河北省建设工程施工合同(示范文本)(完整版)2013年12月
河北省建设工程施工合同2013年版(示范文本)
工程编号：合同编号：河北省建设工程施工合同（示范文本）工程名称：工程地点：发包人：承包人：河北省住房和城乡建设厅制订河北省工商行政管理局二〇一三年十二月目录第一部分协议书1一、工程概况1二、工程承包范围1三、合同工期1四、质量标准1五、合同价款1六、项目经理2七、组成合同的文件2八、词语含义2九、承诺2十、签订时间2十一、签订地点2十二、补充协议2十三、合同生效2十四、合同份数2第二部分通用条款41. 总则41. 1 定义41. 2 合同文件及解释71. 3 语言文字81. 4 适用的法律、标准与规范81. 5 通讯联络81. 6 工程分包81. 7 发包人提供资料91. 8 图纸和承包人文件91. 9 投标文件的完备性101. 10 文物和地下障碍物101. 11 事故处理111. 12 专利权111. 13 联合的责任111. 14 保障121. 15 财产121. 16 交通运输122. 发包人132. 1 发包人工作132. 2 发包人代表142. 3 发包人人员142. 4 材料设备的提供142. 5 资金来源证明及支付担保142. 6 发包人支付合同款152. 7 组织竣工验收152. 8 现场统一管理协议152. 9 发包人未尽义务的责任153. 承包人153. 1 承包人工作153. 2 项目经理163. 3 承包人人员173. 4 承包人劳务173. 5 承包人现场查勘193. 6 承包人实施工作193. 7 承包人实施施工组织设计和工作安排193. 8 承包人对设计图纸的使用和要求193. 9 承包人提供设计图纸及其责任193. 10 承包人为发包人的人员提供配合203. 11 履约担保203. 12 承包人未尽的义务204. 监理工程师204. 1 发包人对监理工程师授权204. 2 监理工程师职权204. 3 监理工程师职权限制214. 4 监理工程师指令214. 5 承包人执行监理工程师指令214. 6 监理工程师代表任命和撤回224. 7 监理工程师职权委托224. 8 监理工程师未尽义务或失误的责任225. 造价工程师225. 1 发包人对造价工程师授权225. 2 造价工程师职权225. 3 造价工程师职权限制225. 4 造价工程师指令235. 5 承包人执行造价工程师指令235. 6 造价工程师未尽义务或失误的责任236. 工程质量236. 1 质量的管理236. 2 质量目标246. 3 隐蔽工程和中间验收246. 4 检查和返工256. 5 重新检验和额外检验257. 安全生产、文明施工与环境保护267. 1 安全生产和文明施工267. 2 职业健康277. 3 环境保护288. 工期和进度288. 1 施工组织设计288. 2 进度计划和报告298. 3 开工298. 4 放线308. 5 工期和工期延误308. 6 不利物质条件318. 7 异常恶劣的气候条件328. 8 暂停施工和复工328. 9 加快进度338. 10 竣工日期338. 11 误期赔偿349. 造价349. 1 资金计划和安排349. 2 工程量349. 3 工程计量349. 4 暂列金额359. 5 计日工359. 6 提前竣工奖与误期赔偿费369. 7 合同价款的约定与调整因素379. 8 工程数量的偏差379. 9 工程变更389. 10 合同价款调整方法399. 11 后继法律、法规、规定引起的调整409. 12 支付事项409. 13 预付款419. 14 安全生产、文明施工措施费419. 15 进度款429. 16 索赔439. 17 竣工结算与结算款449. 18 质量保证金4510. 材料与设备4510. 1 发包人供应材料、设备4510. 2 承包人采购材料、设备4610. 3 样品4710. 4 材料与设备专用要求4810. 5 材料、设备的检验4811. 验收和工程试车4811. 1 分部分项工程验收4811. 2 竣工资料4911. 3 竣工验收4911. 4 工程试车5011. 5 提前交付单位工程的验收5111. 6 施工期运行5111. 7 竣工退场5112. 缺陷责任与保修5212. 1 缺陷责任期5212. 2 质量保修5213. 违约5313. 1 发包人违约5313. 2 承包人违约5413. 3 第三人造成的违约5514. 不可抗力5614. 1 不可抗力的因素5614. 2 不可抗力处理程序5614. 3 双方对不可抗力引起损伤的承担5614. 4 延迟履行合同发生不可抗力的责任5615. 保险5715. 1 工程保险5715. 2 工伤保险5715. 3 其他保险5715. 4 持续保险5715. 5 未按约定投保的补救5715. 6 通知义务5716. 合同争议、解除与终止5816. 1 合同争议5816. 2 合同解除6016. 3 合同解除的支付6116. 4 合同终止6217. 其他6217. 1 缴纳税金、规费6217. 2 保密要求6217. 3 廉政建设63第三部分专用条款651. 总则652. 发包人663. 承包人684. 监理工程师695. 造价工程师696. 工程质量708. 工期和进度709. 造价7110. 材料与设备7411. 验收和工程试车7412. 缺陷责任与保修7513. 违约7514. 不可抗力7615. 保险7616. 合同争议、解决与终止7717. 其他77第四部分附件78附件1承包人承揽工程项目一览表78附件2 房屋建筑工程质量保修书79附件3履约担保81附件4 预付款担保82附件5 支付担保83第一部分协议书发包人:（全称）承包人:（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
建设工程施工合同(示范文本)2013
建设工程施工合同合同编号：________________签订地点：________________签订日期：________年____月____日甲方（发包方）：单位名称：_________________法定代表人：_________________地址：_______________________联系电话：___________________乙方（承包方）：单位名称：_________________法定代表人：_________________地址：_______________________联系电话：___________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则下，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜达成如下协议：第一条工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程内容：本工程包括但不限于：______________（简要说明工程内容，如建筑施工、土建工程、机电安装等）。
4.工程规模：工程总建筑面积________平方米，总投资额________元。
5.合同工期：施工期限自________年____月____日起至________年____月____日止。
第二条合同价款及支付方式1.工程总价：本工程的合同总价为人民币________元（大写：_________元）。
2.支付方式：o预付款：甲方在合同签订后支付总价的10%，即人民币________元（大写：________元）。
o工程进度款：根据工程进度，甲方按月支付施工款项，每月支付金额为总合同价的________%，即人民币________元。
o竣工验收款：工程竣工验收合格后，甲方支付竣工款项的90%，即人民币________元；o保修期款项：在保修期满并无质量问题后，甲方支付剩余款项________元。
3.支付时间：各期款项支付时间应由双方协商确定，甲方应按时支付，乙方应提供相应的发票或结算单据。
河北建设工程施工合同(示范文本)(完整版)
河北建设工程施工合同(示范文本)(完整版)河北建设工程施工合同（示范文本）（完整版）合同编号：【填写合同编号】合同甲方：【填写甲方名称】地质：【填写甲方地质】【填写甲方】合同乙方：【填写乙方名称】地质：【填写乙方地质】【填写乙方】鉴于甲乙双方就工程施工事宜达成以下协议，经协商一致，签订本建设工程施工合同，以便相互遵守：第一章总则第一条合同目的本合同旨在明确双方在建设工程施工中的权利和义务，确保工程进度、质量和安全，依法维护双方的合法权益。
第二条合同范围1\本合同适用于甲方委托乙方进行的建设工程施工项目。
2\建设工程的具体内容、规模、位置等详细信息见附件一《建设工程概况》。
第三条合同期限1\本合同自【填写合同生效日期】起生效，至工程竣工、验收合格并办理竣工备案手续之日止。
2\如遇不可抗力因素，影响施工进程的，本合同期限可顺延，延期时间不超过不可抗力事件持续期。
第二章工程价款与支付方式第四条工程价款1\工程价款总额为【填写工程价款总额】。
2\工程价款分期支付，具体支付方式及支付比例详见附件二《工程价款支付计划表》。
第五条预付款1\为确保乙方正常施工，甲方应于【填写预付款时间】前向乙方支付工程价款的【填写预付款比例】作为预付款。
2\乙方应提供相应的担保措施，确保预付款的安全使用和返还。
第六条进度款1\甲方按照工程进度支付相应的进度款。
2\乙方应按照合同约定的工程进度，提交甲方工程质量验收报告，并提供施工进度证明等相关材料。
第七条完工款1\乙方完成工程后，甲方应在【填写竣工验收合格日期】前支付相应的完工款。
2\完工款的支付前提是乙方完成工程视频核查、工程竣工报告和竣工验收报告等相关手续和文件。
第三章工程质量与验收第八条工程质量要求1\工程质量应符合国家相关标准和规定，并达到本合同约定的工程质量要求。
2\如乙方在施工过程中发现工程质量问题，应及时通知甲方，并采取相应措施解决。
第九条竣工验收1\乙方完成工程后，甲方应组织竣工验收。
河北建设工程施工合同(示范文本)(完整版)
河北建设工程施工合同(示范文本)(完整版) 河北建设工程施工合同(示范文本)(完整版)甲方：________（以下简称甲方）地质：________法定代表人：________乙方：________（以下简称乙方）地质：________法定代表人：________鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程的施工，双方经友好协商，达成以下合同：________第一章总则第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工过程中的权利和义务，规定工程的施工内容、工期、质量要求、合同价款等，以确保双方的合法权益。
第二条合同范围本合同适用于所有河北省境内的建设工程，包括但不限于房屋建筑、市政基础设施、交通工程、水利工程等。
第三条合同效力本合同经双方共同签字后生效，并具有法律约束力。
第四条合同附件本合同附件包括但不限于以下内容：________1.工程图纸及技术资料2.工程量清单及报价单3.各项法律文件及审批文件4.相关合作协议第二章工程内容第五条工程范围1.描述甲方委托乙方的建设工程的具体内容，包括工程的规模、地点、用途等。
2.明确工程所涉及的建筑、结构、水电、装饰等专业以及相关施工工艺和技术要求。
第六条施工工期1.规定工程的开始和结束日期，以确保施工工期的履行。
2.如有延期等情况，甲乙双方应及时协商并签订补充协议。
第七条施工内容变更1.规定变更工程的程序和要求，包括必须经过甲方书面同意，以及变更造成的费用和工期调整等问题。
2.双方应确保变更工程的合理性和可行性。
第三章工程质量第八条质量目标1.列出建设工程的质量目标和验收标准。
2.双方应确保工程质量符合国家及地方法律法规的要求，并在合同中明确质量监督和验收的责任和程序。
第九条质量保证1.鉴于工程质量是双方共同关心的问题，乙方应提供保证措施，确保工程质量达到预期目标。
2.甲方有权要求乙方重新修复或返工不达标的工程。
第十条责任及处罚1.规定工程质量不达标时，甲方可以要求乙方承担相应的责任和处罚。
河北省建设工程施工合同(2013)示范文本
工程编号：合同编号：河北省建设工程施工合同（示范文本）工程名称：工程地点：发包人：承包人：河北省住房和城乡建设厅制订河北省工商行政管理局二〇一三年十二月目录第一部分协议书,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8一、工程概况,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8二、工程承包范围,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8三、合同工期,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8四、质量标准,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9五、合同价款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9六、项目经理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9七、组成合同的文件,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9八、词语含义,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9九、承诺,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,, 10十、签订时间,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10十一、签订地点,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10十二、补充协议,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10十三、合同生效,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10十四、合同份数,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10第二部分通用条款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 121. 总则1.1 定义,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 121.2 合同文件及解释,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 151.3 语言文字,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 161.4 适用的法律、标准与规范,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 161.5 通讯联络,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 161.6 工程分包,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 171.7 发包人提供资料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1711.8 图纸和承包人文件,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 171.9 投标文件的完备性,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 181.10 文物和地下障碍物,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 191.11 事故处理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 191.12 专利权,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 191.13 联合的责任,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 201.14 保障,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 201.15 财产,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 201.16 交通运输,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 212. 发包人2.1 发包人工作,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 222.2 发包人代表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 222.3 发包人人员,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 232.4 材料设备的提供,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 232.5 资金来源证明及支付担保,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 232.6 发包人支付合同款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 232.7 组织竣工验收,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 232.8 现场统一管理协议,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 242.9 发包人未尽义务的责任,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 243. 承包人3.1 承包人工作,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 243.2 项目经理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 253.3 承包人人员,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 263.4 承包人劳务,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 263.5 承包人现场查勘,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 283.6 承包人实施工作,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 283.7 承包人实施施工组织设计和工作安排,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 283.8 承包人对设计图纸的使用和要求,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 283.9 承包人提供设计图纸及其责任,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 28 23.10 承包人为发包人的人员提供配合,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 293.11 履约担保,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 293.12 承包人未尽义务的责任,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 294. 监理工程师4.1 发包人对监理工程师授权,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 294.2 监理工程师职权,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 304.3 监理工程师职权限制,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 304.4 监理工程师指令, ,,,, ,,,, ,,,, ,, ,,,, ,,,, ,,,, ,, ,, 304.5 承包人执行监理工程师指令,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 314.6 监理工程师代表任命和撤回,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 314.7 监理工程师职权委托,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 314.8 监理工程师未尽义务或失误的责任,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 315. 造价工程师5.1 发包人对造价工程师授权,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 325.2 造价工程师职权,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 325.3 造价工程师职权限制,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 325.4 造价工程师指令, ,,,, ,,,, ,,,, ,, ,,,, ,,,, ,,,, ,, ,, 325.5 承包人执行造价工程师指令,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 335.6 造价工程师未尽义务或失误的责任,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 336. 工程质量6.1 质量的管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 336.2 质量目标,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 336.3 隐蔽工程和中间验收,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 346.4 检查和返工,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 356.5 重新检验和额外检验,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 357. 安全生产、文明施工与环境保护7.1 安全生产和文明施工,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 357.2 职业健康,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, . ,,,,,,,,,,,, 377.3 环境保护,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3838. 工期和进度8.1 施工组织设计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 388.2 进度计划和报告,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 388.3 开工,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 398.4 放线,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 408.5 工期和工期延误,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 408.6 不利物质条件,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 418.7 异常恶劣的气候条件,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 428.8 暂停施工和复工,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 428.9 加快进度,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 438.10 竣工日期,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 448.11 误期赔偿,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 449. 造价9.1 资金计划和安排,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 449.2 工程量,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 459.3 工程计量,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 459.4 暂列金额,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 469.5 计日工,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 469.6 提前竣工奖与误期赔偿费,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 479.7 合同价款的约定与调整因素,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 479.8 工程数量的偏差,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 489.9 工程变更,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 489.10 合同价款调整方法,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 499.11 后续法律、法规、规定引起的调整,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 509.12 支付事项,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 509.13 预付款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 519.14 安全生产、文明施工措施费,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 529.15 进度款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 529.16 索赔,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5449.17 竣工结算与结算款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 559.18 质量保证金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5610. 材料与设备10.1 发包人供应材料、工程设备,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5610.2 承包人采购材料、工程设备,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5710.3 样品,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5810.4 材料与设备专用要求,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5910.5 材料、设备的检验,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5911. 验收和工程试车11.1 分部分项工程验收,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5911.2 竣工资料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6011.3 竣工验收,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6011.4 工程试车,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6111.5 提前交付单位工程的验收,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6211.6 施工期运行,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6211.7 竣工退场,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6212. 缺陷责任与保修12.1 缺陷责任期,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6312.2 质量保修,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6313. 违约13.1 发包人违约,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6413.2 承包人违约,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6513.3 第三人造成的违约,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6714. 不可抗力14.1 不可抗力的因素,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6714.2 不可抗力处理程序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6714.3 双方对不可抗力引起损伤的承担,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6714.4 延迟履行合同发生不可抗力的责任,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 68515. 保险15.1 工程保险,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6815.2 工伤保险,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6815.3 其他保险,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6815.4 持续保险,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6915.5 保险凭证,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6915.6 未按约定投保的补救,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6915.7 通知义务,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6916. 合同争议、解除与终止16.1 合同争议,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6916.2 合同解除,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7116.3 合同解除的支付,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7216.4 合同终止,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7317. 其他17.1 缴纳税金、规费,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7417.2 保密要求,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7417.3 廉政建设,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 75 第三部分专用条款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 76 1．总则,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 76 2．发包人,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 78 3．承包人,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 80 4．监理工程师,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 82 5．造价工程师,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 83 6．工程质量,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 84 8．工期和进度,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 84 9．造价,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 85 10．材料与设备,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 89 11．验收和工程试车,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 89612．缺陷责任期和保修,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 90 13．违约,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 90 14．不可抗力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 92 15．保险,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 93 16．合同争议、解除与终止,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 93 17．其他,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 94第四部分附件,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 95附件 1 承包人承揽项目一览表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 96附件 2 房屋建筑工程质量保修书,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 97附件 3 履约担保,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 100附件4 预付款担保,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 101附件5 支付担保,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,, 1027第一部分协议书发包人: （全称）承包人: （全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
河北省施工合同示范合同
河北省建设工程施工合同示范文本（以下简称“施工合同”）第一部分：协议书发包人：（全称）承包人：（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
一、工程概况1.1 工程名称：（详见附件1《承包人承揽工程项目一览表》）1.2 工程地点：1.3 工程内容：（详见附件1《承包人承揽工程项目一览表》）1.4 工程立项、规划批准文件号：1.5 资金来源：二、工程承包范围2.1 承包范围：（详见附件1《承包人承揽工程项目一览表》）三、合同价格3.1 合同总价：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
3.2 合同价格支付方式：（1）合同签订后七个工作日内，发包人向承包人支付合同总价的一定比例作为预付款。
（2）工程进度达到约定的比例后，发包人按实际完成工程量支付相应款项。
（3）工程竣工验收合格后，发包人向承包人支付合同总价扣除预付款后的剩余款项。
四、合同履行4.1 承包人应按照合同约定的工程内容、质量标准、进度要求、安全文明施工标准等进行施工。
4.2 发包人应按照合同约定提供施工场地、施工条件、施工所需水、电、通讯线路等，并保证施工场地具备施工条件。
4.3 发包人应按照合同约定及时支付合同价款，并提供所需的设计文件、技术资料等。
4.4 发包人应按照合同约定履行合同义务，不得干涉承包人的正常施工。
五、合同的变更、解除和终止5.1 合同的变更：合同履行过程中，如需变更合同内容，应由双方协商一致，并签订书面变更协议。
5.2 合同的解除：合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法履行，双方可协商解除合同。
5.3 合同的终止：合同履行完毕，双方履行完毕合同约定的义务，合同自然终止。
六、违约责任6.1 发包人未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，向承包人支付违约金，并赔偿因此给承包人造成的损失。
河北省建设工程施工合同-范本完整版
签订日期：______________________签订日期：______________________
二、甲方（发包方）责任
1.提供施工图纸及技术资料：甲方应向乙方提供满足施工需要的施工图纸及技术资料，并对图纸及技术资料的准确性、完整性负责。
2.办理相关手续：甲方应负责办理与工程建设相关的各项审批、核准、备案等手续，并取得相关证书。
3.提供施工场地：甲方应提供具备施工条件的场地，确保乙方顺利施工。
4.付款义务：甲方应按照合同约定及时支付工程进度款、结算款等。
河北省建设工程施工合同-范本完整版
一、工程概况
1.工程名称：河北省XX建设项目
2.工程地点：河北省XX市XX区
3.工程类型：住宅楼、商业楼、配套设施等
4.工程规模：本项目总用地面积XX平方米，总建筑面积XX平方米
5.工程造价：人民币XX万元
6.工程期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止，共计XX天
3.工程结算：工程竣工验收合格后，乙方应按照合同约定提交完整的工程结算资料，甲方应在收到资料后30天内完成工程结算。
4.保修金支付：甲方应按照合同约定扣留一定比例的保修金，待工程保修期满且无质量问题后支付给乙方。
五、工程质量及验收
1.工程质量标准：工程质量应达到国家及地方相关标准、规范要求。
2.隐蔽工程验收：乙方在施工过程中应通知甲方进行隐蔽工程验收，甲方应在接到通知后3天内进行验收。
三、乙方（承包方）责任
1.按照施工图纸及技术资料进行施工：乙方应严格按照甲方提供的施工图纸及技术资料进行施工，确保工程质量。
2.人员组织与管理：乙方应自行组织施工队伍，并对施工人员进行管理，确保工程进度及质量。
河北省建设工程施工合同-范本完整版
2.1甲方（以下简称“发包人”）：河北省XX市XX公司
2.2乙方（以下简称“承包人”）：XX建筑工程有限公司
三、合同工期
3.1工期：自合同签订之日起至XX年XX月XX日止。
3.2如遇不可抗力因素影响，工期相应顺延。
四、工程质量
4.1工程质量标准：符合国家和地方相关标准及规定，达到合格及以上等级。
8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他约定
9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
9.2本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工期结束之日止。
9.3本合同未尽事宜，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
（4）配合甲方办理相关手续，提供所需资料。
七、违约责任
7.1任何一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。
7.2甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金。
7.3乙方未按合同约定完成工程进度，甲方有权要求乙方支付逾期完工的违约金。
八、争议解决
（2）进度付款：乙方按照实际完成工程量的80%申请进度付款，甲方在收到申请后15个工作日内支付。
（3）结算款：工程竣工验收合格后，乙方提交完整的结算资料，甲方在收到资料后30个工作日内支付至结算价款的95%。
（4）质保金：剩余5%作为质保金，待保修期满后，无质量问题，甲方支付给乙方。
六、双方权利和义务
4.2乙方应严格按照设计文件、施工规范和验收标准进行施工，确保工程质量。
4.3工程质量保修期：自工程竣工验收合格之日起计算，保修期为XX年。
(完整版)河北建设工程施工合同范本(已经填写版)
《河北省建设工程施工合同（示范文本）》第一部分协议书发包人:（全称）承包人:（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程立项、规划批准文件号：资金来源：二、工程承包范围承包范围: 三、合同工期工程合同工期总日历天数：_____天。
从年月日开始施工，至年月日竣工完成。
四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款合同总价（小写）：元。
（大写）：元。
六、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第（1）条的约定。
（1）本合同第二部分通用条款第2.2款。
（2）本合同第三部分专用条款第2.2款。
七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式，支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效本合同订立时间：年月日本合同订立地点：发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于后生效。
发包人：（公章）承包人：（公章）地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：电子邮箱: 电子邮箱:建设行政主管部门备案意见：经办人：备案部门：（公章）备案登记第号年月日第二部分通用条款见《河北省建设工程施工合同（示范文本）》（略）第三部分专用条款1、定义1.37 所采用的书面形式包括以下第条。
(1)文书(2)信件(3)电报(4)传真(5)电子邮件(6)其他：2、本合同文件的优先解释顺序如下：按本合同第二部分通用条款第2.2款执行3、语言及适用的法律、标准与规范3.3约定适用的标准、规范的名称：执行施工图纸及图纸说明中要求的标准、规范；现行国家和地方政府现行有效的建筑法规、法律文件；国家和地方政府行政主管部门颁发的现行有效的建筑施工验收标准、规范。
河北建设工程施工合同范本(已经填写版)
《河北省建设工程施工合同（示范文本）》第一部分协议书发包人:（全称）承包人:（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程立项、规划批准文件号：资金来源：二、工程承包范围承包范围: 三、合同工期工程合同工期总日历天数：_____天。
从年月日开始施工，至年月日竣工完成。
四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款合同总价（小写）：元。
（大写）：元。
六、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第（1）条的约定。
（1）本合同第二部分通用条款第2.2款。
（2）本合同第三部分专用条款第2.2款。
七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式，支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效本合同订立时间：年月日本合同订立地点：发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于后生效。
发包人：（公章）承包人：（公章）地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：电子邮箱: 电子邮箱:建设行政主管部门备案意见：经办人：备案部门：（公章）备案登记第号年月日第二部分通用条款见《河北省建设工程施工合同（示范文本）》（略）第三部分专用条款1、定义1.37 所采用的书面形式包括以下第条。
(1)文书(2)信件(3)电报(4)传真(5)电子邮件(6)其他：2、本合同文件的优先解释顺序如下：按本合同第二部分通用条款第2.2款执行3、语言及适用的法律、标准与规范3.3约定适用的标准、规范的名称：执行施工图纸及图纸说明中要求的标准、规范；现行国家和地方政府现行有效的建筑法规、法律文件；国家和地方政府行政主管部门颁发的现行有效的建筑施工验收标准、规范。
河北省住建部施工合同模板
河北省住建部施工合同模板甲方：（委托方名称）组织机构代码：地址：法定代表人：电话：传真：联系人：手机号码：乙方：（承包方名称）组织机构代码：地址：法定代表人：电话：传真：联系人：手机号码：鉴于甲方拟在（填写工程地址）进行（填写工程名称）建设项目（以下简称“工程”）的施工，为明确双方权利和义务，经甲、乙双方友好协商，自愿订立本合同。
第一条工程的名称、位置以及建设规模、工程量等内容参照甲方招标文件中的要求，并作为本施工合同的一部分。
第二条乙方应按照甲方的委托，承建本工程的土建、钢筋、砌体砌筑、混凝土、沉降传感器、地基处理、建筑装饰装修、地下工程、人防工程、地下管道工程等工程，保证施工质量符合国家规定，并在规定的合同履行期限内向甲方交付工程。
乙方须对整个工程的建设负责，并保证工程的质量。
第三条乙方承建本工程的费用由甲方支付，合同价款为（填写具体金额），具体分期支付见合同附件。
第四条乙方应当自主配备施工队伍及所需的施工设备、资金等，保障工程的及时完成，工程应当保证符合国家法律在设施完工标准，并获得甲方相关部门的验收。
第五条乙方在承建本工程期间，如需订购一些建筑原材料及设备等，应当向甲方提出需求，甲方根据来自于乙方的成品要求，负责采购相关的原材料，设备。
乙方应当负责对工地上相关材料设备的使用、保养和管理。
第六条在本施工合同的履行过程中，甲乙双方应当在施工的过程中遇到问题及时沟通解决，并互相积极配合，确保工程的顺利进行及工程质量的合格。
第七条乙方在承建本工程过程中所用到的建筑材料应符合国家的相关标准，不能使用假冒伪劣的建材，否则将承担相应的责任，甲方有权要求乙方停止使用该建材，并进行相应的维修或更换。
第八条乙方必须在承建本工程开始前向甲方提交相应的施工计划，包括但不限于工程图纸、进度计划、施工方案等。
甲方对该计划进行审查并签字确认后方可进行施工。
第九条乙方应当负责通知和协调相关的检验检测部门对施工质量进行抽检，并在甲方的监督下加强自检自控，确保施工质量合格。
河北建设工程施工合同(示范文本)(完整版)
河北建设工程施工合同（示范文本）（完整版）第一章总则第一条本合同是以合同法为基础，结合河北省的法律法规和有关规定制定的。
第二条合同签订人：甲方是（甲方名称），乙方是（乙方名称）。
第三条合同的目的是确定甲方雇佣乙方为甲方建设工程的施工承包商，并约定双方的权利和义务。
第四条甲方和乙方承诺遵守合同的约定，按照合同的要求和标准进行合作，共同完成项目。
第二章项目概况第五条建设项目名称：（项目名称）。
第六条建设地点：（建设地点）。
第七条建设规模：按照设计文件确定。
第八条工程质量：按照国家和河北省的相关标准和规范执行。
第三章合同价款和支付方式第九条合同价款为（金额），包括工程款和材料款。
第十条乙方需提供包括劳务费、材料费、设备费等的详细工程清单和价格清单。
第十一条乙方按照工程进度和合同规定的支付方式，提交相应的支付申请，甲方按时支付。
第十二条如工程发生变更或增减，双方必须及时协商，确定合理的补偿或扣减款项。
第四章工期和延期第十三条工期为（时间），乙方必须按时完成工程。
第十四条如工程发生不可抗力或其他无法避免的原因导致工期延期，乙方应及时通知甲方，并按照双方约定的程序办理延期手续。
第十五条工期延期导致的费用增加由乙方承担，但如是甲方原因导致的延期，甲方应支付相应的赔偿费用。
第五章竣工验收和质量保证第十六条完工后，乙方必须按照合同要求申请竣工验收。
第十七条竣工验收合格后，甲方应及时支付工程尾款，乙方应提供具备法定资质的质量保证文件。
第十八条在质保期内，发现质量问题或隐患，乙方应及时进行整改，有关费用由乙方承担。
第六章违约和争议解决第十九条如乙方未按照合同约定履行义务，甲方有权要求其履行或采取其他措施。
第二十条如甲方未按照合同约定履行义务，乙方有权要求其履行或采取其他措施。
第二十一条本合同发生的争议由双方协商解决，协商不成的，可向有管辖权的河北省相关法院提起诉讼。
第七章其他约定第二十二条本合同自双方签字或盖章之日起生效，有效期为（时间），期满后自动终止。
河北省建设工程施工合同-范本完整版
工程编号：合同编号：河北省建设工程施工合同示范文本工程名称：工程地点：发包人：承包人：河北省建设厅河北省工商行政管理局第一部分协议书发包人:中国联合网络通信有限公司廊坊数据分公司承包人:（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
一、工程概况工程名称：中国联通华北（廊坊）基地建设工程1号、2号机房楼桩基础工程施工工程地点：工程内容：招标文件及施工图纸范围内所标注的桩基础工程施工工程立项、规划批准文件号：资金来源：二、工程承包范围承包范围:三、合同工期工程合同工期总日历天数：30天。
自 2012年7月20日开始施工，至2012年8月18日竣工完成。
四、质量标准工程质量标准：五、合同价款合同总价（小写）：元。
（大写）：元。
六、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第条的约定。
（1）本合同第二部分通用条款第2.2款。
（2）本合同第三部分专用条款第2.2款。
七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。
第二部分通用条款一、总则1定义下列词语或措辞，除特别说明外，在本合同中具有以下赋予的含义：1.1合同：指发包人与承包人之间为实施、完成并保修合同工程所订立的合同。
1.2通用条款：指根据法律、法规和规章的规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
1.3专用条款：指发包人与承包人根据法律、法规和规章的规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修订。
招投标工程的专用条款应当符合招标文件的要求。
1.4协议书：指发包人与承包人为本合同工程所签订的协议书。
招标工程应自中标通知书发出之日起30天内签订。
1.5中标通知书：指发包人正式接受中标人投标文件的函件。
1.6承包人投标文件：指根据招标文件编制完成并被中标通知书接受的，承包人为实施、完成并保修合同工程向发包人提交的技术、经济文件。
2013版《建设工程施工合同(示范文本)》
2013版《建设工程施工合同(示范文本)》
2013版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF是由中华人民共和国住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局联合发布的。
该合同于2013年7月1日起开始执行，原《建设工程施工合同（示范文本）》（GF同时废止。
2013版施工合同通用条款包括以下内容：
1. 双向担保制度：第款规定了发包人的资金来源证明及支付担保，第款则规定了承包人的履约担保。
这两个条款要求发包人与承包人各自以其合同义务向对方提供资金来源证明及支付担保和履约担保，以保证实现双方在施工合同中的目的。
2. 商定或确定制度：合同履行中遇到的最大问题即为发承包双方就履行事项产生分歧，如分歧不予及时处理即可转化成为合同履行的障碍，最终致使合同不能履行。
3. 索赔期限制度。
该文本主要适用于各类房屋建筑及其附属设施的建造和装修装饰工程，同时也是建设工程施工合同示范文本的主要参考依据。
该文本的发布旨在规范建设工程施工合同的管理，明确双方的权利义务关系，促进建设工程的顺利进行。
河北省建设工程施工合同(示范文本)(完整版)Word
完整版工程编号：__________________合同编号：河北省建设工程施工合同（示范文本）工程名称：___________________________________工程地点：___________________________________发包人：_____________________________________承包人：_____________________________________河北省住房和城乡建设厅制订河北省工商行政管理局二0 —三年十二月第一部分协议书..................................................... 1.一、工程概况1..二、工程承包范围1..三、合同工期1..四、质量标准2.五、合同价款2.六、项目经理2.七、组成合同的文件2.八、词语含义2.九、承诺3..十、签订时间 (3)十^一、签订地点 (3)十二、补充协议.......................................................... 3. 十三、合同生效.......................................................... 3. 十四、合同份数.......................................................... 3. 第二部分通用条款.. (5)1. ................................................................................................................................. 总则..................................................................... 5..1. 1 定义........................................................... 5..1.2合同文件及解释.................................................. 8.1. 3语言文字...................................................... .9..1.4适用的法律、标准与规范.......................................... 9.1. 5通讯联络........................................................ 9.1.6工程分包 (10)1. 7发包人提供资料................................................. 1.01. 8图纸和承包人文件 (10)1. 9投标文件的完备性.............................................. 1.11. 10文物和地下障碍物 (12)1. 11事故处理...................................................... 1.21. 12专利权 (12)1. 13联合的责任................................................... 1.31. 14 保障 (13)1. 15 财产 (13)1. 16交通运输 ..................................................... 1.42. 发包人 (15)2. 1发包人工作.................................................... 1.52. 2发包人代表.................................................... 1.52. 3发包人人员.................................................... 1.62. 4材料设备的提供................................................ 1.62. 5资金来源证明及支付担保 (16)2. 6发包人支付合同款 (16)2. 7组织竣工验收.................................................. 1.62. 8现场统一管理协议 (17)2. 9发包人未尽义务的责任 (17)3. 承包人 (17)3. 1承包人工作.................................................... 1.73. 2项目经理 (18)3. 4承包人劳务.................................................... 1.93. 5承包人现场查勘 (21)3. 6承包人实施工作 (21)3. 7承包人实施施工组织设计和工作安排 (21)3. 8承包人对设计图纸的使用和要求 (21)3. 9承包人提供设计图纸及其责任 (21)3. 10承包人为发包人的人员提供配合 (22)3. 11履约担保 (22)3. 12承包人未尽的义务 (22)4. 监理工程师 (22)4. 1发包人对监理工程师授权 (22)4. 2监理工程师职权 (23)4. 3监理工程师职权限制 (23)4. 4监理工程师指令 (23)4. 5承包人执行监理工程师指令 (24)4. 6监理工程师代表任命和撤回 (24)4. 7监理工程师职权委托 (24)4. 8监理工程师未尽义务或失误的责任 (24)5. 造价工程师 (25)5. 1发包人对造价工程师授权 (25)5. 2造价工程师职权 (25)5. 3造价工程师职权限制 (25)5. 4造价工程师指令 (25)5. 5承包人执行造价工程师指令 (26)5. 6造价工程师未尽义务或失误的责任 (26)6. 工程质量 (26)6. 1质量的管理 (26)6. 3隐蔽工程和中间验收 (27)6. 4检查和返工 (28)6. 5重新检验和额外检验 (28)7. 安全生产、文明施工与环境保护 (28)7. 1安全生产和文明施工 (28)7. 2职业健康 ..................................................... .3.0 7. 3环境保护 ..................................................... .3.1。
河北省建设工程施工合同(示范文本)(完整版)
河北省建设工程施工合同(示范文本)(完整版)河北省建设工程施工合同(示范文本)(完整版)1. 引言本文档为河北省建设工程施工合同的示范文本。
本合同适用于在河北省范围内进行的各类建设工程施工合同签订。
本合同包含了合同的基本条款、工程内容、工期、价格、支付方式、质量保证、履行主体、风险分担、争议解决等方面的内容。
2. 合同主体2.1 甲方名称：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]2.2 乙方名称：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]3. 工程内容本工程施工合同的工程内容如下：工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程范围：[具体工程范围]4. 工期本工程的工期为起始日期到竣工日期之间的时间段。
起始日期：[起始日期]竣工日期：[竣工日期]工期计算方式：[工期计算方式]5. 价格本工程的价格为：总价：[工程总价]付款方式：[付款方式]分期付款：[分期付款详情]6. 质量保证乙方对本工程所提供的材料和施工质量承担相应的质量保证责任。
具体细则如下：材料质量：[材料质量标准]施工质量：[施工质量标准]质量保证期限：[质量保证期限]7. 履行主体本工程施工合同的履行主体为甲方和乙方。
双方应按照合同约定的责任和义务完成本合同规定的工程。
8. 风险分担根据河北省相关法律法规和约定，甲方和乙方应共同承担本工程施工过程中的风险。
分担方式如下：甲方承担的风险：[甲方承担的风险详情]乙方承担的风险：[乙方承担的风险详情]9. 争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议应通过友好协商解决。
如果协商无果，应提交至河北省相关法律机构或仲裁机构进行解决。
10. 其他条款本合同还包含以下其他条款：变更和解除：任何一方在未获得对方书面同意的情况下不得擅自变更或解除本合同。
合同的生效和终止：本合同自双方代表签字之日起生效，直至工程完工并经甲方验收合格后终止。
违约责任：一方违反本合同约定的，应承担相应的违约责任。
通知方式：双方约定的通知方式和地址为有效通知的方式。
河北省建设工程施工合同2013版
1.1工程名称：__________
1.2工程地点：__________
1.3工程规模：__________
1.4工程内容：__________
1.5工程总投资：__________
二、合同金额
2.1本合同施工项目的总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2合同价款包括：__________
2.3合同价款支付方式：__________
三、合同工期
3.1开工日期：__________
3.2竣工日期：__________
3.3工期延误：__________
四、质量标准
4.1工程质量应达到__________标准。
4.2质量验收：__________
五、权利义务
5.1甲方权利义务：__________
5.2乙方权利义务：__________
六、违约责任
6.1甲方违约责任：__________
6.2乙方违约责任：__________
七Байду номын сангаас争议解决
7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
八、其他约定
河北省建设工程施工合同2013版
甲方（发包方）：__________
乙方（承包方）：__________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方在河北省进行建设工程施工的事宜，经充分协商，达成以下合同条款：
8.1合同的签订、履行、修改和解除，应符合国家相关法律法规的规定。
河北省建设工程施工合同(示范文本)(完整版)2013年12月
------完整版工程编号：合同编号：河北省建设工程施工合同（示范文本）工程名称：工程地点：发包人：承包人：河北省住房和城乡建设厅制订河北省工商行政管理局二〇一三年十二月目录第一部分协议书 (1)一、工程概况 (1)二、工程承包范围 (1)三、合同工期 (1)四、质量标准 (2)五、合同价款 (2)六、项目经理 (2)七、组成合同的文件 (2)八、词语含义 (2)九、承诺 (3)十、签订时间 (3)十一、签订地点 (3)十二、补充协议 (3)十三、合同生效 (3)十四、合同份数 (3)第二部分通用条款 (5)1. 总则 (5)1. 1 定义 (5)1. 2 合同文件及解释 (8)1. 3 语言文字 (9)1. 4 适用的法律、标准与规范 (9)1. 5 通讯联络 (9)1. 6 工程分包 (10)1. 7 发包人提供资料 (10)1. 8 图纸和承包人文件 (10)1. 9 投标文件的完备性 (11)1. 10 文物和地下障碍物 (12)1. 11 事故处理 (12)1. 12 专利权 (12)1. 13 联合的责任 (13)1. 14 保障 (13)1. 15 财产 (13)1. 16 交通运输 (14)2. 发包人 (15)2. 1 发包人工作 (15)2. 2 发包人代表 (15)2. 3 发包人人员 (16)2. 4 材料设备的提供 (16)2. 5 资金来源证明及支付担保 (16)2. 6 发包人支付合同款 (16)2. 7 组织竣工验收 (16)2. 8 现场统一管理协议 (17)2. 9 发包人未尽义务的责任 (17)3. 承包人 (17)3. 1 承包人工作 (17)3. 2 项目经理 (18)3. 3 承包人人员 (19)3. 4 承包人劳务 (19)3. 5 承包人现场查勘 (21)3. 6 承包人实施工作 (21)3. 7 承包人实施施工组织设计和工作安排 (21)3. 8 承包人对设计图纸的使用和要求 (21)3. 9 承包人提供设计图纸及其责任 (21)3. 10 承包人为发包人的人员提供配合 (22)3. 11 履约担保 (22)3. 12 承包人未尽的义务 (22)4. 监理工程师 (22)4. 1 发包人对监理工程师授权 (22)4. 2 监理工程师职权 (23)4. 3 监理工程师职权限制 (23)4. 4 监理工程师指令 (23)4. 5 承包人执行监理工程师指令 (24)4. 6 监理工程师代表任命和撤回 (24)4. 7 监理工程师职权委托 (24)4. 8 监理工程师未尽义务或失误的责任 (24)5. 造价工程师 (25)5. 1 发包人对造价工程师授权 (25)5. 2 造价工程师职权 (25)5. 3 造价工程师职权限制 (25)5. 4 造价工程师指令 (25)5. 5 承包人执行造价工程师指令 (26)5. 6 造价工程师未尽义务或失误的责任 (26)6. 工程质量 (26)6. 1 质量的管理 (26)6. 2 质量目标 (26)6. 3 隐蔽工程和中间验收 (27)6. 4 检查和返工 (28)6. 5 重新检验和额外检验 (28)7. 安全生产、文明施工与环境保护 (28)7. 1 安全生产和文明施工 (28)7. 2 职业健康 (30)7. 3 环境保护 (31)8. 工期和进度 (31)8. 1 施工组织设计 (31)8. 2 进度计划和报告 (31)8. 3 开工 (32)8. 4 放线 (33)8. 5 工期和工期延误 (33)8. 6 不利物质条件 (34)8. 7 异常恶劣的气候条件 (35)8. 8 暂停施工和复工 (35)8. 9 加快进度 (36)8. 10 竣工日期 (37)8. 11 误期赔偿 (37)9. 造价 (37)9. 1 资金计划和安排 (37)9. 2 工程量 (38)9. 3 工程计量 (38)9. 4 暂列金额 (39)9. 5 计日工 (39)9. 6 提前竣工奖与误期赔偿费 (40)9. 7 合同价款的约定与调整因素 (40)9. 8 工程数量的偏差 (41)9. 9 工程变更 (41)9. 10 合同价款调整方法 (42)9. 11 后继法律、法规、规定引起的调整 (43)9. 12 支付事项 (43)9. 13 预付款 (44)9. 14 安全生产、文明施工措施费 (45)9. 15 进度款 (45)9. 16 索赔 (47)9. 17 竣工结算与结算款 (48)9. 18 质量保证金 (49)10. 材料与设备 (49)10. 1 发包人供应材料、设备 (49)10. 2 承包人采购材料、设备 (50)10. 3 样品 (51)10. 4 材料与设备专用要求 (52)10. 5 材料、设备的检验 (52)11. 验收和工程试车 (52)11. 1 分部分项工程验收 (52)11. 2 竣工资料 (53)11. 3 竣工验收 (53)11. 4 工程试车 (54)11. 5 提前交付单位工程的验收 (55)11. 6 施工期运行 (55)11. 7 竣工退场 (55)12. 缺陷责任与保修 (56)12. 1 缺陷责任期 (56)12. 2 质量保修 (56)13. 违约 (57)13. 1 发包人违约 (57)13. 2 承包人违约 (58)13. 3 第三人造成的违约 (60)14. 不可抗力 (60)14. 1 不可抗力的因素 (60)14. 2 不可抗力处理程序 (60)14. 3 双方对不可抗力引起损伤的承担 (60)14. 4 延迟履行合同发生不可抗力的责任 (61)15. 1 工程保险 (61)15. 2 工伤保险 (61)15. 3 其他保险 (61)15. 4 持续保险 (62)15. 5 保险凭证 (62)15. 6 未按约定投保的补救 (62)15. 7 通知义务 (62)16. 合同争议、解除与终止 (62)16. 1 合同争议 (62)16. 2 合同解除 (64)16. 3 合同解除的支付 (65)16. 4 合同终止 (66)17. 其他 (67)17. 1 缴纳税金、规费 (67)17. 2 保密要求 (67)17. 3 廉政建设 (68)第三部分专用条款 (69)1. 总则 (69)2. 发包人 (71)3. 承包人 (73)4. 监理工程师 (76)5. 造价工程师 (76)6. 工程质量 (77)8. 工期和进度 (77)9. 造价 (78)10. 材料与设备 (82)11. 验收和工程试车 (82)13. 违约 (83)14. 不可抗力 (85)15. 保险 (86)16. 合同争议、解决与终止 (86)17. 其他 (88)第四部分附件 (89)附件1承包人承揽工程项目一览表 (89)附件2 房屋建筑工程质量保修书 (90)附件3履约担保 (93)附件4 预付款担保 (94)附件5 支付担保 (95)第一部分协议书发包人:（全称）承包人:（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
河北工程建设合同范本
河北工程建设合同范本合同编号：【编号】甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，为了明确双方的权利和义务，经甲、乙双方友好协商一致，达成如下协议，以诚信、守信、互利、互惠为原则，签订本合同。
一、工程项目基本信息1.1 项目名称：（工程项目名称）1.2 项目地点：（工程项目地址）1.3 工程内容：（工程项目具体内容）1.4 工程规模：（工程项目规模）1.5 工程进度：（工程项目预计完成时间）二、工程合同金额及支付方式2.1 工程合同总金额为人民币（大写）xxx元整（￥xxx），合同价款可由乙方按照工程进度支付。
2.2 乙方应在签订本合同后五个工作日内向甲方支付合同总金额的30%作为合同定金，剩余70%在工程验收合格后付清。
2.3 付款方式：（具体支付方式）三、工程质量及验收标准3.1 甲方应按照国家相关标准及工程设计要求进行施工，确保工程质量符合国家标准。
3.2 工程竣工后，乙方有权组织对工程项目进行验收，如发现存在质量问题，甲方应承担相应修复责任。
3.3 工程项目竣工后，乙方应向甲方出具书面验收意见，确认工程质量合格。
四、工程担保及保修期限4.1 乙方应向甲方提供与工程项目相适应的保修担保措施。
4.2 保修期限为工程竣工验收之日起一年，期间内如发现质量问题，甲方应及时进行维修，维修期限不得超过七个工作日。
五、合同变更、解除及争议解决5.1 若因不可抗力等原因需要变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更合同。
5.2 合同一经签订，任何一方不得擅自解除。
若出现争议，应协商解决，协商不成的，提交工程行业主管部门协助解决。
六、合同生效6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同项下义务履行完毕终止。
6.2 本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________签订日期：______年______月______日备注：本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，合同附件与正文具有同等效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
------完整版工程编号：合同编号：河北省建设工程施工合同（示范文本）工程名称：工程地点：发包人：承包人：河北省住房和城乡建设厅制订河北省工商行政管理局二〇一三年十二月目录第一部分协议书 (1)一、工程概况 (1)二、工程承包范围 (1)三、合同工期 (1)四、质量标准 (2)五、合同价款 (2)六、项目经理 (2)七、组成合同的文件 (2)八、词语含义 (2)九、承诺 (3)十、签订时间 (3)十一、签订地点 (3)十二、补充协议 (3)十三、合同生效 (3)十四、合同份数 (3)第二部分通用条款 (5)1. 总则 (5)1. 1 定义 (5)1. 2 合同文件及解释 (8)1. 3 语言文字 (9)1. 4 适用的法律、标准与规范 (9)1. 5 通讯联络 (9)1. 6 工程分包 (10)1. 7 发包人提供资料 (10)1. 8 图纸和承包人文件 (10)1. 9 投标文件的完备性 (11)1. 10 文物和地下障碍物 (12)1. 11 事故处理 (12)1. 12 专利权 (12)1. 13 联合的责任 (13)1. 14 保障 (13)1. 15 财产 (13)1. 16 交通运输 (14)2. 发包人 (15)2. 1 发包人工作 (15)2. 2 发包人代表 (15)2. 3 发包人人员 (16)2. 4 材料设备的提供 (16)2. 5 资金来源证明及支付担保 (16)2. 6 发包人支付合同款 (16)2. 7 组织竣工验收 (16)2. 8 现场统一管理协议 (17)2. 9 发包人未尽义务的责任 (17)3. 承包人 (17)3. 1 承包人工作 (17)3. 2 项目经理 (18)3. 3 承包人人员 (19)3. 4 承包人劳务 (19)3. 5 承包人现场查勘 (21)3. 6 承包人实施工作 (21)3. 7 承包人实施施工组织设计和工作安排 (21)3. 8 承包人对设计图纸的使用和要求 (21)3. 9 承包人提供设计图纸及其责任 (21)3. 10 承包人为发包人的人员提供配合 (22)3. 11 履约担保 (22)3. 12 承包人未尽的义务 (22)4. 监理工程师 (22)4. 1 发包人对监理工程师授权 (22)4. 2 监理工程师职权 (23)4. 3 监理工程师职权限制 (23)4. 4 监理工程师指令 (23)4. 5 承包人执行监理工程师指令 (24)4. 6 监理工程师代表任命和撤回 (24)4. 7 监理工程师职权委托 (24)4. 8 监理工程师未尽义务或失误的责任 (24)5. 造价工程师 (25)5. 1 发包人对造价工程师授权 (25)5. 2 造价工程师职权 (25)5. 3 造价工程师职权限制 (25)5. 4 造价工程师指令 (25)5. 5 承包人执行造价工程师指令 (26)5. 6 造价工程师未尽义务或失误的责任 (26)6. 工程质量 (26)6. 1 质量的管理 (26)6. 2 质量目标 (26)6. 3 隐蔽工程和中间验收 (27)6. 4 检查和返工 (28)6. 5 重新检验和额外检验 (28)7. 安全生产、文明施工与环境保护 (28)7. 1 安全生产和文明施工 (28)7. 2 职业健康 (30)7. 3 环境保护 (31)8. 工期和进度 (31)8. 1 施工组织设计 (31)8. 2 进度计划和报告 (31)8. 3 开工 (32)8. 4 放线 (33)8. 5 工期和工期延误 (33)8. 6 不利物质条件 (34)8. 7 异常恶劣的气候条件 (35)8. 8 暂停施工和复工 (35)8. 9 加快进度 (36)8. 10 竣工日期 (37)8. 11 误期赔偿 (37)9. 造价 (37)9. 1 资金计划和安排 (37)9. 2 工程量 (38)9. 3 工程计量 (38)9. 4 暂列金额 (39)9. 5 计日工 (39)9. 6 提前竣工奖与误期赔偿费 (40)9. 7 合同价款的约定与调整因素 (40)9. 8 工程数量的偏差 (41)9. 9 工程变更 (41)9. 10 合同价款调整方法 (42)9. 11 后继法律、法规、规定引起的调整 (43)9. 12 支付事项 (43)9. 13 预付款 (44)9. 14 安全生产、文明施工措施费 (45)9. 15 进度款 (45)9. 16 索赔 (47)9. 17 竣工结算与结算款 (48)9. 18 质量保证金 (49)10. 材料与设备 (49)10. 1 发包人供应材料、设备 (49)10. 2 承包人采购材料、设备 (50)10. 3 样品 (51)10. 4 材料与设备专用要求 (52)10. 5 材料、设备的检验 (52)11. 验收和工程试车 (52)11. 1 分部分项工程验收 (52)11. 2 竣工资料 (53)11. 3 竣工验收 (53)11. 4 工程试车 (54)11. 5 提前交付单位工程的验收 (55)11. 6 施工期运行 (55)11. 7 竣工退场 (55)12. 缺陷责任与保修 (56)12. 1 缺陷责任期 (56)12. 2 质量保修 (56)13. 违约 (57)13. 1 发包人违约 (57)13. 2 承包人违约 (58)13. 3 第三人造成的违约 (60)14. 不可抗力 (60)14. 1 不可抗力的因素 (60)14. 2 不可抗力处理程序 (60)14. 3 双方对不可抗力引起损伤的承担 (60)14. 4 延迟履行合同发生不可抗力的责任 (61)15. 1 工程保险 (61)15. 2 工伤保险 (61)15. 3 其他保险 (61)15. 4 持续保险 (62)15. 5 保险凭证 (62)15. 6 未按约定投保的补救 (62)15. 7 通知义务 (62)16. 合同争议、解除与终止 (62)16. 1 合同争议 (62)16. 2 合同解除 (64)16. 3 合同解除的支付 (65)16. 4 合同终止 (66)17. 其他 (67)17. 1 缴纳税金、规费 (67)17. 2 保密要求 (67)17. 3 廉政建设 (68)第三部分专用条款 (69)1. 总则 (69)2. 发包人 (71)3. 承包人 (73)4. 监理工程师 (76)5. 造价工程师 (76)6. 工程质量 (77)8. 工期和进度 (77)9. 造价 (78)10. 材料与设备 (82)11. 验收和工程试车 (82)13. 违约 (83)14. 不可抗力 (85)15. 保险 (86)16. 合同争议、解决与终止 (86)17. 其他 (88)第四部分附件 (89)附件1承包人承揽工程项目一览表 (89)附件2 房屋建筑工程质量保修书 (90)附件3履约担保 (93)附件4 预付款担保 (94)附件5 支付担保 (95)第一部分协议书发包人:（全称）承包人:（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：（详见附件1《承包人承揽工程项目一览表》）。
工程立项、规划批准文件号：资金来源：二、工程承包范围承包范围: 三、合同工期计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
四、质量标准工程质量标准：五、合同价款1.合同总价：人民币（大写）：（¥ 元）其中：（1）安全生产、文明施工费：人民币（大写）：（¥ 元）（2）暂列金额：人民币（大写）：（¥ 元）六、项目经理承包人项目经理：七、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第条的约定。
（1）本合同第二部分通用条款第1.2.2款。
（2）本合同第三部分专用条款第1.2.2款。
八、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。
九、承诺1.承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。
2.发包人承诺发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式，支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
十、签订时间本合同订立时间：年月日十一、签订地点本合同订立地点：十二、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十三、合同生效发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于后生效。
十四、合同份数本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。
发包人：（公章）承包人：（公章）地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：电子邮箱: 电子邮箱:第二部分通用条款1. 总则1. 1 定义下列词语或措辞，除特别说明外，在本合同中具有以下赋予的含义：1.1.1合同：指发包人与承包人之间为实施、完成并保修合同工程所订立的合同。
1.1.2通用条款：指根据法律、法规和规章的规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
1.1.3专用条款：指发包人与承包人根据法律、法规和规章的规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修订。
招投标工程的专用条款应当符合招标文件的要求。
1.1.4协议书：指发包人与承包人为本合同工程所签订的协议书。
招标工程应自中标通知书发出之日起30天内签订。
1.1.5中标通知书：指发包人正式接受中标人投标文件的函件。
1.1.6承包人投标文件：指根据招标文件编制完成并被中标通知书接受的，承包人为实施、完成并保修合同工程向发包人提交的技术、经济文件。
1.1.7标准与规范：指本合同所指明的和合同工程依法应适用的标准与规范，以及监理工程师、造价工程师对有关技术方面问题做出的补充、修改和批准文件。
1.1.8图纸：指由发包人提供或承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
1.1.9发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.10承包人：指在协议书中约定，被发包人接受且具有工程施工承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.11分包人：指被发包人接受且具有相应资格，并与承包人签订了分包合同，分包一部分合同工程的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。