工程招投标与合同管理模拟题
1工程招投标及合同管理试题
工程招投标及合同管理试题单位：______________________________ 姓名：___________________一、单选（每题1.5分）（共30分）下列各题中，只有一个被选项最符合题意，请将它选出并填入括号内。
1、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（B ）家。
A、2、B、3C、5D、72、监理招标主要是对监理单位（B ）的选择。
A、报价B 、能力C 、监理人员数量D、设备3、中标的承包商将由（B）决定。
A评标委员会 B 业主C 上级行政主管部门D监理工程师4、业主在（B ）合同中承担的风险最小。
A可调总价B不可调总价C单价D成本加酬金5、投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括（C ）。
A、提供的投标担保有瑕疵B、货物包装方式不符合招标文件的要求C、个别地方存在漏项 D 、明显不符合技术规格要求6与邀请招标相比，公开招标的最大优点是（D ）。
A、节省招标费用B、招标时间短C、减小合同履行过程中承包不违约的风险D、竞争激烈7、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为（D）。
A、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸B中标通知书、协议书、专用条款、通用条款C中标通知书、投标书、协议书、图纸D中标通知书、专用条款、通用条款、图纸8、在工程施工中由于（B ）原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。
A、不可抗力B、承包方的设备损坏C、设计变更D、工程量变化9、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（C ）。
A建设单位B 施工单位C招标代理D设计单位10、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（C ）oA、固定价格合同 B 、可调整价格合同C、固定价格加酬金合同 D 、成本加酬金合同11、自中标通知书发出（C ）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。
A、15 天B 、21 天C 、30 天D 、35 天12、确定中标人后（A ）内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。
招投标与合同管理练习题含答案
招投标与合同管理练习题含答案一、单选题（共50题，每题1分，共50分）1、要约可以撤销。
撤销要约的通知应当在( )到达受要约人。
A、要约到达受要约人后B、与要约同时C、要约人收到要约之前D、受要约人发出承诺通知之前正确答案：D2、下列行为中，可以进行代理的是( )A、结婚登记B、代买药品C、立遗嘱D、演出正确答案：B3、依据《招标投标法》，某地公路部门就建设高速公路项目招标，则该项目的评标工作由 ( )来完成。
A、该公路部门的上级主管部门；B、该公路部门的领导；C、当地的政府部门；D、该公路部门依法组建的评标委员会；正确答案：D4、无效合同( )。
A、从宣告其无效之时起，就无效力B、出现纠纷后，就无效力C、从订立之时起，就无效力D、从履行之时起，就无效力正确答案：C5、中标后，除不可抗力外，招标单位拒绝与中标单位签订合同，应( )。
A、返回履约保证金B、双倍返回投标保证金C、赔偿损失D、返回投标保证金正确答案：B6、下列属于实践合同的是( )A、运输合同B、买卖合同C、收养合同D、租赁合同正确答案：A7、按照最新的观点，下列对工程师的表述错误的是( )A、工程师可以是监理B、工程师可以是甲方代表C、工程师既要保护发包人利益，又要不损害承包人利益D、工程师是独立的、公正的第三方正确答案：D8、业主在( )合同中承担的风险最小。
A、成本加酬金B、可调总价C、单价D、不可调总价正确答案：D9、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在( )，并标明排列顺序。
A、1~4人B、1~3人C、1~5人D、1~2人正确答案：B10、《合同法》规定，当事人约定由债务人向第三人履行债务的，债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定的，应当向( )承担违约责任。
A、第三人B、债权人C、第三人或债权人D、第三人和债权人正确答案：B11、工程项目施工合同以付款方式划分可分为：① 总价合同；② 单价合同；③ 成本加酬金合同三种。
招投标与合同管理练习题.
1、工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( )承担。
A、乙项目经理；B、甲施工企业；C、建设单位；D、具体施工人员；2、可撤销的建设工程施工合同，当事人应请求( )撤销。
A、建设行政主管部门； B 、监理单位；C、仲裁机构；D、人民法院；3 、一个买卖合同执行政府定价，2000 年2 月1 日订立合同时价格为每千克100 元，合同规定2000 年4 月1 日交货，违约金为每千克10 元，交货后10 日内付款。
卖方按时交货，政府于2000 年5 月1 日调整价格为每千克120 元，买方直到2000 年6 月1 日才付款，则买方应当按照每千克( )元向卖方付款。
A 、100；B 、110；C 、120；D 、130；4、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是( )。
A、节约招标费用； B 、招标时间短；C、竞争激烈；D、减少风险；5、招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时，应由( )决定中标人。
A、招标人；B 、评标委员会；C、建设行政主管部门；D、招标代理机构；6、施工招标文件的内容不包括( )。
A、工程量清单；B 、合同条件；C、资格预审条件；D、投标须知；7、工程标底是工程项目的( )价格。
A、中标合同；B、招标预期；C、投标预期；D、工程概算；8、投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括( )。
A、不符合技术规格；B、投标保证金有差异；C、货物包装不符合；D、个别地方存在漏项；9、邀请招标，参加投标的单位不得少于( )。
A 、2 家；B、3 家；C 、5 家；D、无限制；10、建设单位在( )合同中承担了项目的全部风险。
A、单价；B、总价可调；C、总价不可调；D、成本加酬金；11、组成合同文件的各部份浮现相互矛盾，以下具有优先解释顺序的文件是( )。
A、协议书；B 、专有条款；C、通用条款；D、投标书；12、在工程施工中经工程师认可合格已经覆盖的工程，工程师要求重新检验不合格，由此发生的费用应当由( )承担。
建筑工程项目招投标与合同管理综合练习题及参考答案
建筑工程项目招招标与合同管理综合练习题一一、判断题（每题 2 分，合计 20 分。
将判断结果填入括弧，以√表示正确，以×表示错误）1．建筑市场在很多方面不一样于其余产品市场。
主要表此刻：交易方式为买方向卖方间接订货，并一般以招招标为主要方式。
（）2．建筑业公司资质年检不合格或许连续三年基本合格的，建设行政主管部门应该从头审定其资质等级。
新审定的资质等级应该低于原资质等级。
（）3．建设工程的招标招标主体包含：招标人、招标人、招标招标行政监察部门。
（）4．招标实行阶段是整个招标过程的本质性阶段。
主要包含：编制招标有关文件，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。
（）5. 招标人应在招标文件中明确规定合同的计价方式。
计价方式主要有固定总价合同、单价合同和成本加酬劳合同，同时规定合同价的调整范围和调整方式。
（）6．编制招标文件的中心工作是计算标价，而标价计算又与施工方案及施工组织计划亲密相关，因此在计算标价前一定编制好施工计划。
（）7．招标标价的花费一般由工程成本（直接工程费、间接费）、收益、其余花费和保险费等组成。
（）8．建设工程评标程序分为：评标的准备、初步评审、详尽评审、编写评标报告。
（）9．单价合同拥有合理分摊风险等特色，其合用范围较宽。
成本加酬劳合同中，发包人基本上肩负了所有的风险，承包商所得的酬劳也就较低。
（）10．承包商在自己的索赔报告中应付花费索赔部分进行详尽计算，索赔花费的计算方法主要有分项计算法和总花费法。
（）二、单项选择题（每题 2 分，合计 20 分，将选择结果填入括弧内）1．建筑市场是以进行建筑商品和有关因素互换的市场，其主体不包含（）。
A ．政府主管部门 B. 业主C. 承包商D. 咨询服务机构2．建设工程的招标分为公然招标和邀请招标，此中公然招标又称为（A．有限竞争性招标 B.C. 选择性招标）。
无穷竞争性招标D.拜托代理招标3．建设工程项目的（）是招标人招标活动的前提。
工程招投标与合同管理练习题(带答案)
工程招投标与合同管理课程练习题(一)一、单项选择题（每题给出四个备选项，其中只有一个选项是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
）1、根据法律规定，定金的数额不得超过合同标的额的（ C ）A. 5%B.10%C. 20%D.25%2、中标单位确定后，招标单位应在定标之日后的( B )天内发出中标通知书。
A．5 B．7 C．10 D．153、关于评标委员会成员的义务，下列说法中错误的是（ B）。
A.评标委员会成员应当客观、公正地履行职务B.评标委员会成员可以私下接触投标人，但不得收受投标人的财物或者其他好处C.评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况D.评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况4、由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令，导致施工费用增加，则( A )。
A．业主承担相应的费用B．业主从监理费中支付给承包商C．监理工程师承担相关费用D．承包商执行的是无效指令，不能得到相应的费用补尝5、需要对施工图设计进行修改时，应经( D )批准。
A．监理工程师和业主B．监理工程师和初步设计原批准单位C．监理工程师和上级主管部门D．监理工程师和原设计单位6、由于变更需要重新确定价格，而业主与承包商的意见又不能统一时，( A )有权确定一个价格作为执行价格。
A．监理工程师 B．业主C．承包商 D．定额站7、某隐蔽工程施工部位，承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。
监理工程师指令承包商进行剥露检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求，则这部分工程的剥露和复原费应由( C )负担。
A．业主 B．监理单位 C．承包商 D．业主的项目经理部8、公开招标与邀请招标程序上的主要差异表现为( A )。
A．是否进行资格预审 B．是否组织现场考察C．是否解答投标单位的质疑 D．是否公开开标9、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于( A )签订的合同。
《工程招投标与合同管理》模拟试题 (二)
《工程招投标与合同管理》模拟试题(二)一、选择题（1 至20 题为单项选择题；21 至25 题为多项选择题）（共 50 分）1、合同订立过程中，承诺自（）时生效。
A、发出B、要约人了解其内容C、合同生效D、达到要约人2、一般由一个或几个大承包商或开发商牵头联合金融界组成财团，，就某个工程项目向政府提出建议和申请，取得建设和经营该项目的许可。
这些项目一般都是大型公共工程和基础设施，如隧道、港口、高速公路、电厂等。
政府若同意建议和申请，则将建设和经营该项目的特许权授予财团。
财团负责资金筹集、工程设计和施工的全部工作；竣工后，在特许期内经营该项目，通过向用户收取费用回收投资、偿还贷款并获取利润；特许期满将该项目无偿地移交给政府经营管理，此种方式称为（）A、建设全过程承包B、阶段承包C、建造—经营—转让承包D、分包3、在法律上，工程施工合同的成立可分为要约和（）两个阶段。
A、履约B、承诺C、要约邀请D、违约4、法人是指具有权利能力和民事行为能力独立享有民事权力和承担，民事义务的（）。
A、自然人B、公民C、领导者D、组织5、在合同订立过程中有（）行为的，给对方造成损失的，行为人应当承担损害赔偿责任。
A、故意抬高价格的B、合同订立过程中因情况变化而退出谈判的C、合同谈判缺乏诚意D、故意隐瞒与合同有关的重要事实6、在下列合同中，（）合同是可撤销的合同A、当事人的意思表示。
不真实B、恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的C、一方以欺诈、胁迫手段订立合同，损害国家利益D、违反法律强制规定的7、仲裁委员会的仲裁做出以后，当事人应当履行。
当一方当事人不履行仲裁决议时，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向（）申请执行。
A、当地人民政府B、人民法院C、仲裁委员会D、调解委员会8、（）是合同当事人双方权利义务公同指向的对象，即合同法律关系的客体。
A、标的B、货物C、质量D、数量9、在建设工程施工中，施工许可证的申请者是（）。
工程招投标与合同管理练习题
工程招投标与合同管理练习题一、单选题1、在施工过程中，工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在质量问题，则修复该部分工程质量缺陷时应由( )。
A．发包人承担费用和工期损失B．承包人承担费用和工期损失C．承包人承担费用，但工期给予顺延D．发包人承担费用，但工期给予顺延【B】(二)施工过程中的检查和返工。
经过工程师检查检验合格后，又发现因承包人原因出现的质量问题，仍由承包人承担责任，赔偿发包人的直接损失，工期不应顺延。
2、采用《建设工程施工合同(示范文本)》（GF-2017-0201）订立合同的工程项目，建设工程一切险的投保人应为（）。
A.发包人B.承包人C.监理人D.分包人【A】3、采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），发包人的主要工作（）。
A．保证施工噪声符合环保规定B．提供进度统计报表C．开通专用条款约定的施工现场内的交通干道D．做好施工现场地下管线的保护【C】4、某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表达正确的是( )。
（某钢筋工程隐蔽前已经工程师验收合格，……框架柱强度不够……）A．费用由工程师承担，工期由承包方承担B．费用由承包方承担，工期由发包方承担C．费用由承包方承担，工期由承发包双方协商D．费用和工期均由承包方承担【D】按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，重新检验时，无论工程师是否参加检验，当其提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求时，承包人应按要求进行剥露或者开孔，并在检验后重新覆盖或者修复。
检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。
检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。
所以正确答案应该是D。
5、我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定承包人应当在索赔事件发生之日起一定期限内，向工程师递交索赔意向通知，该一定期限为（）。
招投标与合同管理考试模拟题(附答案)
招投标与合同管理考试模拟题（附答案）一、单选题（共40题，每题1分，共40分）1、根据《合同法》的规定，要约在( )生效。
A、要约发出时B、受要约人知晓其内容时C、到达受要约人时D、要约规定的时间正确答案：C2、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。
采购方应( )。
A、按照实际交货数量及时付款B、按照订购数量及时付款C、拒付货款并索赔D、待供货方补足数量后再付正确答案：B3、自中标通知书发出( )内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。
A、30天B、15天C、35天D、21天正确答案：A4、下列选项中说法正确的是( )A、承包商可以向业主提出索赔，业主也可以向承包商提出索赔B、索赔发生在工程建设各阶段，但在施工竣工后发生较多C、工程师对索赔的反驳，应该把承包人当作对立面，但应公正D、总索赔比单项索赔要更易处理和解决正确答案：A5、《合同法》第69条规定，当事人依照《合同法》第68条的规定主张不安抗辩权而中止履行的，应当及时通知对方。
对方提供适当担保时，应当( )A、拒绝履行B、恢复履行C、由人民法院裁决D、变更合同正确答案：B6、合同可以变更，但是当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为( )A、变更为可撤销B、已经变更C、部分变更D、未变更正确答案：D7、发包人应在在双方计量确认后( )内，向承包人支付工程款（进度款）。
A、42天B、14天C、28天D、7天正确答案：B8、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为( )。
A、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸B、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸C、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款D、中标通知书、投标书、协议书、图纸正确答案：A9、在施工合同中,就支付工程款而言,债权人是 ( ) 。
A、供货单位B、监理单位C、施工单位D、建设单位正确答案：C10、采用银行的有条件保函，在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，由( )对执行合同部分和未执行合同部分加以鉴定。
工程项目招投标与合同管理考试试题
工程项目招投标与合同管理考试试题单选1.监理合同即（B ）签订的合同。
A.施工单位B.监理单位C.设计单位2.影响工程合同策划工作的三个最要紧方面不包含（B）A 业主的资金能力B 承包范围的协调C 风险如何分担3.监理合同是哪两方签订的（B）A.甲方与监理单位B.业主与监理单位C.乙方与监理单位D.甲乙双方与监理单位4.在进行工程合同策划时，务必考虑、认真分析影响工程合同策划工程合同策划工作的三个最要紧方面，不包含（C）A.业主的资金能力B.工程的发承包方式C.工人的资金问题D.风险如何分担5.下列哪个单位与业主之间不是合同关系( C )A.安装承包商B.监理单位C.机械租赁单位6.根据材料采购合同的规定，材料在运输过程中发生的问题，有（D）负责。
A.运输部门B.采购方C.供货方D.合同约定的责任方7.关于索赔的说法正确的是（C）A、工程施工过程中，承包人向发包人提出的索赔称之反索赔。
B、工程施工过程中，发包人向承包人提出的索赔称之索赔。
C、索赔是一种未经对方确认的单方行为，它与我们通常所说的工程签证不一致。
8. 关于游泳池，消防水池等蓄水工程，屋面工程与防水要求的地面，应进行（B ）A 防水试验B 淋蓄水试验C 质量检测D 浇水试验9. 防水材料进场，除金属板材，平瓦外，均应（C）A 有出厂质量合格证B 有检测报告C 进行现场抽样复验D 有产品性能说明书D、同一验收批砂浆试块抗压轻度平均值务必______设计强度等级所对应的立方体抗压强度。
A.大于B.等于C.小于D.大于或者等于（答案：D）10.因承包人未能尽到照管、保护的责任，造成工程损坏，使发包人的费用增加货工期延误。
由______承担责任。
A.监理人B.承包人C.甲方D.发包人（答案：B）11.可撤销的建设工程施工合同，当事人应该请求（ B ）撤销。
A.建设行政主管部门B.人民法院C.监理单位D.设计单位12.假如招标人改变招标范围应在投标截止日前至少（ B ）前以书面形式通知所有招标文件的收受人。
工程招投标及合同管理试题库
| 《工程招投标及合同管理》习题参考答案一、单选(每题2分)下列各题中,只有一个被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。
1：下列说法中符合强制招标规模范围的条件下是( C )。
A施工单项合同估算价在100 ( 200)万元人民币以上的；B重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200 ( 100)万元人民币以上的；C勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；D项目总投资额在2000(3000)万元人民币以上的。
2：强制招标的范围不包括( D )A大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目B全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目C使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目D个人投资的自住房屋建设项目。
3：下列关于联合体投标的说法中正确的是( A )A进行联合体投标的其资质按联合体投标中资质最低的确定联合体的资质等级。
( B )B.招标文件D.勘察设计资料请 ____ 的法人或者其他组织投标。
( )B.投标邀请书特定B 进行联合体投标的其资质按联合体投标中资质最高的确定联合体的资质等级。
C 进行联合体投标可以不签联合体投标协议。
D 联合体各方就中标项目对外向招标人刑事责任。
( 连带责任 )4 下列关于固定总价合同的适用范围不正确的是( )A 工程量和工作范围比较明确B 工期短(一般不超过 1 年)C 变更较少的工程D 工程结构复杂的工程。
5 . 编制投标文件的基本依据，就是 A. 招标说明书 C.施工合同 6. 公开招标是指招标人以 ___的方 A. 投标邀请书 不特定 C.招标公告不特定 D.招标公告特定7. 合同订立后，招标人应及时通知其他未中标的投标人，按要求退回招标文件、图纸和有关技术资料，同时退还( C )C. 投标保证金D. 支付担保金8.下列情况中，经过投标人澄清和说明后，可以作为有效标书的是( D )A.报价低于成本 B .标书未密封C.逾期送达D.投标文件中有明显的文字错误9.采用不平衡报价法，对设计图纸内容不明确或有错误，估计修改后工程量要增加的项目，单价可适当报 ____________ 些；对工程内容不明确的项目，单价可适当报__________ 些。
工程招投标与合同管理模拟题
工程招投标和合同管理模拟试题一、填空题（）1.依据建设部《建筑业企业资质管理规定》，将建筑业企业资质分为（施工总承包）、（专业承包）、（劳务分包）。
2.《中华人民共和国招标投标法》，自（2000年1月1日）实施。
3.《中华人民共和国合同法》，自（1999年10月1日）实施。
4.依据建设部第93号令《建设工程勘察设计企业资质管理规定》，将工程设计资质分为（工程设计综合资质）、（工程设计行业资质）、（工程设计专项资质）。
5.投标文件包括（投标书）、（商务标）、（技术标）。
6.投标人依据招标文件载明的项目实际状况，拟在中标后将中标项目的部分（非主体）、（非关键性）工作进行分包的，应当在投标文件中载明。
7.投标人不得以低于（成本）的报价竞标，也不得以（他人名义）投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。
8.1999年发布的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201），主要适用于施工总承包合同。
是由（《协议书》）、（《通用条款》）、（《专用条款》）三部分组成。
9.依据《中华人民共和国招投标法》，招标方式分为（公开招标）、（邀请招标）。
10.联合体中标的，联合体各方应当（共同）和招标人签订合同，就中标项目向招标人担当（连带责任）。
11.项目招标在开标时，由（招标人）主持，邀请全部的（投标人）参加。
12.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（30）天内，依据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
13.招投标活动的基本原则是（公开）、（公允）、（公正）、（恳切信用）。
14.整个招标投标过程，经过（招标）、（投标）和（定标）。
15.FIDIC合同为（单价合同）的计价方式。
16.工程质量保修金一般不超过施工合同价款的（3%）。
17.施工合同按计价方式来分为（总价合同）、（单价合同）、（成本加酬金合同）。
二、单项选择题（）1.承包人仅供应劳务而不担当供应任何材料的义务，此种承包方式称为(A)。
A 包工不包料B 统包C 包工部分包料D 包工包料2.若业主拟定的合同条件过于苛刻，为使业主修改合同，可准备"两个报价"，并阐明，若按原合同规定，投标报价为某一数值，但倘如合同作某些修改，则投标报价为另一数值，即比前一数值的报价低确定的百分点，以此吸引对方修改合同。
建筑工程项目招投标与合同管理综合练习题及参考答案
建筑工程项目招投标与合同管理综合练习题及参考答案一、单项选择题1. 建筑工程项目招标的主要目的是什么？A. 降低工程成本B. 确保工程质量C. 公开选择优秀的承包商D. 提高施工效率2. 招标文件的编制应当遵循哪些原则？A. 公平、公正、公开B. 保密、高效、节约C. 竞争、透明、灵活D. 严格、规范、创新3. 在建筑工程项目招标中，下列哪项不是投标人的基本义务？A. 遵守招标文件的规定B. 保证投标文件的真实性C. 自行承担投标费用D. 透露其他投标人的报价信息二、多项选择题1. 建筑工程项目合同的主要内容包括哪些？（多选）A. 工程范围与工期B. 合同价款与支付方式C. 质量要求与验收标准D. 违约责任与争议解决方式2. 在合同管理过程中，以下哪些行为是发包方应当避免的？（多选）A. 随意变更合同条款B. 拖欠工程款C. 拒绝履行保修责任D. 及时提供施工图纸和资料三、判断题1. 建筑工程项目招投标活动必须遵循相关法律法规，任何单位或个人不得非法干预。
（）2. 招标人可以要求投标人提交投标保证金，以确保投标人的投标诚意和履约能力。
（）3. 建筑工程项目合同一旦签订，双方必须严格按照合同条款履行，不得擅自变更或解除。
（）四、简答题1. 请简述建筑工程项目招投标的程序。
2. 在建筑工程项目合同管理中，如何有效防范和应对合同风险？参考答案单项选择题1.【答案】C【解析】建筑工程项目招标的主要目的是通过公开、公平、公正的竞争方式，选择优秀的承包商来完成工程项目，确保工程质量、进度和成本的有效控制。
2.【答案】A【解析】招标文件的编制应当遵循公平、公正、公开的原则，确保所有潜在投标人在平等的机会下参与竞争。
3.【答案】D【解析】投标人的基本义务包括遵守招标文件的规定、保证投标文件的真实性以及自行承担投标费用等。
透露其他投标人的报价信息是违反招投标规定的行为，不属于投标人的基本义务。
多项选择题1.【答案】ABCD【解析】建筑工程项目合同的主要内容包括工程范围与工期、合同价款与支付方式、质量要求与验收标准、违约责任与争议解决方式等。
招投标与合同管理试题库(含参考答案)
招投标与合同管理试题库（含参考答案）一、单选题（共40题，每题1分，共40分）1、建设工程招标即招标人将拟建工程对外发布信息，吸引有承包能力的单位参与竞争，按照法定程序优选承包单位的法律活动。
这里的招标人也可以称为( )A、发包人B、承包人C、监理D、设计单位正确答案：A2、以下建设单位招标必须具备的条件是( )A、招标人是法人或依法成立的其他组织；B、有与招标工程相适应的经济、技术、管理人员；C、有组织编制招标文件的能力；D、有审查投标单位资质的能力；正确答案：A3、工程分包的说法错误的为( )A、非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包B、是允许的C、是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为D、是违法的正确答案：D4、合同的无效是指该合同( )。
A、一定全部无效B、已履行的部分有效，未履行的部分无效C、一定部分无效D、有可能部分无效，也可能全部无效正确答案：D5、建设工程合同的一般签订方式是( )A、利用标准合同订立B、由双方协商确定的方式订立C、双方协商，书面订立D、利用示范文本订立正确答案：A6、屋面防水工程保修期限为( )。
A、3年B、2年C、5年D、4年正确答案：C7、在施工合同中,就支付工程款而言,债务人是 ( ) 。
A、监理单位B、施工单位C、供货单位D、建设单位正确答案：D8、债权人撤销权的行使必须由享有撤销权的人以( )的名义，向人民法院提出诉讼，请求法院撤销债务人危害其债权的行为。
A、债权人或债务人B、第三方C、自己D、债务人正确答案：C9、民事法律关系客体，是指民事法律关系之间权利和义务所指向的对象。
下列不属于民事法律关系客体的是( )A、施工单位购买的各种建筑材料B、建设资金C、建筑企业对员工的培训D、建设行政主管部门正确答案：D10、保证方式没有约定或约定不明确的，按( )承担担保责任。
A、合同B、保证C、连带保证D、违约正确答案：C11、下列说法不正确的是( )。
建设工程招投标与合同管理习题及答案
（一）单选题1. 根据《建筑业企业资质管理规定》等有关规定，劳务分包序列企业资质（B ）。
A．设一个等级B．设一至二个等级C．设一至三个等级D．不设等级2．承包商的实力主要包括几个方面，其中不包括(D )A．人才方面B．技术方面C．经济方面D．信誉方面3．国际上把建设监理单位所提供的服务归为（A ）服务。
A．工程咨询B．工程管理C．工程监督D．工程策划4．甲某于 2005 年参加并通过了一级建造师执业资格考试，下列说法正确的是（D）。
A．他肯定会成为项目经理了B．只要经所在单位聘任，他马上就可以成为项目经理了C．只要经过注册，他就可以成为项目经理了D．只要经过注册，他就可以以建造师名义执业了5．下面对施工总承包企业资质等级划分正确的是（C）。
A．一级、二级、三级B．一级、二级、三级、四级C．特级、一级、二级、三级D．特级、一级、二级6．建设工程交易中心是我国近几年来在改革中出现的使建设市场有形化的管理形式。
建设工程交易中心(D )。
A．是政府管理部门 B．是政府授权的监督机构C．具备监督管理职能 D．是服务性机构7．下列关于建筑业企业资质管理制度的说法中，正确的是（B ）。
A．建筑业企业资质分为施工总承包和专业承包两类B．建筑业企业资质是指企业的建设业绩、人员素质、管理水平、资金数量、技术装备等C．建筑业企业资质年检合格，可申请晋升上一个资质等级D．一级施工总承包企业可承担本类别各等级工程施工总承包和项目管理业务8．工程建设项目招标可分为勘察设计招标、设备安装招标、土建施工招标、建筑装饰招标、建设监理招标等，是按（D ）分类。
A．按工程建设程序分类B．按行业分类C．按建设项目组成分类D．按工程发包范围分类9．建筑市场的进入，是指各类项目的（B ）进入建设工程交易市场，并展开建设工程交易活动的过程。
A．业主、承包商、供应商B．业主，承包商、中介机构C．承包商、供应商、交易机构D．承包商、供应商、中介机构10.下列建筑产品中属于生产性建筑产品的是（B ）A.学校的教学楼B.轧钢厂的生产车间C.体育中心田径场D.医院门诊大楼（二）多选题1．从事建筑活动的建筑施工企业应当具备的条件，下列说法正确的有（.ABDE）。
工程招投标及合同管理试题附答案
工程招投标及合同管理试题A一、单选(每题2分)下列各题中,只有一个被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。
1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（C）关系。
A、债权人与债务人B、代理人与被代理人C、权利与义务D、法人与自然人2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（A）赔偿。
A、施工企业B、施工企业的法定代表人C、施工企业的项目经理D、具体的施工人员3、下列财产中，（A）不得抵押。
A、土地所有权B土地使用权C、房屋D、交通运输工具4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（B ）家。
A、2、B、3C、5D、75、合同争议的解决顺序为（A）A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁6、监理招标主要是对监理单位（B）的选择。
A、报价B、能力C、监理人员数量D、设备7、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（B ）A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、义务工作8、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（C）。
A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验9、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。
按照设计范本的规定，设计人应（D ）A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%10、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。
订立合同时约定的合同工期概念应为，从（C）的日历天数计算。
工程招投标与合同管理考题
工程招投标与合同管理考题一、选择题1. 以下哪项不属于公开招标的特点？A. 透明度高. 竞争激烈C. 成本较低D. 时间周期长2. 在工程招投标中，下列哪个环节不是投标阶段的工作内容？A. 提交投标保证金. 编制投标文件C. 参与开标会议D. 进行资格预审3. 关于工程合同管理的说法，正确的是：A. 合同一经签订不得变更. 合同管理仅涉及合同履行阶段C. 合同管理应遵循公平原则D. 合同争议只能通过诉讼解决二、判断题1. 邀请招标可以不发布招标公告。
（错）2. 投标人在提交投标文件前，必须对招标文件的要求进行全面响应。
（对）3. 合同变更通常需要双方协商一致，并形成书面文件。
（对）4. 在合同履行过程中，任何一方都有权单方面终止合同。
（错）三、简答题1. 请简述工程招投标的基本流程。
答：工程招投标的基本流程包括：编制和发布招标公告、潜在投标人的资格预审、发放招标文件、投标预备会（如有必要）、投标文件的编制与递交、开标、评标、中标结果公示以及签订合同等步骤。
2. 描述合同管理中的变更管理流程。
答：合同管理中的变更管理流程通常包括变更提出、变更评估、协商变更条款、签署变更协议以及实施变更等步骤。
在整个过程中，应确保变更的合理性、合法性，并且双方应有充分的沟通与协商。
四、案例分析题某建筑公司参与了一项工程项目的投标，并在投标文件中承诺了特定的工程质量标准。
在项目实施过程中，由于原材料价格上涨，该公司希望降低工程质量以减少成本。
请问这种做法是否合理？为什么？答：这种做法不合理。
因为合同一旦签订，双方就应该遵守合同条款中约定的质量标准。
建筑公司不能单方面降低工程质量，这违反了合同管理的原则，可能导致违约责任甚至法律诉讼。
正确的做法是通过合同变更流程，与业主协商，达成一致后方可调整工程质量标准。
(完整版)建筑工程项目招投标与合同管理综合练习题及参考答案
建筑工程项目招投标与合同管理综合练习题一一、判断题（每小题2分，共计20分。
将判断结果填入括弧，以√表示正确，以×表示错误）1．建筑市场在许多方面不同于其他产品市场。
主要表现在：交易方式为买方向卖方间接订货，并一般以招投标为主要方式。
（）2．建筑业企业资质年检不合格或者连续三年基本合格的，建设行政主管部门应当重新核定其资质等级。
新核定的资质等级应当低于原资质等级。
（）3．建设工程的招标投标主体包括：招标人、投标人、招标投标行政监督部门。
（）4．招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。
主要包括：编制招标相关文件，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。
（）5.招标人应在招标文件中明确规定合同的计价方式。
计价方式主要有固定总价合同、单价合同和成本加酬金合同，同时规定合同价的调整范围和调整方式。
（）6．编制投标文件的核心工作是计算标价，而标价计算又与施工方案及施工组织计划密切相关，所以在计算标价前必须编制好施工计划。
（）7．投标标价的费用一般由工程成本（直接工程费、间接费）、利润、其他费用和保险费等组成。
（）8．建设工程评标程序分为：评标的准备、初步评审、详细评审、编写评标报告。
（）9．单价合同具有合理分摊风险等特点，其适用范围较宽。
成本加酬金合同中，发包人基本上承担了全部的风险，承包商所得的报酬也就较低。
（）10．承包商在自己的索赔报告中应对费用索赔部分进行详细计算，索赔费用的计算方法主要有分项计算法和总费用法。
（）二、单项选择题（每小题2分，共计20分，将选择结果填入括弧内）1．建筑市场是以进行建筑商品和相关要素交换的市场，其主体不包括（）。
A．政府主管部门 B. 业主C. 承包商D. 咨询服务机构2．建设工程的招标分为公开招标和邀请招标，其中公开招标又称为（）。
A．有限竞争性招标 B. 无限竞争性招标C. 选择性招标D. 委托代理招标3．建设工程项目的（）是招标人招标活动的前提。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程招投标与合同管理模拟试题一、填空题（）1.依据建设部《建筑业企业资质管理规定》，将建筑业企业资质分为（施工总承包）、（专业承包）、（劳务分包）。
2.《中华人民共和国招标投标法》，自（2000年1月1日）实施。
3.《中华人民共和国合同法》，自（1999年10月1日）实施。
4.依据建设部第93号令《建设工程勘察设计企业资质管理规定》，将工程设计资质分为（工程设计综合资质）、（工程设计行业资质）、（工程设计专项资质）。
5.投标文件包括（投标书）、（商务标）、（技术标）。
6.投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的部分（非主体）、（非关键性）工作进行分包的，应当在投标文件中载明。
7.投标人不得以低于（成本）的报价竞标，也不得以（他人名义）投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。
8.1999年发布的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201），主要适用于施工总承包合同。
是由（《协议书》）、（《通用条款》）、（《专用条款》）三部分组成。
9.依据《中华人民共和国招投标法》，招标方式分为（公开招标）、（邀请招标）。
10.联合体中标的，联合体各方应当（共同）与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担（连带责任）。
11.项目招标在开标时，由（招标人）主持，邀请所有的（投标人）参加。
12.招标人与中标人应当自中标通知书发出之日起（30）天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
13.招投标活动的基本原则是（公开）、（公平）、（公正）、（诚实信用）。
14.整个招标投标过程，经过（招标）、（投标）和（定标）。
15.FIDIC合同为（单价合同）的计价方式。
16.工程质量保修金一般不超过施工合同价款的（3%）。
17.施工合同按计价方式来分为（总价合同）、（单价合同）、（成本加酬金合同）。
二、单项选择题（）1.承包人仅提供劳务而不承担供应任何材料的义务，此种承包方式称为(A)。
A 包工不包料B 统包C 包工部分包料D 包工包料2.若业主拟定的合同条件过于苛刻，为使业主修改合同，可准备"两个报价"，并阐明，若按原合同规定，投标报价为某一数值，但倘若合同作某些修改，则投标报价为另一数值，即比前一数值的报价低一定的百分点，以此吸引对方修改合同。
但必须先报按招标文件要求估算的价格而不能只报备选方案的价格，否则可能会被当作"废标"来处理，此种报价方法称为(B)。
A 不平衡报价法B 多方案报价法C 突然袭击法D 低投标价夺标法3.根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过( B )约定承发包双方的权利和义务。
A 通用条款B 专用条款C 监理合同D 协议书4.某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表述正确的是( D )。
A 费用由工程师承担，工期由承包方承担B 费用由承包方承担，工期由发包方承担C 费用由承包方承担，工期由承发包双方协商D 费用和工期均由承包方承担5.编制工程施工招标标底时，分部分项工程量的单价为直接费。
直接费以人工、材料、机械的消耗量及其相应价格确定；间接费，利润，税金按照有关规定另行计算。
此种方法称为( A )。
A 工料单价法B 综合单价法C 清单计价法D 其他方法6.( )是当事人—方向另一方作出的以一定条件订立合同的意思表示( A )。
A 要约B 承诺C 留置D 定金7.合同的( A )是指合同双方或多方当事人已就合同的主要条款达成合意而被法律认为合同已经客观存在。
A 成立B 订立C 质押D 定金8.( D )承包方式的基本做法是按工程实际发生的直接成本(直接费)，加上商定的企业管理费(间接费)，利润和税金来确定工程总造价。
它主要适用于签约时对工程的情况和内容尚不清楚，工程量不详(如采用设计一施工连贯式的承包方式，签约时尚无施工图纸及详细设计文件)的情形，如紧急工程，抢险救灾工程，国防工程等。
A 固定总价合同B 计量估价合同C 单价合同D 成本加酬金合同9.当一个工程项目总报价基本确定后，通过调整内部各个项目的报价，以期既不提高报价，不影响中标，又能在结算时得到较为理想的经济效益，这种报价技巧叫做( D )。
A 根据中标项目的不同特点采用不同报价B 多方案报价法C 可供选择的项目的报价D 不平衡报价法10.建设项目总承包招投标，实际上就是( B )。
A 按照合同有关条款B 项目全过程招投标C 勘查设计招投标D 材料，设备供应招投标11.索赔必须以( D )为依据。
A 工程预算B 结算资料C 工程变更D 合同12.建设单位在( A )合同中承担了项目的全部风险。
A 成本加酬金B 单价C 总价可调D 总价不可调13.( B )就是按商定的总价承包工程项目。
它的特点是以施工图纸及工程说明书为依据，明确承包内容和计算包价，并一次包死。
在执行过程中，除非发包人要求变更原定的承包内容，承包人一般不得要求变更承包价。
A 计量估价合同B 固定总价合同C 单价合同D 成本加固定百分比14.( D )是在合同履行过程中，当事人一方就对方不履行或不完全履行合同义务，或者就可归责于对方的原因而造成的经济损失，向对方提出赔偿或补偿要求的行为。
A 变更B 终止C 反索赔D 索赔15.招标公告是一种( C )。
A 要约B 承诺C 要约邀请D 合同16.承包人只负责提供施工所需的全部人工和一部分材料，其余部分则由建设单位或总包单位负责供应，此种承包方式称为( B )。
A 包工包料B 包工部分包料C 包工不包料D 包清工17.一个建设项目建设全过程或其中某个阶段的全部工作，由一个承包单位负责组织实施。
这个承包单位可以将若干专业性工作交给不同的专业承包单位去完成，并统一协调和监督它们的工作。
在一般情况下，建设单位(业主)仅与这个承包单位发生直接关系，而不与各专业承包单位发生直接关系。
该承包方始称为( B )。
A 分承包B 总承包C 阶段承包D 专项承包18.当工程内容明确，工期较短时，发包人宜采用( B )合同。
A 总价可调B 总价不可调C 单价D 成本加酬金19.竣工结算在( C )之后进行。
A 施工全部完毕B 保修期满C 竣工验收报告批准D 装修完毕20.在施工中由于( B )原因导致工期延误，承包人应当承担违约责任。
A 不可抗力B 承包人的设备损坏C 设计变更D 工程量变化21.采用工程量清单计价法的项目招投标过程中，投标单位在投标报价中，应按招标单位提供的工程量清单的每一单项计算填写单价和合价，在开标后发现投标单位没有按招标文件的要求填写，则( B )。
A 允许投标单位补充填写B 视为废标C 认为此项费用已包括在工程量清单中的其他单价和合价中D 由招标人退回投标书22.通常把承包商向业主提出的为了取得( C )的要求称为“施工索赔”。
A 施工损失和利润损失B 超额利润或工期延误C 经济补偿或工期延长D 经济补偿和工期延长23.当建设工程施工合同因工程价款结算引起双方当事人发生争议而通过仲裁机构裁决后，如果当事人一方不执行，另一方当事人可以向( B )人民法院申请强制执行。
A 合同签订地B 工程所在地C 发包人住所地D 承包人住所地24.一般由一个或几个大承包商或开发商牵头，联合金融界组成财团，就某个工程项目向政府提出建议和申请，取得建设和经营该项目的许可。
这些项目一般都是大型公共工程和基础设施，如隧道，港口，高速公路，电厂等。
政府若同意建议和申请，则将建设和经营该项目的特许权授予财团。
财团负责资金筹集，工程设计和施工的全部工作;竣工后，在特许期内经营该项目，通过向用户收取费用回收投资，偿还贷款并获取利润;特许期满将该项目无偿地移交给政府经营管理，此种方式称为( C )。
A 建设全过程承包B 阶段承包C 建造—经营—转让承包D 分包25.在法律上，工程施工合同的成立可分为要约和( B )两个阶段。
A 履约B 承诺C 要约邀请D 违约26.在合同订立过程中有( D )行为的，给对方造成损失的，行为人应当承担损害赔偿责任。
A 故意抬高价格的B 合同订立过程中因情况变化而退出谈判的C 合同谈判缺乏诚意D 故意隐瞒与合同有关的重要事实27.业主在( B )合同中承担的风险最小。
A 可调总价B 不可调总价C 单价D 成本加酬金28.承包商在( D )合同中承担的风险最小。
A 可调总价B 不可调总价C 单价D 成本加酬金29.工程反索赔是指( D )。
A 承包商向业主提出的索赔B 分包商向总包商提出的索赔C 承包商向供货商提出的索赔D 业主向承包商提出的索赔答案 D30.关于评标，下列不正确的说法是( B )。
A 评标委员会成员名单一般应于开标前确定，且该名单在中标结果确定前应当保密B 评标委员会必须由技术，经济方面的专家组成，且其人数为5人以上的单数C 评标委员会成员应是从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称或者同等专业水平D 评标委员会成员不得与任何投标人进行私人接触31.在施工中由于( B )原因导致工期延误，承包人应当承担违约责任。
A 不可抗力B 承包人的设备损坏C 设计变更D 工程量变化答案 B32.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（ B ）d前，以书面形式通知所有招标文件收受人。
A 30B 15C 10D 2033.自招标文件开始发出之日起，至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（ B ）天。
A 15B 20C 30D 2533.投标保证金的数额一般为投标价的（）左右，但最高不得超过（）万元人民币，投标保证金有效期应当超出投标有效期的（）。
A 2％、80、30B 3％、80、30C 2％、90、20D 2％、80、20答案 A34.( D )不属于工程索赔证据。
A 来往信件B 各种会议纪要C 工程照片D 工程师现场口头指令35.当出现下列合同文件互相矛盾时，（ D ）的解释顺序最后。
A 补充协议B 合同协议书C 合同专用条款D 合同通用条款答案合同通用条款36.（ D ）不属于合同文件。
A 中标通知书B 图纸C 工程量清单D 施工日记37.解决建设工程索赔最理想的方法是（ C ）。
A 提出仲裁解决B 工程师进行解决C 通过协商解决D 诉讼38.合同实施控制的内容不包括（ D ）。
A合同监督 B合同跟踪 C合同诊断 D合同后评价三、多项选择题：（）1.《建设工程施工合同(示范文本)》中，能够构成设计变更的事项包括（ABC）A 更改工程有关部分的标高，基线，位置和尺寸B 增减合同中约定的工程量C 改变有关工程施工时间和顺序D 法院要求停止施工E 仲裁机关要求停止施工2.《建设工程施工合同(示范文本)》中，因以下原因造成的工期延误，经工程师确认，工期相应顺延( BCDE)。