施工合同履约保函条款是怎样的
工程施工合同中的履约保函
工程施工合同中的履约保函
【履约保函范本】
致：（业主名称）
根据（承包商名称）与贵方签订的关于（工程项目名称）施工合同（以下简称“合同”），我方作为担保人，特此向贵方出具本履约保函。
一、保证事项
1. 我方保证承包商将严格按照合同约定的时间、质量、标准完成工程施工任务。
2. 我方保证承包商将按照合同约定支付工程款项，并承担相应的违约责任。
3. 我方保证承包商将遵守相关法律法规和安全生产规定，确保工程质量和安全。
4. 我方保证承包商将积极配合贵方的工作安排，及时处理可能出现的问题和纠纷。
二、保证金额
本保函的保证金额为人民币（大写）（小写），占合同总价的（比例）。
三、保证期限
本保函自合同生效之日起生效，至工程竣工验收合格并结清所有款项之日止。
四、索赔条件及程序
1. 如果承包商未能按照合同约定履行义务，或存在违约行为，贵方有权向我方提出索赔要求。
2. 贵方应向我方提供书面索赔通知，说明索赔原因、金额及证明材料。
3. 我方收到索赔通知后，应在（时间）内进行核实，并与贵方协商解决。
如果双方无法达成一致，贵方可依法向有管辖权的法院提起诉讼。
五、其他条款
1. 本保函一经签署，即具有法律效力。
2. 本保函的解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。
3. 本保函正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
工程施工合同履约保函范本
工程施工合同履约保函范本甲方（以下简称“承包商”）：乙方（以下简称“业主”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方承担乙方所委托的工程施工项目（以下简称“本项目”），经充分协商，达成一致，签订本工程施工合同。
为确保双方合法权益，甲乙双方同意按照本工程施工合同的约定，由甲方提交履约保函，保证甲方按合同约定履行施工义务。
现甲乙双方就履约保函相关事宜达成如下协议：一、履约保函的金额1. 甲方在本工程施工合同项下的履约保函金额为人民币【】元整（大写：【】元整）。
2. 履约保函的担保方式为：【担保方式，如：银行保函、担保公司保函等】。
3. 履约保函的有效期为自本工程施工合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
二、履约保函的提交1. 甲方在本工程施工合同签订后【】个工作日内，向乙方提交履约保函。
2. 履约保函由甲方按照乙方提供的格式进行制作，并确保履约保函的内容符合本工程施工合同的约定。
3. 甲方应确保履约保函的提交不得违反相关法律法规和政策规定。
三、履约保函的解除1. 在本工程施工合同约定的工程竣工验收合格后，甲方按照乙方要求提供相关证明材料，履约保函即行解除。
2. 履约保函解除后，甲方应按照乙方的要求，将履约保函原件退还乙方。
四、履约保函的赔偿1. 在履约保函有效期内，如甲方未能按照本工程施工合同的约定履行施工义务，乙方有权向甲方追偿，并有权要求甲方支付违约金。
2. 乙方在向甲方追偿时，应向甲方发出书面索赔通知，并提供相关证据。
甲方在收到乙方索赔通知后【】个工作日内，应按照本工程施工合同的约定履行赔偿义务。
3. 甲方在履行赔偿义务后，有权向实际责任方追偿。
五、其他约定1. 本履约保函一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本工程施工合同及履约保函的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律法规。
3. 如本工程施工合同的任何条款与履约保函的条款发生冲突，以履约保函的条款为准。
施工合同履约保函条款(最新版)
施工合同履约保函条款(最新版)合同编号：__________施工合同履约保函条款（最新版）名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________第一条保函金额1.1 承包人应向委托人提交一张保函，保函金额为人民币________万元整。
1.2 保函金额的计算方式如下：（1）合同总价款的________%；（2）已支付的预付款；（3）已支付的进度款；（4）其他根据主合同约定应由承包人支付的款项。
第二条保函有效期2.1 保函的有效期为自保函出具之日起至主合同约定的工程竣工日期后______日。
2.2 在保函有效期内，承包人如发生违约行为，委托人有权凭保函向担保人索赔。
第三条保函格式与出具3.1 承包人应向委托人提交由担保人出具的保函，保函格式详见附件。
3.2 承包人应保证保函的真实性、有效性，并对保函的内容保密。
第四条保函的解除4.1 保函在有效期内，如承包人按主合同的约定履行了合同义务，委托人应向担保人出具解保函的书面通知。
4.2 保函解除后，担保人应将保函正本退还给承包人。
第五条保函的转让5.1 在保函有效期内，保函不得转让。
5.2 未经委托人和担保人同意，承包人不得将保函权利转让给第三方。
第六条保函的变更6.1 在保函有效期内，如主合同的约定发生变更，双方可协商变更本履约保函条款。
6.2 变更后的履约保函条款应由双方签字盖章，并送担保人出具相应的变更保函。
第七条违约责任7.1 承包人违反主合同约定，导致保函被委托人索赔的，承包人应承担相应的违约责任。
7.2 担保人违反本履约保函条款的约定，导致委托人遭受损失的，担保人应承担相应的赔偿责任。
2023施工标准合同履约保函条款是怎样的
施工合同履约保函条款是怎样的施工合同履约保函是指为保证施工合同履约而由施工方向受益方发出的保函。
施工合同履约保函通常由银行或保险公司提供担保。
该保函中包含的条款是保障双方权益的重要依据。
下面将分析施工合同履约保函的主要条款。
1. 保函的基本信息保函的基本信息包括保函编号、签发日期、有效期等。
该部分的内容是对保函的基本概况进行说明，方便双方对保函进行跟踪和管理。
2. 保证人和受益人保函中需要明确保证人和受益人的身份和联系方式。
保证人是指提供担保的银行或保险公司，受益人是指在施工合同中享有权益的一方。
保函的效力直接与保证人和受益人的身份相关，所以在保函中必须明确双方的信息。
3. 保函金额和有效期保函金额是指保证人在合同履约期间内愿意向受益人支付的最高保额。
保函金额应根据具体的工程要求和合同金额进行确定，双方需在合同中明确约定。
保函的有效期应与合同履约期限一致，确保在合同期限内担保有效。
4. 履约保证金施工合同履约保函通常需要受益方支付一定比例的履约保证金。
这是一种双方的信任机制，保证施工方按照合同要求履行合同义务。
履约保证金一般在合同签订时支付，并在合同履约完毕后退还给受益方。
5. 保函索赔条件保函索赔条件是指在合同履约期间，受益方要求保证人支付保证金的情况。
常见的保函索赔条件包括施工方未按合同要求进行工程建设、工期延误、工程质量问题等。
索赔条件的明确性和合理性对于保函的有效性至关重要。
6. 保证事项和责任范围保函中需要明确保证人的保证事项和责任范围。
保证人保证的事项通常包括施工方按照合同要求完成工程建设和履行相关义务。
责任范围一般针对保证人的违约行为或保函索赔的情况，例如保证人未及时支付保证金或未履行索赔义务等。
7. 保函解除和撤销条款在某些情况下，施工合同履约保函可能需要解除或撤销。
保函解除和撤销的条件和程序应在保函中明确定义，双方应依据约定进行相应操作。
保函的解除和撤销可能对双方的权益产生重大影响，因此在约定条款时需要谨慎考虑。
工程合同履约保函模板范本
工程合同履约保函模板范本担保人（以下简称“担保方”）：受益人（以下简称“业主”）：承包商（以下简称“施工方”）：鉴于：1. 业主与施工方已签订《xxx工程合同》（以下简称“合同”），合同编号为xxxx，施工方同意按合同约定完成工程项目的建设。
2. 施工方为保证履行合同义务，向业主申请出具履约保函，业主同意接受履约保函作为施工方履行合同的担保措施。
3. 担保方同意为施工方的履约行为提供担保，确保施工方按合同约定履行各项义务。
在此前提下，担保方、业主和施工方达成如下协议：第一条保函金额担保方出具的履约保函金额为人民币xx万元整（大写：人民币玖拾玖万玖仟元整），保函金额相当于合同总价的一定比例，具体比例双方协商确定。
第二条保函有效期本保函自开具之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工交付日期后xx个月。
若施工方在合同约定的工程竣工交付日期前完成合同义务，业主提前解除合同的，本保函失效。
第三条保函条款1. 如果施工方在履行合同过程中出现违约行为，未能按合同约定履行义务，业主有权向担保方提出索赔。
2. 担保方在收到业主的索赔通知后，应在xx个工作日内对业主的索赔进行审查，并在审查合格后xx个工作日内履行赔偿义务。
赔偿金额不超过保函金额。
3. 业主在向担保方提出索赔时，应提供相关证据，包括但不限于合同条款、违约行为的具体情况、损失计算等。
4. 担保方在履行赔偿义务后，有权向施工方追偿，并要求施工方提供相应的反担保。
5. 本保函项下的权利和义务不受施工方与业主之间签订的任何补充协议、修改协议的影响。
6. 本保函在有效期内，施工方不得要求担保方撤销或修改。
7. 本保函一式三份，担保方、业主和施工方各执一份，具有同等法律效力。
第四条其他约定1. 本保函的开具费用由施工方承担。
2. 本保函的解除和退还事宜，由担保方、业主和施工方协商确定。
3. 本保函适用中华人民共和国法律法规，如有争议，各方同意提交至施工方所在地的人民法院诉讼解决。
通用范文(正式版)施工合同履约保函条款是怎样的
施工合同履约保函条款是怎样的引言施工合同履约保函是建筑项目中常见的一种担保形式。
它是建筑企业为了保证自身履行施工合同义务的一种保障措施，通过向业主提供担保，以减少双方在合同履约过程中的风险。
本文将介绍施工合同履约保函的基本概念、作用和条款要求。
一、施工合同履约保函的基本概念施工合同履约保函是指保证人（通常是银行或保险公司）为受益人（业主）提供的，确保承包人（施工企业）履行施工合同约定的义务和责任的担保方式。
通过签署施工合同履约保函，保证人承担了一定的责任，一旦承包人未能履行合同义务，受益人可以向保证人申请赔偿。
二、施工合同履约保函的作用施工合同履约保函的作用主要体现在几个方面：1.增强业主信心：签署施工合同履约保函可以为业主提供一定的保障，减少业主与承包人之间的风险，增强业主的信心与合作意愿。
2.规范施工企业行为：施工合同履约保函要求承包人遵守合同约定，履行合同义务，从而规范施工企业的行为，保证工程质量和工期的达标。
3.解决争议纠纷：施工合同履约保函作为一种担保形式，在施工过程中有利于解决合同履约过程中的争议纠纷。
当承包人未能履行合同义务时，受益人可以依据保函向保证人索赔。
三、施工合同履约保函的基本条款要求施工合同履约保函通常包含基本条款要求：1.保函金额：保函金额是指保证人向受益人提供的保证金额，通常与施工合同金额相对应，以确保在合同履约过程中能够覆盖各种潜在风险和损失。
2.保函期限：保函期限是指保函的有效期限，即从签发之日起到保函到期之日止。
3.责任范围：施工合同履约保函一般要求保证人对承包人的默认行为承担责任，如未能按合同约定履行义务、未能按时完成工程等。
4.索赔程序：施工合同履约保函通常规定了索赔的程序和流程，包括向保证人提出索赔申请的方式、时间要求和证明文件等。
5.免责条款：施工合同履约保函中可能还包含免责条款，规定了保证人在某些特定情况下免除责任的情形。
结论施工合同履约保函是建筑企业为保证自身履行施工合同义务而采取的一种主动担保措施。
工程施工合同中履约保函
工程施工合同中履约保函
【履约保函范本】
甲方（业主）：________________
乙方（承包商）：________________
鉴于甲乙双方签订了编号为________的工程施工合同，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，为确保乙方能够履行合同义务，特此提供以下履约保函：
一、保函金额：本保函的担保金额为人民币________元整（¥________），占合同总金额的百分之________。
二、保函有效期：自本保函签发之日起至合同约定的工程竣工验收合格之日止。
三、担保内容：
1. 乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成工程建设任务。
2. 乙方应保证工程质量符合国家及行业相关标准，无质量缺陷。
3. 乙方应确保工程进度符合合同要求，不得无故延期。
4. 乙方应妥善解决施工过程中出现的问题，并承担相应的责任。
四、违约责任：若乙方未能履行上述担保内容中的任何一项或多项义务，甲方有权要求担保银行支付不超过保函金额的赔偿金。
五、解除条件：当工程竣工验收合格，且乙方已完全履行合同义务后，本保函自动解除。
六、争议解决：因本保函引起的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他条款：本保函未尽事宜，均以甲乙双方签订的工程施工合同为准。
八、本保函一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：________________ 日期：____年__月__日
乙方（盖章）：________________ 日期：____年__月__日。
施工合同履约保函条款
施工合同履约保函条款一、定义与解释1.1 施工合同：本施工合同（以下简称“本合同”）是由甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“承包商”）签订的关于____项目的施工合同。
1.2 履约保函：履约保函是乙方为了保证履行本合同中约定的义务，向业主提供的担保。
1.3 保证人：保证人是承担履约保函担保责任的法人或其他组织，乙方应选择信誉良好的保证人。
1.4 保函金额：保函金额是指保证人在履约保函中承诺的最高赔偿限额，应与本合同的价款相等或略高。
1.5 保函有效期：保函有效期是指履约保函自出具之日起至本合同约定的工程竣工验收合格之日止的期限。
二、履约保函的出具与提交2.1 乙方应在签订本合同后____个工作日内，向业主提交履约保函。
2.2 履约保函应由保证人出具，并应符合以下要求：（1）保函格式应符合业主的要求；（2）保函应承诺乙方在本合同约定的期限内，按照约定的标准和要求完成施工任务；（3）保函应明确约定保证人的赔偿责任；（4）保函应由保证人加盖公章和法定代表人签字或盖章。
三、履约保函的保证金额和保证期限3.1 履约保函的保证金额应与本合同的价款相等或略高，但不应超过保证人承担的最高赔偿限额。
3.2 履约保函的保证期限自保函出具之日起至本合同约定的工程竣工验收合格之日止。
四、履约保函的履行与解除4.1 乙方应按照本合同的约定履行施工义务，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。
4.2 在保函有效期内，如果乙方未能按照本合同的约定履行施工义务，业主有权向保证人提出赔偿要求。
保证人应在收到赔偿要求后____个工作日内，按照保函约定的赔偿金额向业主支付赔偿。
4.3 如果乙方按照本合同的约定履行了施工义务，业主应在工程竣工验收合格后____个工作日内向保证人发出保函解除通知。
保证人收到解除通知后，应按照保函约定的方式解除保函的担保责任。
五、履约保函的变更与终止5.1 如果本合同的条款发生变更，乙方应立即向业主提交变更后的履约保函。
建筑施工企业2024年履约保函协议规定
建筑施工企业2024年履约保函协议规定本合同目录一览1. 定义与解释1.1 合同主体1.2 履约保函1.3 工程范围1.4 保证金1.5 违约行为2. 保函的有效期2.1 起始日期2.2 终止日期3. 保函的金额3.1 保函金额的确定3.2 保函金额的调整4. 保函的提交与退还4.1 提交保函4.2 退还保函5. 保函的兑付5.1 兑付条件5.2 兑付程序6. 保函的变更与解除6.1 变更条件6.2 解除条件7. 违约责任7.1 承包商的违约行为7.2 发包商的违约行为8. 争议解决8.1 协商解决8.2 调解解决8.3 仲裁解决9. 合同的生效、变更与终止9.1 合同生效条件9.2 合同变更条件9.3 合同终止条件10. 保密条款10.1 保密内容10.2 保密期限11. 法律适用与争议解决11.1 法律适用11.2 争议解决方式12. 合同的签订与备案12.1 签订程序12.2 备案程序13. 其他条款13.1 合同的履行地点和方式13.2 合同的付款方式13.3 合同的验收标准14. 附件14.1 保函格式14.2 工程量清单14.3 工程图纸第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1 合同主体本合同甲方为（建筑施工企业名称），乙方为（工程项目发包方名称）。
1.2 履约保函乙方应向甲方提交一份履约保函，作为履行合同的保证。
履约保函的格式和内容由双方另行商定。
1.3 工程范围本合同项下的工程范围包括但不限于：（工程详细描述）。
1.4 保证金乙方应在合同签订后（时间）内向甲方支付合同总价款的（百分比）作为保证金。
1.5 违约行为违约行为包括但不限于：（列举具体违约行为）。
第二条保函的有效期2.1 起始日期履约保函的起始日期为合同签订之日起。
2.2 终止日期履约保函的终止日期为工程竣工交付之日起。
第三条保函的金额3.1 保函金额的确定履约保函的金额为合同总价款的（百分比）。
3.2 保函金额的调整如合同总价款发生调整，履约保函的金额也将相应调整。
2024版施工合同中的履约保函
2024版施工合同中的履约保函甲方(承包商):____________________乙方(业主):____________________鉴于甲乙双方在2024年签订了《2024版施工合同》(以下简称“本合同”),为确保工程质量、工期和安全等方面的约定得到有效执行，特订立本履约保函。
第一条保函内容1.1 本保函保证乙方按照本合同的约定向甲方支付工程款，并保证甲方按照本合同的约定完成工程施工任务。
1.2 本保函还保证甲方在施工过程中遵守国家法律法规、地方规定以及行业惯例，保证工程质量、工期和安全等方面的要求。
1.3 如甲方未按照本合同的约定履行义务，乙方有权要求甲方承担违约责任，并有权根据本保函的规定向甲方索赔。
第二条保函期限本保函自签署之日起生效，至工程竣工验收合格并交付使用之日止。
第三条保函金额本保函的金额为人民币____元整(大写：___________________________)。
第四条保函免责条款4.1 因不可抗力事件导致的工程延误、质量问题等，甲方不承担赔偿责任。
但因不可抗力事件导致的损失，甲方应在扣除已支付的相关费用后，将剩余部分退还给乙方。
4.2 甲方在施工过程中如因自身原因导致工程质量、工期等问题，应自行承担相应的赔偿责任。
4.3 如乙方未按照本合同的约定支付工程款，甲方有权暂停施工直至乙方支付欠款。
在此期间发生的相关费用和损失，由乙方承担。
第五条争议解决如甲乙双方在本合同履行过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
第六条其他条款6.1 本保函一式两份，甲乙双方各执一份。
6.2 本保函自签署之日起生效，至工程竣工验收合格并交付使用之日止。
本保函的有效期内，如甲乙双方变更合同内容，应同时签订书面协议，并对本保函作出相应修改或补充。
6.3 本保函未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议明确。
补充协议与本保函具有同等法律效力。
施工合同_履约保函条款
施工合同履约保函条款一、定义与解释1.1 本保函是甲方（施工方）与乙方（业主方）签订的《施工合同》的补充协议，由甲方在银行开具，向乙方提供担保，保证甲方按《施工合同》的约定履行施工义务。
1.2 《施工合同》：甲方与乙方签订的编号为____的施工合同，合同内容包括工程范围、工程质量、工程进度、工程造价等。
1.3 甲方：指与乙方签订《施工合同》的施工方。
1.4 乙方：指与甲方签订《施工合同》的业主方。
1.5 银行：指开具本保函的银行，以下简称“开具行”。
二、保函金额与保证期限2.1 本保函的保证金额为人民币____元整（大写：____元整），保证金额应涵盖《施工合同》约定的甲方施工义务的全部费用。
2.2 本保函的保证期限为《施工合同》约定的工程竣工日期之前的一个月。
保证期限可根据甲乙双方的约定进行延长，延长后的保证期限不应超过工程竣工日期之后六个月。
三、履约条件与义务3.1 甲方应严格按照《施工合同》的约定履行施工义务，确保工程质量、工程进度和工程安全。
3.2 甲方应按照乙方和开具行的要求，及时提供相关证明材料，以证明甲方正在按照《施工合同》的约定履行施工义务。
3.3 甲方如发生违约行为，乙方有权凭本保函向开具行提出索赔，开具行应按照本保函的约定履行赔偿义务。
四、保函的解除与终止4.1 在保证期限内，如果甲方按照《施工合同》的约定履行了施工义务，乙方应在保证期限届满后七个工作日内向开具行出具解除保函的书面通知。
4.2 如果甲方发生违约行为，乙方有权凭本保函向开具行提出索赔，开具行在履行赔偿义务后，本保函自动终止。
五、保函的转让与撤销5.1 本保函不得转让给第三方，未经开具行和乙方的书面同意，甲方不得撤销本保函。
六、争议解决6.1 本保函的解释和执行适用中华人民共和国的法律。
6.2 因本保函引起的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本保函一式三份，甲乙双方各执一份，开具行保留一份。
工程合同履约保函条款
工程合同履约保函条款一、保函的开立乙方应在合同签订后的5个工作日内，向甲方提交由其开户银行出具的履约保函。
该保函应覆盖合同金额的10%，并且有效期至少覆盖整个合同约定的履约期限。
二、保函的内容履约保函应明确指出以下内容：1. 保函的编号和开立日期；2. 被保证人（乙方）的名称和地址；3. 受益人（甲方）的名称和地址；4. 保函的金额和货币种类；5. 保函的有效期限；6. 保函项下的索赔条件和程序；7. 保函的终止条件。
三、保函的修改和延期如合同履约期限发生变更，乙方应及时与银行协商，对履约保函的有效期限进行相应的修改或延期。
任何修改或延期都应得到甲方的书面同意。
四、保函的索赔在以下情况下，甲方有权向银行提出索赔：1. 乙方未能按照合同约定的时间、质量完成工程；2. 乙方中途无故停止工程进度；3. 乙方违反合同规定的其他重要条款。
五、保函的解除在工程竣工验收合格，且甲方确认无需进一步追索后，乙方可向银行申请解除履约保函。
银行在收到甲方的书面确认后，方可解除保函。
六、法律适用和争议解决本保函的开立、执行和解释均适用中华人民共和国法律。
因本保函引起的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至乙方所在地的人民法院诉讼解决。
七、其他事项双方可以根据实际情况协商确定其他需要包含在履约保函中的条款，并以书面形式作为本保函的补充。
以上范本仅供参考，具体的履约保函条款应根据项目的实际情况和双方的具体需求来确定。
在签订合同时，建议双方咨询专业的法律顾问，以确保合同的合法性和有效性。
工程施工合同履约保函条款
工程施工合同履约保函条款是一份由担保机构向建设业主提供的保证文件，承诺在合同履约期间，承包商能够按时按质完成工程任务。
以下是一份工程施工合同履约保函条款的范本，供您参考：工程施工合同履约保函（以下简称“保函”）保证人：__________（以下简称“担保机构”）受益人：__________（以下简称“建设业主”）承包商：__________（以下简称“承包方”）根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规，担保机构愿向建设业主提供如下保证：一、保证范围担保机构保证承包方在《工程施工合同》（以下简称“合同”）的履约过程中，按照合同约定完成工程任务，并承担以下责任：1. 承包方违反相关法律规定及合同约定进行转包或违法分包的；2. 承包方违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；3. 承包方违反合同中有关材料与设备专用要求的约定，未经建设业主批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；4. 因承包方原因未能按合同施工进度计划及时完成合同约定工作，造成工期延误的；5. 承包方违反合同中关于人员管理义务的规定的；6. 承包方违反合同中关于安全管理规章制度的规定的；7. 承包方无正当理由明确表示或者无正当理由以其行为表明不履行合同主要义务的；如承包方违反上述保证事项，给建设业主造成直接经济损失的，担保机构按照本保函的约定承担赔偿责任。
二、保证金额担保机构保证的金额为合同价款的10%，即人民币__________元整（大写：____________________元整）。
三、保证期限1. 本保函的保证期限为合同履行期限的一半至全部，但不得超过三年。
保证期限自保函生效之日起计算。
2. 建设业主与承包方协商一致，可以提前终止合同履约保函的保证期限。
四、履约条件承包方应按照合同约定履行各项义务，包括但不限于：1. 按时交付工程；2. 保证工程质量；3. 按合同约定支付工程款；4. 按合同约定完成工程相关手续；5. 遵守合同约定的其他义务。
施工合同履约保函条款是怎样的(2024精)
施工合同履约保函条款是怎样的引言施工合同履约保函是一种常见的保证方式，适用于建筑工程施工合同中。
它承诺保证承包商会按照合同约定的要求和条件履行其义务。
本文将介绍施工合同履约保函的条款内容，包括保函的定义、主要条款的解释和解读。
保函的定义施工合同履约保函是由发包方（通常为业主）向承包方（施工企业）的开具的一种担保函。
保函中承诺发包方会为承包方的履约义务提供担保，以确保工程的顺利进行和按时完成。
主要条款1. 保函名称和双方基本信息保函应明确标注保函的名称，并包含业主和承包商的详细信息，包括名称、地质、联系方式等。
2. 保函金额和有效期限保函金额是指保函担保的最高金额，也是保函的限额。
有效期限是指保函保持有效的时间段。
保函金额和有效期限应根据具体的合同要求进行确定，并在保函中明确。
3. 履约义务的具体约定保函应明确约定承包商的履约义务。
这包括工程的质量要求、工期和进度、款项支付方式、合同变更等方面的具体要求。
保函要确保承包商能够按照这些约定履行义务。
4. 法律适用和争议解决保函中应明确约定适用的法律以及争议的解决方式。
通常，这些争议应提交仲裁解决，并指定仲裁机构和仲裁地点。
5. 保函的生效和解除条件保函应明确约定保函的生效条件和解除条件。
保函的生效通常包括保函被发出并得到业主确认，承包商签署相应合同文件等。
保函的解除条件通常包括工程竣工验收、合同解除或终止等情况。
解释和解读•保函金额如何确定？保函金额通常根据合同工程的总金额和业主的要求进行确定。
一般来说，保函金额为合同总金额的一定比例，通常为10%-30%。
业主可能要求根据工程进度支付，也可能要求一次性支付。
•有效期限对应工期和分期付款如何确定？保函的有效期限应根据工程的工期和分期付款计划进行确定。
保函可以根据工程的进度分期设定有效期限，确保及时支付和工期的完成。
•履约义务的具体约定需要具体明确到哪些方面？履约义务的具体约定应包括工程质量要求、工程进度和工期、款项支付方式、合同变更等方面的具体要求。
施工合同履约保函
施工合同履约保函尊敬的各位业主，感谢您对我们公司的信任与支持，我们也将努力为您提供优质的施工服务。
在与您签署施工合同之前，我们愿意为您提供一份施工合同履约保函，以确保履行合同义务并保障双方的权益。
本合同履约保函旨在明确双方在施工合同中的责任与义务，保障施工项目的顺利进行。
具体内容如下：第一条：保函的对象保函的受益人为委托方，即业主。
保函的发出人为承揽方，即我方公司。
第二条：履约保证1. 承揽方保证遵守合同条款并按约定的质量、进度和费用完成施工项目。
2. 承揽方保证提供高质量的材料和设备，并按照相关法律法规和行业标准进行施工。
3. 承揽方保证遵守相关安全规定，确保施工过程中没有发生事故或人身伤害。
4. 承揽方保证合理安排和调度施工人员，并及时解决工期延误等问题。
第三条：保函金额及有效期1. 本保函金额为合同总额的10%，即XXX元（大写：人民币XXX 元整）。
2. 本保函自合同签订之日起生效，有效期为合同约定的施工时间加上一个月。
第四条：索赔与支付1. 若承揽方未按照合同约定完成施工任务或发生违约行为，委托方有权向保函发出人提出索赔要求。
2. 在双方协商一致的情况下，保函发出人将按照合同金额部分或全部支付给委托方作为违约赔偿。
3. 保函发出人有权经过相应程序对索赔请求进行核实确认，包括但不限于调查、取证和评估等。
第五条：保函的解除1. 在施工合同履行完毕并经双方确认无争议后，本保函自动解除。
2. 若双方发生争议并达成仲裁或法院判决后，本保函将根据结果作出相应处理。
第六条：其他事项1. 本保函仅适用于双方签署的施工合同相关事宜，不包括其他合同或协议。
2. 本保函的解释、执行及争议解决均适用中华人民共和国相关法律法规。
3. 本保函经双方签字盖章后生效，并具有同等效力。
请您务必仔细阅读以上内容，并在签署施工合同之前对本保函进行确认。
如有任何问题或疑虑，请随时与我们联系。
再次感谢您对我们公司的支持与合作，我们期待与您的进一步合作。
建设工程施工合同履约保函
建设工程施工合同履约保函【建设工程施工合同履约保函】致：（业主全称）地址：电话：传真：尊敬的（业主全称）：根据贵方与（承包商全称）签订的建设工程施工合同（以下简称“合同”），我行（担保银行名称）特此开立本履约保函，以确保（承包商全称）能够严格履行合同中规定的义务和责任。
一、保函金额本履约保函的金额为（币种及金额），该金额是根据合同总价的（百分比）%确定，用于确保（承包商全称）能够按照合同约定完成工程。
二、有效期本保函自（起始日期）起生效，至（终止日期）止，除非提前终止或延长。
在有效期内，如果（承包商全称）未能履行合同中的任何义务，我行将在收到贵方的书面索赔通知后，无条件地向贵方支付不超过保函金额的款项。
三、索赔条件1. 如果（承包商全称）未能按照合同规定的质量、时间或其他条件完成工程；2. 如果（承包商全称）中途放弃工程或无法继续履行合同；3. 如果（承包商全称）未能在规定时间内修复缺陷或损害；4. 其他合同中明确规定的情形。
四、索赔程序贵方在发现（承包商全称）未能履行合同义务时，应立即书面通知我行，并提供相关证明材料。
我行将在收到索赔通知后的（指定天数）个工作日内进行核实，并按照约定向贵方支付相应的赔偿金。
五、责任限制我行的赔偿责任仅限于本保函所载明的金额，并且一旦赔偿，本保函即告终止。
我行不对任何间接损失或超出保函金额的损失承担责任。
六、适用法律本保函的开立、效力、解释、履行及争议解决均适用（指定国家/地区）的法律。
七、其他条款1. 本保函不得转让，除非得到我行的书面同意；2. 我行有权要求贵方提供（承包商全称）违约的证据；3. 本保函的任何修改或补充均需以书面形式经双方同意后方可生效。
请贵方确认本保函内容无误，并在收到后尽快回复确认。
如有任何疑问，请及时与我行联系。
此致敬礼！担保银行名称授权签字人：日期：。
履约担保函(适用于施工承包合同)
履约担保函(适用于施工承包合同)
致：[业主名称]
地址：[业主地址]
兹有[承包商名称]（以下简称“承包商”），根据与贵方签订的施工
承包合同（以下简称“合同”），承包商将承担[具体工程名称]的施
工任务。
为确保合同的顺利履行，承包商特此向贵方提供履约担保函。
一、担保内容
本担保函作为承包商履行合同义务的保证，包括但不限于：
1. 按照合同约定的时间、质量、规格完成工程。
2. 遵守合同中规定的安全、环保、劳动保护等相关标准和要求。
3. 妥善处理合同履行过程中可能出现的任何争议和问题。
二、担保金额
本担保函的金额为[具体金额]，该金额为承包商履行合同义务的保证金。
三、担保期限
本担保函自合同签订之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工验收
合格并完成所有合同义务后[具体时间]。
四、担保方式
本担保函采用[具体担保方式，如银行保函、保险公司保函等]形式。
五、担保函的生效与解除
1. 本担保函在承包商违约时生效，贵方有权根据合同规定和实际情况，
要求承包商履行违约责任。
2. 合同履行完毕且无违约行为发生，本担保函自动解除。
六、其他
本担保函的解释、适用及争议解决均适用[适用法律]。
承包商承诺，将严格遵守本担保函及合同的各项条款，确保工程的顺利进行。
此致
敬礼！
[承包商名称]
[承包商授权代表签名]
[日期]
注：本履约担保函为示例文本，具体内容应根据实际情况和合同要求进行调整。
2024版施工合同中的履约保函
2024版施工合同中的履约保函甲方(承包商):__________________乙方(业主):__________________鉴于甲乙双方在签订本合同过程中，为保障甲方履行施工合同义务，确保工程质量和进度，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经友好协商，特订立本履约保函。
一、保函内容1. 甲方保证按照合同约定的工期、质量、费用等要求完成工程施工任务，并保证工程符合国家有关法律、法规、标准和规范的要求。
2. 如甲方未按照合同约定履行施工义务，导致乙方损失的，乙方可向甲方提出索赔。
甲方应在收到索赔通知后7个工作日内，向乙方支付赔偿款项。
赔偿范围包括但不限于工程延期、质量问题、费用增加等。
3. 如甲方因不可抗力因素无法按期完成施工任务，应立即通知乙方，并提供相关证明材料。
甲方应承担因此产生的额外费用，并尽快完成施工任务。
如因甲方原因导致工程无法按期竣工验收，甲方应承担相应的违约责任。
4. 本保函有效期自______年______月______日起至______年______月______日止。
二、保函格式及条款1. 本保函采用电子形式，具有法律效力。
2. 本保函的内容包括但不限于以下条款：甲方承诺按照合同约定的工期、质量、费用等要求完成工程施工任务；甲方保证工程符合国家有关法律、法规、标准和规范的要求；甲方应在收到乙方索赔通知后7个工作日内，向乙方支付赔偿款项；甲方因不可抗力因素无法按期完成施工任务的，应立即通知乙方，并提供相关证明材料；本保函有效期等。
3. 本保函一式两份，甲乙双方各执一份。
三、保密条款1. 双方应对本保函的内容予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。
2. 本保函的保密期限自保函生效之日起至保函失效之日止。
四、争议解决1. 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
2. 本保函的解释权归甲乙双方共同所有。
工程施工履约保函(3篇)
第1篇编号：[保函编号]致：[受益人名称]鉴于[承包人名称]（以下简称“承包人”）与[业主名称]（以下简称“业主”）于[签订日期]就[项目名称]（以下简称“本工程”）签订的施工承包合同（以下简称“基础合同”），为维护基础合同的合法、有效执行，保障业主权益，现由[担保人名称]（以下简称“担保人”）向业主出具本工程施工履约保函。
一、担保范围本保函担保金额为人民币[大写]元整（小写：[金额]元），用于担保承包人在本工程实施过程中，严格按照基础合同约定，履行以下义务：1. 按时、按质、按量完成本工程的建设任务；2. 遵守国家有关法律法规和行业标准；3. 维护施工现场的安全、文明施工；4. 严格按照合同约定支付相关费用；5. 其他合同约定的义务。
二、担保期限本保函自[开立日期]起至[基础合同约定完工日期]止，最迟不超过[保函到期日]。
三、担保责任1. 在担保期限内，若承包人未能履行上述义务，导致业主遭受经济损失，担保人将无条件承担相应的赔偿责任；2. 担保人承担的赔偿责任最高不超过本保函担保金额；3. 担保人承担赔偿责任后，有权向承包人追偿。
四、担保条件1. 本保函不得转让、抵押或作为其他担保物的权利凭证；2. 未经业主同意，担保人不得免除或变更本保函的担保责任；3. 业主应在本保函到期前，向担保人提出解除担保的通知。
五、其他1. 本保函的出具和执行，适用中华人民共和国法律；2. 本保函一式两份，承包人和业主各执一份，具有同等法律效力。
担保人（盖章）：法定代表人（签字）：[日期]第2篇编号：[保函编号]致：[受益人名称]鉴于[承包人名称]（以下简称“承包人”）与[业主名称]（以下简称“业主”）于[签订日期]签订的[项目名称]施工承包合同（以下简称“合同”），合同编号为[合同编号]，根据合同约定，为确保承包人全面、按时、按质完成合同约定的工程内容，现向贵方出具本工程施工履约保函。
一、担保范围1. 本保函担保范围包括但不限于承包人在合同履行过程中，因以下原因导致业主遭受经济损失或合同约定工期延误时，业主根据合同约定要求承包人承担的违约责任和赔偿损失：（1）承包人未按合同约定的时间、质量、数量完成工程内容；（2）承包人未按合同约定进行工程变更、停工、复工等事宜；（3）承包人违反合同约定，导致工程安全事故发生；（4）承包人违反合同约定，导致工程环境污染或生态破坏；（5）承包人违反合同约定，导致工程不符合设计要求或质量标准；（6）承包人违反合同约定，导致工程延期或成本超支；（7）其他因承包人违约导致业主遭受经济损失或合同约定工期延误的情况。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
施工合同履约保函条款是怎样的
1. 引言
施工合同履约保函是指承包商在与业主签订合同时，提供给业主的一种担保方式。
它可以确保承包商按照合同约定履行施工合同，保证质量、进度和价格等方面的责任。
本文将介绍施工合同履约保函的主要条款及其解释。
2. 保函的定义
施工合同履约保函是指由保证人（通常是银行或保险公司）向受益人（业主）发出的一种书面保证，保证其委托人（承包商）会按照合同约定完成工程，并履行合同中的各项义务。
保函通常包括保函金额、保函期限、受益人、履约条件等信息。
3. 保函条款解析
3.1 保函金额
•保函金额是保证人承担的责任的最高限额。
一般情况下，保函金额约定为合同总金额的10%至20%。
保函金额应根据项目的规模、复杂程度和风险程度等因素来确定。
3.2 保函期限
•保函期限是保函的有效期限。
保函期限通常根据施工合同的工期
来确定，常见的保函期限为合同签订后一年至两年。
保函期限过期后，保证人不再承担任何责任。
3.3 受益人
•受益人是指施工合同的业主，是可享受保函所提供保证的一方。
在保函中明确指定受益人可以保障业主的权益，一旦承包商违约，业
主可以向受益人提出要求。
3.4 履约条件
•履约条件是指承包商在履行合同时需要满足的条件。
这些条件一
般包括按时交付工程、保质保量完成工程、遵守法律法规、遵守安全
环保规定等。
保函中对履约条件的明确规定使得业主可以依据保函要
求要求承包商履行合同。
3.5 提交保函的要求
•提交保函的要求是指承包商需要满足的在合同签订时提交保函的
要求。
这些要求可能包括保函形式、保函的内容、保函的签发机构等。
合同双方根据自身需求和法律规定在合同中约定提交保函的要求。
4. 施工合同履约保函的作用
•提供经济保障：保函作为一种担保方式，确保了业主在承包商违约的情况下能够获得一定的经济赔偿。
•改善信用状况：承包商提交保函能够提高其信用状况，并增加业主对其的信任，因为保函代表了保证人对承包商的信任。
•保证履约：保函强制承包商根据合同约定履行合同，并以保函金额为限，提供了一种有效的手段保证工程按期完成。
5. 结论
施工合同履约保函是一种重要的担保方式，可以确保施工合同的履约。
本文对施工合同履约保函的主要条款进行了解析，介绍了其作用和意义。
在签订施工合同时，双方应根据项目需求和法律规定充分了解并约定施工合同履约保函的条款，以保证合同的履行和双方的权益。