大万委托监理补充协议书
(完整版)监理补充协议
监理补充协议（二）一、背景监理补充协议是在原先的监理合同基础上，为了解决施工过程中出现的一些问题而产生的一种补充协议。
本次监理补充协议（二）是对原先监理补充协议（一）的进一步完善和补充。
二、目的本次监理补充协议（二）的目的是确保项目的顺利进行，并解决施工过程中可能出现的问题，确保工程的质量和进度。
三、补充内容1.项目范围的变更2.工程质量控制为保证工程的质量，监理工程师有权要求进行进一步的质量控制和检查，包括但不限于现场巡视、取样检测等。
如果发现质量问题，监理工程师有权要求施工单位进行整改，并进行复查验收。
如果施工单位不配合整改，监理工程师有权采取相应的措施，包括但不限于停工、罚款等。
3.进度管理为保证工程的进度，监理工程师有权要求施工单位按照合同约定的进度进行施工，并及时向监理工程师汇报工程进度。
如果发现施工进度存在延误，监理工程师有权要求施工单位采取相应的措施进行补救，并在补救措施的执行过程中，监理工程师将提供必要的支持和协助。
4.变更管理若发生施工中的设计变更或现场变更，双方应及时进行协商，形成书面变更通知并签署。
变更后的工程范围、工程量、工期、合同价款等事项应按情况进行调整，并由监理工程师提供相应的支持和协助。
5.管理费用由于项目范围的变更和工程变更可能引起额外的管理费用，双方应及时协商确定管理费用的支付方式和金额，并在变更协议中明确。
四、生效与争议解决本次监理补充协议（二）自双方签署之日起生效，并作为原监理合同的组成部分。
本补充协议中如发生争议，双方应友好协商解决；如协商不成，可诉诸相关法律途径进行解决。
五、其他事项1.本补充协议的有效期为自双方签署之日起至工程竣工验收之日止。
2.未尽事宜，双方可依据实际情况进行协商并签署补充协议。
六、附件本监理补充协议（二）共附（附件数量）个附件，作为本补充协议的组成部分。
七、签字本监理补充协议（二）由监理工程师和施工单位共同签署，双方在本补充协议上的签字即表示双方对补充协议内容的认可和同意。
工程委托监理合同补充协议（三篇）
工程委托监理合同补充协议甲方：（委托人）联系地址：联系电话：统一社会信用代码：乙方：（监理人）联系地址：联系电话：统一社会信用代码：鉴于，甲、乙双方于XXXX年XX月XX日签订了《工程委托监理合同》（以下简称“原合同”），经双方协商一致，现对合同进行补充协议如下：一、合同补充范围及变更内容1.补充范围：本合同补充协议适用于原合同，用于对原合同的某些条款进行修改、删除、补充等。
2.变更内容：（根据实际需要列明需要补充，修改或删除的具体条款）二、费用变更1.监理费用原合同中约定的监理费用为XXXXX元（大写：XXXXX）。
本补充协议中约定的监理费用为XXXXX元（大写：XXXXX）。
2.付款方式甲方应在本补充协议生效后5个工作日内支付监理费用的50%，剩余50%的监理费用应在工程竣工验收合格后的5个工作日内支付。
三、工期变更本补充协议对工期不作修改，继续按照原合同约定执行。
四、保证金变更1.保证金数额及支付方式原合同中约定的保证金数额为XXXXX元（大写：XXXXX），支付方式为XX次支付。
2.保证金退还方式本补充协议对保证金退还方式不作修改，继续按照原合同约定执行。
五、其他约定（根据实际情况可增加其他需要约定的内容）六、违约责任1.如任一方违反本补充协议的约定，应承担相应的违约责任。
2.未尽事宜双方协商解决。
七、生效与变更1.本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2.本补充协议自双方签字盖章之日起生效，与原合同具有同等效力。
3.本补充协议的修改、补充或者终止，应由双方协商一致，并以书面形式作出。
甲方（委托人）：乙方（监理人）：签字：签字：日期：日期：工程委托监理合同补充协议（二）甲方：（委托方全称）乙方：（监理方全称）根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方就补充原合同内容达成如下协议，并共同遵守：第一条合同补充内容1. 甲方委托乙方对工程项目进行监理，监理范围包括但不限于施工过程的监督、质量检查、合同管理、工程进度控制等。
监理合同补充协议范本6篇
监理合同补充协议范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1监理合同补充协议范本甲方：（甲方单位名称）乙方：（乙方单位名称）经甲、乙双方友好协商达成如下补充协议：一、监理服务内容及标准1.甲方要求乙方按照原监理合同的要求，对工程进度、质量、安全等进行全面监理服务。
2.乙方要对工程进行每周至少一次的现场指导，确保工程施工质量符合相关规定。
3.乙方要对施工过程中出现的问题及时提出整改意见，协助解决施工难题。
4.乙方要对施工单位进行监督，确保其严格按照设计图纸和施工标准进行工作。
二、监理服务费用1. 根据原合同，乙方监理服务费用为（具体数额），甲方应于每月（具体日期）向乙方支付。
2. 本补充协议中如有其他费用产生，将在双方协商一致后进行支付。
三、监理服务期限1. 本补充协议自双方签字生效，服务期限至原合同规定的工程完工验收之日止。
2. 若工程延期，乙方需与甲方协商延长监理服务期限。
四、违约责任1. 如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应的违约责任，并进行赔偿。
2. 如因甲方原因导致监理服务无法继续，甲方应承担相应的违约责任。
五、其他事项1. 本补充协议未尽事宜，可由双方协商修改，修改后以书面形式确认才生效。
2. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为监理合同补充协议范本，供参考使用。
如需具体操作，请咨询相关法律专业人士。
篇2监理合同补充协议范本甲方：监理单位（全称）乙方：建设单位（全称）为进一步明确监理工作责任、加强监理服务质量管理，经甲、乙双方友好协商，特制定本监理合同补充协议。
一、监理单位应依法独立、公正地履行监理职责，对工程施工过程进行全程监理，保障工程质量，促进工程平稳进行。
二、监理单位应指导建设单位及施工单位严格按照施工图纸、招标文件和监理计划等相关规定进行施工。
对不符合工程标准的施工行为及时提出整改意见。
三、监理单位应制定监理计划、监理报告等相关文件，及时向建设单位提交，做好相关记录和归档工作。
监理合同补充协议范本6篇
监理合同补充协议范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1监理合同补充协议范本甲方（监理单位）：__________乙方（被监理单位）：__________为明确监理工作的责任、义务和权利，甲、乙双方经友好协商，就监理合同补充协议事宜达成一致如下：一、监理工作范围1. 甲方应按照国家有关法律法规的要求，对乙方的工程（项目名称、地点）进行监理工作，并及时发现问题，进行处理。
2. 乙方应积极配合甲方的工作，提供必要的信息和协助，确保监理工作的顺利进行。
二、监理工作内容根据监理合同，甲方应负责的监理工作内容包括但不限于：1. 监督工程施工过程，确保按照设计要求和施工规范进行施工。
2. 检查工程进度，提出合理建议，并及时报告工程进展情况。
3. 对工程材料、设备进行质量检验，并提出合理意见。
4. 对工程设计、施工方案进行审核，确保合理性和可行性。
三、监理费用根据监理合同约定，监理费用为__________元，乙方应在合同签订后的______天内一次性支付给甲方。
四、其他约定事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至监理工作结束止。
2. 如果在监理工作中发生争议，双方应友好协商解决；如果协商不成，应提交有关部门仲裁处理。
3. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________签订日期：__________ 签订日期：__________本协议自双方签字盖章之日起生效。
篇2监理合同补充协议范本甲方（监理单位）：__________（以下简称甲方）乙方（项目施工单位）：__________（以下简称乙方）为了明确双方在监理合同中的权利、义务及责任，制定本监理合同补充协议，供双方签订。
一、监理范围：监理单位应对工程施工进行全过程的监理，包括但不限于施工图纸审查、质量检验、进度控制、安全管理等工作。
二、监理费用：甲方监理费用为_______元，作为本次监理工作的报酬。
监理补充合同协议书
监理补充合同协议书甲方（建设单位）：地址：电话：乙方（监理单位）：地址：电话：为加强工程项目管理，确保工程质量、进度和安全，甲、乙双方经友好协商，就建设工程监理工作的补充协议如下：一、监理服务内容：1. 甲方委托乙方进行全面监理服务，包括但不限于监理施工过程中的施工质量、安全监督、进度控制、工程造价以及工程合同管理等工作。
2. 乙方应派驻专业技术人员到工程现场，负责日常监理工作，及时发现问题并提出合理建议和整改意见。
3. 乙方应对施工单位的资质、施工方案、工艺流程、材料质量等进行审核，确保施工过程符合法律法规和工程规范。
4. 乙方应按照监理章程和相关标准，编制监理工作计划、监理日志、监理记录等监理报告，保证监理工作的规范和完整。
5. 乙方应及时向甲方报告工程进展情况、质量状况、安全隐患以及其他风险因素，共同商讨和制定解决方案。
二、监理服务期限：本监理补充合同自双方签署之日起生效，至工程竣工验收合格之日止，监理服务期限为工程施工周期的全程。
三、监理费用：1. 甲方应按照工程合同约定支付乙方的监理费用，费用包括监理基本服务费、监理变更费用等。
2. 监理费用支付方式为每月一次，甲方应按时足额支付给乙方，并提供相应发票。
3. 若发生工程变更或其他原因导致监理工作量增加，甲方应与乙方协商确定额外的监理费用支付标准。
四、违约责任：1. 若乙方未按照本合同约定提供监理服务，导致工程发生质量事故、安全事故或影响工程进度等问题，应承担相应的违约责任。
2. 若甲方未按时支付监理费用，致使乙方无法履行监理责任，甲方应承担相应的违约责任，并支付逾期费用。
五、其他事项：1. 本监理补充合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
2. 若发生本合同未能预见的争端或纠纷，双方应友好协商解决，若协商无果，应向有关行政部门或司法机构申请调解或仲裁。
3. 本监理补充合同自双方签署之日起生效，直至工程完工验收合格之日止，任何一方未经书面同意不得 unilaterally terminated.甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：以上是关于监理补充合同协议书的内容，希望对您有帮助。
(完整版)监理补充协议(两篇)
(完整版)监理补充协议（二）监理补充协议（二）一、引言本监理补充协议（下文简称“本协议”）是监理方与业主方就项目的监理工作作出的一份补充协议。
本协议的目的是明确双方在项目实施过程中的责任、义务和权利，确保项目的顺利推进和高质量完成。
二、背景根据原监理合同的要求，监理方已经开始履行监理工作。
然而，在实践中，发现原监理合同的内容可能存在一些不完善或不足之处，为了更好地实施监理工作，双方协商决定签订本监理补充协议。
三、补充内容1. 工作范围的调整原监理合同中的工作范围可能不够清晰或不够全面，为此，监理方提出了进一步完善工作范围的要求。
经双方协商一致，对原监理合同进行如下调整：（1）对监理方的工作范围进行具体明确，包括但不限于工程质量监督、现场巡查、工程变更管理、工程进度控制等内容；（2）明确业主方在监理工作中的协助义务，包括提供工程施工相关资料、配合监理方开展巡查工作等。
2. 监理费用的调整原监理合同对监理费用的约定需要进一步调整，以确保监理方能够得到合理的报酬。
双方经过充分沟通和协商，确定如下监理费用调整方案：（1）显著增加监理费用的情况下，监理方有权提出相应调整的要求，并提交相关预算和证明材料；（2）业主方同意审慎评估监理费用的调整申请，并与监理方进行充分沟通，确保费用的合理性。
3. 效果实现的补充约定原监理合同对效果实现的要求相对模糊，为此，监理方提出了明确约定的建议。
经双方商讨，达成如下补充约定：（1）监理方应根据合同约定的目标和要求，对工程的实际效果进行评估和确认；（2）监理方有权提出相应的改进意见和建议，以确保工程的质量和效果符合预期。
四、其他条款1. 争议解决本补充协议如发生争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，可依法向相关司法机关提起诉讼。
2. 协议变更与解除本补充协议如需进行任何变更或解除，双方应经过书面协商并达成一致意见。
3. 法律适用本补充协议的解释、执行和争议解决适用中华人民共和国相关法律法规。
委托监理补充协议书
委托监理补充协议书根据《合同法》等相关法律法规的规定，为了明确委托监理服务的具体内容和责任，保障双方的合法权益，特制订本补充协议书。
一、协议背景1. 委托方：2. 监理方：3. 原监理合同：鉴于原监理合同中对某些关键方面的责任和义务未作明确规定，双方在平等自愿的基础上，达成本补充协议。
二、补充内容1. 增补监理服务内容及标准：（填写具体增补内容）甲方同意乙方在这些增补监理服务范围内履行相应的责任和义务。
2. 费用调整：根据增补监理服务的内容及标准变化，双方协商调整原监理合同中的费用规定。
（填写具体费用调整事项）调整后的费用明细和支付方式将在本补充协议书签署后另行协商确定，并作为本补充协议的附件。
3. 保密义务：双方在履行本补充协议过程中获取的与工程项目相关的所有商业秘密、技术资料以及其他敏感信息，双方均应履行保密义务，除非有法律规定或经对方书面同意，否则不得向第三方透露或使用。
对于违反保密义务造成的损失，违约方应承担相应的法律责任。
4. 争议解决：凡因履行本补充协议发生的争议，双方应友好协商解决。
如果协商不能解决，可提请有管辖权的人民法院诉讼解决。
三、补充协议的效力及期限1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效，成为原监理合同的有效组成部分。
2. 本补充协议的期限与原监理合同一致，即自项目开工之日起至竣工验收合格之日止。
3. 本补充协议以书面形式签署，可以、扫描件等方式进行送达，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：日期：乙方（盖章）：日期：本补充协议一式两份，甲方和乙方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
监理合同补充协议范本5篇
监理合同补充协议范本5篇篇1甲方（业主）：____________________乙方（监理单位）：____________________根据甲乙双方签订的监理合同，现就合同履行过程中的相关事宜，经双方友好协商，达成以下补充协议：一、协议背景鉴于甲乙双方共同签订的主监理合同已明确双方的权利和义务，为进一步完善合同内容，确保工程顺利进行，特制定本补充协议。
本协议旨在明确双方职责、义务和权利保护，以确保工程质量和进度的稳定提升。
二、工程概况及监理范围调整1. 工程名称：____________________。
2. 工程地点：____________________。
3. 监理服务范围调整：_____________。
（具体调整内容根据实际情况填写）三、服务内容与期限调整1. 乙方应提供的服务内容增加/减少部分（具体根据实际项目需求填写）。
2. 监理服务期限根据工程进度进行相应调整，截止日期延长至______年______月______日。
四、责任与义务1. 甲方责任：（1）按照合同约定支付监理费用；（2）提供乙方履行监理职责所需的资料和信息；（3）确保工程现场的安全与秩序。
2. 乙方责任：（1）按照合同约定提供优质的监理服务；（2）确保监理人员的专业素质和职业操守；（3）及时向甲方报告工程进展情况和问题。
五、费用调整及支付方式1. 根据监理服务范围的调整，监理费用进行相应的调整。
具体金额和支付方式双方另行商定。
2. 甲方应按照合同约定的时间和方式支付监理费用，逾期支付应支付滞纳金。
六、保密条款及知识产权归属1. 双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密承担保密义务。
2. 涉及工程项目的知识产权归属，按照国家和地方的法律法规执行。
七、违约责任及解决纠纷方式1. 若甲乙双方中任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿因违约给对方造成的损失。
2. 本协议履行过程中发生的纠纷，双方应首先友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。
监理合同补充协议范本8篇
监理合同补充协议范本8篇第1篇示例：监理合同补充协议范本甲方：（监理单位名称）乙方：（甲方名称）鉴于甲方与乙方于（具体日期）签订了《监理合同》，在履行合同过程中，为了明确双方责任，特就相关事宜达成以下补充协议：一、施工单位承诺1. 施工单位应按照国家相关法律法规，严格遵守建筑工程质量标准，保证工程质量符合相关标准和规定；2. 施工单位应按照施工图纸和监理方要求的技术规范，进行施工，并及时处理监理方提出的合理变更意见；3. 施工单位应及时报告工程进度、质量状况等相关信息，确保监理方对工程进展有清晰的了解；4. 施工单位应协助监理方对工程过程进行监督检查，并配合完成工程竣工验收工作；5. 施工单位应遵守合同约定的其他相关内容，确保工程顺利进行。
三、费用支付1. 费用标准：监理单位按照合同约定的费用标准和支付方式，对监理工作进行报酬；2. 费用支付期限：甲方应按照合同约定的时间节点，及时支付监理单位的监理费用；3. 超出费用：如因工程变更等原因产生额外费用，应由甲方与监理单位协商确定，并及时支付。
四、保密责任1. 双方在履行合同过程中，应严格遵守保密协议，不得泄露对方的商业秘密、技术机密等相关信息；2. 在合同终止后，双方仍应继续履行保密责任，确保相关信息不外泄。
五、违约责任1. 如一方违反合同约定，应负相应的违约责任，并赔偿对方因此而产生的损失；2. 如双方均存在违约行为，应协商解决，如协商不成，可向有关部门申请仲裁或诉诸法律途径解决。
六、其他事项1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效，具有合同法律效力；2. 本补充协议如有未尽事宜，可另行协商决定，并以书面形式确认。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：以上为监理合同补充协议范本，双方应认真履行协议内容，确保工程顺利进行。
第2篇示例：监理合同是建筑工程中非常重要的一部分，它保证了工程质量的监督和控制。
在执行监理合同过程中，有时可能会出现一些意外情况或者双方需要对合同进行补充协商的情况。
工程委托监理合同补充协议（5篇）
工程委托监理合同补充协议甲方：（委托人）乙方：（监理人）鉴于甲方与乙方已经就工程委托监理事宜达成协议，并签订了《工程委托监理合同》，经双方友好协商，特制定本补充协议，以确保协议的完整性和准确性。
本补充协议具有与原合同同等法律效力。
具体内容如下：一、工程合同信息的变更1.甲方与乙方签订的工程合同编号、工程名称和工程位置等信息保持不变，依然有效。
2.对工程合同涉及的工程范围、工期、预算等内容进行如下变更：（1）工程范围变更：根据实际情况，甲方确定对工程范围进行调整，具体变更内容详见附件1。
（2）工期变更：由于工程范围发生变更，工期也需要相应进行调整，工期调整为附件1中所示。
（3）预算变更：根据工程范围变更的情况，甲方与乙方协商确定工程预算的变更情况，具体变更内容详见附件1。
二、监理费用的变更1.原合同约定的监理费用为人民币XXX元。
经双方协商，对监理费用进行如下变更：（1）监理费用变更为人民币XXX元。
具体费用明细请见附件2。
2.监理费用的支付方式不变，按照原合同约定的方式进行支付。
三、工程进度和质量的监督1.根据工程范围变更和工期变更的情况，乙方应对工程进度进行重新安排和监督，确保工程的顺利进行。
2.乙方应加强工程质量的监督，保证工程质量符合相关标准和规定。
四、其他事项1.本补充协议自双方签字盖章之日起生效，与原合同具有同等法律效力。
2.若双方在履行过程中发现本补充协议存在争议或需要修改的地方，应及时协商解决，如无法解决，则依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
3.本补充协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
（以下无正文）甲方：乙方：法定代表人/授权代表人签字：法定代表人/授权代表人签字：日期：日期：附件1：工程范围、工期和预算变更明细（注明变更详细内容）附件2：监理费用变更明细（注明费用明细和变更金额）工程委托监理合同补充协议（二）甲方：（委托方）地址：联系人：电话：乙方：（监理方）地址：联系人：电话：根据甲、乙双方就工程委托监理合同（以下简称原合同）的约定，经友好协商，本着平等互利的原则，就以下事项达成补充协议，以便共同遵守：第一条：监理服务内容甲方与乙方原合同订立了工程监理合同，双方约定的监理服务内容如下：（此处详细列出双方原合同中约定的监理服务内容）第二条：服务期限根据甲方与乙方原合同约定，监理服务期限为从合同签订之日起至工程竣工验收之日止。
监理补充协议
监理补充协议一、协议背景。
根据原监理合同的约定，监理工作需要根据实际工程进展情况进行调整和补充，为了明确双方权利和义务，特制定本监理补充协议。
二、补充内容。
1. 监理费用调整。
根据实际工程情况，监理工作量发生变化，为保证监理工作的顺利进行，监理费用需要进行调整。
双方同意将监理费用调整为每月人民币（具体金额），自（具体日期）起生效。
2. 监理工作时间调整。
原监理合同约定的监理工作时间为每周五天，每天工作8小时。
由于工程实际情况需要，双方同意将监理工作时间调整为每周六天，每天工作10小时，具体工作时间安排由双方协商确定。
3. 监理报告提交要求调整。
为了更好地反映工程实际情况，监理报告的提交要求需要进行调整。
双方同意将监理报告的提交周期由原来的每月一次调整为每周一次，具体提交时间由双方协商确定。
4. 监理人员调整。
原监理合同约定的监理人员需要进行调整，具体调整内容包括监理人员的人员配备和工作职责调整。
双方同意根据工程实际需要，进行监理人员的调整，具体调整方案由双方协商确定。
5. 其他补充事项。
除上述内容外，双方还同意对原监理合同中其他相关事项进行补充和调整，具体内容由双方协商确定并签订书面补充协议。
三、协议生效。
本监理补充协议自双方签字盖章之日起生效，具体内容与原监理合同具有同等法律效力。
四、其他。
本监理补充协议的签订和生效，并不影响原监理合同中其他约定的有效性和执行。
以上为监理补充协议内容，特此协议。
签署方（盖章），__________ 日期，__________。
签署方（盖章），__________ 日期，__________。
监理补充合同范本三篇
监理补充合同范本三篇篇一甲方（委托人）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（监理人）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、补充事项及内容1. 监理服务范围的调整原合同约定的监理服务范围为[具体范围 1]，现调整为[具体范围 2]。
新增的监理服务内容包括但不限于[新增内容 1]、[新增内容 2]等。
2. 监理服务期限的变更原合同约定的监理服务期限自[起始日期 1]至[结束日期 1]，现变更为自[起始日期2]至[结束日期 2]。
如因非乙方原因导致监理服务期限延长，甲方应按照[约定的费用计算方式]向乙方支付额外的监理费用。
3. 监理费用及支付方式的调整原合同约定的监理费用为人民币[原费用金额]元，现调整为人民币[新费用金额]元。
监理费用的支付方式变更为：[具体支付节点和支付比例]。
如甲方未按照约定支付监理费用，每逾期一天，应按照未支付金额的[约定比例]向乙方支付违约金。
二、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务有权对乙方的监理工作进行监督、检查和指导。
按照本补充合同的约定及时支付监理费用。
为乙方提供必要的工作条件和协助。
2. 乙方的权利和义务有权根据本补充合同的约定获得监理费用。
按照调整后的监理服务范围和期限，认真履行监理职责，确保工程质量、进度和安全。
定期向甲方报告监理工作进展情况，及时提交监理报告和相关文件。
三、违约责任1. 若甲方未履行本补充合同约定的义务，导致乙方无法正常履行监理职责，甲方应承担相应的责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。
2. 若乙方未履行本补充合同约定的义务，导致工程出现质量、进度或安全问题，乙方应承担相应的责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
监理补充合同协议书
监理补充合同协议书甲方（委托方）： [甲方全称]乙方（监理方）： [乙方全称]鉴于甲乙双方已就[项目名称]签订了监理合同（以下简称“原合同”），现因[具体原因，如项目规模扩大、监理内容变更等]，双方经协商一致，就原合同内容进行补充，特订立本补充合同协议书（以下简称“本协议”）。
第一条补充监理内容1.1 乙方同意在原合同基础上，对[补充监理内容]进行监理。
1.2 补充监理内容的具体工作包括但不限于：[具体工作内容]。
第二条监理费用2.1 因补充监理内容所产生的监理费用为[金额]元。
2.2 甲方应在本协议签订后[具体时间]内支付上述监理费用。
第三条监理期限3.1 本协议的监理期限自[具体日期]起至[具体日期]止。
3.2 如因甲方原因导致监理工作延期，甲方应提前[提前时间]书面通知乙方，并承担由此产生的额外费用。
第四条双方权利与义务4.1 甲方应提供必要的工作条件和资料，确保乙方能够顺利开展监理工作。
4.2 乙方应按照本协议及原合同的约定，认真履行监理职责，保证监理工作的质量。
第五条违约责任5.1 如甲方未按本协议约定支付监理费用，应按未支付金额的[比例]支付违约金。
5.2 如乙方未能履行监理职责，导致监理工作质量不符合要求，应承担相应的违约责任。
第六条争议解决6.1 本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先通过协商解决。
6.2 协商不成时，任何一方均可向[约定的仲裁机构或法院]申请解决。
第七条其他7.1 本协议是原合同不可分割的一部分，与原合同具有同等法律效力。
7.2 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
7.3 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：_________________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_________________ 日期：____年__月__日请注意，这只是一个模板示例，具体条款应根据实际情况和双方协商的结果进行调整。
监理补充合同协议书版本
监理补充合同协议书版本
《监理补充合同协议书》
甲方：____________________
乙方：____________________
鉴于甲乙双方于______年______月______日签订的《监理合同》（以下简称“主合同”）的规定，经双方友好协商，就主合同未尽事宜，达成如下补充协议：
一、监理范围和内容的补充
1. 甲方可根据项目实际需要，增减或调整监理范围和内容，乙方应予以积极配合，并根据调整后的范围和内容提供相应的监理服务。
2. 如甲方需对监理范围和内容进行重大调整，双方应重新签订补充协议，并明确调整后的监理费用等相关事项。
二、监理费用的补充
1. 双方确认，主合同中约定的监理费用不包含因监理范围和内容调整所产生的额外费用。
如因调整而产生额外费用，双方应另行协商确定。
2. 乙方应在提供额外监理服务前，向甲方提交详细的费用报价，甲方确认后支付。
三、违约责任的补充
1. 甲乙双方应严格履行主合同和本补充协议的约定。
如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付相应的赔偿金。
2. 如乙方未按约定时间提供监理服务，甲方有权按延迟时间向乙方支付违约金，违约金计算方式为：延迟交付监理服务的时间 ×监理费用的日万分之五。
四、其他事项
1. 本补充协议与主合同具有同等法律效力，如本补充协议与主合同有冲突之处，以本补充协议为准。
2. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：____________________
乙方（盖章）：____________________ 签订日期：______年______月______日。
委托监理合同补充协议
委托监理合同补充协议甲方（委托方）：_____________________乙方（监理方）：_____________________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《委托监理合同》（以下简称“原合同”），现经双方协商一致，就原合同的未尽事宜达成以下补充协议：1. 监理范围的调整甲方同意在原合同约定的监理范围内增加以下监理内容：_________________________。
乙方同意按照甲方的要求，对新增监理内容进行监理服务。
2. 监理费用的调整因监理范围的增加，甲方同意按照以下方式调整监理费用：- 增加监理内容的费用为：______元（大写：________________________）。
- 调整后的总监理费用为：______元（大写：________________________）。
3. 监理期限的延长鉴于监理范围的增加，甲方同意将原合同约定的监理期限延长至____年____月____日。
4. 其他条款的补充- 甲方同意在监理期限延长期间，按照原合同约定的支付方式，按时支付监理费用。
- 乙方承诺在监理期限延长期间，继续提供与原合同同等质量的监理服务。
5. 争议解决本补充协议与原合同具有同等法律效力。
如双方在履行本补充协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
6. 生效条件本补充协议自双方授权代表签字盖章之日起生效，并作为原合同不可分割的一部分。
甲方（盖章）：_____________________授权代表（签字）：_________________日期：____年____月____日乙方（盖章）：_____________________授权代表（签字）：_________________日期：____年____月____日（注：以上内容仅供参考，具体条款应根据实际情况和双方协商结果确定。
）。
大万委托监理补充协议书
选厂、尾矿库、污水处理工程委托监理合同补充协议书委托方（甲方）：监理方（乙方）：根据2012年03月16日委托方和监理方签订的“建设工程委托监理合同”及其他有关法律、行政法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程委托监理合同监理延期费用有关事宜达成以下补充协议，双方共同遵守。
一、监理方的工作范围及所监理的工程概况如下:1、工程名称：杨洞源选厂、尾矿库、污水处理工程2、工程地点：湖南省平江县三阳乡张家村湾里组3、工程规模：暂定2000万元人民币，。
二、有关条款：第一条本协议书适用的法律及监理依据：1、现行国家、省、市有关工程建设法律、法规、标准；2、设计文件、图纸、资料；3、建设工程委托监理合同。
第二条监理范围和监理工作内容：1、杨洞源选厂、尾矿库、污水处理工程；2、施工过程的质量控制、进度控制、投资控制，合同、信息管理、档案资料管理。
第三条委托人如不能在本协议签订之日起7天内支付清合同内暂定监理费和监理延期费用，监理人有权拒绝交付工程监理资料。
第四条根据监理合同监理服务期限自2012年03月20日至2013年01月20为合同工期，即监理服务期限为10个月，服务期限截止日期为2013年01月20日。
监理延期费用从2013年01月21日开始计算。
委托人同意按以下的计算方法与金额，支付监理人的延期费用报酬：1、2013年01月21日至2013年05月05日，监理延期费用为每月肆万元人民币，监理延期费用总计为（大写）壹拾肆万元整（小写￥140000.00元），应按照实际情况另行支付。
2、根据2012年03月16日签订的“建设工程委托监理合同”，委托人应支付的监理费用暂定为：肆拾壹万叁仟捌佰陆拾伍元，实际监理费以“建设工程委托监理合同”专用条件第七条结算；至今委托人只支付监理人叁拾陆万元整，剩余伍万叁仟捌佰陆拾伍元暂定监理费连同监理延期费用壹拾肆万元整，总计壹拾玖万叁仟捌佰陆拾伍元自本协议签订之日起7天内由委托人一次性支付给监理人。
工程委托监理合同补充协议范本3篇
工程委托监理合同补充协议范本3篇导读：本文是关于工程委托监理合同补充协议范本3篇，希望能帮助到您！工程委托监理合同补充协议范本一委托人(甲方):上海××房地产开发有限公司监理人(乙方):上海×××工程建设监理有限公司就双方于××××年×月×日签订的关于上海市浦东新区××大厦项目平整场地工程的《建设工程委托监理合同》,双方经协商一致,达成以下补充协议:一、乙方已经仔细审阅了甲方已签订的施工合同、相关的文件、图纸及资料,认真全面地了解了施工现场情况,已明确甲方对所监理的工程的工期要求和质量优良要求。
二、监理机构和人员1、乙方应当为本合同项下的工程组成专门的监理项目组。
该项目组的总监理工程师、监理工程师及其它监理成员、现场监理人员的名单及其职责、相应的资质证书等级证书复印件、简历、监理各阶段派驻现场的监理人员配备表等,乙方应当在本补充协议签订之日起3日内,向甲方提交书面报告一份,供甲方审查。
甲方对报告内容的异议,乙方应当作出合理解释,如甲方对乙方的解释不认可或乙方未解释的,乙方应当在甲方通知之时起3日内提交新人员名单供甲方确认。
甲方的审查、确认并不视为该等人员的能力或配备由甲方负责,仍由乙方负责。
2、乙方监理人员的要求:(1)监理人派驻甲方工地现场监理机构的人员必须人数、专业搭配得当,具有良好的职业道德,较高施工管理监控能力、经验和与本工程相应的技术能力,并经甲方确认。
(2)所有现场监理人员年龄必须在45岁以下,并应当具备在与本工程性质、规模相当的工程关键岗位三年以上经验。
(3)现场监理人员每天工作不得少于8小时,且根据工程需要进行连续跟踪检查。
(4)进驻现场人员须与甲方确认的名单相一致,否则乙方应当承担每人次每日1000元的违约金。
(5)乙方调换总监理工程师必须提前10日书面通知甲方,经甲方同意后方可更换,否则,甲方有权解除合同或扣减监理费的10%。
最新监理(合同)补充标准协议书 (合同)补充标准协议书简单
最新监理合同补充协议书1. 引言本补充协议书是根据已签订的监理合同（简称“原合同”）补充协议的需求而制定的。
本补充协议书具有与原合同同等的法律效力。
本协议的签署双方为甲方（监理方）和乙方（被监理方）。
2. 目的与背景原合同是双方基于互惠互利原则达成的，旨在监理方为被监理方提供履行工程标准和规范的监理服务。
然而，经双方协商，有必要对原合同进行适当的补充和修改，以满足项目特殊要求。
为此，签署本补充协议书。
3. 补充内容根据双方协商一致，对于原合同的条款进行补充：3.1 监理工作范围和责任根据项目需要，监理方同意承担额外的监理工作和责任：•监督施工过程中的安全风险控制，包括但不限于工程安全措施的执行、工人安全培训等；•协助甲方处理与工程有关的纠纷和争议，并提供专业意见和支持；•对施工质量进行更加细致和全面的检查和评估，包括材料质量、工程施工进度等方面；•协调施工人员、供应商和相关方的工作，确保工程进展和质量控制。
3.2 补充费用和支付方式基于额外的监理工作，被监理方同意向监理方支付相应的补充费用。
具体费用标准和支付方式如下：•监理费用：每月固定数额为人民币（简称“RMB”）X元；•支付方式：被监理方每月在收到监理方出具的发票后的15个工作日内，以银行电汇的方式支付监理费用至监理方指定的账户。
3.3 合同期限延长鉴于原合同中规定的合同期限无法满足项目实际需要，双方同意对合同期限进行如下调整：•合同期限延长天；•延长后的合同期限为原合同约定的期限加上延长的天数。
4. 其他事项4.1 争议解决对于因本补充协议书引起的任何争议，双方应通过友好协商解决。
若协商不成，任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。
4.2 协议生效与变更本补充协议书自签署之日起生效。
对于本补充协议书的任何修改或补充，双方应以书面形式进行，并由双方的授权代表签署。
4.3 适用法律和管辖本补充协议书受法律的管辖。
5. 附件无为最新监理合同补充协议书的内容，甲方（监理方）和乙方（被监理方）均确认并同意遵守本补充协议的所有条款。
监理补充合同协议书
监理补充合同协议书甲方（委托方）：_____________________乙方（监理方）：_____________________鉴于甲方与乙方已就某工程项目签订了监理合同（以下简称“原合同”），现因项目实施过程中出现的新情况和需求，双方经协商一致，特订立本补充合同协议书（以下简称“本协议”），以明确双方在原合同基础上的权利、义务和责任。
第一条补充监理范围1.1 乙方应根据甲方的要求，对原合同约定的监理范围进行调整，具体调整内容如下：______________________________________。
1.2 乙方应保证调整后的监理范围符合国家相关法律法规及行业标准。
第二条监理费用2.1 根据本协议第一条调整后的监理范围，监理费用相应调整为：______________________________________。
2.2 甲方应按照本协议约定的时间和方式支付监理费用。
第三条监理期限3.1 本协议生效后，监理期限相应调整为：______________________________________。
3.2 监理期限的延长或缩短，应由双方协商一致，并以书面形式确认。
第四条监理质量要求4.1 乙方应保证监理工作的质量符合甲方的要求及国家相关标准。
4.2 甲方有权对乙方的监理工作进行监督和检查。
第五条违约责任5.1 如一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
5.2 违约责任的具体承担方式由双方协商确定。
第六条争议解决6.1 本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成的，可提交至原合同约定的仲裁机构或有管辖权的人民法院解决。
第七条其他7.1 本协议作为原合同不可分割的一部分，与原合同具有同等法律效力。
7.2 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
7.3 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：_________________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_________________ 日期：____年____月____日（本协议书模板仅供参考，具体内容应根据实际情况制定。
补充标准协议书 监理(合同)补充标准协议书
补充协议书监理合同补充协议书补充协议书编号：日期：YYYY年MM月DD日根据原监理合同（简称“合同”）约定，受盖章于合同的参与方，现在对合同内容进行如下补充协议。
一、补充的原因根据实际情况的发展，我们认为有必要对原合同内容进行补充，以使合同更加符合实际的需求和情况。
二、补充的条款在原合同的基础上，《监理合同》补充如下条款：1.规定：监理人在合同期限内，按照合同约定对工程项目进行监督、检查和指导，保证工程质量达到合同要求。
同时，监理人有权要求施工方按照合同约定进行工程施工，必要时可以提出合理的变更建议。
2.权利与义务：监理人应履行专业监理职责，确保工程符合相关法律法规和技术标准要求。
同时，监理人有义务对项目现场进行巡视和勘查，并提出改进建议、草图或施工要求。
施工方应按照监理人提出的意见和规定进行施工，确保工程质量。
3.费用：监理费用为按照监理工程合同金额的百分比支付，具体百分比由双方协商确定。
支付方式为按照工程进展的具体情况，分期支付。
监理费用包括监理人的工作量、专利费、差旅费、交通费、食宿费、通讯费等相关费用。
4.违约责任：任何一方未能履行合同约定的义务将构成违约行为。
未履行或违反合同约定的一方应向另一方支付相应的违约金。
违约金的计算按照《合同法》相关规定执行。
5.争议解决：本补充协议书的履行、解释和争议解决均适用法律。
双方当事人在协商解决不成的情况下，应提交至有管辖权的法院进行解决。
三、补充协议的有效性本补充协议一经双方签字盖章后生效，并对双方具有法律约束力。
四、其他事项1.本协议未尽事宜，双方可协商解决，并在补充协议书中明确约定。
2.本协议以书面形式为准，未经双方书面确认，不得有任何口头变动。
3.本协议一式两份，双方各持一份，并具有同等法律效力。
本补充协议书的双方在理解并完全清楚补充合同内容的情况下，自愿签署并共同遵守。
甲方（盖章/签字）：____________________乙方（盖章/签字）：____________________日期：YYYY年MM月DD日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
选厂、尾矿库、污水处理工程
委托监理合同补充协议书
委托方（甲方）：
监理方（乙方）：
根据2012年03月16日委托方和监理方签订的“建设工程委托监理合同”及其他有关法律、行政法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程委托监理合同监理延期费用有关事宜达成以下补充协议，双方共同遵守。
一、监理方的工作范围及所监理的工程概况如下:
1、工程名称：杨洞源选厂、尾矿库、污水处理工程
2、工程地点：湖南省平江县三阳乡张家村湾里组
3、工程规模：暂定2000万元人民币，。
二、有关条款：
第一条本协议书适用的法律及监理依据：
1、现行国家、省、市有关工程建设法律、法规、标准；
2、设计文件、图纸、资料；
3、建设工程委托监理合同。
第二条监理范围和监理工作内容：
1、杨洞源选厂、尾矿库、污水处理工程；
2、施工过程的质量控制、进度控制、投资控制，合同、信息管理、
档案资料管理。
第三条委托人如不能在本协议签订之日起7天内支付清合同内暂定监理费和监理延期费用，监理人有权拒绝交付工程监理资料。
第四条根据监理合同监理服务期限自2012年03月20日至2013年01月20为合同工期，即监理服务期限为10个月，服务期限截止日期为2013年01月20日。
监理延期费用从2013年01月21日开始计算。
委托人同意按以下的计算方法与金额，支付监理人的延期费用报酬：
1、2013年01月21日至2013年05月05日，监理延期费用为每月肆万元人民币，监理延期费用总计为（大写）壹拾肆万元整（小写￥140000.00元），应按照实际情况另行支付。
2、根据2012年03月16日签订的“建设工程委托监理合同”，委托人应支付的监理费用暂定为：肆拾壹万叁仟捌佰陆拾伍元，实际监理费以“建设工程委托监理合同”专用条件第七条结算；至今委托人只支付监理人叁拾陆万元整，剩余伍万叁仟捌佰陆拾伍元暂定监理费连同监理延期费用壹拾肆万元整，总计壹拾玖万叁仟捌佰陆拾伍元自本协议签订之日起7天内由委托人一次性支付给监理人。
合同内监理费用按原定“建设工程委托监理合同”专用条件第七条进行结算。
第五条双方同意用人民币支付报酬。
第六条监理延期费用支付方法和支付时间。
1、2013年1月21日至2013年5月5日，监理延期费用总计为人
民币（大写）壹拾肆万元整（小写￥140000.00元），应按照实际情况支付。
该延期费用在本协议签订后7天内付清。
2、自本协议签订之日起7天内，委托人一次性支付人民币(大写) 壹拾肆万元整（小写￥140000.00元）作为监理延期费用。
3、合同内监理费支付数量和方法仍然按照原监理委托合同（2012年3月16日签订）执行。
第七条本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。
第八条其它
1、委托人向监理人承诺，按照本补充协议注明的期限、方式、币种，向监理人支付监理延期费用。
2、本补充协议自签订之日开始实施，至监理延期费用付清完成。
3、本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力；工程结算完工，合同内监理费和监理延期费用支付完毕，本补充协议及原监理委托合同同时失效。
委托人：（签章）监理人：（签章）
法定代表人：法定代表人：
委托代表人：委托代表人：
签定地址：
签定日期：年月日。