工程保修书
工程合同附件3质量保修书
工程合同附件3质量保修书【工程合同附件3：质量保修书】甲方（业主）：_______________乙方（承包商）：_______________鉴于甲乙双方就___________工程项目（以下简称“本工程”）的施工达成如下合同，现就本工程的质量保修事宜订立本质量保修书。
一、保修范围1. 本保修书适用于本工程的所有施工内容，包括但不限于主体结构、屋面、外墙、内装修、给排水、电气、暖通、消防等各个系统和部分。
2. 本保修书中未尽事宜，按照国家有关法律法规及行业标准执行。
二、保修期限1. 本工程的质量保修期为______年，自本工程竣工验收合格之日起计算。
2. 在保修期限内，如发现任何质量问题，乙方应负责无偿修复。
三、保修责任1. 乙方应对本工程的质量负全责，确保工程质量符合国家及行业相关标准。
2. 在保修期内，甲方发现质量问题应及时书面通知乙方，乙方接到通知后应在______小时内响应，并在约定时间内组织维修。
3. 对于因乙方原因造成的质量问题，乙方应负责全部维修费用；对于非乙方原因造成的质量问题，双方应协商解决。
四、保修免除1. 因自然灾害、不可抗力或甲方使用不当等原因造成的损坏，不在乙方保修范围内。
2. 甲方未经乙方同意擅自改动、装修导致的质量问题，乙方不承担保修责任。
五、其他条款1. 本保修书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本保修书自双方签字盖章之日起生效。
3. 本保修书未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________ 代表签字：_____________ 代表签字：_____________日期：____年____月____日日期：____年____月____日。
通用范文(正式版)工程质量保修书协议范本
工程质量保修书协议范本1. 背景介绍本工程质量保修书协议旨在规定工程质量保修的相关内容和责任分担，保障工程质量，确保项目的可持续发展。
本协议适用于承包商与业主之间的工程质量保修事宜。
2. 协议内容本协议所述的工程质量保修范围包括但不限于项目：•建筑结构•水电安装•瓦工装饰•室外工程•等承包商在完工后需提供质量保修书，其中包含条款：2.1 缺陷保修承包商应对工程存在的缺陷负责，并在完工后的一年内提供免费维修、替换或修复。
缺陷的定义包括但不限于情况：•设计错误或施工缺陷•材料质量问题•工艺缺陷•等2.2 保修期限工程的保修期限从工程完工之日起计算，为期一年。
在保修期内，业主有权利通知承包商修复任何缺陷。
2.3 损坏责任如果因为业主的过失或不当使用而导致工程损坏，业主须自行承担维修或替换的费用。
承包商不对此负责。
2.4 维护责任业主有责任及时进行例行的维护保养工作，不得以任何方式改变原有工程结构或影响工程质量。
在保修期内，业主应确保工程环境清洁、整洁，并采取预防措施避免损坏。
2.5 保修处理流程若出现工程缺陷，业主应及时通知承包商，并提供相关照片、详细描述等证明材料。
承包商将根据问题的严重程度和紧急程度，尽快进行处理。
在修复期间，承包商应与业主保持沟通，并协商具体的解决方案。
2.6 强制执行若承包商未能履行其工程质量保修责任，业主有权利以法律手段强制执行。
业主有权要求承包商承担因缺陷造成的一切费用，并可能采取其他适当的措施。
3. 其他条款3.1 争议解决本协议项下的争议应通过友好协商解决。
如协商不成，任一方均有权向所在地法院提起诉讼。
3.2 协议变更未经双方书面同意，本协议不得进行任何修改或变更。
3.3 合同约束本协议对双方具有约束力，并作为合同的附件之一，与主合同具有同等法律效力。
4. 签署本协议正本一式两份，承包商和业主各保存一份，并在工程完工后双方共同签署。
就是工程质量保修书协议范本的内容，希望能够对相关方在确保工程质量方面提供一些参考。
工程保修协议书模板6篇
工程保修协议书模板6篇篇1工程保修协议书模板甲方：（甲方公司名称）地址：（甲方公司地址）法定代表人：（甲方公司法定代表人）联系电话：（甲方公司联系电话）乙方：（乙方公司名称）地址：（乙方公司地址）法定代表人：（乙方公司法定代表人）联系电话：（乙方公司联系电话）经双方友好协商，就甲方委托乙方为其进行工程保修事宜达成一致意见，特订立本协议，共同遵守并履行如下条款：一、保修期限及内容1. 本协议所述保修期限为自工程验收合格之日起一年内。
2. 乙方对甲方工程所涉及的相关设备、构件等提供保修服务，包括但不限于设备故障排查、维修、更换等。
3. 乙方应在接到甲方通知后，及时派员进行维修，并确保及时完成维修工作，确保设备的正常运行。
二、保修责任1. 乙方对甲方工程中的设备、构件等在保修期内出现的故障进行维修，维修工作应确保设备恢复正常使用。
2. 乙方对于保修期内由于质量问题导致的设备故障，应承担相应的维修费用，包括但不限于零部件更换费用、人工费用等。
3. 乙方应对维修过程中产生的任何损失或事故承担责任，并在第一时间进行补救。
三、保修服务范围1. 乙方提供的保修服务范围包括但不限于设备、构件的故障排查、维修、更换。
2. 乙方应提供24小时电话服务，及时响应并处理甲方的维修需求。
3. 乙方应提供定期维护保养服务，确保设备在保修期内的正常运行。
四、验收和报告1. 甲方应委托专业人员对乙方提供的保修服务进行验收，验收通过后方视为乙方对问题的处理合格并结束该次维修流程。
2. 乙方应提供详细的维修报告，包括维修过程、更换零部件情况、费用清单等，确保透明公正。
五、违约责任1. 如一方未能履行本协议的约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于补偿对方因此造成的损失。
2. 如因不可抗力等不能预见、不能避免且不能克服的原因，影响保修服务的履行，双方应友好协商解决。
六、其他1. 本协议自双方盖章之日起生效，并在工程保修期内有效。
2. 本协议如有争议，双方应友好协商解决，解决不成的，提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
工程质量保修协议书(精选7篇)
工程质量保修协议书（精选7篇）工程质量保修协议书第1篇发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对签定工程质量保修书。
一、工程竣工后回访制度1、乙方所完成的工程，在通过有关部门竣工验收后，在质量保修期内，应主动向甲方或者甲方委托的项目物业管理公司进行工程使用过程回访，知晓自己所承担施工的工程存在哪些质量缺陷，便于双方总结经验，在以后的工程施工中得以解决提高。
2、回访时间为质量保修期开始后每月回访一次，直至质量保修期届满。
3、回访对象为：甲方或者甲方委托的项目物业管理公司。
二、工程质量保修范围和内容1、乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。
2、凡属于乙方原因造成的工程各部位的质量问题或其他缺陷，及由于乙方维修造成业主的相关损失，均属于乙方保修责任范围，不属于甲方责任。
三、质量保修期保修期限为年，实际的保修期从工程实际竣工验收并交付使用之日起计算。
四、质量保修金：本工程质量保修金按本工程结算总价的 %计取。
五、质量保修金的返还：质保期满且乙方在质保期内正常履行义务后7个工作日内由甲方无息退还。
六、质量保修责任1、保修期内凡属乙方原因出现质量问题，乙方应免费维修、更换；如因甲方使用不当或保养不善引起的故障或设备损坏，乙方负责有偿维修（只收取材料费，不收取人工费）。
2、保修期内更换的配件必须是原厂商生产的新配件，换下的配件属于乙方的财产，更换上去的配件则成为甲方的财产。
3、在保修期内，一般情况下乙方应在接到甲方事故通知后的48小时内派人进行维修，发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
4、发生下列情况时，甲方可委托他人修理，因此产生的一切费用（包括但不限于人工费、材料费、违约赔偿金、因此给甲方造成的其他损失）由甲方直接从质量保修金内扣除，不足部分由乙方在5日内补足，并补足原有的质量保修金：（1）乙方未能按照甲方的要求派人修理或在合理期限内无法修复；（2）乙方对同一部位经两次维修仍未修复的5、质保期内如出现设备、材料更换情况，则所更换设备、材料的质保期从更换之日起重新计算。
工程质量保修承诺书
工程质量保修承诺书工程质量保修承诺书精选五篇下面是作者为大家整理的工程质量保修承诺书精选五篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
第1篇: 工程质量保修承诺书你们好！若我公司有幸中标，我公司必将竭尽全力完成施工任务。
我公司将按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对该工程在质量保修期内承担质量保修责任。
我公司根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的`质量保修期按照国家现行保修规定执行。
1、属于保修范围、内容的项目，我公司在接到保修通知之后起7天内派人保修。
2、发生紧急抢修事故，我公司在接到事故通知后，将立即到达事故现场抢修。
3、质量保修完以后，由贵单位组织验收。
工程竣工交验后，我公司将建立工程质量及功能使用情况后回访制度。
我公司严格执行市建委关于保修维修的规定，主动与建设单位签订保修合同，发放保修服务卡，实行三公布，保证客户能及时向我们反映工程情况。
自工程竣工后验收交付使用开始，树立“客户是上帝”用户至上的思想意识，严格按国家规定的保修期限，进行周到的服务。
工程交验半年后进行第一次回访，了解工程在质量和功能使用等方面的问题，并备案，尽快组织有关人员进行维修和处理，直至全部整修完毕。
工程交验一年后进行第二次回访，详细了解客户对工程的意见和建议，并短期内予以答复，让客户满意。
每次回访均要做好回访记录，以便考虑新的整修方案，及时解决存在的问题。
保修期后，在公司建立用户热线，及时热情解答用户咨询和解决用户困难，随叫随到。
贵单位可按工程结算额预留3%的工程质量保修金，待保修期满后归还。
我公司在此承诺：在保修期内若我公司不能及时承担保修义务，贵单位可安排其他施工单位进行维修，所发生维修费用全部从质量保证金中扣除，并对我公司处以质保金额的100%违约金处罚。
投标人(盖章)：法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：此致敬礼承诺人:#日期：#年xx月xx日第2篇: 工程质量保修承诺书承包人（全称）：为保证xx景观工程在合同使用期限内正常使用，发包人、承包人协商一致签订工程质量保修书。
土建项目工程质量保修书范文
土建项目工程质量保修书范文尊敬的业主：根据《中华人民共和国建筑法》以及有关规定，我公司承接的土建项目工程已竣工，特向贵公司出具工程质量保修书，以确保工程质量并履行相应的法律责任。
一、保修期限本工程质量保修期限自竣工验收之日起计算，为十年。
在保修期限内，如发生由建筑质量引起的问题，我公司将承担修复责任，并提供相应的工程质量保修服务。
二、保修内容1. 建筑结构：在保修期限内，如发生由建筑结构设计、施工等因素引起的结构性问题，我公司将按照相关标准和法规进行修复，并承担相应费用。
2. 基础工程：在保修期限内，如发生由地基沉降、渗漏等基础工程质量问题，我公司将负责进行检查、加固和修复，并承担相应费用。
3. 房屋主体及附属设施：在保修期限内，如发生由建筑主体或附属设施质量问题导致的功能障碍、损坏等情况，我公司将承担修复责任和相应费用。
4. 室内装修：在保修期限内，如发生由室内装修质量问题引起的损坏、脱落等情况，我公司将按照相关合同约定进行修复，并承担相应费用。
三、保修责任1. 在保修期限内，符合保修内容的问题由我公司负责修复，包括材料更换、构件加固、技术调整等措施。
2. 在保修期限内，如发现存在设计、施工等工程质量问题，贵公司应及时与我公司联系，并提供必要的合作和配合。
3. 在保修期限内，若出现因保修问题引发的设备故障，我公司将协助修复并承担相关费用。
4. 保修期限届满后，我公司将停止履行保修责任。
四、保修流程1. 如发现质量问题，请贵公司提供有效证据，并书面通知我公司。
我公司将在三个工作日内派专业人员前往现场核实问题。
2. 核实后，双方将协商制定修复方案，并签订书面协议。
3. 我公司按照协议要求及时修复问题，并确保修复质量符合相关标准和规定。
4. 修复结束后，我公司将进行验收，确保问题得到彻底解决。
5. 修复过程中，贵公司有权要求监督，并参与修复工作。
五、其他约定1. 本保修书自双方签字盖章之日起生效，并作为合同附件。
工程合同保修书
工程合同保修书尊敬的客户：感谢您选择我们的服务。
为确保您所承接工程项目的质量得到保障，并依此建立双方长期合作的基础，我们特此提供本保修书。
本保修书旨在明确工程项目在交付使用后，因材料、施工质量等方面可能出现的问题，我们将提供的保修服务内容及范围。
一、保修范围1. 本保修书涵盖自工程竣工验收合格之日起为期（具体年限，如两年或五年等）内的所有质量问题。
包括但不限于：- 结构安全与稳定性问题；- 主体结构及关键部位的防水、防漏问题；- 室内外装饰装修的质量问题；- 电气管线、给排水管线的安装质量问题；- 其他根据国家相关质量标准和规范应予以保修的项目。
2. 本保修不涵盖以下情形：- 因自然灾害、不可抗力造成的损坏；- 因使用不当、保养不善等人为因素导致的损害；- 超出设计使用年限或超过合理使用限度的损耗；- 未经本公司书面同意，由第三方擅自改动或修理引起的问题。
二、保修期限自工程竣工验收合格之日起至保修期满止，本公司将根据合同约定提供相应的保修服务。
具体保修期限根据项目特点和国家规定执行，通常为（具体年限）。
三、保修服务流程1. 用户在使用过程中发现属于保修范围内的问题时，应及时以书面形式通知本公司客户服务部，并提供相应的证明材料。
2. 本公司将在接到报修通知后的（具体时间，如48小时内）安排专业技术人员上门检查。
3. 若确认属于保修责任范围内的问题，本公司将负责免费维修或更换相关部件。
4. 对于不属于保修范围内的损害，本公司可提供有偿维修服务，费用将根据实际情况另行协商。
四、其他事项1. 本保修书的最终解释权归本公司所有。
2. 本公司保留随时修改本保修书条款的权利，如有变更，恕不另行通知。
3. 本保修书自双方签字盖章之日起生效。
我们承诺，将严格遵守本保修书中规定的条款，为您提供专业、高效、满意的售后服务。
感谢您对我们工作的支持与信任，我们期待与您的进一步合作。
此致敬礼！（公司名称）（公司地址）（联系电话）（客服邮箱）（官方网站）日期：（填写日期）。
房屋建筑工程质量保修书范文5篇
房屋建筑工程质量保修书范文5篇第1篇示例：房屋建筑工程质量保修书范文尊敬的业主：感谢您选择我们的房屋建筑工程，我们将竭尽全力保障工程质量，确保您的住宅舒适、安全。
为了让您更加放心，特此书面保修书如下：第一章保修的范围1.1 本次保修书适用于您购买的房屋建筑工程的主体部分，包括但不限于房屋结构、外墙、屋顶、地基、管道、电器设施等方面。
1.2 本次保修书不适用于您的人为操作不当、违反使用说明书、自行拆改造成的损坏或问题，以及自然灾害、战争、恐怖袭击等不可抗力因素造成的损坏。
第二章保修期限2.1 我们承诺为您提供长达两年的免费保修期，从您接受房屋交付之日起计算。
2.2 如在保修期内发现任何质量问题，请立即联系我们进行维修处理，以免问题扩大。
3.1 在保修期内，我们将负责对房屋建筑工程出现的质量问题进行维修或更换，并承担相应的维修费用。
3.2 如属于保修范围之外的问题，我们将提供相应的维修建议，但维修费用由您本人承担。
第四章注意事项4.1 请在接受房屋交付时，仔细查看房屋质量，并对有缺陷的地方提出异议，以便及时解决。
4.2 在房屋日常使用过程中，请注意正确使用各种设施，避免人为损坏。
4.3 如有需要维修的问题，请务必保持通畅的沟通，及时联系我们处理，以免造成不必要的损失。
第五章其他条款5.1 本保修书为正式文件，对双方具有约束力。
如有违反或有不清楚的地方，请及时联系我们进行沟通协商。
5.2 我们将严格遵守本保修书的约定，认真履行保修责任，确保您的权益不受损失。
我们诚挚地希望与您建立长期的合作关系，提供优质的售后服务。
请您放心选购我们的产品，我们将竭诚为您服务，感谢您的信任和支持！特此保修书生效。
日期：年月日签章：房屋建筑工程施工单位以上就是关于【房屋建筑工程质量保修书范文】的内容，希望能为您提供参考和帮助。
如果您有任何疑问或需要进一步的信息，请随时与我们联系。
感谢您的阅读！第2篇示例：房屋建筑工程质量保修书范文：尊敬的业主：您好！感谢您选择我们公司进行房屋建筑工程。
工程质量保修合同书「精选3篇」
工程质量保修合同书「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
发包人(全称)：*********承包人(全称)：*********发包人、承包人依据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修方法》，经协商全都，对******(工程全称)签定工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，根据有关法律、法规、规章的管理规定和双方商定，担当本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方商定的其他项目。
详细保修的内容，双方商定如下：*********。
二、质量保修期双方依据《建设工程质量管理条例》及有关规定，商定本工程的质量保修期如下：1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为****年；3.装修工程为**年；4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为***年；5.供热与供冷系统为******个采暖期、供冷期；6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为*****年；7.其他项目保修期限商定如下：*******。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。
承包人不在商定期限内派人保修的，发包人可以托付他人修理。
2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当马上到达事故现场抢修。
3.对于涉及结构平安的质量问题，应当根据《房屋建筑工程质量保修方法》的规定，马上向当地建设行政主管部门报告，实行平安防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
4.质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方担当。
工程合同质量保修书
工程合同质量保修书---工程合同质量保修书甲方（业主）：_________________乙方（承包商）：_______________根据双方签订的编号为_________________的《建设工程合同》（以下简称“合同”），为确保工程质量满足合同约定的标准，特制定本质量保修书。
一、保修范围：1. 主体结构：自工程竣工验收合格之日起，主体结构质量保证期限为设计文件规定的合理使用年限。
2. 屋面防水、外墙防渗漏：保修期为5年。
3. 室内装修及电气管线、给排水管道、设备安装等：保修期为2年。
4. 其他按照国家规定和行业标准需保修的项目，按相关规定执行。
二、保修责任：1. 在保修期限内，因施工质量原因造成的缺陷或损害，乙方负责无偿修复。
2. 乙方应保证修理工作及时进行，不影响甲方正常使用。
3. 对于超出保修范围的维修要求，乙方可以提供有偿服务。
三、保修期限：本质量保修书自工程竣工验收合格之日起生效，至保修期限届满之日终止。
具体保修期限按照国家相关法律法规和合同规定执行。
四、保修服务：1. 甲方在使用过程中发现质量问题，应及时书面通知乙方。
2. 乙方接到通知后，应在合理时间内派员进行检查，并提出处理意见。
3. 若确认属于保修范围内的质量问题，乙方应在约定时间内组织维修。
五、争议解决：因履行本质量保修书所产生的争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成时，可提交______仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。
六、其他事项：1. 本质量保修书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本质量保修书未尽事宜，按照合同及相关法律规定执行。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日---。
工程质量保修承诺书10篇
工程质量保修承诺书10篇工程质量保修承诺书篇1一、质量验收本工程已按《建设工程质量管理条例》第十六条规定进行了竣工验收条件具备、验收合格，并在建设工程质量监督站进行备案。
二、保修期限在保修期内，在正常使用条件下，土建工程及水、暖、电等设施发生质量问题按表一规定的范围和期限进行保修，并承担所需费用。
1、屋面、外墙面、渗水漏水，三年。
2、厨房、地下室、厕浴间渗水漏水，一年。
3、水泥地面空鼓、裂缝、起砂，一年。
4、内墙抹灰起皮、空鼓、瓷砖脱落、外墙粉刷自动脱落，一年。
5、门窗、壁厨开关不良、缝隙过大或过小，一年。
6、卫生间、厨房地面积水，一年。
7、各种通水管道、截门漏水、通气孔或烟道不通，六个月。
8、电气箱、盘和线路设备给排水管道设备工程质量，六个月。
9、房屋建筑的地基基础工程和主体结构,在合理使用寿命年限内。
10、国家对住宅工程另有规定的按国家规定。
三、保修处理我们自收到客户保修要求后，本着“急用户之所急”的态度，对影响使用的项目随报随修，其它项目在三日内与用户商定时间保证按期完成。
对紧急问题可组织抢修。
对因气候等因素无法在10日内彻底保修者，先进行保证生活条件的措施性处理，一旦具备条件，立即组织处理，并向客户说明解释清楚。
四、保修起始日期自入住通知单通知入住日期开始计算。
五、保修范围内的问题对因自然灾害，不可抗力造成的质量损害，对购房者拆、改、修和使用不当而造成的质量问题不在保修范围内。
六、其它对超过规定期限或超出保修范围者，在力所能及条件下，可进行维修服务，按规定收取成本费和较优惠的人工费。
七、监督投诉凡有关工程人员对保修工作推脱、拖拉、敷衍处理，不负责任、为难用户者，客户可向物业公司、直至本公司投诉。
投诉电话：××××投诉部门：×××八、物业管理本公司已委托___________物业管理有限公司对本商品住宅保修，保修时，请客户直接与该物业管理公司联系。
工程保修承诺书6篇
工程保修承诺书6篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作计划、工作报告、军训心得、学习心得、培训心得、条据文书、读后感、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as work plans, work reports, military training experiences, learning experiences, training experiences, doctrinal documents, post reading feedback, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!工程保修承诺书6篇在拟定承诺书的时候，按照格式和要求书写，承诺书意义一诺值千金，约束相关知情人，本店铺今天就为您带来了工程保修承诺书6篇，相信一定会对你有所帮助。
工程质量保修承诺书5篇
工程质量保修承诺书5篇工程质量保修承诺书篇1工程质量保修书甲方(建设单位)：————————乙方(施工单位)：————————甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》，经双方协商一致，签订工程质量保修协议。
项目名称：一、工程质量保修范围和内容乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。
质量保修范围：地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的厨、卫房间和外墙的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。
具体保修的内容，双方约定如下：质量保修内容：乙方施工的工程项目，如出现质量缺陷或隐患，乙方必须履行保修义务，特别是出现以下情形(不在乙方承包范围的项目除外)时：1、楼地面、屋面、墙面渗漏水;2、烟道、排气孔道、风道和设备管道等管道不通或泄露;3、楼地面沉陷、空鼓、开裂、起沙;4、内外墙及顶棚抹灰、油漆等装饰面及结合层开裂、脱落，或墙面起碱脱皮;5、门窗变形、门窗五金配件及门锁损坏、开启关闭不灵或缝隙超过规范规定及渗漏水等;6、厨房、卫生间地面泛水倒坡积水;阳台、露台、走廊、屋面倒坡积水;7、厨房、卫生间等有防水要求的部位渗漏水;8、室内外上下水管道及其他管道渗漏水、堵塞;9、强弱电系统不能正常使用，电气设备及开关、插座故障，线路漏电、短路;10、施工产生的其他质量缺陷。
二、保修期约定双方根据《建设工程质量管理条例》及《房屋建筑工程质量保修办法》有关规定，约定本工程的最低质量保修期如下：1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年;3、装修工程为2年;4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年 ;5、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年;6、其他项目保修期约定如下：其他项目的保修期为2年。
道路工程施工保修书
道路工程施工保修书尊敬的业主/客户：我方（以下简称“施工方”）在此向您保证，在施工期间和保修期内，按照合同约定和相关标准规范，认真履行道路工程施工的保修职责。
为确保工程质量和使用寿命，特此向您提供以下道路工程施工保修书：一、保修范围1. 本保修书适用于施工方为您施工的道路工程，包括路基、路面、排水、照明、交通设施等工程。
2. 保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，为期两年。
二、保修内容1. 路基工程：包括路基填筑、压实、排水、防渗等工程。
2. 路面工程：包括沥青混凝土路面、水泥混凝土路面等工程。
3. 排水工程：包括排水管道、检查井、排水泵站等工程。
4. 照明工程：包括道路照明设施、电缆敷设等工程。
5. 交通设施工程：包括交通标志、标线、信号灯、护栏等工程。
三、保修责任1. 施工方在保修期内，对工程质量问题负责修复或更换，并承担相应费用。
2. 施工方在保修期内，对因施工原因导致的道路工程损坏、功能障碍等问题负责修复或赔偿。
3. 施工方在保修期内，对业主/客户提出的合理维修、维护需求，应在48小时内给予答复，并在7个工作日内完成维修。
4. 施工方在保修期内，对工程质量问题导致的业主/客户损失，应承担相应赔偿责任。
四、保修条件1. 保修期内，业主/客户应按照合同约定和国家相关规定，对道路工程进行合理使用和维护。
2. 保修期内，业主/客户发现工程质量问题，应及时通知施工方，并配合施工方进行查验。
3. 保修期内，施工方在进行维修、维护时，业主/客户应提供必要的便利条件。
五、保修期限延长1. 在保修期内，如施工方原因导致工程质量问题，业主/客户有权要求延长保修期限。
2. 施工方在保修期内，如发生重大质量问题，业主/客户有权要求立即修复或赔偿，并延长保修期限。
六、争议解决1. 本保修书签订后，双方应严格遵守合同约定和本保修书规定，如发生争议，应友好协商解决。
2. 如协商无果，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。
工程质量保修书(7篇)
工程质量保修书（7篇）工程质量保修书篇一甲方：________________乙方：________________甲方将______委托乙方施工。
为将乙方的技术质量管理工作纳入正常管理渠道，确保本合同工程的各项技术质量指标满足业主要求，质量最终目标为国家合格工程。
经双方协商，特签订协议如下，供双方共同遵守执行。
(一)、乙方质量责任：1、乙方的现场项目经理是质量管理责任人。
乙方必须精心组织、精细施工，确保所承担的本合同工程的质量等级。
2、乙方必须建立健全质量保证体系和完善各种考核制度。
施工现场必须配有足够的施工技术人员，并持有相应的上岗证。
3、乙方施工期间，必须按照国家现行有关技术规范、工程质量验收标准和设计图纸及甲方的交底要求进行施工，不得擅自变更其内容，否则，由此产生的一切后果均由乙方承担。
4、乙方在施工期间，必须无条件地接受甲方、监理管理人员的现场检查与督促，对甲方、监理所提出的有关质量技术问题必须及时按要求进行整改。
5、乙方在施工期间，必须按甲方、监理技术质量管理工作考核标准要求，建立质量管理资料记录，如自检、交接检、专检、养护记录等，记录应符合甲方、监理要求。
6、乙方施工期间，必须严格执行有关试验、计量等方面要求，不得擅自变更。
7、乙方在施工期间，对技术规范、工程质量验收标准和设计图纸及甲方的交底有不详之处，有权提请甲方作详细说明。
8、乙方在施工期间，对测量标高、放线以及对工程施工方案等认为有不妥之处，有权提请甲方重新布置。
9、乙方必须承担工程保修期间的保修义务。
乙方要努力提高职工质量意识和技术业务水平。
(二)、甲方质量责任：1、甲方现场质量控制管理机构为_____________。
2、甲方必须于各工序开工前，及时组织对乙方就关于规范、验收标准、设计图纸以及施工方案等做详细交底。
3、甲方在施工期间应通知乙方参加各种质量例会，并及时向乙方传达甲方的各项规章制度，以及明确考核准则。
4、甲方在施工期间，委托监理对乙方实施质量监督和检查，签发质量检查整改通知单，并责令乙方限期整改，以及有权按照甲方所制定的规章制度进行处罚。
工程质量及保修承诺书(共15篇)
工程质量及保修承诺书（共15篇）工程质量及保修承诺书（共15篇）第1篇：工程质量及保修承诺书工程质量及保修承诺书 ______有限公司：在我单位承建贵司的工程（以下简称“本工程”），为有效避免双方在工程质量、工程尾款结算及质保金的支付问题上可能产生的分歧，确保双方的友好合作，我单位/本人就本工程相关事宜特作出如下承诺：一、我单位/本人承建的本工程已严格按照国家、行业相关标准和双方合同约定组织施工及使用相应材料。
二、凡属于本工程质量问题，无论合同或保修协议中是否约定详尽，在质保期内，我单位/本人均有质保责任，并将积极履行保修义务，且不以任何理由及借口推脱责任或消极处理，否则，我单位/本人愿意承担合同中未尽保修义务的违约责任。
三、涉及工程整改事宜，经贵司或贵司委托单位通知后，我单位/本人若未能在规定时间内响应处理的，则表示我单位/本人已认可以或自愿承担下事项：1、贵司新确定的维修单位及其维修方式；2、维修产生的费用；3、我单位/个人应承担合同约定的违约责任；4、贵司可直接在本工程的质保金中扣除相关费用，质保金不足以抵扣相关费用时由我单位/个人另行在发生费用后十五日内补足；5、贵司另行委托其他维修单位产生的费用和扣款而导致的税金损失；6、合同中约定的其他事项。
四、以上承诺及认可事项，我单位/本人在任何时候均不再提出任何异议。
特此承诺！承诺人（盖章）：法定代表人/负责人（签字）：日期：____年____月____日第2篇：工程质量保修承诺书工程质量承诺工程质量保修承诺书-工程质量承诺工程质量承诺书工程质量承诺书 1、工程质量承诺书___公司做为总承包单位,对建设单位郑重承诺，为确保__顺义污水厂二期改扩建工程的施工质量，将依据施工合同对本次施工范围内的工程质量承担全部责任。
承诺如下：1、建立以总工程师为首的相关技术质量管理人员参与的项目技术质量管理体系。
明确各自的责任和工作内容,确保技术质量工作扎实有效的真正落到实处。
工程质量保修承诺书3篇
工程质量保修承诺书工程质量保修承诺书精选3篇（一）尊敬的业主：您好！感谢您选择我公司参与您的工程工程，为此，我们郑重向您承诺，在工程施工完成后的工程质量保修期内，我们将对工程工程的质量问题进展保修，并提供以下的详细承诺：一、承诺范围：1. 承诺书所提及的工程工程为本公司承接的相关工程工程，详细范围如合同所约定。
2. 工程质量保修期为开工验收之日起，持续保修五年。
3. 工程质量保修期内，对于工程质量问题，我公司将及时维修或更换有问题的部位。
二、承诺内容及标准：1. 本公司将按照国家规定的相关标准和技术标准进展工程施工，确保工程质量符合国家相关标准。
2. 工程施工过程中所使用的材料将符合国家标准，并经过质检部门的检验合格。
3. 工程施工过程中，我公司将派出专业人员负责施工，并经过相关培训和资质认证，确保施工质量。
4. 假设在工程质量保修期内发现工程存在质量问题，业主有权要求我公司进展维修或更换有问题的部位。
5. 假设工程质量问题原因在于我公司施工不当或使用低质材料所致，我公司将承当相应的维修和更换费用。
6. 我公司将提供优质的售后效劳，及时响应业主的问题，并提供有效的解决方案。
三、补充承诺：1. 本公司承诺对工程工程施行全程跟踪管理，并定期开展现场巡查和质量检验，确保施工过程的标准性和质量。
2. 工程工程完工时，我公司将详细记录每个施工步骤，包括所使用的材料、施工方案等，以备工程质量保修期内的问题解决参考。
3. 为保证效劳的真实性和有效性，我公司将建立健全的客户反应系统，接收和处理业主的意见和建议。
4. 我公司将根据业主的要求提供工程质量保修书，并及时发放给业主。
四、其他事项：1. 工程质量保修期内，假设工程遭到人为损坏或其他非自然灾害因素引起的灾害，我公司将协助业主对第三方进展索赔。
2. 假设工程质量保修期内，业主发现工程存在质量问题，应及时通知我公司，以便我公司进展维修和处理。
3. 本承诺书为工程质量保修的详细承诺内容，不具有法律约束力。
工程质量保修承诺书范文5篇
工程质量保修承诺书范文5篇工程质量保修承诺书篇1一、质量目标我公司所承担的装饰装修及安装工程竣工质量目标：合格并通过国家建筑工程质量监督检验中心的检测。
二、工程保修和竣工图编制移交建设工程的保修期，严格按照《建设工程质量管理条例》第六章第十四条规定执行，即基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。
自竣工验收合格之日起计算。
三、服务承诺1.自动控制部分：软件定期维护升级，硬件由于质量原因产生的故障，3年内免费更换。
国产设备出现故障接通知后24小时内解决问题恢复使用，进口设备出现故障接通知后48小时内解决问题恢复使用。
2.空调通风部分：对主要设备定期检查维护，出现故障接通知后24小时内解决问题恢复使用。
3.设备：本公司代购第三方实验设备，均与供货商签定售后服务协议，严格执行本公司服务承诺。
4.给排水系统和围护结构：质量保证10年内不出现渗、漏现象。
保证围护结构的严密性。
其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。
5.两年免费上门服务，5年有效保修期限。
手术室以及相应合同内的设备， 2年免费保修期内，正常使用过程中出现故障时，公司售后人员免费上门服务（包括免费更换零部件），在免费保修期以外出现问题，2小时内到现场维修，只收成本费。
6.售后服务人员定期回访，收集、整理客户意见，建立完善售后服务信息系统，发现故障隐患及时排除，出现问题及时解决。
7.服务反应时间：售后服务人员接客户通知后30分钟内做出反应，24小时到现场检查故障，7__24h全天候服务。
8.工程完工交付时，公司派专业人员负责对甲方使用人员进行培训，直到甲方人员掌握实验室设施使用方法。
9.工程完工交付后第一年公司派专人协助甲方对设施进行管理。
四、保修期内的维修计划及内容在工程竣工后的一段时间内，留置保修小组，为工程尽快地投入使用服务。
工程质量保修书范本
工程质量保修书范本【工程质量保修书】尊敬的客户：感谢您选择我们公司为您提供工程服务。
为了确保工程质量和您的利益，我们愿意提供以下保修承诺：1.保修期限：工程竣工后的xxxx年内，我们承诺负责修复和维护因质量问题产生的损坏或故障。
2.保修范围：本保修书覆盖由我们公司完成的所有工程的质量问题，包括但不限于以下方面：- 结构缺陷：如墙体开裂、地基沉陷等；- 管道漏水：如水管渗漏、下水道堵塞等；- 电气故障：如电路短路、电线老化等；- 设备故障：如暖气不热、空调不制冷等。
3.保修条件：- 本保修书仅适用于正常使用情况下产生的损坏或故障；- 保修期内，您需及时通知我们进行维修，并提供必要的证明材料，如照片、报告等；- 保修范围以及维修具体事宜需要在我们公司工程师与您协商后确定。
4.保修责任：- 我们将优先协调专业工程师和技术人员进行维修；- 如因我们公司原因造成的质量问题，我们将承担维修费用；- 如因您个人原因造成的质量问题，我们将与您协商解决，并确保在承担维修费用方面给予合理的建议与帮助。
5.承诺细则：- 维修过程中，我们将尽力确保维修时限，以减少对您生活或工作的影响；- 如维修无法在合理时间内完成，我们将及时向您说明原因，并给予相应的解释与补偿；- 保修期内，我们将定期跟踪工程质量情况，及时向您汇报和解决问题。
此件为质量保修书，希望您妥善保管。
为了确保您的利益，请您在签字前详细阅读本保修书并与我们取得一致。
感谢您对我们公司的信任与支持，我们将竭诚为您服务。
保修方：公司名称：地址：联系人：联系电话：客户方：客户名称：地址：联系人：联系电话：日期：____年____月____日。
工程质量及保修承诺书
工程质量及保修承诺书尊敬的客户：本工程质量及保修承诺书由我公司（以下简称“承诺方”）向贵方（以下简称“客户”）提供，旨在确保工程质量符合客户要求，并提供相应的保修服务。
一、工程质量承诺1. 承诺方保证所承接的工程项目将严格按照国家相关法律法规、行业标准及客户要求进行施工。
2. 承诺方将使用符合国家标准的材料和设备，确保工程质量。
3. 承诺方将对工程实施全过程质量控制，确保工程质量达到或超过客户预期。
4. 承诺方承诺在施工过程中，如发现质量问题，将立即采取有效措施进行整改，直至满足质量要求。
二、工程保修承诺1. 承诺方对所承接的工程项目提供保修服务，保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，具体保修期限根据工程性质和合同约定确定。
2. 在保修期内，如因施工质量问题导致工程损坏，承诺方将负责无偿修复。
3. 承诺方将设立专门的保修服务团队，确保客户在保修期内能够及时得到响应和处理。
4. 对于保修期内非施工质量问题导致的损坏，承诺方将提供有偿维修服务，并根据实际情况与客户协商确定维修费用。
三、其他承诺1. 承诺方将保持与客户的沟通，确保客户对工程进度和质量有充分的了解。
2. 承诺方将遵守合同约定，按时完成工程任务，确保工程进度符合客户要求。
3. 承诺方将对工程质量进行持续改进，不断提高工程质量和服务水平。
本承诺书作为工程合同的补充，与工程合同具有同等法律效力。
承诺方将严格遵守本承诺书的所有条款，以确保客户利益得到保障。
承诺方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：客户（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
GD3010□□房屋建筑工程保修书
工程名称:
施工单位:
交工日期: 年月日
中山市建设工程质量监督站监制
房屋建筑工程质量保修书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》。
经协商一致，对（工程全称）签定工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。
具体保修的内容，双方约定如下：
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程；
2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为年；
3、装修工程为 / 年；
4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 / 年；
5、供热与供冷系统为 / 个采暖期、供冷期；
6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 / 年；
7、其他项目保修期限约定如下：
无
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任
1、属于保修范围、内容的项目、承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，
立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
4、质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：。
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人（公章）：承包人（公章）：
法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
年月日年月日
房屋建筑工程质量保修办法
（2000年6月30日建设部令第80号发布）
第一条为保护建设单位、施工单位、房屋建筑所有人和使用人的合法权益，维护安全和公众利益，根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，制订本办法。
第二条在中华人民共和国境内新建、扩建、改建各类房屋建筑工程（包括装修工程）的质量保修，适用本办法。
第三条本办法所称房屋建筑工程质量保修，是指对房屋建筑工程竣工验收后在保修期限内出现的质量缺陷，予以修复。
本办法所称质量缺陷，是指房屋建筑工程的质量不符合工程建设强制性标准以及合同的约定。
第四条房屋建筑工程在保修范围和保修期限内出现质量缺陷，施工单位应当履行保修义务。
第五条国务院建设行政主管部门负责全国房屋建筑工程质量保修的监督管理。
县级以上地方人民政府建设行政主管部门负责本行政区域内房屋建筑工程质量保修的监督管理。
第六条建设单位和施工单位应当在工程质量保修书中约定保修范围、保修期限和保修责任等，双方约定的保修范围、保修期限必须符合国家有关规定。
第七条在正常使用条件下，房屋建筑工程的最低保修期限为：
（一）地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限：（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；
（四）电气管线、给排水管道、设备安装为2年；
（五）装修工程为2年。
其他项目的保修期限由建设单位和施工单位约定。
第八条房屋建筑工程保修期从工程竣工验收合格之日起计算。
第九条房屋建筑工程在保修期限内出现质量缺陷，建设单位或者房屋建筑所有人应当向施工单位发出保修通知。
施工单位接到保修通知后，应当到现场核查情况，在保修书约定的时间内予以保修。
发生涉及结构安全或者严重影响使用功能的紧急抢修事故，施工单位接到保修通知后，应当立即到达现场抢修。
第十条发生涉及结构安全的质量缺陷，建设单位或者房屋建筑建设单位或者房屋建筑所有人应当立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设
计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，施工单位实施保修，原工程质量监督机构负责监督。
第十一条保修完成后，由建设单位或者房屋建筑所有人组织验收。
涉及结构安全的，应当报当地建设行政主管部门备案。
第十二条施工单位不按工程质量保修书约定保修的，建设单位可以另行委托其他单位保修，由原施工单位承担相应责任。
第十三条保修费用由质量缺陷的责任方承担。
第十四条在保修期限内，因房屋建筑工程质量缺陷造成房屋所有人、使用人或者第三方人身、财产损害的，房屋所有人、使用人或者第三方可以向建设单位提出赔偿要求。
建设单位向造成房屋建筑工程质量缺陷的责任方追偿。
第十五条因保修不及时造成新的人身、财产损害，由造成拖延的责任方承担赔偿责任。
第十六条房地产开发企业售出的商品房保修，还应当执行《城市房地产开发经营管理条例》和其他有关规定。
第十七条下列情况不属于本办法规定的保修范围：
（一）因使用不或者第三方造成的质量缺陷；
（二）不可抗力造成的质量缺陷。
第十八条施工单位有下列行为之一的，由建设行政主管部门责令改正，并处1万元以上3万元以下的罚款。
（一）工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的；
（二）质量保修的内容、期限违反本办法规定的。
第十九条施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，由建设行政主管部门责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款。
第二十条军事建设工程的管理，按照中央军事委员会的有关规定执行。
第二十一条本办法由国务院建设行政主管部门负责解释。
第二十二条本办法自发布之日起施行。