. 法律规定C. 工程进度D. 当事人约定10. 建设工程债权制度的主要作用是？A. 管理资金流动B. 防止财务风险C. 维护建设进度D. 保障工程质量二、简答题1. 什么是建设工程债权制度？其主要目的是什么？2. 建设工程债权制度中的债权和债务关系是如何形成的？3. 建设工程中的债权争议通常包括哪些方面？如何处理这些争议？4. 建设工程债权制度中的债权人和债务人各有哪些义务？5. 仲裁机构在建设工程债权争议中的作用是什么？三、论述题1. 建设工程债权制度对于建设工程行业的作用及意义。
一级建造师-建设工程法规及相关知识建设工程债权制度考试卷模拟考试题.docx
《建设工程债权制度》考试时间：120分钟 考试总分：100分遵守考场纪律，维护知识尊严，杜绝违纪行为，确保考试结果公正。
1、某施工单位与A 材料供应商订立了材料买卖合同，却误将货款支付给B 材料供应商，随后施工单位索要回货款支付给A 供应商。
关于本案中债的性质，下列说法中正确的有()。
（ ）A.向A 供应商支付货款属于合同之债B.向B 供应商支付货款属于合同之债C.A.B 供应商之间原本没有债的关系D.B 供应商获得货款形成无因管理之债E.B 供应商获得货款形成不当得利之债2、关于建筑活动中发生的债的说法，正确的是()。
（ ）A.对于施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人B.对于建筑材料买卖合同中建筑材料的交付，材料供应商是债权人C.在施工中产生噪音，扰乱居民，不会有债发生D.材料供应商为施工企业自愿保管财物不会发生债3、债的产生根据有( )。
（ ）A.合同B.侵权C.不当得利D.无因管理E.支付价款姓名：________________ 班级：________________ 学号：________________--------------------密----------------------------------封 ----------------------------------------------线-------------------------4、甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。
关于这笔贷款的返还，丙与甲之间债的产生根据属于( )。
（）A.不当得利B.侵权C.合同D.无因管理5、建筑物倒塌造成他人损害的，由( )承担连带责任。
（）A.所有人和建设单位B.使用人和建设单位C.建设单位和施工企业D.管理人和施工企业6、关于施工合同中债权债务的说法，正确的有( )。
（）A.对于完成施工任务，建设单位是债务人，施工企业是债权人B.施工合同中的债务包括完成施工任务和支付工程价款C.对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人D.对于支付工程价款，建设单位是债权人，施工企业是债务人E.对于支付工程价款，建设单位是债务人，施工企业是债权人7、关于工程建设中债的说法，正确的有( )。
2017一级建造师《工程法规》精品知识点：建设工程债权制度
2017一建《工程法规》精品知识点：建设工程债权制度。
根据2016年工程法规整体考题偏难，各种法律责任问题挖坑等你跳，分析今年法规的命题思路，基本方向也是把法规科目通过率控制在20%左右。
，考前快速提升通关能力，10页精华讲义带你直击80%命中考点!节能的含义是指加强用能管理，采取技术上可行、经济上合理以及环境和社会可以承受的措施，减少从能源生产到消费各个环节中的损失和浪费，更加有效、合理地利用能源固定资产投资工程项目的节能要求(一)可行性研究报告中应当包括合理用能的专题论证(二)设计和建设，应当遵守合理用能标准和节能设计规范(三)达不到标准的，审批机关不得批准建设(四)项目建成后，达不到标准的，不予验收各参建单位的节能责任(一)建设单位建设单位应当按照节能政策要求和节能标准委托工程项目的设计。
建设单位不得以任何理由要求设计单位、施工单位擅自修改经审查合格的节能设计文件，降低节能标准。
(二)设计单位设计单位应当依据节能标准的要求进行设计，保证节能设计质量。
(三)施工图设计文件审查机构点击【一级建造师学习资料】或打开/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版施工图设计文件审查机构在进行审查时，应当审查节能设计的内容，在审查报告中单列节能审查章节;不符合节能强制性标准的，施工图设计文件审查结论应当定为不合格。
(四)监理单位监理单位应当依照法律、法规以及节能标准、节能设计文件、建设工程承包合同及监理合同对节能工程建设实施监理。
(五)施工单位施工单位应当按照审查合格的设计文件和节能施工标准的要求进行施工，保证工程施工质量。
鼓励发展的建筑节能技术和产品本规定鼓励发展下列建筑节能技术和产品：(一)新型节能墙体和屋面的保温、隔热技术与材料;(二)节能门窗的保隔热和密闭技术;(三)集中供热和热、电、冷联产联供技术;(四)供热采暖系统温度调控和分户热量计量技术与装置;(五)太阳能、地热等可再生能源应用技术及设备;(六)建设照明节能技术与产品;(七)空调制冷节能技术与产品;(八)其他技术成熟、效果显著的节能技术和节能管理技术。
一级建造师《工程法规》章节考点：建设工程债权制度
1.债的基本法律关系
债是按照合同的约定或者按照法律规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系，债是特定当事人之间的法律关系，因而具有相对性。
具体可归纳为三个方面：主体的相对性;内容的相对性;法律责任的相对性。
债的内容，是指债的主体之间的权利与义务。
债权与物权不同，物权是绝对权，而债权是相对权。
2.建设工程债的发生根据
引起债产生的一定的法律事实，就是债产生的根据。
建设工程债产生的根据包括合同、侵权、无因管理和不当得利。
建设工程债的产生根据，最主要的是合同。
合同产生的债被称为合同之债。
侵权，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。
侵权行为一经发生，即在侵权行为人和被侵权人之间形成债的关系。
侵权行为产生的债被称为侵权之债。
在建设工程活动中，也常会产生侵权之债。
无因管理，是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，自觉为他人管理事务或提供服务。
无因管理产生的债被称为无因管理之债。
不当得利，是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。
不当得利产生的债被称为不当得利之债。
3.建设工程债的常见种类
建设工程债的常见种类有：施工合同债;买卖合同债;侵权之债。
施工合同债是发生在建设单位和施工单位之间的债;买卖合同债主要是在施工单位与材料设备供应商之间的债，以及建设单位与材料设备供应商之间的债;
侵权之债的情形较多，如施工单位与工地附近的居民之间的债等。
二建《工程法规》章节习题：建设工程债权制度
二建《工程法规》章节习题：建设工程债权制度
建设工程债权制度是指在建设工程建设过程中，建设单位或施
工单位向融资机构或其他债权人申请贷款或获得融资支持，以保障
项目建设所需资金。
建设工程债权制度具有以下特点：
1. 债权人与建设单位或施工单位之间存在利益关系，债权人对
项目的进展和质量有重要关系。
2. 债权人享有一定的优先权，如工程债务优先受偿准则。
3. 建设工程债权制度是建设项目筹资的重要方式之一。
建设工程债权制度主要涉及以下几个方面：
1. 建设单位或施工单位向债权人申请贷款或获得融资支持时需
要提交的材料和资料要求。
2. 债权人与建设单位或施工单位之间的合同或协议内容，如支
付方式、贷后管理等。
3. 建设项目出现资金问题时，债权人的权利、义务和处理方式。
建设工程债权制度的实施需要遵守相关的法律法规，如建设工
程质量管理条例、建设工程招标投标管理办法等。
同时，建设单位
或施工单位也需要依法依规地申请资金支持，确保项目能够按时按
质完成。
在实施建设工程债权制度时，需要注意以下几点：
1. 尊重债权人的意愿和要求，保证资金使用的透明度和科学性。
2. 建立健全的风险管理和控制机制，避免出现资金风险。
3. 加强债后管理，确保债务偿还，维护债权人的合法权利。
总之，建设工程债权制度的实施对于建设项目的筹资、建设和
管理具有重要意义，需要各方密切合作，依法依规推进。
建设工程债权制度习题
建设工程债权制度习题一、选择题1. 建设工程债权制度的主要目的是：A. 保护建设工程参与者的合法权益B. 提高建设工程的质量和效益C. 规范建设工程的融资和投资行为D. 以上都是2. 建设工程债权制度的主要内容包括以下哪些方面：A. 债权人权益保护B. 债务人履约义务C. 债务人监管义务D. 以上都是3. 建设工程债权制度对债务人的义务包括以下哪些方面：A. 履行合同要求B. 维护建设工程的安全和质量C. 提供合法的融资和资金来源D. 以上都是4. 建设工程债权制度中对债权人的权益保护主要体现在以下哪些方面：A. 债权保障B. 债务追踪C. 债权执行D. 以上都是5. 建设工程债权制度的实施主体主要包括以下哪些方面：A. 监管部门B. 政府部门C. 行业协会D. 以上都是二、判断题1. 建设工程债权制度的主要目的是为了规范建设工程的融资和投资行为。
2. 建设工程债权制度的主要内容包括债权人权益保护、债务人履约义务和债务人监管义务。
3. 建设工程债权制度中对债务人的义务主要是为了提高建设工程的效益和质量。
4. 建设工程债权制度中对债权人的权益保护主要包括债权保障、债务追踪和债权执行。
5. 建设工程债权制度的实施主体主要是监管部门和政府部门。
三、简答题1. 请简要说明建设工程债权制度的意义和作用。
2. 请简要介绍建设工程债权制度的主要内容。
3. 请简要说明建设工程债权制度对债务人和债权人的要求。
4. 请简要介绍建设工程债权制度的实施主体。
5. 请提出至少一点建设工程债权制度的完善之处。
四、论述题建设工程债权制度在当前经济社会发展中的重要性及完善建设工程债权制度的对策。
以上为建设工程债权制度习题，希望能够帮助大家深入了解建设工程债权制度的相关知识。
祝大家学习顺利！。
一级建造师考试《工程法规》章节题建设工程债权制度
1.[单选题]某项目工程为了赶工期昼夜施工，严重影响相邻小区居民的休息，经劝阻无效后小区居民联合要求停止夜间施工，并赔偿2万元作为赔偿。
小区居民与该施工企业之间的关系，说法正确的是( )A.构成了不当得利之债B.构成了无因管理之债C.构成了侵权之债D.没有债的关系参考答案：C2.[单选题]管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，自觉为他人管理事务或提供服务，由此形成的债权关系是( )。
A.无因管理B.合同C.侵权D.不当得利参考答案：A3.[单选题]施工单位误将本应支付给A供应商的一笔材料款转账给B供应商，则A供应商无权直接要求B供应商返还。
原因是债具有( )。
A.绝对性B.相对性C.专有性D.不可转让性参考答案：B4.[单选题]甲商场委托乙广告公司制作了一块宣传企业形象的广告牌，并由乙公司负责安装在商场外墙。
某日风大，广告牌被吹落砸伤过路人郑某。
经查，广告牌的安装存在质量问题。
关于郑某的损害，下列( )是正确的。
A.甲商场承担赔偿责任，乙公司承担补充赔偿责任B.乙公司承担赔偿责任，甲商场承担补充赔偿责任C.甲商场承担赔偿责任，但其有权向乙公司追偿D.乙公司承担赔偿责任，甲商场不承担责任参考答案：C5.[单选题]甲将一套住房出卖与乙，但并未及时办理过户登记。
三年后该房屋拆迁，开发商与产权人甲签订了拆迁补偿协议，而乙分文未得。
甲对乙应承担( )责任。
A.侵权B.违约C.不当得利D.无因管理参考答案：B6.[多选题]甲家旁边有一建筑工地正在施工。
某日，一货车经过甲家门前，由于颠簸掉落货物一件，被甲拾得据为己有。
其后，甲发现有利可图，遂在门前洒落许多砖石。
次日，果然又拾得两袋车上颠落的货包。
关于甲行为性质的说法，正确的有( )。
A.侵权B.无因管理C.合同行为D.不当得利E.法律行为参考答案：AD7.[多选题]关于建筑活动中发生债的说法，正确的是( )。
A.施工单位误将本应支付给A供应商的材料款转账给B供应商，A供应商可以请求B供应商返还B.施工现排放施工噪声超标的，居民可以追究建设单位或施工单位的侵权责任C.施工企业在道路施工时设詈警示标志警示行人，属于无因管理之债D.建筑物倒塌造成他人损害的，由施工单位和建设单位负连带责任E.施工企业保管供应商多发的材料并及时返还属于合同之债参考答案：BD。
一级建造师法规知识章节习题：建设工程债权制度
一级建造师法规知识章节习题：建设工程债权制度【例题·单选】建筑物倒塌造成他人损害的,由( )承担连带责任。
【2017】A.所有人和建设单位B.使用人和建设单位C.建设单位和施工企业D.管理人和施工企业【答案】C【解析】建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的,由建设单位与施工单位承担连带责任。
建设单位、施工单位赔偿后,有其他责任人的,有权向其他责任人追偿。
因其他责任人的原因,建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害,由其他责任人承担侵权责任。
【例题·单选】甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。
关于这笔贷款的返还,丙与甲之间债的产生根据属于( )。
【2017】A.不当得利B.侵权C.合同D.无因管理【答案】A【解析】不当得利,是指没有法律上或者合同上的依据,有损于他人利益而自身取得利益的行为。
【例题·多选】关于工程建设中债的说法,正确的有( )。
【2016】A.监理单位要求存在重大安全隐患的工程暂停施工构成侵权之债B.投标人给招标人巨额贿赂骗取中标构成不当得利之债C.劳务人员按照规定维修施工工具构成无因管理之债D.施工中的建筑物上坠落的砖块造成他人损害构成侵权之债E.施工企业向设备商租赁起重机械构成合同之债【答案】DE【解析】A错误,监理单位要求施工单位暂停施工,是建设单位的授权行为。
B错误,不当得利,是指没有法律上或者合同上的依据,有损于他人利益而自身取得利益的行为。
由于不当得利造成他人利益的损害,因此在得利者与受害者之间形成债的关系。
C错误,无因管理,是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务,也没有受到他人委托,自觉为他人管理事务或提供服务。
而本题“按照规定”是有法定的义务的。
D正确,侵权,是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。
建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害,所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的,应当承担侵权责任。
一级建造师考试建设工程法规知识点及练习-第一章 建设工程物权、债权及知识产权制度
一、单项选择题1、下列物权中，不属于用益物权的是（）。
A、土地所有权B、土地承包经营权C、建设用地使用权D、地役权【本题 1 分，建议 1 分钟内完成本题】【加入题库收藏夹】【加入题库打印收藏夹】【隐藏答案】【正确答案】 A【答案解析】本题考查的是土地所有权、建设用地使用权。
物权包括所有权、用益物权和担保物权。
用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。
2、关于物权的说法，正确的是（）。
A、同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人B、用益物权人可以是该物的所有权人C、未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役权D、物权的变动只能基于合同关系【本题 1 分，建议 1 分钟内完成本题】【加入题库收藏夹】【加入题库打印收藏夹】【隐藏答案】【正确答案】 C【答案解析】本题考查的是物权的相关规定。
A错误，担保物权人是债权人，不是物的所有权人。
B错误，用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利，故用益物权不能是物的所有权人。
C正确，土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意，土地所有权人不得设立地役权。
D错误，物权的变动主要基于合同关系，也可以基于法律的规定。
3、关于建设用地使用权的说法，正确的是（）。
A、建设用地使用权存在于国家所有和集体所有的土地上B、建设用地使用权的设立可以采取转让方式C、建设用地使用权流转时，附着于该土地上的建筑物、构筑物及附属设施应一并处分D、建设用地使用权期间届满的，自动续期【本题 1 分，建议 1 分钟内完成本题】【加入题库收藏夹】【加入题库打印收藏夹】【隐藏答案】【正确答案】 C【答案解析】本题考查的是建设用地使用权的相关规定。
选项A，建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上，不包括集体所的农村土地；选项B，设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式；选项D，住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期。
建设工程债权制度考题
建设工程债权制度考题我们需要明确什么是建设工程债权。
简单来说，建设工程债权是指根据合同约定，由建设方或承包方在工程建设过程中形成的金钱债权。
这包括但不限于工程款、材料费、劳务费等。
建设工程债权制度的建立，旨在保障合同双方的权益，确保工程顺利完成。
我们通过几个考题来具体分析建设工程债权制度的相关要点：1. 考题：建设工程债权的形成条件是什么？答案：建设工程债权的形成条件主要包括合法有效的建设工程合同、工程的实际施工以及合同约定的支付条件得到满足。
这三个条件缺一不可，只有当它们同时具备时，债权才能正式成立。
2. 考题：如何处理建设工程中的债权转让问题？答案：建设工程债权的转让需要遵循法律规定的程序，通常包括债权转让协议的签订、对债务人的通知以及相关债权债务的结算。
在实际操作中，债权转让应当谨慎进行，以保障各方的合法权益不受损害。
3. 考题：如果建设方拖欠工程款，承包方应如何维护自己的权益？答案：面对建设方的拖欠行为，承包方可以采取多种措施维护自身权益。
可以通过协商的方式要求建设方按时支付欠款；可以利用合同约定的违约条款要求赔偿；还可以依法向法院提起诉讼或申请仲裁，追求法律的保护。
4. 考题：建设工程债权与普通债权有何不同？答案：建设工程债权与普通债权的主要区别在于其特定的行业背景和合同性质。
建设工程债权通常涉及大额资金流转，且与工程项目的进度紧密相关。
建设工程债权的处理往往更为复杂，需要考虑工程质量、工期延误等多种因素。
5. 考题：如何预防建设工程债权纠纷的发生？答案：预防建设工程债权纠纷的关键在于合同的严密制定和执行。
合同应当明确双方的权利义务、工程款支付方式、违约责任等内容。
同时，双方应当加强沟通，及时解决工程过程中出现的问题，避免小问题积累成大纠纷。
通过以上考题的分析，我们可以看到建设工程债权制度的重要性和复杂性。
在实际工作中，无论是建设方还是承包方，都应当充分了解和掌握相关的法律知识，以便更好地维护自身权益，促进建设工程的顺利进行。
建设工程债权制度习题
建设工程债权制度习题1. 建设工程合同的效力如何体现？请举例说明。
答：建设工程合同的效力主要体现在合同双方的权利和义务上。
例如，甲方（发包方）有权要求乙方（承包方）按照合同约定的时间、质量和成本完成工程建设，同时也有义务按时支付工程款项。
乙方则有义务按照约定的标准完成建设任务，并有权按合同条款向甲方索取相应的报酬。
2. 如何处理建设工程中的违约情况？答：建设工程中的违约情况应当根据合同条款和相关法律法规进行处理。
通常情况下，违约方需承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
具体处理方式还需结合实际情况，如违约的性质、程度以及造成的后果等因素综合考虑。
3. 在建设工程中，如何界定工程量变更的范围？答：工程量变更通常指在工程建设过程中，由于设计变更、施工条件变化或其他原因导致的工程量的增减。
界定工程量变更的范围需要参考原合同条款、设计文件以及相关技术规范。
任何变更都应当经过双方协商一致，并通过书面形式确认。
4. 如果发现建设工程中使用了不合格材料，应当如何处理？答：一旦发现建设工程中使用了不合格材料，应立即停止使用，并通知相关责任方。
根据具体情况，可能需要对已施工部分进行检查、修复或重做。
同时，应对不合格材料的供应商进行追责，并采取措施防止类似情况再次发生。
5. 建设工程债权转让的条件是什么？答：建设工程债权转让需要满足以下条件：债权必须是合法有效的；债权转让必须得到债务人的同意；债权转让应当遵循法律规定的程序，包括签订债权转让协议并进行公证等。
6. 在建设工程中，如何理解“优先受偿权”？答：“优先受偿权”是指在建设工程中，某些债权人在债务人破产或者清算时，有权在其他普通债权人之前获得偿付的权利。
这种权利通常适用于法律明确规定的特定债权，如工人工资、税收等。
7. 建设工程中的分包合同与主合同有何区别？答：分包合同是指总承包商与分包商之间就某一部分建设工程内容签订的合同，而主合同是指业主与总承包商之间就整个建设工程签订的合同。
一建法规工程债权制度
一建法规工程债权制度随着我国建筑市场的不断发展，建筑工程合同纠纷问题日益凸显。
在建筑工程中，债权关系是建设单位和承包商之间关键的经济利益关系。
为保障各方的合法权益，维护建筑市场秩序，确保工程进展顺利，我国建立了一建法规工程债权制度。
一、一建法规工程债权的概念一建法规工程债权是指建筑工程中，建设单位和承包商之间因履行工程合同而产生的债权关系。
建设单位作为委托人，向承包商支付工程款，承包商则按照合同约定完成工程建设任务。
一建法规工程债权制度是建立在我国《建筑法》和相关法规基础上的一项制度，旨在规范建筑工程交易行为，明确债权主体和债权关系，保障各方的合法权益。
二、一建法规工程债权的主体1.建设单位：建设单位是建筑工程中的委托人，主要负责出资、编制合同、监督工程进度等工作。
建设单位在建筑工程中享有债权权利，包括支付工程款、要求质量保证、提出变更要求等。
2.承包商：承包商是建筑工程中的承包方，主要负责具体施工、材料采购、工程管理等工作。
承包商在建筑工程中享有债权权利，包括收取工程款、申请工程设计变更、要求验收等。
三、一建法规工程债权的内容1.工程款支付：建设单位应按照合同约定的时间和款项分期支付工程款给承包商。
承包商在完成各阶段工程任务后，有权向建设单位要求支付相应的工程款。
2.工程设计变更：在建筑工程施工过程中，建设单位有权向承包商提出设计变更要求。
承包商在接到设计变更要求后，应依法履行变更工程的建设任务，并有权向建设单位要求增加工程款。
3.工程质量保证：建设单位有权要求承包商对工程质量进行保证。
承包商应依法履行合同约定的建设任务，并承担工程质量保证责任。
4.工程验收：建设单位有权对工程质量进行验收。
验收合格后，建设单位应按合同规定支付尾款给承包商。
四、一建法规工程债权的保障措施1.建立健全法规制度：政府部门应加强对一建法规工程债权制度的监管和管理，建立健全相关法规和制度，加强对工程交易行为的监督。
2.加强执法力度：政府部门应加大对建筑工程市场的执法力度，对违法行为进行惩处，确保市场秩序良好。
1Z301050一建《法规及相关知识》建设工程债权制度6道(带答案解析)
一建法规及相关知识第 1题：单选题(本题1分)没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为会构成（ ）。
A、无因管理B、合同C、侵权D、不当得利【正确答案】：D第 2题：单选题(本题1分)某材料供应商由于自身原因，没有按照合同约定及时提供原材料，给工程建设项目造成了经济损失，该供应商应该承担（ ）。
A、行政处分B、违约责任C、行政处罚D、停止侵权【正确答案】：B第 3题：单选题(本题1分)某施工项目在施工过程中，施工单位与A 材料供应商订立了材料买卖合同，但施工单位误将应支付给A 材料供应商的货款支付给了B 材料供应商，由此在施工单位和B材料供应商之间产生的债权关系属于（ ）。
A、无因管理B、合同C、侵权D、不当得利【正确答案】：D【答案解析】：B 材料供应商得到施工单位的货款没有法律上或者合同上的依据，属于有损于他人利益而自身取得利益的行为，因而构成不当得利。
第 4题：单选题(本题1分)某项目工程为了赶工期昼夜施工，严重影响相邻小区居民的休息，经劝阻无效后小区居民联合要求停止夜间施工，并赔偿2 万元作为赔偿。
小区居民与该施工企业之间的关系，说法正确的是（）。
A、构成了不当得利之债B、构成了无因管理之债C、构成了侵权之债D、没有债的关系【正确答案】：C【答案解析】：由于该工程夜间施工明显侵犯了居民夜间休息的权利，对居民正常生活造成严重影响，已经构成侵权，由此产生的债为侵权之债。
因此C 正确。
第 5题：单选题(本题1分)下列关于建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的责任承担，说法正确的是（ ）。
A、应由施工单位承担全部责任B、应由建设单位承担全部责任C、应由建设单位和施工单位承担连带责任D、建设单位和施工单位证明自己没有过错，在任何情况下都无需承担赔偿责任【正确答案】：C【答案解析】：建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任。
建设单位和施工单位承担的是无过错责任，需要先行赔偿。
一建法规工程债权制度
一建法规工程债权制度随着经济的发展和建筑行业的繁荣，工程建设的规范化、法制化日益受到重视。
在众多规范中，一建法规作为基础性的法律文件，对工程债权制度的规范起到了关键作用。
本文将深入剖析一建法规下工程债权制度的相关内容，提供一个范本供业界参考。
工程债权制度是指在建筑工程合同履行过程中，由于一方不履行或不完全履行合同义务，导致另一方承受损失时，依法享有的请求对方赔偿损失的权利。
这一制度的核心在于确保合同双方的权利和义务得到平衡，保护守约方的合法权益。
在一建法规中，工程债权制度的框架主要包括以下几个方面：1. 合同的成立与效力：合同的成立必须符合法律规定的形式和程序，合同一旦成立，即具有法律约束力，任何一方不得擅自变更或解除。
2. 合同的履行：合同双方应当按照约定的时间、地点、方式履行各自的义务，未按约定履行的，应当承担违约责任。
3. 违约责任：一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
4. 债权的保护：债权人有权要求债务人履行债务，也有权通过法律途径保护自己的合法权益，如申请法院强制执行等。
5. 争议解决：合同执行过程中发生的争议，可以通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。
为了更具体地理解工程债权制度，以下是一个简化的范本案例：甲方（建设单位）与乙方（施工单位）签订了一份建筑工程施工合同。
合同约定，乙方应在规定时间内完成施工任务，甲方则按进度支付工程款。
在施工过程中，由于乙方的原因导致工程延期，甲方因此遭受了额外的经济损失。
根据一建法规的规定，甲方可以要求乙方承担违约责任，赔偿因延期造成的损失。
在实际操作中，甲方应当收集相关证据，如合同文本、施工进度记录、延期造成的损失证明等，以便在协商或法律诉讼中使用。
如果乙方拒不履行赔偿责任，甲方可以向法院提起诉讼，请求法院判决乙方赔偿损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2017年一建教材已经出来，同学们现在就要跟紧复习步伐，要快速高效的把教材复习一遍，复习教材相应知识点最好配合习题进行巩固加强，这样才能把基础打牢固。
今天小编给大家整理了2017年一级建造师《工程法规》章节练习：建设工程债权制度，快来做题吧。
1Z301000 建设工程基本法律知识1Z301050 建设工程债权制度1[单选题]在债的发生依据中，既未受人之托，也不负有法律规定的义务，而自觉为他人管理事务或提供服务的行为是( )。
A.无权代理B.不当得利C.侵权行为D.无因管理参考答案：D2[多选题]建设工程债产生的根据有( )。
A.合同B.侵权C.公证D.不当得利E.无因管理参考答案：A,B,D,E3[单选题]在债的发生依据中，既未受人之托，也不负有法律规定的义务，而自点击【一级建造师学习资料】或打开/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版觉为他人管理事务或提供服务的行为是( )。
A.无权代理B.不当得利C.侵权行为D.无因管理参考答案：D4[多选题]建设工程债产生的根据有( )。
A.合同B.侵权C.公证D.不当得利E.无因管理参考答案：A,B,D,E参考解析：建设工程债产生的根据有合同、侵权、无因管理、不当得利等，而公证是公证机构根据自然人、法人或者其他组织的申请，依照法定程序对民事法律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明的活动。
虽然，公证制度是国家司法制度的组成部分，但是，它并不产生债的关系。
因此，正确答案选A、B、D、E。
5[单选题]某工程项目为赶工期而昼夜施工，严重影响了相邻小区居民的休息，经现场劝阻无效，居民便成立维权小组与该施工企业谈判，要求其停止夜间施工，并赔偿2万元作为抚慰金。
关于该施工企业与相邻小区居民之间的关系，以下表点击【一级建造师学习资料】或打开/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版述中正确的是( )。
A.其间构成了不当得利之债B.其间构成了无因管理之债C.其间构成了侵权之债D.其间没有形成债的关系参考答案：C6[多选题]根据《侵权责任法》的规定，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由( )承担连带责任。
有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。
A.监理单位B.建设单位C.设计单位D.施工单位E.质量监督站参考答案：B,D7[单选题]某工程项目为赶工期而昼夜施工，严重影响了相邻小区居民的休息，经现场劝阻无效，居民便成立维权小组与该施工企业谈判，要求其停止夜间施工，并赔偿2万元作为抚慰金。
关于该施工企业与相邻小区居民之间的关系，以下说法中正确的是( )。
A.其间构成了不当得利之债B.其间构成了无因管理之债C.其问构成了侵权之债点击【一级建造师学习资料】或打开/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版D.其间没有形成债的关系参考答案：C参考解析：由于该工程在夜间施工行为明显侵犯了居民的休息权，对居民的正常生活作息造成严重影响，已经构成侵权，侵权行为产生的债被称为侵权之债。
因此，C为正确答案。
8[多选题]根据《侵权责任法》，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由( )承担连带责任。
有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。
A.监理单位B.建设单位C.设计单位D.施工单位E.质量监督站参考答案：B,D参考解析：本题是《侵权责任法》第86条规定的原文，规定了建筑物缺陷损害责任的具体承担，即建筑物没有达到法律、法规规定的标准，存在对他人人身、财产的不合理危险，其损害责任由建设单位与施工单位承担连带责任，建设单位、施工单位赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。
显然，该责任属于无过错责任，而且，没有免责的事由。
其中，他人泛指受损的一切人，包括建筑物所有人、管理人在内。
正确答案B、D。
9[单选题]物权和债权的性质分别可以表述为( )。
A.相对权，绝对权点击【一级建造师学习资料】或打开/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版B.相对权，相对权C.绝对权，相对权D.绝对权，绝对权参考答案：C11[多选题]关于施工合同的义务，下列说法正确的是( )。
A.施工合同的义务包括完成施工任务和支付工程价款B.对于完成施工任务，建设单位是债务人，施工单位是债权人C.对于支付工程价款，建设单位是债权人，施工单位是债务人D.对于支付工程价款，建设单位是债务人，施工单位是债权人E.对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人参考答案：A,D,E12[单选题]债权相对性理论的内涵不包括( )。
A.债权主体的相对性B.债权内容的相对性C.债权责任的相对性D.债权客体的相对性参考答案：D13[单选题]建设工程债发生的最主要的依据是( )。
A.侵权B.合同C.不当得利点击【一级建造师学习资料】或打开/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版D.无因管理参考答案：B参考解析：任何合同关系的设立，都是在当事人之间设立了债权债务的关系，每个工程项目都存在着数个合同，如设计合同、施工合同、监理合同等，但并不是每个工程项目都一定会发生不当得利、侵权行为以及无因管理等情形。
虽然它们也是建设工程债的发生依据，但不是债发生的最主要、最普遍的依据。
因此，正确答案选B。
14[多选题]某施工单位与甲材料供应商订立了材料买卖合同，却误将货款支付给乙材料供应商，随后施工单位索要回货款支付给甲供应商。
关于本案中债的性质，下列说法中正确的有( )。
A.向甲供应商支付货款属于合同之债B.向乙供应商支付货款属于合同之债C.甲、乙供应商之间原本没有债的关系D.乙供应商获得货款形成无因管理之债E.乙供应商获得货款形成不当得利之债参考答案：A,C,E参考解析：本题旨在区分合同之债、无因管理之债、不当得利之债之间的关系，所以，正确理解其基本含义便能够作出选择。
正确答案A、C、E。
15[单选题]债权的相对性不包括债权( )的相对性。
A.主体B.内容点击【一级建造师学习资料】或打开/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版C.责任D.客体参考答案：D学尔森友情提示：本文为：2017年一级建造师《工程法规》章节练习：建设工程债权制度，小编持续更新相关资讯，欢迎关注。
如果这篇文章对您有所帮助，可以免费下载方便查阅。
如果您在此过程中遇到任何疑问，请登录学尔森频道及，随时与广大考生朋友们一起交流!2017年一建教材已经出来，同学们现在就要跟紧复习步伐，要快速高效的把教材复习一遍，复习教材相应知识点最好配合习题进行巩固加强，这样才能把基础打牢固。
今天小编给大家整理了2017年一级建造师《工程法规》章节练习：建设工程债权制度，快来做题吧。
16[单选题]就法律关系的主体而言，债的主体( )。
A.双方都是特定的B.双方都是不特定的C.债权人是特定的，债务人是不特定的D.债务人是特定的，债权人是不特定的参考答案：A17[单选题]建设工程债发生的最主要的依据是( )。
A.侵权B.合同C.不当得利点击【一级建造师学习资料】或打开/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版D.无因管理参考答案：B参考解析：任何合同关系的设立，都是在当事人之间设立了债权债务的关系，每个工程项目都存在着数个合同，如设计合同、施工合同、监理合同等，但并不是每个工程项目都一定会发生不当得利、侵权行为以及无因管理等情形。
虽然它们也是建设工程债的发生依据，但不是债发生的最主要、最普遍的依据。
因此，正确答案选B。
19[单选题]某工程项目为赶工期而昼夜施工，严重影响了相邻小区居民的休息，经现场劝阻无效，居民便成立维权小组与该施工企业谈判，要求其停止夜间施工，并赔偿2万元作为抚慰金。
关于该施工企业与相邻小区居民之间的关系，以下说法中正确的是( )。
A.其间构成了不当得利之债B.其间构成了无因管理之债C.其问构成了侵权之债D.其间没有形成债的关系参考答案：C参考解析：由于该工程在夜间施工行为明显侵犯了居民的休息权，对居民的正常生活作息造成严重影响，已经构成侵权，侵权行为产生的债被称为侵权之债。
因此，C为正确答案。
20[单选题]债权的相对性不包括债权( )的相对性。
A.主体点击【一级建造师学习资料】或打开/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版B.内容C.责任D.客体参考答案：D21[单选题]在债的发生依据中，既未受人之托，也不负有法律规定的义务，而自觉为他人管理事务或提供服务的行为是( )。
A.无权代理B.不当得利C.侵权行为D.无因管理参考答案：D22[单选题]就法律关系的主体而言，债的主体( )。
A.双方都是特定的B.双方都是不特定的C.债权人是特定的，债务人是不特定的D.债务人是特定的，债权人是不特定的参考答案：A23[多选题]关于施工合同的义务，下列说法正确的是( )。
A.施工合同的义务包括完成施工任务和支付工程价款B.对于完成施工任务，建设单位是债务人，施工单位是债权人C.对于支付工程价款，建设单位是债权人，施工单位是债务人点击【一级建造师学习资料】或打开/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版D.对于支付工程价款，建设单位是债务人，施工单位是债权人E.对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人参考答案：A,D,E24[多选题]某施工单位与甲材料供应商订立了材料买卖合同，却误将货款支付给乙材料供应商，随后施工单位索要回货款支付给甲供应商。
关于本案中债的性质，下列说法中正确的有( )。
A.向甲供应商支付货款属于合同之债B.向乙供应商支付货款属于合同之债C.甲、乙供应商之间原本没有债的关系D.乙供应商获得货款形成无因管理之债E.乙供应商获得货款形成不当得利之债参考答案：A,C,E参考解析：本题旨在区分合同之债、无因管理之债、不当得利之债之间的关系，所以，正确理解其基本含义便能够作出选择。
正确答案A、C、E。
25[多选题]建设工程债产生的根据有( )。
A.合同B.侵权C.公证D.不当得利E.无因管理参考答案：A,B,D,E点击【一级建造师学习资料】或打开/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版参考解析：建设工程债产生的根据有合同、侵权、无因管理、不当得利等，而公证是公证机构根据自然人、法人或者其他组织的申请，依照法定程序对民事法律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明的活动。