北京市商品房认购书(BF正式版
北京市住房买卖合同书电子版(七篇)
北京市住房买卖合同书电子版合同编号：_____1.本合同文本为本市经济适用住房专用合同文本。
签约以前，买受人应当仔细阅读本合同有关条款内容。
2.本合同所称经济适用住房是指经政府批准，享受政府扶持政策，向城镇中低收入家庭出售的微利商品住宅。
3.为体现合同双方的自愿原则，本合同文本中相关条款后都有空白行，供双方自行约定。
合同签订生效后，未被修改的文本印刷文字视为双方同意内容。
4.本合同文本涉及到的选择、填写内容以手写项为优先。
5.对合同文本中选择内容、空格部位填写及其他需要删除或添加的内容，双方应当协商确定。
中选择内容以划√方式选定;对于实际情况未发生或买卖双方不作约定时，应在空格部位打×，以示删除。
6.在签订合同之前，出卖人应当向买受人出示有关证书、证明文件;买受人应向出卖人出示由经济适用住房主管部门出具的《经济适用住房购房证明》。
7.本合同条款由青岛市国土资源和房屋管理局和青岛市工商行政管理局负责解释。
合同双方当事人：出卖人：_____注册地址：_____营业执照注册号：_____企业资质证书号：_____法定代表人：_____ 联系电话：_____ 委托代理人：_____ 联系电话：_____ 委托代理机构：_____注册地址：_____营业执照注册号：_____法定代表人：_____ 联系电话：_____ 买受人：_____[本人]姓名：_____ [身份证]：_____ 地址：_____联系电话：_____[委托代理人]姓名：_____地址：_____联系电话：_____根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《青岛市经济适用住房管理办法》及有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖经济适用住房达成如下协议：第一条项目建设依据出卖人以划拨方式取得位于_____、编号为____的地块的土地使用权。
【土地使用证编号】为_____。
商品房认购单(认购书认购协议)6篇
商品房认购单（认购书认购协议）6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1商品房认购单（认购书认购协议）一、双方基本信息甲方（认购方）：____________（详细地址、联系电话等）乙方（开发商）：____________（详细地址、联系电话等）二、认购房屋信息1. 房屋基本信息：项目名称：____________楼栋号：____________房号：____________建筑面积：____________平方米套内面积：____________平方米参考单价：____________元/平方米总价：____________元付款方式：____________其他信息：____________2. 房屋交付标准：房屋交付时间：____________房屋装修标准：____________设备设施配置：____________其他约定：____________三、认购条款1. 认购价格及支付方式：（1）认购价格为房屋总价____________元；（2）认购定金____________元，于签约之日支付；（3）首期款____________元，于开发商交付房屋前支付；（4）剩余款项____________元，在房屋交付时一次性支付。
2. 房屋交付：甲方应按约定时间支付房款，乙方按约定时间交付房屋，并确保房屋交付标准符合约定。
3. 房屋维修责任：在房屋交付后，乙方对房屋的质量和维修承担相应的责任，甲方享有合法的维修保修权利。
4. 房屋使用权：房屋产权证办理期限为__________，产权证发放后，甲方享有房屋的合法使用权，并承担相关的税费。
5. 其他约定：____________免责条款：1. 因甲方的原因导致无法签约或交付的，乙方不承担任何责任。
2. 因乙方原因导致无法按时交付房屋或造成房屋质量问题的，乙方应承担相应的赔偿责任。
生效条件：1. 双方签章有效；2. 甲方支付认购定金。
解决争议：本协议自签订之日起生效。
房屋认购协议书通用版范本6篇
房屋认购协议书通用版范本6篇篇1甲方（出售方）：____________________乙方（认购方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就乙方向甲方认购房屋事宜，达成以下协议：一、协议目的本协议旨在明确甲、乙双方在房屋认购过程中的权利和义务，确保双方权益，规范双方行为。
二、房屋基本情况1. 房屋位置：____________________（详细地址）。
2. 房屋类型：____________________（如公寓、别墅、商铺等）。
3. 房屋面积：____________________平方米。
4. 房屋价格：总价为人民币________元（大写：____________________元整）。
三、认购条件1. 乙方在签署本协议时，需向甲方支付定金人民币______元。
2. 乙方需在签订本协议后______日内与甲方签订正式的房屋买卖合同。
3. 乙方应按照约定的时间和方式支付房款。
四、甲乙双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务：（1）甲方应确保所售房屋的真实性和合法性，提供完整的房屋产权证明及相关文件。
（2）甲方应按约定时间与乙方签订正式的房屋买卖合同。
（3）甲方不得在未经乙方同意的情况下，擅自更改房屋的结构、设施等。
2. 乙方的权利和义务：（1）乙方应按时支付定金及房款。
（2）乙方有权要求甲方提供真实的房屋信息和相关文件。
（3）乙方应按约定时间与甲方签订正式的房屋买卖合同。
（4）乙方在入住后应遵守小区管理规定，不得擅自改变房屋结构和用途。
五、违约责任1. 若甲方未能按本协议约定提供房屋或相关证明文件，需向乙方双倍返还定金。
2. 若乙方未能按本协议约定支付定金或签订买卖合同，已支付的定金将作为违约金赔付给甲方。
3. 若因不可抗力因素导致本协议无法履行，双方均不承担违约责任。
六、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
商品房认购单(认购书认购协议)6篇
商品房认购单（认购书认购协议）6篇篇1商品房认购单（认购书认购协议）一、甲方背景介绍甲方为_________________________________________________________________（以下简称"甲方"），现有意向购买开发商____________________________________（以下简称"开发商"）所开发的房屋项目中的房屋，现就此签订本商品房认购单（认购书认购协议）（以下简称“认购书”）。
二、认购房屋信息1. 认购房屋名称：___________________________________________________________2. 认购房屋地址：___________________________________________________________3. 认购房屋建筑面积：______________________________________________________4. 认购房屋套内建筑面积：__________________________________________________5. 认购房屋总价款：________________________________________________________三、认购条款1. 甲方与开发商经充分协商一致，双方确认认购上述房屋，甲方同意按照以下约定的条件和规定执行认购。
2. 甲方应于签订本认购书之日起3日内向开发商支付认购房屋定金_____________元，定金视为甲方对认购房屋的诚意保证，如甲方未能按约定时间支付定金，视为自动放弃认购资格，定金不予退还。
3. 甲方应在本认购书签署之日起7日内将购房款的______%支付给开发商，余款应在房屋交付前(支付时间自认购合同生效之日起计算，包括但不限于交房、交付土地证等)支付完毕。
商 品 房 认 购 书(范本)7篇
商品房认购书（范本）7篇第1篇示例：商品房认购书尊敬的购房客户：我们很荣幸地通知您，您已成功认购我们位于市中心的高端商品房项目。
在这个充满机遇和挑战的时代，选择购买一套舒适的商品房无疑是一个明智的决定。
我们将竭尽所能，为您打造一个舒适、安全、便利的居住环境，让您享受到无与伦比的居住体验。
以下是关于本次商品房认购的一些重要信息和约定：一、认购房屋信息：项目名称：XXXX商品房项目房屋地址：XXXX区XXXX路XX号房屋类型：XX平方米的XX房型认购价格：XXX万元认购日期：XXXX年XX月XX日二、认购费用：1. 认购定金：您已在XXXX年XX月XX日支付了认购定金，定金金额为XXX万元，认购定金是您购买商品房的诚意金，将在签订正式购房合同时进行抵扣。
2. 尾款支付：您需要在XXXX年XX月XX日前支付尾款金额，尾款金额为认购价格减去认购定金的余额。
三、购房手续：1. 签订购房合同：您需在尾款支付完成后，与开发商签订正式的商品房购买合同，明确双方的权利和义务。
2. 过户手续：购房合同签订后，您需要依法办理商品房的过户手续，将产权正式转移到您的名下。
四、特别约定：1. 商品房质量：开发商承诺所售房屋为新建商品房，保证建筑质量符合国家相关标准。
2. 交房时间：开发商将按照工程进度及相关规定，按时交付商品房给购房客户。
3. 售后服务：购房客户在商品房交付后享有一定期限内的售后服务保障。
五、其他事项：1. 如需解除本次商品房认购合同，需提前XXX天书面通知对方，并可能承担相应的违约责任。
2. 本商品房认购书的解释权归开发商所有。
诚挚感谢您对本项目的信任与支持，我们将竭诚为您提供优质的服务，确保您拥有一个满意的购房体验。
若您对本认购书内容有任何疑问或需要进一步了解的信息，请随时与我们联系，我们将尽快为您解答。
衷心祝愿您的家庭幸福安康，居住愉快！开发商名称日期：XXXX年XX月XX日第2篇示例：商品房认购书（范本）尊敬的购房者：您好！感谢您对我们公司的关注与信任。
2024年房屋认购协议书模板5篇
2024年房屋认购协议书模板5篇篇1房屋认购协议书甲方（出卖人）：[甲方公司名称]乙方（买受人）：[乙方姓名]身份证号码：[乙方身份证号]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲、乙双方就位于[房屋地址]的房产（以下简称“该房屋”）认购事宜达成如下协议，为明确双方权利义务，维护双方合法权益，特订立本协议。
一、房屋基本情况1. 房屋地址：[详细地址]。
2. 房屋类型：[房屋类型]（如公寓、别墅等）。
3. 房屋面积：[房屋面积]，其中套内建筑面积为[套内面积]。
4. 房屋布局：[具体布局及房间数量]。
5. 附属设施：[列举所有包括室内装修、设备在内的附属设施]。
二、认购条件及条款1. 乙方自愿认购本协议中的房屋，并对该房屋的现状和交易条件已充分了解。
2. 房屋总价款为人民币[金额汉字大写]圆整（小写：￥[金额数字小写]）。
乙方应于签订本协议时支付定金人民币[定金金额汉字大写]圆整（小写：￥[定金金额数字小写]}）。
3. 甲乙双方同意在乙方支付定金后的[约定天数]日内签署《房屋买卖合同》。
若乙方未能按时签约，则甲方有权解除本协议并扣除定金作为违约金。
4. 房屋交付日期为[交付日期]，甲方应于该日期前完成房屋的腾空及清洁工作。
5. 乙方应按照约定时间支付房款，如因乙方原因造成不能按时付款，则甲方有权解除本协议并扣除定金。
6. 甲乙双方共同承担房屋过户的相关税费，按照国家法律法规的规定进行缴纳。
三、其他约定事项1. 甲方保证对该房屋拥有合法且完整的产权，不存在产权纠纷。
2. 该房屋的物业、供暖、水电等费用，由乙方承担自实际交付之日起的费用。
3. 甲方应在交易完成后向乙方提供房屋的合法证明文件。
4. 本协议未尽事宜，由双方另行协商并签订补充协议。
补充协议与本协议具有同等法律效力。
5. 本协议在履行过程中若发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向所在地人民法院提起诉讼。
6. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
房产合同范本北京市商品房认购书(BF--20xx--0117)
房产合同范本北京市商品房认购书（BF–20xx–0117）日期：20xx年01月17日甲方：[买方姓名]住所地：[买方地址]身份证号：[买方身份证号]电话：[买方电话]乙方：[房产开发商名称]住所地：[房产开发商地址]法定代表人：[房产开发商法定代表人]电话：[房产开发商电话]鉴于，甲方有意购买乙方的具体描述如下的商品房，乙方同意按照以下条款出售该商品房。
一、商品房基本信息1.商品房名称：[商品房名称]2.商品房位置：[商品房位置]3.建筑面积：[建筑面积]4.房屋单价：[房屋单价]5.总价款：[总价款]二、认购条件1.乙方承诺所售商品房具备完备的法律权益。
2.商品房交付标准遵循国家规定，符合相关法律法规。
3.乙方提供的商业贷款利率、额度等相关信息真实有效。
三、认购方式和费用1.认购方式：甲方在签订本合同时支付[__%]的认购金，剩余房款将按照合同约定的方式支付。
2.甲方支付的认购金应当在[日期]前支付至乙方指定的银行账户。
3.合同履行过程中发生的税费由双方各自承担。
四、合同生效与担保1.本合同的生效时间为甲方支付认购金，并由乙方签字或盖章确认之日起。
2.甲方认可本合同规定的内容，并完全同意签订本合同。
3.乙方保证在签订本合同时能够提供合法有效的商品房权属证明和相关相关证照。
如乙方未能提供符合法律规定的证明文件，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已支付的款项。
五、违约责任1.若甲方违反本合同约定，乙方有权解除本合同，甲方已支付的款项将不予退还。
2.若乙方违反本合同约定，甲方有权解除本合同，乙方应退还甲方已支付的款项并赔偿相应的违约金。
六、争议解决1.本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
2.如协商不成，可向北京市有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1.本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
2.本合同未尽事宜，双方可以另行书面协商。
甲方（购房人）：签字：________________Date: ________________乙方（房产开发商）：签字：________________Date: ________________注：本合同正本一式两份，一份交甲方（购房人），一份由乙方（房产开发商）保存。
北京市商品房认购书(BF--20xx--0117)
北京市商品房认购书（BF–20xx–0117）1. 前言本文档为北京市商品房认购书（以下简称“认购书”）的范本，旨在明确购房人与房屋开发商之间的权益和义务，并规范商品房交易流程。
购房人在认购房屋之前，请仔细阅读本认购书，并确保已充分了解其中的内容和意义。
2. 认购房屋信息2.1 房屋信息认购房屋信息如下：•房屋名称：xxxxxx小区A栋B单元C号•房屋面积：xxx平方米•房屋朝向：xxxx•房屋楼层：xx楼•售价：xxx万元2.2 房屋开发商信息房屋开发商信息如下：•公司名称：xxxx开发有限公司•法定代表人：xxxx•公司地址：北京市xxxx区xxxx街道xxxx 号3. 购房人信息购房人信息如下：•姓名：xxxx•身份证号码：xxxxxx•联系电话：xxxxxxxx•居住地址：北京市xxxx区xxxx街道xxxx 号4. 认购条件4.1 认购金额购房人应当按照以下约定缴纳认购金额：•认购金额：xxx万元•付款方式：一次性支付/分期支付购房人应于认购后的5个工作日内将认购金额支付至开发商指定的账户。
4.2 其他认购条件除了认购金额之外，购房人需满足以下认购条件：•购房人为法定年龄，具备完全民事行为能力；•购房人自愿购买所认购的房屋，并承诺真实提供相关身份和联系信息；•购房人承诺在签署正式购房合同前不以任何方式转让认购权益；•购房人需遵守相关法律法规和政府规定的购房政策。
5. 认购生效认购书经购房人和房屋开发商签署后即生效。
生效方式如下：•签署方式：认购书可通过线上、线下等形式签署，一方签署后，认购书即生效；•生效时间：认购书生效的日期为签署日期。
6. 其他约定事项6.1 违约责任任何一方违反本认购书的约定，应承担相应的违约责任。
具体约定如下：•若购房人未按时支付认购金额，则视为主动放弃认购权益，认购书自动失效，开发商有权将认购房屋转让给其他购房人；•若开发商未按时提供房屋，并且购房人已全额支付认购金额，则开发商应按双倍认购金额返还购房人，并承担相应的违约责任。
房地产认购书(2024版)
房地产认购书(2024版)合同目录第一章：前言1.1 认购书目的1.2 认购书背景1.3 定义和解释第二章：认购物业2.1 物业描述2.2 物业状态2.3 物业权属第三章：认购方3.1 认购方资格3.2 认购方信息3.3 认购方声明第四章：认购条款4.1 认购价格4.2 付款方式4.3 付款时间表第五章：认购金5.1 认购金数额5.2 认购金支付5.3 认购金的退还与没收第六章：物业交付6.1 交付标准6.2 交付时间6.3 交付条件第七章：违约责任7.1 违约情形7.2 违约后果7.3 违约补救措施第八章：合同的变更与解除8.1 变更条件8.2 解除条件8.3 变更与解除程序第九章：争议解决9.1 争议解决方式9.2 争议解决程序9.3 法律适用第十章：其他条款10.1 通知与送达10.2 保密条款10.3 不可抗力第十一章：签字栏11.1 卖方签字11.2 认购方签字11.3 签订日期11.4 签订地点第十二章：附件12.1 附件清单12.2 附件效力12.3 附件更新合同编号______房地产认购书（2024版）第一章：前言1.1 认购书目的本认购书旨在明确认购方与卖方就认购特定房地产物业的初步意向及条件。
1.2 认购书背景认购方基于对卖方提供的物业信息的了解，表达认购意向，并与卖方达成初步协议。
1.3 定义和解释本认购书中使用的专业术语和表达，按照相关法律法规和行业惯例进行解释。
第二章：认购物业2.1 物业描述详细描述物业的位置、面积、结构、用途等基本情况。
2.2 物业状态说明物业的当前状态，包括但不限于建设进度、装修情况等。
2.3 物业权属明确物业的所有权归属，以及是否存在抵押、查封等权利限制。
第三章：认购方3.1 认购方资格认购方应具备相应的民事行为能力，并符合相关法律法规规定的购房资格。
3.2 认购方信息认购方的姓名、地址、联系方式等基本信息。
3.3 认购方声明认购方声明其对物业的了解，以及对认购条件的接受。
商品房认购单(认购书／认购协议)范本正式版
YOUR LOGO商品房认购单（认购书／认购协议）范本正式版After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find专业合同范本系列，下载即可用商品房认购单（认购书／认购协议）范本正式版使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。
且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。
认购人姓名/公司名称：身份证、护照/营业执照编号：住址/注册地址：邮编：______________电话：_______________传真：认购人经过详细考察和慎重考虑，决定购买___________公司开发的“_______________公寓”______--___层_________号房间(以下简称该商品房)，该房建筑面积____________平方米。
一、认购价款按建筑面积计算，该商品房单价为人民币______万___仟___佰___拾___元/建筑平米(小写：RMB____________元/建筑平米)。
二、认购人应于本认购书签订时向出卖人支付订金人民币______元整(小写：___元整)。
当该项目取得销售许可证后十日内，认购人应与出卖人签订《商品房买卖合同》，如双方全面履行本认购书的约定并签订了《商品房买卖合同》，则该订金转为首期房款。
逾期不签订的，所交订金不予返还，出卖人有权将该商品房另做处理且无须书面通知认购人。
三、认购人的上述地址或电话如有变更，须以书面通知出卖人。
四、双方同意在《商品房买卖合同》签订前，本认购书将作为正式有效之订购凭据。
商品房认购书模板7篇
商品房认购书模板7篇第1篇示例：商品房认购书模板甲方（认购人）：身份证号码：电话：联系地址：乙方（房地产开发商）：认购房屋信息：项目名称：楼栋号：房号：建筑面积：总价：一、甲方自愿认购乙方销售的上述房屋，并同意按照以下约定支付款项。
二、认购房款支付约定：1. 签订认购书后七日内支付定金（定金金额为总价的10%）。
3. 签订商品房买卖合同后根据合同约定支付尾款。
4. 乙方接受银行按揭或贷款支付的，须在规定时间内将银行按揭合同或贷款合同提供给乙方，支付首期款后按合同约定支付尾款。
三、甲方认可乙方提供的房屋基本信息，并保证如实填写个人信息，不隐瞒任何事实。
四、一旦签署商品房认购书，甲方不得擅自撤销认购，否则须向乙方支付违约金。
五、甲方承诺遵守商品房认购书及房地产相关法律法规，如违反规定，须承担相应法律责任。
六、本认购书一式两份，甲、乙双方各持一份，自签字盖章后生效。
甲方（盖章）：日期：甲方：（签字）乙方：（签字）以上内容为商品房认购书模板，甲、乙双方请仔细阅读后签字确认。
第2篇示例：商品房认购书买方：（买方名称）身份证号码：（身份证号码）产品名称:（产品名称）所在楼盘:（楼盘名称及地址）面积：（房屋实际建筑面积）户型：（房屋户型）价格：（商品房预售价格）认购金金额：（认购金额）认购金支付方式:（认购金支付方式）乙方公司向甲方公司提供产权单位并提供合同。
甲方公司保证，认购金一经支付将账目清晰标记，按规定操作，不会被盗用，作为双方签署认购合同时的诚信凭证。
买方保证：认购金支付完成后，乙方公司或甲方公司后期所产权到款的不同程度是否完全到位，买双方就交易无条件支持并无异议。
买房人意识认购书签订即双方已就认购房屋产生了竞价，只是代理行为，如因买方自身原因产生的急需取消定金的行为，定金将不予退回。
买方已阅读、理解并接受认购书的内容，无任何疑问，本认购书以真实、有效、合法的方式签订。
本认购书一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
房屋认购协议书通用范本6篇
房屋认购协议书通用范本6篇篇1甲方（出售方）：__________________________乙方（认购方）：__________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方认购房屋一事达成如下协议：一、协议目的本协议旨在明确甲、乙双方在房屋认购过程中的权利和义务，确保双方权益得到合法保护。
二、房屋基本情况1. 房屋位置：__________________________2. 房屋类型：__________________________3. 房屋面积：__________________________4. 房屋配套设施及状况：详见附件《房屋状况说明书》。
三、认购条件及价款1. 乙方自愿认购本协议所述房屋，并承诺按照本协议约定支付认购款项。
2. 认购价款为人民币________元（大写：_________________________元整）。
3. 乙方选择付款方式：一次性付款/分期付款。
具体付款时间和金额详见本协议第五条。
四、协议签订及履行期限1. 本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
2. 乙方应在签订本协议后___日内与甲方签订《房屋买卖合同》。
3. 乙方应按照本协议约定时间支付认购款项。
若乙方逾期未支付认购款项，甲方有权解除本协议并保留追究乙方违约责任的权利。
4. 本协议约定的房屋交付时间以《房屋买卖合同》约定为准。
五、甲乙双方权利和义务1. 甲方应保证所售房屋权属清晰，无争议。
若因甲方原因导致房屋无法办理产权过户，甲方应承担违约责任。
2. 乙方应按时支付认购款项，履行本协议约定的义务。
若乙方违约，甲方有权解除本协议并要求乙方承担违约责任。
3. 甲、乙双方应在协议约定的时间内签订《房屋买卖合同》，并按照合同约定履行义务。
若一方违约，另一方有权追究其违约责任。
4. 甲乙双方应共同配合办理房屋过户手续。
北京买房认购合同模板图
北京买房认购合同模板图甲方：（购房人姓名）身份证号码：联系地址：联系电话：乙方：（房地产开发商名称）法定代表人：联系地址：联系电话：鉴于甲方欲购乙方所建房屋，甲乙双方经友好协商，就有关事项达成如下认购协议：一、房屋信息1. 房屋地址：（详细地址）2. 房屋类型：（公寓/别墅/商铺/写字楼等）3. 房屋总价：人民币（大写）（数字）4. 房屋面积：（数字）平方米5. 房屋产权：（70年产权/永久产权等）6. 房屋装修标准：（毛坯/简装/精装等）7. 房屋交付时间：约定格式如 2023年10月30日二、认购价格及支付方式1. 认购价格：人民币（大写）（数字）元2. 认购保证金：人民币（大写）（数字）元，甲方自愿支付给乙方作为认购房款。
3. 甲方应在签订合同之日起（约定日期）内，将认购保证金支付至乙方指定账户。
4. 乙方应在收到认购保证金后，出具认购确认书，并锁定房源不再接受其他认购者。
5. 甲方未按时支付认购保证金的，视为违约，乙方有权解除合同，认购保证金不退还。
三、合同签订及履行1. 本合同经甲、乙双方签字盖章，载明的条款约定，合同成立。
2. 本合同经双方签字后，任何一方取消或变更合同，均需经对方书面同意并签署相关补充协议。
3. 乙方应按约定时间交付房屋，并办理房屋产权过户手续。
4. 甲方应按时支付剩余房款，并办理相关贷款、税费、过户等手续。
5. 合同生效后，双方不得无故解除合同，如有违约行为，需承担相应责任。
四、其他约定1. 本合同未尽事宜，双方可协商补充，并签订相关补充协议，作为本合同的附件。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至双方履行完毕合同义务终止。
4. 本合同涉及的争议，应协商解决，解决不成的，提交北京仲裁委员会仲裁。
甲方签字：乙方签字：日期：年月日日期：年月日（以上为北京市房屋买卖认购合同的范本，具体合同内容应根据实际情况进行调整，如有疑问，请咨询专业人士。
商品房认购合同书范本6篇
商品房认购合同书范本6篇篇1甲方（出卖人）：____________________乙方（买受人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方认购甲方商品房事宜达成如下协议：第一条认购物业基本情况乙方认购的商品房（以下简称该商品房）位于______市______区______路______号______园／小区______组团______楼______单元______层______室。
该房屋的具体面积、户型比率等约定见附件。
该房屋的所有权证待办理，产权年限为_____年。
该房屋的建设已经取得合法的建设手续，并取得了商品房预售许可证等相关证明文件。
甲方（盖章）：____________________ 法定代表人或授权代表人（签字）：____________________篇2甲方（出卖人）：__________________乙方（买受人）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方认购商品房事宜达成如下协议：第一条认购物业基本情况乙方意向认购的物业位于___________市___________区___________路___________号的___________项目（以下简称该物业）。
该物业的具体幢号、房号、户型、建筑面积等详见附件。
以上认购物业的基本情况以政府相关部门最终批准文件为准。
甲方就该物业的基本情况所提供的资料和信息真实有效。
该物业的认购单价为人民币___________元/平方米（暂定），总价为人民币大写：__________________元（小写：___________元）。
乙方按以下第__________种方式按期付款：1. 一次性付款：在本合同签订后日内付清全部房款。
房屋认购确认书
房屋认购确认书甲方（出售方）：姓名：________________________身份证号：________________________乙方（购买方）：姓名：________________________身份证号：________________________鉴于甲方同意出售位于__________的房屋（以下简称“标的房屋”），乙方愿意购买该房屋，双方经友好协商，就房屋认购事宜达成如下确认：一、房屋信息1. 房屋地址：______2. 房屋面积：_______平方米3. 房屋户型：_______4. 房屋价格：_______元/平方米，总房价为____元整（大写：_______元整）。
二、付款方式和期限1. 乙方在签署本确认书时支付房屋总价款的__%作为认购定金，即___元整（大写：______元整）。
2. 乙方在签订正式购房合同前支付房屋总价款的__%，即_____元整（大写：_____元整）。
3. 剩余房款乙方应在签订正式购房合同后按揭支付或一次性支付。
三、签订正式合同双方同意在房屋交易过程中，应按照相关法律法规及政策要求，在合理期限内签订正式的房屋买卖合同。
四、违约责任双方应严格履行本确认书各项条款，如一方违约，守约方有权要求违约方支付赔偿金，赔偿金为本合同总价款的__%。
五、争议解决如甲乙双方在履行本确认书过程中发生纠纷，应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、其他约定1. 本确认书一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本确认书自双方签字之日起生效。
甲方（签字/盖章）：____________________乙方（签字/盖章）：____________________签订日期：______________________________。
商品房认购协议书的范本6篇
商品房认购协议书的范本6篇篇1商品房认购协议书范本甲方（认购人）：（甲方姓名），身份证号码：__________________________。
乙方（开发商）：（乙方名称），住所地：__________________________。
鉴于，甲方对乙方位于__________________________的商品房（以下简称“该房屋”）感兴趣，故双方本着平等、自愿、诚信的原则，经友好协商达成如下认购协议：一、认购房屋信息1. 房屋坐落：__________________________2. 房屋面积：__________________________平方米3. 房屋单价：__________________________元/平方米4. 认购总价款：__________________________元二、认购条件1. 甲方认购该房屋，并支付认购定金__________________________元。
2. 开发商将保留该房屋一定的时间期限供甲方选择，期限为______________年/月。
3. 甲方应在规定期限内履行后期付款义务，否则视为自动放弃认购，认购定金不予退还。
三、认购款支付及约定1. 甲方应在签署本协议后24小时内支付认购定金，超时未支付者，视为自动放弃。
2. 甲方应在规定时间内支付认购总价款的_____________%作为首付款，剩余金额在房屋交付时一次性支付。
3. 甲方应按照乙方规定的付款方式及账户支付认购款项。
四、房屋交付1. 乙方应在双方签署本协议后的______________年/月，将房屋交付甲方。
2. 交付时，双方应就房屋的交付及验收签署书面确认函。
五、签约与变更1. 双方应在签署本协议后__________日内签署商品房买卖合同。
2. 任何一方需变更协议内容，应经对方书面同意，否则无效。
六、其他约定1. 本协议未尽事宜，双方可另行协商约定。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
2024年商品房认购书(样式二)
2024年商品房认购书（样式二）合同编号：__________甲方（卖方）：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________乙方（买方）：__________地址：__________身份证号码：__________联系电话：__________鉴于甲方系依法成立的房地产开发企业，具备商品房销售资格；乙方自愿购买甲方开发的商品房，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方购买商品房的相关事宜，达成如下协议：一、商品房基本状况1.1乙方认购的商品房位于（具体位置）：__________，建筑面积为____平方米，具体房号及单元以甲方最终确定的规划为准。
1.2甲方承诺该商品房符合国家及当地政府的规划、设计要求，并已取得合法的批准文件。
二、商品房价格及支付方式2.1乙方认购的商品房单价为（大写）：__________元/平方米，总价为（大写）：__________元。
2.2乙方在本合同签订之日起____日内，向甲方支付定金（大写）：__________元。
定金支付后，视为乙方正式认购该商品房。
2.3乙方应在收到甲方通知办理购房手续之日起____日内，向甲方支付首付款（大写）：__________元。
（1）一次性付款：乙方应在____年____月____日前，向甲方支付全部余款（大写）：__________元。
（2）贷款方式：乙方应在____年____月____日前，向贷款机构申请贷款，并将贷款金额（大写）：__________元支付给甲方。
三、交付及验收3.1甲方应按照合同约定，在____年____月____日前将该商品房交付给乙方。
3.2甲方交付商品房时，应提供下列文件和资料：（1）商品房销售许可证；（2）竣工验收合格证；（3）面积实测报告；（4）其他必要的证明文件。
3.3乙方应在接到甲方通知后，及时对该商品房进行验收。
商品房认购协议书范本7篇
商品房认购协议书范本7篇篇1甲方（卖方）：_____________________乙方（买方）：_____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就乙方认购甲方商品房事宜，达成以下协议：一、认购标的1. 乙方认购的商品房位于______市______区______路______号，房屋类型为______，建筑面积为______平方米。
二、认购价格及支付方式1. 乙方认购的商品房总价为人民币______元（大写：______元整）。
2. 乙方选择以下第______种支付方式：（1）一次性付款：乙方需在签订本协议之日起______日内支付全部房款。
（2）分期付款：乙方需在签订本协议之日起______日内支付首期房款人民币______元（大写：______元整），剩余房款人民币______元（大写：______元整）在房屋交付前付清。
（3）贷款支付：甲乙双方将另行签订贷款协议，乙方需在签订本协议之日起______日内支付首期房款人民币______元（大写：______元整），剩余房款由银行提供贷款。
三、认购定金1. 乙方在签订本协议时向甲方支付定金人民币______元（大写：______元整）。
2. 若乙方在约定的时间内与甲方签订《商品房买卖合同》，该定金将作为购房款的一部分。
若乙方未在约定的时间内与甲方签订《商品房买卖合同》，则该定金不予退还。
四、认购期限1. 乙方需在签订本协议之日起______日内与甲方签订《商品房买卖合同》。
2. 若乙方在约定的期限内未与甲方签订《商品房买卖合同》，则甲方有权解除本协议，并有权将房屋另行出售。
五、房屋交付1. 甲方需在______年______月______日前将房屋交付给乙方。
如遇不可抗力因素，交付日期可相应顺延。
2. 房屋交付时，甲乙双方应共同办理房屋交接手续。
六、违约责任1. 若乙方未按约定时间支付房款，则自逾期之日起，每日需向甲方支付房款总额千分之______的违约金。
北京市商品房认购书的范本
北京市商品房认购书的范本尊敬的购房者：您好！感谢您对北京市商品房的关注与支持。
为了保障您的合法权益，我们特别为您准备了一份北京市商品房认购书的范本，以供您参考。
北京市商品房认购书认购人（以下简称甲方）：____________身份证号码：____________联系电话：____________项目名称：____________楼栋号：____________房号：____________建筑面积：____________平方米总价：____________万元甲方自愿认购上述项目的房屋，并同意按照以下约定进行认购：一、认购房屋信息1.1 项目名称、楼栋号、房号、建筑面积和总价等信息如上所示，甲方确认无误。
1.2 房屋户型、朝向、装修标准等详细信息以开发商最终提供的《商品房买卖合同》为准。
二、认购条件2.1 甲方确认已经了解并同意遵守项目的相关规定和政府的相关政策。
2.2 甲方确认已经了解并同意按照开发商的要求缴纳认购定金，认购定金金额为房屋总价的百分之十。
2.3 甲方确认已经了解并同意根据开发商的安排和规定参与摇号或选房等认购程序。
三、认购定金3.1 甲方确认已经了解并同意认购定金的缴纳方式和时间。
3.2 认购定金一经缴纳，不可退还，但可在购房款中抵扣。
四、其他约定4.1 甲方确认已经了解并同意在购房合同签订之前，双方均有权解除认购协议，但甲方已缴纳的认购定金不予退还。
4.2 甲方确认已经了解并同意在购房合同签订之前，双方均有权对认购协议进行修改和补充，但必须经过双方协商一致，并以书面形式确认。
4.3 甲方确认已经了解并同意在购房合同签订之前，开发商有权对项目的规划、设计、户型、面积等进行调整或变更，但必须保证房屋的质量和使用功能。
4.4 甲方确认已经了解并同意在购房合同签订之前，如因政府政策调整、土地出让等原因导致项目无法正常开发或交房，开发商有权解除认购协议，但必须退还甲方已缴纳的认购定金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state.
北京市商品房认购书(BF
正式版
北京市商品房认购书(BF正式版
下载提示：此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款，对应条款规范合同当事人的行为，并具有法律效力，受到国家的保护。
如果有一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。
文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。
出卖人：_____
认购人：_____ 本认购书不是签订商品房买卖合同的必经程序，双方经协商一致，可以直接签订商品房买卖合同。
认购人以交付预付款性质费用的方式认购商品房的，不适用本认购书。
出卖人：_________
通讯地址：_________
邮政编码：_________
营业执照注册号：_________
企业资质证书号：_________
法定代表人：____联系电话：_____
委托代理人：____联系电话：_____
委托销售代理机构：________
通讯地址：_________
邮政编码：_________
营业执照注册号：_________
认购人：_________
（法定代表人）（负责人）：_____国籍：____
（身份证）（护照）（营业执照注册号）（）：____
__
出生日期：____年____月____日，性别：_____
通讯地址：_________
邮政编码：____联系电话：_____
（法定代理人）（委托代理人）：_____国籍：____
（身份证）（护照）（）：_______
出生日期：____年____月____日，性别：_____
通讯地址：_________
邮政编码：____联系电话：_____
第一条基本情况
（一）认购人所认购的商品房（以下简称该商品房）为出卖人所开发的位于北京市_____区____项目中的第_____（幢）（座）_____（单元）（层）_____号房，朝向为：_____。
（二）该商品房的用途为：_____，建筑面积共_____平方米，其中，套内建筑面
积_____平方米，共用部位与共用房屋分摊建筑面积_____平方米。
第二条销售依据
1．该商品房为预售商品房的，预售商品房批准机关为：_____，预售许可证号为：____。
2．该商品房为现房的，房屋所有权证号为：_____，国有土地使用证号为：
_____。
第三条价款与付款方式（一）该商品房按照（套内建筑面积）计价，单价为____元/平方米，总房价款为_____元人民币（大写）。
该商品房按照（建筑面积）计价，单价为____元/平方米，总房价
为_____元人民币（大写）。
该商品房按照（套）计价，总房价款为_____元人民币（大写）。
（二）出卖人同意认购人按照下列第____种方式付款：
1．一次性付款。
2．分期付款。
3．贷款方式付款。
4．其他方式。
认购人选择第3种方式付款，认购人可以首期支付购房总价款的____％，其余价款可以向____银行或住房公积金管理机构借款支付。
第四条认购定金
认购人应当自签订本认购书之日起
____日内，向出卖人支付认购定金____元人民币（大写）；出卖人在收取定金后，应
当向认购人开具收款凭证，并注明收款时间。
认购人逾期未支付认购定金的，出卖人有权解除本认购书，并有权将该商品房另行出卖给第三方。
认购人同意在支付定金之日起_____日内，与出卖人协商商品房买卖合同的相关条款（本款约定的期限为协商签约的起始时限，而非终止时限）。
第五条认购人未在第四条第二款约定的期限内与出卖人协商商品房买卖合同相关条款的，出卖人有权解除本认购书。
出卖人解除本认购书的，认购人已支付的定金不予退还，出卖人有权将该商品房另行出卖给第三方。
第六条认购人在第四条第二款约定的期限内与出卖人协商商品房买卖合同的相关条
款，但双方未达成一致意见，自第四条第二款约定的期限届满之次日起超过___日的，本认购书自动解除；双方也可以协商解除本认购书。
出卖人应当在本认购书解除之日起___日内将已收取的定金退还认购人。
第七条出卖人在认购人支付认购定金之日起至本认购书解除之日止，将该商品房另行出卖给第三方的，出卖人应当向认购人双倍返还定金。
第八条该商品房的买受人为（本人）（同一户籍内亲属）（）：____。
（若选择其他的，应在空格部位写出买受人姓名）第九条其他约定
___________。
第十条本认购书经双方签字盖章后生效，双方签订的商品房
买卖合同生效后本认购书自行终止。
本认购书终止后，认购定金应当（返还认购人）（抵作
商品房价款）。
第十一条本认购书未尽事项，可签订补充协议。
第十二条本认购书一式两份，双方各执一份，两份具有同等法律效力。
——此位置可填写公司或团队名字——。