曲靖事业单位2014年招聘考试建筑类专业知识经典练习二十五

曲靖事业单位2014年招聘考试建筑类专业知识经典练习二十三

曲靖事业单位2014年招聘考试建筑类专业知识经典练习二十三1、【】是统计资料的搜集阶段，也是统计工作的基础环节、A、统计设计B、统计调查C、统计整理D、统计分析2、“九五”期间，全国城镇住宅投资累计完成21000亿元，比“八五”时期增加8500亿元，则“九五”期间年平均完成住宅投资【】亿元。

A、1700B、2125C、4200D、52503、市场经济运行中最重要、最基本的规律是【】、A、价值规律B、竞争规律C、供求规律D、调控规律4、由于劳动生产率的提高，使原有设备的价值相应降低，这种情况属于【A、有形资产损耗B、有形损耗C、无形资产损耗D、无形损耗5、建设单位未依法取得【】，则不能开工建设。

A、《建设项目选址意见书》B、《规划设计方案批准书》C、《建设工程规划许可证》D、《建设用地规划许可证》6、在下列指标中，【】属于数量指标。

A、小区建筑覆盖率B、小区人均绿地面积C、小区建筑面积D、小区土地出让价格7、某城市，一级土地住宅用地的基准地价相当于**土地住宅用地基准地价的1、5倍，从统计学看，该指标属于【】。

A、结构相对指标B、强度相对指标C、动态相对指标D、比较相对指标8、城市性质应是城市【】的体现和反映。

A、现状职能B、主要职能C、全部职能D、用地功能9、总量指标按其反映的客观内容不同，可以分为【】。

A、。

总体单位总量和总体标志总量B、数量指标和质量指标C、相对指标和平均指标D、时期指标和时点指标10、已知某商业路段的样点地价分别为1000、1200、1120、1150、1100,1300,2000,1500元／平方米。

则该路段样点地价的中位数为【】元／平方米。

A、1150B、1175C、1200D、1296。

曲靖事业单位2014年招聘考试建筑类专业知识经典练习五

曲靖事业单位2014年招聘考试建筑类专业知识经典练习五1、甲与乙签定一份承揽合同，合同约定，如果甲父死亡，则甲将房屋交给乙装修，这一合同的性质应认定为【】。

A、既未成立，也未生效B、已成立，但未生效C、是附条件合同D、是附期限合同E、是可撤销的合同2、根据我国招标投标法，招标可分为【】A、公开招标B、地区内招标C、行业内招标D、邀请招标E、代理招标3、在中国境内进行的工程建设必须进行招标的项目有【】A、大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目B、普通商品房开发C、全部或部分使用国有资金项目D、全部或部分使用国家融姿的项目E、使用国际组织或外国资金的项目4、实施建筑工程监理前，建设单位应书面通知被监理的建筑施工企业的内容包括【】。

A、委托的工程监理单位B、监理单位的资质等级C、委托监理的费用D、监理的内容E、监理的权限5、施工过程中，建设单位必须按照国家有关规定办理申请批准手续的情形有【】。

A、需要修改设计图纸和施工方案的B、需要临时占用规划批准范围以外场地的C、可能损坏道路、管线、电力、邮电通讯等公共设施的D、需要临时停水、停电中断道路交通的E、需要进行爆破的6、设立合同担保时，可以单独订立的担保合同形式有【】。

A、保证B、质压C、留置D、抵押E、定金7、安全生产监督方式通常有【】。

A、行业内部监督B、工会民主监督C、社会舆论监督D、公众举报监督E、社区报告监督8、工程建设强制性标准的监督检查方式通常有【】。

A、重点检查B、抽查C、专人检查D、专项检查E、全面检查9、投标人与招标人串通投标的法律后果包括【】。

A、对单位直接负责的主管人员和其他责任人员处以3000元以上50000元以下罚款B、中标无效C、处中标项目金额5‰以上10‰以下的罚款D、没收投标人违法所得E、情节严重的可取消其13年内投标资格10、债权人不可转让其合同权利的是【】。

A、根据合同性质不得转让的B、按照当事人约定不得转让的C、未经债务人同意的D、未办理批准登记手续的转让E、依照法律规定不得转让的。

曲靖事业单位2014年招聘考试建筑类专业知识经典练习十二

曲靖事业单位2014年招聘考试建筑类专业知识经典练习十二
6、ISO9000：2000版标准中“质量”定义中的“特性”指的是【】。

A、固有的
B、赋予的
C、潜在的
D、明示的
7、供应商重要性分类的主要依据是【】。

A、供应商的实力
B、供应商的规模
C、供应商提供产品的重要程度
D、供应商提供产品的质量
8、关于“把关功能”，下列不正确的是【】。

A、剔除不合格品并予以“隔离”
B、实现不合格的原料不投产
C、不合格的产品组成部分及中间产品不转序、不放行
D、不合格的成品不交付
E、已交付的不合格成品要及时收回
9、供应商重要性分类中，Ⅰ类供应商是指【】。

A、提供零部件产品质量好，对企业的产品质量没有影响
B、对企业的产品质量有非常重要的影响
C、对企业的产品质量有重要的影响
D、对企业的产品质量有一般的影响
10、有关体系与要素的概念，下列描述不正确的是【】。

A、体系是指相互关联或相互作用的一组要素
B、要素是指体系中的主要元素
C、研究对象发生变化，有时体系会转化为一个要素
D、要素都是相关的，不能是独立的。

曲靖事业单位2014年招聘考试建筑类专业知识经典练习六

曲靖事业单位2014年招聘考试建筑类专业知识经典练习六1、以下做法能够有效避免施工合同纠纷的是【】A、施工合同各方加强对授权委托书的管理，避免无权代理和表见代理的产生B、避免合同缺项C、严格监理制度，加强质量监督管理D、按照规范和合同的约定进行隐蔽工程验收E、施工合同调价及索赔条款有所重合2、勘察设计合同的承包方因勘察设计质量低劣引起返工或未按期提交勘察设计文件，拖延工期造成损失时，应由【】A、发包方与承包方解除勘察设计合同B、承包方继续完善勘察设计C、承担与受损失部分勘察设计费相应的赔偿金D、视造成损失浪费的大小减收或免收勘察设计费E、减免勘察设计费不足以赔偿发包方实际损失的部分承包方仍应承担3、无因管理的成立，必须具备【】条件。

A、管理他人的事物B、为他人管理的意思C、无法定或约定的义务D、不违反本人的意思E、被管理者支付管理费用4、当事人没有约定保证担保的范围，保证人担保的债务应当包括【】A、主债务B、利息C、损害赔偿金或违约金D、实现债权的费用E、保证人在保证期间的生活费5、建设项目的环境影响评价文件经批准后，【】发生重大变动，建设单位应当重新报批。

A、建设项目的性质、规模、地点B、建设项目采用的生产工艺C、建设项目的分包单位D、建设项目的委托监理机构E、建设项目的防治污染措施6、建设工程纠纷发生后，当事人申请仲裁应符合【】条件。

A、先经过诉讼程序而没有解决纠纷B、当事人对诉讼判决不予执行C、当事人有仲裁协议D、当事人有具体的仲裁请求、事实和理由E、纠纷属于仲裁委员会的受理范围7、双务合同当事人约定先后履行顺序的，应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有【】情形之一，可中止履行。

A、经营状况严重恶化B、转移财产，抽逃资金，以逃避债务C、丧失商业信誉D、怠于行使到期债权E、有丧失或可能丧失履行债务能力的其他情形8、政府对建设工程质量监督管理以【】为主要手段A、施工许可证B、安全生产责任制度C、竣工验收备案制度D、安全生产培训教育制度E、伤亡事故处理报告制度9、根据法律规定，可以不采取招标的方式直接发包的工程建设勘察设计项目有【】。

2014年建筑施工专业基础知识考试试题及答案解析

建筑施工专业基础知识考试试题及答案解析一、单选题（本大题35小题．每题1.0分，共35.0分。

请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

）第1题建筑测量中应用得最广泛的是( )型微倾式水准仪。

A DS3B DS05C DS1D DS10【正确答案】：A【本题分数】：1.0分【答案解析】[解题要点] 水准仪的种类和型号很多，国产水准仪系列标准有DS05、DS1、DS3、DS10、DS20等型号。

建筑测量中应用得最广泛的是DS3型微倾式水准仪。

第2题施工测量是将图纸上的建筑物按其设计的( )，测设到地面上，作为施工的依据。

A 位置和高程B 距离和高差C 平面位置和高程D 角度和高差【正确答案】：A【本题分数】：1.0分第3题砂率是指混凝土拌和物中的( )。

A 砂的质量占砂、石总质量的百分率B 砂的质量与石子质量的比例C 砂的质量占拌和物总质量的百分率D 砂的质量与水泥质量的比例【正确答案】：A【本题分数】：1.0分第4题对应于一次地震，震级( )，而地震烈度在不同的地区( )。

A 只有1个是相同的B 有几个是相同的C 只有1个可能各不相同D 有几个可能各不相同【正确答案】：C【本题分数】：1.0分第5题水泥强度的选择应与混凝土的设计强度等级相适应。

一般以水泥等级为混凝土强度等级的( )倍为宜。

A 1.5～2B 1.0～1.5C 2～2.5D 2.5～3【正确答案】：A【本题分数】：1.0分【答案解析】[解题要点] 根据工程经验，水泥强度的选择应与混凝土的设计强度等级相适应。

一般以水泥等级为混凝土强度等级的1.5～2倍为宜。

第6题石灰的熟化过程的特点是( )。

A 放热反应B 吸热反应。

曲靖事业单位2014年招聘考试建筑类专业知识经典练习三十

曲靖事业单位2014年招聘考试建筑类专业知识经典练习三十1．作为工程预付款的折扣方式之一，业主可以从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值（）工程预付款数额时开始起扣。

A．大于B．小于C．等于D．为10%答案：C解析：作为工程预付款的折扣方式之一，业主可以从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时开始起扣。

因此答案为C。

2．根据我国《建设工程质量保证金管理暂行办法》有关规定，下列表述错误的是（）。

A．缺陷责任期从工程通过竣（交）工验收之日起计算。

B．由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，在承包人提交竣（交）工验收报告90天后工程自动进入缺陷责任期C．全部或部分使用政府投资的建设项目，保证金按工程价款结算总额的3%预留D．缺陷责任期内，承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任．答案：C解析：全部或部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额5%左右的比例预留保证金。

因此答案为C。

3．相对于总项目的投资而言，在实施过程中的各单项工程投资偏差属于（）A．绝对偏差B．相对偏差C．累计偏差D．局部偏差答案：D解析：局部偏差是指：相对于总项目的投资而言，指各单项工程．单位工程和分部分项工程的偏差。

因此答案为D。

4．某独立土方工程，招标文件中估计工程量为100万m3，合同约定：工程款按月支付并同时在该款项中扣留5%的工程预付款；土方工程为全费用单价，每立方米10元，当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分调整单价，每立方米为9元。

当某月施工单位完成土方工程量25万m3，截止该月累计完成的工程量为120万m3，该月应结工程款为（）万元。

A．240B．237．5C．228D．213答案：C解析：工程量超过100×（1+10%）=110的部分就应该进行调价，因而本月完成的工程量其中10单位应该进行调价。

因而本月应结工程款为（15×10+10×9）×（1—95%）=2285．已知某分项工程有关数据如下，则该分项工程投资局部偏差为（）万元。

曲靖事业单位2014年招聘考试建筑类专业知识经典练习二十二

曲靖事业单位2014年招聘考试建筑类专业知识经典练习二十二1、下列固定资产中，应计提折旧的是【】A、修理停用的设备B、当月交付使用的设备C、未提足折旧提前报废的设备D、已提足折旧继续使用的设备2、在商品房营销过程中，销售人员的工资应计入【】。

A、财务费用B、销售费用C、管理费用D、生产成本3、下列项目中，不属于房地产开发企业主营业务收入的是【】。

A、商品房销售收入B、商品房出租的租金收入C、商品房售后服务收入D、配套设施销售收入4、规定建筑容积率属于【】方面的限制。

A、土地使用管制B、土地权利设置C、相邻关系D、征用权5、会计核算必须以实际发生的经济业务及反映经济业务发生的合法凭证为依据，如实反映财务状况和经营成果，这是【】的要求。

A、重要性原则B、谨慎性原则C、客观性原则D、实际成本原则6、某企业6月份销售A产品一批，货款200000元，下月才能收回，6月份销售B产品一批，货款150000元已收讫；6月份收回上月赊销给思达公司的A产品货款300000元，按权责发生制原则，该企业6月份的收入应为【】元。

A、350000B、450000C、500000D、6500007、一般情况下，用清算价格法评估整体资产价格时【】。

A、清算价格>市场价格B、清算价格=市场价格C、清算价格<市场价格D、续用清算价格=市场价格8、采用平均年限法计提折旧，折旧额应根据【】乘以折旧率计算。

A、固定资产预计净残值B、固定资产净值C、固定资产应提折旧总额D、固定资产原值9、《企业财务通则》规定，企业对筹集的资本金依法享有经营权，在企业经营期内，投资者除依法转让外，【】。

•A、不得从企业抽回所投资金B、可以从企业抽回所投资金C、可以抽回但不得转让所投资金D、不得抽回也不得转让所投资金10、在市场经济条件下，商品的市场价格以价值为基础，并通过【】。

A、价格评估机构评估确定B、市场的供求关系形成C、政府有关职能部门决定D、生产企业的成本核算形成。

曲靖事业单位2014年招聘考试建筑类专业知识经典练习三

曲靖事业单位2014年招聘考试建筑类专业知识经典练习三1、下列表述符合建设单位安全生产管理主要义务的是【】A、建设单位可以向勘察设计单位压缩合同约定的工期B、建设单位可以将拆除工程发包给没有相应资质的施工单位C、建设单位向施工单位提供现场及毗邻区域有关资料D、建设单位暗示施工单位使用廉价、不符合安全施工的物资。

2、建设工程承包单位向建设单位出具的质量保修书中可以不用明确的是【】A、维修方案B、保修范围C、保修期限D、保修责任3、甲乙双方发生建设工程纠纷诉讼至人民法院，审判中甲出示乙和他签定的承揽合同正本，该合同属于【】A、物证B、鉴定结论C、书证D、视听材料4、人民法院适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起【】内审结。

A、1个月B、3个月C、6个月D、1年5、仲裁程序中，在证据可能灭失或以后难以取得的情况下，当事人申请证据保全的正确程序是【】A、由仲裁机构将当事人的申请提交仲裁机构所在地的基层人民法院B、由仲裁机构将当事人的申请提交的证据所在地的基层人民法院C、由当事人向仲裁机构所在地的基层人民法院提出申请D、由仲裁机构采取必要证据保全措施6、某施工单位因排放污水导致附近几十户人家的井水受到污染，数人严重中毒，下列表述正确的是【】A、若该单位能证明其污水排放标准是符合有关排污规定的，则该单位不承担民事责任B、若该单位能证明其主观上没有任何过失，则不承担民事责任C、若造成重大财产损失和人身伤害，可对直接责任人员追究刑事责任D、受害居民提起损害赔偿之诉的时效是2年，自其知道受到污染侵害时起算7、根据我国合同法规定，下列【】不属于无效合同。

A、一方以欺诈、胁迫的手段订立的合同B、串通损害国家、集体或第三人的利益而订立的合同C、以合法形式掩盖非法目的的合同D、损害社会公共利益的合同8、有限责任公司必须设立的组织机构是【】A、股东大会B、股东会C、董事会D、监事会9、下列表述中，不构成建设单位领取建设工程施工许可证的条件的是【】A、已经办理了建设工程用地批准手续B、按照规定应该委托监理的工程已经委托监理C、有保证工程质量的质量和安全的具体措施D、建设工期超过1年的，到位资金达到工程合同价的10%且不设立第三方担保10、建筑施工单位出借资质证书允许他人以本企业名义承揽工程，该承揽工程不符合规定的质量标准所造成的损失，【】A、由使用本单位名义的承包单位承担责任B、由建筑施工单位自己承担责任C、由建筑施工单位与使用本单位名义的承包单位承担连带责任D、由建筑施工单位与使用本单位名义的承包单位承担按份责任。

曲靖事业单位2014年招聘考试建筑类专业知识经典练习二十九

曲靖事业单位2014年招聘考试建筑类专业知识经典练习二十九1、下列机构中，具备法人资格的是【D】。

A、某医院烧伤科B某银行的储蓄所C某公司的法律事务处D某市人民检察院2、根据法人成立的基础不同，法人可以分为【A】。

A、社团法人和财团法人B公法人和私法人C公益法人和营利法人D、企业法人、国家机关法人、事业单位法人和社会团体法人3、民事法律行为【A】。

A、必须是合法行为B包括合法行为和不合法行为C、是产生法律后果的一切民事行为D有时是合法行为，有时是不合法行为4、单务民事法律行为是指【A】。

A、一方当事人只负有义务，而另一方当事人只享有权利的法律行为B、只需一方当事人的意思便可成立的法律行为G行为双方都为一人的法律行为D、产生的民事权利与义务单一的法律行为l、地籍在我国历史悠久,古代主要为政府登记土地作为【】的簿册。

A、征收田赋依据B、征税登记C、课税对象D、课税对象登记答案：A解释：地籍最初是为征税而建立的记载土地的位置、界址、数量、质量、权属、用途【地类】等状况的田赋清册和簿册，其主要内容是应纳税的土地面积、土壤质量及土地税额的登记。

地籍在我国历史悠久，表现为历代政府登记土地作为征收田赋依据的簿册。

公元前2100多年的夏禹时期，《禹贡篇》中记载，治理水患后，按土壤质地、水利条件将疆域土地划分三等九级，作为缴纳贡赋依据，这是我国最早地籍制度的记载。

2、国家对各项地籍管理工作所做的各项规范化政策、法律规定、称【】。

A、地籍调查规程B、土地登记规则C、土地确权规定D、地籍制度答案：D解释：地籍制度是国家地籍工作的政策、法律规定，是实现地籍规范化、法律化、制度化的保证。

3、地籍管理是国家为获得【】而采取的一系列地政措施。

A、地籍图片B、地籍卡C、地籍资料D、地籍表册答案：C解释：地籍管理是国家为获得地籍资料而采取的一系列地政措施。

现阶段我国地籍管理研究的主要内容包括:土地权属调查、地籍测量、土地登记、土地统计、地籍档案与信息管理等。

曲靖事业单位2014年经济类专业知识考前整理

A．为一年B．相对固定C．按工程期限规定D．约定明确的固定日期2．（）是以土木建筑为主题的民用、工业用和公共事业用的工程在整个建筑期间因自然灾害和意外事故造成的物质损失，以及被保险人对第三者依法应承担的赔偿责任为保险标的的保险。

A．建筑工程保险B．科技工程保险C．安装工程保险D．船舶工程保险3．建筑工程的保险期限（）。

A．为一年B．相对固定C．按工程工期规定D．约定明确的固定日期4．建筑工程第三者责任险保险标的的是（）A．被保险人的赔偿责任B．被保险人的民事责任C．被保险人的行政责任D．被保险人的刑事责任A．在运输中的船舶B．存放在仓库中的船舶C．发生船舶保险的保险事故后在修理中的船舶D．建造或拆除中的各种船舶或水上船舶。

6．（）专门承保各类安装完毕并装入运行的机器设备。

A．建筑工程保险B．机器损坏保险C．安装工程保险D．船舶工程保险7．以各种大型机器设备的安装工程项目在整个建筑期间因自然灾害和意外事故造成的物质损失，以及被保险人对第三者依法应承担的赔偿责任为保险标的的保险是（）A．安装工程保险B．土木工程保险C．船舶工程保险D．建筑工程保险8．在全部承包方式中，一般由（）作为投保人。

A．工程承包人B．工程所有人C．债权人D．技术顾问9．建筑工程的保险金额为承包工程合同的总金额，即建成该工程的（）A．重置价值B．实际造价C．实际价值D．协商价格10．对建筑工程保险的安装工程项目的保险金额按（）确定。

A．重置价值B．实际造价C．实际价值D．协商价格。

曲靖事业单位2014年招聘考试建筑类专业知识经典练习五十五

曲靖事业单位2014年招聘考试建筑类专业知识经典练习五十五1．某工程项目总价值1000万元，合同工期为18个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元，则承包方提出工期索赔为（）个月。

A．1．5B．0．9C．1．2D．3．6答案：B解析：在工期索赔的计算中，运用对比分析法计算时的公式如下：总工期索赔=额外增加的工程量价格÷原合同总价×原合同总工期2．发生人工费索赔时能按计日工费计算的是（）。

A．增加工作内容的人工费B．停工损失费C．工作效率降低所引起的损失费D．机上工作人员的工资答案：D解析：可索赔的人工费包括增加工作内容的人工费．停工损失费和工作效率降低的损失费等，这三者都不能简单地用计日工费计算。

而机上工作人员的工资能按计日工费计算。

3．下列事项中，承包方要求的费用索赔不成立的是（）。

A．建设单位未及时供应施工图纸B．施工单位施工机械损坏C．业主原因要求暂停全部项目施工D．因设计变更而导致工程内容增加答案：B解析：费用索赔指的是当施工的客观条件改变导致承包人增加开支，要求对超出计划成本的附加开支给予补偿，以挽回不应由他承担的经济损失。

而施工单位施工机械损坏造成的损失，是由承包人承担的，不能向发包人索赔。

4．下列对《建设工程施工合同（示范文本）》条件下的工程变更的论述正确的是（）。

A．设计变更超过原设计标准时，应报发包人批准B．增建合同中约定的工作量不属于设计变更C．改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更D．发包方要求更高的质量标准属于设计变更答案：C解析：设计变更超过原设计标准的，须经原规划管理部门和其他有关部门审查批准，并由原设计单位提供变更的相应的图纸和说明，A错误。

另外，对质量标准的改变不属于设计变更，D错误。

曲靖事业单位2014年招聘考试建筑类专业知识经典练习三十二

曲靖事业单位2014年招聘考试建筑类专业知识经典练习三十二6．国内设备．工器具价款结算的原则是恪守信用，（）。

A．及时付款．谁的钱进谁的账，由银行支配，银行先垫款B．分期付款，谁的钱进谁的账，由谁支配，银行不垫款C．一次付款，谁的钱进谁的账，由银行控制，银行先垫款D．及时付款，谁的钱进谁的账，由谁支配，银行不垫款答案：D7．检查投资目标分解的合理性，资金使用计划的保障性，施工进度计划的协调性，这是投资偏差分析纠偏方法中的（）。

A．组织措施B．技术措施C．管理措施D．经济措施答案：D8．以下关于拟完工程计划投资的计算正确的是（）。

A．拟完工程量×计划单价B．拟完工程量×实际单价C．已完工程量×计划单价D．已完工程量×实际单价答案：A9．下面关于绝对偏差说法正确的是（）。

A．绝对偏差=（投资实际值-投资计划值）/投资计划值．B．绝对偏差可指导调整资金支出计划和资金筹措计划．C．从对投资控制角度看，绝对偏差比相对偏差更有意义D．绝对偏差反映了投资偏差的严重程度．答案：B10．某工程公司工期为3个月，2002年5月1日开工，5～7月份计划完成工程量分别为500吨2000吨1500吨，计划单价为5000元/吨；实际完成工程量分别为400吨1600吨2000吨，5～7月份实际价格均为4000元/吨。

则6月末的投资偏差为（）万元。

A．450B．-450C．-200D．200答案：C解析：投资偏差是指投资计划值与实际值之间存在的差异，即投资偏差=已完工程实际投资-已完工程计划投资=实际工程量×（实际单价-计划单价）所以投资偏差=(400+1600）×（5．000-4000）=-200(万元）所以正确答案应该是C。

曲靖事业单位2014年招聘考试建筑类专业知识经典练习四

曲靖事业单位2014年招聘考试建筑类专业知识经典练习四1、下列合同转让合法的是【】A、甲教授答应乙学校开讲座，但约定当天正好有事，便让好友丙教授去做讲座B、债权人甲因为急用钱将债务人乙欠下的4万元债权转给了欲与甲做生意的丙，甲事先通知了乙C、甲对乙的房屋有抵押权，为向银行提供借款担保，甲将该抵押权转让给银行D、甲公司作为某中外合资公司的中方，未经外方同意将合同权利转让给另一个公司2、下列人民法院受理的案件中，应当公开审理的有【】A、离婚案件B、涉及商业秘密的案件C、当事人申请不公开的案件D、普通建设工程纠纷3、根据合同法规定，执行政府定价或政府指导价，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，【】。

A、按照交付标的物时的价格计价B、仍然按照合同签定时的价格计价C、价格上涨时按原价格执行D、价格下降时按新价格执行4、以下人员不属于安装工程一切险的被保险人是【】A、业主B、制造商或供应商C、业主聘用的监理工程师D、技术咨询顾问5、根据合同法规定，具有撤销权的合同当事人自知道或应该知道撤销事由之日起【】内没有行使撤销权，则该撤销权消灭。

A、6个月B、1年C、2年D、3年6、对于工程建设业来说，以下标准不属于强制性标准的是【】。

A、工程建设勘察设计、施工验收等通用的综合标准B、工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准C、工程建设重要的通用的信息技术标准D、产品质量检验标准7、甲公司向乙公司发出要约，随后发出要约作废的函，乙公司接受文件的秘书将函件交给了项目负责人。

第二天乙公司项目组发函给甲公司，表示只要推迟交货日期其他条件都可接受。

然而甲乙双方最终未缔约，导致他们没有缔约的原因是【】A、要约已经被撤销B、要约已经被撤回C、甲公司对要约做了实质性改变D、甲公司的承诺超过有效期8、为了保障法院裁判的公正，使已经发生法律效力但有错误的判决裁定调解协议得以改正而设立的一种程序是【】。

A、简易程序B、一审普通程序C、督促程序D、审查监督程序9、从主体上看，债权是【】。

大理2014年事业单位招聘考试建筑类专业知识经典练习二十五

大理2014年事业单位招聘考试建筑类专业知识经典练习二十五1、工程量清单由哪几部分组成？【】A、由分部分项工程量清单、措施项目清单和其他项目清单三部分组成；B、由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单和零星项目清单组成。

2、工程量清单计价计款的构成是什么？【】A、由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金和不可预见费构成；B、由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金、定额测定费、社会保险金构成。

C、由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金构成。

3、综合单价的定义是什么？【】A、综合单价是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润。

B、综合单价是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。

4、总承包服务费包括那些内容？【】A、总承包服务费的内容，除招标文件另有规定外，一般情况下包括协调工程进度，各专业交*作业配合协调等发生的费用，以及配合招标材料采购所需的费用。

B、总承包服务费的内容包括，协调工程进度，各专业交*作业的配合，分包单位使用主体施工的脚手架、垂直运输设备、以及修补凿洞的费用。

5、甲方供料是否计价，如何计价？【】A、甲方供应的材料应计入投标报价中，并在综合单价中体现。

B、甲方供应的材料不计入综合单价中。

6、零星工作项目费应在预留金中开销吗？【】A、《计价规范》的3、4、1条规定零星工作项目和预留金应分别列项，零星工作项目费不应在预留金中开销。

B、零星工作项目可以在预留金中开销。

7、工程量清单中漏项或有错如何处理？【】A、合同有约定的，按合同约定；合同没有约定的，按《计价规范》4、0、9条执行。

B、由招标人承担漏项和量错的风险。

C、不得调整。

8、由于项目特征描述不够准确或错误而引起综合单价有了变化，应如何调整？【】A、由于工程量清单计价一般采用的是单价合同，所以不得调整。

曲靖事业单位2014年招聘考试建筑类专业知识经典练习二十七

曲靖事业单位2014年招聘考试建筑类专业知识经典练习二十七1、进行开发项目的财务评价时，如果项目投资回收期小于计算期，则财务净现值
A、<0，项目不可行
B、>0，项目可行
C、<0，项目可行
D、>0，项目不可行
2、采用年数总和法计提折旧，折旧额【】。

A、各年相等
B、逐年递增
C、逐年递减
D、先增后减
3、采用插值法求内部收益率，FNPV【i1】、FNPV【i2】分别为采用小i1时的净现值，为使所求得的内部收益率不失真，要求【】。

A、FNPV【i1】、FNPV【i2】同时为正，且i1与i2相差超过2％
B、FNPV【i1】、FNPV【i2】同时为负，且i1与i2相差不超过2％
C、FNPV【i1】、FNPV【i2】取异号，且i1与i2相差不超过2％
D、FNPV【i1】、FNPV【i2】取异号，且i1与i2相差超过2％
4、建筑密度等于【】除以土地总面积。

A、总建筑面积
B、总人口数
C、总使用面积
D、建筑基底总面积
5、我国会计实务中，房地产开发的期间费用不包括【】。

A、建安费用
B、管理费用
C、财务费用
D、销售费用
6、房地产开发商通过预售房屋或出卖楼花，提前回收资金，从风险防范策略看,这种处理风险方式称为【】。

A、风险回避
B、风险追逐
C、风险转移
D、风险抑制。

曲靖事业单位2014年招聘考试建筑类专业知识经典练习二十四

曲靖事业单位2014年招聘考试建筑类专业知识经典练习二十四1、统计资料显示，1996年至2001年全国城镇住宅竣工面积分别为3、6、3、8、4、0、5、0、5、1和5、4亿平方米，则这期间城镇住宅竣工面积的年平均增长速度为【】。

A、6、99％B、8、33％C、8、45％D、10、00％2、城市规划是为了实现一定时期内城市的经济和社会发展目标，确定【】，合理利用城市土地，协调城市空间布局和各项建设而进行的综合部署和具体安排。

A、城市体系D、城市建设和发展模式C、城市性质和建设模式D、城市性质、规模和发展方向3、某城市1996年至2001年各年与上一年相比地价增长速度依次为1％、2％、5％、6％、5％、3％，若以1998年为基期，则2001年的增长速度为【】。

A、8、15％B、14、64％C、20、37％D、24、00％4、单利计息与复利计息的区别在于【】。

A、是否考虑资金的时间价值B、是否考虑本金的时间价值C、是否考虑先前计息周期累计利息的时间价值D、采取名义利率还是实际利率5、初步统计，2001年我国国内生产总值为人民币95933亿元,其中一,二,三产业产值之比为1：3、36：2、21，这一比值属于【】。

A、比例相对指标B、结构相对指标C、比较相对指标D、强度相对指标6、某房地产企业与某银行有长期的合同关系，但银行发生意外事件，不能及时给房地产企业贷款，使开发项目不能及时进行，以致造成损失。

这种房地产开发经营风险属于【】A、。

经济风险B、人事风险C、金融风险D、财务风险7、2001年，我国城镇居民家庭人均可支配收入达6860元，比1996年增长【】％，年平均增长7、23％。

A、36、2B、41、8C、43、4D、52、08、某房地产开发项目固定资产投资3176、39万元，流动资金436、56万元，项目投产期年利润总额845、84万元，达到设计生产能力的正常年份的年利润总额1171、89万元，则该项目的投资利润率为【】。

2014年云南省曲靖事业单位招聘考试基础复习题

1 我国行政内部监督体系包括一般监督和( )。

A．职能监督B．主管监督C．专门监督D．法制监督2 立法监督是( )。

A．中国共产党的监督B．社会及舆论监督C．国家权力机关的监督D．人民法院和人民检察院的监督<br>3 为加快文件的传递，可采用( )。

A．逐级行文B．多级行文C．越级行文D．直接行文4 “由于我们没有建立健全安全保卫制度，结果给流氓、惯偷、坏人造成了盗窃、行凶、阴谋破坏的可趁之机”。

这句公文用语显然是不规范的，其不正确的原因是( )。

A．含义不明确不清晰，让人产生岐义B．句子成份搭配不当C．语序安排欠妥当D．不合乎事理5 批示转发下级公文应使用()。

A．通报B．通告C．通知D．指示6 关于答复询问的报告，叙述错误的是( )。

A．用语简明、得体、分寸适宜B．可夹带请示事项C．是下级机关答复上级机关询问的文种D．内容准确真实，实事求是地向领导机关作认真负责的报告7 在意识的本质问题上，庸俗唯物主义的错误是( )。

A．否定物质对意识的决定作用B．否定意识对物质的依赖关系C．否认意识是人脑的机能D．否认意识是客观世界的主观映象8 认识的主体性原则是指( )。

A．主观性原则B．主体决定客体的原则C．主体的能动性原则D．客体依赖主体的原则9 理解全部历史的“钥匙”是( )。

A．社会思想史B．阶级斗争史C．政党活动史D．劳动发展史10 质量互变规律中的度是( )。

A．事物保持一定质的量的限度B．事物发展过程中质变的关节点C．事物存在的质变的临界点D．事物保持一定量的限度11 哲学上把未经人类改造的自然作为“第一自然”，把经过人类改造的自然称为“第二自然”。

关于二者的正确的哲学判断是( C)。

A．第一自然是物质的，第二自然部分是物质，部分是意识B．第一自然是脱离人的物质世界，第二自然是人的意识的产物C．第一自然与第二自然都是物质自然，第二自然是人类实践创造的物质新形态D．第一自然与第二自然都是物质自然，因为它们都是由原子、分子在三维空间中排列成的11 新时期我国爱国主义的主题是( )。

曲靖事业单位2014年招聘考试建筑类专业知识经典练习二

曲靖事业单位2014年招聘考试建筑类专业知识经典练习二1、第二审法院对上诉案件，经审理，发现原判决适用法律错误，应当【】A、依法改判B、裁定撤销原判决C、发回原法院重审D、驳回上诉2、当事人对合同变更的内容约定不明确的，下列说法正确的【】A、当事人可以申请撤销合同B、按照提出变更的当事人意思处理C、推定为未变更D、根据合同变更目的推定变更内容3、行为人在代理权终止后以被代理人的名义订立合同，相对人有正当理由相信行为人有代理权的，合同效力【】A、无效B、有效C、待定D、可撤销4、以下做法符合建设工程环保要求的是【】A、在水体清洗装贮过油料的车辆B、在无良好隔渗地层使用无防渗措施的沟渠输送有毒废水C、将被淘汰的工艺设备送进回收站D、对已经受污染的潜水和承压水混合开采地下水5、在没有规定履行顺序的双务合同中，当事人一方在另一方未为对待给付以前，有权拒绝先为给付，这种权利称为【】A、异时履行抗辩权B、不安抗辩权C、同时履行抗辩权D、先诉抗辩权6、人民法院在审理民事诉讼时，发现当事人起诉已经超过了诉讼时效，此时应【】A、裁定不予受理B、通知当事人已经超过诉讼时效，不予受理C、应予受理，审理后确认超过诉讼时效的，裁定驳回起诉D、应予受理，审理后确认超过诉讼时效的，裁定驳回诉讼请求7、高空危险作业致人伤害的侵权行为适用【】A、无过错责任B、过错责任C、公平责任D、过错推定责任8、年满6周岁的李某为儿童产品拍摄广告得到1万元收入，其父征得其口头同意，将这1万元赠与其生活的革命老区的叔叔。

关于李某父亲的这一民事行为，正确的说法是【】A、有效，理由是李某父亲已经征得李某同意B、有效，理由是李某父亲是李某的法定代理人C、无效，理由是没有征得李某母亲的同意D、无效，理由是李某父亲处分这笔财产不是为了李某的利益9、在法律没有特别规定及合同没有特别规定时，下列【】情况下，当事人一方有权解除合同A、发生不可抗力，导致合同目的无法实现B、以物为标的的合同，其标的部分损失C、对方当事人有违约行为D、对方当事人在规定的期限内没有履行合同10、在以招标方式订立合同时，下列行为属于承诺性质的是【】A、招标B、投标C、开标D、定标。

曲靖事业单位2014年招聘考试建筑类专业知识经典练习七

曲靖事业单位2014年招聘考试建筑类专业知识经典练习七1、中标人将中标项目的关键工作分包给他人的法律后果是【】A、处分包项目金额5‰以上10‰以下的罚款B、处中标项目金额5‰以上10‰以下的罚款C、有违法所得没收违法所得D、责令停业整顿E、情节严重的由工商行政管理机关吊销营业执照2、下列纠纷中，可进行仲裁的【】。

A、离婚B、建设工程纠纷C、买卖合同纠纷D、继承纠纷E、乡委会与县交通执法大队纠纷3、建设施工单位在施工过程中偷工减料，造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的法律后果是【】。

A、责令改正，处以罚款B、情节严重的，责令停业整顿、降低资质或吊销资质证书C、负责返工修理D、由施工单位和发包单位对由此带来的损失承担连带责任E、构成犯罪的，依法追究刑事责任4、赔偿损失的方式包括【】A、返还原物B、恢复原状C、赔礼道歉D、金钱赔偿E、代物赔偿5、甲公司向乙公司订购一批钢材，合同订立时乙公司谎称自己代理的国产刚才为进口钢材。

不久甲公司得到实情，但此时盛传进口钢材有质量问题，于是甲公司仍有意履行合同。

而乙公司希望将钢材以高价卖给其他公司。

下列表述中正确的是【】。

A、甲公司向乙公司催告交货，则合同有效B、甲公司向乙公司交付了预付款，则合同有效C、甲公司向乙公司送交合同有效的确认通知，则合同有效D、乙公司提出合同存在欺诈事由而主张撤销合同，则合同无效E、乙公司是欺诈方，无法行使撤销权6、下列属于不能免除违约方违约责任的情形是【】A、发生不可抗力后未及时通知对方采取补救措施导致损失扩大的B、当事人延迟履行后发生不可抗力的C、合同明确约定不因不可抗力而免除责任的D、保险合同的保险方因不可抗力承担责任的E、当事人履行合同前发生不可抗力的7、仲裁员应符合的条件包括【】。

A、从事仲裁工作满8年B、从事律师工作满8年C、曾任审判员满8年D、从事法律研究、教学工作并具有中级以上职称E、具有法律知识、从事经济贸易等专业工作并具有高级职称8、股份有限公司经理的职权包括【】。