监理工程师考试合同协议书管理真题解析
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0208-31
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0208-311、项目总监理工程师是监理单位的代理人,这种代理是()【单选题】A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.转代理正确答案:A答案解析:在建设工程中涉及的代理主要是委托代理,如总监理工程师作为监理单位的代理人。
2、按照设计合同示范文本规定,下列有关设计错误后果责任的说法中,不正确的是()【单选题】A.由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费B.损失严重的应向发包人支付赔偿金C.累计赔偿总额不应超过设计费用总额D.赔偿责任按工程实际损失的百分比计算正确答案:C答案解析:作为设计人的基本义务,应对设计资料。
及文件中出现的遗漏或错误负责修改或补充。
由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。
损失严重的,还应根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。
范本中要求设计人的赔偿责任按工程实际损失的百分比计算;当事人双方订立合同时,需在相关条款内具体约定百分比的数额。
3、设备安装工程竣工前的单机无负荷试车,应由()组织。
【单选题】A.发包人B.承包人C.设备供应商D.质量监管部门正确答案:B答案解析:由于单机无负荷试车所需的环境条件在承包人的设备现场范围内,因此,安装工程具备试车条件时,由承包人组织试车。
4、依据《合同法》,下列有关格式条款合同的说法中,错误的有()【多选题】A.采用格式条款合同时,订立合同时全部条款都不得改动B.合同条款必须与对方事先协商一致后才能确定C.当格式条款与非格式条款不一致时,应采用非格式条款D.提供格式条款方应提请对方注意免除或限制自己责任的条款E.当对格式条款有争议时,如果有两种以上解释的,应当采用不利于非提供方的解释正确答案:A、B、E答案解析:格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定,并在订立合同时未与对方协商的条款。
格式条款既可以是合同的部分条款为格式条款,也可以是合同的所有条款为格式条款。
2022年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案解析【完整版】
2022年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案解析【完整版】一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．根据《民法典》合同编，当事人在保证合同中对保证方式没有约定或约定不明确的，保证人按照（）方式承担保证责任。
A．连带责任B．仲裁协议约定C．一般保证D．当事人诉讼请求【参考答案】C【题目解析】根据《民法典》第六百八十六条规定，保证的方式包括一般保证和连带责任保证。
当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任。
2．根据《招标投标法实施条例》，要求投标人提交投标保证金的，投标保证金数额不得超过招标项目估算价的（）。
A．2%B．3%C．5%D．10%【参考答案】A【题目解析】根据《招标投标法实施条例》第二十六条规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。
投标保证金有效期应当与投标有效期一致。
3．关于施工预付款保函的说法，正确的是（）。
A．预付款保函应由招标人委托第三方开具B．预付款保函应在签订施工合同前出具C．预付款保函金额应与预付款金额相同D．预付款保函应在整个施工期内有效【参考答案】C【题目解析】预付款担保是指承包人与发包人签订合同后，承包人正确、合理使用发包人支付的预付款的担保。
建设工程合同签订以后，发包人给承包人一定比例的预付款，但需由承包人的开户银行向发包人出具预付款担保，金额应当与预付款金额相同。
预付款在工程的进展过程中每次结算工程款（中间支付）分次返还时，经发包人出具相应文件后，担保金额也应当随之减少。
4．根据《标准设计招标文件》，属于设计招标文件中“发包人要求”内容的是（）。
A．设计文件审查要求B．适用规范标准C．设计工作计划D．设计方案说明【参考答案】B【题目解析】“发包人要求”是招标文件中十分重要的内容，应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，发包人要求不仅应明确规定其功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏差的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求，对于勘察人或设计人负责提供有关服务，应在发包人要求中一并明确规定。
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0207-22
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0207-221、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》,下列情形中,监理人可获得经济奖励的是()。
【单选题】A.监理的工程施工质量完全满足规范的要求B.监理的工程施工中未发生安全事故C.委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资D.监理人的有效协调避免了承包人的索赔正确答案:C答案解析:本题涉及的考点是附加监理工作酬金中的奖金。
监理人在监理过程中提出的合理化建议使委托人得到了经济效益,有权按专用条款的约定获得经济奖励。
2、在委托监理合同中,监理人相对于委托人享有的权利有()。
【多选题】A.完成监理任务后获得酬金B.变更委托监理工作范围C.监督委托人执行法规政策D.委托人严重违约时解除监理合同E.协调委托人与设计单位的关系正确答案:A、D、E答案解析:本题涉及的考点是委托监理合同中监理人享有的权利。
监理人的权利可分为两大类,一类是监理人在委托合同中应享有的权利,另一类是监理人履行委托人与第三方签订的承包合同的监理任务时可行使的权利。
委托监理合同中赋予监理人的权利包括:(1)完成监理任务后获得酬金的权利;(2)终止合同的权利。
监理人执行监理业务可以行使的权力包括:(1)建设工程有关事项和工程设计的建议权;(2)对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权;(3)工程建设有关协作单位组织协调的主持权;(4)在业务紧急情况下,为了工程和人身安全,尽管变更指令已超越了委托人授权而又不能事先得到批准时,也有权发布变更指令,但应尽快通知委托人;(5)审核承包人索赔的权利。
3、根据FIDIC《施工合同条件》,合同争端裁决委员会的组成人员由()。
【单选题】A.行业协会指定B.仲裁委员会指定C.业主与承包商协商选定D.工程师和承包商协商选定正确答案:C答案解析:本题涉及的考点是争端裁决委员会成员的产生途径。
签订合同时,业主与承包商通过协商组成裁决委员会。
4、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》,下列工作中,属于监理人附加工作的有()。
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0125-95
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0125-951、承包商按投标文件中承诺的数量和型号将施工机械投入到施工中。
监理人发现承包商使用的机械影响了工程质量，要求承包商增加。
根据《施工合同示范文本》，承包商对此指示（）。
【单选题】A.可以拒绝执行B.应当执行，但可获得费用补偿C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿D.应当执行，不能获得补偿正确答案:D答案解析:本题考查的是施工质量管理。
承包商使用的施工设备影响了工程进度或施工质量时，监理人有权要求承包商增加或更换施工设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包商承担。
2、缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是( )。
【单选题】A.缔约一方受有损失B.缔约当事人有过错C.合同尚未成立D.违反先合同义务正确答案:C答案解析:3、关于隐蔽工程检验程序的叙述，正确的有( )。
【多选题】A.工程师接到承包人的请求验收通知后，应在通知约定的时间与承包人共同进行检查或试验B.经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24 h后，工程师不在验收记录上签字，则为该验收记录不被认可C.工程师以书面形式向承包人提出延期验收要求的，延期不能超过24 hD.如果工程师不能按时进行验收，应在承包人通知的验收时间前24 h，以书面形式向承包人提出延期验收要求E.工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48 h以书面形式通知工程师验收正确答案:A、D、E答案解析:4、出具投标保函的银行，应当承担支付保证金责任的有（）。
【多选题】A.投标人提交的投标文件被确认无效B.投标人在开标前撤回投标文件C.投标人在投标有效期内撤销投标文件D.中标后，投标人拒绝订立合同E.中标后，投标人拒绝订立与投标文件不一致的合同正确答案:C、D答案解析:本题考查的是保证在建设工程中的应用。
在下列情况下可以没收投标保证金或要求承保的担保公司或银行支付投标保证金：（1）投标人在投标有效期内撤销投标书；（2）投标人在业主已正式通知他的投标已接受中标后，在投标有效期内未能或拒绝按“投标人须知”规定，签订合同协议或递交履约保函。
2022年11月监理工程师《合同管理》真题及答案解析【完整版】
2022年11月监理工程师《合同管理》真题及答案解析一、单项选择题（共50题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。
选对每题得1分，没选或错选均不得分）。
1．不同合同计价方式下承包商的风险不同，承包商的合同风险从大到小排序正确的是（）。
A．总价合同－可变单价合同－固定单价合同－成本加酬金合同B．总价合同－固定单价合同－可变单价合同－成本加酬金合同C．成本加酬金合同－可变单价合同－总价合同－固定单价合同D．成本加酬金合同－固定单价合同－可变单价合同－总价合同〖答案〗：B〖解析〗不同合同计价方式下承包商的风险从大到小：总价合同（固定＞可调）＞单价合同（固定＞可变）＞成本加酬金合同。
2．与施工招标合同、材料招标合同相比，工程设计招标合同反映了合同法律关系中的（）。
A．物体B．事件C．智力成果D．行为〖答案〗：C〖解析〗工程设计招标合同的客体是工程设计，属于智力成果。
3．根据施工合同履约担保规定，发包人有权凭履约保证向合同担保人索取保证金作为赔偿的情形是（）。
A．承包人遇不可抗力使施工受阻B．中标人拒绝签订施工合同C．承包人在施工中毁约D．承包人提出不合理的索赔〖答案〗：C〖解析〗若发生下列情况，发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿：①施工过程中，承包人中途毁约，或任意中断工程，或不按规定施工；②承包人破产，倒闭。
4．根据《招标投标法实施条例》，勘察设计投标人提交投标保证金的数额不应超过勘察设计估算费用的（）。
A．2％B．3％C．5％D．10％〖答案〗：A〖解析〗投标保证金数额一般不超过勘察设计估算费用的2％，最多不超过10万元人民币。
5．关于工程设计开标和评标的说法，正确的是（）。
A．开标应由公证机构主持并邀请所有投标人参加B．投标人对开标如有异议应在开标会结束后提出C．评标委员会应由与招标人无利害关系的专家组成D．评标委员会应按招标文件中规定的方法评审投标文件〖答案〗：D〖解析〗开标由招标人主持并邀请所有投标人参加。
监理工程师测验《合同管理》真题与参考答案解析
Ｃ.资格审查方法和办法ﻫＤ.资格预审申请文件ﻫ【答案】Ａ
【解析】公开招标项目，应当发布资格预审公告。对于依法必须进行招标的项目的资格预审公告,应当在国务院发展改革部门依法指定的媒介发布。资格预审公告具有代替招标公告的功能。参见教材P26、35.
1８．工程设计招标采用的开标形式是(）
A.由招标单位直接宣读各投标人报价
B.承包人和监理人ﻫC．发包人和承包人ﻫD．承包人和分包人
【答案】Cﻫ【解析】建筑工程一切险的被保险人为发包人和承包人。参见教材P82。
28．根据《标准施工合同》,投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应自（)。
A．发包人
Ｂ.承包人
C.合同条款确定的该风险责任人
D．造价咨询机构
【答案】Ｃﻫ【解析】如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿,则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，自该事件的风险责任方负责补偿。参见教材P28。
B．由招标单位宣布按报价高低排定的顺序ﻫC．由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价
D．由投标单位报价后,招标人按报价高低排出次序
【答案】Cﻫ【解析】投标人的投标报价不是按规定的工程量清单填报报价后算出总价,而是首先提出设计构思和初步方案，并论述该方案的优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价。参见教材P４8.ﻫ
B.投票函及投票函附录
Ｃ.委托监理协议书ﻫD.投票企定额标准
【答案】Bﻫ【解析】合同的组成文件包括：（1）合同协议书;（2)中标通知书；（3）投标函及投标函附录;(4）合同专用条款;(5)合同通用条款；（６)技术标准和要求;(７)图纸;(８)已标价的工程量清单；（９）其他合同文件一经合同当事人双万确认构成合同的其他文件。参见教材P７９。ﻫ27．根据《标准施工合同》，工程一切险的被保险人应是（)。ﻫＡ．发包人和监理人
往年监理工程师考试合同管理真题及答案
1.为了建立能够独立承担民事责任的主体制度 ,在工程建设领域推行的管理制度是 ()。
A.项目法人责任制B.招标投标制C.工程监理制D.合同管理制参考答案： A参考解析：本题考查的是建设工程合同管理的目标。
我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。
项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。
参见教材 P12.关于法人应当具备的条件的说法 ,正确的是()。
A.法人应在政府主管部门备案B.法人应具有规定数额的经费C.法人应由自己的组织机构D.法人应抵押与经营规模相适应的财产参考答案： C参考解析：本题考查的是合同法律关系的构成。
法人应当具备以下条件：(1)依法成立;(2) 有必要的财产或者经费;(3)有自己的名称、组织机构和场所 ;(4)能够独立承担民事责任。
参见教材 P5。
3 关于法律事实的说法 ,正确的是()。
A.法律事实不包括事件B.罢工属于法律事实中的行为C.法院判决不属于法律事实中的行为D.合同当事人违约属于法律事实中的行为参考答案： D参考解析：本题考查的是合同法律关系的产生、变更与消灭。
选项 A 错误,发两次事实包括行为和事件;选项 B 错误,罢工属于法律事实中的事件 ,不属于行为;选项 c 错误,发生法律效力的法院判决属于行为 ;选项 D 正确,合同当事人违约属于法律事实中的行为。
参加教材P7。
4.工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于 ()。
A.法定代理B.委托代理C.制定代理D.延伸代理参考答案： B参考解析：本题考查的是 .代理关系。
在工程建设中涉及的代理主要是委托代理 ,如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等 ,当然,授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的、项目经理、总监理工程师作为施工企业、监理单位的代理人,应当在授权范围内行使代理权。
参见教材 P85.关于保证人资格的说法 ,正确的是()。
2023年监理工程师(合同管理)真题含答案详解
2023年全国监理工程师职业资格考试真题试卷合同管理一、单选题（每题1分）1、建设工程招标采购总体策划中，制定总体采购计划和采购清单时，可采用的方法是（）。
A 工作分解结构（WBS）B 责任分配矩阵（RAM）C 组织分解结构（OBS）D 利益主体网络（SN）2、根据《标准施工招标文件》，工程预付款担保是对承包人正确、合理使用发包人支付的预付款的担保，预付款担保的主要形式是（）。
A 保证书B 银行汇票C 保留金D 银行保函3、对于投保建筑工程一切险的工程，保险人应负责赔偿的损失是（）。
A 因设计错误引起的工程损失B 因原材料缺陷造成的工程损失C 因地面下陷下沉造成的工程损失D 非外力原因引起的机械装置损坏4、工程设计投标时，投标书中首先提出的内容是（）。
A 设计构思和初步方案B 设计报价和进度安排C 设计概算和初步构思D 设计方案和设计概算5、根据《建设工程勘察设计管理条例》，设计单位超越资质等级许可范围承揽工程设计任务的，将处合同约定的工程设计费（）的罚款。
A 3倍以上5倍以下B 2倍以上3倍以下C 1倍以上3倍以下D 1倍以上2倍以下6、工程设计投标时，投标人提交的设计费用清单中，投标报价应包括的内容是（）。
A 招标文件中列明的暂定金额B 国家规定的增值税税金C 招标文件需求列明的暂估价D 国家规定的规费金额7、根据《标准勘察设计招标文件》，招标人应按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于（）日。
A 3B 4C 5D 108、与邀请招标方式相比，公开招标方式在招标程序上的主要区别是（）。
A 增加招投投标文件形式审查环节B 增加投标文件响应性审查环节C 设置资格预审程序D 设置资格后审程序9、根据《招标投标法实施条例》，投标申请人对资格预审文件有异议的，应在递交资格预审文件截止时间（）日前向招标人提出。
A 7B 5C 3D 210、《标准施工招标文件》规定，招标人应按（）中说明的时间和地点召开投标预备会。
2021年监理工程师《合同管理》真题及答案解析(完整版)
2021年监理工程师《合同管理》真题及答案解析一、单选题1保证合同中，债务人与保证人对保证期间没有约定或者约定不明确的，保证期间为主债务履行期届满之日起()个月。
A.1B.3C.6D.12【答案】C【解析】保证合同另有约定的，按照约定。
当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责在。
一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。
参见教材P13.2.根据《标准设计施工总承包招标文件》，监理人更换总监理工程师时，应提前)天通知承包人。
A.7B.14C.21D.28【答案】B【解析】总监理工程师更换时，应提前14天通知承包人。
参见教材P121。
3.安装工程一切险通常应以()为保险期限。
A.整个工期B.设备生产至安装完成期间c.工程全寿命期D.施工安全合同有限期【答案】A【解析】安装工程一切险的保险期限，通常应以整个工期为保险期限。
参见教材P21。
4.根据《标准勘察招标文件》，属于勘察招标文件内容的是()。
A.勘察机构设置B.勘察工作难点分析c.发包人要求D.勘察工作具体措施【答案】c【解析】勘察设计招标文件应当包括下列内容：(1)招标公告或投标邀请书;(2)投标人须知;(3)评标办法;(4)合同条款及格式;(5)发包人要求;(6)投标文件格式;(7)投标人须知前附表规定的其他资料。
参见教材P31。
5.根据《标准设计招标文件》，除投标人须知前附表另有约定的，投标有效期为()日。
A.30B.60C.90D.120【答案】c【解析】除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日。
参见教材P33.6.根据《标准设计招标文件》，工程设计投标文件在初步评审阶段的评审内容是( )。
A.形式评审、设计方案评审、报价评审B.形式评审、资格评审、响应性评审c.资格评审、响应性评审、设计方案评审D.资格评审、报价评审、设计方案评审【答案】B【解析】依据国家发展改革委员会等九部委《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》，在初步评审阶段，应进行形式评审、资格评审和响应性评审。
监理工程师考试《合同管理》试题及答案(最新)
监理工程师考试《合同管理》试题及答案(最新)1、[选择题]甲建设单位确定乙施工单位为中标单位，于2013年5月1日发出中标通知书，双方最迟应该在()签订书面合同。
A.2013年5月15日B.2013年5月16日C.2013年5月30日D.2013年5月31日【答案】C【解析】“施工招标程序”。
招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日之内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还;给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
因此，本题的正确答案为C。
2、[选择题]承包人向监理人报送竣工验收申请报告，不需要具备的条件是()。
A.已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料B.已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划C.合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求D.完成了缺陷责任期内的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作【答案】D【解析】2020版教材P114-117当工程具备以下条件时，承包人可向监理人报送竣工验收申请报告:(1)除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外，承包人的施工已完成合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求;(2)已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料;(3)已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划;(4)监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作;(5)监理人要求提交的竣工验收资料清单。
3、[多选题]根据《合同法》的规定，承诺必须具备的条件包括()。
A.必须由受要约人作出B.只能向要约人作出C.内容应当与要约的内容一致D.必须在承诺期限内发出。
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0218-25
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0218-25一、单项选择题1、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是( )。
A、工程师助手不得向承包商发出口头指示B、工程师助手在授权范围内的指示效力低于工程师的指示效力C、工程师助手可以根据施工合同的规定直接行使工程师的权力D、承包商对工程师助手的指示有疑义时，可以直接请工程师确认、取消或改变【参考答案】D【解析】A 项，工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示，但某些特殊情况下可以在施工现场发出口头指示，承包商也应遵照执行，并在事后及时补发书面指示。
B 项，助手在授权范围内向承包人发出的指示，具有与工程师指示同样的效力。
C 项，助手只能行使工程师付托的权力，完成工程师指派的任务。
2.根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是( )。
A.指定分包商直接与业主订立合同B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费D.指定分包商对其违约独立承担责任【参考答案】D【解析】指定分包商由雇主或工程师选定，与承包商签订合同。
指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作，通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工，需要使用专门技术、特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。
承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费。
承包商对指定分包商的违约不承担责任。
3、根据FICIC《施工合同条件》，当( )达到中标合同价减去暂列金额后的10%时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。
A、已支付进度款累计金额B、已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款C、已支付进度款累计金额，扣除已扣留的保留金D、已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金【参考答案】D【解析】当已支付的工程进度款累计金额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金(我国标准施工合同中的“质量保证金”)两项款额后，达到中标合同价减去暂列金额后的10%时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0209-91
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0209-911、施工合同的承包人经发包人同意,将专业工程分包给具有相应资质的分包人。
根据《合同法》规定,该行为属于()。
【单选题】A.债务承担B.债权转让C.债务人向第三人履行债务D.由第三人向债权人履行债务正确答案:D答案解析:本题涉及的考点是合同履行中由第三人向债权人履行债务。
合同内可以约定由第三人向债权人履行部分义务,如施工合同的分包。
这种情况的法律关系特点表现为:(1)部分义务由第三人履行属于合同内的约定,但当事人之间的权利义务关系并不因此而改变;(2)在合同履行期限内,债权人可以要求第三人履行债务,但不能强迫第三人履行债务;(3)第三人不履行债务或履行债务不符合约定,仍由合同当事人的债务方承担违约责任,即债权人不能直接追究第三人的违约责任。
1、根据FIDIC《施工合同条件》规定,下列情形中,可以给予承包商延长合同工期的有()。
【多选题】A.发生保险事件后业主未能从保险公司获得保险赔偿B.施工遇到不可预见的不利于施工的外界条件C.业主提前占用部分工程导致后续施工的延误D.后续法规调整引起的延误E.施工中受到其他承包商的干扰正确答案:B、C、D、E答案解析:本题涉及的考点是可以给予承包商延长合同工期的情形。
通用条件的条款中规定可以给承包商合理延长合同工期的条件通常可能包括以下几种情况:(1)延误发放图纸;(2)延误移交施工现场;(3)承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误;(4)不可预见的外界条件;(5)施工中遇到文物和古迹而对施工进度的干扰;(6)非承包商原因检验导致施工的延误;(7)发生变更或合同中实际工程量与计划工程量出现实质性变化;(8)施工中遇到有经验的承包商不能合理预见的异常不利气候条件影响;(9)由于传染病或政府行为导致工期的延误;(10)施工中受到业主或其他承包商的干扰;(11)施工涉及有关公共部门原因引起的延误;(12)业主提前占用工程导致对后续施工的延误;(13)非承包商原因使竣工检验不能按计划正常进行;(14)后续法规调整引起的延误;(15)发生不可抗力事件的影响。
2022年11月监理工程师《合同管理》真题及答案解析【抢先版】
2022年11月监理工程师《合同管理》真题及答案解析【抢先版】一、单项选择题（共50题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。
选对每题得1分，没选或错选均不得分）。
1．根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，竣工验收管理程序中，监理人审查竣工验收申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应当在收到竣工申请报告后（）天内通知承包人。
A．28B．30C．56D．60【答案】A【解析】竣工验收：监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人。
/认为已具备竣工验收条件的，28天内提请发包人进行工程验收。
/发包人经过验收后同意接收工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。
/工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
/发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
2．是与施工招标合同、材料招标合同相比。
工程设计招标合同是反应了合同法律关系中的（）。
A．物体B．事件C．智力成果D．行为【答案】D【解析】合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。
其中行为包括：勘察设计、监理工作、施工安装等。
3．关于评标委员会成员组成的做法，正确的是（）。
A．招标代表人3人，专家6人B．招标代表人2人，专家3人C．招标代表人2人，专家4人D．招标代表人4人，专家8人【答案】A【解析】评标委员会由招标人代表和有关专家组成。
评标委员会人数为5人以上单数，其中开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。
计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人根据〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。
34．竣工验收时，监理人认为工程尚不具备竣工验收条件，应在收到竣工申请报告后（）天内通知承包人。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
监理工程师考试合同协议书管理真题解析文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-00892018年监理工程师考试《建设工程合同管理》--真题与答案解析一、单项选择题1、为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是（）。
A、项目法人责任制B、招标投标制C、工程监理制D、合同管理制【正确答案】 A【答案解析】本题考查的是建设工程合同管理的目标。
我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。
项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。
参见教材P1。
2、关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）。
A、法人应在政府主管部门备案B、法人应具有规定数额的经费C、法人应有自己的组织机构D、法人应抵押与经营规模相适应的财产【正确答案】 C【答案解析】本题考查的是合同法律关系的构成。
法人应当具备以下条件：（1）依法成立；（2）有必要的财产或者经费；（3）有自己的名称、组织机构和场所；（4）能够独立承担民事责任。
参见教材P5。
3、关于法律事实的说法，正确的是（）。
A、法律事实不包括事件B、罢工属于法律事实中的行为C、法院判决不属于法律事实中的行为D、合同当事人违约属于法律事实中的行为【正确答案】 D【答案解析】本题考查的是合同法律关系的产生、变更与消灭。
选项A错误，法律事实包括行为和事件；选项B错误，罢工属于法律事实中的事件，不属于行为；选项C错误，发生法律效力的法院判决属于行为；选项D正确，合同当事人违约属于法律事实中的行为。
参见教材P7。
4、工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（）。
A、法定代理B、委托代理C、指定代理D、延伸代理【正确答案】 B【答案解析】本题考查的是代理关系。
在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等，当然，授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。
项目经理、总监理工程师作为施工企业、监理单位的代理人，应当在授权范围内行使代理权。
参见教材P8。
5、关于保证人资格的说法，正确的是（）。
A、公民个人不得作为保证人B、企业法人的职能部门一律不得作为保证人C、企业法人的分支机构一律不得作为保证人D、学校在一定条件下可以作为保证人【正确答案】 B【答案解析】本题考查的是担保方式。
具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。
但是，以下组织不能作为保证人：（1）企业法人的分支机构、职能部门。
企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。
（2）国家机关。
经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。
（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体。
参见教材P10。
6、关于抵押的说法，正确的是（）。
A、抵押物只能由债务人提供B、正在建造的建筑物可用于抵押C、提单可用于抵押D、抵押物应当转移占有【正确答案】 B【答案解析】本题考查的是担保方式。
选项A错误，债务人或者第三人都可以提供抵押物；选项C错误，提单可用于质押；选项D错误，抵押物不转移占有。
参见教材P11。
7、关于留置的说法，正确的是（）。
A、留置权可以通过合同的约定产生B、留置权不以债权人合法占有对方产为前提C、行使留置权后留置财产的所有权归债权人D、施工合同不可实施留置权【正确答案】 D【答案解析】本题考查的是担保方式。
选项A错误，留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使，不能通过合同约定产生留置权；选项B错误，留置权以债权人合法占有对方财产为前提；选项C错误，留置是指债权人按照合同约定占有对方（债务人）的财产，当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。
参见教材P13。
8、招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于（）日。
A、3B、5C、7D、10【正确答案】 B【答案解析】本题考查的是申请人须知。
招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日。
参见教材P37。
9、在任何情况下，建筑工程一切险保险人承担损害赔偿义务的期限不超过（）。
A、保险单列明的建筑期保险终止日B、工程所有人对全部工程验收合格之日C、工程所有人实际占用全部工程之日D、工程所有人使用全部工程之日【正确答案】 A【答案解析】本题考查的是工程建设涉及的主要险种。
在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。
参见教材P17。
10、根据《标准施工招标文件》“投标人须知前附表”的目的是（）。
A、列明“通用合同条款”B、明确“投称人须知”正文中的未尽事宜C、明确“投标人须知”的修改内容D、判明评标的方法和因素【正确答案】 B【答案解析】本题考查的是标准施工招标文件概述。
投标人须知前附表是针对本次招标项目在投标人须知对应款项中需要明确或说明的具体要求予以明确，附表中的内容不得与正文中内容相抵触，使投标人阅读时一目了然。
参见教材P22。
11、关于施工招标项目标底的说法，正确的是（）。
A、施工招标项目必须有标底B、标底应当在开标时公布C、标底应当作为评标的依据D、一个项目可以有几个不同的标底【正确答案】 B【答案解析】本题考查的是招标准备阶段的工作。
标底说明属于招标文件的投标人须知中的内容，招标人可以自行决定是否编制标底，一个招标项目只能有一个标底。
若招标项目设有标底，应当在开标时公布。
标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。
参见教材P31。
12、招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足（）天，应相应延长投标截止时间。
A、5B、10C、15D、20【正确答案】 C【答案解析】本题考查的是接受投标书阶段的工作。
招标文件的澄清，如果澄清文件发出的时间距投标截止日期不足15天，须相应延长投标截止日期。
参见教材P32。
13、关于投标保证金的说法，正确的是（）。
A、招标文件的主要内容中不包括投标保证金B、投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理C、投标保证金有效期应当长于投标有效期D、中标人不能要求先退回投标保证金，再提交履约保证金【正确答案】 B【答案解析】本题考查的是接受投标书阶段的工作。
选项A错误，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金，联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交；选项C错误，投标保证金有效期与投标有效期一致；选项D错误，招标人与中标人签订合同后的5个工作日内，就应该退还投标保证金。
与提交履约保证金没有强制的制约关系。
参见教材P33。
14、关于评标委员会的说法，正确的是（）。
A、评标委员会成员的名单应当保密B、评标委员会成员的名单应当在开标后确定C、评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3D、评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定【正确答案】 A【答案解析】本题考查的是评标、决标阶段的工作。
选项B错误，评标委员会成员一般应于开标前确定；选项C错误，评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3；选项D错误，评标委员会的专家应当从评标专家库内相关专业的专家名单中随机抽取，但对技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任评标工作时，可以由招标人直接确定。
参见教材P34。
15、关于评标中对投标文件质疑的说法，正确的是（）。
A、投标人可以主动要求进行说明B、投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容C、评标委员会可以口头通知投标人进行说明D、投标人的说明应当采用书面形式【正确答案】 D【答案解析】本题考查的是评标、决标阶段的工作。
选项A错误，评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清、说明，也不接受投标人主动提出的澄清、说明；选项B错误，投标人书面回答的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；评审中对投标书存在的响应性细微偏差或不确定性问题，以书面形式通知该投标人。
参见教材P34。
16、根据《招标投标法》，应由（）确定中标人。
A、招标人B、招标代理机构C、评标委员会D、招标投标监督机构【正确答案】 A【答案解析】本题考查的是评标、决标阶段的工作。
评标委员会是招标人聘请的咨询专家团，仅是按照预定的评审要素和方法对各投标书进行比较，因此大多情况下由招标人确定中标人。
参见教材P35。
17、某工程施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。
某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别是（）。
A、1800万元，1800万元B、1800万元，1770万元C、1830万元，1800万元D、1830万元，1770万元【正确答案】 B【答案解析】本题考查的是经评审的最低投标价法。
合同价格是投标人报价1800万元，评标价=1800-30=1770（万元）。
参见教材P42。
18、某工程设计招标项目，项目估算价为200万元，则投标保证金额不得超过（）万元。
A、2B、4C、10D、20【正确答案】 B【答案解析】本题考查的是接受投标书阶段的工作。
投标保证金有效期与投标有效期一致，金额不得超过招标项目估算价的2%。
则本题投标保证金=200×2%=4（万元）。
参见教材P33。
19、采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，评标时的正确做法是（）。
A、不宜将交货期作为评标内容B、宜将报价最低者作为中标人C、宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法D、宜采用综合评估法【正确答案】 C【答案解析】本题考查的是材料和通用型设备采购招标文件主要内容。
采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物，采用以设备寿命周期成本为基础的评标价法。
参见教材P52。
20、关于设计招标内容的说法，正确的是（）。
A、设计招标无法提出具体的工作量B、设计招标无法要求完成的时间C、设计招标无法限定工作范围D、设计招标无法提出技术指标【正确答案】 A【答案解析】本题考查的是工程设计招标概述。
设计招标文件中仅提出设计依据、工程项目应达到的技术指标、项目限定的工作范围、项目所在地的基本资料、要求完成的时间等内容，而无具体的工作量。
参见教材P46。
21、某通用设备采购招标项目，采用经评审的最低投标价法进行评标时，则中标人应为（）。
A、报价最低者B、评标得分最低者C、评标得分最高者D、评标价最低者【正确答案】 D【答案解析】本题考查的是经评审的最低投标价法。