建设工程房屋抵顶工程款协议.docx

合集下载

抵顶工程款协议书实用(3篇)

抵顶工程款协议书实用（3篇）抵顶工程款协议书实用（通用3篇）抵顶工程款协议书实用篇1甲方：_______乙方：_______鉴于：本协议签订前甲方欠有乙方二千万元的`债权。

甲方购买了位于陕西省西安市曲江新区芙蓉东路中海铂宫第643栋105室的房屋，也未办理公证和产权变更手续。

现经各方自愿、友好协商，达成如下协议。

一、甲方欠乙方的借款本金和利息最终由甲方代为偿还，甲方同意用其购买的位于陕西省西安市曲江新区芙蓉东路中海铂宫第作价五佰万元抵顶给乙方或其指定人员还债。

注：该房屋的情况为：房屋为现房，建筑面积___平方米，房屋已经办理银行按揭贷款，目前尚欠银行___万贷款（贷款由甲方代替乙方偿还给银行，同时，甲方应出具给乙方与银行贷款数额等额的借据，借据欠款由甲方向乙方偿还）。

二、甲方承诺其与乙方签订的《房屋买卖合同》真实、合法、有效。

在甲方将房屋产权办理给乙方或其指定的人员（姓名：___身份证号：____________）并办理房屋公证手续后，各方的原债权和原债务应等额减少（手续由各方自行协商办理）甲方应配合乙方及其指定人员办理房屋的公证、过户事宜。

办理房屋公证及过户费用由甲方指定的人负责。

三、甲、乙双方均对本协议所涉及的各自债权和债务及房屋买卖关系的真实性没有异议。

甲方给乙方的房屋产权明晰，不存在其他第三方向甲方或指定人主张权利（除按揭贷款银行外），也没有被人民法院查封。

甲方在签订本协议后如出现不配合或者拒不办理房屋过户手续时，应单独向甲方或其指定人承担___万元的违约金。

四、本协议双方签字后，双方需在当日把房屋相关手续交给乙方或其指定人员，并配合乙方及其指定人员办理公证及过户事宜。

五、本协方可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与本协议具有相同的法律效力，甲方与乙方的《房屋买卖合同》作为本协议的附件。

本协议经各方签字后即对各方产生约束力。

六、因不可抗力而使本协议无法开始履行的各方当事人均无违约责任。

以房抵工程款协议书(精选6篇)

以房抵工程款协议书〔精选6篇〕以房抵工程款协议书〔精选6篇〕以房抵工程款协议书篇1甲方：_________________乙方：_________________根据甲乙双方协商达成协议如下：_________________一、抵顶资产情况1、该房为抵顶的。

2、该房现值元。

3、该房各种证照齐全，相关费用缴至本协议签订之日。

二、房抵顶及办理相关手续约定1、本房抵顶工程款万元，自本协议签订之日生效，乙方查验并承受该房。

2、自抵顶房移交之日10日内，双方办理过户手续。

3、房移交后，乙方在使用该房时所发生的一切法律事务及纠纷均由自己承当，与甲方无关：_________________协议生效后房所发生的一切费用由乙方承当。

三、法律责任的约定1、该房抵顶甲方欠乙方的工程款后，乙方不得以任何理由反悔，否那么应承当违约责任4万元。

2、本协议签订生效后，任何一方均不得违约，否那么违约方承当法律责任。

四、其他约定1、本协议自甲乙双方盖章后生效。

2、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。

甲方：_________________(盖章)乙方：_________________(盖章)法定代表人：_________________法定代表人：__________________________年____月____日以房抵工程款协议书篇2甲方：______(身份证号：)乙方：______(身份证号：)甲方因施工获得开发商抵付工程款的房产，房产为______，面积平方米，乙方因需要向甲方购置该房产，乙方知道该房屋是甲方从开发商处以工程款抵付方式获得。

甲、乙双方经友好协商，就该房屋产权办理手续及房款支付等事项达成如下协议：一、甲方与开发商之间费用已结算完毕，该房产已办理备案，为方便办理产权手续，减少乙方的相关费用，甲方与开发商协商，将《商品房销售合同》的购房人更名为为乙方。

二、乙方向甲方支付万元购置该房产;三、房款中不包括该房屋办理产权的相关税费及物业管理费。

房屋抵顶工程款协议5篇

房屋抵顶工程款协议5篇第1篇示例：房屋抵顶工程款协议甲方：（姓名/单位）根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方委托乙方对其房屋进行抵顶工程进行协商一致，达成如下协议：一、项目内容1.1 甲方委托乙方对其位于（具体地址）的房屋进行抵顶工程，包括但不限于拆除原有屋面、重新铺设屋面材料、进行防水处理等。

1.2 甲方要求乙方做到工程质量合格、时间节点准确、材料资源充足。

二、工程款2.1 甲方应向乙方支付抵顶工程款，总金额为（具体金额）。

2.2 工程款支付方式为（一次性付清/分期付款），具体支付时间和方式另行商议确定。

三、材料资源3.1 乙方承诺所使用的材料来源合法，且符合国家相关标准。

3.2 如因材料质量问题导致工程质量问题，乙方需承担相应责任。

四、质量保证4.1 乙方进行抵顶工程后，提供一定期限的质量保证期，期限为（具体天数）。

4.2 在质量保证期内，如出现因工程质量问题导致的屋顶漏水等情况，乙方负责免费维修。

五、违约责任5.1 若甲方未按时支付工程款，乙方有权暂停施工并要求延期竣工。

5.2 若乙方在工程质量、进度等方面出现问题，甲方有权要求乙方进行整改，并可依法要求相应的赔偿。

六、其他事项6.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期自工程完工之日起计算，届时自动失效。

6.2 如因不可抗力导致工程无法进行或者无法按期完工，双方应及时协商解决。

七、解决争议7.1 本协议适用中华人民共和国法律。

7.2 因履行本协议发生的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、附则8.1 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

8.2 本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：以上为《房屋抵顶工程款协议》，经甲、乙双方充分协商一致后签署。

愿本协议成为双方合作共赢的基石。

第2篇示例：房屋抵顶工程款协议甲方（委托方）：______________乙方（承包方）：______________鉴于甲方拥有位于______________的房屋，并有进行抵顶工程的需求；乙方有从事抵顶工程的技术和能力，双方经协商一致，达成以下款项协议：一、项目概况1.1 甲方委托乙方进行房屋抵顶工程，工程地址位于______________，工程范围包括______________，具体工作内容详见附件《工程清单》。

以房抵工程款协议书(精选)

以房抵工程款协议书(精选)甲方：某某公司
乙方：某某建造工程有限公司
签订日期：XXXX年XX月XX日
为了明确双方的权利和义务，保障双方的合法权益，甲乙双方在平等、自愿的基础上达成如下协议：
一、协议或者合同的目的和背景：
甲方为了融资工程款，向乙方提供房产作为抵押物，双方达成以房抵工程款的协议。

二、具体的条款和条件：
1. 甲方提供的抵押物为XXXX房产，价值为XXXX元。

2. 乙方向甲方提供工程款XXXX元。

3. 工程款将在XX年XX月XX日前全部支付给甲方。

4. 若乙方未按时支付工程款，甲方有权解除合同并收回抵押物。

三、保密事项：
双方在协议执行过程中应保守相关商业秘密，不得向第三方透露。

四、不可抗力因素的处理：
若因不可抗力导致合同无法履行，双方可暂停履行合同，但应及时通知对方并竭力减少损失。

五、协议终止的条件：
1. 双方商议一致解除合同。

2. 一方违约，经催告后仍未改正。

3. 法律法规规定的其他情形。

六、违约和争议解决方式：
1. 若一方违约，应向对方支付违约金。

2. 若发生争议，应先商议解决，商议不成可向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。

七、其他附加条款：
1. 本协议自双方签字生效，有效期为XX年。

2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：（盖章）签字：
乙方：（盖章）签字：。

房屋抵顶工程款协议5篇

房屋抵顶工程款协议5篇第1篇示例：房屋抵顶工程款协议甲方：房屋所有者乙方：施工方鉴于甲方准备进行房屋抵顶工程，为明确双方的权利和义务，特依据自愿、平等的原则，经双方友好协商，达成如下协议：一、施工内容：本次施工内容为对甲方房屋进行抵顶工程，包括但不限于：抵顶材料采购、施工人员招聘、施工方案制定、抵顶施工实施等。

二、施工费用：本次施工总费用为（具体数字），由甲方承担。

施工方应根据实际工作量和材料消耗进行结算，双方经过协商后确定最终费用。

三、施工期限：本次施工期限为（具体时间段），施工方应按照约定时间完成抵顶工程，如有延误，应承担相应责任。

四、质量保障：施工方应确保抵顶工程质量符合相关标准和要求，如有质量问题，应承担修复责任。

质量保证期为（具体时间段）。

五、保险责任：施工期间如发生意外事故导致人身、财产损失，施工方应承担相应责任，由其购买施工意外险作为责任凭证。

六、违约责任：任何一方未按照约定履行合同义务，均应承担相应的违约责任。

违约一方应赔偿对方因此遭受的损失。

七、争议解决：双方如产生争议，应友好协商解决。

协商不成的，可向工程监督部门申请调解或提起诉讼解决。

八、协议生效：本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方（签字）：______________ 乙方（签字）：______________日期：______________以上为本次房屋抵顶工程款协议，双方应严格遵守协议内容，确保顺利完成工程，并维护双方的合法权益。

愿合作愉快！第2篇示例：房屋抵顶工程款协议甲方（施工方）：乙方（业主）：为了规范双方的合作关系，保证施工的顺利进行，特制定本《房屋抵顶工程款协议》（以下简称“本协议”），双方经协商一致，达成如下协议：一、施工内容1.1 甲方将按照双方签订的施工合同的要求，对乙方的房屋进行抵顶工程施工。

1.2 抵顶工程包括但不限于防水、保温、防腐等工程，具体工程内容双方另行约定。

二、施工费用2.1 乙方应根据施工合同约定的总工程款，按照工程进度支付款项给甲方。

房屋抵顶工程款协议书（精选5篇）

房屋抵顶工程款协议书房屋抵顶工程款协议书（精选5篇）在社会发展不断提速的今天，协议书使用的情况越来越多，签订了协议书就有了法律依靠。

那么你真正懂得怎么写好协议书吗？以下是小编整理的房屋抵顶工程款协议书（精选5篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。

房屋抵顶工程款协议书1甲方：____________________乙方：____________________甲乙双方就_____年____月至____年___月期间，乙方与甲方下属企业__________公司装璜分公司之间装饰装修改造工程的全部结算事项订立如下协议：一、自上述工程开工至今，甲方共计向乙方支付工程款合计_______元人民币。

二、经甲乙双方核对，扣除乙方依据双方合同约定应向甲方支付的管理费用后，甲方尚拖欠乙方工程款的本息合计为______万元人民币。

三、甲方按下表所列的时间和付款金额向乙方支付上述款项：四、本协议订立后，乙方自愿免除追究甲方在前述工程项目履行过程中的所有违约责任。

五、甲方应当严格按照本协议第三条的约定向乙方支付款项，每逾期一日按应付款项的万分之二向乙方支付违约金。

六、本协议订立后，双方就甲方拖欠乙方的工程款结算及甲方的违约责任均以本协议为准，再无其他争议。

七、因本协议发生的一切争议，双方协商解决，协商不成时，交远华仲裁委员会仲裁。

八、本协议一式四份，双方各执两份，自签字盖章之日生效。

甲方：________乙方：______________年___月___日房屋抵顶工程款协议书2甲方：乙方：一、甲乙双方自友好合作以来，截至年月日，乙方尚欠甲方投资本金￥元（大写：），现关于该欠款的清偿问题双方达成如下协议，同意采用第种方案解决：第一种：甲方同意乙方偿还人民币元整（￥元）以解决上述欠款问题，但须：1、一次性以银行转账的方式支付给甲方；2、在年第二种：乙方分期偿付甲方欠款，具体还款时间及数额如下：1、年日前支付元；2、年日前支付元；3、年日前支付元；二、乙方按照本协议第一条偿还了欠款后双方就此笔业务的债权债务关系就此消灭。

房屋抵顶工程款协议5篇

房屋抵顶工程款协议5篇篇1房屋抵顶工程款协议甲方（借款人）：______（身份证号码：_______________，联系电话：_______________）乙方（出借人）：______（身份证号码：_______________，联系电话：_______________）鉴于甲方因xxxx原因急需一笔资金用于支付房屋抵顶工程款，甲乙双方经友好协商，特签订本协议如下：一、贷款金额1.1 乙方同意向甲方提供贷款金额：人民币________元整。

1.2 贷款利率为______%（年化），贷款期限为___个月，自借款人收到贷款之日起计算。

如还款逾期，按照____%的罚息标准计算。

二、还款方式2.1 甲方应按期足额还清贷款本金及利息，还款方式为_____________。

2.2 还款日期：每月的________号，共计____期。

如遇节假日或双休日，则顺延至工作日。

2.3 甲方有权提前还清贷款，提前还款不需要支付违约金。

三、担保方式3.1 本次借款不需要提供任何形式的抵押、质押或担保。

但如甲方逾期还款，乙方有权采取法律程序追究甲方责任。

四、违约责任4.1 如甲方逾期还款超过____天，乙方有权向甲方收取违约金，违约金为逾期金额_____%的罚金。

4.2 如甲方逾期还款超过____天，乙方有权向甲方提起诉讼追究法律责任。

五、其他约定5.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

5.2 本协议签订日期为______年______月______日。

甲方（签字）：________ 乙方（签字）：________本协议经签订后即生效，一经修改需双方同意。

任何争议以本协议约定为准。

愿双方共同遵守，合作愉快！篇2房屋抵顶工程款协议甲方（施工单位）：___________乙方（业主）：___________经双方协商一致，为了明确双方权益，保证工程顺利进行，特订立本合同，供双方遵守。

一、工程名称：___________二、工程地址：___________三、工程内容：___________四、合同价款：___________元整五、开工时间：___________六、竣工时间：___________七、支付方式：___________八、违约责任：___________九、附则：___________第一条工程名称、工程地址及工程内容甲方同意承建乙方位于___________的___________工程。

房屋抵顶工程款协议6篇

房屋抵顶工程款协议6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方拖欠乙方工程款，双方经过友好协商，就甲方以房屋抵顶所欠乙方工程款事宜达成如下协议：一、协议背景甲方与乙方在_____________工程项目上达成合作，乙方按照合同约定完成了相应的工程建设任务。

然而，甲方拖欠乙方部分工程款未能按时支付。

为妥善解决此事，甲方同意以自有房屋抵顶相应欠款。

二、抵顶房屋基本情况1. 房屋坐落地址：_________________________________________。

2. 房屋面积：_______________________________（具体面积需双方共同测量确认）。

3. 房屋权属：甲方确保对所抵顶房屋拥有完整产权，无争议。

三、抵顶金额与支付方式1. 抵顶金额：经双方核对确认，甲方拖欠乙方工程款总额为人民币_____________________元（大写）。

2. 支付方式：甲方以本协议约定的房屋作为支付手段，将房屋所有权转移给乙方，以抵顶所欠工程款。

四、房屋过户及税费承担1. 房屋过户费用：双方按照国家法律法规的规定承担相关过户费用。

2. 税费承担：双方按照国家税收政策法规的规定缴纳相关税费。

五、工程款项结算与发票开具1. 工程款项结算：本协议签署后，双方就工程款项进行结算，明确欠款金额无误。

2. 发票开具：乙方在收到抵顶房屋后，向甲方开具相应的工程款发票。

六、房屋交付与验收1. 房屋交付：甲方应在本协议签署后__个自然日内将抵顶房屋交付给乙方。

2. 验收：乙方在收到房屋后有权对房屋进行验收，如发现问题，应当及时通知甲方处理。

七、违约责任及赔偿1. 甲方如未能按时交付抵顶房屋，应按照逾期交付的天数，向乙方支付违约金。

违约金计算方式为：每逾期一天，支付欠款总额的百分之___作为违约金。

2. 若甲方所提供的房屋存在权属纠纷或质量问题，导致无法完成过户手续或影响乙方正常使用，甲方应负责解决并赔偿乙方的实际损失。

房屋抵顶工程款协议

房屋抵顶工程款协议一、甲方，（出借方）。

地址：法定代表人：联系电话：二、乙方，（借款方）。

地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方与乙方就房屋抵顶工程款事宜达成一致意见，特订立本协议，共同遵守并履行以下条款：1. 本协议的签订。

甲乙双方本着自愿、平等、诚信的原则，经友好协商，就房屋抵顶工程款事宜达成一致，并签订本协议。

2. 借款用途。

乙方借款用途为进行房屋抵顶工程，用款不得违反国家法律法规，不得用于非法活动。

3. 借款金额及利率。

甲方同意向乙方提供房屋抵顶工程款，借款金额为（具体金额），借款期限为（具体期限）。

借款利率为（具体利率），计息方式为（具体计息方式）。

4. 还款方式。

乙方应按照约定的期限偿还借款本息，还款方式为（具体还款方式）。

如因特殊原因无法按期还款，应提前通知甲方并经协商确定新的还款时间。

5. 违约责任。

如乙方逾期未按约还款，应按约定的利率支付逾期利息；如逾期还款超过（具体天数），甲方有权要求提前还款。

6. 保证和担保。

乙方应提供足额的抵押品或担保人，以确保借款的安全。

如乙方无法按时还款，甲方有权依法追究乙方的法律责任。

7. 保密条款。

本协议签订后，甲乙双方应保守借款事宜的保密，不得擅自泄露给第三方，否则应承担相应的法律责任。

8. 其他约定。

本协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

9. 协议生效。

本协议自双方签字盖章之日起生效，至借款本息全部清偿之日终止。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

房屋抵顶工程款协议

房屋抵顶工程款协议房屋抵顶工程款协议甲方：（委托方）地址：：号：乙方：（承接方）地址：：号：鉴于甲方与乙方就房屋抵顶工程事宜，经双方友好商议，达成如下协议：一、工程内容1.甲方委托乙方进行房屋抵顶工程。

2.工程地址：3.工程内容包括：二、工程款支付方式1.甲方应在工程开始前支付工程款10%作为预付款，余款应在工程完工后3个工作日内支付。

2.若因乙方原因导致工程无法正常进行，则甲方有权要求退还全部预付款，并赋予乙方适当的赔偿。

3.若因甲方原因导致工程无法继续进行，则甲方应根据已完成的工程量支付相应的工程款，余款再也不支付。

三、工程进度与质量验收1.乙方应按时完成工程，并按规范要求进行验收。

2.甲方应配合乙方进行工程沟通及验收。

3.如发现工程质量不符合规范要求，则乙方应按要求进行整改，并应在规定时间内完成工作。

4.甲方应在验收合格后支付工程款。

四、工程合同及附件1.本协议以工程合同为依据。

2.附件：五、法律名词及注释1.建设工程指建造物、构筑物、地下设施、道路交通设施、水利、农田水利、水文测验、水资源开辟等工程建设项目。

2.建设单位指依法设立的承担单个或者多个建设工程建设任务并组织实施的单位。

3.施工单位指建设工程施工的组织者和承担者，包括土建施工单位、安装施工单位和装修施工单位等。

六、可能遇到的艰难及解决办法1.在工程进行过程中可能会因天气等不可抗力因素而导致工程延期，在此情况下双方应根据实际情况商议处理。

2.工程进行过程中可能会发生工程质量问题，在此情况下乙方应按规范要求进行整改，甲方保留对乙方违约的追究责任的权利。

3.若因乙方原因工程无法继续进行，则甲方有权要求退还全部预付款，并赋予乙方适当的赔偿。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力。

甲方（签名）：乙方（签名）：日期：日期：列举本文档所涉及附件如下：1. 工程合同列举如下本文档所涉及的法律名词及注释：1. 建设工程2. 建设单位3. 施工单位列举如下本文档在实际执行过程中可能遇到的艰难及解决办法：1. 天气等不可抗力因素2. 工程质量问题3. 工程无法继续进行的问题。

房屋抵顶工程款协议3篇

房屋抵顶工程款协议3篇篇1房屋抵顶工程款协议甲方（施工单位）：______________ 联系电话：_____________乙方（业主）：______________ 联系电话：_____________为明确双方在房屋抵顶工程款支付上的权利义务，经双方友好协商，特订立本协议如下：一、工程款总额及支付方式1.1 本次房屋抵顶工程的总金额为______________元。

1.2 工程款支付方式：甲方应于本协议签订之日起3日内向乙方支付工程款的10%作为首次预付款，工程完成验收合格后即可支付剩余工程款的90%。

1.3 乙方应在收到工程款的同时签字确认并提供有效的发票。

二、工程款支付进度2.1 工程款支付进度：工程款按照以下进度支付：第一阶段：______________元，用于采购材料和开工准备。

第二阶段：______________元，用于施工过程中的人工和材料费用。

第三阶段：______________元，用于房屋抵顶验收合格后的尾款支付。

2.2 工程款支付方式：工程款支付应采用银行转账或现金支付，支付后应出具正规发票，并由双方签字确认。

三、工程款支付条件3.1 工程款支付条件：乙方支付工程款的条件是工程顺利完成并验收合格，乙方对工程质量有任何异议均可拒绝支付工程款。

3.2 如因乙方原因导致工程无法完成或者验收不合格，乙方仅支付已完成部分的工程款，甲方应无条件退还未完成部分的工程款。

四、其他约定4.1 本协议自双方签字生效，双方可根据工程进度和变更情况随时变更协议内容，但变更应经双方协商一致并签字确认。

4.2 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决，一旦出现争议，应友好协商解决；协商不成的，则应向有关法院提起诉讼解决。

甲方（盖章）：______________ 日期：_____________乙方（盖章）：______________ 日期：_____________以上为甲方与乙方之间签订的房屋抵顶工程款支付协议，双方应按照以上约定履行各自的义务，确保工程进展顺利、质量过硬。

工程款抵顶房款协议

工程款抵顶房款协议合同方：甲方（开发商）：名称：地址：法定代表人：联系方式：乙方（工程承包方）：名称：地址：法定代表人：联系方式：第一章总则第一条合同标的甲方同意将约定范围内的房屋（以下简称“抵顶房”）抵顶乙方应收工程款。

第二条合同金额抵顶房的总价款为人民币（大写）万元整（￥）。

第三条合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限为年月。

第二章抵顶房第四条抵顶房范围甲方同意以位于项目的栋号房（面积平方米）作为抵顶房抵扣乙方的工程款。

第五条交付条件甲方应在合同生效后个工作日内向乙方交付抵顶房，并保证抵顶房符合以下条件：1. 房产权属清晰，无任何抵押、查封等限制；2. 房屋结构安全，水电气等配套设施齐全；3. 符合国家相关验收标准。

第六条产权登记抵顶房产权登记由甲方负责办理。

产权登记费用由甲方承担。

第三章工程款第七条抵顶金额乙方应收甲方的工程款总额为人民币（大写）万元整（￥）。

第八条抵顶方式乙方同意以抵顶房的价格抵扣工程款。

抵顶金额与抵顶房总价款之间的差额，由乙方一次性向甲方支付。

第九条抵顶后结算乙方在收到抵顶房后，应向甲方开具工程款抵顶结算单，并由甲方签字确认。

第四章违约责任第十条乙方违约责任乙方违反本合同约定的，应承担以下违约责任：1. 逾期交付抵顶金额：每日按应付金额的‰支付违约金；2. 抵顶房不符合约定条件：甲方有权要求乙方承担维修或更换费用；3. 未按时完成产权登记：每日按抵顶房总价款的‰支付违约金。

第十一条甲方违约责任甲方违反本合同约定的，应承担以下违约责任：1. 逾期交付抵顶房：每日按抵顶房总价款的‰支付违约金；2. 抵顶房不符合约定条件：乙方有权要求甲方承担维修或更换费用；3. 未按时办理产权登记：每日按抵顶房总价款的‰支付违约金。

第五章其他约定第十二条争议解决因本合同引起的争议，双方应协商解决。

协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十三条合同变更本合同经双方协商同意后可变更，变更内容应以书面形式体现。

房屋抵顶工程款协议样本

房屋抵顶工程款协议样本协议编号：【协议编号】甲方（委托方）：【甲方名称】地址：【甲方地址】联系电话：【甲方联系电话】法定代表人（负责人）：【甲方负责人姓名】乙方（承包方）：【乙方名称】地址：【乙方地址】联系电话：【乙方联系电话】法定代表人（负责人）：【乙方负责人姓名】鉴于：甲方委托乙方进行房屋抵顶工程；甲乙双方经协商一致，特订立本协议。

第一条工程内容1.1 甲方委托乙方进行房屋抵顶工程。

1.2 工程位置及描述：【工程位置及描述】。

1.3 工程开始日期：【工程开始日期】。

1.4 工程完成日期：【工程完成日期】。

1.5 工程总造价：【工程总造价】。

第二条工程款支付方式2.1 工程款总额为【工程总造价】，共计人民币【工程总款数字】（￥【工程总款大写】），按如下方式支付：a) 基础工程款：人民币【基础工程款金额】（￥【基础工程款金额大写】）；b) 进度工程款：人民币【进度工程款金额】（￥【基础工程款金额大写】），分次支付，分为【进度款次数】次；c) 竣工工程款：人民币【竣工工程款金额】（￥【基础工程款金额大写】）。

2.2 基础工程款支付方式：甲方在工程开始日期前支付基础工程款的【基础工程款支付比例】%（￥【基础工程款支付金额】），方法如下：a) 【基础工程款支付时间】支付【基础工程款支付金额】；b) 【基础工程款支付时间】支付【基础工程款支付金额】。

2.3 进度工程款支付方式：甲方在工程进度达到相应阶段时按以下方式支付：a) 【进度款阶段一】支付进度工程款的【进度款阶段一支付比例】%（￥【进度款阶段一支付金额】），支付日期为【进度款阶段一支付时间】；b) 【进度款阶段二】支付进度工程款的【进度款阶段二支付比例】%（￥【进度款阶段二支付金额】），支付日期为【进度款阶段二支付时间】；c) ...（继续列举其他阶段进度工程款支付方式，如有多个阶段）。

2.4 竣工工程款支付方式：甲方在工程完成日期【竣工工程款支付时间】前支付竣工工程款的【竣工工程款支付比例】%（￥【竣工工程款支付金额】）。

房屋抵顶工程款协议

房屋抵顶工程款协议甲方：（以下简称为业主）乙方：（以下简称为施工方）鉴于甲、乙双方就房屋抵顶工程进行施工，为明确双方权益，避免纠纷，特订立本协议。

一、工程内容1.1 乙方将按照甲方提供的设计图纸和要求，进行房屋抵顶工程，包括但不限于搭建脚手架、安装屋面防水材料、施工屋顶结构、涂装、验收等。

1.2 所有工程材料和设备将由乙方负责采购，甲方不再另行提供。

1.3 抵顶工程开始日期：____年____月____日，截止日期：____年____月____日。

二、工程款及支付方式2.1 工程总款为人民币____元。

2.2 工程款分期支付，具体支付方式如下：阶段一：工程开始日起三十天内，乙方完成工程百分之二十，即____元，由甲方支付。

阶段二：工程完成百分之五十后的三十天内，乙方完成工程百分之四十，即____元，由甲方支付。

阶段三：工程竣工验收后的三十天内，乙方完成工程百分之三十，即____元，由甲方支付。

阶段四：工程完工三个月内，乙方完成工程百分之十，即____元，由甲方支付。

2.3 工程款的支付方式为银行转账，款项到达乙方指定账户后，视为乙方收到甲方支付款项。

三、工程质量和保修3.1 乙方承诺按照国家相关建筑标准和行业规范进行施工，确保工程质量符合要求。

3.2 工程竣工验收合格后，乙方将对工程提供一年的免费保修期。

在保修期内，如出现因施工质量问题导致的损坏或故障，乙方将负责维修或更换，不收取额外费用。

3.3 保修期过后，乙方将继续提供工程的维护服务，费用另行商议。

四、违约责任4.1 若甲方未按照协议约定的时间和方式支付工程款，乙方有权暂停施工，甲方应承担由此产生的一切费用和损失。

4.2 若乙方未按照协议约定的时间和质量标准完成工程，甲方有权要求乙方立即整改，如乙方无法及时整改，甲方有权解除本协议，并要求乙方退还已支付的工程款和承担由此产生的一切费用和损失。

五、争议解决5.1 双方在履行本协议过程中产生的争议，应友好协商解决。

以房屋抵工程款协议书docx-多份

以房屋抵工程款协议书docx 以房屋抵工程款协议书甲方（债权人）：____________________乙方（债务人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方以房屋抵偿工程款一事，达成如下协议：一、工程款金额及房屋信息1. 乙方欠甲方工程款人民币【】元（大写：【】元整）。

2.乙方同意以位于【】市【】区【】路【】号【】栋【】单元【】室（以下简称“该房屋”）抵偿上述工程款。

二、房屋权属转移乙方应将该房屋的产权证书、土地使用权证书等相关权属证明文件交付甲方。

2.乙方应在签订本协议之日起【】日内，协助甲方办理房屋过户手续，将该房屋的产权过户至甲方名下。

三、房屋交付1.乙方应在房屋过户手续办理完毕之日起【】日内，将该房屋交付甲方。

2. 乙方应保证该房屋在交付时符合以下条件：（1）房屋结构安全，无安全隐患；（2）房屋内设施设备齐全，使用功能正常；（3）房屋装修、装饰符合甲方要求。

四、工程款抵偿自该房屋交付甲方之日起，乙方欠甲方的工程款视为已全部偿还。

2.该房屋的产权过户至甲方名下后，甲方应将该房屋的权属证明文件交付乙方。

五、违约责任1.乙方未按约定时间交付房屋或未按约定协助甲方办理房屋过户手续的，应向甲方支付违约金，违约金计算方法为：自逾期之日起，按日计算，每日违约金为工程款总额的【】%。

2.甲方未按约定接收房屋或未按约定支付工程款的，应向乙方支付违约金，违约金计算方法为：自逾期之日起，按日计算，每日违约金为工程款总额的【】%。

六、争议解决本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2.双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、其他约定1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

2. 本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。

通用范文(正式版)房屋抵顶工程款协议书(精选)

房屋抵顶工程款协议书(精选)协议书目的本协议旨在明确房屋抵顶工程款的支付方式、时间和金额，确保双方权益的平等和保障施工的顺利进行。

协议双方甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]协议内容1. 工程款支付方式1.1在房屋抵顶工程开始之前，甲方需支付给乙方工程款的10%作为预付款。

1.2乙方完成房屋抵顶工程后，甲方需支付给乙方工程款的80%作为进度款，同时乙方需提供工程竣工验收合格证明。

1.3甲方收到工程竣工验收合格证明后，应当立即支付剩余工程款的10%给乙方。

2. 工程款支付时间2.1 甲方应在签署本协议后的3个工作日内支付预付款给乙方。

2.2乙方完成房屋抵顶工程后，甲方应在7个工作日内支付进度款给乙方。

2.3甲方收到工程竣工验收合格证明后，应当立即支付剩余工程款给乙方。

3. 工程款金额3.1 本工程总款为人民币[工程总款金额]元。

3.2预付款金额为人民币[预付款金额]元，进度款金额为人民币[进度款金额]元，剩余工程款金额为人民币[剩余工程款金额]元。

4. 其他条款4.1本协议一经签署生效，双方必须严格履行协议约定的付款方式和时间。

4.2若甲方未按照协议约定支付工程款，则乙方有权暂停或终止工程施工，并有权向甲方追索工程款。

4.3若乙方未按照协议约定按时完成房屋抵顶工程，则乙方应承担相应的违约责任。

4.4本协议的任何修改或补充必须经过双方的书面同意并加盖公章方可生效。

4.5 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

签署甲方（盖章）：_______________签字：_______________日期：_______________乙方（盖章）：_______________签字：_______________日期：_______________总结是本房屋抵顶工程款协议书的内容，双方在签署之前应认真阅读并确保理解协议中的各项条款。

签署后，双方须严格按照协议约定的支付方式和时间履行各自的责任，以确保工程的顺利进行和维护双方的合法权益。

抵顶工程款协议书范本

抵顶工程款协议书范本
甲方（债务人）：____________
乙方（债权人）：____________
鉴于甲方欠乙方工程款人民币【】元（大写：【】元，小写：【】元），甲乙双方经友好协商，同意以甲方名下房产抵扣部分工程款，达成如下协议：
一、甲方同意将位于【】的房产（房产证号：【】）用于抵扣所欠乙方工程款。

该房产建筑面积为【】平方米，房屋结构：【】，房屋用途：【】。

二、甲方保证该房产不存在任何权利纠纷、债务纠纷、租赁关系等影响乙方权利实现的情况。

如因甲方原因导致该房产无法办理过户手续或产权归属不清，甲方应承担相应责任，并按照原价现金支付所欠工程款。

三、乙方同意接受甲方提供的房产抵扣部分工程款，且甲方已支付的工程款不计入抵扣范围内。

抵扣完成后，甲方应将房产交付给乙方。

四、甲方应在【】年【】月【】日前将所抵扣的房产交付给乙方。

交付时，甲方应保证房产符合交付条件，包括但不限于房屋结构、设备、设施的正常使用。

五、如因乙方原因导致该房产无法过户至乙方名下，乙方应承担相应责任。

如乙方放弃过户权利，甲方应按照原价现金支付所欠工程款。

六、本协议签订后，甲乙双方应积极协助办理房产过户手续。

过户所产生的费用由乙方承担。

七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

自双方签字（或盖章）之日起生效。

本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行协商解决。

甲方（债务人）：____________
乙方（债权人）：____________
签订日期：【】年【】月【】日
【注】：本协议范本仅供参考，具体内容请根据实际情况调整，并在签订前征求法律人士意见。

】。

房屋抵顶工程款协议书

房屋抵顶工程款协议书甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）鉴于甲方与乙方就房屋抵顶工程款支付事宜达成一致意见，经双方友好协商，特立本协议如下：第一条合同目的本协议的目的是规定甲方支付工程款给乙方相关工程的金额、付款方式和费用清单，确保甲方和乙方在工程款支付过程中的权益得到保障。

第二条工程款金额1. 工程款总额：（具体金额）。

2. 工程款明细如下：项目1：（项目名称）金额：（具体金额）项目2：（项目名称）金额：（具体金额）第三条付款方式1. 甲方应在本协议签订后的7个工作日内支付全部工程款给乙方。

2. 工程款的支付方式：（具体支付方式，如银行转账、支票等）。

3. 工程款支付过程中产生的手续费和手续费税额由甲方承担。

第四条工程款支付顺序1. 工程款应按照以下顺序支付给乙方：1）首先支付第一条第2款中列出的各项目金额。

2）其次支付工程保证金，金额为工程款总额的（具体比例）。

3）最后支付尾款，其余工程款金额。

2. 若甲方未按照上述顺序支付工程款，乙方有权要求甲方按照约定顺序支付，并可暂停工程进展直到款项到位。

第五条违约责任1. 若甲方逾期支付工程款给乙方，甲方应按照逾期支付金额的千分之（具体比例）支付给乙方作为违约金。

2. 若乙方未按照施工合同约定完成相关工程工作，乙方应按照未完成工程款金额的千分之（具体比例）支付给甲方作为违约金。

第六条变更和解释1. 本协议的任何变更或修订，应由甲乙双方通过友好协商达成一致并以书面形式确认。

2. 对于本协议的解释或履行过程中产生的争议，双方应友好协商解决。

若协商未果，可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

第七条附加条款（根据实际情况，可在此列出额外的附加条款并详细说明）...第八条合同生效本协议自双方签字盖章后生效，并对甲方和乙方具有法律约束力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：。