施工索赔
建设工程施工索赔流程
建设工程施工索赔流程建设工程施工索赔是指在工程建设过程中，由于合同条款、设计变更、工程环境变化等原因，导致合同当事人一方遭受经济损失或权利损害，依据合同约定和相关法律法规，向对方提出经济补偿或工期延期的要求。
建设工程施工索赔流程如下：一、索赔意向通知当合同当事人一方认为有权得到追加付款和（或）延长工期时，应首先在索赔事件发生后的28天内向对方发出索赔意向通知，声明索赔权利。
如果逾期再报，其索赔要求可能遭到拒绝。
二、索赔资料准备在发出索赔意向通知后的28天内，合同当事人一方应准备索赔资料，编写索赔报告，并在下一个28天以内正式提交索赔报告。
如果索赔事项的影响是持续存在的，事态还在发展，则每隔28天报送一次补充资料。
最后在索赔事项结束后的28天以内报送最终索赔报告，提出具体的索赔款额或工期延长天数。
三、协商解决索赔问题协商是指合同双方在自愿、互让互谅的基础上，按照工程项目的合同文件，通过友好谈判解决工程中产生的索赔问题。
合同当事人一方收到对方的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验对方证明材料，并在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复发包人。
如果合同当事人一方未在上述期限内作出答复，则视为对对方索赔要求的认可。
四、调解当双方不能通过友好协商解决索赔问题时，可以按照施工合同专用条款的规定，请有关部门进行调解。
调解人可以是双方都信耐的个人（工程技术专家、律师、估价师等），也可以是一个专门的组织（工程咨询或监理公司、工程管理公司、索赔争端评审组、合同争端评委会等等）。
调解人按照政策、法规及施工合同的规定，在划分各方责任的基础上提出解决方案。
如果双方同意调解方案并签字，则调解方案即具有法律效力。
五、诉讼如果双方在调解过程中未能达成一致意见，或者一方对调解方案表示不服，可以根据合同条款和相关法律法规，向人民法院提起诉讼。
通过司法程序解决合同争议。
总之，建设工程施工索赔流程包括索赔意向通知、索赔资料准备、协商解决、调解和诉讼等环节。
建设工程施工索赔与技巧
建设工程施工索赔与技巧随着我国经济的快速发展，建筑行业发挥着日益重要的作用。
然而，在建筑市场的发展过程中，总会遇到各种问题，其中施工索赔成为了建筑企业关注的热点问题。
施工索赔是承包商挽回非自身原因造成的损失的有效途径，如何提高索赔成功率和维护自身权益，成为了施工企业亟待解决的问题。
本文将从施工索赔的概述、原因、条件与依据以及施工索赔的技巧等方面进行论述。
一、施工索赔的概述施工索赔是指在建设工程施工过程中，由于合同对方的责任导致承包商遭受损失，承包商依据合同条款和法律法规，向合同对方提出赔偿要求的行为。
施工索赔主要包括工期索赔和费用索赔。
工期索赔是指由于非承包商原因导致工期延误，承包商要求延长工期或补偿工期损失的权利。
费用索赔是指由于非承包商原因导致工程成本增加，承包商要求合同对方支付额外费用的权利。
二、施工索赔的原因1. 发包人原因：发包人未能按照合同约定提供施工场地、施工图纸、施工许可等，导致承包商施工受阻或工期延误。
2. 设计原因：设计文件存在缺陷、遗漏或错误，导致施工过程中出现变更、返工等，增加承包商的成本和工期。
3. 施工过程中出现不可抗力因素：如自然灾害、社会事件等，导致施工受阻或工期延误。
4. 合同条款不明确或不公平：合同中存在条款不明确、解释不清或对承包商不利的情况，导致承包商在施工过程中遭受损失。
三、施工索赔的条件与依据1. 合同条款：承包商应仔细研究合同条款，明确自身的权利和义务，为索赔提供依据。
2. 法律法规：承包商应熟悉相关法律法规，了解自己在施工过程中的合法权益，为索赔提供法律依据。
3. 证据资料：承包商应妥善保存施工过程中的相关资料，如施工记录、变更通知、验收报告等，为索赔提供有力证据。
4. 合同履行情况：承包商应证明自己在合同履行过程中，按照约定完成施工任务，履行了合同义务。
四、施工索赔的技巧1. 加强合同管理：承包商在签订合同时，应认真审查合同条款，确保自身权益得到保障。
施工中的索赔和赔偿规定
施工中的索赔和赔偿规定在建筑施工过程中，由于各种原因可能会发生索赔和赔偿的情况。
索赔和赔偿是保障施工方和业主的权益，同时也起到了规范施工行为的作用。
本文将详细介绍施工中的索赔和赔偿规定。
一、索赔规定1. 索赔的定义索赔是指施工单位因未按照合同约定的合理期限或质量要求完成施工，导致业主遭受经济损失而要求补偿的行为。
索赔可以是由于施工方自身原因导致，也可以是由于业主的要求或指示导致。
2. 索赔范围索赔范围主要包括但不限于以下几个方面：（1）延误索赔：施工单位未按照合同约定的时间完成施工任务，导致业主遭受经济损失的，可向施工单位提出延误索赔。
（2）变更索赔：施工单位按照合同约定对施工项目进行变更，导致业主额外支付费用的，可向施工单位提出变更索赔。
（3）质量索赔：施工单位未按照合同约定的质量要求完成施工，导致业主遭受经济损失的，可向施工单位提出质量索赔。
3. 索赔程序（1）索赔通知：业主在发现索赔事由发生后，应当及时书面通知施工单位，并提供相关证据支持。
（2）索赔审核：施工单位收到索赔通知后，应当进行相关的审核和调查，并在合理的时间内对索赔事由进行答复。
（3）索赔协商：双方应当在诚信的基础上进行索赔协商，通过协商解决争议，达成补偿协议。
（4）索赔仲裁/诉讼：若协商不成，双方可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
根据合同的约定，选择适当的解决方式。
二、赔偿规定1. 赔偿的定义赔偿是指施工单位在施工中出现的破坏或损失，由业主按照合同约定进行经济补偿的行为。
赔偿可以是因为施工方自身的原因导致，也可以是因为业主的要求或指示导致。
2. 赔偿范围赔偿范围通常包括但不限于以下几个方面：（1）设备损坏：若业主在施工过程中的设备遭到施工方人为造成的损坏，施工方应承担相应的赔偿责任。
（2）财产损失：若施工方的施工行为导致业主财产的损坏或损失，施工方应向业主进行相应的赔偿。
（3）人身伤害：若施工方的施工行为导致任何人员的人身伤害，施工方应承担相应的赔偿责任。
工程施工建设索赔(3篇)
第1篇一、索赔的定义索赔是指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同，或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。
二、索赔的原因1. 合同对方违约：如不履行合同义务、未正确履行合同责任等。
2. 合同错误：如合同条文不全、错误、矛盾等，设计图纸、技术规范错误等。
3. 合同变更：如工程量的增减、工程价款的调整、工期变化等。
4. 工程环境变化：如法律法规、市场因素、自然条件的变化等。
5. 不可抗力因素：如恶劣气候条件、疫情、地震、洪水等。
三、索赔的分类1. 按索赔主体分类：承包商索赔、业主索赔。
2. 按索赔性质分类：工期索赔、费用索赔。
3. 按索赔原因分类：合同违约索赔、合同错误索赔、合同变更索赔、工程环境变化索赔、不可抗力因素索赔。
四、索赔程序1. 索赔申请：合同一方在发现索赔事由后，应立即向对方提出索赔申请。
2. 索赔通知：对方在接到索赔通知后，应在规定时间内予以答复。
3. 索赔证据：合同一方应提供充分、可靠的证据，证明其索赔的合理性和合法性。
4. 索赔协商：双方在协商过程中，可就索赔金额、工期等问题达成一致意见。
5. 索赔决定：如协商不成，可由第三方仲裁机构或法院作出最终决定。
五、索赔技巧1. 提前规划：在投标报价阶段，施工方应充分考虑索赔问题，为后续索赔奠定基础。
2. 仔细分析合同条款：施工方在签订合同时，应仔细分析合同条款，确保自身权益。
3. 保留证据：施工方在施工过程中，应保留相关证据，如施工记录、照片、视频等。
4. 及时提出索赔：施工方在发现索赔事由后，应及时提出索赔，以免错过索赔期限。
5. 妥善处理索赔争议：在索赔过程中，施工方应保持冷静，妥善处理索赔争议，争取自身权益。
总之，工程施工建设索赔是合同管理中的一项重要内容。
了解索赔的定义、原因、分类、程序以及索赔技巧，有助于合同双方在工程实施过程中妥善处理索赔问题，确保工程项目的顺利进行。
工程索赔8大技巧
一、什么是施工索赔？索赔是在经济活动中，合同当事人一方因对方违约，或其他过错，或无法防止的外因而受到损失时，要求对方给予赔偿或补偿的活动。
在施工项目合同管理中的施工索赔，一般是指承包商（或分包商）向业主（或总承包商）提出的索赔，而把业主（或总承包商）向承包商（或分包商）提出的索赔成为反索赔，广义上统称索赔。
施工索赔是承包商由于非自身原因，发生合同规定之外的额外工作或损失时，向业主提出费用或时间补偿要求的活动。
二、施工索赔的分类三、索赔的起因1、风险分担不均。
这是工程承包业受“买方市场”现状制约这一客观事实所决定的。
在这种情况下，中标的承包商只有通过施工索赔来适度地减少风险，弥补各种风险引起的损失。
这就是工程索赔中承包商的索赔案数远远超过业主反索赔案数的原因。
2、施工条件变化。
土建工程施工与地质条件密切相关，如地下水、断层、溶洞、地下文物遗址等。
这些施工条件的变化即使是有经验的承包商也无法事前预料。
因此施工条件的异常变化必然会引起施工索赔。
3、工程变更。
承包商施工时完成的工程量超过或少于工程量表中所列工程量的一定幅度(15%)以上时，或者在施工过程中，工程师指令增加新的工作、改换建筑材料、暂停或加速施工等变更必然引起新的施工费用，或需要延长工期。
所有这些情况，承包商都可提出索赔要求，以弥补自己不应承担的经济损失。
4、工期拖延。
施工过程中，由于受天气、地质等因素影响，经常出现工期拖延。
如果工期拖延的责任在业主方面，承包商就实际支出的计划外施工费提出索赔;如果责任在承包商方面，则应自费采取赶工措施，抢回延误的工期，否则应承担误期损害赔偿费。
5、业主违约。
指业主未按规定为承包商施工提供条件，未按规定时限向承包商支付工程款，工程师未按规定时间提供施工图纸、指令或批复，或者由于业主坚持指定的分包商等。
6、合同缺陷。
由于合同文件中的错误、矛盾或遗漏，引起支付工程款时的纠纷，由工程师做出解释。
但是，如果承包商按此解释施工时引起成本增加或工期拖延时，则属于业主方面的责任，承包商有权提出索赔。
建设工程施工索赔与技巧
建设工程施工索赔与技巧一、引言在建设工程施工过程中，由于各种原因可能会出现一些问题或不利因素，这些问题可能导致施工方需要对业主进行索赔。
施工索赔是指在建设工程实施过程中，施工方因业主或其他相关方的原因，要求索赔工程造价或其他相关费用的一种情况。
本文将介绍建设工程施工索赔的一些基本概念和一些实用的索赔技巧。
二、建设工程施工索赔的基本概念1. 建设工程施工索赔的定义：建设工程施工索赔是指在建设工程实施过程中，由于业主或其他相关方的原因，施工方要求索赔工程造价或其他相关费用的一种行为。
2. 施工索赔的原因：施工方可以因为许多原因要求索赔，比如工期延误、设计变更、材料缺口、业主要求修改等导致施工方额外耗费时间、人力和物力资源，从而产生费用。
3. 施工索赔的种类：施工索赔可以分为合同索赔、法定索赔和自认索赔。
合同索赔是指按照合同规定进行索赔；法定索赔是指按照相关法律法规规定进行索赔；自认索赔是指施工方根据自身判断和处理要求索赔。
三、建设工程施工索赔的技巧1. 索赔前的准备工作在进行施工索赔前，施工方必须进行充分的准备工作。
首先，施工方需要对合同文本进行详细分析，了解合同中关于索赔的条款和程序。
其次，施工方应该逐一整理所有可能要求索赔的事项，并明确每一项索赔的具体金额和相关证据。
2. 合理的索赔要求施工方进行索赔时，要确保索赔要求是合理的、合法的。
合理的索赔要求需要基于合同条款和相关规定，并且需要提供充分的证据支持。
此外，施工方还要注意索赔要求的具体表述，避免使用模糊的措辞或引起误解的表述。
3. 合同管理在施工索赔过程中，有效的合同管理是至关重要的。
施工方应该确保合同文件的完整性和准确性，并保持与业主的沟通畅通。
此外，施工方还应该妥善保管与索赔相关的文件和证据，并定期进行合同变更和索赔进展的记录和通知。
4. 寻求专业支持在进行施工索赔过程中，施工方可以寻求专业的法律和技术支持。
法律专业人士可以帮助施工方分析合同文本、规定索赔的合理性，并提供法律保障。
工程施工索赔方式
工程施工索赔是建设工程项目造价管理中非常重要的环节，也是工程结算审核的关键部分。
工程施工索赔的方式主要有以下几种：一、合同约定索赔合同约定索赔是指在工程施工过程中，由于对方当事人未履行或未正确履行合同约定的义务，导致自己遭受经济损失或权益受到损害，依据合同条款向对方提出经济补偿或权益恢复的要求。
这种方式的索赔通常是基于合同条款的明确规定，如工程延期、工程质量不合格、工程变更等原因引起的索赔。
二、事实依据索赔事实依据索赔是指在工程施工过程中，由于对方当事人未履行或未正确履行合同约定的义务，导致自己遭受经济损失或权益受到损害，依据实际情况向对方提出经济补偿或权益恢复的要求。
这种方式的索赔通常是基于实际情况的证据，如工程延期、工程质量不合格、工程变更等原因引起的索赔。
三、法律依据索赔法律依据索赔是指在工程施工过程中，由于对方当事人未履行或未正确履行合同约定的义务，导致自己遭受经济损失或权益受到损害，依据相关法律法规向对方提出经济补偿或权益恢复的要求。
这种方式的索赔通常是基于法律法规的明确规定，如合同法、建筑法、招标投标法等。
四、仲裁或诉讼索赔仲裁或诉讼索赔是指在工程施工过程中，由于对方当事人未履行或未正确履行合同约定的义务，导致自己遭受经济损失或权益受到损害，通过仲裁或诉讼程序向对方提出经济补偿或权益恢复的要求。
这种方式的索赔通常是基于仲裁协议或诉讼管辖权的法律规定，如合同中约定的仲裁条款或诉讼管辖地。
在实际操作中，工程施工索赔的方式往往需要根据具体情况进行选择。
首先，应当充分了解合同条款，明确自己的权益和对方的义务，以便在发生争议时能够及时提出索赔。
其次，应当注意证据的收集和整理，确保索赔的依据充分、确凿。
最后，应当根据实际情况选择合适的索赔方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等，以最大限度地维护自己的合法权益。
总之，工程施工索赔是建筑行业中常见的经济补偿行为，承包商应充分了解和掌握各种索赔方式，以便在工程施工过程中能够有效地维护自己的合法权益。
工程施工索赔
工程施工索赔在工程施工过程中，由于各种原因可能会导致施工方和业主方之间发生纠纷。
其中最常见的情况之一就是施工方因为一些不可预见的情况，需要向业主方提出索赔。
本文将就工程施工索赔的相关问题进行探讨，包括索赔的原因、索赔流程以及索赔谈判的相关技巧等。
一、索赔的原因在工程施工过程中，施工方可能会因为以下一些原因向业主方提出索赔：1. 工程变更：在工程施工过程中，业主方可能会要求对施工方案进行变更，导致施工方需要增加工作量及费用。
这时，施工方可以依据变更单和合同进行索赔。
2. 现场信息不准确：在施工前，业主方提供的现场信息可能存在不准确情况。
例如，土地利用、地形地貌等信息与实际情况有差异，导致施工方需要在施工过程中采取额外措施或增加费用。
施工方可以根据合同约定及现场勘测报告进行索赔。
3. 工期延误：工程施工过程中，由于非施工方原因导致工期延误，施工方需要根据合同中工期相关的约定，向业主方提出索赔。
4. 设计方案缺陷：在工程施工过程中，施工方发现设计方案存在缺陷，导致工程施工产生问题或额外费用。
施工方可以根据设计与施工合同进行索赔。
二、索赔流程当施工方需要向业主方提出索赔时，应遵循以下流程：1. 收集证据：施工方首先应收集相关证据，包括合同、变更单、现场信息、勘测报告、工期相关的约定以及设计方案等。
这些证据将有助于施工方在索赔中证明其权益。
2. 编写索赔申请书：施工方应详细陈述索赔的事实及理由，并在索赔申请书中提供相关证据。
3. 向业主方提交索赔申请书：施工方应向业主方书面提交索赔申请书，并与之保持沟通，协商解决方案。
4. 协商谈判：在与业主方进行协商谈判时，施工方应坚持合法合理的索赔要求，并通过提供证据来支持自己的立场。
5. 调解诉讼：如果谈判无法达成一致，施工方可以选择通过调解或诉讼来解决争议。
三、索赔谈判的技巧在进行索赔谈判时，施工方可以考虑以下技巧：1. 准备充分：施工方应对合同及相关文件进行详细的研究和准备，确保自己具备充分的理论知识和实际证据。
工程施工合同索赔金额规定
工程施工合同索赔金额规定为了保障工程施工的顺利进行，避免因各种原因导致的经济损失，乙方同意按照以下规定，对甲方提出的索赔进行合理的调解和处理，确保双方的合作顺利进行。
一、施工索赔的定义1.1 施工索赔是指发生在工程实施过程中，因为合同约定之外的原因，给双方带来的经济损失的申请。
包括但不限于因设计变更、工程变更、材料价格上涨、施工周期延长、增加工程量等原因导致的索赔。
1.2 施工索赔的处理原则是公平、合理、诚信、高效，根据合同约定和实际情况进行协商解决。
二、索赔金额的计算标准2.1 施工索赔金额的计算标准应符合相关法律法规和合同约定，不得违背国家法律法规的规定。
2.2 施工索赔金额的计算应综合考虑因素包括但不限于劳动力成本、材料成本、设备成本、管理费用、利润等，按照相关标准和比例进行计算。
2.3 施工索赔金额的最高限额应不超过合同总金额的20%，超出此金额的索赔需双方全面协商确定。
三、索赔处理流程3.1 甲方应在发现索赔事由后及时向乙方书面提交索赔申请，并提供相关证据和资料。
3.2 乙方应在收到甲方索赔申请后尽快组织相关部门进行审核，确定索赔金额和处理方式，并书面通知甲方。
3.3 双方应在10个工作日内就索赔金额和处理方式达成一致意见，并签订索赔协议。
3.4 如双方无法就索赔金额和处理方式达成一致意见，应协商寻求第三方机构进行调解，如仍无法协商解决，可向有关部门提起诉讼解决。
四、索赔的风险提示4.1 施工索赔属于合同纠纷范畴，双方应在合同签订时对索赔金额和处理方式进行明确约定，以避免后期出现争议。
4.2 如因一方故意拖延或拒绝处理索赔，另一方可向相关部门投诉举报并寻求法律保护。
4.3 双方应在索赔处理过程中保持沟通顺畅，及时协商解决问题，确保施工进度不受影响。
五、其他条款5.1 本规定自双方签订合同之日起生效，如有变更需经双方协商一致后修改。
5.2 本规定未尽事宜，双方可根据实际情况进行协商解决，并签署补充协议。
名词解释 工程施工索赔
名词解释工程施工索赔一、工程施工索赔的背景在工程项目的实施中，由于各种原因导致工程方面发生额外费用或损失是非常常见的。
这些原因可能包括设计变更、现场施工条件与预期不符、合同规定的风险分配不合理、双方误解或错误理解等。
当这些原因导致工程方面发生费用或损失时，工程方往往会提出索赔要求。
而被索赔方则需要根据合同协议、相关法律法规、实际情况等因素来判断索赔请求的合理性，做出相应的决策。
二、工程施工索赔的定义工程施工索赔是指在工程项目实施过程中，由于各种原因导致工程方面发生额外费用或损失，工程施工方要求对方承担相应责任并进行补偿的一种行为。
工程方在提出索赔请求时，通常需要提供相关证据、数据等支撑材料，并说明索赔的理由和计算方法。
三、工程施工索赔的基本要素工程施工索赔的基本要素包括索赔请求、索赔原因、索赔金额、索赔证据等。
在提出索赔请求时，工程方需要清晰地表达索赔原因，提供相应的证据材料支持，并说明索赔的计算方法和金额。
被索赔方则需要对索赔请求进行审查、评估，并根据具体情况做出合理的决策。
四、工程施工索赔的类型根据索赔的原因和内容，工程施工索赔可以分为多种类型。
常见的索赔类型包括工程变更索赔、工程延期索赔、工程不足索赔、工程错误索赔、工程争议索赔等。
每种类型的索赔都有其特定的要求和处理方式，需要根据具体情况来进行处理。
五、工程施工索赔的处理原则在处理工程施工索赔时，通常需要遵循一定的处理原则。
其中包括保持公正、客观和透明、遵守合同规定、尊重实际情况、尽量协商解决、依法处理等。
只有在遵循这些原则的基础上，才能更好地处理工程施工索赔，并最终达成双方的协议。
六、工程施工索赔的影响工程施工索赔的处理结果可能对工程项目的进度、质量、成本等方面产生重要影响。
如果索赔处理不当，可能会导致双方关系恶化，影响到工程项目的正常实施。
因此，需要在处理工程施工索赔时，谨慎、客观地处理，寻求双方的合作和协商，以达成双方的共识。
七、工程施工索赔的案例分析通过对一些实际案例的分析，可以更好地理解工程施工索赔的具体处理过程和方法。
工程施工索赔的程序
工程施工索赔的程序一、索赔定义工程施工索赔是指在工程施工中，由于双方合同约定的变更、工期延误、设计变更等原因造成一方权益受损，向对方主张合法权益的权利。
二、索赔流程1. 起诉前准备工作施工方在考虑对业主提出索赔前，首先需要明确索赔事实及依据，包括但不限于合同约定、工程变更等文件。
同时需要收集证据，包括施工过程中的记录、照片、视频等资料，以证明索赔的合法性。
2. 起诉书的起草施工方需要起草索赔起诉书，明确索赔的理由、金额及证据，并发送给业主方，要求业主方尽快给出回应。
3. 调解与协商在起诉前，双方可以尝试通过协商的方式解决纠纷，可以选择第三方进行调解。
如果双方无法达成协议，则可以进入法律程序。
4. 提起诉讼如果协商无果，施工方可以选择通过法律途径解决纠纷，起诉业主方，要求法院对纠纷进行裁决。
5. 法院调解或审理一旦起诉书提交，法院会根据实际情况决定是否进行调解或审理。
在调解阶段，法院会协调双方寻求解决方案，如果调解无果，则会进入审理程序。
6. 法院判决最终，法院会根据各方的陈述、证据及法律法规做出裁决。
裁决结果一旦生效，双方需按照法院判决履行相关义务。
三、索赔的常见类型及处理方式1. 合同约定的变更索赔施工过程中，双方因合同变更而导致工程费用增加或减少，一方可以提出索赔。
处理方式：根据合同约定，提出索赔，协商解决。
2. 工期延误索赔由于业主方的原因导致工期延误，施工方可以提出索赔，索赔延误期间的相关费用。
处理方式：提供延误证据，要求业主支付相关费用。
3. 设计变更索赔设计变更导致工程费用增加或减少，一方可以提出索赔。
处理方式：根据设计变更的实际情况提出索赔，协商解决。
四、注意事项1. 纠纷解决最好的方式是通过协商和调解，尽量避免走上法律程序。
2. 提起索赔时，需准备充分的证据和理据，确保索赔的合法性和有效性。
3. 在索赔过程中，双方需严格遵守合同约定及法律法规，维护各自的合法权益。
以上是工程施工索赔的程序及注意事项，希望对大家有所帮助。
工程施工索赔是什么
工程施工索赔是什么一、工程施工索赔的定义工程施工索赔是指在工程建设过程中，由于不可抗力、合同变更、设计变更、监理意见、委托变更、技术难点、工期延误、材料变更、价格波动、工程质量、施工工艺等原因，要求业主或监理单位在工程合同规定范围内对工程变更、工程计量、工程额外工作等进行索赔的一种行为。
在工程建设中，由于各种原因可能会导致工程方面的争议和纠纷，此时工程施工索赔就起到了调解和解决问题的作用。
二、工程施工索赔的类型工程施工索赔的类型可以分为变更索赔、工程计量索赔、工程额外工作索赔等几种。
其中，变更索赔是指在工程建设过程中，由于设计变更或监理要求等原因导致工程方需要对项目进行变更，从而产生额外费用的索赔；工程计量索赔是指在工程施工过程中，由于工程量、工程质量等方面存在争议，导致工程方要求重新计量工程数量或质量的索赔；工程额外工作索赔是指在工程建设过程中，由于业主要求增加工程内容或者施工方面存在其他原因，导致工程方需要进行额外工作，从而产生额外费用的索赔。
三、工程施工索赔的程序工程施工索赔的程序一般包括以下几个步骤：首先是提交索赔申请，工程方需要向业主或监理单位提交书面的索赔申请，说明索赔的原因、依据、要求等内容；其次是双方调解，业主或监理单位会对索赔申请进行审核，并与工程方进行协商，确定索赔金额及处理方式；最后是签订索赔协议，双方达成一致意见后，签署相关文件，确定索赔金额及处理方式，从而解决工程争议和纠纷。
四、工程施工索赔的原因工程施工索赔的原因主要包括以下几个方面：一是设计变更导致的索赔，由于设计方面的变更，可能会导致工程方需要进行额外工作，从而产生额外费用；二是工程质量问题导致的索赔，如果工程方在施工过程中存在工程质量问题，业主或监理单位可能会要求重新做工，导致工程方索赔；三是材料价格波动导致的索赔，如果工程方在采购材料过程中，材料价格发生波动，可能会导致工程方要求索赔等。
五、工程施工索赔的处理方法工程施工索赔的处理方法一般有以下几种：一是协商解决，双方可通过协商达成一致意见，确定索赔金额及处理方式，从而解决工程施工索赔问题；二是调解解决，如果双方无法达成一致意见，可以通过专业机构进行调解，最终解决工程施工索赔问题；三是诉讼解决，如果协商和调解均无法解决问题，双方可通过法律途径解决工程索赔问题，最终由法院做出裁决。
施工合同如何索赔
施工合同如何索赔一、引言在建筑工程领域，施工合同是规范工程建设各方行为的重要法律文件。
然而，在合同履行过程中，由于各种原因，合同当事人可能会遇到合同变更、延期、质量问题等情形，从而引发合同纠纷。
为了维护自身合法权益，合同当事人需要了解施工合同索赔的相关知识。
本文将从施工合同索赔的条件、程序、计算方法和反索赔等方面进行详细阐述。
二、施工合同索赔的条件1. 合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同义务，造成自身经济损失或权利损害。
2. 造成损失的原因，按合同约定不属于合同当事人的行为责任或风险责任。
3. 合同当事人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。
三、施工合同索赔的程序1. 索赔意向通知：合同当事人应在合同规定的时间内，向对方发出索赔意向通知，说明索赔事件的发生时间、地点和简单经过。
2. 收集证据：合同当事人应积极收集与索赔事件有关的证据，包括合同文件、法律法规、工程建设惯例等。
3. 提交索赔报告：合同当事人应在合同规定的时间内，向对方提交详细的索赔报告，包括索赔依据、计算方法、证据等。
4. 协商解决：双方当事人应积极协商，争取达成一致的解决方案。
5. 仲裁或诉讼：如协商无果，合同当事人可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
四、施工合同索赔的计算方法1. 工期索赔的计算方法：根据合同约定，按照实际延误的工期天数计算工期索赔金额。
2. 费用索赔的计算方法：（1）总费用法：计算出某单项工程的总费用，减去单项工程的合同费用，剩余费用为索赔的费用。
（2）分项法：按照工程造价的确定方法，逐项进行工程费用的索赔。
可以按人工费、机械费、管理费、利润等分别计算索赔费用。
五、施工合同反索赔1. 反驳索赔：对对方提出的索赔事项，提供相反的证据，证明对方索赔无据。
2. 合同解析：对合同条款进行详细解析，证明对方索赔不符合合同规定。
3. 责任划分：明确责任归属，证明对方索赔事项的发生，并非自身责任。
工程施工合同索赔分类标准
工程施工合同索赔分类标准一、索赔的定义及原则索赔是指在工程施工合同履行过程中，因一方未能按照合同约定履行义务，或者由于不可抗力等其他原因，导致另一方承受额外成本或损失，因此要求对方给予补偿的法律行为。
索赔的原则应当基于合同条款、相关法律法规以及行业惯例，确保索赔的合法性、合理性和及时性。
二、索赔的分类1. 工期索赔：由于甲方原因导致的工程延期，如设计变更、材料供应延迟、施工现场条件不具备等，乙方有权要求顺延工期并可能要求相应的经济补偿。
2. 经济索赔：包括因甲方原因导致的成本增加、利润损失、机械停滞费用、人工窝工费用等，乙方可根据实际损失向甲方提出经济补偿。
3. 质量索赔：若工程质量未达到合同约定的标准，或因甲方提供的材料、设备不符合要求，乙方可要求甲方承担修复、返工或赔偿损失的责任。
4. 变更索赔：在工程施工过程中，因设计变更、工程量增减等原因导致乙方工作量发生变化，乙方可根据变更情况要求调整合同价款或工期。
5. 不可抗力索赔：由于自然灾害、战争、政府行为等不可抗力因素导致工程无法按期完成，受影响方可根据实际情况要求免除责任或减少损失。
三、索赔的程序1. 提出索赔意向：发现可能产生索赔的情况时，应及时书面通知对方并提出索赔意向。
2. 准备索赔文件：收集并整理相关证据，包括合同文本、变更指令、工程日志、照片、视频等，准备详细的索赔报告。
3. 提交索赔报告：将编制好的索赔报告及相关证明材料提交给对方审核。
4. 协商解决：双方应通过友好协商的方式解决索赔问题，如协商不成，可按照合同约定的争议解决方式进行处理。
四、索赔的注意事项1. 索赔应当基于充分的事实和法律依据，避免无理取闹或滥用索赔权利。
2. 索赔报告应当清晰、准确、完整，便于对方理解和接受。
3. 索赔过程中应保持沟通透明，及时更新信息，避免误解和不必要的纠纷。
4. 注意索赔时效，超过合同约定的时限可能会丧失索赔权利。
什么是建设工程施工索赔
什么是建设工程施工索赔一、索赔的定义建设工程施工索赔是指在建设工程合同履行过程中，因工程变更、合同履行方式、工期变更等原因，施工单位向业主提出经济补偿或其他合法要求的一种行为。
索赔通常由施工单位向业主提出，是为了维护双方权益，保障合同履行的正常进行。
二、索赔的种类1.工程变更索赔在建设工程施工过程中，由于设计变更、原材料价格波动、市场变化等原因导致施工单位需要对原合同进行变更，通常会提出工程变更索赔。
施工单位可以根据合同变更条款和相关规定，向业主提出经济补偿或其他要求。
2.工期索赔在建设工程施工过程中，由于不可抗力、业主原因、设计变更等导致施工单位无法按原合同约定工期完成工程，施工单位可以提出工期索赔。
施工单位通常会根据合同约定的工期变更条款以及相关规定，提出对原合同工期的调整要求。
3.迟延索赔在建设工程施工中，由于业主原因、前期准备不足、设计变更等原因导致施工单位工程施工进度受到影响，施工单位可以提出迟延索赔。
迟延索赔通常是指索赔由于非施工单位原因导致施工工程无法按原计划进行，因而导致的经济损失和合同履行不便。
4.其他索赔除了上述的工程变更索赔、工期索赔、迟延索赔之外，施工单位还可以根据合同约定和相关规定，提出其他类型的索赔，如特别规定索赔、质量问题索赔等。
三、索赔的合法性在建设工程施工索赔过程中，索赔的合法性是一项重要的问题。
施工单位提出索赔要求需要符合法律法规和合同约定的规定，只有在合法的前提下，索赔才能被认可和支持。
1.合同约定建设工程施工索赔通常是基于合同约定的，双方在合同中可以对工程变更、工期调整、迟延索赔等事项进行约定。
在提出索赔要求时，双方应当参考合同约定，合法提出索赔要求。
2.法律法规在索赔过程中，双方应当遵守国家相关法律法规的规定，包括建筑法律、工程施工合同法、招标投标法等。
索赔要求必须符合国家法律法规的规定，才能被认为是合法的。
3.证据证明在提出索赔要求时，施工单位需要提供充分的证据证明索赔的合法性，包括合同文件、工程变更通知、工程影响报告、迟延证明等。
施工索赔方法
施工索赔方法施工过程中，由于各种原因可能会导致施工方需要提出索赔。
为了保证施工合同的执行，合理地解决索赔问题，需要掌握一定的施工索赔方法。
本文将介绍几种常见的施工索赔方法供参考。
一、合同索赔在施工合同中，通常会有索赔条款，对双方的索赔权利和义务进行规定。
施工方可以根据合同条款的规定，合理地提出索赔。
在提出索赔前，施工方应仔细审查合同条款，确保自己的索赔符合合同约定的要求，以避免无效索赔。
二、变更订单索赔在施工过程中，业主可能会提出变更订单，要求对原合同进行修改。
施工方可以根据变更订单提出索赔，索要额外的费用或延期补偿等。
在提出索赔时，施工方应提交详细的施工记录和变更订单，以便证明自己的索赔合理性。
三、施工延期索赔施工延期是造成施工方经济损失的主要原因之一。
当施工方因为业主或其他不可抗力的原因而导致施工延期时，可以提出施工延期索赔。
施工方应记录延期的原因和实际损失，并提供相关证据，以便证明所要求的索赔合理性。
四、工程变更索赔在施工过程中，由于设计变更或其他原因，使得实际施工与原设计存在差异，造成额外的费用支出时，施工方可以提出工程变更索赔。
施工方应仔细记录变更前后的工程量和费用，并提供相关证据，以充分证明索赔的合理性。
五、工程质量索赔当施工方发现工程质量不合格时，可以提出工程质量索赔。
在提出索赔前，施工方应进行充分的检测和评估，确保工程质量存在问题，并将检测结果和评估报告提交给业主，以证明索赔的合理性。
六、索赔申请书的撰写要点无论使用何种索赔方法，施工方在提出索赔时都需要书面申请。
撰写索赔申请书时，应注意以下要点：1. 清晰陈述索赔的原因和依据；2. 提供详细的证据和材料，支持索赔的合理性；3. 描述索赔的具体要求，包括索赔金额、索赔期限等；4. 结构合理、语句通顺，确保申请书的逻辑性和可读性。
总结：施工索赔是施工过程中常见的问题，合理地解决索赔问题对保持合同关系的稳定性和施工方的利益至关重要。
了解并掌握各种施工索赔方法，可以帮助施工方在索赔过程中做到合法、合理、有据可依，更好地保护自身权益。
工程施工的索赔包括哪些
工程施工的索赔包括哪些一、索赔的类型1. 工程延误索赔工程延误是指工程项目因各种原因未能按照原定的施工计划完成，导致额外的费用产生。
在工程施工中，工程延误可能来源于多个方面，如设计变更、现场条件改变、人力物力不足、天气条件等。
工程延误索赔是指施工方基于工程延误，要求业主支付额外费用的一种索赔。
2. 设计变更索赔在工程施工中，由于业主或监理单位要求进行设计变更，导致施工方需要额外的费用或时间来满足新的设计要求，施工方可以提出设计变更索赔。
3. 现场条件改变索赔施工现场的条件可能会因为各种原因发生改变，如土壤情况、地下管线、环境保护要求等，如果这些变化导致了额外的费用和时间，施工方可以提出现场条件改变索赔。
4. 材料价格波动索赔在工程施工过程中，原材料的价格可能会受到市场因素的影响而发生波动，如果这种波动导致了成本的增加，施工方可以提出材料价格波动索赔。
5. 质量问题索赔在工程施工中，如果因为业主或监理单位的质量要求导致了额外的费用和时间，施工方可以提出质量问题索赔。
以上五类索赔是在工程施工中比较常见的类型，施工方根据具体情况可以提出单项索赔或者综合索赔。
二、索赔的原因1. 不可抗力因素不可抗力因素是指在特定的时间和地点发生的无法预见、无法避免并无法克服的客观情况，如地震、洪水、台风等自然灾害，战争、动乱等人为灾难，这些因素可能会导致工程延误或者发生额外费用。
2. 业主或监理单位的要求变更在工程施工中，业主或监理单位有时会要求进行设计变更或者质量要求提高，这些变更可能导致施工方需要花费额外的费用和时间。
3. 原材料价格波动原材料的价格波动是一个普遍存在的问题，在施工过程中，由于原材料价格的不稳定性，可能会导致成本的增加，需要提出相应的索赔。
4. 现场条件改变在施工过程中，由于现场条件的改变，如土壤情况、地下管线、环境保护要求等，可能会导致额外的费用和时间。
5. 其他原因除了上述列举的原因外，还有一些其他原因可能会导致索赔的发生，如违约行为、技术难题等。
常见的工程施工索赔有
常见的工程施工索赔有1. 合同索赔合同索赔是指当一方未按照合同约定的要求履行合同义务，导致对方产生经济损失时，就可以提出合同索赔。
例如，在合同约定的工期内未完成工程，延误交付导致另一方损失的，就可以提出索赔要求。
合同索赔通常需要提供合同约定的相关证据，如合同书、施工进度计划等。
2. 事实证据索赔事实证据索赔是指当一方的行为导致对方产生经济损失时，基于相关的证据材料提出的索赔要求。
例如，在工程施工过程中，一方未按照合同协定的施工要求进行施工，导致工程质量不符合标准，另一方为了维护利益，可以提出事实证据索赔。
事实证据索赔通常需要提供相关的施工记录、检测报告等证据。
3. 工程变更索赔工程变更索赔是指在工程施工过程中，由于合同变更、设计变更、工程需要增加等原因导致工程成本增加或工期延误的情况下提出的索赔要求。
例如，施工单位在施工过程中发现设计方案需要调整，或者遇到不可抗力因素导致工程进度延误等情况，可以提出工程变更索赔。
工程变更索赔通常需要提供相关的设计变更文件、工程计价变更文件等证据。
4. 其他类型的索赔除了上述常见的工程施工索赔外，还有一些其他类型的索赔。
例如，质量问题索赔，当施工单位导致工程质量不符合标准，建设单位需要提出质量问题索赔；安全问题索赔，当施工单位未按照合同规定的安全要求进行施工导致事故发生时，建设单位可以提出安全问题索赔。
这些索赔类型都需要在实际施工过程中根据具体情况来提出索赔要求。
总的来说，工程施工索赔是在工程施工过程中不可避免的事情。
无论是建设单位还是施工单位，在实际操作中应当遵循合同约定，避免纠纷的发生。
如果遇到问题，双方应当积极协商解决，并尽量避免采取法律手段解决。
只有通过合作和沟通，双方才能共同推动工程项目的顺利进行，实现共赢的局面。
第6章施工索赔
思考题
• 例1．下列事项中，费用索赔不成立的是 ( )。 A．设计单位未及时供应施工纸
• B．施工单位施工机械损坏 C．业主原因要求暂停全部项目
• D．因设计变更而导致工程内容增加
• (三)工程索赔的分类 1．按索赔的合同依据分类
(1)合同中明示的索赔。明示的索赔是指承包人所提出的 索赔要求，在该工程项目的合同文件中有文字依据，承包 人可以据此提出索赔要求，并取得经济补偿。 (2)合同中默示的索赔。默示的索赔，即承包人的该项索 赔要求，虽然在工程项目的合同条款中没有专门的文字叙 述，但可以根据该合同的某些条款的含义，推论出承包人 有索赔权。这种索赔要求，同样有法律效力，有权得到相 应的经济补偿。
8.工期延期
（1）由于业主或其雇员的疏忽失职；
（2）由于提供施工图的时间推迟；
（3）由于业主中途变更工程；
（4）由于业主暂停施工；
（5）工程师同意承包商提出的延期理由；
（6）由于不可抗力所造成的工程延期。
发生上述情况时，承包商应立即将备忘录送给工程师，并提出延 长工期的要求，工程师在接到备忘录的5天内给承包商签认。 说明：如果业主要求暂停施工而没有在备忘录上标明复工日期和期 限，那么承包商可以被迫放弃暂停施工的部分工程，并将停工部 分进行估算，开具账单，请业主结付工程款，而且还可以按被迫 放弃的工程价值加一个百分比作为补偿管理费、专用工厂设施和 预期利润等所遭受的损失。
(2)费用索赔。当施工的客观条件改变导致承包人增加
开支，要求对超出计划成本的附加开支给予补偿，以挽回 不应由他承担的经济损失。
3．按索赔发生的原因不同分类
• (1)施工延期索赔。由于业主的原因不能按原定计划的时 间进行施工所引起的索赔。（不能按时供货、必备条件不 能如期提供、设计图纸和规范的错误或遗漏、设计者不能 及时提交审查或批准图纸） (2)工程变更索赔。因合同中规定工作范围的变化而引起 的索赔。（不容易确定此类索赔） (3)施工加速索赔。是延期或工程变更的结果，也称赶工 索赔，且施工加速索赔与劳动生产率降低关系极大，又称 为劳动生产率损失索赔。（提前完工；前期拖延，为了如 期完工，必须赶工。）其费用通常包括：加班工资、雇佣 额外劳动力、采用额外设备、改变施工方法、提供额外监 督管理人员等增加的费用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程项目管理中的工程索赔管理
索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和时间补偿的要求。
工程索赔是双向的，包括施工索赔和业主索赔两个方面，一般习惯上将承包商向业主的施工索赔简称“索赔”，将业主向承包商的索赔称为“反索赔”。
在现代工程中，承包方的索赔要求通常为：工期的延长和费用的补偿。
工程索赔是工程承包中经常发生的正常现象，对施工合同双方而言，工程索赔是维护双方合法利益的权利，它同合同条件中的合同责任一样，构成严密的合同制约关系。
工程建设是索赔多发区，这是由建筑产品、建设生产过程、建筑产品市场经营方式决定的。
随着我国加入ＷＴＯ，建筑市场的逐步开放，逐渐与国际市场接轨，在工程建设项目管理中，我们必须认真对待工程索赔，设专人负责索赔管理工作，将索赔管理贯穿于工程项目全过程、工程实施的各个环节和各个阶段，以此带动施工企业管理和工程项目管理整体水平的提高。
1 工程索赔起因（或机会）承包商要认真细致地寻找和发现索赔机会，索赔机会常常表现为具体的干扰事件，干扰事件是索赔处理的对象，事态调查、索赔理由分析、影响分析、索赔值计算等都针对具体的干扰事件。
在承包工程中，常见的可以提出索赔的干扰事件有：
ａ）业主没有按合同规定的要求交付设计资料、设计图纸，没按合同规定的日期交付施工场地、交付行驶道路、接通水电，使承包商的施工人员和设备不能进场；没按合同规定的时间和数量支付工程款、供应材料，或供应材料不合格，延误工期。
ｂ）工程地质情况与合同规定的不一样，出现异常；合同条款不全、错误，文件不完备或文件之间矛盾、不一致；招标文件不完备，业主提供的信息有错误。
ｃ）业主或业主的工程师指令工程停建、缓建，指令增加、减少或删除部分工程，提高装饰标准，提高建筑五金标准等，把删除工程委托转给其他人完成。
ｄ）由于设计变更、设计错误，业主作出错误的指令、提供错误的数据、资料等造成工程修改、报废、返工、停工、窝工等，业主拖延图纸批准、拖延隐蔽工程验收，拖延对承包商问题的答复，不及时下达指令、决定，造成工程停工，或要求加快工程进度，指令承包商采取加速措施。
ｅ）物价大幅度上涨，造成材料价格、人工工资大幅度上涨；货币贬值，使承包商蒙受较大的汇率损失；国家法令的修改，如提高工资税，提高海关税，颁布新的外汇制度等。
ｆ）不可抗力因素，如反常的气候条件、洪水、革命、暴乱、内战、政局变化、战争、经济封锁、禁运、罢工和其他一个有经验的承包商无法预见的任何自然力作用等使工程中断或合同终止。
ｇ）在保修期间，由于业主使用不当或其他非承包商责任造成损坏，业主要求承包商予以修理；业主在验收前或交付使用前，擅自使用已完或未完工程，造成工程损坏。
2 工程索赔依据任何索赔事件的成立，其前提条件是必须具有正当的索赔理由。
索赔必须有理有据，事实要清楚、依据要完善。
工程索赔必须以合同为依据，注意在实际工作中收集和积累与索赔有关的资料，做到处理索赔时以事实和数据为依据。
工程索赔依据包括：
ａ）招标文件、工程合同及附件，发包方认可的施工组织设计、工程图纸、各种变更、签证、技术规范等。
ｂ）工程各项会议纪要、往来信件、指令、信函、通知、答复等。
ｃ）施工计划、现场实施情况记录、施工日报、工作日志、备忘录，图纸变更、交底记录的送达份数及日期记录，工程有关施工部位的照片及录像等，工程验收报告及各项技术鉴定报告等。
ｄ）工程材料采购、订货、运输、进场、验收、使用等方面的凭据；工程停送电、停送水、道路开通封闭等干扰事件影响的日期及恢复施工的日期；工程现场气候记录，有关天气的温度、风力、雨雪等。
ｅ）国家、省、市有关影响工程造价、工期的文件、规定等。
ｆ）工程材料采购、订货、运输、进场、验收、使用等方面的凭据；工程预付款、进度款拨付的数额及日期记录；工程会计核算资料等其他与工程有关的资料。
3 工程索赔程序当索赔事件发生以后，甲乙双方应按照合同有关条款的规定及时、合理地处理索赔事件。
要搞好索赔，不仅要发现和把握机会，更重要的是要按照一定的程序来处理索赔。
我国建设工程施工合同文本规定：甲方未能按合同的规定履行自己的各项义务或发生错
误以及应由甲方承担责任的其他情况，造成工期延误或向乙方延期支付合同价款及乙方的其他经济损失，乙方可按下列程序以书面形式向甲方索赔：
ａ）索赔事件发生后28ｄ内，向工程师发生索赔意向通知；
ｂ）发生索赔意向通知后28ｄ内，向工程师提出补偿经济损失和延长工期的索赔报告及有关资料；
ｃ）工程师在收到乙方递交的索赔报告和有关资料后，于28ｄ内给予答复，或要求乙方进一步补充索赔理由和证据；
ｄ）工程师在收到乙方递交的索赔报告和有关资料后28ｄ内未予答复或未对乙方作进一步要求，视为该项索赔已经认可；
ｅ）当该索赔事件持续进行时，乙方应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28ｄ内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。
索赔答复程序同上ｃ）、ｄ）。
乙方未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误给甲方造成损失，甲方也按以上各条款确定的时限向乙方提出索赔。
在索赔事件发生后，按照上述程序，承包方必须分阶段的准备好如下索赔文件：
ａ）索赔意向通知发现索赔或意识到存在的索赔机会后，承包商必须快速反应，要做的第一件事就是要将自己的索赔意向书面通知给工程师（或业主）。
意向通知标志着一项索赔的开始，事先向工程师（或业主）通知索赔意向，这不仅是承包商要取得补偿的必须遵守的基本要求之一，也是承包商在整个合同实施期间保持良好的索赔意识的最好办法。
递交索赔意向通知必须在规定的时限内，超过时限，工程师和业主有权拒绝承包商的索赔要求，即使是合理的索赔要求，也是无效的。
索赔意向通知，通常包括以下4个方面的内容：
1）事件发生的时间和情况的简单描述；
2）合同依据的条款和理由；
3）有关后续资料的提供，包括及时记录和提供事件发展的动态；
4）对工程成本和工期产生不利影响的严重程度，以期引起工程师（或业主）的注意。
ｂ）证据资料索赔的成功很大程度上取决于承包商对索赔作出的解释和具有强有力的证明材料。
因此，承包商在正式提出索赔报告前的资料准备工作极为重要，这就要求承包商注
重记录和积累保存各方面的资料（如前2所述）。
这些证据资料必须真实、全面、及时、与干扰事件关联，并具有法律证明效力。
ｃ）索赔报告索赔报告是承包商向工程师（或业主）提交的一份要求业主给予一定经济（费用）补偿和延长工期的正式报告，承包商应该在索赔事件对工程产生的影响结束后，在规定时限内向工程师（或业主）提交正式的索赔报告。
编写索赔报告应注意以下几个问题：
1）索赔报告的基本要求：首先，必须说明索赔的合同依据，即基于何种理由提出索赔要求。
一种是根据合同条款规定，承包商有资格因合同变更或追加额外工作而取得费用补偿和（或）延长工期；另一种是业主或其代理人任何违反合同规定给承包商造成损失，承包商有权索取补偿。
第二，索赔报告中必须有详细准确的损失金额及时间的计算。
第三，要证明客观事务与损失之间的因果关系，说明索赔前因后果的关联性，要以合同为依据，说明业主违约或合同变更与引起索赔的必然性联系。
2）索赔报告必须准确：其中包括责任分析应清楚、准确，索赔值的计算依据要正确，计算结果要准确，措辞要婉转和恰当。
3）索赔报告的形式和内容：应简明扼要，条理清楚。
便于对方由表及里、由浅入深地阅读和了解，注意对索赔报告形式和内容的安排也是很有必要的。
索赔报告编写完毕后，应及时提交给工程师正式提索赔。
索赔报告提交后，承包商不能被动等待，应隔一定的时间主动向对方了解索赔处理的情况，因业主（或工程师）通过对报告的仔细阅读审查，会对不合理的索赔进行反驳或提疑问，这时承包商应根据所提出问题进一步作资料方面的准备，或提供补充资料，尽量为工程师处理索赔提供帮助、支持和合作。
4 工程索赔费用计算索赔事件发生后，如何正确计算索赔给承包商造成的损失，直接牵涉到承包商的利益。
工程索赔费用包含了施工承包合同中规定的所有可索赔费，具体哪些费用可以得到补偿，必须通过具体分析来决定。
对于不同原因引起的索赔，其费用的具体内容有所不同，有的可以列入索赔费用，有的则不能列入，这是专业从事造价与合同管理必须熟悉的工作范围，必须针对具体问题具体分析、灵活对待。