新建住宅小区配套养老设施建设协议书

合集下载

养老院项目合作协议书范本

养老院项目合作协议书范本甲方：____________乙方：____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，就甲方投资建设养老院项目，乙方提供合作支持事宜，达成如下合作协议：一、项目概述1.1 项目名称：________养老院项目1.2 项目地点：________1.3 项目规模：________1.4 项目投资估算：________二、合作方式2.1 甲方负责养老院项目的投资、建设、运营和管理。

2.2 乙方愿意为甲方提供合作支持，包括但不限于政策咨询、技术支持、市场推广、人才培养等。

三、合作内容3.1 乙方协助甲方办理养老院项目的相关审批手续，确保项目合法合规。

3.2 乙方为甲方提供养老院运营管理经验，协助甲方建立完善的养老院管理体系。

3.3 乙方协助甲方进行市场调研，提供市场需求、竞争态势、收费标准等方面的信息，协助甲方制定市场推广策略。

3.4 乙方为甲方提供人才培养和培训服务，确保甲方具备合格的养老院工作人员。

3.5 乙方协助甲方建立合作伙伴关系，包括但不限于医疗机构、康复机构、餐饮企业等。

四、合作期限4.1 本协议合作期限为____年，自双方签订之日起计算。

4.2 合作期满后，如双方愿意继续合作，可签订新的合作协议。

五、权利和义务5.1 甲方的权利和义务：（1）按照约定投资建设养老院项目，确保项目质量和安全。

（2）按照约定支付合作费用，确保乙方的合理收益。

（3）遵守国家法律法规，不得从事违法经营活动。

5.2 乙方的权利和义务：（1）按照约定提供合作支持，确保甲方的合法权益。

（2）保守甲方的商业秘密，不得泄露给第三方。

（3）协助甲方解决运营过程中遇到的问题，确保养老院的正常运营。

六、争议解决6.1 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

6.2 如协商不成，任何一方均有权向项目所在地的人民法院提起诉讼。

居家养老建设工程合同范本

居家养老建设工程合同范本随着社会老龄化程度的加深，越来越多的家庭开始关注老年人的居家养老问题。

为了确保老年人能够在熟悉的环境中安享晚年，居家养老建设工程应运而生。

本文将提供一份居家养老建设工程合同范本，以供参考。

甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲方拟对位于________的房产进行居家养老改造工程，经双方协商一致，特订立本合同，共同遵守以下条款：第一条工程内容及范围1. 乙方应按照甲方提供的设计方案和施工图纸，完成居家养老改造工程。

2. 工程范围包括但不限于：无障碍设施改造、安全防滑处理、紧急呼叫系统安装等。

第二条工程质量标准乙方必须严格按照国家相关质量标准和行业标准执行，确保工程质量达到甲方要求。

第三条工程进度及交付1. 乙方应在签订合同后的30天内开始施工，并在约定时间内完成工程。

2. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收，验收合格后方可交付使用。

第四条工程价款及支付方式1. 双方约定工程总价为人民币________元整。

2. 甲方应在合同签订后7个工作日内支付预付款，金额为总价款的30%。

3. 剩余款项根据工程进度分期支付，具体支付时间和比例由双方另行协商确定。

第五条违约责任1. 若乙方未按合同约定时间完成工程或工程质量不符合约定标准，应承担违约责任。

2. 若甲方未按合同约定支付工程款，应承担逾期付款的违约责任。

第六条争议解决双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

第七条其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（业主）签字：________乙方（承包商）签字：________日期：____年____月____日。

南宁市人民政府关于印发南宁市新建住宅小区配套社区居家养老服务用房管理办法（试行）的通知

南宁市人民政府关于印发南宁市新建住宅小区配套社区居家养老服务用房管理办法（试行）的通知文章属性•【制定机关】南宁市人民政府•【公布日期】2019.09.25•【字号】南府规〔2019〕24号•【施行日期】2019.09.25•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】老年人保障正文南宁市人民政府关于印发南宁市新建住宅小区配套社区居家养老服务用房管理办法（试行）的通知南府规〔2019〕24号各县、区人民政府，市政府各部门，各管委会，市级各双管单位，市直各事业、企业单位：经市人民政府同意，现将《关于印发南宁市新建住宅小区配套社区居家养老服务用房管理办法（试行）》印发给你们，请结合实际，认真组织实施。

2019年9月25日南宁市新建住宅小区配套社区居家养老服务用房管理办法（试行）第一条为应对人口老龄化，加快发展养老服务业，不断满足老年人持续增长的养老服务需求，解决居民住宅配套社区居家养老服务用房的规划建设问题，促进社会和谐，推进经济社会持续健康发展。

根据《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》（国办发〔2019〕5号）、《住建部、国土资源部、民政部、全国老龄办关于加强养老服务设施规划建设工作的通知》（建标〔2014〕23号）和《民政部、国土资源部、财政部、住建部关于推进城镇养老服务设施建设工作的通知》（民发〔2014〕116号）的相关规定，结合本市实际，制定本办法。

第二条本办法适用于本市规划区内新建商品房住宅小区、危旧房改造小区、拆迁安置小区、经济适用房等各类居住小区配套的社区居家养老服务用房规划、建设、管理工作。

第三条社区居家养老服务用房是指为社区老年人开展生活照料、文化娱乐、精神慰藉、保健康复等服务场所。

第四条开发建设单位配套建设社区居家养老服务用房具体标准如下：新建住宅小区应按照每百户不少于30平方米建筑面积配建社区居家养老服务用房，且单处用房建筑面积不得少于300平方米。

第五条开发建设单位应按照《老年人照料设施建筑设计标准》（JGJ450-2018）、《社区老年人日间照料中心建设标准》（建标143-2010）、《无障碍设计规范》（GB50763-2012）等标准规范的要求，设计配建社区居家养老服务用房。

XXX新建小区配套配建养老服务用房移交协议书————参考示范文本

XXX新建小区配套养老服务用房移交协议书
（示范参考文本）
编号：
甲方：（县级以上民政部门）乙方：（房地产开发企业）
根据国务院办公厅《关于推进养老服务发展的意见》（国办发〔2019〕5号），XXXXXXXXXXX，XXXXXXXXXXXXX，经甲、乙双方协商一致，签订以下协议：
第一条乙方开发的（新建小区项目名称），位于（地块名称），总建筑面积平方米，其中：住宅平方米，合计住房套。

乙方应无偿提供给甲方的配套养老服务用房建筑总面积为平方米，位于（配建位置），其产权、使用权归甲方所有。

第二条竣工验收前，乙方负责完成养老服务用房门窗、水电气、无障碍、消防、卫生间等设施配套。

第三条竣工验收通过后，乙方应在60日内完成移交工作，签订《XXX配建养老服务设施工程资料移交清单》和《XXX配建养老服务设施移交证明书》。

第四条乙方应当先向不动产登记部门申办配套养老服务用房的不动产首次登记。

第五条甲方负责向不动产登记部门申办不动产转移登记，乙方予以配合，将配套养老服务用房产权登记到甲方名下。

第六条本协议如有未尽事宜，双方可共同协商另订补充协议。

第七条本协议一式六份，甲、乙双方各两份，并报送县级以上自规、住建部门备案。

甲方单位（盖章）：
法定代表人或委托代理人签字：
经办人：电话：
乙方单位（盖章）：
法定代表人或委托代理人签字：
经办人：电话：
年月日。

新建住宅小区配套养老服务设施建设移交协议书

新建住宅小区配套养老服务设施建设移交协议书协议书甲方：新建住宅小区开发商（以下简称甲方）乙方：专业养老机构（以下简称乙方）为了满足新建住宅小区居民的养老服务需求，甲方与乙方达成协议，共同推进养老服务设施的建设与移交事宜，具体条款如下：第一条：设施建设1.1 甲方负责在新建住宅小区内规划和建设养老服务设施，包括但不限于养老院、医疗中心、康复中心等。

1.2 甲方应确保养老服务设施的建设符合相关法律法规及建设规范，并提供必要的施工资金及技术支持。

1.3 乙方应配合甲方工作人员，提供相关建设资料和技术指导，确保养老服务设施的建设进展顺利。

第二条：设施移交2.1 养老服务设施建设完成后，甲方应及时通知乙方进行移交。

2.2 乙方负责组织专业人员对养老服务设施进行验收，并提供书面验收报告。

2.3 甲方应提供养老服务设施的所有权证明及相关资料，并与乙方签署设施移交证明文件。

2.4 甲方保证养老服务设施在移交时的质量符合法律法规及建设规范的要求。

第三条：运营管理3.1 乙方负责养老服务设施的日常运营管理，包括但不限于设备维护、安全管理、人员招聘等。

3.2 甲方可根据需要委派工作人员参与养老服务设施的管理，提供必要的支持和协助。

3.3 乙方应确保养老服务设施的运营符合相关法律法规及行业标准，提供优质的养老服务。

第四条：费用支付4.1 乙方应向甲方支付设施建设费用，双方经协商确定具体金额及支付方式。

4.2 养老服务设施的运营及管理费用由乙方承担，并与居民签订相关服务协议。

第五条：保密责任5.1 双方应对协议内容进行保密，不得向第三方透露或公开。

5.2 如因一方违反保密责任导致对方遭受损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。

第六条：争议解决6.1 本协议履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决。

6.2 若协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条：其他事项7.1 本协议自双方签字盖章后生效，并作为双方之间的合法文件。

养老服务中心建设协议书

养老服务中心建设协议书《养老服务中心建设协议书》甲方（建设单位）：________________乙方（施工单位）：________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方建设养老服务中心项目事宜，经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1.1 工程名称：养老服务中心建设项目1.2 工程地点：________________1.3 工程规模：按照甲方提供的工程设计图纸和工程量清单进行建设1.4 工程总投资：人民币_______元（大写：_________________________元整）二、合同金额2.1 本工程合同总金额为人民币_______元（大写：_________________________元整），其中包括：（1）建筑安装工程费：人民币_______元（大写：_________________________元整）（2）设备采购费：人民币_______元（大写：_________________________元整）（3）其他费用：人民币_______元（大写：_________________________元整）三、合同工期3.1 合同工期为____个月，自开工之日起算。

3.2 乙方应按照约定的工期完成工程建设，如有特殊情况需延长工期，应提前向甲方提出申请，经甲方批准后方可延长。

四、质量标准4.1 工程质量应符合国家现行的建筑工程质量标准及相关规定。

4.2 工程质量必须达到设计文件及规范要求，并保证工程安全、环保、节能等要求。

五、付款方式及进度5.1 双方约定采用以下付款方式：（1）预付款：合同签订后，甲方支付合同总金额的10%作为预付款，乙方应在合同约定的时间内提供等额的发票。

（2）进度付款：按照工程实际进度，甲方按照乙方提交的建设工程进度付款申请进行付款。

（3）竣工付款：工程竣工并经验收合格后，甲方扣除约定质量保证金后支付剩余款项。

居住区配套设施建设合同4篇

居住区配套设施建设合同4篇篇1居住区配套设施建设合同甲方：居住区开发商乙方：建筑施工公司鉴于甲方拟在某地新建一个居住区项目，现在需要乙方进行配套设施的建设工作，为确保双方的利益不受损失，特订立本合同，共同遵守以下条款：第一条工程项目1.1 甲方将委托乙方负责居住区配套设施的建设工作，包括但不限于道路、园林景观、供水供电、排水系统等。

1.2 乙方应按照国家相关法律法规、规范标准以及甲方的要求，按时保质保量完成工程建设任务。

第二条工程进度2.1 乙方应在双方签订本合同后15个工作日内提供工程施工计划，并根据计划及时开展施工工作。

2.2 如遇不可抗力因素造成工程进度延误，乙方应及时通知甲方，并协商解决措施，延期完成工程工期。

第三条工程质量3.1 乙方应按照国家相关标准质量规范及甲方要求，保证工程施工的质量。

3.2 工程竣工验收合格后，乙方应提供一年的免费维护保修服务，对因工程质量问题引起的损失负责。

第四条工程款项4.1 工程费用总额为XXX万元，根据工程进度支付，具体支付方式如下：（1）工程开工前支付XX%的工程款项作为预付款；（2）工程进度达到XX%，支付剩余工程款项的40%；（3）工程竣工验收合格后，支付剩余工程款项的20%。

4.2 若因乙方施工质量问题导致工程需返工或修补，费用由乙方承担。

第五条合同解除5.1 本合同经双方签字生效，如需解除合同，应提前30天书面通知对方。

5.2 在未经授权或未达成一致意见的情况下，任何一方不得擅自更改合同条款。

第六条法律适用及争议解决6.1 本合同适用中华人民共和国法律。

6.2 因合同履行引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院进行诉讼解决。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字日期：签字日期：篇2居住区配套设施建设合同合同编号：XXX-XXX-XXX甲方（承包方）：XXXX 公司地址：XXXXXX电话：XXXXXX乙方（委托方）：XXXX 小区业主委员会地址：XXXXXX电话：XXXXXX鉴于乙方为甲方提供合适的建设场地，并委托甲方进行居住区配套设施建设工程，甲乙双方本着合作共赢的原则，通过友好协商达成以下协议：第一条工程内容1.1 乙方委托甲方负责居住区配套设施建设工程，包括但不限于公园、小区广场、健身设施、停车场等公共设施的建设和改造。

房屋的公共设施和配套设施

房屋的公共设施和配套设施协议书甲方：_________________（以下简称“房屋所有人”）地址：_________________身份证号码：_________________乙方：_________________（以下简称“住户”）地址：_________________身份证号码：_________________鉴于：1. 房屋所有人是指在房产登记薄上被认定为该房屋的合法所有者。

2. 住户是指协议签订时已经入住该房屋的人员。

经甲乙双方充分讨论并友好协商达成如下协议：一、目的该协议的目的是为了明确房屋公共设施和配套设施的使用、维护和责任划分，保障住户的合法权益。

二、房屋公共设施和配套设施1. 房屋公共设施：包括但不限于大厅、门禁系统、室外照明、楼道、电梯等供住户共同使用的设施。

2. 配套设施：包括但不限于停车场、垃圾处理设施、供水系统、供电系统、供暖设备等。

1. 住户可以按照相关规定合理使用房屋公共设施和配套设施，但不得损坏或滥用设施。

2. 住户应遵守公共秩序，保持公共设施和配套设施的清洁和良好状态。

3. 房屋所有人有权对住户的使用行为进行监督，并对住户违反使用规则的行为进行警告或处罚。

四、维护和维修责任1. 房屋所有人有责任保障房屋公共设施和配套设施的正常运作，及时进行维修和维护。

2. 如果房屋公共设施和配套设施需要维修或更换，房屋所有人应及时通知住户，并在合理时间内完成相关工作。

3. 住户应保持设施的清洁，并及时向房屋所有人报告设施故障或损坏的情况。

五、损坏赔偿住户在使用房屋公共设施和配套设施过程中，如因住户的过失导致设施损坏，住户应负责修复或赔偿。

如损坏属于正常磨损，由房屋所有人承担维修费用。

六、违约责任1. 如甲方和乙方一方违反本协议的规定，应当承担相应的违约责任。

2. 如因甲方的原因导致住户无法正常使用房屋公共设施和配套设施的，甲方应承担相应的赔偿责任。

3. 如因乙方的原因导致其他住户无法正常使用房屋公共设施和配套设施的，乙方应承担相应的赔偿责任。

新建住宅小区基础设施建设合同5篇

新建住宅小区基础设施建设合同5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1新建住宅小区基础设施建设合同甲方：______________（甲方单位名称）乙方：______________（乙方单位名称）根据《中华人民共和国合同法》和国家相关规定，甲、乙双方经友好协商一致，就新建住宅小区基础设施建设事宜，达成如下合同：一、项目名称及位置1.1 项目名称：新建住宅小区基础设施建设项目1.2 项目位置：____________________（项目详细地址）二、建设内容2.1 本合同所指基础设施包括但不限于道路、人行道、绿化、照明、供水、供电等必要设施。

具体建设内容详见附件《基础设施建设清单》。

三、工程质量标准3.1 建设应符合国家、地方有关建设标准和规范要求，保证工程质量符合国家相关规定。

3.2 工程质量不达标的，乙方应承担修复责任，直至达到标准要求为止。

四、合同价款及付款方式4.1 本合同总价款为_______________元人民币（￥____________）。

4.2 乙方应按以下进度支付价款：4.2.1 完工验收合格前，乙方支付价款总额的40%；4.2.2 完工验收合格后，乙方支付价款总额的30%；4.2.3 项目最终竣工验收合格后，乙方支付价款总额的30%。

五、竣工验收及保修期5.1 项目竣工验收合格前，乙方应保证施工质量符合相关标准。

甲方有权对工程进行验收，验收合格后方可交付使用。

5.2 保修期为______年，乙方在保修期内对工程有义务进行免费维修和保养。

六、违约责任6.1 如乙方未按约定完工或工程质量不合格，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应违约责任。

6.2 如甲方未按约定支付价款，应承担支付滞纳金等法律责任。

七、争议解决7.1 本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。

若协商不成，应提交________仲裁委员会仲裁。

八、其他事项8.1 本合同未尽事宜，由双方协商解决。

8.2 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章生效。

新建住宅小区基础设施建设合同6篇

新建住宅小区基础设施建设合同6篇篇1新建住宅小区基础设施建设合同甲方：_________（以下简称甲方）乙方：_________（以下简称乙方）鉴于甲方拥有______小区建设的用地，为了保障小区居民的生活质量，甲、乙双方经友好协商，达成以下合同。

第一条基础设施建设范围及标准1.1 甲方将______小区的基础设施建设项目交由乙方负责，建设包括但不限于道路、水电、燃气、通信、绿化等。

1.2 本合同约定的基础设施建设标准按照国家有关规定及甲方的要求执行。

第二条工程质量要求2.1 乙方承诺所建设的基础设施工程质量符合国家相关标准，并对建设期内出现的质量问题承担相应责任。

2.2 乙方应保证在建设过程中严格遵守建设规范和安全标准，确保工程建设的安全、稳定、高效。

第三条工程进度及验收3.1 乙方应根据本合同约定的工程进度进行施工，如有延迟应提前向甲方提出延期方案并得到同意。

3.2 基础设施建设项目全部完工后，由甲、乙双方共同进行验收。

如验收合格，乙方需提供相应的竣工资料，如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改直至合格为止。

第四条资金支付4.1 甲方应按照工程进度及质量情况向乙方支付相应款项，支付方式约定在合同附件中。

4.2 乙方应按照约定的支付方式提供相应的发票及相关资料，确保资金的使用透明合法。

第五条竣工保修5.1 乙方应对基础设施建设的质量给予一年保修期，保证在保修期内提供免费的维修服务。

5.2 保修期满后，乙方应继续提供基础设施建设技术支持和维护服务，直至甲方能够自行维护为止。

第六条违约责任6.1 任何一方违反职责，导致合同无法履行或者严重影响到合同目的的，应承担相应的违约责任。

6.2 违约方需向对方支付违约金，违约金的具体数额由双方协商确定。

第七条争议处理7.1 本合同的解释权属于甲、乙双方，如在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

协商不成的，应向______仲裁委员会申请仲裁。

7.2 仲裁裁决是终局裁决，对双方具有约束力。

养老院建设协议书范本

养老院建设协议书范本《养老院建设协议书》甲方（投资方）：乙方（建设方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方投资建设的养老院项目，达成以下协议：一、工程概况1.1 项目名称：____养老院1.2 项目地点：____省____市____区（县）____路____号1.3 项目规模：总占地面积____平方米，建筑面积____平方米，床位____张。

1.4 工程性质：新建1.5 工程投资：总投资约为人民币____万元。

二、工程承包范围2.1 乙方按照甲方提供的施工图纸、工程量清单及相关技术规范，承担养老院项目的土建、安装、装饰、绿化等全部工程内容。

2.2 工程质量要求：按照国家及地方现行施工及验收规范、质量评定标准，确保工程质量合格。

三、合同工期3.1 工期：总工期为____天，自甲方提供施工图纸、施工许可证等手续齐全之日起计算。

3.2 乙方应在合同约定的工期内完成工程建设，并提交甲方验收。

四、合同价款及支付方式4.1 合同总价款为人民币____万元，大写：____元整。

4.2 甲方按以下方式支付合同价款：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的30%；（4）剩余10%作为质量保证金，质保期一年，质保期满无质量问题，甲方一次性支付给乙方。

五、甲乙双方的权利和义务5.1 甲方的权利和义务：（1）负责办理养老院项目的立项、规划、用地、施工等手续；（2）提供施工图纸、技术规范、工程量清单等资料；（3）负责协调与工程建设相关的外部关系，确保工程顺利进行；（4）按照合同约定支付合同价款；（5）对工程建设过程中的质量、进度进行监督、检查。

5.2 乙方的权利和义务：（1）严格按照甲方提供的施工图纸、技术规范、工程量清单进行施工；（2）确保工程质量和工期，承担因自身原因导致的质量、安全事故责任；（3）合理使用甲方支付的合同价款，不得挪用；（4）接受甲方及有关部门的监督、检查，及时整改存在的问题；（5）工程验收合格后，提交完整的工程技术资料。

居住区配套设施建设合同4篇

居住区配套设施建设合同4篇篇1居住区配套设施建设合同一、甲乙丙三方根据国家相关法律法规和政策约定，就居住区配套设施的建设事宜，经友好协商达成如下合同：第一条合同背景甲方是一家地产开发公司，拥有在国内多个城市开展地产项目的经验和实力；乙方是一家专业的建筑设计院，有着丰富的设计经验和技术实力；丙方是一家专业的施工公司，具有施工资质和技术团队。

第二条项目概况甲方在某城市规划建设一处居住区，面积约为50万平方米，涉及住宅、商业、教育等配套设施的建设。

本项目位于城市中心区域，交通便利，周边环境优美，是一处理想的生活居住区。

配套设施包括但不限于社区商业街、幼儿园、健身房、游泳池等。

第三条设计要求乙方根据甲方提供的规划图纸和要求，进行配套设施的设计工作。

设计需具备美观、实用、节能等特点，符合当地建设规范和标准。

设计阶段，乙方需与甲方保持密切沟通，及时反馈设计进度和意见。

第四条施工要求丙方负责配套设施的施工工作，根据设计图纸和说明书进行施工，确保施工质量和进度。

施工过程中，丙方需遵守相关安全法规，保障工人和周边环境的安全。

施工完成后，丙方需进行验收，及时修正存在的问题。

第五条合同价款1. 设计费用：甲方向乙方支付设计费用100万元人民币，设计费用包括设计费、勘察费、咨询费等。

2. 施工费用：甲方向丙方支付施工费用500万元人民币，施工费用包括人工费、材料费、机械设备费等。

3. 其他费用：如因设计变更或施工延期等原因增加的费用，由甲方承担。

第六条风险责任1. 设计风险：设计存在的问题由乙方承担责任，乙方需在规定时间内处理并承担相应费用。

2. 施工风险：施工中发生的安全事故由丙方承担责任，丙方需承担相应的法律责任。

3. 其他风险：双方须配合处理其他风险，并共同承担责任。

第七条合同变更任何一方需变更合同内容，需提前书面通知其他方并经过双方同意，方可变更合同内容。

变更后的合同内容需重新签订并生效。

第八条争议解决双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

养老院投资建设合同范本三篇

养老院投资建设合同范本三篇篇一甲方（投资方）：姓名/名称：______________________法定代表人：____________________地址：________________________联系方式：____________________乙方（建设方）：姓名/名称：______________________法定代表人：____________________地址：________________________联系方式：____________________鉴于甲方具有投资建设养老院的意愿，乙方具备养老院建设的相关资质和能力，双方经友好协商，就养老院投资建设事宜达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：______________________养老院2. 项目地点：______________________3. 项目规模：养老院规划建筑面积为______平方米，设置床位______张。

二、投资及建设内容1. 甲方负责提供项目建设所需的全部资金，包括但不限于土地购置、建筑工程、设备采购、装修等费用。

2. 乙方负责按照甲方的要求及相关法律法规、标准规范，进行养老院的设计、施工建设，并确保工程质量和工期。

三、投资金额及支付方式1. 项目总投资预计为人民币______元（大写：______________________）。

在本合同签订后的______个工作日内，支付投资款的______%作为预付款；在工程建设进度达到______%时，支付投资款的______%；在工程竣工验收合格后的______个工作日内，支付投资款的______%；剩余投资款的______%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下支付。

四、建设工期1. 本项目建设工期预计自______年______月______日起至______年______月______日止，共计______个月。

2. 如因不可抗力或其他不可预见、不可避免的原因导致工期延误，双方应协商解决。

社区居家养老中心房地产联合开发协议

社区居家养老中心房地产联合开发协议1. 引言2. 协议目的本协议旨在明确双方在社区居家养老中心房地产联合开发中的权利、义务和责任，以确保合作顺利进行并达到预期目标。

3. 合作方式3.1 养老中心建设养老中心建设的具体内容、规模和标准将由双方共同商定，并通过书面协议确认。

养老中心建设过程中，开发商将负责提供建设用地，并配合养老中心的建设和装修工作。

3.2 业务模式养老中心提供居家养老服务，开发商将协助养老中心进行市场调研和业务模式设计，以满足目标用户的需求。

双方将共同推进养老服务创新，提高养老中心的服务品质和竞争力。

3.3 运营管理养老中心的运营管理主要由养老中心方负责，但开发商将提供必要的支持和协助。

双方将共同制定养老中心的运营管理制度和规范，确保养老服务的安全、有效运行。

4. 权益与义务4.1 养老中心权益•联合开发用地的使用权；•对养老中心建设和装修的设计、进度、质量等进行监督和验收；•养老中心的独立经营权，包括租赁、销售等；•合理的回报，双方将通过协商确定相关的分成比例和收益分配模式。

4.2 开发商权益•联合开发用地的产权；•对养老中心建设和装修的设计、施工等进行监督和管理；•建设项目的开发权和销售权；•合理的回报，双方将通过协商确定相关的分成比例和收益分配模式。

4.3 双方义务•遵守国家法律法规，保证合作项目的合法合规运营；•严格按照合同约定履行各自责任，确保合作项目按时、按质量要求完成；•充分交流与协商，共同解决发展中的问题和困难；•共同承担合作过程中的风险和损失，并及时协商解决。

5. 风险管理双方应共同面对合作过程中可能出现的风险，并采取有效措施进行防范和应对。

具体的风险包括但不限于市场风险、经营风险、财务风险等。

双方应建立风险监测和管理机制，及时评估和处理风险事件。

6. 合作期限和终止本协议的合作期限为____年，自协议签订之日起生效。

合作期限届满后，双方可根据实际情况商议是否继续合作。

房屋养老协议书范本

房屋养老协议书范本甲方（房屋所有者）：_____________________身份证号码：_____________________乙方（养老机构）：_____________________机构代码：_____________________鉴于甲方年事已高，需要得到适当的养老服务，乙方作为专业的养老服务机构，愿意提供相应的服务。

经双方协商一致，特订立本房屋养老协议书。

第一条房屋信息1. 甲方同意将其名下的房屋（以下简称“养老房屋”）提供给乙方作为养老服务场所。

2. 房屋地址：___________________________________3. 房屋面积：__________平方米4. 房屋所有权证编号：_____________________第二条服务内容1. 乙方应为甲方提供包括但不限于日常生活照料、医疗护理、康复训练、文化娱乐等养老服务。

2. 乙方应确保养老服务的质量和安全，满足甲方的合理需求。

第三条服务期限1. 本协议自签订之日起生效，有效期为______年。

2. 服务期限届满，双方可协商续签或终止协议。

第四条费用及支付1. 甲方应按照约定向乙方支付养老服务费用，具体金额为每月______元。

2. 费用支付方式为每月______日前支付至乙方指定账户。

第五条房屋维护1. 乙方应负责养老房屋的日常维护和修缮工作，确保房屋的居住安全。

2. 如遇重大修缮，费用由甲方承担，乙方应提前通知甲方并提供修缮方案。

第六条权利与义务1. 甲方有权监督乙方提供的养老服务质量，对不符合约定的服务有权提出异议。

2. 乙方有权根据甲方的健康状况调整服务内容，但需提前通知甲方并获得同意。

第七条违约责任1. 如一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

2. 如遇不可抗力导致协议无法履行，双方均不承担违约责任。

第八条争议解决本协议在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

养老项目合作协议书(2篇)

养老项目合作协议书甲方（发起方）：__________地址：_________________联系人：_______________联系电话：_____________乙方（合作方）：__________地址：_________________联系人：_______________联系电话：_____________鉴于甲方发起一项养老项目，旨在为老年人提供高品质的养老服务，乙方愿意与甲方合作，共同推进该项目的发展，双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，达成如下协议：一、项目概述1. 甲方负责养老项目的发起和策划，提供项目所需的资金和资源。

2. 乙方负责养老项目的运营和管理，提供项目所需的专业技能和经验。

二、合作方式1. 甲乙双方共同成立一个养老项目合作委员会，负责项目的决策和协调工作。

2. 甲乙双方按照各自的职责和分工，共同推进项目的实施。

三、项目地点1. 养老项目位于________________（具体地点），占地面积约为________________平方米。

2. 项目的设计和建设应符合国家相关法律法规和标准。

四、项目内容1. 养老项目包括但不限于养老公寓、康复中心、文化活动中心、餐饮服务等内容。

2. 项目应提供高品质的养老服务，满足老年人的居住、医疗、康复、娱乐等方面的需求。

五、项目投资1. 甲乙双方同意共同投资人民币____________元整，用于项目的建设和运营。

2. 投资款的支付方式和时间由甲乙双方另行协商确定。

六、项目收益分配1. 项目的收益将按照甲乙双方的投资比例进行分配。

2. 具体的收益分配方式和比例由甲乙双方另行协商确定。

七、项目管理和运营1. 甲乙双方共同制定项目管理和运营的各项规章制度。

2. 甲乙双方应共同努力，确保项目的正常运营和持续发展。

八、违约责任1. 任何一方违反本协议的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付赔偿金。

2. 如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。

社区养老用城建局房屋的协议书

社区养老用城建局房屋的协议书《社区养老用城建局房屋协议书》甲方（提供方）：××市城建局乙方（使用方）：××社区养老服务中心鉴于甲方拥有坐落于××市××街道××号的房屋一座（以下简称“该房屋”），闲置至今；乙方为更好地为社区居民提供养老服务，经甲方同意，拟使用该房屋作为养老服务中心。

双方经友好协商，就房屋使用相关事宜达成如下协议：一、房屋基本信息1.1 房屋位于××市××街道××号，建筑面积为____平方米。

1.2 甲方持有该房屋的合法所有权，拥有完全处置权。

二、使用期限2.1 乙方使用该房屋的期限为____年，自协议签订之日起计算。

2.2 使用期满后，如乙方需要继续使用，应提前一个月通知甲方，并重新签订协议。

三、使用范围3.1 乙方仅将该房屋用于社区养老服务，不得用于其他商业用途。

3.2 乙方在使用过程中，应遵守我国的法律法规，不得从事违法活动。

四、房屋维护与保养4.1 甲方应在协议签订后，将该房屋交付乙方使用。

4.2 乙方应负责该房屋的日常维护与保养，确保房屋及设施的安全运行。

4.3 如房屋及设施出现故障，乙方应及时联系甲方进行维修。

五、费用支付5.1 乙方应按月向甲方支付房屋使用费，标准为人民币____元/月。

5.2 乙方应在每月5日前将上月房屋使用费支付给甲方。

六、违约责任6.1 任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任。

6.2 因不可抗力导致本协议无法履行，双方互不承担违约责任。

七、争议解决本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

八、其他约定8.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2 本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。

居住项目配套设施移交协议书

北京市新建住宅小区配套养老设施建设协议书（示范文本）编号：项目名称：甲方：区民政局乙方：公司项目建设监管方：区建设行政主管部门根据《北京市人民政府关于印发<北京市居住公共服务设施配置指标>和<北京市居住公共服务设施配置指标实施意见>的通知》（京政发〔2015〕7号）、《北京市人民政府办公厅印发关于加快本市养老机构建设实施办法的通知》（京政办发〔2013〕56号）工作要求，以及住建部发布的《养老设施建筑设计规范》（GB50867）和北京市规划委发布的《社区养老服务设施设计标准》（DB11/1309）等规定，经三方协商，现就乙方负责建设并无偿移交的新建住宅小区配套养老设施建设有关事项达成如下协议：一、项目情况根据（规划方案复函文号）批准，位于（地块名称或小区名称)规划建设居住项目，总建筑面积平方米，其中：住宅平方米，合计住房套。

该居住项目共分期建设。

二、建设内容- 1 -（一）配套养老设施基本情况根据规划部门审批意见和国有土地使用权出让合同（划拨决定书）有关决定要求，乙方在（地块名称或小区名称）开发居住项目的同时，负责同步投资建设配套养老设施项目如下：托老所：所，建筑面积平方米。

老年活动场站：所，建筑面积平方米。

机构养老设施：所，床位数张，占地面积（独立选址类）平方米，建筑面积平方米。

（二）配套养老设施计划开工、竣工验收及交付时间托老所计划于年月开工，年月完成竣工验收，年月之前与甲方办理移交手续，年月之前与甲方办理不动产登记手续。

老年活动场站计划于年月开工，年月完成竣工验收，年月之前与甲方办理移交手续，年月之前与甲方办理不动产登记手续。

机构养老设施计划于年月开工，年月完成竣工验收，年月之前与甲方办理移交手续，年月之前与甲方办理不动产登记手续。

三、配套养老设施建设标准乙方同意按照国家法律、法规以及有关政策要求开展配套养老设施的建设工作，并达到以下要求：（一）建设标准1.符合国家及北京市有关养老设施的建设规范和设计标准。

家庭养老床位建设协议书

家庭养老床位建设协议书甲方：________（以下简称甲方）地址：________联系电话：________乙方：________（以下简称乙方）地址：________联系电话：________为了更好地满足甲方长辈的养老需求，甲方与乙方达成如下床位建设协议：一、床位建设责任1.1 甲方同意为乙方提供养老床位，确保其长辈居住的舒适与安全。

1.2 甲方将为乙方提供一间宽敞、明亮、通风的房间，保证其具备基本居住条件，如床、衣柜、桌椅、卫生间等设施。

二、床位使用责任2.1 乙方同意按照甲方的规定使用床位，并保持床位的整洁和卫生。

2.2 乙方有责任确保其长辈安全，遵守甲方关于长辈生活习惯和安全要求的规定。

2.3 乙方应保证其长辈在床位使用期间的饮食、起居、生活护理等方面得到妥善安排和照料。

2.4 乙方同意接受甲方的监督和指导，积极配合甲方提供的养老服务。

三、费用支付责任3.1 甲方为乙方提供床位和养老服务，乙方应按照约定的时间向甲方支付床位费用。

3.2 床位费用为每月______元，并根据实际提供的服务情况进行适当调整，双方协商一致后确定。

3.3 床位费用的支付方式为（支付宝/微信/银行转账等方式），具体细节由双方协商确定。

四、保密责任4.1 双方同意将涉及到的个人信息、业务操作及相关协议保密，并不得向任何第三方透露。

4.2 甲方和乙方应加强信息管理和技术保护，防止保密信息的泄露和损失。

五、违约责任5.1 任何一方违反本协议的约定，应承担相应的法律责任。

5.2 如因一方违约导致另一方受到损失，违约方还应赔偿受损害方的全部经济损失，并承担相应的法律责任。

六、协议生效与终止6.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年。

6.2 协议期满后，双方如需继续合作，可在协议到期前进行续签或重新协商。

七、争议解决7.1 双方因履行本协议发生争议时，应通过友好协商解决。

7.2 如协商不成，可向有关行政部门或司法机关提起诉讼解决。