2023年监理工程师-建设工程合同管理考试备考题库附答案(后附)

合集下载

2023年监理工程师之合同管理通关考试题库带答案解析

2023年监理工程师之合同管理通关考试题库带答案解析

2023年监理工程师之合同管理通关考试题库带答案解析单选题(共20题)1、运动的四要素包括()。

A.运动类型B.运动强度C.运动持续时间与频率D.以上均是【答案】 D2、对于可能发生的变更,下列关于监理人指示变更的说法不正确的是()。

A.与承包人协商后确定实施变更B.承包人收到变更意向书后可以不同意实施变更C.承包人同意实施变更的,可以直接实施变更D.经发包人同意后发出变更指示【答案】 C3、根据FIDIC《设计采购施工(EPC)交钥匙工程合同条件》,合同文件的优先解释顺序是().A.通用合同条件-专用合同条件- -投标书- 业主要求B.专用合同条件- -通用合同条件- -业主要求一投标书C.通用合同条件- -专用合同条件- -业主要求一投标书D.专用合同条件- -通用合同条件一投标书- -业主要求【答案】 B4、根据FIDIC施工合同条件,承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前不少于(),向工程师发出申请接收证书的通知。

工程师在收到承包商申请通知后()内,应向承包商颁发接收证书。

A.7天,7天B.7天,14天C.14天,28天D.28天,56天【答案】 C5、当事人订立合同,要经过要约、承诺。

下列文件中,构成合同要约的是()。

A.招标公告B.投标文件C.宣传广告D.招股说明书【答案】 B6、承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。

该索赔的类型属于()。

A.工程延误索赔B.工程变更索赔C.工程加速索赔D.合同工期索赔【答案】 C7、关于设计施工总承包合同中的知识产权,说法正确的是()。

A.著作权归发包人享有B.建筑物形象使用收益权归承包人享有C.专利技术使用费包含在投标报价内D.承包人在进行设计时因侵犯知识产权所引起的责任由发包人承担【答案】 C8、(2018年真题)工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于()。

A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.延伸代理【答案】 B9、某工程项目建设单位与供货商签订工程物资采购合同,并按合同约定支付了10万元定金。

2023年监理工程师之合同管理通关题库(附答案)

2023年监理工程师之合同管理通关题库(附答案)

2023年监理工程师之合同管理通关题库(附答案)单选题(共50题)1、FIDIC《施工合同条件》是以()来划分不可抗力的后果责任。

(新教材删除该知识点,题目仅供参考)A.不可抗力事件发生的时点B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属D.承包商投标时能否合理预见【答案】 D2、下列关于施工合同标准文本,说法不正确的是( )A.专用合同条款补充和细化的内容不得与“通用合同条款”的规定相抵触,否则抵触内容无效B.标准施工合同中给出的合同附件格式包括合同协议书、履约保函和预付款保函三个文件C.合同协议书是唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文书D.合同协议书需要明确填写的内容包括监理工程师的人选【答案】 D3、材料采购合同履行过程中,检验到货质量的方法是()A.衡量法B.理论换算法C.查点法D.经验鉴别法【答案】 D4、关于设计招标内容的说法,正确的是()。

【相关知识点新教材已删除】A.设计招标无法提出具体的工作量B.设计招标无法要求完成的时间C.设计招标无法限定工作范围D.设计招标无法提出技术指标【答案】 A5、某工程项目的监理合同约定,监理人负责该工程自开工建设到竣工验收移交为止的全部监理任务,则下列情况中,损失应由监理人承担赔偿责任的是()A.监理人在建筑石材进料单上签署了验收合格意见后,供货商又擅自调换了部分材料,导致工程质量不合格返工造成的损失B.承包人向监理人提交索赔报告,监理人在规定时间内没有做出审核意见,导致承包人的部分不合理索赔成立,造成委托人的经济损失C.施工现场发生火灾,监理人发出了停工令,该事件造成的停工损失D.在工程保修阶段,委托人通知监理人到现场监督承包人保修,监理人未到场造成的委托人损失【答案】 B6、关于评标委员会的说法,正确的是()。

A.评标委员会成员的名单应当保密B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定【答案】 A7、下列不属于发包人的责任引起暂停施工情况的是( )。

2023监理工程师合同管理答案

2023监理工程师合同管理答案

2023年监理工程师《合同管理》考试真题及答案解析一、单项选择题(共50题,每题1分)1.工程建设中,采用定金担保的合同是()。

A.发包人文件或工程B.承包人要求或费用C.发包人要求或工程D.监理人指示或费用【答案】C【解析】根据《标准设计施工总承包招标文件》,变更”是指根据变更条款的约定,经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。

2.恶劣的气候条件和异常恶劣的气候条件,对施工的影响分别由谁承担?()A.分别由发包人和承包人承担B.分别由承包人和发包人承担C.全部由承包人承担D.全部由发包人承担【答案】B【解析】气候条件对施工的影响是合同管理中一个比较复杂的问题。

异常恶劣的气候条件属于发包人的责任;不利气候条件对施工的影响则属于承包人应承担的风险,因此应当根据项目所在地的气候特点,在专用条款中明确界定不利于施工的气候和异常恶劣的气候条件之问的界限。

3.建设工程招标采购总体策划中,置顶总体采购计划和采购清单时,可采用的方法是()。

A.工作分解结构(WBS)B.责任分配矩阵(RAM)C.组织分解结构(OBS)D.利益主体网络(SN)【答案】A【解析】根据项目目标要求,对整个项目的采购工作做出总体策划安排,要明确项目需要采购哪些工程、服务和物资,应用目标分解、工作分解结构(WBS)等方法制定总体采购计划和采购清单。

4.根据《标准施工招标文件》,工程预付款担保是对承包人正确和合理使用发包人支付的预付款的担保,预付款担保的主要形式是()。

A.保证书B.银行汇票C.保留金D.银行保函【答案】D【解析】预付款担保的主要形式为银行保函,其主要作用是保证承包人能够按合同规定进行施工,偿还发包人已支付的全部预付金额。

(以上仅为部分真题及答案,更多真题及答案解析请参考完整版内容)。

2023年监理工程师之合同管理通关题库(附带答案)

2023年监理工程师之合同管理通关题库(附带答案)

2023年监理工程师之合同管理通关题库(附带答案)单选题(共30题)1、根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于承包人,说法正确的是()。

A.总承包合同的承包人应是是独立承包人B.合同履行过程中发包人和监理人仅与联合体牵头人联系C.履行合同过程中,承包人不得改变联合体的组成和修改联合体协议D.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人【答案】 D2、标准施工合同条款中未明确由谁来解释文件之间的歧义,但可以结合监理工程师职责中的规定,总监理工程师应与发包人和承包人进行协商,尽量达成一致。

不能达成一致时,()应认真研究后审慎确定。

A.总监理工程师B.专业监理工程师C.发包人D.承包人【答案】 A3、简明标准施工招标文件适用于工期不超过()个月、技术相对简单、且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。

A.6B.12C.18D.24【答案】 B4、()是施工合同的基础和框架。

A.核心条款B.主要选项条款C.次要选项条款D.基础条款【答案】 A5、根据FIDIC《施工合同条件》,如任一争端方对争端避免/裁决委员会(DAAB)做出的决定不满,下列说法正确的是()。

A.决定对争端双方不具有约束力B.可以申请仲裁C.仲裁前不必争取友好协商解决争端D.在仲裁结束前暂按工程师的确定执行【答案】 B6、下列关于安全事故处理程序说法不正确的是()。

A.施工过程中发生安全事故时,承包人应立即通知监理人B.发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修,减少人员伤亡和财产损失C.需要移动现场物品时,应做出标记和书面记录,妥善保管有关证据D.监理人应及时向有关部门如实报告事故发生的情况,以及正在采取的紧急措施【答案】 D7、按照施工合同示范文本规定,下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中,正确的是()A.应当由发包人保管并承担保管费用B.应当由发包人保管,但保管费用由承包人承担C.应当由承包人保管并承担保管费用D.应当由承包人保管,但保管费用由发包人承担【答案】 D8、某工程,施工招标文件规定的评标方法为最低评标价法。

2023年监理工程师建设工程合同管理真题及答案

2023年监理工程师建设工程合同管理真题及答案

2023年监理工程师建设工程合同管理真题及答案一、单项选择题(共50题,每题1分。

每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.某施工企业在异地设有分公司,分公司受其托付与材料供应商订立了选购合同。

材料交货后货款未支付,供应商应以()为被告人向人民法院起诉,要求支付材料款。

A.监理单位B.分公司C.建设单位D.施工企业2.依据《合同法》的规定,()属于托付合同。

A.某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同B.某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同C.某房地产开发公司与工程询问公司订立的监理合同D.某宾馆与电器公司订立的客房修理空调合同3.法人成立进行注册登记时,应当以()为居处。

A.主要办事机构所在地B.主要经营场所所在地C.主要合同履行地D.董事长的户口所在地4.在建设工程施工合同法律关系中,法律关系的客体是()。

A.建筑物B,施工工程技术C.施工工程款D.工程施工行为5.依据《担保法》的规定,下列财产中可以作为抵押物的是()。

A.抵押人依法有权处分的国有土地运用权B.抵押人运用的宅基地C.抵押人拥有的股票D.学校设施6.甲乙双方签订的施工合同,经过了公证机关的公证。

当双方发生合同纠纷,人民法院审理该合同纠纷时,应认定经过公证的合同()。

A.在任何状况下都可以干脆作为认定事实的证据B.干脆具有强制执行的效力C.肯定是不行撤销的合同D.若有相反证据足以推翻时,不能作为认定事实的依据7.某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同,承包人就起先实际施工。

工程竣工后,由于发包人拖欠工程款而发生纠纷,人民法院应认定该合同()。

A.不成立8.成立C.无效D.可撤销8.《合同法》规定,要约生效条件为()。

A.要约人向受要约人发出要约9.要约人与受要约人共同在要约文件上签字C.受要约人作出有效承诺D.要约以任何形式到达受要约人10《合同法》规定,缔约过失责任属于()责任。

A.违约B.侵权C “先合同义务”D.无过错11.甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司,乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。

2023年-2024年监理工程师之合同管理通关考试题库带答案解析

2023年-2024年监理工程师之合同管理通关考试题库带答案解析

2023年-2024年监理工程师之合同管理通关考试题库带答案解析单选题(共45题)1、下列关于保证在建设工程中的应用的说法中,错误的是()。

A.投标保证金有效期从提交投标文件的截止之日起算B.履约保证金额度一般情况为合同价格的10%C.承包人中途毁约,发包人有权凭履约保证向银行索赔保证金作为赔偿D.预付款担保是发包人向承包人提供的担保【答案】 D2、某工程竣工验收阶段,承包人于3月1日向工程师送交了竣工验收报告,发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验,3月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格,工程师于3月20日签发工程移交证书。

则承包商的实际竣工日应为()A.3月1日B.3月15日C.3月18日D.3月20日【答案】 A3、资格审查委员会在进行初步审查时,对申请人提交的资格预审文件的审查内容不包括()A.提供资料的有效性B.新承接的项目情况表,应付中标通知书和合同协议书复印件C.联合体申请人除了提供联合体协议书并明确联合体牵头人外,还应包括联合体各方按上述要求的相关情况资料D.评定申请人的资质条件.能力和信誉是否满足招标工程的要求【答案】 D4、发包人应在收到费用结算申请后的()天内,将应付款项支付给勘察人;勘察人应当提供等额的增值税发票。

A.7B.14C.28D.30【答案】 C5、设计施工总承包合同模式下,总监理工程师应将被授权监理人员()通知承包人。

A.姓名及其授权范围B.职能分工及监理权限C.监理权限D.职能分工【答案】 A6、依据FIDIC《施工合同条件》,如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书,则保留金()A.在颁发接收证书时全部返还B.在颁发履约证书时全部返还C.在颁发接收证书和履约证书时各返还一半D.不再返还【答案】 C7、根据FIDIC《施工合同条件》,保留金返还的正确方式是()。

(新教材删除该知识点,题目仅供参考)A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还D.工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还【答案】 C8、关于标准施工招标文件的说法,错误的是()。

2023年监理工程师之合同管理题库附答案(典型题)

2023年监理工程师之合同管理题库附答案(典型题)

2023年监理工程师之合同管理题库附答案(典型题)单选题(共50题)1、某施工招标项目投标截止日为4月30日,评标时间为5个工作日,招标人发出中标通知书的时间为5月15日,招标人预中标人签订合的同时间为6月14日,则该项目施工投标保证的有效期截止时间为()。

A.4月30日B.5月5日C.5月15日D.6月14日【答案】 D2、标准履约担保格式中,担保人承诺“在本担保有效期内,因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时,我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后,在()天内()支付”。

A.5;无条件B.7;无条件C.10;50%D.14;80%【答案】 B3、根据《标准设计施工总承包招标文件》,当发包人要求,中标通知书,合同协议书和专用条款内容不一致时,如果专用条款没有另行约定,应以()的内容为准。

A.合同协议书B.中标通知书C.专用条款D.发包人要求【答案】 A4、(2012年真题)某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险,保险人承担保险责任的开始时间是()。

A.中标通知书发出日B.施工合同协议书签字日C.保险合同签字日D.工程材料运抵施工现场日【答案】 D5、根据《标准施工合同》,合同工期应自()载明的开工日起计算。

A.发包人发出的中标通知书B.监理人发出的开工通知C.合同双方签订的合同协议书D.监理人批准的施工进度计划【答案】 B6、(2020年真题)《简明标准施工招标文件》的适用对象是()。

A.设计和施工由同一承包人承担的工程B.总投资为9000万元的非政府投资工程C.工期为10个月的小型工程D.工期紧、技术难度大的工程【答案】 C7、合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的()关系。

A.债权与债务B.代理与被代理C.法人与自然人D.权利与义务【答案】 D8、对于时间特别紧迫(如抢险救灾)的项目,一般采用()的计价方式。

A.单价合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.成本加酬金合同【答案】 D9、以下关于施工企业意外伤害保险的说法中,正确的是()。

2023年监理工程师之合同管理题库附答案(典型题)

2023年监理工程师之合同管理题库附答案(典型题)

2023年监理工程师之合同管理题库附答案(典型题)单选题(共35题)1、取得资质证书的建设工程勘察、设计企业可以从事相应的建设工程()。

A.勘察、监理和技术服务B.勘察、设计咨询和施工C.设计、监理和施工D.勘察、设计咨询和技术服务【答案】 D2、监理人在处理索赔时的行为正确的是()。

A.认为必要时,要求承包人提供索赔证据的补充资料B.认为必要时,与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见C.应当单独确定索赔处理结果D.应当在收到索赔意向通知书后的42天内,将索赔处理结果答复承包人【答案】 A3、承包人暂停施工()天后,发包人仍不纠正违约行为,承包人可向发包人发出解除合同通知。

A.7B.14C.15D.28【答案】 D4、根据《标准设备采购合同》的规定,买方在收到卖方提交的买方签署的()证书或已生效的结清款支付函正本一份,并经审核无误后()内,向卖方支付结清款。

A.缺陷责任期届满,14天B.缺陷责任期届满,28天C.质量保证期届满,14天D.质量保证期届满,28天【答案】 D5、(2014年真题)根据《标准施工合同》,投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时,差额部分应由()进行补偿。

A.发包人B.承包人C.合同条款确定的该风险责任人D.造价咨询机构【答案】 C6、根据《标准施工合同》,投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时,永久工程损失的差额部分应由()进行补偿。

A.发包人B.承包人C.合同条款确定的该风险责任人D.造价咨询机构【答案】 A7、项目建设完工后,施工企业已经提交竣工验收报告,但建设单位未按预期组织竣工验收,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,该项目的竣工日期()。

A.相应顺延B.以施工企业提交竣工验收报告之日为准C.以合同约定计划竣工日期为准D.以实际通过竣工验收之日为准【答案】 B8、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,下列关于隐蔽工程检验的说法中,不正确的是()。

2023年监理工程师《合同管理》考试历年真题摘选附带答案

2023年监理工程师《合同管理》考试历年真题摘选附带答案

2023年监理工程师《合同管理》考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点综合测验(共20题)1.【多选题】依照《担保法》,( ) 不能作为施工合同的保证人。

A.建筑协会B.担保公司C.建筑大学D.施工企业E.建设银行2.【多选题】关于民事代理的说法,正确的有()A.代理人必须在代理范围内实施代理行为B.代理人只能依照被代理人的意志实施代理行为C.代理人以自己的名义实施代理行为D.被代理人对代理人的代理行为承担责任E.被代理人对代理人不当代理行为不承担责任3.【多选题】下列关于监理招标的特点,说法正确的是()。

A.招标宗旨是对监理单位能力的选择B.报价占主要地位C.报价占次要地位D.邀请的投标人较多E.邀请的投标人较少4.【多选题】《简明标注施工招标文件》使用的项目有()。

A.小型项目B.设计和施工由同一承包人承担的项目C.技术要求复杂的项目D.工期不超过12个月的项目E.对施工阶段有较高的管理和协调能力要求的项目5.【多选题】工程师对不可抗力风险的识别和防范内容有()。

A.识别可能发生不可抗力的因素B.督促当事人转移不可抗力风险C.督促承包人采取有效防范措D.审核不可抗力对承包商造成的损失E.发生不可抗力采取的有效手段6.【多选题】关于招标投标过程中标底的说法,正我的有()A.招标项目均应编制标底B.一个招标项目只能有一个标底C.着招标项目设有标底的。

应当在开标时公布D.标底只能作为评标的参考E.可以根据标底确定最低投标限价7.【单选题】建设工程招标程序中,投标保证金可以不予退还的情形是()。

A.投标人在投标函中规定的投标期内撤销其投标B.投标人在投标截止日前撤回其投标C.投标保证金的有效期短于投标有效期D.未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金8.【单选题】《建设工程委托监理合同》规定,委托人的责任不包括( ) 。

A.委托人选定的质量检测机构试验数据错误B.因非监理人原因的事由使监理人受到损失C.委托人向监理人提出赔偿要求不能成立D.监理人的过失导致合同终止9.【多选题】在停工损失中的审核索赔的说法正确的是()。

2023年监理工程师之合同管理通关题库(附带答案)

2023年监理工程师之合同管理通关题库(附带答案)

2023年监理工程师之合同管理通关题库(附带答案)单选题(共40题)1、下列各项中,不属于设备采购合同采购的设备的是()。

A.发电机B.发动机C.塔式起重机D.钢【答案】 D2、招标人对施工投标保函的正确处理方式是()。

A.未中标的投标人不退还B.中标的投标人在中标的同时退还C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还【答案】 C3、建设工程施工合同,施工组织设计完成后,承包人按专用条款的约定,将施工进度计划和施工方案说明报送()审批。

A.设计单位负责人B.勘察单位负责人C.总承包单位负责人D.监理人【答案】 D4、设计施工总承包合同模式下,对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误,承包人在复核时未能发现,导致承包人费用增加和延误工期,则()。

A.发包人承担费用并延长工期,支付合理利润B.承包人承担费用和延误的工期C.发包人承担费用并延长工期,无需支付利润D.发包人和承包人共同承担费用,并延长工期【答案】 A5、工程师审查承包人的施工组织设计和进度计划时,未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷。

承包人按计划进行该部分工程的施工,工程师因施工方案中存在重大安全隐患,发出暂停施工的指示。

承包人因暂停施工受到损失提出索赔,认为工程师应承担连带责任。

该事件索赔的处理方式应为()A.承包人承担工期和费用的损失B.延长合同工期,费用不予补偿C.工期不予顺延,给予相应的费用补偿D.延长合同工期并给予相应的费用补偿【答案】 A6、根据《标准施工合同》,发包人提供的材料和工程设备由承包人会同监理人验收后,由承包人负责接收,由()承担施工现场内的二次搬运费。

A.发包人B.承包人C.监理人D.材料供应商【答案】 B7、适用于技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物采购的评标,也适用于机组、车辆等大型设备采购的评标方法是()A.详细评审B.初步评审C.综合评估法D.最低评标价法【答案】 D8、关于抵押的说法正确的是()A.抵押物只能由债务人提供B.正在建造的建筑物可用于抵押C.提单可用于抵押D.抵押物应当转移占有【答案】 B9、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,下列关于隐蔽工程检验的说法中,不正确的是()。

2023年-2024年监理工程师之合同管理高分题库附精品答案

2023年-2024年监理工程师之合同管理高分题库附精品答案

2023年-2024年监理工程师之合同管理高分题库附精品答案单选题(共45题)1、建设工程勘察合同履行期间,应发包人要求解除合同时,下列关于勘察费结算的说法中,正确的是()。

A.不论工作进行到何种程度,发包人均应全额支付勘察费B.完成的工作量在50%以内时,应支付预算额50%的勘察费;完成的工作量超过50%时,应全额支付勘察费C.完成的工作量在50%以内时,定金不退;完成工作量超过50%时,依据工作量支付勘察费D.不论工作进行到何种程度,定金不退,并应根据工作量比例支付勘察费【答案】 B2、下列措施可以避免食物中营养素流失的是()。

A.蔬菜先洗后切B.淘米的次数不要多C.发酵面食使用鲜酵母D.煮米粥加碱E.蔬菜先热烫再炒【答案】 A3、招标人最迟应当在书面合同签订后()日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

A.2B.3C.5D.7【答案】 C4、出现()情况时,勘察合同不可以延长合同工期。

A.发包人提出变更B.发包人要求工作量变化C.不可抗力影响D.勘察人原因造成的停工、窝工【答案】 D5、下列招标项目中,不能采用最低评标价法评标的是()。

A.施工招标B.材料招标C.设备招标D.设计招标【答案】 D6、参加合同法律关系,依法享有权利,承担义务的当事人指的是()。

A.合同法律关系主体B.合同法律关系客体C.法人D.自然人和公民【答案】 A7、(2017年真题)根据《标准施工合同》,合同协议书中除明确规定合同组成文件外,双方在订立合同时还必须填写的内容包括()。

A.结算方式B.预付款支付时间C.质量标准D.合同争议解决方式【答案】 C8、根据FIDIC《施工合同条件》,颁发工程接收证书后扣留在业主方的保留金应()A.全额扣留在业主方,颁发履约证书后再全部返还B.返还总额的40%C.返还总额的50%D.全部返还【答案】 C9、关于设计招标内容的说法,正确的是()。

(新教材删除该知识点,题目仅供参考)A.设计招标无法提出具体的工作量B.设计招标无法要求完成的时间C.设计招标无法限定工作范围D.设计招标无法提出技术指标【答案】 A10、根据国家发展改革委员会等九部委《标准材料采购招标文件》中,形式评审主要审查的内容不包括()A.财务要求B.投标人名称C.投标函签字盖章D.投标文件格式【答案】 A11、ECC合同,项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案,并将记录发给()。

2023年-2024年监理工程师之合同管理真题精选附答案

2023年-2024年监理工程师之合同管理真题精选附答案

2023年-2024年监理工程师之合同管理真题精选附答案单选题(共45题)1、(2021年真题)根据FIDIC《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》,优先解释顺序仅次于合同协议书和合同条件的合同文件是()。

A.投标书B.工程量清单C.业主要求D.设计标准【答案】 C2、根据《标准施工合同》,关于承包人施工安全责任的说法,正确的是()。

A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担,安全作业环境所需费用由发包人承担C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担【答案】 A3、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,承包人向发包人递交竣工结算报告及完整结算资料的时间应为()。

A.工程竣工验收报告经发包人认可后28天B.提交工程竣工验收报告后28大C.移交工程后14天D.通过工程竣工验收后14天【答案】 A4、(2021年真题)根据《标准材料采购招标文件》,全部合同材料质量保证期届满后,买方应在一定时间内向卖方支付合同价格()的结清款。

A.10%B.5%C.3%D.2%【答案】 B5、根据《标准施工合同》,采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对价格的影响,仅适用于工程量清单中的()部分。

A.单价支付B.工程材料费用C.总价支付D.人工费用【答案】 A6、下列各项中,关于担保的表述中,不正确的是()。

A.担保合同是被担保合同的从合同B.从合同无效,主合同也无效C.担保通常由当事人双方订立担保合同D.担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则【答案】 B7、(2016年真题)工程施工过程中,对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时,应由监理人按照()的原则商定或确定。

A.成本加酬金B.成本加利润C.成本加规费D.直接成本加间接成本【答案】 B8、下列措施可以避免食物中营养素流失的是()。

2023年监理工程师之合同管理题库与答案

2023年监理工程师之合同管理题库与答案

2023年监理工程师之合同管理题库与答案单选题(共40题)1、在施工过程中,监理人收到承包人的书面变更建议后,应与发包人共同研究,确认存在变更的,应在收到承包人书面建议后的( )天内做出变更指示。

A.3B.7C.14D.28【答案】 C2、依法必须进行招标的货物,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于()。

A.15日B.20日C.30日D.90日【答案】 B3、根据《标准施工合同》,监理人在施工准备阶段的职责是()。

A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划D.组织编制施工“合同进度计划”【答案】 C4、关于委托订立合同的代理人行为的说法,错误的是()。

A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判B.代理人对授权范围内谈判的重要事项,必须请委托人决定C.委托人追认了代理人超越委托权限的谈判事项,法律后果由委托人承担D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项,法律后果由代理人承担【答案】 B5、FIDIC系列中,《施工合同条件》中,承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前不少于()天,向工程师发出申请接收证书的通知。

A.7B.14C.28D.72【答案】 B6、根据九部委的勘察合同的规定,()应对勘察场地的基础资料的准确性、可靠性负责。

如地下进藏物等资料由勘察人收集时,费用由()承担。

A.发包人,发包人B.勘察人,勘察人C.发包人,勘察人D.勘察人,发包人【答案】 A7、某施工合同履行时,因施工现场尚不具备开工条件,已进场的承包人不能按约定日期开工,则发包人()。

A.应赔偿承包人的损失,相应顺延工期B.应赔偿承包人的损失,但工期不予顺延C.不赔偿承包人的损失,但相应顺延工期D.不赔偿承包人的损失,工期不予顺延【答案】 A8、某工程完成竣工验收后,建设单位发现有一处防火门的开启防线不符合设计要求,则整改该问题所产生的费用应由()承担。

2023年-2024年监理工程师之合同管理题库与答案

2023年-2024年监理工程师之合同管理题库与答案

2023年-2024年监理工程师之合同管理题库与答案单选题(共45题)1、关于定标的说法,正确的是()。

A.确定中标人的权利归评标委员会B.招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人C.招标人可以根据自己的意愿确定中标人D.中标通知书发出后,招标人有权拒绝订立合同【答案】 B2、根据《标准设计施工总承包合同》,“变更管理”正确程序是()。

A.发包人发出变更指示→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令B.监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令C.监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令D.发包人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令【答案】 C3、某工程,变更增加项目的工作内容为压实度0.98的土方填筑,合同已标价工程量清单中有压实度0.92的土方填筑项目。

根据《标准施工招标文件》,该变更项目的估价原则为()。

A.直接采用工程量清单中压实度0.92的土方填筑项目单价B.按照成本加利润的原则,由监理人商定或确定C.参照压实度0.92的土方填筑项目单价,由监理人在合理范围内商定或确定D.由承包人与发包人按施工预算价格协商确定【答案】 C4、材料采购合同中,买方选择的检验方式不包括()。

A.由买方进行检验B.由卖方进行检验C.有资质的第三方进行检验D.专用合同约定的其他检验方式【答案】 B5、按照施工合同示范文本规定,下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中,正确的是()A.应当由发包人保管并承担保管费用B.应当由发包人保管,但保管费用由承包人承担C.应当由承包人保管并承担保管费用D.应当由承包人保管,但保管费用由发包人承担【答案】 D6、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定,合同履行过程中,监理人可以单方面提出终止合同的情况是()。

A.委托人不及时提供与业务有关的工程信息资料B.委托人订购的设备到货延误,导致施工停工超过半年C.委托人增加的监理工作内容过多D.执行监理业务的时间已到合同约定的日期而工程尚未完工【答案】 B7、()以后承包人就失去索赔的权利。

2023年监理工程师之合同管理高分题库附精品答案

2023年监理工程师之合同管理高分题库附精品答案

2023年监理工程师之合同管理高分题库附精品答案单选题(共200题)1、下列各项中,关于担保的表述中,不正确的是()。

A.担保合同是被担保合同的从合同B.从合同无效,主合同也无效C.担保通常由当事人双方订立担保合同D.担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则【答案】 B2、按照《建设工程施工合同》规定,()在施工过程中负责管理施工控制网点,对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复。

A.承包人B.发包人C.监理人D.勘察人【答案】 A3、某工程竣工验收阶段,承包人于 3 月 1 日向监理人送交了竣工验收申请报告,发包人于3 月 15 日组织生产设备启动试车检验,3 月 18 日试车完毕后发包人、承包人、监理人和设计代表在试车记录上签字确认质量合格,监理人于 3 月 20 日签发工程接收证书。

当事人对工程实际竣工日期产生争议,则承包人的竣工日应为()。

A.3月1日B.3月15日C.3月18日D.3月20日【答案】 C4、设计施工总承包中,由于在招标文件中发包人仅对项目的建设提出具体要求,实际方案由()提出,设计可能受到实施者利益影响,对工程实施成本的考虑往往会影响到设计方案的优化。

A.监理人B.技术负责人C.承包人D.勘察人【答案】 C5、依据《担保法》,( )担保方式只能由合同当事人本人提供担保。

A.保证B.抵押C.质押D.定金【答案】 D6、勘察合同履行中,为了保证勘察工作顺利开展,下列工作中不属于发包人义务是( )。

A.发出开始勘察通知B.勘察现场设备机具的布置和架设C.支付合同价款D.提供勘察资料【答案】 B7、招标采购通用型设备时,采用综合评标价法评标,以报价为基础,按预定方法部分要素换算成定价格的因素中,不应包括( )。

A.运输费B.保险费C.2年内易损件费D.售后服务费【答案】 B8、发包人对设计文件的审查期限,自文件接收之日起不应超过()天。

A.10B.14C.15D.21【答案】 B9、大型成套设备招标项目采用综合评估法评标时,做法正确的是()。

2022-2023年监理工程师之合同管理题库附答案(典型题)

2022-2023年监理工程师之合同管理题库附答案(典型题)

2022-2023年监理工程师之合同管理题库附答案(典型题)单选题(共200题)1、下列属于个人健康档案基本资料的是()。

A.膳食史B.基本情况C.家庭疾患史D.个人疾病史E.体育锻炼情况【答案】 A2、根据《施工合同标准文本》的规定,监理人在施工合同履行中( )。

A.是独立的第三方B.属于发包人一方的人员,相当于发包人的雇员C.属于发包人一方的人员,但不同于发包人的雇员D.属于建设行政主管部门的代理方【答案】 C3、根据《建设工程施工合同(示范文本)》,由于设计变更应给予承包人增加合同价款时,变更价款的支付时间为()之日。

A.工程师发出设计变更通知B.承包人完成变更工程C.承包人提交变更追加合同价款报告D.最近一期工程进度款支付【答案】 D4、对于具有持续影响的索赔事件,承包商应在该项索赔事件(),向监理人提交最终索赔通知书,说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期,并附必要的记录和证明材料。

A.发生后的28天内B.全部消除后C.影响结束后的14天内D.影响结束后的28天内【答案】 D5、招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起()日之内,根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A.5B.10C.15D.30【答案】 D6、将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔,是按照()进行的分类。

A.索赔目的B.索赔起因C.索赔的合同依据D.索赔事件的性质【答案】 C7、《招标投标法》规定,招标人应当确定投标人编制投标文件所需的合理时间。

依法必须进行招标的货物,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于()日。

A.7B.10C.14D.20【答案】 D8、根据《建设工程勘察合同(示范文本)》,关于定金的说法,正确的是()。

A.定金应以勘察费为基础计算B.定金应以工程投资额为基础计算C.定金的比例由当事人自由约定D.定金只能抵作勘察费【答案】 A9、建设工程勘察合同中发包人在紧急情况下可以当场发出临时书面指示,但需在临时书面指示发出后()小时内发出书面确认函。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2023年监理工程师-建设工程合同管理考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(单项选择题)(每题 1.00 分) 根据《标准施工合同》,“合同进度计划”是指()。

A. 承包人投标书内提交的进度计划B. 施工准备阶段承包人编制的进度计划C. 承包人按监理人指示修改后经监理人批准的进度计划D. 承包人按监理人指示修改后经发包人批准的进度计划正确答案:C,2.(多项选择题)(每题 1.00 分) 合同评审主要包括哪些内容?A. 合法性、合规性评审。

B. 合理性、可行性评审。

C. 合同严密性、完整性评审。

D. 与产品或过程有关要求的评审。

E. 项目风险评估正确答案:A,B,C,D,3.(单项选择题)(每题 1.00 分) 在履约保证中,如是以履约担保书的形式出具,则数额应为()。

A. 合同价的5%B. 合同价的10%C. 台同价的20%D. 合同价的30%4.(单项选择题)(每题 1.00 分) 下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是()。

A. 承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B. 发包人已同意投标文件中说明的分包,分包工作仍需要经发包人同意C. 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D. 分包人的资质能力不需要进过监理人审查正确答案:D,5.(多项选择题)(每题 2.00 分) 《合同法》规定的合同变更条件包括()。

A. 有效的合同B. 协商一致C. 合同当事人一方确有变更理由和依据D. 须经合同管理机关批准E. 变更内容明确正确答案:A,B,E,6.(单项选择题)(每题 1.00 分)某工程施工评标中,有两家不同报价的投标单位综合评分相等时,根据《标准施工招标文件》,应将()排名靠前。

A. 投标报价低的单位B. 资质等级高的单位C. 施工组织设计得分高的单位D. 对招标人提出较多优惠条件的单位正确答案:A,7.(多项选择题)(每题 2.00 分)建设工程材料采购合同条款主要涉及的内容有()。

A. 材料生产制造B. 材料交接程序C. 质量检验方式D. 材料质量要求E. 合同价款支付正确答案:B,C,D,E,8.(多项选择题)(每题 2.00 分)资格审查报告一般包括()。

C. 补正事项纪要D. 评分比较一览表的排序E. 资格审查委员会名单正确答案:B,C,D,E,9.(单项选择题)(每题 1.00 分)43.根据《标准设计施工总承包招标文件》,发包人与承包人在履行合同中发生争议,经争议评审组评审但当事人不接受评审意见而提交仲裁的,应在仲裁结束前暂按()执行。

A. 争议评审组的评审意见B. 发包人的意见C. 承包人的意见D. 总监理工程师的确定正确答案:D,10.(单项选择题)(每题 1.00 分) 甲建设单位和乙施工单位签订施工合同,因为其中某部分施工的工作内容专业技术较强,甲建设单位将这部分工作发包给指定分包商丙,委托丁监理单位对该工程进行监理,指定分包商丙应该与()签订分包合同。

A. 甲B. 乙C. 丁D. 甲和乙均可正确答案:B,11.(多项选择题)(每题 2.00 分) 与平行发包或陆续发包方式相比,对发包人而言,建设项目总承包模式()。

A. 简化了对设计、招标、实施过程管理的工作内容B. 采用固定工期、固定费用方式,建设的预期目标容易实现C. 有利于设计方案化和提高工程质量标准D. 减少了设计变更和承包人的索赔E. 加强了实施阶段发包人对承包人的监督和检查正确答案:A,B,D,12.(单项选择题)(每题 1.00 分)在我国建设领域推行的各项制度中,()是核心。

A. 项目法人负责制B. 招标投标制13.(单项选择题)(每题 1.00 分) 下列选项中可以设置丁级资质的是( )。

A. 设计专业资质B. 设计专项资质C. 设计行业资质D. 设计综合资质正确答案:A,14.(多项选择题)(每题 2.00 分) 关于保证方式的说法,正确的有()。

A. 保证方式有一般保证和连带责任保证B. 当事人没有约定保证方式,则为一般保证C. 当事人没有约定保证方式,则为连带责任保证D. 一般保证是指债务人没冇按约定履行债务时,债权人可直接要求保证人履行E. 一般保证是指债权人必须首先要求债务人履行正确答案:A,C,E,15.(单项选择题)(每题 1.00 分)根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,发包人负责提供的材料和工程设备经验收后,接收保管和施工现场内二次搬运所发生的费用由()承担。

A. 发包人B. 承包人C. 发包人和承包人D. 发包人和材料设备供应商正确答案:B,16.(单项选择题)(每题 1.00 分) 设计施工总承包合同模式下,承包人只可以索赔费用的是()。

A. 发包人要求中的错误B. 监理人的指示延误、错误C. 为他人提供方便D. 发包人原因影响设计进度正确答案:C,17.(单项选择题)(每题 1.00 分) 按照招标投标法实施条例的规定,招标人在(),按照组建评标委员会的规定组建资格审查委员会。

A. 编制资格预审文件前B. 发售资格预审文件前C. 编制资格预审文件后D. 发售资格预审文件后正确答案:B,18.(单项选择题)(每题 1.00 分)供货方逾期交货,如果采购方认为已不再需要,有权在接到发货协商通知后的()天内,通知供货D. 28正确答案:A,19.(多项选择题)(每题 1.00 分)关于确定中标人及签订合同的描述正确的有()。

A. 国有资金占控股地位的依法必须招标的项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人B. 评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1~3人C. 招标人可以确定评标委员会提出的中标候选人名单以外的投标人为中标人D. 招标人可以授权评标委员会直接确定中标人E. 中标人无正当理由拒签合同,招标人可以取消其中标资格正确答案:A,B,D,E,20.(多项选择题)(每题 2.00 分) 根据国家发展改革委员会等九部委《标准材料采购招标文件》,资格评审主要审查()A. 资质要求B. 财务要求C. 业绩要求D. 投标内容:E. 组织机构代码证正确答案:A,B,C,E,21.(多项选择题)(每题 2.00 分) 设计施工总承包合同规定,发包人要求文件说明的其他要求包括()。

A. 对承包人的主要人员资格要求B. 承包、设备供应商C. 相关审批、核准和备案手续的办理D. 对项目业主人员的操作培训E. 缺陷责任期的服务要求正确答案:A,C,D,E,22.(多项选择题)(每题 2.00 分) 下列关于建设工程勘察合同内容的说法,错误的有()。

A. 发包人应对提供文件资料的准确性负责B. 对工程的勘察许可应由勘察人提供C. 勘察工作范围地下已有埋藏物的资料应由发包人提供D. 发包人应修好通行道路方便勘察人工作E. 拆除地下障碍物应由承包人完成正确答案:B,E,23.(单项选择题)(每题 1.00 分) 根据《标准设计施工总承包招标文件》,承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的,可向总监理工程师提出书面异议,总监理工程师应在()小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

正确答案:D,24.(单项选择题)(每题 1.00 分) 下列对投标人资格的要求中不包括()。

A. 投标人应具备的资质B. 业绩要求C. 是否允许联合体投标D. 资金来源正确答案:D,25.(单项选择题)(每题 1.00 分)某材料采购合同,现场交货清点时发现,实际交货数量比订购数量少 10%。

采购方支付的货款应为()。

A. 订购数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金B. 订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金C. 实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金D. 实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金正确答案:D,26.(单项选择题)(每题 1.00 分) 根据《标准施工合同》,合同进度计划的主要作用是()。

A. 监理人确认承包人逾期违约的依据B. 监理人签认索赔付款证书的依据C. 施工进度受到非承包人责任原因的干扰后,监理人判定是否应顺延合同工期的依据D. 承包人编制资金计划的基础正确答案:C,27.(多项选择题)(每题 2.00 分) 委托人与监理人签订了委托监理合同后,具有的权利包括()。

A. 对生产工艺设计要求的认定权B. 要求更换监理人员的权利C. 对工程施工组织设计的审批权D. 发布开工令的权利E. 监理工作执行情况的检查权正确答案:A,B,E,28.(多项选择题)(每题 2.00 分)九部委材料合同文本的构成包括()。

A. 供货要求B. 价格清单C. 承包人建议书D. 商务和技术偏差表E. 中标材料质量标准的详细描述正确答案:A,D,E,B. 14C. 15D. 28正确答案:C,30.(多项选择题)(每题 2.00 分) 工程事故发生后,()应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修,减少人员伤亡和财产损失,防止事故扩大,并保护事故现场。

A. 发包人B. 当事人C. 监理人D. 担保人E. 承包人正确答案:A,E,31.(单项选择题)(每题 1.00 分) 某工程投保了建设工程一切险,在施工期间现场发生下列事件造成损失,保险人负责赔偿的事件是()A. 大雨造成现场档案资料损毁B. 雷电击毁现场施工用配电柜C. 设计错误导致部分I程拆除重建D. 施工机械过度磨损需要停工检修正确答案:B,32.(多项选择题)(每题 2.00 分) 根据我国《担保法》的规定,在因下列( )发生的债权债务纠纷,债务人不履行债务时,债权人可以行使留置权。

A. 运输合同B. 加工承揽合同C. 建设工程合同D. 保管合同E. 买卖合同正确答案:A,B,D,33.(多项选择题)(每题 2.00 分) 某施工项目,因与相邻单位的协调工作没有做好,无法按照施工合同约定日期开工,则发包人应当承担的义务和责任包括()。

A. 通知承包人延期开工B. 赔偿承包人损失C. 顺延工期D. 将协调工作交给承包人E. 按照约定期限支付预付款正确答案:A,B,C,34.(多项选择题)(每题 2.00 分) 按照施工合同内不可抗力条款的规定,下列事件中属于不可抗力的有()。

C. 承包人管理不善导致的仓库爆炸D. 承包人拖欠雇员工资导致的动乱E. 非发包人和承包人责任发生的火灾正确答案:A,B,E,35.(单项选择题)(每题 1.00 分)“商定或确定”条款规定,()在协调处理合同履行过程中的有关事项时,应首先与合同当事人协商,尽量达成一致。

A. 总监理工程师B. 专业监理工程师C. 发包人D. 发包人代表正确答案:A,36.(多项选择题)(每题 2.00 分)根据《标准施工招标文件》,标准施工合同附件的格式文件包括()。

相关文档
最新文档