第七章：FIDIC合同条件下施工管理(一)(2011年新版)
[注册监理工程师考试密押资料]FIDIC合同条件下的施工管理(一)
![[注册监理工程师考试密押资料]FIDIC合同条件下的施工管理(一)](https://img.taocdn.com/s3/m/bcceb2f490c69ec3d4bb7561.png)
D.承包商提交结清单
答案:B
问题:31. FIDIC《施工合同条件》为了合理地分担风险责任，定义投标截止日期前第28天为“基准日”。从此日期起至 止的期间内，有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归业主承担。
A.开标日
B.工程师发布开工令日
C.工程师颁发工程接收证书日
D.工程师颁发履约证书日
D.争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为
答案:D
问题:14. 依据FIDIC《施工合同条件》，有关指定分包商的特点表述正确的是 。
A.合同关系主体为业主和指定分包商
B.指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分
C.承包商对指定分包商违约的行为承担责任
D.由工程师负责协调管理
答案:B
A.500
B.583
C.865
D.903
答案:B
问题:8. 依据FIDIC《施工合同条件》，当工程师发现承包商使用的施工设备不能保证工程质量时，要求承包商更换，则 。
A.增加的费用和工期延误责任都由发包人承担
B.增加的费用由发包人承担，工期延误责任由承包人承担
C.增加的费用由承包人承担，工期延误责任由发包人承担
A.预付款的金额不少于合同价22%
B.要获得动员预付款，承包商应提供履约保函和预付款保函
C.预付款保函金额要大于预付款额
D.自承包商累计获得工程进度款达到合同总价(减去暂列金额)10%的月开始扣回预付款
答案:C
问题:19. 按照FIDIC《施工合同条件》规定，施工中遇到 影响，属于承包商应承担的风险。
A.4月15日
B.5月1日
C.5月15日
D.5月18日
菲迪克FIDIC合同条件概述
FIDIC合同条件概述“FIDIC”一词是国际咨询工程师联合会（法文FEDERATION INTERNATIONALE DESINGENIEURS - CONSEILS）的缩写。
FIDIC条件的标准文本由英语写成。
FIDIC合同条件第一版由国际咨询工程师联合会于1957年颁布，1963年FIDIC合同条件第二版、1977年FIDIC合同条件第三版、1987年FIDIC合同条件第四版相继问世。
目前使用的国际咨询工程师联合会（FIDIC）编制的《业主/咨询工程师标准服务协议书》、《设计－建造与交钥匙工程合同条件》、《电气与机械工程合同条件》、《土木工程施工合同条件》、《土木工程施工分包合同条件》一般分为协议书、通用（标准）条件和专用特殊条件等三大部分。
（一）FIDIC业主/咨询工程师标准服务协议书条件（白皮书）FIDIC业主/咨询工程师标准服务协议书条件由协议书、标准条件（第一部分）、特殊应用条件（第二部分）等组成，计44条。
并通过业主/咨询工程师标准服务协议书应用指南加以具体指导。
业主/咨询工程师标准服务协议书应用指南由第一章引言、第二章白皮书——第一部分和第二部分（计44条）、第三章白皮书——附加讨论、第四章附件A——服务范围、第五章附件B——业主提供的职员、设备、设施和其他人员的服务、第六章附件C——报酬和支付、第七章授权范围及其制定等组成。
（二）FIDIC设计－建造与交钥匙工程合同条件（橘皮书）FIDIC设计－建造与交钥匙工程合同条件包括：第一部分——通用条件：(1)合同；(2)雇主；(3)雇主代表；(4)承包商；(5)设计；(6)职员与劳工；(7)工程设备、材料和工艺；(8)开工、延误和暂停；(9)竣工检验；(10)雇主的接收；(11)竣工后的检验；(12)缺陷责任；(13)合同价格与支付；(14)变更；(15)承包商的违约；(16)雇主的违约；(17)风险和责任；(18)保险；(19)不可抗力；(20)索赔、争端与仲裁。
《建设工程招投标与合同管理》第七章- FIDIC施工合同条件习题答案
第七章 FIDIC施工合同条件思考与练习单选题：1、FIDIC合同条件规定，在收到工程接收证书后的84天内，承包商应向工程师报送( B )。
A、最终报表B、竣工报表C、结清证明D、临时支付报表2、FIDIC合同的各个文件之间相互解释和相互补充，如果各个文件规定出现矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是（ D ）。
A、投标书B、技术规范C、合同专用条款D、合同协议书3、FIDIC合同条件规定，保留金全部退还给承包商是在（ C ）。
A、施工完毕之后B、工程移交之后C、保修期满之后D、竣工验收报告批准之后4、FIDIC合同条件规定，解决合同争议的方法不包括( D )。
A、提交争端裁决委员会决定B、协商C、仲裁D、诉讼5、根据FIDIC合同条件规定，现场工程师由（ A ）任命。
A、工程师B、雇主C、施工单位D、争端裁决委员会6、根据FIDIC合同条件规定，下列有关工程师权利的说法正确的是（ C ）。
A、工程师只能定期向承包商发出指令或变更B、雇主和承包商达不成一致意见时，工程师应当将双方意见详实记录后，提交争端裁决委员会决定C、承包商应当无条件接受工程师做出的与合同有关的指令D、承包商实施与建筑工程有关的某项操作时，只要是在确保建筑工程质量的前提下，就可实施，无需得到工程师的批准简答题：1、简述FIDIC合同条件的具体运用方式有哪些。
通过查资料分析，FIDIC合同条件在我国建筑工程的最主要运用方式是哪种。
答：①具体运用方式：国际金融机构贷款项目直接采用、对比借鉴采用、局部选用、合同谈判时参考。
②我国建筑工程的最主要运用方式：对比借鉴采用。
2、简述FIDIC施工合同条件中，承包商的一般权利与义务有哪些。
答：承包商的一般义务、履约担保、承包商的代表、分包商、分包合同利益的转让、合作、放线、安全措施、质量保证、现场数据、接受合同款额的完备性、不可预见的外界条件、道路通行权和设施、避免干扰、进场路线、货物的运输、承包商的设备、环境保护、电、水、气、雇主的设备和免费提供的材料、进度报告、现场保安、承包商的现场工作、化石。
FIDIC合同条件下的施工管理PPT
3 FIDIC合同条件下的施工管理
3.2 施工合同条件下的施工管理 3.2.6 缺陷通知期阶段的合同管理
（1）工程缺陷责任 ①承包商在缺陷通知期内应承担的义务 将不符合合同规定的永久设备或材料从现场移走并替换； 将不符合合同规定的工程拆除并重建； 实施任何因保护工程安全而需进行的紧急工作。 ②承包商的补救义务 • 承包商应在工程师指示的合理时间内完成上述工作。若承包商未能遵守
行为导致工程、业主人员的伤害及财产损失，应承担责任。
4
3 FIDIC合同条件下的施工管理
3.2 施工合同条件下的施工管理 3.2.4施工阶段的合同管理
• 施工进度管理 • 施工质量管理 • 工程变更管理 • 工程进度款的支付管理
5
单选题
为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮 动对合同价格影响的责任，FIDIC合同中的通 用条款规定的基准日期是指（） A、投标截止日前第14天 √ B、投标截止日前第28天 C、招标公告发布之日前第14天 D、招标公告发布之日前第28天
②颁发工程接收证书
工程通过竣工检验达到了合同规定的“基本竣工”要求后，承包商在他认为 完成移交工作前的14天以书面形式向监理工程师申请颁发接收证书。
（2）未能通过竣工检验
重新检验
重复检验仍未能通过
颁发一份接收证书，折价接收该部分工程
（3）竣工结算
承包商报送竣工报表
竣工结算与支付
8
3 FIDIC合同条件下的施工管理
3 FIDIC合同条件下的施工管理
3.1 FIDIC 系列合同条件简介
3.1.1 四种新版的合同条件及其适用范围 （1）《施工合同条件》（新红皮书） 推荐用于有雇主或其代表——工程师设计的建筑或工程项目，主要用于单
第七章FIDIC施工合同条件
第七章FIDIC施工合同条件FIDIC---国际咨询工程师联合会《施工合同条件》—新红皮书（适用范围1大型复杂工程2主要工作为施工3业主负责大部分的设计工作4由监理工程师签发工程合同5按工程量表中的单价支付工程款6风险分担均衡）;《生产设备和设计-施工合同条件》—新黄皮书（适用范围1机电设备使用2承包商负责大部分设计3承包商负责全部的施工安装4也可能采用单价计算）;<设计采购施工EPC/交钥匙工程合同条件>--银皮书;<简明合同格式>--绿皮书(工程量小的工程)FIDIC《施工合同条件》包括协议书(指在招标完成后业主同接收中标函的一方即签署完协议书就是承包商的一方,按专用条件所附的格式双方签字的文件,该文件一经签署,施工合同就成立);通用条件(规定了这类工程施工,业主和承包商就具有的权利和义务,完整的文件;20条247款);专用条件.施工合同文件的优先次序:1合同协议书2中标函3投标函4专用条件5通用条件6规范7图纸8资料表施工合同文件的特点:1工程师在合同履行中居于核心地位2招标选择承包商3单价合同合同组织关系业主与工程师和施工承包商合同关系; 业主与政府部门管理协调关系,与设计咨询单位合同关系;施工承包商与分包商,供应商,保险公司,其他为合同关系; 施工承包商与海关税务局警察局劳工部门社会保障局环保局等管理协调关系;工程师与设计咨询单位管理协调关系与施工承包商管理协调关系。
基准日期-指递交投标书的截止日期前28天的日期。
开工日期-一般情况下，在承包商收到中标函后的42天内工程就要开工，除非特殊情况应在专用条件中约定。
竣工时间—合同工期。
颁发接收证书，合同工期结束进入缺陷责任期；工程师在接收到承包商申请通知28天内向承包商颁发接收证书。
缺陷通知期—就是承包商对工程存在的缺陷承担修补责任的期限，相当予国内指的保修期，一般延长时间最多不超过两年。
FIDIC施工条件中业主的权利（1，使用承包商的文件2，要求承包商转让分包合同3，由业主终止合同）和义务（1，避免承包商承担知识产权和工业产权侵权的伤害2，资金安排证明3，办理“许可、执照或批准”4，承担风险5，政策法令外汇汇率变化6，不可预见的物质条件（指承包商在现场施工时遇到的自然物质条件和人为的及其他物质障碍和污染物，包括地下和水文但不包括气候条件）7，不可抗力（某种异常事件或情况，一方无法控制的；在该放签订合同签前不能对其合理准备；发生后该方不能合理避免或克服；不能主要归因于他方）承包商的权利（1，反对指定2，暂停工作3，由承包商终止合同）义务（1，提交履约担保2，购买保险3，支付误期赔偿金）合同价—指在中标函中所认楞的工程施工竣工和修补任何缺陷所需要的费用。
《合同条件》课程教学大纲
FIDIC合同条件课程教学大纲课程名称：FIDIC合同条件课程代码：学分：总学时：24学时适用专业：工程管理、工程造价、土木及相关专业先修课程：工程计量与造价管理、建设法规与强制性标准一.课程的类别、性质、目的与任务：类别：学科基础课性质：必修课FIDIC合同条件课程是工程管理专业方向的一门主干课程。
它是将各个建筑市场主体联系在一起，形成工程管理专业课程之间有机联系的纽带。
FIDIC合同条件管理工作在工程建设中具有十分重要的地位，它是建设单位通过建筑市场获取优质建筑商品的有效途径及有力保障。
而施工企业能否中标获得施工任务，并通过完善的合同管理及其他方面的管理而取得好的经济效益，则关系到施工企业的生存和发展。
总之，FIDIC合同条件在企业整个经营管理活动中具有十分重要的地位和作用。
通过本课程的学习使学生熟悉工程项目FIDIC合同条件的程序和步骤；掌握FIDIC合同条件的管理方法；并且初步掌握FIDIC合同管理的技巧。
为以后实际工作，尤其是参FIDIC合同条件管理打下必要的基础。
二.教学基本要求1、了解我国FIDIC合同条件的发展沿革；FIDIC合同条件的范围及分类2、掌握FIDIC合同条件的基本概念、分类、招标方式，我国FIDIC合同条件的特点、存在的主要问题及改进措施；掌握FIDIC合同条件管理程序；掌握工程项目FIDIC合同条件管理。
3、掌握FIDIC合同条件管理的基础理论，掌握FIDIC合同条件管理核心条款，掌握投标决策，掌握FIDIC合同条件管理索赔与纠纷解决。
三、教学内容：(一)第一章FIDIC合同概述（2个学时）1．1 FIDIC简介1．2 FIDIC合同简介1．3 FIDIC合同（红皮书）的主要内容与解释(二) 第二章FIDIC合同的基础理论（2个学时）2．1 FIDIC合同的当事人2．2 FIDIC合同的成立与履行2．3 FIDIC合同的违约2．4 FIDIC合同的其他理论问题(三) 第三章FIDIC合同的业主、工程师和承包商的主要权力与义务(2个学时）3．1 概述3．2 业主的主要权力与义务3．3 工程师的主要权力与义务3．4 承包商的主要权力与义务(四) 第四章工程分包合同（2个学时）4．1 工程分包的性质和特征4．2 分包商及其主要义务4．3 分包合同规则4．4 2009年新版FIDIC《施工分包合同》的主要内容(五) 第五章FIDIC合同的合同价格与工程款支付（2个学时）5．1 合同价格与价格调整5．2 工程款支付5．3 业主的抵消权（六）第六章工期与工期延误（2个学时）6．1 工期概述6．2 开工与竣工6．3 赶工6．4 施工延误（七）第七章工程变更7．1 工程变更概述7．2 工程变更的程序7．3 工程变更的估价7．4 工程变更与索赔（八）第八章工程质量与责任8．1 建筑工程质量概述8．2 承包商与业主的工程质量责任8．3 工程质量保修（九）第九章工程索赔9．1 工程索赔概述9．2 工程索赔的证据与程序9．3 各合同主体的索赔9．4 费用索赔与工期索赔（十）第十章FIDIC合同法律适用与争议的解决10．1 FIDIC合同的法律适用10．2 FIDIC合同争议常见解决方式10．3 DAB争端解决机制10．4 仲裁四、教学参考书：教材：《FIDIC合同原理与实务》李德智主编，化学工业出版社课程负责人：杨火生参考书：1.《国际工程合同管理》张永波编写，中国建筑工业出版社，2.《FIDIC施工合同条件与应用》陈新元编写，中国水利水电出版社3. 建筑法、招标投标法、合同法五、说明：1、由于FIDIC施工合同条件有很强的实践性，因此本课程不仅要培养学生坚实的理论基础，还要培养其较强的动手能力。
FIDIC合同条件与国际工程合同管理介绍
FIDIC
F`ed`eration Internationale Des Ing`enieurs Conseils
International Federation of Consulting Engineers
国际咨询工程师联合会
18
FIDIC1913年由欧洲三个国家独立的咨询工程师协会创立， 1948年英国加入，1953年美国、加拿大、澳大利亚等国 加入。现总部设在瑞士的日内瓦。
22
标准系列合同文件范本 Standard Forms of Contracts FIDIC的权威性主要体现在其高质量的工程合同 范本上，世界银行、亚洲开发银行、非洲开发 银行等国际金融机构的贷款项目指定使用FIDIC 的合同范本，并被国际工程界广泛采纳。
FIDIC出版的合同范本主要有哪些 ？
23
24
FIDIC系列标准合同条件
1、土木工程施工合同条件
(1957, 1965, 1977, 1987, 1992(DAB))
2、土木工程施工分包合同条件 (1994)
3、机电设备安装合同条件
(1963, 1980, 1987)
4、设计—建造与交钥匙合同条件 (1995)
5、业主与咨询工程师合同协议书 (1979, 1990, 1998)
FIDIC合同条件 与国际工程合同管理
1
CONTENTS
一、国际工程合同管理相关背景知识 二、FIDIC及其系列合同条件简介 三、新版FIDIC系列合同条件简介 四、施工招标与投标程序及案例分析 五、基于FIDIC施工合同条件的招标文件分析 六、新版FIDIC施工合同条件分析 七、国际工程项目索赔管理及案例分析 八、国际工程项目合同管理案例分析
目前正式的成员国会员有65个。 中国工程咨询协会1996年代表中国参加了FIDIC，成为 FIDIC的正式成员国。
FIDIC条件下的施工合同管理
3．设计—建造与交钥匙合同条件
FIDIC编制的《设计—建造与交钥匙工程合同条件》是适 用于总承包的合同文本，承包工作内容包括设计、设备采购、 施工、物资供应、安装、调试、保修。这种承包模式可以减 少设计与施工之间的脱节或矛盾，而且有利于节约投资。该 合同文本是基于不可调价的总价承包编制的合同条件。土建 施工和设备安装部分的责任，基本上套用《土木工程施工合 同条件》和《电气与机械工程合同条件》的相关约定。交钥 匙合同条件既可以用于单一合同施工的项目，也可以用于作 为多合同项目中的一个合同，如承包商负责提供各项设备、 单项构筑物或整套设施的承包。
（3）标准化的文件格式。FIDIC编制的标准化合同文本， 除了通用条件和专用条件以外，还包括有标准化的投标书（及 附录）和协议书的格式文件。投标书的格式文件只有一页内容， 是投标人愿意遵守招标文件规定的承诺表示。投标人只需填写 投标报价并签字后，即可与其他材料一起构成有法律效力的投 标文件。投标书附件列出了通用条件和专用条件内涉及工期和 费用内容的明确数值，与专用条件中的条款序号和具体要求相 一致，以使承包商在投标时予以考虑。
2．电气与机械工程合同条件
《电气与机械工程合同条件》适用于大型工程的设备提供 和施工安装，承包工作范围包括设备的制造、运送、安装和保 修几个阶段。这个合同条件是在土木工程施工合同条件基础上 编制的，针对相同情况制定的条款完全照抄土木工程施工合同 条件的规定。与土木工程施工合同条件的区别主要表现为：一 是该合同涉及的不确定风险的因素较少，但实施阶段管理程序 较为复杂，因此条目少、款数多；二是支付管理程序与责任划 分基于总价合同。这个合同条件一般适用于大型项目中的安装 工程。
（2）专用条件。专用条件是相对于“通用”而言，要根据 准备实施的项目的工程专业特点，以及工程所在地的政治、经 济、法律、自然条件等地域特点，针对通用条件中条款的规定 加以具体化。可以对通用条件中的规定进行相应补充完善、修 订或取代其中的某些内容，以及增补通用条件中没有规定的条 款。专用条件中条款序号应与通用条件中要说明条款的序号对 应，通用条件和专用条件内相同序号的条款共同构成对某一问 题的约定责任。如果通用条件内的某一条款内容完备、适用， 专用条件内可不再重复列此条款。
监理工程师考试《合同管理》考点：FIDIC施工合同条件
监理工程师考试《合同管理》考点：FIDIC施工合同条件1. 简介FIDIC（国际工程咨询工程师联合会）施工合同条件是国际上广泛采用的工程合同标准之一。
作为监理工程师，了解和掌握FIDIC施工合同条件是非常重要的，因为它对于工程项目的合同管理起到了关键作用。
本文将介绍FIDIC施工合同条件的基本概念、主要内容以及在监理工程师考试中的考点。
2. FIDIC施工合同条件的基本概念FIDIC施工合同条件是由国际工程咨询工程师联合会制定的一套工程合同标准，以确保项目的顺利进行和合同各方的权益得到保护。
FIDIC施工合同条件通常包括合同的一般条款、工程设计和施工的特殊条款以及合同附件。
3. FIDIC施工合同条件的主要内容FIDIC施工合同条件的主要内容包括以下几个方面：3.1 合同的一般条款合同的一般条款包括了一些适用于所有类型工程项目的基本规定，如合同的签订、各方的义务和责任等。
在监理工程师考试中，通常会涉及到一般条款中的一些重要概念和规定，比如合同的履行期限、付款方式等。
3.2 工程设计和施工的特殊条款工程设计和施工的特殊条款是根据具体工程项目而制定的，包括了对工程设计、施工过程、质量控制等方面的具体要求和规定。
在监理工程师考试中，可能涉及到特殊条款中涉及的一些专业知识，比如工程设计的审核和验收标准、施工过程中的质量监控等。
3.3 合同附件合同附件通常包括合同文件中的一些重要资料，比如施工图纸、设计说明书、技术规范等。
在监理工程师考试中，可能会涉及到合同附件中的一些内容，比如施工图纸的审核和变更等。
4. FIDIC施工合同条件在监理工程师考试中的考点在监理工程师考试中，FIDIC施工合同条件通常是一个重要的考点。
考生需要对FIDIC施工合同条件的基本概念、主要内容和相关规定有一定的了解和掌握。
以下是一些可能出现的考点：4.1 FIDIC施工合同条件的概念和作用考生需了解FIDIC施工合同条件的基本概念、起源和作用，明确FIDIC施工合同条件在工程项目中的重要性。
FIDIC施工合同
FIDIC 施工合同1. 引言FIDIC（国际基础设施工程合同协会）施工合同是国际上常用的一种标准施工合同，广泛应用于基础设施工程领域。
本文将介绍FIDIC施工合同的基本概念、结构和主要条款。
2. FIDIC 施工合同的基本概念FIDIC施工合同是一种以EPC（工程、采购和施工）方式进行的工程合同。
它的主要特点是将设计、采购和施工都包含在合同范围内，由承包商负责全面的工程执行。
FIDIC施工合同通常被用于大型基础设施项目，如公路、桥梁、电力站和水利工程等。
3. FIDIC 施工合同的结构FIDIC施工合同主要由以下几个部分组成：3.1 引言和定义该部分主要包含合同的目的、适用范围、定义、术语和缩写等基本内容，旨在明确合同的整体框架和规定。
3.2 总体合同条款总体合同条款是FIDIC施工合同的核心，它规定了合同的基本原则、权利和义务、争端解决机制等。
此外，还包括对合同双方的定义和职责的详细说明。
3.3 工程和设计在此部分，FIDIC施工合同详细说明了工程的设计要求、作图和说明的要求、修改设计的程序和规定等。
这是确保工程具备质量和符合规划要求的重要环节。
3.4 施工执行该部分主要涉及施工的组织和执行，包括承包商对工程的管理、监督和安全保障等。
此外，还规定了材料和设备的采购与验收、合同程序管理和进度控制等方面的具体要求。
3.5 合同条款与条件此部分主要包含了合同的经济和税务条款，如款项支付方式、索赔和补偿、违约责任和解除合同等。
同时，还有关于保险、协调和指导的条款。
4. FIDIC 施工合同的主要条款FIDIC施工合同的主要条款包括但不限于以下几个方面：4.1 工程变更和指令根据实际情况，业主有可能需要对工程进行一些变更或者下达一些指令。
这一条款规定了变更和指令的程序、计价和工期调整的规则。
4.2 材料和设备采购FIDIC施工合同对材料和设备的采购进行了详细规定，包括采购程序、验收标准、交付和储存等要求。
合同管理的措施及方法
第七章合同管理的措施和方法7.1合同管理的主要内容：在工程实施过程中都会遇到很多不可预见因素,从而出现工程变更、工程延期、费用索赔，甚至引起合同纠纷。
因此合同管理的监控实际上是一个动态过程，必须实行合同跟踪管理,主要合同纠纷监控措施有以下几个方面：1、建立合同跟踪管理的工作程序及工作制度。
通过建立工地例会和工程变更、费用索赔、计量支付等合同管理程序,保证合同顺利执行,降低合同纠纷的发生机率.2、对合同实施情况进行跟踪检查。
项目监理部通过日常巡视和工地例会，将实际情况和合同资料进行对比分析,找出其中的偏离及其原因，并采取相应措施，使合同管理始终处于受控状态。
针对合同执行过程中出现的重大事件,及时报告业主,并进行协调,通过监理月报，定期将当月合同执行情况及风险分析和预控措施上报业主。
3、工程变更的管理（1)项目监理机构应按下列程序处理工程变更：①设计单位对原设计存在的缺陷提出的工程变更，应编制设计变更文件；建设单位或承包单位提出的工程变更，应提交总监理工程师,由总监理工程师组织专业监理工程师审查。
审查同意后,应由建设单位转交原设计单位编制设计变更文件。
当工程变更涉及安全、环保等内容时，应按规定经有关部门审定。
②项目监理机构应了解实际情况和收集与工程变更有关的资料。
③总监理工程师必须根据实际情况、设计变更文件和其他有关资料，按照施工合同的有关条款,在指定专业监理工程师完成下列工作后，对工程变更的费用和工期作出评估：A、定工程变更项目与原工程项目之间的类似程度和难易程度;B、定工程变更项目的工程量；C、定工程变更的单价或总价。
④总监理工程师应就工程变更费用及工期的评估情况与承包单位和建设单位进行协调。
⑤总监理工程师签发工程变更单。
工程变更单应符合《实施指南》规定的格式，并应包括工程变更要求、工程变更说明、工程变更费用和工期、必要的附件等内容,有设计变更文件的工程变更应附设计变更文件.⑥项目监理机构应根据工程变更单监督承包单位实施。
合集FIDIC施工合同应用技巧2011.11.18.ppt
11
（15）由雇主终止：终止事件一旦发生，工程相 关的计量与计价，性质就完全变了。合同用专门 条款来定义，就不容易引起争议。
（16）由承包商暂停与终止：承包商的暂停与终 止通常都是雇主付款或是不可抗力原因，所以相 对雇主终止要简单些。
（17）风险与职责：雇主与承包商双方各自的合 同风险定义，以及相应的处理程序。FIDIC合同 风险处理原则与第18条保险相关联，相比之下国 内合同要差些。
优选文档
7
（5）指定分包商：关于指定分包商的相关事项， 包括“反对指定”与“分包商付款”。
与国内工程不同，FIDIC合同下总承包商的对指 定分包商承担的责任要多得多。
（6）员工：劳工问题，依据劳工法。
（7）生产设备、材料和工艺：与物料相关的规定 及检验验收等程序相关的事项。
（8）开工、延迟和暂停
优选文档
13
（19）不可抗力：不可抗力的定义及处理 事项，其中还包括双方自主解除合同的处 理原则。
（20）索赔、争端和仲裁
DAB制定仲裁相关事项
优选文档
14
（2）雇主：雇主义务，权利委托工程师执行。
现场进入权；许可、执照或批准；雇主人员；雇 主资金安排；雇主索赔
（3）工程师：雇主人员，代业主执行权力。 雇主根据自身管理能力强弱来决定是否请工程师。
优选文档
5
（4）承包商：直接定义了24个主要合同义 务。
承包商的一般义务：排列次序
完成项目本体→完成项目本体需采取的措 施→对完成项目及完成项目所采用的措施 承担责任（包括合同内的设计责任）。
重要的单价合同原则：合同义务与费用一 一对应；费用多为包干，不是总价包干则 为单价包干。
优选文档
6
履约担保、承包商代表、分包商（承包商的分包 商事项）、分包合同权益转让（专指分包义务延 伸到主承包商合同期之外的事项，雇主尽量避免 此类操作，对于超出主承包商合同期限的分包商， 雇主自己发包并管理）、合作（承包商配合相关 事项）、放线（市政控制点，通常是国家城市控 制网一级精度，建筑轴线定位及高程仍然用二级 精度从场地控制桩引出，单体内测控三级精度）、 安全程序（关于安全管理的事项）、质量保证 （承包商质量保证体系事项）、现场数据、中标 合同金额的充分性、不可预见的物质条件、道路 通行权和设施、避免干扰（施工对周边环境的影 响）、进场通道、货物运输、承包商设备、环境 保护；电、水和燃气、雇主设备与免费提供的材 料、进度报告、现场保安、现场作业、化石。
新版FIDIC施工合同条件下的项目管理模式分析-设备监理师考试.doc
一、前言FIDIC合同因其科学性、公正性和严谨性，得到国际上的广泛认可和使用。
世界银行、亚洲开发银行和外国政府贷款的项目都要求用其作指导合同。
但是国内很多承包商在施工过程中，往往停留在“照搬照抄原文”和“需要时才使用”的阶段，没有全面认识该合同条件中使用的项目管理模式和技巧，真正体会该合同中蕴含的项目管理思想。
在我国建筑行业逐步融入国际市场的背景下，正确理解和认识此类项目管理模式技巧和思想，并在它们引入公司的日常管理，使其成为公司组织和管理的一部分，具有十分重要的现实意义。
主要结合新版FIDIC施工合同条件的具体内容，依据项目管理和管理的相关理论，分析了该合同条件如何构建项目管理的结构体系，从而成功实施项目管理，并研究了该合同条件对质量、进度和费用等管理的具体模式，以解读新版FIDIC施工合同条件中所体现的项目管理思想。
二、新版FIDIC施工合同条件下的项目管理结构体系及其构建在建设工程项目中，业主和承包商通过施工合同，规定了双方的权利、义务以及相关方的权力和职责。
通过这种规定，建筑施工合同的条款内容构建一套项目管理的结构体系。
FIDIC新版施工合同在利益相关方之间确立了一种有利于在施工过程中进行项目管理的科学体系，这种体系在结构上可以描述为：以业主任命的工程师（Engineer）为执行核心，业主（Employer）和承包商（Contractor）共同参与的项目团队。
这一结构如下图中描述：这种结构和关系构建的基础是合同对各方权力和责任的具体规定。
FIDIC合同规定，工程师享有以下几种重要权力：1、授权（Delegation by the Engineer）合同条款子条款 3.2规定：工程师可以随时对其工作人员进行授权并且可以随时将权力收回。
在管理科学的理论中，合理的授权可以使管理者提高工作效率，调动其他人员的工作积极性。
依据这一条规定“授权”的合同条件，工程师可以根据工程项目的需要合理进行授权和配置相应的人员，并且随时对人员的安排做出相应的调整。
FIDIC合同条件下的施工管理(及案例分析)
2、Conditions of Subcontract for Works of Civil Engineering Construction (1994)
12 Tests after Completion
12 Tests after Completion
FIDIC新版合同条件的支付类型比较：
Construction Unit Price
Plant &DB
Lump Sum
EPC/Turnkey Lump Sum
Short Form
Unit Price or Lump Sum
如何分组理解上述20个合同条款 ?
• 2、3、4、5 条为一组； • 8、9、10、11 条为一组； • 15、16 条为一组； • 17、18、19 条为一组。
关于质量管理的主要有哪些条款？
与费用有关的有哪些主要条款？
合同条件的层次是什么 ？
Contract Documents (Volume
•1 一般性规定 •2 业主 •3 工程师 •4 承包商 •5 指定分包商 •6 人员与劳工 •7 工程设备，材料与工艺
•8 开工，延误与暂停 •9 竣工检验 •10 业主的接收 •11 缺陷责任 •12 测量和估价 •13 变更与调整 •14 合同价格与支付
•15 业主终止合同 •16 承包商暂停与终止合同 •17 风险与责任 •18 保险 •19 不可抗力 •20 索赔，争端与仲裁
Construction Plant &DB
《FIDIC》施工合同条件在工程项目合同管理中的运用
6、使用标准的合同条件可约束双方和工程师的行为准则，为项目的 顺利实施奠定了基础；
7、可与国际接轨，即可迎接挑战，又可走向世界；
8、标准合同条件的广泛使用 ，为培训招标投标和合同管理人员提供 一个稳定的依据；
9、在合同实施过程中如果合同双方所签订的合同出现无法解决的争 议时，可从《FIDIC》上找到解决问题的方法。
2、P&DB：变更内容和范围是合同工作内容删减（不能交他人 实施）、附加工程、实施顺序或时间安排的改变等。变更由工程 师发布指示，要求承包人提出变更建议书，批准后承包人应遵守 并执行。除非（1）承包人难于取得所需货物；（2）变更将降低 工程的安全性活适用性；（3）将对履约保证的完成产生不利的 影响。工程师才可以取消、确认或改变原指示。
《FIDIC》三个合同条件的管理模式
1、CONS：业主通过工程师以合同为准则，协调合同 双方的关系，以及对承包商的工作与生产进行监督和 管理。但是工程师也是业主人员，已不是相对独立的 第三方。
2、P&DB：业主通过工程师以合同为准则，协调合同 双方的关系，以及对承包商的工作与生产进行监督和 管理。但是工程师也是业主人员，已不是相对独立的 第三方。
业主的权利（二）
9、如果承包商违反合同规定和违约，有向承 包商索赔的权利；
10、决定罚没逾期完工违约金的权利； 11、如果承包商违约时，有解除对承包商全部 或部分合同的权利。由此给业主造成的直接经 济损失，用罚没履约担保金或保留金予以补偿， 还应弥补不足的部分。
项目合同管理的概念
项目承包合同管理是在工程建设实施过程中，以建设项目为对 象，以实现合同目标为目的，对项目合同（包括投入的资源）进 行高效率的计划、组织、指导、控制的系统管理方法。
《FIDIC合同条件》教案(工管11)
成都大学教案2013～2014学年第二学期院(系) 城乡建设学院教研室(研究所) 工程管理系课程名称《FIDIC合同条件》授课专业方向工程管理2011级主讲教师杨火生使用教材《FIDIC合同管理与实务》成都大学城乡建设学院二○一四年一月成都大学2013～2014学年第二学期课程教学课程名称：FIDIC合同条件采用教材：《FIDIC合同管理与实务》李德智，化学工业出版社，2008任课教师：杨火生实验（实习）指导教师：杨火生一、计划安排培养计划、教学大纲安排总课时 24 学时，学分，其中理论24 学时，实验（实践、实习） 0 学时，多媒体 24 学时，另补充学时。
本学期计划授课 24 学时，其中理论 24 学时，实验（实践、实习）学时，多媒体 24学时。
二、实施情况（拟）按实施教学编写的教案数 1 份，其中理论 1 份，实验（实习）份，多媒体课件（电子讲稿） 10 件。
考核方式闭卷或开卷，成绩暂定计算方式结业考试 + 随堂测试+平时作业+考勤，比例为60：10：10：20 。
三、教学小结(含本学期参加教改课题、课程建设及获相关教学奖励等情况)注：课程结束后填写。
任课教师签名杨火生系主任签名教学院长签名2014年1月26日第1次课的教学整体安排第2次课的教学整体安排第3次课的教学整体安排第4次课的教学整体安排第5次课的教学整体安排第6次课的教学整体安排第7次课的教学整体安排第8次课的教学整体安排第9次课的教学整体安排第10次课的教学整体安排第11次课的教学整体安排第12次课的教学整体安排。
浅谈FIDIC施工合同条件工程项目安全管理
浅谈FIDIC施工合同条件工程项目安全管理摘要：本文简要阐述了在FIDIC施工合同条件下施工安全管理的要求，及加强安全管理所采取的对策，对适用FIDIC施工合同条件工程的安全管理有一定的指导意义。
关键词: FIDIC；安全管理；对策；控制1、引言FIDIC施工合同条件是国际咨询工程师联合会组织编写的施工合同标准格式，是推荐用于由雇主或其代表工程师设计的建筑或工程项目。
这种合同的通常情况是，由承包商按照雇主提供的设计进行工程施工，雇主和承包商都严格执行合同规定条款。
安全管理是指管理者对安全生产进行的立法（法律、条例、规程）和建章立制，计划、组织、指挥协调和控制的一系列活动，是企业管理的一个重要部分，目的是保护员工在安全生产过程中的安全与健康、保护财产不受损失和环境不受到破坏。
FIDIC施工合同条件中对安全管理有明确要求，包括现场防护、人员管理和安全保障等。
2、合同条件对安全管理的要求2.1 遵守所有适用的安全规则所有适用的安全规则除包括企业所在国的国家、行业、单位的法律、条例、规定和规章制度外，也包括项目所在国家的有关安全法律法规。
2.2 照料有权在现场的所有人员的安全有权在施工现场的人员不仅包括承包商人员和雇主人员，还包括由雇主和代表工程师通知承包商作为雇主在现场的其他承包商的授权人员及任何其他人员。
承包商应始终采取合理的预防措施，维护承包商人员的健康和安全。
承包商应指派一名事故预防员，负责现场的人身安全和安全事故预防工作。
2.3 现场安保承包商必须在工程竣工和按规定移交前，提供围栏、照明、保卫和看守，负责阻止未经授权人员进入现场。
2.4 文明施工在工程施工期间，承包商应保持现场没有一切不必要的障碍物，并应妥善存放和处置承包商设备或剩余的材料。
承包商应从现场清除并运走任何残物、垃圾和不再需要的临时工程。
承包商应使该现场和工程处于清洁和安全的状况。
2.5事故报告任何事故发生后,承包商应立即将事故详情通报雇主代表（工程师）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
For personal use only in study and research; not for commercial useFIDIC 合同条件下施工管理考纲要求：了解：施工合同文件的组成；合同担保；合同价格；解决合同争议的方式；指定分包商。
For personal use only in study and research; not for commercial use熟悉：合同履行涉及的若干期限；工程变更管理；分包合同的履行管理。
掌握：风险责任的划分；施工进度管理；施工质量管理；进度款的支付管理；竣工验收管理。
课程内容：了解部分施工合同文件的组成：(1)合同协议书。
(2)中标函。
(3)投标函。
(4)合同专用条件。
(5)合同通用条件。
(6)规范。
(7)图纸。
(8)资料表以及其他构成合同一部分的文件。
1．下列施工合同文件中，解释顺序优先的是( )。
A ．中标函B ．投标函本章知识点分解与例题解析 施工合同文件的组成相关内容 关注合同文件的解释顺序相关练习题C．合同专用条款 D．规范答案：A合同担保相关内容合同担保1．承包商提供的担保合同条款中规定，承包商签订合同时应提供履约担保，接受预付款前应提供预付款担保。
(1)履约担保的保证期限。
①履约保函应担保承包商圆满完成施工和保修的义务，而非到工程师颁发工程接收证书为止。
②但范本中推荐的履约保函格式内说明，如果双方有约定的话，允许颁发整个工程的接受证书后，将履约保函的担保金额减少一定的百分比。
(2)业主凭保函索赔。
通用条件中明确规定了4种情况下业主可以凭履约保函索赔，这些情况包括： 1)专用条款内约定的缺陷通知期满后仍未能解除承包商的保修义务时，承包商应延长履约保函有效期而未延长；2)按照业主索赔或争议、仲裁等决定，承包商未向业主支付相应款项；3)缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后42天内未派人修补；4)由于承包商的严重违约行为业主终止合同。
2．业主提供的担保FIDIC施工合同条件专用条件范例中，增加了业主应向承包商提交“支付保函”的可选择使用的条款。
业主提供的支付保函担保期限至缺陷通知期满后6个月，并且为无条件担保，使合同双方的担保义务对等。
相关例题解析1．根据《FIDIC施工合同条件》履约担保的保证期限到（）为止。
A．圆满完成施工和保修的义务B．工程师颁发工程接收证书C．结清单生效D．合同工期结束答案：A解析：履约保函应担保承包商圆满完成施工和保修的义务，而非到工程师颁发工程接收证书为止。
相关练习题1．根据《FIDIC施工合同条件》，业主凭保履约函索赔的情形是（）。
A．施工过程中实际进度落后于计划进度B．承包商未按约定向分包商支付工程款C．承包商为严格执行工程师的变更指令D．缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后42天内未派人修补答案：D合同价格相关内容通用条件中分别定义了“接受的合同款额”和“合同价格”的概念。
①“接受的合同款额”指业主在“中标函”中对实施、完成和修复工程缺陷所接受的金额，来源于承包商的投标报价并对其确认。
②“合同价格”则指按照合同各条款的约定，承包商完成建造和保修任务后，对所有合格工程有权获得的全部工程款。
最终结算的合同价可能与中标函中注明的接受的合同款额不一定相等，究其原因，涉及以下几方面因素的影响：1．合同类型特点《施工合同条件》适用于大型复杂工程采用单价合同的承包方式。
单价合同的支付原则是，按承包商实际完成工程量乘以清单中相应工作内容的单价，结算该部分工作的工程款。
2．可调价合同调价款没有包含在中标价格内，仅在合同条款中约定了调价原则和调价费用的计算方法。
3．发生应由业主承担责任的事件4．承包商的质量责任（1）不合格材料和工程重复检验费用由承包商承担；（2）承包商没有改正忽视质量的行为；（3）折价接受部分有缺陷工程。
5．承包商延误工期或提前竣工(1)因承包商责任的延误竣工。
(2)提前竣工。
6．包含在合同价格之内的暂列金额某些项目的工程量清单中包括有“暂列金额”款项，暂列金额实际上是一笔业主方的备用金，用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额。
只有当承包商按工程师的指示完成暂列金额项内开支的工作任务后，才能从其中获得相应支付。
相关例题解析1．按照合同各条款的约定，承包商完成建造和保修任务后，对所有合格工程有权获得的全部工程款是指（）。
A．合同价格 B．接受的合同款额 C．费用 D．保留金答案：A解析：通用条件中分别定义了“接受的合同款额”和“合同价格”的概念。
①“接受的合同款额”指业主在“中标函”中对实施、完成和修复工程缺陷所接受的金额，来源于承包商的投标报价并对其确认。
②“合同价格”则指按照合同各条款的约定，承包商完成建造和保修任务后，对所有合格工程有权获得的全部工程款。
解决合同争议的方式相关内容1．解决合同争议的程序(1)提交工程师决定。
FIDIC编制施工合同条件的基本出发点之一，是合同履行过程中建立以工程师为核心的项目管理模式，因此不论是承包商的索赔还是业主的索赔均应首先提交给工程师。
(2)提交争端裁决委员会决定。
(3)双方协商。
(4)仲裁。
2．争端裁决委员会（1）争端裁决委员会的组成。
签订合同时，业主与承包商通过协商组成裁决委员会。
裁决委员会可选定为1名或3名成员，一般由3名成员组成，合同每一方应提名1位成员，由对方批准。
双方应与这两名成员共同并商定第三位成员，第三人作为主席。
（2）争端裁决委员会的性质。
属于非强制性但具有法律效力的行为，相当于我国法律中解决合同争议的调解，但其性质则属于个人委托。
成员应满足以下要求：1）对承包合同的履行有经验；2）在合同的解释方面有经验；3）能流利地使用合同中规定的交流语言；（3）工作。
由于裁决委员会的主要任务是解决合同争议，因此不同于工程师需要常驻工地。
1）平时工作。
裁决委员会的成员对工程的实施定期进行考察现场，了解施工进度和实际潜在的问题，一般在关键施工作业期间到现场考察，但两次考察的间隔时间不少于140天，离开现场前，应向业主和承包商交考察报告。
2）解决合同争议的工作。
接到任何一方申请后，在工地或其他选定的地点处理争议的有关问题。
（4）报酬。
付给委员的酬金分为月聘请费和日酬金两部分，由业主与承包商平均负担。
裁决委员会到现场考察和处理合同争议的时间按日酬金计算，相当于咨询费。
（5）成员的义务。
保证公正处理合同争议是其最基本的义务，虽然当事人双方各提名1名成员，但他不能代表任何一方的单方利益，因此合同规定：1）在业主与承包商双方同意的任何时候，他们可以共同将事宜提交给争端裁决委员会，请他们提出意见。
没有另一方的同意，任一方不得就任何事宜向争端委员会建议。
2）裁决委员会或其中的任何成员不应从业主、承包商或工程师处单方获得任何经济利益或其他利益。
3）不得在业主、承包商或工程师处担任咨询顾问或其他职务。
4）合同争议提交仲裁时，不能被任命为仲裁人，只能作为证人向仲裁提供争端证据。
3．争端裁决程序（1）接到业主或承包商任何一方的请求后，裁决委员会确定会议的时间和地点。
解决争议的地点可以在工地或其他地点进行。
（2）裁决委员会成员审阅各方提交的材料。
（3）召开听证会，充分听取各方的陈述，审阅证明材料。
（4）调解合同争议并作出决定。
相关例题解析1．在FIDIC的《施工合同条件》中，争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中( )。
A．不得担任业主咨询顾问，但提交仲裁时可任仲裁员B．不得担任业主咨询顾问，提交仲裁时也不得任仲裁员C．可以担任业主咨询顾问，但提交仲裁时不得任仲裁员D．可以担任业主咨询顾问，提交仲裁时也可担任仲裁员答案：B解析：FIDIC施工合同条件规定：1)在业主与承包商双方同意的任何时候，他们可以共同将事宜提交给争端裁决委员会，请他们提出意见。
没有另一方的同意，任一方不得就任何事宜向争端裁决委员会征求建议。
2)裁决委员会或其中的任何成员不应从业主、承包商或工程师处单方获得任何经济利益或其他利益。
3)不得在业主、承包商或工程师处担任咨询顾问或其他职务。
4)合同争议提交仲裁时，不能被任命为仲裁人，只能作为证人向仲裁提供争端证据。
相关练习题1．FIDIC施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是（）A.争端裁决委员会由仲裁委员会指定B.争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担C.争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式D.争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为答案：D指定分包商相关内容1．指定分包商的概念指定分包商是由业主(或工程师)指定、选定，完成某项特定工作内容并与承包商签订分包合同的特殊分包商。
2．指定分包商的特点虽然指定分包商与一般分包商处于相同的合同地位，但二者并不完全一致，主要差异体现在以下几个方面：(1)选择分包单位的权利不同。
承担指定分包工作任务的单位由业主或工程师选定，而一般分包商则由承包商选择。
(2)分包合同的工作内容不同。
指定分包工作属于承包商无力完成，不属于合同约定应由承包商必须完成范围之内的工作，即承包商投标报价时没有摊入间接费、管理费、利润、税金的工作，因此不损害承包商的合法权益。
而一般分包商的工作则为承包商承包工作范围的一部分。
(3)工程款的支付开支项目不同。
为了不损害承包商的利益，给指定分包商的付款应从暂列金额内开支。
而对一般分包商的付款，则从工程量清单中相应工作内容项内支付。
(4)业主对分包商利益的保护不同。
如果承包商没有合法理由而扣押了指定分包商上个月应得工程款的话，业主有权按工程师出具的证明从本月应得款内扣除这笔金额直接付给指定分包商。
对于一般分包商则无此类规定，业主和工程师不介入一般分包合同履行的监督。
(5)承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同。
除非由于承包商向指定分包商发布了错误的指示要承担责任外，对指定分包商的任何违约行为给业主或第三者造成损害而导致索赔或诉讼，承包商不承担责任。
如果一般分包商有违约行为，业主将其视为承包商的违约行为，按照主合同的规定追究承包商的责任。
相关例题解析1．在FIDIC的《施工合同条件》中，指定分包商与一般分包商的不同之处表现在( )等方面。
A．选择分包单位的权利不同B．分包合同的工作内容不同C．分包合同的当事人不同D．工程款的支付开支项目不同E．业主对分包商利益的保护不同答案：ABDE解析：在FIDIC的《施工合同条件》中，指定分包商与一般分包商的不同之处表现在：选择分包单位的权利不同、分包合同的工作内容不同、工程款的支付开支项目不同、业主对分包商利益的保护不同。
相关练习题1．按照FIDIC《施工合同条件》规定，如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违约行为时，（）。
A.业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约B.应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任C.应由承包商和指定分包商共同承担责任D.应由指定分包商直接对业主承担责任答案：D熟悉部分合同履行涉及的几个期限相关内容1．合同工期合同工期在合同条件中用“竣工时间”的概念，指所签合同内注明的完成全部工程的时间，加上合同履行过程中因非承包商应负责原因导致变更和索赔事件发生后，经工程师批准顺延工期之和。