施工队弱电施工合同
弱电合同范本共6篇
弱电合同范本共6篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据书信、讲话致辞、规章制度、策划方案、句子大全、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, document letters, speeches, rules and regulations, planning plans, sentence summaries, teaching materials, other sample texts, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!弱电合同范本共6篇弱电合同范本第一篇发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)根据《中国合同·法》、《XXX建筑·法》、《XXX产品质量·法》以及国家有关法规、规定，并结合本工程实际情况，甲乙双方经过充分协商就工程承包事宜达成一致意见，并定立本合同，以资共同遵守。
弱电工程协议模板(六篇)
弱电工程协议模板发包方（甲方）：承包方（乙方）：签订地点：第一条、工程项目1_____1.工程名称：1_____2.工程地点：1_____3.工程范围及内容：监控工程。
第二条、工程期限2_____1.开工日期：2_____2.工期：约5天2_____3.由于施工环境，天气等原因，工期可有甲乙双方协调必要时可适当后延。
第三条、工程计价方式按照设备清单，在合同履行中发生需要增加合同款的情况下，经甲方确认按实际发生的设备，线材及工费相应增加。
第四条、工程总价与付款方式4_____1.工程总价：人民币4_____2.付款方式：4_____2_____1.首付，合同签订____日内甲方付给乙方合同价款30%，人民币4_____2_____3.设备全部进场，甲方验货完毕____日内再付合同价款40%，人民币4_____2_____4.乙方安装设备并调试，工程竣工验收合格后____日内甲方付给乙方合同价款20%，人民币4_____2_____5.余款10%，人民币，留作保修金，保修期期满后一周内付清。
第五条、工程质量标准和验收5_____1.工程质量必须严格按照国家相关标准执行，甲方按照相关标准对工程进行验收。
5_____2.乙方提供的所有设备、材料、零配件，均需与乙方向甲方提供并已获得甲方确认的设备材料表一致，设备、材料进场须事先报请甲方认可,线材需按国家标准并提供合格证明。
第六条、乙方责任6_____1.乙方应按质完成工程，因工程质量方面的原因，未通过验收的，乙方应采取积极措施，在甲方规定时间内完成整改，直至验收合格。
6_____2.因乙方违反施工操作条例造成甲方损失的，乙方应赔偿给甲方相应的损失费用。
6_____3.乙方必须服从甲方的管理和统一安排，以工程整体目标为主，按甲方的要求进行现场施工。
6_____4.乙方应派专人在现场负责与装修施工方的协调。
第七条、甲方责任7_____1.甲方负责协调乙方安装施工过程中与土建、室内装修、水风电等各工种之间的关系，为施工提供必要条件，乙方应全面服从甲方现场施工组织协调。
弱电施工合同样本5篇
弱电施工合同样本5篇篇1弱电施工合同样本甲方（委托方）：（甲方名称）地址：（甲方地址）联系人：（甲方联系人）联系电话：（甲方联系电话）乙方（承包方）：（乙方名称）地址：（乙方地址）联系人：（乙方联系人）联系电话：（乙方联系电话）鉴于甲方有意委托乙方进行弱电施工项目，经双方友好协商，达成如下合同：一、项目名称：弱电施工项目二、项目内容：包括但不限于弱电系统设计、设备采购、施工安装、调试等，具体内容详见附件。
三、合同价款：总价款为（具体金额），结算方式为（具体结算方式），发票开具方式为（具体开票方式）。
四、工期：根据项目实际情况，双方商定工期为（具体工期），如有延期需提前沟通协商。
五、保修期：工程竣工验收合格后，乙方对所提供的产品和服务提供免费维修保养服务，保修期为（具体保修期限）。
六、合同变更：任何变更均需双方书面确认，否则无效。
七、违约责任：一方因不可抗力导致无法履行合同的，责任免除；一方违反合同约定造成损失的，应当承担相应的违约责任。
八、争议解决：若发生争议，应协商解决；协商不成的，提交有管辖权的法院解决。
九、其他事项：（双方协商一致的其他事项）附件：（具体附件内容）甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日以上为弱电施工合同样本，双方请仔细阅读并确认，如有异议，请及时沟通解决。
愿双方合作愉快，共同推动项目顺利进行。
篇2弱电工程是指电信、广播电视、数据网络等低电压系统的建设和维护工程。
弱电工程施工合同是建筑工程中的一个重要组成部分，它规定了双方在弱电工程施工过程中的权利、义务和责任。
合同的签订是保证双方利益不受损害的重要手段，也是规范弱电工程施工行为的重要依据。
一、合同的当事人甲方：_________________地址：_________________法定代表人：_________________联系人：_________________联系电话：_________________乙方：_________________地址：_________________法定代表人：_________________联系人：_________________联系电话：_________________二、合同签订日期本合同于________________年______________月_____________日签订。
弱电施工合同范本4篇
弱电施工合同范本4篇乙方擅自拆改共用设备管线或原有建筑承重结构，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担责任。
今天小编就给大家整理了弱电施工合同，希望对大家的工作和学习有所帮助，欢迎阅读!弱电施工合同1甲方：乙方： (施工班组)甲、乙双方本着平等互利的原则就工程，消防弱电安装工程事项共同达成以下合同条款：一、工程概况：消防弱电系统安全。
工程名称：二、班组以甲方提供的施工图纸进行施工，班组包清工，。
三、工期：项目部总工期为准，具体按项目部下达的施工进度计划执行。
四、质量等级：合格。
五、承包总价：每点31元整。
六、付款方式：1、乙方应按合同规定，严格按照甲方提供的施工图纸及施工规范要求，进行施工，确保施工质量。
若施工质量达不到合同要求或存在质量问题，乙方必须无条件返工、且一切费用由乙方自理。
2、若甲方不按合同支付工程款(进度款)，双方又未达成延期付款协议，乙方方可停止施工，由甲方承担违约责任。
七、安全生产及文明施工1、乙方进入工场的施工人员要遵守法规、法纪，严格执行“安全第一、预防为主”的指导方针。
遵守安全操作规程使用好“三宝”做好“四口”“五临”的防护措施，要经常教育工人严防事故发生。
如违返安全操作规程并由此引发的事故及损失，乙方要负责治理和赔偿。
八、甲、乙双方职责甲方：1、提供施工图纸及相关的技术文件，做好技术交底。
2、甲方应及时提供主材、辅材，不提供工作，如因材料不及时误工，应进行相应的补贴。
乙方：1、乙方工作上班必须戴好安全帽，不得穿拖鞋或赤脚上班。
2、不得在工地打架、闹事，否则罚款，情节严重者甲方有权送交、公安部门处理。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日弱电施工合同2发包方(简称甲方)：承包方(简称乙方)：根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本弱电工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。
弱电采购施工合同范本
弱电采购施工合同范本
甲方（采购方）：
地址：
联系人：
电话：
乙方（承包方）：
地址：
联系人：
电话：
鉴于甲方有意委托乙方进行弱电设备的采购和施工，双方经友好协商，达成如下协议：
一、项目名称：弱电采购施工项目
二、项目地点：（具体地址）
三、项目内容：
1. 甲方委托乙方进行弱电设备的采购、安装和调试工作。
2. 弱电设备包括但不限于：监控系统、门禁系统、消防报警系统等。
3. 乙方应按照甲方需求和要求，合理安排施工进度，保证工程质量。
四、交付标准：
1. 乙方须按照甲方的要求及相关标准规范完成弱电设备的采购和施工工作。
2. 设备安装及调试工作完成后，乙方须向甲方提供相关验收报告和技术资料。
五、付款方式：
1. 甲方应按照合同约定的款项及时间，足额支付给乙方。
2. 如有违约行为，违约方应承担相应的违约责任。
六、保证：
1. 乙方承诺所提供的弱电设备质量符合相关标准，设备具有保修服务。
2. 乙方在施工期间负责工程保险及施工安全。
七、违约责任：
1. 若双方任何一方违反合同规定，应承担相应的违约责任。
2. 如因不可抗力因素导致无法履行合同的，可根据具体情况协商解决。
八、合同生效：
本合同自双方签字盖章之日起生效，合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
签订日期：。
弱电综合布线施工合同(5篇)
弱电综合布线施工合同甲方：乙方：一、甲、乙双方本着平等协商，互利互惠的原则订立以下综合布线施工合同。
二、甲方委托乙方进行综合布线施工工程;三、工程所使用的全部材料由乙方向甲方推荐;1、由甲方自行采购、保管，材料质量经乙方认可后由乙方负责进行施工;2、施工过程中甲方应安排专人配合、协调工程进度、监督工程施工质量，并根据工程进度及时配合乙方做好已完布线工程的测试及验收工作。
3、在未经甲方测试、验收前，因乙方设计、施工等原因造成的材料损耗由乙方全部承担。
4、已经过甲方测试、验收的布线工程(以甲方代表在工程验收书上签字确认为准)，如发生任何问题乙方均不承担任何责任，但乙方应有偿为甲方提供修复服务，工程中所使用的各类材料应据实结算。
四、施工地点：五、施工期限如甲乙双方配合、协调较好，且双方均未受不可抗之外因素影响，本布线隐蔽工程从开工至完工为天，施工前乙方应向甲方提供施工图纸，经甲方认可后乙方再进行施工作业，施工完成后乙方需提供验收报告。
六、验收甲方必须在乙方向甲方提出工程完工验收申请五日内派代表对工程进行验收，双方代表在对全部布线工程进行测试、验收后，由甲方代表在工程验收报告上签字盖章，此工程即认定为合格。
乙方还应配合甲方做好对下列系统的调试工作：七、质量保证整个布线工程质量保证期为壹拾五年。
关于质量、维修的其他约定：八、货款支付甲方应在此布线工程经甲方验收合格后日内向乙方付清工程施工费。
九、违约责任：任何一方违反合同，则必须向另一方支付本合同总金额的百分之二十的罚金。
十、争议解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，双方均可向武汉仲裁委员会申请仲裁。
十一、本合同一式三份，双方签字即生效。
双方对本合同进行变更、修改、解除等，可以进行协商并订立《补充协议》，《补充协议》具有同等法律效力。
本合同未明确的内容，按《中华人民共和国合同法》有关规定执行。
甲方(公章)：__________ 乙方(公章)：__________法定代表人(签字)：__________ 法定代表人(签字)：__________ ____年____月____日 ____年____月____日弱电综合布线施工合同（二）甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲乙双方经友好协商就会所无线覆盖工程施工签定本合同，以便共同遵守，内容如下：一、工程名称：弱电综合布线施工及无线网络调试二、工程地点：三、工程范围：弱电综合布线施工及无线网络调试四、工程金额：工程合同总价为人民币：如工程量发生增减，则增减部分按实际发生计取费用，计算标准按本合同单价执行。
弱电工程合同范本6篇
弱电工程合同范本6篇篇1弱电工程合同范本甲方：_____________（委托方名称）乙方：_____________（承包方名称）鉴于甲方拟在_____________（具体地点）进行弱电工程施工，现甲乙双方经友好协商，一致达成如下合同：第一条项目名称：_____________（项目名称）第二条项目地址：_____________（项目地址）第三条项目内容：1. 本合同范围包括但不限于弱电工程设计、采购、安装调测，具体内容如下：数据通信系统：_____________；安防监控系统：_____________；智能化控制系统：_____________；电视监视系统：_____________；其他相关系统：_____________。
2. 本项目所需材料、设备的采购及技术参数必须符合国家规定的标准，如有特殊要求需在合同中明确。
第四条施工期限：从_____________年月日开始，至_____________年月日结束，共计_____________天。
第五条施工费用：本工程总造价为_____________元（大写）。
1. 在签订本合同时，甲方应向乙方支付工程款的百分之_____________作为预付款；2. 工程款的结算方式为分次结算，具体如下：第一次结算：_____________元（大写），应在施工进度完成_____________之后支付；第二次结算：_____________元（大写），应在施工进度完成_____________之后支付；第三次结算：_____________元（大写），应在工程竣工验收合格后支付。
第六条设备保修：设备保修期自工程竣工验收之日起计算，持续时间为_____________年（月）。
保修范围包括设备的免费维修及更换，但不包括人为损坏和不当使用的损坏。
第七条工程备案：施工完成后，乙方应负责将工程相关资料报送至有关部门备案，不得拖延或忽视此事项。
第八条违约责任：任何一方未按时履行合同义务，应承担违约责任。
弱电分包施工合同范本(3篇)
弱电分包施工合同范本甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规规定，结合本工程具体情况，为确保工程质量，保证安全文明施工，按期完成分包施工任务，本着平等自愿的原则，经双方协商，签定本劳务分包合同。
一、工作内容：甲方将“无锡市公安局干部学校改扩建工程(具体部位根据现场划分)”弱电智能化工程分包给乙方。
工作内容包括：分包范围及内容：无锡市公安局干部学校位于无锡市湖山路____号。
本次改造建筑为1____宿舍楼、2____宿舍楼、4____宿舍楼、食堂、门卫，本次新建建筑为行政教学楼、5____宿舍楼、警营文化中心、综合训练馆，以及室外总体平面等，改扩建总建筑面积为____万平方米。
无锡市公安局干部学校改扩建项目将对项目弱电系统进行全面改造，建设符合干部学校的教学、管理需求的全新、先进的弱电智能化系统，并需在系统建设中，考虑兼容使用原有设备。
本次招标范围包括以下系统：1.数字电视监控系统2.防盗报警系统3.光纤周界报警系统4.电子巡更系统5.一卡通系统6.综合布线系统7.计算机网络系统8.程控交换机系统9.电视系统10.背景音乐及紧急广播系统11.音视频系统12.录播系统13.电子白板系统14.信息发布系统15.电子阅览室系统16.无线对讲系统17.LED屏显示系统18.系统集成(选配，不计入投标价)19.机房工程20.信息化教室工程21.综合管道工程二、结算方式：1、甲方按总价的____%作为施工结算价格。
2、总包方按实际施工人数付____元/月生活费;(约每月1～____号)。
最终结算时把这部分费用扣除。
3、工程竣工验收合格后，付至合同总价的，待工程结算审价结束后付至总价的;质量保修金按结算造价的留工程竣工半年后付清;4、本综合单价包括所有有关的费用：如劳保用品费、生产工具费、自身队伍的劳动保险费、医疗费、工具费、各种零星配件、太阳灯、劳动车、小型手动电动工具、移动电线、电箱等材料设施费，临时脚手的搭设费成品保护费、二次搬运费、技术措施费、人工费调增、管理费、利润、赶工费、冬雨季施工增加费、旅差费用、通讯设备费、安全防护、安全文明施工费、垃圾清理至现场指定地点、竣工清理费、甲方提供材料的卸车保管费及与其他单位的配合费用等。
强弱电工程安装合同范本6篇
强弱电工程安装合同范本6篇篇1强弱电工程安装合同范本甲方（委托方）：（委托方名称）乙方（承包方）：（承包方名称）鉴于甲方拟对自己的某某项目进行强弱电工程的安装施工，为明确工程安装的责任、义务及权利，双方经友好协商达成一致，特签订本合同，并共同遵照本合同的约定进行履行。
第一条工程范围1.1 本合同工程项目名称：（项目名称）1.2 工程地点：（工程地点）1.3 工程概况：（1）强电工程：包括配电箱、开关柜、线路布线等相关工程；（2）弱电工程：包括网络布线、监控系统、安防系统等相关工程。
第二条施工要求2.1 乙方按照国家有关强弱电工程的规范和标准进行施工，保证工程质量符合相关规定。
2.2 乙方应按照合同要求提供相应的施工方案，经甲方确认后方可施工。
2.3 乙方应按照工程进度安排合理组织施工，保证工程按时完工。
第三条工程价格及支付方式3.1 工程总造价为（具体金额）人民币。
3.2 甲方在签订合同后需支付工程总造价的30%作为预付款，剩余款项在工程竣工验收合格后一次性支付。
3.3 工程款付款方式：（具体支付方式）3.4 如发生工程变更，变更款项按双方协商后另行支付。
第四条质量保证4.1 工程质量保修期为1年，自工程竣工验收之日起计算。
4.2 工程质量问题在质保期内出现，乙方应在收到通知后及时处理，确保质量问题得到解决。
第五条竣工验收5.1 工程竣工后，双方按照合同约定的标准进行验收。
5.2 工程质量达到合同约定标准后，双方共同签署竣工验收报告，并应及时结清余款。
第六条违约责任6.1 若乙方未按照合同要求完成工程，甲方有权要求乙方继续履行合同义务或者承担违约责任。
6.2 如因不可抗力因素导致工程无法继续施工，双方可协商解除合同，但需向对方提前书面通知。
第七条其他约定7.1 本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议。
7.2 本合同的解释权归双方共同所有。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上是关于强弱电工程安装合同的范本，双方在签署合同前应认真阅读并确保各项条款清晰明了，确保双方的权益得到有效保障。
弱电工程协议书5篇范本
弱电工程协议书范本1甲方：___________乙方：___________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行弱电工程的设计、施工等相关事项，经友好协商，达成以下协议：一、工程概述1.1 工程名称：________弱电工程1.2 工程地点：________1.3 工程内容：包括但不限于网络系统、电话系统、监控系统、广播系统等的设计和施工。
二、工程设计和施工2.1 乙方负责根据甲方的需求进行弱电工程的设计，并提交设计方案及施工图纸。
设计方案应符合国家相关法律法规及行业标准，满足甲方的使用需求。
2.2 乙方按照设计方案和施工图纸进行施工，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。
2.3 乙方应指派专业工程师对工程进行现场指导，确保工程质量和进度。
2.4 乙方应按照约定的时间节点完成工程，如有特殊情况需提前通知甲方，经甲方同意后方可调整工程进度。
三、工程质量和保修3.1 乙方应保证工程质量，确保工程达到约定的质量标准。
工程质量问题导致甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
3.2 工程验收合格后，乙方应提供一年的免费保修服务。
保修期内，如出现工程质量问题，乙方应在接到甲方通知后48小时内派员进行维修。
四、工程费用和支付4.1 工程总费用为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
4.2 甲方应按照约定的付款方式及时支付工程费用。
甲方未按时支付工程费用的，应按逾期付款金额的每日千分之五向乙方支付违约金。
五、违约责任5.1 任何一方违反本协议的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
六、争议解决6.1 对于因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交________人民法院诉讼解决。
弱电智能化施工合同范本(7篇)
弱电智能化施工合同范本甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程施工承包事项协商一致，订立本合同：一、工程概况1、工程名称：____小区黑白可视对讲系统工程2、工程地址：____小区二、合同承包范围对讲系统工程设备安装，调试，售后服务。
三、施工依据甲方提供的设计图纸及甲方变更后签证确认的设计图纸。
四、承包方式1、乙方包工，包料的承包方式。
2、根据甲方的功能需求及现场的实际情况如需增加设备，经双方确认后，可以做适当的现场调整。
3、工程变更部分经由甲方签证后另行结算，变更部分造价按照附件工程量单价及辅材单价执行。
五、合同工期按甲方的施工进度及具体要求，双方共同确认“施工进度表”。
六、施工要求符合国家现行标准及规范。
七、质量标准及规范本工程质量标准为优良（省优）。
八、质保期验收合格后12个月。
九、合同价款按444户计算，单价___元（含税）金额（大写）：人民币壹拾陆万捌仟柒佰贰拾元整金额（小写）：___元整付款方式：1、合同签定经后，甲方预付乙方工程备料款___元，乙方收到此批货款后进场布线、施工。
2、设备合部施工完毕，经甲方验收合格___日内甲方将昌茂花园6____楼___单元1、2、3、___号地下室以___元人民币抵工程款给乙方。
3、甲方留质量保证金___元，一年后支付（从验收合格之日起计算），终身维护。
4、提供发票为产品增值普通发票。
5、门卡每张___元。
十、验收甲方验收标准依据乙方所提供产品使用书上出具标准进行验收。
甲方责任：1、甲方为乙方提供建筑设计施工图，电气设计施工图纸一套，管网走向图（白图）一套。
2、甲方提供施工用临时水、电。
3、甲方提供乙方住现场施工用暂设房及照明用电。
4、甲方提供各系统中控机房内的接地线。
5、甲方配合乙方协调解决管道预埋堵塞、场地测试等有关事宜。
弱电施工合同15篇
弱电(ruò diàn)施工合同15篇弱电施工(shī gōng)合同15篇弱电施工(shī gōng)合同1甲方：武汉×××房地产开发(kāifā)乙方：武汉××科技(kējì)开展根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规之规定，甲、乙双方经友好协商，就乙方为甲方×××大厦的电梯布线工程进行施工有关事宜，签订本合同：第一条工程概况工程名称：武汉×××大厦电梯布线工程工程地点：武汉市黄浦区××路×××号工程内容：8台32层和2台8层电梯轿箱到电梯机房的布线(含地下三层) 承包方式：包工、包料、包工期、包质量。
第二条工程工期：1、开工日：××××年×月×日;竣工日：××××年×月××日。
2、乙方应当严格遵守乙方提交并经甲方确定的进度方案中确定的总日历工期、各阶段工期。
工期中已包括法定节假日、现场测试、提交竣工报告的时间、与其他施工方交叉施工、配合施工的等待时间，并包括政府的各种规定及临时规定、通告对工期的影响等在内，该等因素不作为延长工期的因素。
3、乙方逾期履行任何一阶段工期，或甲方认为竣工日明显地变得不能遵守，甲方可要求对本工程的一个或多个部位优先完成而无需增加费用。
乙方须无偿地对剩余工作无延误地遵从甲方指示。
第三条工程质量等级1、工程质量等级：优良2、如本工程质量仅到达合格而未到达优良，乙方应当负责返工以到达优良。
如甲方同意接受该质量仅到达合格的工程，乙方应当按建筑面积每平方米500元的标准承当违约金。
第四条工程造价1、单价标准：人民币×元。
弱电施工合同15篇
弱电施工合同15篇弱电施工合同1甲方：身份证号码：乙方：身份证号码：甲方承包的香樟美地住宅小区弱电工程，经甲方考察同意由乙方承包该工程，主体施工过程中，弱电安放工程，为明确双方职责、权力与义务，遵照国家现行经济合同法相关规定，本着平等、互利、自愿的原则，经双方充分协商达成共识，特签订本承包合同。
第一条工程概况1、工程名称：香樟美地（怡宁商业广场二期）工程2、工程地址：3、建筑面积及结构层次，具体按甲方与建设方的结算面积为准。
第二条承包形式包工半包料，但包括部分所有本工种所需机具、用具。
第三条承包范围与内容1、从一层起至屋面所有弱电系统、管线，预留、预埋，穿钢丝、埋网线箱盒子一个。
2、弱电系统：消防弱电不在范围内。
3、地下室至每栋电缆井到屋顶主线、桥架材料安装不在范围之内。
4、一层房屋建筑以外的电视监控、弱电系统、材料都不在范围之内。
5、以上所有弱电（乙方只提供PVC管、配件、钢丝材料），其余材料甲方提供。
6、所有穿线、接线不在工程范围之内。
7、包工范围：管线预留、预埋、穿钢丝、安放网线箱一个、每户对讲门铃入户管。
8、弱电施工过程不能影响土建施工单位施工进度，如影响施工进度，所造成的损失由乙方自行承担。
9、安全文明施工，乙方施工人员必须购买保险，乙方在施工过程中造成人身伤害，由乙方承担责任。
第四条承包单价完成本合同规定的各项工作，承包单价按建筑面积结算，单价为贰元陆角/平方（2.6元/㎡），如确实发生变更，则同施工员签证内容，施工员项目经理审核数量认可。
第五条结算付款方法建筑面积计算方法按甲方与建设方结算面积执行，付款方式：按甲方同建设方付款方法，但总工程任务完工后半年工资全部付清。
乙方不提供劳务税票票据和其他相关费用。
第六条工期要求按甲方提供的工期，乙方如期完成。
以上几条希双方共同遵守，未尽事宜双方协商，本合同一式二份。
甲方签字：年月日年月日乙方签字：弱电施工合同2甲方：乙方：(以下简称甲方)现委托(以下简称乙方)承担工程。
弱电工程安装合同范本(11篇)
弱电工程安装合同范本（11篇）弱电工程安装合同范本（11篇）弱电工程安装合同范本篇1 发包单位：_________(以下简称甲方) 承包单位：_________(以下简称乙方)甲、乙双方本着诚信合作、守法经营的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及有关法律法规的规定，双方经过充分协商，就乙方向甲方承包工程(以下简称“本工程”)事宜达成一致意见，特订立本合同，双方共同遵守。
一、工程名称、安装地点、承包内容及工程范围：工程名称：___________________________安装地点：___________________________承包内容：___________________________工程范围：___________________________二、工程期限：1、本工程总工期为60天，自甲、乙双方签订的《施工许可证明书》中的施工日期起至双方进行工程验收签订《工程验收合格证明书》之日止。
2、本工程的管线敷设施工日期为甲、乙双方签订的《施工许可证明书》中的施工日期起________内完成，设备安装由设备到达安装地点起________内完成。
三、工程承包方式：乙方以(总承包四、本工程总造价：合计人民币_______________元整，小写：￥_______________元。
五、付款方式：签订本合同后2个工作日内，乙方安装人员进场施工前，甲方必须向乙方支付人民币_______________元整。
六、工程验收方式及验收标准：本工程必须符合GB/T50312-20__《建筑与建筑综合布线系统工程验收规范》标准进行施工，工程调试完毕，乙方交付甲方使用时，甲方采用甲乙双方同时在场系统通电运行的形式进行工程验收，以符合国家文化部标准《歌舞厅扩声系统声学特性指标与测量方法》标准/施工质量视为验收合格，并签订《验收合格证明书》。
七、工程维护：本工程管线敷设施工开始至整项工程完工期间地线路安全维护由乙方负责。
弱电工程施工协议5篇
弱电工程施工协议5篇篇1弱电工程施工协议甲方（委托方）：______________（以下简称甲方）乙方（承包方）：______________（以下简称乙方）甲、乙双方经友好协商，就甲方的【项目名称】弱电工程施工事宜达成如下协议：一、项目信息1. 项目名称：【项目名称】。
2. 项目地点：项目位于【项目地点】。
3. 项目范围：本项目的弱电工程施工包括但不限于电缆线路敷设、通信设备安装、监控设备设置、智能化系统调试等。
4. 工程期限：本项目工程期限为【具体时间】。
5. 工程造价：本项目工程造价为【具体金额】，乙方应按合同约定的支付方式支付给乙方。
二、施工内容1. 乙方应按照双方事先确认的施工方案和设计图纸，按时、高质量完成工程建设，保证工程质量符合国家有关标准。
2. 乙方应按照相关法律法规和标准进行施工，确保施工过程中的安全、环保、文明施工。
3. 乙方应具备弱电工程施工的资质，并委派具有相关经验和技能的施工人员参与施工。
4. 乙方应根据实际情况合理安排施工进度，及时向甲方汇报施工进度和工程质量情况。
三、合同变更1. 在工程施工过程中，如发生合同约定以外的情况，需变更合同条款的，双方应经过友好协商，并签订书面变更协议。
2. 未经双方书面协商一致，任何一方不得擅自变更合同内容。
四、质量保证1. 乙方保证工程施工质量符合国家标准和甲方要求，如发现工程质量存在问题，应立即进行整改并保证在规定时间内完成。
2. 工程完工后，乙方应提供工程验收报告，并按甲方的要求提供相关质量保证。
五、验收与结算1. 工程完工后，双方应共同组织对工程进行验收。
验收合格后，甲方应按照合同约定的支付方式支付给乙方。
2. 如工程未达到验收标准，乙方应承担相应责任并进行整改，直至通过验收为止。
六、保密协议1. 双方应保守工程施工过程中涉及的商业机密、技术机密等信息，未经对方书面许可，不得向第三方透露。
2. 终止合同后，双方仍需继续遵守保密协议，保护对方的商业和技术机密。
弱电合同范本(通用5篇)
弱电合同范本（通用5篇）弱电合同1甲方(全称)：乙方(全称)：根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，经双方协商，签订本合同。
第一条：工程项目1：工程名称：2：工程地点：3：工程范围本工程包括甲方弱电系统的有线电视、网络、电话、监控系统的安装及其设备安装调试项目;第二条：工程内容甲方有线电视、网络、电话、监控系统的摄像枪安装，监控主机等设备的安装及调试。
第三条：差异调整甲方提供的点数数据、设计说明与相关内容均视为互有解释能力，如出现差异或矛盾，甲方有权力以其中一项为标准，要求乙方进行工程调整，乙方应无条件遵从，调整所引起的费用由甲方承担。
第四条：承包方式本工程乙方以包人工、包设备(详见附件：弱电工程费用清单)、包工期、包质量、保安全的方式承包;如由乙方原因造成的工期、质量、安全问题，由乙方负责。
第五条：双方责任1：甲方责任1)：负责提供乙方施工所需的施工场地的平面图纸和相关材料;2)：提供施工中乙方所需的水源、电源、高空作业所需材料、工具堆放场所;3)：确定工程的变更事项;4)：负责申报工程验收;5)：办理竣工结算;6)：按合同确定付款方式按时支付工程款。
7)：甲方委派现场代表_________________，负责监督检查工程质量和进度，按设计图纸变更，工程期间的质量验收事宜。
2：乙方责任1)：负责按合同规定时间内完成弱电系统的安装并调试;2)：负责按甲方审定的设计施工图进行施工;3)：负责系统的模块安装、设备安装等全部施工工作;4)：乙方应加强施工队伍的管理，严格遵守甲方制定的规章制度，并负责施工过程中的安全、防火、防盗等工作，如出现安全问题自行负责;5)：乙方负责系统的单位测试工作，并协助甲方进行系统调试;6)：配合甲方的验收工作。
第六条：工程进度及工期本工程总工期为__个工作日，从__年___月__日施工开始至__年_____月_____日，整个工程施工结束。
第七条：工程验收乙方应对已完工系统进行自检，并在具备验收条件后提出验收申请，甲方在接到初步验收申请后在48小时内组织验收。
弱电管网预埋施工合同3篇
弱电管网预埋施工合同3篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方弱电管网预埋施工工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________弱电管网预埋工程。
2. 工程地点：根据甲方指定的地点进行预埋施工。
3. 工程范围：包括但不仅限于弱电管网的设计、材料采购、施工、验收等工作。
二、合同工期1. 本工程自合同签订之日起开始，至工程完工并验收合格为止。
具体工期按照甲方要求进行。
2. 如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任。
三、工程价款及支付方式1. 工程价款：人民币________元整（大写：____________________元整）。
具体价格根据工程实际量进行结算。
2. 支付方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总价的____%作为预付款；工程完工并验收合格后，支付剩余款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照甲方提供的设计图纸及施工规范进行施工，确保工程质量符合约定。
2. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。
验收标准按照国家相关标准及甲方要求进行。
3. 如因乙方原因造成工程质量不合格，乙方应承担修复或返工的费用，并承担违约责任。
五、材料设备供应1. 工程施工所需材料设备由乙方负责采购，并确保质量合格。
2. 乙方采购的材料设备应符合国家相关标准及甲方要求，如因材料设备质量问题造成工程损失，乙方应承担违约责任。
六、安全生产及文明施工1. 乙方应遵守安全生产法规，严格按照安全生产标准进行施工，确保施工现场安全。
2. 乙方应遵守文明施工规范，保持施工现场整洁有序，防止对环境造成污染。
七、保密条款1. 乙方应对本合同内容及工程施工过程中的相关信息进行保密，不得泄露给第三方。
2. 甲方应对乙方提供的商业秘密进行保密，不得泄露给无关人员。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
施工队弱电工程施工协议委托方 (以下简称甲方): 联系电话:施工队(以下简称乙方): 联系电话:甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同一、工程概况工程地址：海南省万宁市二、价格清包工费:￥126000.00元，大写：壹拾贰万陆仟元具体价格金额如下:三、付款方式1、施工队进场，预支开工费: 50000.00元2、工程竣工，付元四、设计1、甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作.2、甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可.五、材料1、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失.2、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用.3、乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料，并开具正式发票.4、乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。
若甲方坚持使用，应书面要求乙方，并承担因材料质量引起的损失.5、乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性.6、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场.7、乙方应保证在本工程区域内没有双包和半包的工程.8、乙方应做好对施工完成的成品保护工作.9、未经甲方许可，乙方不得携带任何布线材料出门，若发现此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。
六、工期从年月日起至年月日止，工期为天，因甲方因素拖延，工期顺延，乙方可以想甲方提出延误人工费补偿，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费元/天七、材料搬运甲方材料送至工程所在地的，乙方任何施工人员应无条件搬运。
八、垃圾清运1、垃圾袋装化2、垃圾应日日清3、垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所九、劳动力管理1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。
2、未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜。
3、甲方应及时替乙方办理工程场地出入证件并支付相关费用。
4、乙方应具备在暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。
5、乙方指定由为工地现场负责人，为替补负责人。
6、在合同价内，乙方有义务提供人次跟随甲方挑选材料。
7、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，每天工地现场必须保持2(1人)人以上的施工人员。
8、未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。
十、施工机具1、乙方自带施工所需工具和测试仪器，并保证工具和测试仪器的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费。
2、因工具和测试仪器所产生的易耗品(如接头、小型设备器材等)由甲乙双方各自承担一半，甲方代购，在工程完工后结算。
十一、工地现场管理1、现场禁止使用明火。
2、现场禁止吸烟。
十二、维修1、因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在两年内无偿维修。
2、普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况(断电，掉落，主干断网等问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。
十三、合同附件1、施工项目清单。
2、双方认可的工程施工报价单。
3、乙方开出的辅助材料采购清单。
十四、合同争议1、出现争议甲乙双方先协商。
2、协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
十五、装修要求A.工程施工方案工艺弱电线路安装工艺要求：弱电设备安装工艺要求：1、弱电线路安装时，必须用有合格证书的布线产品材料。
2、弱电线路按国际通行方式综合布线 EIA/TAI 568B标准施工。
电源采用三线制安装必须用三种不同色标。
原则上，红色、黄色、兰色、为火线色标。
兰色、绿色、白色为零线色标，黑色，黄绿彩线为接地色标。
3、所有线缆安装时，必须用相应的pvc管子和钢管穿起来，埋在事先凿好的深宽为4×3cm的槽子里，如遇并排线路槽子凿宽时，不能影响其他工种施工，必要时可和其他装修，土建工协商解决施工中的难题，不得有只顾自己，而不顾大局的施工作风。
4、所有线路必须按横平竖直的方向分布，严禁蛛网式分布。
pvc管和钢管一头要穿进总线槽约3cm左右，然后沿墙壁，顺地面垂直分布，转弯处用90度弯头或软管联接好，并用管卡固定好。
所有线缆在pvc管子和钢管里不能有接头。
5、预埋线缆的管道直径大小是按线缆的外经的功率和穿过的电缆数量来测算的，必须保证管道内有30%的空间预留。
6、须隐蔽的管线应在业主或其代表验收合格后方可进行隐蔽作业，竣工交验前应向业主提供室内管线的竣工图。
5、施工承包人应按建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范 GBT/T 50312-2000 进行施工。
6、业主委托施工承包人购买的材料，施工承包人在购买和运抵施工现场前其制造厂商、品牌、规格、单价等须征得业主认可，应有品质保证书和有效发票，否则业主有权拒绝验收或提出退货、返工及赔偿损失。
7、保证体现原先商定好的弱点布线施工设计思想，不能擅自改动。
如有变化，必须征得业主同意。
8、业主购买的由生产商、供应商、销售商负责上门安装的设备(如网络设备、电脑设备、监控设备等)，在上门安装时，施工承包人应积极作好相关的辅助配合工作(包括所购的材料、设备等协助搬运至现场)。
9、除上述布线要求外，如有增加工作，不超过工程的5%，不增加工资。
10、工程为清包，业主只提供材料。
施工工具等设备由施工承包人自备自理。
11、施工单位必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应及时予以改正。
如竣工验收时如发现质量问题，施工单位应立即予以改正，在未达到业主的整改要求前业主有权拒付人工费。
12、施工人员要文明施工，禁止野蛮施工。
如：要爱护室内原有设施，业主所有的物品未经许可，不得擅自处理等。
业主对表现不好的施工人员有权要求掉换，承包人不得拖延。
15、施工单位负责及时清理建筑垃圾至规定位置，工程施工结束后，施工人员负责场内建筑垃圾清运，完毕后方可立离场。
16、承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。
十六、附加条款甲方：乙方：签章：签章：签约日期：签约日期：下面是赠送的广告宣传方案不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！！！广告宣传方案每个人在日常生活中都有意、无意的接受着广告的洗礼，继而有意或无意的购买、使用广告中的产品和服务。
这是每个厂家所希望的，也是他们做广告的初衷。
当今社会的广告媒体大致分为：电视媒体、、电台媒体、报纸报刊媒体、网站媒体、户外广告媒体，以及最新的网吧桌面媒体。
那么，到底哪种媒体的宣传效果性价比最高呢，我们来做个分析；首先我们大概了解下各个媒体的宣传方式：电视媒体：优势：将广告直接插播在电视剧当中，是强迫式使受众接受，受众为了能够完整的看完自己所喜欢的节目，不得不浏览其中插播的广告，其二，由于小孩在懵懂的成长时期，易于接受颜色绚丽，变换节奏快的事物，电视广告更容易被小孩子所接受，这是电视广告的高明之处，也是其客户多，利润大的主要原因。
劣势：随着网络的发展，以及年轻人的生活方式的改变，电视广告的优势在日益削减。
当今月来越多的年轻人开始接受速食文化，篇幅过长的电视连续剧的受众逐渐衰减，由于年轻人的思维快捷，逐渐掌握了电视广告的播出时间，往往在广告播出的时间转换频道，避开广告的冲击。
电台媒体和户外广告就不用多做分析，大家想想你记住了几个电台的广告，记住了几个路边的广告就清楚了。
对于报纸报刊的广告，相信只有那些闲了没事的或者找工作的才会刻意去浏览广告。
宣传效果可以想象。
至于网站的广告，相信很多人会在电脑上设置软件直接将其屏蔽掉。
网站的广告过多也会直接影响到受众的心理，进而降低其网站的竞争力。
其次我们大致由高到低排列一下以上媒体的广告费用的名次（受众派名基本和费用排名一致）：电视媒体——户外广告——网站媒体——报纸报刊媒体——电台媒体最后来了解一下最新的网吧桌面媒体。
桌面广告的优势1、目标受众群体针对性强网吧媒体的受众主要是年轻一代，接受其信息的多为在校学生（大学生居多）和有一定经济收入的白领阶层，其主要特征是消费观和价值观趋于统一，追求时尚，消费能力集中，且具有很强的消费欲望，界定在感性消费，而非理性消费群体范畴。
选择网吧广告可以帮您直接命中最有可能的潜在用户。
2、100% 的广告有效送达率网吧电脑显示屏广告位基于对网吧的上网环境及网民上网习惯的充分调研而设置。
电脑显示屏广告界面是网民登陆后默认当前界面,任何网民,无论其上网聊天或玩游戏均能 100% 看到电脑显示屏中的客户广告。
3、受众数量更加巨大目标受众规模大，通过对全国大中城市的网吧进行抽样调查，据统计，每台网吧电脑每天的使用人次为4－6人，在节假日和周末还有30％左右的增长。
一万台网吧电脑，每天的用户数量即为4万－6万，一个月的累计用户数量即为120万－180万人次，也就是说网吧广告的受众为 120 万－ 180万人次/万台/月，这样的规模是目前任何专业类媒体都无法比拟的。
4、更加有效的广告记忆的强制性、反复性、抗干扰性我们在制作广告画面时要求一个桌面上同时最多只能发布三至四个不同品牌的广告宣传，这样品牌之间的干扰度低，更有利于广告信息的传播；网吧广告是在其内上网者登录网络后必然显示在桌面和浏览器上的，它强制上网者接受广告信息；通过上述两方面因素的结合，最终让目标受众产生有效的广告记忆力。
5、全天候宣传媒体目前网吧规定营业时间是早 8 点至晚 12 点，实际上绝大部分网吧是 24 小时营业，网吧媒体成为名副其实的全天候媒体。
6、广告发布方式更加灵活客户可以根据具体的情况及需求安排投放范围及区域，最大限度地保证投放的灵活性，广告发布可采用网络广告的所有形式；并保证在合同签署后短时间内发布广告和根据客户要求实时更新广告，保证广告发布的及时性和有效性。
7、投放效果评估更加真实每一个客户投放的网吧，我们都将提供详细的网吧资料（网吧名称，终端电脑台数等），客户对于自己投放广告的范围及覆盖人群数量有非常真实和精确的掌控。
显示屏广告位的设置方法使得广告的发布也更加直观有效，结合网络技术手段可对广告投放效果进行及时有效的分析评估。
8、视觉冲击力超强精美宽大幅面的广告画面及详细的文字说明，与目标受众近似零距离的视觉接触，具强烈的冲击力，可充分展示品牌形象和产品特性，给受众留下极其深刻的印象。
另外，可以充分利用多媒体、超文本格式文件，设置多种形式让受众对其感兴趣的产品了解更为详细的信息，使消费者能亲身体验产品、服务与品牌。
这种以图、文、声、像的形式，传送多感官的信息，让消费者如身临其境般感受到商品或服务，并能在网上预订、交易与结算，将更大大增强网络广告的实效。
9、千人成本超低的广告投入网吧电脑桌面标准报价 18元/台/月，假设一台电脑平均每天 5 人使用，在使用过程中每人有 4 次回到桌面，则客户投放网吧电脑桌面平均每天每人成本 =18元/台/月÷30 天÷5人÷4次=0.03 元。