解除施工合同协议书范本下载
解除施工合同协议书(通用7篇)
解除施工合同协议书（通用7篇）2024解除施工合同协议书篇1甲方：乙方：甲方与乙方原于年月日签订的村新型农村社区建设合同，现经双方协商同意，合同于年月日予以解除，乙方提前撤出施工现场，乙方提前撤出施工现场,本着坦诚真挚、相互理解、及时快速解决问题的原则，双方协商一致达成如下结算、撤场协议：一、经双方核实，截止目前乙方共完成工程总价款万元，详见附表1完成工程量清单。
二、经双方对上述费用进行核算统计，截止年月日甲方应付乙方款项共计万元，该款项已充分考虑乙方因工程施工、生活建设、工程变更、误工损失、违约补偿等各种费用，对此乙方无任何异议，乙方不再提出其他费用要求。
三、项目施工过程中甲方已累计支付乙方各项款项计万元(含代付工程料款万元)，详见附表2已支付费用清单。
现甲方尚欠乙方款项计万元。
本协议签字之后甲方向乙方一次性付清欠款万元，至此欠款全部付清，双方再无任何债权债务关系，甲方不承担一切与乙方及乙方所属人员的纠纷。
四、合同解除后免除乙方对已施工部分的工程质量责任。
五、合同解除后，乙方应于日内退出工程现场并移交甲方所提供的工具及生活用品等，不得以任何理由滞留，否则应承担拖延费元/日。
六、本协议由双方签字盖章后生效，协议协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：(盖章)乙方：(盖章)年月日年月日工程解除合同协议书范本(二)甲方：乙方：依照《中华人民共和国民法典》，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就该家装施工合同解除事项协商一致后，订立本协议：一、工程概况1、工程地点：街与路交叉口小区--2、工程内容：室内设计和装修施工3、工程造价：约元二、协议内容1、甲乙双方均同意解除年月《家装施工合同》及其它相关协议。
自合同解除之日起，甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消除。
2、甲方支付首期款元，水电轻工辅料款元，两项合计元。
3、乙方应收取该项目中水电款及水电工程管理费和运营费元。
4、本协议生效后甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约等责任。
解除工程施工协议范本下载
解除工程施工协议范本
甲方：
乙方：
鉴于甲乙双方于年月日签订的《工程施工协议》（以下简称“原协议”），现因以下原因，甲乙双方经友好协商，一致同意解除原协议，并就解除原协议相关事宜达成如下协议：
一、解除原协议
1.甲乙双方同意自本协议生效之日起，解除原协议。
2.本协议生效后，原协议约定的甲乙双方之间的权利义务关系自行消除。
3.甲乙双方同意，解除原协议后，互不追究对方的违约责任。
二、工程价款结算
1.甲乙双方同意，乙方已完成的工程按照原协议约定的价格计算，甲方应支付乙方工程价款共计人民币元（大写：_______________________元整）。
2.甲乙双方同意，甲方应在本协议生效后日内，向乙方支付上述工程价款。
三、其他事项
1.鉴于原协议未能履行是由于不可抗力等客观原因造成的，甲乙双方同意不收取对方任何费用。
2.本协议由甲乙双方签字或盖章后生效，一式份，甲乙双方各执份。
3.本协议的签订地为中华人民共和国___________省/市/自治区，适用中华人民共和国法律法规。
4.本协议的签订日期为年月日。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
代表（签名）：代表（签名）：
联系电话：联系电话：
附件：原工程施工协议
注：本范本仅供参考，具体内容请根据实际情况进行修改，并在签订前征求法律人士的意见。
解除工地合同协议书
解除工地合同协议书甲方（承包方）：__________乙方（发包方）：__________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《工地施工合同》（以下简称“原合同”），合同编号为：__________。
由于（具体原因），经甲乙双方协商一致，现就解除原合同事宜达成如下协议：一、解除原因甲乙双方经过友好协商，基于（具体原因，如：工程进度严重滞后、工程质量不符合要求、资金问题等），双方同意解除原合同。
二、解除时间本解除协议自____年__月__日起生效。
自该日期起，原合同自动终止，甲乙双方不再承担原合同项下的任何权利和义务，但需按照本协议约定处理解除后的相关事宜。
三、财务结算1. 甲方应于本协议签订之日起__日内，向乙方退还已收取但尚未完成工作部分的预付款及材料费用。
2. 乙方应于本协议签订之日起__日内，支付甲方至解除协议之日已完成工程量的相应工程款。
3. 双方应互相提供必要的账目清单，以便核对和清算。
四、违约责任若甲方或乙方违反本协议约定，未能在规定时间内完成财务结算，违约方需向守约方支付违约金，违约金的数额为未结算款项的__%。
五、争议解决因执行本协议所产生的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至原合同约定的仲裁机构进行仲裁，或者依法向人民法院提起诉讼。
六、其他事项1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
3. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_________________法定代表人或授权代表签字：_________________ 日期：____年__月__日乙方（盖章）：_________________法定代表人或授权代表签字：_________________ 日期：____年__月__日。
2024年解除施工合同协议书范本推荐5篇
2024年解除施工合同协议书范本推荐5篇篇1解除施工合同协议书甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方之前签订了关于[项目名称]的施工合同，因某些原因，经双方友好协商，决定提前终止该施工合同的执行，为明确双方权益，特订立本协议。
一、合同信息甲乙双方于XXXX年XX月XX日签署了关于[项目名称]的施工合同（下称“原合同”）。
合同编号为：[合同编号]。
现经双方协商一致，决定于XXXX年XX月XX日提前终止该合同的履行。
二、解除合同的背景及原因经甲乙双方充分协商，由于[具体原因，如市场环境变化、不可抗力因素、甲乙双方战略规划调整等]，双方同意提前终止原合同的执行。
双方均认可此举出于友好协商和公平交易的原则，不涉及任何法律纠纷。
三、解除合同的条款和条件1. 合同解除后，乙方应立即停止在[项目地点]的所有施工活动，并确保现场安全。
2. 原合同中有关工程进度、工程款支付等相关条款不再执行。
但对于已经完成的工程量部分，双方将根据原合同条款进行结算。
3. 对于乙方已采购的材料和已完成的工程量，甲方将根据原合同及实际发生额进行核实并支付相应款项。
具体支付时间和方式将在双方结算后另行约定。
4. 合同解除后，乙方应配合甲方完成现场移交工作，包括但不限于技术资料交接、现场清理等。
5. 双方应共同确认并签署解除施工合同的确认书，明确解除事宜及双方权益。
四、违约责任及赔偿1. 除因不可抗力因素导致合同无法履行外，如因一方违约导致合同提前解除，违约方应承担相应的违约责任。
2. 双方同意在解除合同过程中，对于因违约造成的损失，应根据实际情况进行友好协商解决。
五、争议解决本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、保密条款双方对本次解除合同事宜及后续处理均应保持高度保密，未经对方许可，不得向任何第三方泄露。
七、其他事项1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
解除施工合同范本3篇
解除施工合同范本3篇篇一解除施工合同范本甲方（发包方）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：法定代表人：地址：联系方式：一、解除原合同的原因[说明解除合同的具体原因，如工程进度、质量问题、双方协商等]二、解除原合同的时间本协议生效之日起，原合同即行解除。
三、双方的权利和义务1. 原合同解除后，双方应各自承担因原合同履行而产生的费用和损失。
2. 乙方应在[具体日期]前，将已完成的工程交付给甲方，并确保工程质量符合相关标准和要求。
3. 甲方应在收到乙方交付的工程后，按照原合同约定的方式和时间进行验收。
4. 双方应在[具体日期]前，完成原合同项下的结算工作，并按照结算结果支付相应的款项。
四、违约责任如一方违反本协议的约定，应承担违约责任，向对方支付违约金[具体金额]元，并赔偿对方因此遭受的损失。
五、争议解决本协议的履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他条款1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
3. 本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。
甲方（发包方）：__________ 乙方（承包方）：__________法定代表人（签字）：__________ 法定代表人（签字）：__________日期：__________ 日期：__________篇二解除施工合同甲方（发包方）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：法定代表人：地址：联系方式：一、解除原合同的原因[具体说明解除合同的原因，如工程进度、质量问题、双方协商等]二、解除原合同的时间本协议生效之日起，原合同立即解除。
三、双方的权利和义务1. 原合同解除后，双方不再履行原合同约定的权利和义务。
2. 乙方应在[具体日期]前，将已完成的工程及相关资料移交给甲方。
3. 甲方应在[具体日期]前，向乙方支付已完成工程的款项。
四、违约责任如一方违反本协议的约定，应向对方支付违约金[具体金额]元，并赔偿对方因此遭受的损失。
施工工程解除协议书范本
施工工程解除协议书范本
甲方（解除方）：____________________
乙方（施工方）：____________________
鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《施工合同》（以下简称“原合同”），现因____（原因）导致原合同无法继续履行，经双方
协商一致，决定解除原合同，并达成如下解除协议：
1. 双方同意自本协议书签订之日起，原合同即告解除。
2. 双方确认，甲方已支付给乙方的款项为人民币____元（￥____），
乙方已为履行原合同所进行的工作和投入的成本共计人民币____元（￥____）。
3. 双方同意，甲方应于本协议书签订之日起____日内一次性支付给乙
方解除合同补偿金人民币____元（￥____），作为对乙方因解除合同
所遭受的损失的补偿。
4. 乙方应在收到甲方支付的补偿金后____日内，将施工现场清理完毕，并撤离所有施工人员和设备。
5. 双方确认，自本协议书签订之日起，双方因原合同所产生的一切权
利义务关系均告终止，双方互不追究对方的违约责任。
6. 本协议书自双方签字盖章之日起生效。
7. 本协议书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：____________________
乙方代表（签字）：____________________
签订日期：____年____月____日
签订地点：____________________
注：本范本仅供参考，具体内容应根据实际情况和双方协商结果进行调整。
在签订任何法律文件之前，建议咨询专业法律人士。
施工解除合同模板
施工解除合同模板甲方（施工方）：_______________乙方（业主方）：_______________为明确双方在工程施工过程中的权利和义务，保护双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，甲乙双方经友好协商一致，就有关工程施工签订如下《施工解除合同》，以便双方共同遵守：一、项目名称：本合同所指项目名称为_______________（以下简称本工程）。
二、工程地点：本工程位于_______________，相关地点的详细地址为_______________。
三、工程内容：本工程的具体内容为_______________，包括但不限于设计、施工、材料供应、工程监理等。
具体工程范围详见附件《工程施工内容清单》。
四、合同金额：本工程的合同金额为_______________（大写：_______________元整），包括工程款及其他相关费用。
五、工程开工日期：本工程的开工日期为_______________。
六、施工期限：本工程的预计完工日期为_______________（天/月），具体工程周期详见附件《工程进度计划》。
七、解除原因：鉴于以下原因，甲方与乙方一致同意解除本工程施工合同：1. 乙方未按照合同约定支付工程款；2. 乙方违反合同约定擅自更改工程设计或要求增减工程内容；3. 乙方发现甲方未按照合同约定提供施工质量和安全保障；4. 乙方发现甲方存在其他严重违约行为。
八、解除程序：1. 任何一方发现对方违反合同约定的行为或有意解除合同的意愿，应当书面通知对方，并提出解除合同的理由和依据；2. 双方收到通知后，应当立即召开会议或双方代表进行协商，以便达成一致意见；3. 若双方协商一致决定解除合同，应当及时签署书面解除协议，并双方共同确认合同的解除时间和相关事宜；4. 已支付的工程款余额应当及时返还给业主方，甲方应当及时交还乙方未使用的材料及设备。
九、违约责任：1. 甲方如有违反合同约定的行为，应当承担相应的违约责任；2. 乙方如有违反合同约定的行为，应当承担相应的违约责任。
施工队长解除协议书范本
施工队长解除协议书范本
《施工队长解除协议书》
甲方（施工队）：
乙方（施工队长）：
鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订的《施工队承包协议》（以下简称“原协议”）的相关约定，现甲乙双方就解除原协议达成一致，并签署本解除协议书。
一、解除协议
1.甲乙双方同意自本协议书签署之日起，解除原协议的合同关系。
2.乙方应向甲方支付原协议项下的工程款、质量保证金等费用，具体金额及支付方式详见附件。
二、解除后的权利义务
1.本协议签署后，甲乙双方应按照原协议的约定，继续履行各自的权利义务。
2.乙方应在解除协议后__日内，将其占有的甲方财产、资料等归还甲方。
3.乙方应在解除协议后__日内，向甲方办理相关工程交接手续。
三、保密条款
1.本协议解除后，乙方应对原协议和本协议的内容和签署情况予以保密，不得向第三方泄露。
2.乙方违反保密条款的，应向甲方支付违约金__元。
四、法律适用及争议解决
1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2.凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，首先应通过友好协商解决；协商不成的，任
何一方均有权将争议提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
五、其他约定
1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2.本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（施工队）：________________
乙方（施工队长）：________________
签订日期：____年__月__日。
解除建筑施工合同协议书3篇
解除建筑施工合同协议书3篇篇1解除建筑施工合同协议书甲方（委托方）：______________乙方（承包方）：______________鉴于甲、乙双方签订的建筑施工合同（以下简称“合同”），因___________（具体原因），经双方友好协商，一致决定解除该合同，并达成如下协议：一、合同解除1. 甲方同意解除由双方签订的建筑施工合同。
2. 解除合同的具体原因为_______________。
3. 合同解除后，甲、乙双方均不再承担相应的合同义务和责任。
二、解除补偿1. 甲方应向乙方支付合同解除补偿费用___________元，作为解除合同的经济补偿。
2. 甲方应在解除合同之日起______个工作日内将解除补偿费用支付至乙方指定的账户。
三、其他约定1. 本协议自双方签署之日起生效，至双方完成各项协议约定的义务履行之日止。
2. 本协议如有争议，应协商解决；协商不成的，应依法解决。
甲方（委托方）：______________签字：年月日乙方（承包方）：______________签字：年月日备注：本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
篇2解除建筑施工合同协议书甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）根据《中华人民共和国合同法》及双方签订的建筑施工合同，协商一致解除以下约定：一、解除原因因双方合作期间发生以下事由，导致无法继续履行原合同，经双方友好协商，作出如下决定：1. 在施工过程中，双方出现分歧和纠纷，致使合作关系恶化，无法达成合作共识，影响项目进展；2. 由于市场行情、政策法规等因素的变化，导致原合同无法继续履行或达到预期效果；3. 双方发现原合同存在漏洞或不具备履行条件，协商解除合同，避免日后产生更大的损失；4. 由于不可抗力因素（如战争、自然灾害等）导致无法按原约定进行建筑施工，需解除合同。
二、解除条件1. 双方一致同意解除原建筑施工合同，互不需要对方承担任何违约责任；2. 解除合同后，双方应公平合理地分配已经支付的款项及未完成的工程款；3. 双方应在解除合同后的15个工作日内，完成相关款项的清算及结算工作；4. 双方应协商确定相应的解除合同手续及文件。
工期延误导致建设工程施工合同解除协议书范本
工期延误导致建设工程施工合同解除协
议书范本
背景介绍
本协议书为解除建设工程施工合同所订立的协议，双方共同确认由于工期延误而无法继续履行合同的约定。
为了维护双方的合法权益，特制定本协议，以明确双方的责任与义务。
协议内容
一、协议解除时间
本协议的解除时间应自本协议签署之日起生效。
二、协议解除原因
1. (请在此处具体描述工期延误的原因，如自然灾害、人力不足、设备故障等)
2. (请在此处添加其他工期延误原因，如供应链中断、政策调整等)
三、解除协议的义务与责任
1. 建设工程施工方应及时停止施工工作，并妥善处理工地的安全和保护等事宜，确保工地和周边环境的安全。
2. 甲方应根据合同约定，支付已经完成的工程款项和遣散员工的相关费用。
3. 乙方应协助甲方办理工程验收手续，并协商解决工程施工过程中可能存在的纠纷和争议。
四、违约与赔偿
1. 由于工期延误导致合同解除，一方造成的损失由该方承担相应的违约责任。
2. 若甲方违约导致工程工期延误，甲方应向乙方支付违约金，日期从工期延误之日开始计算，违约金金额按照合同约定进行赔偿。
3. 若乙方违约导致工程工期延误，乙方应向甲方支付违约金，日期从工期延误之日开始计算，违约金金额按照合同约定进行赔偿。
五、协议的终止
协议解除后，原工程施工合同即告终止，双方互不承担任何其他义务和责任。
六、协议的生效和争议解决
本协议经甲方和乙方签字确认后生效，协议一式两份，甲方和乙方各执一份。
如双方因履行本协议发生争议，应协商解决协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
甲方(签字)
乙方(签字)
日期。
解除施工协议书范本
解除施工协议书范本甲方（以下简称“甲方”）：地址：法定代表人：联系电话：乙方（以下简称“乙方”）：地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订了《施工协议书》（以下简称“原协议”），现因____（原因），双方经协商一致，同意解除原协议，并就解除事宜达成如下协议：第一条协议解除1.1 双方同意自本协议书签订之日起，原协议即告解除，双方不再履行原协议项下的权利和义务。
1.2 解除原协议后，双方应妥善处理原协议项下已完成的工程和相关事宜。
第二条工程结算2.1 双方应根据原协议的约定和实际完成的工程量，进行工程结算。
2.2 工程结算后，甲方应按照结算结果向乙方支付相应的工程款项。
第三条责任承担3.1 解除原协议后，双方应根据各自在原协议中的责任，妥善处理因解除协议所产生的一切后果。
3.2 如因一方的过错导致对方遭受损失，该方应承担相应的赔偿责任。
第四条保密条款4.1 双方应对在原协议履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。
第五条争议解决5.1 本协议书项下的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
5.2 如协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第六条其他6.1 本协议书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
6.2 本协议书自双方授权代表签字盖章之日起生效。
甲方：_____________________授权代表签字：____________盖章：____________________日期：____年____月____日乙方：_____________________授权代表签字：____________盖章：____________________日期：____年____月____日。
2024年解除施工合同协议书范本推荐5篇
2024年解除施工合同协议书范本推荐5篇篇1解除施工合同协议书甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方于XXXX年XX月XX日签署了关于[项目名称]的施工合同（以下简称“原合同”），现因某些原因，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，决定解除原合同。
为明确双方权益，特订立本解除施工合同协议书（以下简称“本协议”）。
一、协议目的双方一致同意解除原合同，并达成以下协议条款，以明确解除原合同的相关事宜及后续安排。
二、解除原因双方经过充分协商，确定解除原合同的原因是：[具体原因，如工期延误、成本超出预算、不可抗力因素等]。
三、解除日期本协议自双方签署之日起，原合同即行解除。
双方确认解除日期为XXXX年XX月XX日。
四、已完成的工程及付款1. 截至解除日期，乙方已完成的工程量及其对应的款项，经双方确认无误后，甲方应按原合同约定进行支付。
2. 对于已完成的工程，双方应提供详细的结算报告和验收证明。
五、未完成的工程及后续处理1. 对于原合同中未完成的工程部分，双方应共同确认并列出详细清单。
2. 双方就未完成的工程部分达成新的协议或按甲方要求进行处置。
3. 因解除原合同导致的未完工程损失，双方应按照公平、合理的原则协商解决。
六、担保与索赔1. 双方同意，除本协议明确约定的外，互不追究对方的违约责任及赔偿责任。
2. 任何一方不得就原合同的履行或解除向对方提出任何形式的担保或索赔要求。
七、保密条款双方应严格履行本协议涉及的保密义务，对于本协议内容及相关资料，除法律规定的必要披露外，不得向第三方泄露。
八、争议解决因本协议的解释、履行或与本协议有关的争议，双方应首先通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本协议是原合同的补充和修改，与原合同具有同等法律效力。
如有未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
解除施工合同协议书完整版doc
解除施工合同协议书完整版doc（二）地质：联系人：方式：地质：联系人：方式：一、解除原因经双方充分沟通和协商后，决定解除施工合同的原因为（说明解除的具体原因，例如合同履行过程中的争议、双方协商一致等）。
二、解除的效力与范围1.根据双方同意，本协议自双方签字盖章之日起生效。
2.本协议仅涉及解除施工合同，对于已经履行的合同条款和约定仍然有效。
三、解除后的权益处理1.甲方应按照合同约定的支付方式，结清已完成的工程款项。
2.乙方应将已经完工的工程交付给甲方，并保证交付的质量符合之前的约定。
3.双方确认解除合同后，互不负有任何返工或修复的责任。
4.甲方应将已支付的合同款项返还给乙方。
四、解除争议解决双方同意，若对本协议有任何争议或纠纷，应友好协商解决。
如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、其他条款1.本协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
本协议附件与正文具有同等效力。
2.未尽事宜由双方协商解决，并在协商一致后作出补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。
甲方：签字：日期：乙方：签字：日期：解除施工合同协议书完整版doc一、合同解除的原因根据《合同法》的相关规定和甲方（乙方）施工合同的约定，双方经协商一致决定解除合同原因如下：1.双方一致认为，由于工程变更、合理延期、工程进度滞后等原因，导致合同无法履行。
2.合同约定的工期已经逾期，经双方协商后无法达成解决方案。
3.甲方（乙方）在履行合同时未能按照合同约定的标准进行工程施工，导致工程质量无法保证。
二、合同解除的方式根据双方的协商一致，解除施工合同的方式如下：1.双方互不追索：双方当事人互不追究其他方的任何违约责任，达成解除合同的共识。
2.合同解除后的处理办法：甲方（乙方）应按合同约定的支付和返还方式予以二次协商。
三、返还款项的处理1.已支付款项的返还：甲方（乙方）已支付的工程款项应全部返还给甲方（乙方），并在解除合同后十个工作日内完成返还。
施工合同_解除协议
施工合同解除协议合同解除协议书甲方：___________乙方：___________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订的《施工合同》（以下简称“原合同”），现经双方友好协商，就解除原合同达成如下协议：一、解除范围1.1 本协议解除甲乙双方于____年____月____日签订的《施工合同》。
1.2 本协议解除后，甲乙双方在原合同项下的所有权利义务终止，双方不再享有原合同项下的权利，也不再承担原合同项下的义务。
二、解除时间2.1 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
2.2 本协议生效后，原合同即被视为解除，甲乙双方不再受原合同的约束。
三、解除后的处理3.1 甲乙双方应按照原合同的约定，互相配合，做好解除后的善后工作。
3.2 甲乙双方应妥善处理与原合同有关的资料、文件和物品，确保信息安全，防止泄露。
3.3 甲乙双方应按照原合同的约定，及时办理合同解除后的相关手续，包括但不限于办理工程验收、结算、付款等手续。
四、赔偿事宜4.1 甲乙双方同意，本协议解除后，双方不互相追究原合同项下的违约责任。
4.2 甲乙双方同意，本协议解除后，如因一方的原因给另一方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
五、保密条款5.1 甲乙双方同意，本协议的内容和签署过程，除依法应当向行政机关、司法机关提供的外，应对外保密，不得向第三方泄露。
5.2 甲乙双方同意，本协议解除后，仍应遵守保密条款的约定，不得泄露本协议和原合同的内容。
六、法律适用和争议解决6.1 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
6.2 凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
七、其他条款7.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。
甲方（盖章）：___________乙方（盖章）：___________签署日期：____年____月____日附件：1. 原施工合同2. 相关法律法规3. 其他双方认为需要附加的文件施工合同解除协议是甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，通过友好协商达成的。
施工合同解除范本
施工合同解除范本甲方：__________乙方：__________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《________工程承包合同》（以下简称“原合同”），现甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就解除原合同的事宜达成如下协议：一、解除范围1.甲乙双方同意解除原合同中约定的全部施工项目。
2.乙方同意解除与原合同相关的所有关联文件，包括乙方所签订的涉及到甲方义务的各项合同、补充协议书等合法有效文件。
3.乙方在本项目中所发生的债权债务均由乙方负责自行解决，并承担因此所引起的一切责任，甲方不承担任何连带责任。
4.乙方必须完善已完成的施工项目，确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。
二、解除时间本协议自双方签字盖章之日起生效，原合同自本协议生效之日起解除。
三、解除后的权利和义务1.本协议生效后，甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消除。
2.甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约等责任。
3.鉴于合同未能履行是因客观问题造成的且双方未发生实际资金往来，甲乙双方同意不收取对方任何费用。
四、保密条款1.本协议内容及解除事项仅限于甲乙双方知悉，不得向任何第三方透露。
2.甲乙双方在履行本协议过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等敏感信息，应予以严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。
五、争议解决1.凡因本协议引起的或与本协议有关的一切争议，甲乙双方应友好协商解决。
2.协商不成时，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、其他约定1.本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份。
2.本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：____年__月__日（注：本范本仅为参考，具体条款请根据实际情况和法律法规进行调整和完善。
）。
施工合同解除版本
施工合同解除协议本施工合同解除协议（以下简称“本协议”）由下列双方于______年______月______日签订：甲方：（全称名称）地址：联系电话：法定代表人：乙方：（全称名称）地址：联系电话：法定代表人：鉴于：甲方为工程项目的业主（以下简称“项目业主”），拥有项目所有权并负责项目的管理和监督；乙方为项目施工方，根据甲乙双方于______年______月______日签订的《施工合同》（以下简称“原合同”），负责施工项目的实施；鉴于双方在原合同履行过程中出现了某些不可抗力因素和特殊情况，导致合同无法继续履行；双方为了减少损失，维护双方的合法权益，经友好协商，决定解除原合同，并达成如下协议：一、解除合同1.1 双方同意自本协议签订之日起，解除原合同，终止双方之间的合同关系。
1.2 本协议签订后，乙方应立即停止施工，向甲方办理工程交接手续，将施工现场、工程资料、设备、材料等交还给甲方。
1.3 乙方应按照甲方的要求，妥善保管施工场地，确保施工场地内的安全和整洁。
二、合同解除后的处理2.1 乙方应按照原合同约定，向甲方支付合同解除前的工程进度款、质量保证金等费用。
具体金额和支付方式由双方另行协商确定。
2.2 乙方应按照原合同约定，承担因合同解除而产生的违约责任。
具体违约责任由双方另行协商确定。
2.3 双方应共同做好合同解除后的善后工作，包括但不限于工程交接、资料移交、现场清理等。
2.4 合同解除后，乙方不得以任何理由占用甲方场地、设备、材料等，否则乙方应承担相应责任。
2.5 合同解除后，乙方应按照甲方要求，办理相关手续，包括但不限于工程验收、工程决算等。
三、保密条款3.1 双方同意，在合同解除后，对原合同和本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。
3.2 双方因履行本协议所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密，未经对方同意，不得向第三方披露。
四、法律适用和争议解决4.1 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
解除施工合同(模板)完整协议书完整版doc
解除施工合同协议书完整版doc
一、背景
根据施工合同协议第X条的规定，我们（甲方）与你们（乙方）签订的施工合同协议旨在按照双方约定的工程标准和规格，进行X项目的建设。
然而，由于双方在合同执行过程中出现了一系列的问题和争议，导致工程进展严重滞后，并且双方协商解决的努力未果。
经过充分沟通和协商，双方一致同意解除施工合同协议，并达成协议。
二、解除协议
双方经过充分的沟通和协商，达成如下协议：
2.1 解除施工合同
依据双方一致意见，我们协商决定解除《施工合同协议》。
自本协议签署之日起，合同自动解除，各方不再具有合同义务和责任。
2.2 工程款项结算
在工程解除协议后，乙方应立即完成对已完成工程的结算工作，并及时支付给甲方应支付的工程款项。
乙方应准确计算、清理各项工程款项，并如实向甲方提供结算报告和相关领款凭证。
2.3 资料移交与保密义务
乙方应立即将所有与本合同相关的文件资料归还给甲方，包括但不限于施工图纸、设计方案、合同信息等。
双方应互相保密，不得泄露、披露以及使用对方的商业秘密和专有信息。
2.4 违约责任
双方一致同意，对于解除合同所产生的损失和责任，由各方自行承担。
双方不得因此引发任何经济纠纷或进行法律诉讼。
三、其他约定
本协议自双方签署后生效，并取代之前任何口头或书面协议。
本协议不可撤销且具有约束力，如因解释产生争议，将依据法律予以处理。
注：本协议书正本一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
日期：______________ 日期：______________。
解除建筑施工协议书范本(3篇)
第1篇甲方（建设单位）：____________________地址：________________________联系人：____________________联系电话：____________________乙方（施工单位）：____________________地址：________________________联系人：____________________联系电话：____________________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《建筑施工合同》（以下简称“合同”），合同编号为：______。
合同主要内容包括：工程名称、工程地点、工程规模、工程期限、工程质量、工程款支付方式、双方的权利和义务等。
现因以下原因，甲乙双方经协商一致，决定解除合同，并达成如下协议：一、解除合同的原因1. 甲方原因：（1）因甲方资金周转困难，无法按时支付工程款；（2）甲方提供的施工图纸存在严重错误，导致工程无法正常进行；（3）甲方未按合同约定提供施工场地和必要的施工条件；（4）甲方违反合同约定，擅自更改工程设计或施工方案；（5）其他甲方原因。
2. 乙方原因：（1）乙方施工质量不达标，经多次整改仍无法达到合同约定的质量标准；（2）乙方施工进度严重滞后，未按合同约定完成工程进度；（3）乙方违反合同约定，擅自更换施工人员或施工设备；（4）乙方未按合同约定进行工程验收；（5）其他乙方原因。
3. 双方共同原因：（1）不可抗力因素，如自然灾害、战争等；（2）政策调整，如国家政策变化导致合同无法继续履行；（3）其他双方共同原因。
二、解除合同的程序1. 双方应在解除合同前，就解除原因进行充分沟通，达成一致意见。
2. 双方应签订本解除合同协议，并明确解除合同的日期。
3. 甲方应在解除合同后__个工作日内，将解除合同协议及有关资料报送相关部门备案。
4. 乙方应在解除合同后__个工作日内，将施工场地清理完毕，并撤离施工设备。
解除施工协议书(3篇)
解除施工协议书（3篇）解除施工协议书（精选3篇）解除施工协议书篇1发包方：以下简称甲方承包方：以下简称乙方由于甲方对其发包的工程项目，现因乙方施工队账户问题，使甲方无法支付其工程进度款，使双方签定的施工合同无法得到有效的履行。
现应乙方要求，解除双方于_____年_____月_____日签定的《_______________》。
依照《中华人民共和国合同法》双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就该施工合同解除事项协商一致，订立本协议如下：一、工程概况：1、工程地点：2、工程内容：3、工程造价：二、协议内容：1、甲乙双方同意解除年》及其它相关协议。
自合同解除之日起，甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消除。
2、本协议生效后甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约等责任。
3、鉴于合同未能履行是因客观问题造成的且双方未发生实际资金往来，甲乙双方同意不收取对方任何费用。
4、本协议由双方签字或盖章后，立即生效。
协议书一式_____份，由双方各收执_____份。
甲方：乙方：解除施工协议书篇2发包方：以下简称甲方承包方：以下简称乙方由于甲方对其发包的工程项目，现因乙方施工队账户问题，使甲方无法支付其工程进度款，使双方签定的施工合同无法得到有效的履行。
现应乙方要求，解除双方于_____年_____月_____日签定的《_______________》。
依照《中华人民共和国合同法》双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就该施工合同解除事项协商一致，订立本协议如下：一、工程概况：1、工程地点：2、工程内容：3、工程造价：二、协议内容：1、甲乙双方同意解除年》及其它相关协议。
自合同解除之日起，甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消除。
2、本协议生效后甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约等责任。
3、鉴于合同未能履行是因客观问题造成的且双方未发生实际资金往来，甲乙双方同意不收取对方任何费用。
4、本协议由双方签字或盖章后，立即生效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
解除施工合同协议书范本下载
甲方：_____________________
乙方：_____________________
甲方____与乙方____原于___年___月___日签订的庞庄村新型农村社区建设合同，现经双方协商同意，合同于___年___月___日予以解除，乙方提前撤出施工现场，乙方提前撤出施工现场，本着坦诚真挚、相互理解、及时快速解决问题的原则，双方协商一致达成如下结算、撤场协议：
一、经双方核实，截止目前乙方共完成工程总价款万元，详见附表1完成工程量清单。
二、经双方对上述费用进行核算统计，截止__年__月__日甲方应付乙方款项共计___万元，该款项已充分考虑乙方因工程施工、生活建设、工程变更、误工损失、违约补偿等各种费用，对此乙方无任何异议，乙方不再提出其他费用要求。
三、项目施工过程中甲方已累计支付乙方各项款项计___万元（含代付工程料款万元），详见附表2已支付费用清单。
现甲方尚欠乙方款项计___万元。
本协议签字之后甲方向乙方一次性付清欠款___万元，至此欠款全部付清，双方再无任何债权债务关系，甲方不承担一切与乙方及乙方所属人员的纠纷。
四、合同解除后免除乙方对已施工部分的工程质量责任。
五、合同解除后，乙方应于3日内退出工程现场并移交甲方所提供的工具及生活用品等，不得以任何理由滞留，否则应承担拖延费__________元/日。
六、本协议由双方签字盖章后生效，协议协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：_____________________（盖章）乙方：
_____________________（盖章）
法人代表：_____________________（盖章）法人代表：
_____________________（盖章）
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
精彩链接：
好消息！购司考机考模拟系统或答题技巧直播课赠纸质讲义2017年司法考试大纲变化对比
法律教育网2017年司法考试QQ群
2017年司法考试实验班/定制班赠送纸质版讲义、题库
法律教育网2016年司法考试辅导通过率达89.98%。