招标采购合同管理模拟题92
工程招标与合同管理模拟试题
工程招标与合同管理模拟试题一、选择题(每题2分,共40分)1. 工程项目招标通常分为哪几个阶段?A. 准备阶段 . 招标阶段 C. 投标阶段 D. 开标和评标阶段2. 以下哪项不是编制招标文件时必须包含的内容?A. 工程概况 . 投标邀请书 C. 投标人资格要求 D. 中标通知书3. 在施工合同中,关于变更指令的描述,正确的是?A. 任何变更都必须得到甲方书面确认 . 乙方可以单方面决定工程变更 C. 变更无需经过监理工程师审批 D. 口头变更指令同样有效4. 合同争议解决的方式不包括下列哪一项?A. 协商 . 调解 C. 仲裁 D. 强制执行5. 在工程量清单计价法中,下列哪项不属于直接费用?A. 材料费 . 人工费 C. 机械使用费 D. 管理费6. 对于违约责任的承担,以下说法错误的是?A. 违约方应赔偿对方的损失 . 不可抗力可作为免责条件 C. 违约金的数额应当合理 D. 所有情况下都需支付违约金7. 合同履行过程中,如果遇到不可抗力导致无法继续履行,正确的做法是?A. 立即终止合同 . 请求法院判决 C. 双方协商解决 D. 通知对方并尽力减少损失8. 在工程结算时,若发现实际工程量与合同约定不符,应如何处理?A. 按实际工程量结算 . 按合同约定工程量结算 C. 双方重新协商合同条款 D. 由监理工程师决定9. 合同中的保修期是指?A. 施工单位对工程质量进行保修的时间 . 设计单位对设计质量负责的时间 C. 甲方对乙方的服务满意期限 D. 项目竣工后的维护期10. 以下哪项是无效合同?A. 违反法律强制性规定的合同 . 未盖章的合同 C. 未注明签订日期的合同 D. 未经公证的合同二、判断题(每题1分,共10分)1. 工程招标必须采用公开招标方式。
(错)2. 合同一旦签订,任何一方不得擅自修改。
(错)3. 变更工程内容需要经过甲乙双方共同协商一致。
(对)4. 逾期交付工程属于违约行为,违约方应负法律责任。
招标师考试《采购合同管理》练习题(完整版)
招标师考试《采购合同管理》练习题2017年招标师考试《采购合同管理》练习题1违约管理主要包括()。
A.违约行为的防范B.违约行为的制止C.损失的处理D.及时行使抗辩权E.减少损失的告知参考答案:A,B,D,E2依据《工程造价咨询企业管理办法》规定,工程造价咨询业务范围一般包括()。
A.建设项目建议书及可行性研究投资估算、项目经济评价报告的编制和审核B.建设项目概预算的编制与审核,并配合设计方案比选、优化设计、限额设计等工作进行工程造价分析与控制C.建设项目合同价款的确定D.建设项目结算咨询E.建设项目协商咨询参考答案:A,B,C3信用证的主要内容包括对信用证本身的说明、对汇票的说明和()。
A.对运输方式的说明B.对装运货物的说明C.对运输事项的说明D.对装运单据的说明E.其他事项参考答案:B,C,D,E4下列属于无效合同的是()。
A.一方以欺诈、胁迫的手段订立,损害国家利益的合同B.恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益的合同C.因欺诈、胁迫或乘人之危而订立的合同,虽未损害国家利益,但被认为无效D.损害社会公共利益的合同E.违反法律、行政法规的强制性规定的合同参考答案:A,B,D,E5“初步合同规划书”应满足()。
A.应当包含合同总体需求、功能分区、技术品质和标准、资金计划、里程碑时间和确定依法必须进行招标范围等方面内容B.应结合项目所在地法律政策环境和市场环境进行提炼,保证合同总体需求的可执行性C.应当涵盖项目建设可行性分析、里程碑时间、项目功能分区等各方面内容,以便甲乙双方更清楚地了解合同的要求和内容D.应具体明确,尽量采用定量描述,避免采用定性描述E.成果应形成书面记录,并将相应工作明确到具体的部门和人员参考答案:A,B,D,E6下列属于招标采购项目的合同管理必须注重的内容是()。
A.专门化B.专业化C.集中化D.协调化E.信息化参考答案:A,B,D,E7招标采购合同管理的发展趋势体现在以下哪些方面?()A.建立完善的合同管理方式体系B.建立完善的合同管理组织、人才、文本体系C.建立完善的合同管理信息系统D.建立完善的合同管理制度和运行体系E.建立完善的企业信用评价体系参考答案:B,C,D,E8下列哪些属于合同终止的方式()。
工程招投标与合同管理模拟试题及答案
工程招投标与合同管理模拟试题及答案工程招投标及合同管理是现代工程建设不可或缺的环节,是确保工程质量和施工安全的重要保障,因此对于工程招投标及合同管理的知识点掌握非常重要。
以下是一些模拟试题及答案,供参考。
一、选择题1. 下列关于工程招投标文件的描述,错误的是哪一项?A. 招标文件是招标人和招标代理机构依法组织招标工作的重要依据B. 招标文件应当内容完整、格式统一、严谨规范C. 招标文件必须在开标前3天公示D. 招标文件一旦发布就不能进行任何修改答案:C2. 在工程招投标过程中,下列哪种行为罪责应当追究?A. 招标代理机构为招标人编制并发布招标文件B. 招标人未按照法定程序公示招标结果C. 投标人对于标前咨询服务提供虚假信息D. 招标人与中介机构之间合作,为自己谋取私利答案:D3. 工程合同管理中,下列哪种情况下,发生合同变更?A. 工程设计发生变化,需要调整施工图纸B. 施工质量问题未达到合同要求,需要进行返工C. 工程施工进度较慢,为加快进度需要增加施工人员D. 投标人未能保证原合同价格,合同需要重新协商答案:A二、填空题1. 工程招投标中,投标人交纳的保证金比标的预算金额多10%,若无跟标情况,投标人可于________天后领回保证金。
答案:102. 工程合同管理中,工程变更后对于原工程合同造成的经济损失需要进行_____。
答案:赔偿3. 工程合同管理中,根据施工的实际情况决定是否需要进行合同________。
答案:变更三、论述题1. 工程招投标文件具有哪些基本内容?答:工程招投标文件是招标人依法组织招标工作的重要依据,必须具有以下基本内容:项目概况、招标范围、投标人资格条件、招投标程序和标书编制要求、合同草案等内容。
其中,项目概况应当包括承包人的基本情况、工程建设的项目名称、建设地点、建设规模、工程建设的目的和意义、建设起止时间及工期要求等重要内容;招标范围包括招标范围的界定、工程工期、工程施工内容及技术指标等关键信息;投标人资格条件应当包括投标人注册情况、投标人资信状况、投标人业绩等重要内容。
招标师考试《采购合同管理》模拟试题附答案
招标师考试《采购合同管理》模拟试题附答案2016招标师考试《采购合同管理》模拟试题(附答案)一、单项选择题1.合同交底的程序不包括( )。
A.编制合同交底方案B.事项答疑C.合同内容实施D.意见反馈及合同完善2.招标采购合同跟踪的内容不包括( )。
A.项目反馈和修正情况B.项目计划和目标的实现情况C.项目的外部因素D.项目的内部因素3.总体合同结构分解的目标是( )。
A.明确项目相关的所有合同的设备款项B.明确项目相关的所有合同的资金预算C.明确项目相关的所有合同的种类及数量D.明确项目相关的所有合同的结算方式二、多项选择题1.招标采购合同重点要素管理包括以下( )内容。
A.价款管理B.质量管理C.时间管理D.反馈管理E.环境保护管理2.招标采购合同跟踪的方法和手段比较多,在选择采用的`方法时,应该注意( )。
A.合同跟踪和信息管理的总体规划相协调B.合同跟踪的及时性C.信息的标准化和报表的规范化D.应用先进的IT技术E.项目目标的正确性3.招标采购合同履行与控制的主要内容包括( )。
A.合同内容审核B.合同收尾C.合同争议解决D.明确签约代表权限E.合同信息管理4.合同目标管理的具体做法主要包括( )。
A.合同目标的设置B.合同内容的安排C.安排合同和全面的权利义务D.权利义务的实现过程E.合同违约问题处理5.合同目标管理可分为( )。
A.投资总额控制管理B.质量安全目标管理C.时间管理D.招标采购管理E.实施地点管理6.招标采购合同信息管理的作用是( )。
A.明确的请求仲裁的意思表示B.留存证明资料,减少争议解决成本C.优化资源配置,节约项目总体投资成本D.及时调整决策,降低决策成本E.有仲裁事项三、答案(一)单项选择1.C2.A3.C(二)多项选择1.ABCE2.ABCD3.BCE4.ACD5.ABC6.BCD。
工程招标合同管理模拟试题
工程招标合同管理模拟试题试题部分一、选择题(每题2分,共40分)1. 工程合同中,关于工期延误的责任划分,以下描述正确的是:A. 不可抗力因素导致的延误,承包人应承担责任. 发包人提供的资料不准确导致的延误,应由发包人承担责任C. 设计变更导致工期延误,应由承包人承担相应责任D. 任何情况下,工期延误都应由承包人负责2. 在工程招标过程中,下列哪项不是评标委员会的职责?A. 审查投标文件是否符合要求. 确定中标候选人C. 决定招标文件的内容D. 对投标过程进行监督3. 若工程量清单中的某项内容存在误差,按照《建设工程施工合同规定》,应当如何处理?A. 由承包人承担由此产生的一切后果. 由发包人和承包人共同分担风险C. 可以按实际发生的工程量进行调整D. 直接按照错误清单执行二、判断题(每题2分,共20分)1. 合同中约定了固定总价,则无论工程量增减,最终结算金额不变。
(错)2. 发包人在合同履行期间转让项目,无需征得承包人同意。
(错)3. 对于隐蔽工程,应在覆盖前由双方共同检查确认。
(对)4. 工程保修期内,因使用不当造成的损坏,发包人无权要求修复。
(对)5. 合同争议解决方式只能通过诉讼解决。
(错)三、简答题(每题10分,共40分)1. 如果发现招标文件中有不明确或矛盾的地方,作为投标人你将如何应对?2. 描述在施工过程中发生设计变更时,应如何处理合同价款的调整。
3. 当出现合同未涵盖的新情况时,应该如何进行合同管理和处理?4. 阐述在工程延期情况下,如何判定责任方以及可能的赔偿范围。
四、案例分析题(每题20分,共60分)1. 某工程项目由于特殊天气原因导致全面停工两周,分析这种情况下工期和费用应如何合理调整。
2. 某施工企业在施工过程中发现地质条件与招标文件中的描述严重不符,这直接影响了工程的正常进行。
请问该公司应采取哪些措施来维护自身权益?3. 某工程项目在施工过程中,由于设计图纸出现重大错误,导致承包人不得不停工等待图纸修改。
招投标与合同管理考试模拟题(附答案)
招投标与合同管理考试模拟题(附答案)一、单选题(共40题,每题1分,共40分)1、根据《合同法》的规定,要约在( )生效。
A、要约发出时B、受要约人知晓其内容时C、到达受要约人时D、要约规定的时间正确答案:C2、材料采购在交货清点数量时发现,交货数量少于订购的数量,但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。
采购方应( )。
A、按照实际交货数量及时付款B、按照订购数量及时付款C、拒付货款并索赔D、待供货方补足数量后再付正确答案:B3、自中标通知书发出( )内,建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。
A、30天B、15天C、35天D、21天正确答案:A4、下列选项中说法正确的是( )A、承包商可以向业主提出索赔,业主也可以向承包商提出索赔B、索赔发生在工程建设各阶段,但在施工竣工后发生较多C、工程师对索赔的反驳,应该把承包人当作对立面,但应公正D、总索赔比单项索赔要更易处理和解决正确答案:A5、《合同法》第69条规定,当事人依照《合同法》第68条的规定主张不安抗辩权而中止履行的,应当及时通知对方。
对方提供适当担保时,应当( )A、拒绝履行B、恢复履行C、由人民法院裁决D、变更合同正确答案:B6、合同可以变更,但是当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为( )A、变更为可撤销B、已经变更C、部分变更D、未变更正确答案:D7、发包人应在在双方计量确认后( )内,向承包人支付工程款(进度款)。
A、42天B、14天C、28天D、7天正确答案:B8、施工合同通用条款规定,当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时,下列中解释顺序排列正确的为( )。
A、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸B、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸C、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款D、中标通知书、投标书、协议书、图纸正确答案:A9、在施工合同中,就支付工程款而言,债权人是 ( ) 。
A、供货单位B、监理单位C、施工单位D、建设单位正确答案:C10、采用银行的有条件保函,在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时,由( )对执行合同部分和未执行合同部分加以鉴定。
招投标与合同管理练习题
招投标与合同管理练习题招投标和合同管理是现代商业环境中非常重要的两个方面。
招投标是指通过公开的竞争方式,选择最佳的供应商或承包商,以合理的价格和条件从中选取一家或多家企业进行立项合作。
合同管理则是指在商业合作中,对合同的签订、执行和终止进行有效的管理和监控。
在这篇文章中,我们将通过几个练习题来深入了解招投标和合同管理的重要性以及相关知识点。
练习题一:招投标程序在开始招投标流程之前,请列出以下步骤的正确顺序:1. 需求确认与计划2. 编制招标文件3. 投标人资格审查4. 招标公告发布5. 投标文件开标评分6. 中标候选人评审7. 最终中标结果公告答案:1. 需求确认与计划2. 编制招标文件3. 投标人资格审查4. 招标公告发布5. 投标文件开标评分6. 中标候选人评审7. 最终中标结果公告这些步骤是按照招投标流程的一般顺序排列的。
首先,确认需求并制定招投标计划;然后,编制招标文件,包括招标公告和投标文件的要求和规范;接着进行投标人的资格审查,确保投标人满足相关条件;发布招标公告,将招标信息向公众公开;开标评分是指对投标文件进行开封和评分,以确定哪些投标人有机会获得合同;然后是中标候选人评审,将候选人的背景、能力和经验进行综合评估;最后是公布最终中标结果,通知中标人,并签订合同。
练习题二:合同签订和执行在签订和执行商业合同过程中,以下事项是非常重要的,请将它们放入正确的步骤中:A. 确定合同的约束力和法律效力。
B. 商定合同条款和条件。
C. 履行合同义务。
D. 评估合同履行的风险和可能的问题。
E. 纠纷解决。
F. 签订正式合同。
答案:1. 确定合同的约束力和法律效力。
2. 商定合同条款和条件。
3. 评估合同履行的风险和可能的问题。
4. 签订正式合同。
5. 履行合同义务。
6. 纠纷解决。
在签订和执行合同的过程中,首先需要确定合同的约束力和法律效力,即确保双方都认可并同意遵守合同的规定。
然后,商定合同的具体条款和条件,包括产品或服务的交付方式、时间、价格和支付条件等。
招标师《采购合同管理》练习题
招标师《采购合同管理》练习题2015年招标师《采购合同管理》练习题某工程项目,由于该工程在设计上比较复杂,根据当地建设局的建议,对参加投标单位和主体要求是最低不得低于二级资质。
拟参加此次投标的五家单位中A、B、D单位为二级资质,C单位为三级资质,E单位为一级资质,而C单位的法定代表人是建设单位某主要领导的亲戚,建设单位招标工作领导小组在资格预审时出现了分歧,正在犹豫不决时,C单位拟准备组成联合体投标,经C单位的法定代表人私下活动,建设单位同意让C与A联合承包工程,并明确向A暗示,如果不接受这个投标方案,则该工程的中标将授予B单位。
A为了获得该项工程,同意了与C联合承包该工程,并同意将停车楼交给C单位施工。
于是A和C联合投标获得成功。
A与建设单位签订了《建设工程施工合同》,A与C也签订了联合承包工程的协议。
问题1.在上述招标过程中,作为该项目的建设单位其行为是否合法?原因何在?2.从上述背景资料来看,A和C组成的投标联合体是否有效?为什么?3.通常情况下,招标人和投标人串通投标的行为有哪些表现形式?参考答案1.作为该项目的建设单位的行为不合法。
理由:作为该项目的建设单位,为了照顾某些个人关系,指使A 和C强行联合,并最终排斥了B、D、E三单位可能中标的机会,构成了不正当竞争,违反了《招标投标法》中关于不得强制投标人组成联合体共同投标,不得限制投标人之间的竞争的强制性规定。
2.A和C组成的.投标联合体无效。
原因:根据《招标投标法》规定,两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标。
联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力;国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的,联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。
由同一专业单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级。
本案例中,A和C组成的投标联合体不符合对投标单位主体资格条件的要求,所以是无效的。
3.有下列情形之一的,属于招标人与投标人串通投标:(1)招标人在开标前开启投标文件,并将投标情况告知其他投标人,或者协助投标人撤换投标文件,更改报价;(2)招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息;(3)招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价;(4)招标人授意投标人撤换、修改招标文件;(5)招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便;(6)招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
工程招投标与合同管理模拟试题
工程招投标与合同管理模拟试题随着经济的发展和社会的进步,工程项目的规模和复杂性不断增加。
为了确保工程项目的顺利进行,招投标与合同管理成为了关键环节。
本文将为您提供一份工程招投标与合同管理模拟试题范本,帮助您更好地理解和掌握相关知识。
第一部分:选择题1. 以下哪个选项不属于工程招投标的基本程序?A. 发布招标公告 . 投标文件的编制 C. 评标委员会的组建 D. 签订合同答案:D解析:签订合同是工程招投标的结果,而非基本程序。
2. 在工程招投标中,以下哪个选项不属于投标人应具备的条件?A. 具有独立承担民事责任的能力 . 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 C. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 D. 具有安全生产许可证答案:D解析:安全生产许可证是对施工企业的要求,而非投标人应具备的条件。
第二程序题3. 请简述工程招投标的基本程序。
答:工程招投标的基本程序包括:(1)发布招标公告;(2)投标人报名;(3)投标文件的编制;(4)投标文件的递交;(5)开标、评标;(6)中标候选人公示;(7)签订合同。
4. 请简述合同管理的主要任务。
答:合同管理的主要任务包括:(1)合同的订立;(2)合同的履行;(3)合同的变更与解除;(4)合同争议的处理;(5)合同的终止。
第三部分:案例分析题5. 某工程项目采用邀请招标的方式,邀请了A、、C三家公司参加投标。
经过评审,最终确定A公司为中标人。
请问在此过程中可能存在哪些风险?如何防范这些风险?答:在此过程中可能存在的风险包括:(1)投标人串通投标;(2)评标委员会成员存在利益冲突;(3)招标文件不明确导致争议;(4)中标人无法履行合同等。
为防范这些风险,可以采取以下措施:(1)加强对投标人的资格审查;(2)建立评标委员会成员的回避制度;(3)明确招标文件的内容和要求;(4)对中标人的履约能力进行评估。
6. 某工程项目采用竞争性谈判的方式进行招标。
在谈判过程中,甲方提出了一项新的技术要求,乙方表示无法满足。
招标师《合同管理》模拟试题与答案
招标师《合同管理》模拟试题与答案一、单项选择题(每题的备选答案中只有一个最符合题意)1. 招标人在招标文件中要求中标的投标人提交保证履行合同义务和责任的()A. 押金B. 履约保证金C. 质量保证金D. 投标保证金答案:B2. 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少()日前发出。
A. 15B. 20C. 25D. 30答案:A3. 评标委员会可以要求投标人对投标文件中不明确的内容进行()A. 说明B. 修改C. 澄清D. 补充答案:C4. 在合同执行过程中,由于客观原因导致合同任务全部或者部分失去意义时,合同双方可以根据实际情况决定()A. 变更合同B. 解除合同C. 终止合同D. 重新签订合同答案:B5. 合同的履行期限是指债务人履行合同义务和债权人接受履行行为的时间。
履行期限约定不明确,按照()的原则确定。
A. 债务人提出的时间履行B. 债权人提出的时间履行C. 合同成立的时间履行D. 有利于实现合同目的的时间履行答案:D6. 合同的()是指合同双方在履行合同过程中因违约而应当承担的违约责任。
A. 违约金B. 赔偿责任C. 违约责任D. 赔偿限额答案:C7. 合同中的质量条款应当明确()A. 产品质量标准B. 产品数量C. 产品价格D. 交货时间答案:A8. 合同的变更必须符合()A. 合同双方协商一致B. 合同约定C. 法律规定D. 仲裁机构裁决答案:A9. 在合同履行过程中,如果出现合同纠纷,合同双方应当首先通过()方式解决。
A. 协商B. 调解C. 仲裁D. 诉讼答案:A10. 合同的解除必须符合()A. 合同约定B. 合同双方协商一致C. 法律规定D. 仲裁机构裁决答案:B二、多项选择题(每题的备选答案中有两个或两个以上最符合题意)1. 招标人在招标文件中应当载明的事项有()A. 招标项目的性质B. 投标文件的组成C. 评标标准D. 合同履约保证金答案:ABCD2. 招标投标活动中常见的违法行为包括()A. 串通投标B. 行贿中标C. 非法限制竞争D. 未按照规定公开招标答案:ABCD3. 合同履行过程中的违约责任主要包括()A. 继续履行B. 采取补救措施C. 赔偿损失D. 支付违约金答案:ABCD4. 合同中的支付条款应当包括的内容有()A. 支付金额B. 支付方式C. 支付时间D. 支付对象答案:ABCD5. 合同纠纷的解决方式包括()A. 协商B. 调解C. 仲裁D. 诉讼答案:ABCD三、案例分析题(每题的备选答案中只有一个最符合题意)1. 某招标项目,招标人在招标文件中明确要求中标人提交履约保证金。
招标师《招标采购合同管理》模拟题
xx年招标师《招标采购合同管理》模拟题单项选择题(共10个小题,每题1分。
每题的备选项中,只有1个最符合题意)1 以FOB和FAS相比,主要区别是( )。
A.FAS是在装运港船边完成交货,FOB那么是在船上完成交货B.FOB在船边转移风险,而FAS是在货物交到船上时转移风险C.FAS是在装运港交货,FOB是在货物中心交货D.FAS适用于水上运输方式,FOB不适用参考答案:A参考解析:此题考核的是F组的术语:FOB与FAS相比较,二者都是在装运港交货,都只适用于水上运输方式。
主要区别在于FAS是在装运港船边完成交货,FOB那么是在船上完成交货1另外,FAS在船边转移风险,而FOB是在货物交到船上时转移风险。
2 采用CIF术语时,买卖双方的运输方式为( )。
A.水上运输B.公路运输C.铁路运输D.航空运输参考答案:A参考解析:此题中,考生需要明白在CIF术语中,买卖双方的运输方式为水上运输。
3 合同交底的程序不包括( )。
A.编制合同交底方案B.事项答疑C.合同内容实施D.意见反响及合同完善参考答案:C4 通过对《工程建立标准强制性条文》内容的不断完善,将逐步形成我国的工程建立( )与国际惯例接轨。
A.技术标准体系B.质量保证体系C.质量标准体系D.技术法规体系参考答案:D5 招标采购合同的经济学价值根底中不包括( )。
A.赋予适合资格的主体通过公平竞争获得中标的时机B.竞标过程表达出博弈性C.减少本钱支出,实现资源最优配置D.以相对较少的本钱支出选择最优的中标人,从而到达资源的最优利用参考答案:A6 《合同法》的公平原那么中不包括( )。
A.根据公平原那么分配利润B.根据公平原那么确定违约责任C.根据公平原那么合理地分配风险D.在订立合同时,要根据公平原那么确定双方的权利和义务,不得滥用权利,不得欺诈,不得假借订立合同恶意进展磋商参考答案:A7 以下说法正确的选项是( )。
A.国际货物运输保险利于进出口企业加强经济核算并控制经营风险B.海上风险一般包括外来风险C.保障的费用包括施救费用和单独海损费用D.海洋运输货物保险保障的范围包括保障的风险和一切险的损失参考答案:A参考解析:此题中,考生只需掌握海上风险和外来风险都属于保障风险;保障费用包括施救费用、救助费用和其他费用,而单独海损属于部分损失的内容,不属于保障费用;海洋运输货物保险保障的范围包括保障的风险、保障的损失与保障的费用三方面。
招标师考试《采购合同管理》预测题及答案
招标师考试《采购合同管理》预测题及答案2016招标师考试《采购合同管理》预测题及答案一、单项选择题1.我国目前的基本建设程序主要包括项目建议书、可行性研究、相关审批或核准、工程勘察与设计、工程施工、竣工验收和交付等阶段。
项目立项完成后,( )是建设实施阶段首要和主导的环节。
A.项目建议书B.可行性研究C.工程勘察与设计D.工程施工2.( )不属于房屋建筑工程设计服务包括工程设计基本服务。
A.编制房屋建筑工程方案设计文件B.初步设计文件C.施工图设计文件服务D.主体设计协调服务3.以下哪项不属于专业建筑工程设计服务包括工程设计基本服务。
( )A.编制专业建设工程初步设计文件B.施工图设计文件服务C.采用标准设计和复用设计服务D.参加试车(试运行)考核和竣工验收等服务4.根据勘察设计合同中的法定质量标准,工程设计修改必须由( )负责完成。
A.建设单位B.施工单位C.原设计单位D.新设计单位5.承接勘察任务或签订勘察合同时,工程的( )是必须条件。
A.立项批准文件B.项目建议书C.可行性研究报告D.规划审批文件6.《建设工程勘察合同示范文本(一)》和《建设工程勘察合同示范文本(二)》均约定,在合同生效后( )天内,发包人应向勘察人支付勘察费的( )作为定金。
在合同履行后,定金可抵作勘察费。
A.3;15%B.2;20%C.3;20%D.2;15%7.对于后续勘察费的支付,《建设工程勘察合同示范文本(一)》则约定,在勘察工作外业结束后,按双方在合同中约定的比例(以预算勘察费用为基数)支付勘察费,而在提交勘察成果资料后( )天内,发包人应一次付清剩余的全部勘察费。
A.8B.10C.15D.208.《建设工程勘察合同示范文本(二)》规定,发包人提供资料、文件超过规定期限( )天以内,勘察人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延。
A.10B.15C.20D.259.《建设工程质量管理条例》第19条规定,“勘察、设计单位必须按照工程建设( )标准勘察、设计,并对其勘察、设计的质量负责”。
招标师《合同管理》模拟试题与答案
招标师《合同管理》模拟试题与答案一、单项选择题(每题的备选答案中只有一个最符合题意)1. 招标人在招标文件中要求中标人提交保证履行合同义务和责任的担保,该担保的期限应自()起算。
A. 中标通知书发出之日B. 中标通知书签收之日起C. 合同签订之日起D. 合同履行期满之日起答案:B2. 下列不属于招标投标合同的特点的是()。
A. 公开性B. 竞争性C. 一次性D. 强制性答案:D3. 下列关于招标投标合同的说法中,错误的是()。
A. 招标投标合同是一种诺成合同B. 招标投标合同是一种要式合同C. 招标投标合同是一种有偿合同D. 招标投标合同是一种口头合同答案:D4. 招标人在招标文件中应当载明项目的()等内容。
A. 质量、进度、投资额B. 质量、进度、投资额、技术规格C. 质量、进度、投资额、中标人D. 质量、进度、投资额、合同价款答案:B5. 下列关于招标投标过程中投诉的说法中,正确的是()。
A. 投诉应当向招标人提出B. 投诉应当向有关行政监督部门提出C. 投诉应当向评标委员会提出D. 投诉应当向中标人提出答案:B6. 招标人在招标文件中要求中标人提交履约保证金,履约保证金的数额一般为中标合同金额的()。
A. 5%B. 10%C. 15%D. 20%答案:B7. 下列不属于合同履约保证保险的保险责任范围的是()。
A. 合同履行过程中因意外事故导致的中标人违约B. 中标人故意违约C. 合同履行过程中因不可抗力导致的中标人违约D. 中标人未能按照合同约定履行义务答案:B8. 下列不属于招标投标活动中常见的合同纠纷类型的是()。
A. 合同价款纠纷B. 合同质量纠纷C. 合同进度纠纷D. 招标投标活动中的侵权纠纷答案:D9. 下列关于合同纠纷解决方式的说法中,错误的是()。
A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 直接向人民法院提起诉讼答案:D10. 下列不属于合同违约责任构成要件的是()。
A. 存在违约行为B. 存在违约过错C. 造成损害后果D. 违约行为与损害后果之间存在因果关系答案:B二、多项选择题(每题的备选答案中有两个或两个以上最符合题意)1. 招标投标合同的主要内容包括:()。
招标师《采购合同管理》模拟题
xx年招标师《采购合同管理》模拟题某新建办公大楼的招标文件写明:承包范围是土建工程、水电及设备安装工程、装饰装修工程;采用固定总价方式投标,风险范围内价格不做调整,但中央空调设备暂按120万元报价;质量标准为合格,并要求创省优质工程奖,但未写明奖罚标准;合同采用《建立工程施工合同(示范文本)》(GF一1999一0201)。
某施工单位以3 260万元中标后,与发包方按招标文件和中标人的投标文件签订了合同。
合同中还写明:发包方在应付款中扣留合同额5%,即163万元作为质量履约保证金,假设工程达不到国家质量验收标准,该质量履约保证金不再返还;逾期竣工违约金每天1万元;暂估价设备经发承包双方认质认价后,由承包人采购。
合同履行过程中发生了如下事件。
事件1:主体构造施工过程中发生了屡次设计变更,承包人在编制的竣工结算书中提出设计变更实际增加费用共计70万元,但发包方不同意该设计变更增加费。
事件2:中央空调设备经比选后,承包方按照发包方确认的价格与设备供应商签订了80万元采购合同。
在竣工结算时,承包方按投标报价120万元编制结算书,而发包方只同意按实际采购价80万元进展结算。
双方为此发生争议。
事件3:办公楼工程经四方竣工验收质量为合格,但未获得省优质工程奖。
发包方要求没收163万元质量保证金,承包人表示反对。
事件4:办公楼工程实际竣工日期比合同工期拖延了10天,发包人要求承包人承担违约金10万元。
承包人认为工期拖延是设计变更造成的,工期应顺延,回绝支付违约金。
1.发包人不同意支付因设计变更而实际增加的费用70万元是否合理?说明理由。
2.中央空调设备在结算时应以投标价120万元,还是以实际采购价80万元为准?说明理由。
3.发包人以工程未获省优质工程奖为由没收163万元质量履约保证金是否合理?说明理由。
4.承包人回绝承担逾期竣工违约责任的观点是否成立?说明理由。
1.发包人不同意支付因设计变更而实际增加的费用70万元合理。
工程招投标与合同管理综合练习题
工程招投标与合同管理综合练习题
一、选择题
1. 工程招投标过程中,下列哪一项不属于招标文件的内容?
A. 工程量清单
. 投标邀请书
C. 投标人资质要求
D. 中标通知书
2. 在合同管理中,变更订单通常由谁发起?
A. 发包方
. 承包方
C. 设计方
D. 监理方
3. 关于工程合同的类型,以下描述正确的是:
A. 固定总价合同适用于工程量变化较大的项目
. 成本加酬金合同适用于工程量和成本都难以确定的项目
C. 单位价格合同适用于工程量可以准确估计的项目
D. 时间-材料合同适用于紧急工程项目
二、判断题
4. 在招投标过程中,所有投标人都必须提交相同数量的投标保证金。
(对/错)
5. 合同一旦签订,任何一方都不能提出变更或解除合同的要求。
(对/错)
6. 工程量的增减是导致合同变更的主要原因之一。
(对/错)
三、简答题
7. 请简述工程招投标的基本流程。
8. 如何理解合同管理在工程项目中的重要性?
9. 列举三种常见的工程合同类型,并简要说明其特点。
四、案例分析题
10. 某建筑公司参与了一项商业综合体项目的投标,并成功中标。
在施工过程中,由于设计变更,原合同中的部分工程量发生了增减。
请问该公司应如何处理这种情况?
11. 一家工程公司与业主签订了一项固定总价合同。
在施工过程中,由于市场材料价格的波动,导致实际成本超出了预算。
该公司应如何应对这种风险?。
招投标与合同管理模拟题含答案
招投标与合同管理模拟题含答案一、单选题(共48题,每题1分,共48分)1.下列关于固定总价合同说法不正确的有( )。
A、合同总价一次包死,固定不变B、承包商承担全部的工作量和价格的风险C、环境变化对价格的影响不在固定范围之内D、固定总价合同适用于合同条件中双方的权利和义务十分清楚,合同条件完备的情况正确答案:C2.按照《FIDIC土木工程施工合同条件》(第四版)的规定,当整个工程最终结算合同价超出签订合同时价格的15%时,应( )A、对超过部分调高B、对超过部分调低C、对整个合同价格调高D、对整个合同价格调低正确答案:B3.在公开招标的评标程序中,初步评审重点在( )A、对投标书进行技术评审和商务评审B、投标书的符合性、资格和响应性审查C、用“经评审的最低投标价法”对投标书进行科学量化比较D、用“综合评估法”对投标书进行科学量化比较正确答案:B4.工程分包的说法错误的为( )A、是违法的B、是允许的C、非发包人同意,承包人不得将承包工程的任何部分分包D、是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为正确答案:A5.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成,其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( )A、1/2B、2/3C、1/3D、3/4正确答案:B6.甲向乙银行借款10万元,乙银行要求提供担保。
甲自己没有财产可供抵押或出质,遂找到丁,丁也没有相应的财产,便将丙在其家中寄存的笔记本电脑6台交给乙银行用作质押,并且以丁的名义与银行订立了质押合同。
现甲到期不能还款,乙银行欲实现其质权。
则:( )A、该质押合同因丁无权处分而效力待定,乙银行是否享有质押权须待丙是否追认而定B、质押合同无效,但乙银行没有过错,应当由甲和丁对主合同债权人的经济损失,承担连带赔偿责任C、乙银行不享有质押权,因该质押合同因丁无权处分而无效D、乙银行为善意,可享有质押权正确答案:D7.民事法律关系客体,是指民事法律关系之间权利和义务所指向的对象。
工程招标与合同管理模拟题
工程招标与合同管理模拟题一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 下列哪项不属于招标人的义务?A. 发布招标公告B. 编制招标文件C. 组织招标投标活动D. 支付中标人的中标价2. 在工程招标过程中,下列哪项不是评标委员会应当考虑的因素?A. 投标人的资质条件B. 投标价格C. 投标人的业绩D. 投标人的注册资本3. 下列哪项是合同履行的原则?A. 公平原则B. 诚实信用原则C. 合同自由原则D. 强制履行原则4. 下列哪项不属于合同的担保方式?A. 保证B. 抵押C. 定金D. 质押5. 在合同履行过程中,下列哪项不是违约责任的形式?A. 继续履行B. 采取补救措施C. 赔偿损失D. 解除合同6. 下列哪项不属于合同的终止原因?A. 合同履行完毕B. 合同解除C. 合同无效D. 当事人死亡7. 在工程招标投标过程中,下列哪项不是防止串标、围标的行为?A. 限制投标人数量B. 公开招标投标信息C. 严格审查投标人资质D. 投标保证金制度8. 下列哪项不属于合同管理的目标?A. 确保合同的履行B. 维护双方的合法权益C. 提高合同的履行效率D. 促进项目的顺利进行9. 在工程合同履行过程中,下列哪项不是合同变更的条件?A. 当事人协商一致B. 因客观情况发生变化C. 经合同履行主体批准D. 合同履行完毕10. 下列哪项不属于合同纠纷的解决方式?A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 强制解决二、多项选择题(每题3分,共30分)1. 工程招标投标的基本原则包括以下哪些?A. 公开原则B. 公平原则C. 公正原则D. 诚实信用原则2. 合同履行的依据包括以下哪些?A. 合同条款B. 法律法规C. 合同的履行地点D. 合同的履行期限3. 工程合同的担保方式包括以下哪些?A. 保证B. 抵押C. 定金D. 质押4. 合同违约责任的形式包括以下哪些?A. 继续履行B. 采取补救措施C. 赔偿损失D. 解除合同5. 工程招标投标过程中,防止串标、围标的行为包括以下哪些?A. 限制投标人数量B. 公开招标投标信息C. 严格审查投标人资质D. 投标保证金制度6. 合同管理的目标包括以下哪些?A. 确保合同的履行B. 维护双方的合法权益C. 提高合同的履行效率D. 促进项目的顺利进行三、判断题(每题3分,共30分)1. 工程招标投标是一种采购方式,其目的是为了选择具有最优价格和最优质服务的供应商。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
招标采购合同管理模拟题92
一、单项选择题
(每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1. 以下关于主动控制说法不正确的是______。
A.主动控制是对未来的一种控制
B.主动控制可以最大可能的改变即将成为事实的被动局面
C.主动控制是控制着通过对计划的实施进行跟踪,从计划的实际输出中发现偏差
D.主动控制是在事情发生之前就采取了措施的控制
答案:C
[解答] C选项是被动控制的定义,主动控制就是预先分析目标偏离的可能性,并拟定和采取各项预防性措施,以保证计划目标得以实现。
2. 按照合同之间的从属关系为标准,合同可以分为______。
A.主合同和从合同
B.有名合同和无名合同
C.诺诚合用和实践合同
D.双务合同和单务合同
答案:A
[解答] 以合同之间的从属关系为标准,合同可以分为主合同和从合同。
3. 关于要约邀请说法不正确的是______。
A.要约邀请是一方邀请对方向自己发出要约
B.要约邀请是不含有当事人愿意承受拘束的意旨,不具有法律上的约束力
C.要约邀请必须具备足以使合同成立的必要条款
D.要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示
答案:C
[解答] C选项错误,本题考查邀约邀请。
4. 以下有关承诺的说法中不正确的是______。
A.承诺是指受要约人同意接受要约的条件以缔结合同的意思表示
B.承诺的法律效力在于,承诺一经作出,并送达要约人,合同即成立
C.承诺必须由受要约人作出
D.承诺不可以撤回
答案:D
[解答] 《合同法》第27条规定:承诺可以撤回。
承诺撤回的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人。
5. 根据《合同法》以下属于无效合同的是______。
A.无行为能力人订立的和限制行为能力人签订依法不能独立签订的合同
B.损害社会公共利益的合同
C.违反法律、行政法规规定的强制性规定的合同
D.以合法的形式掩盖非法的目的而订立的合同
答案:A
[解答] A选项内容属于导致合同效力待定的情形。
6. 根据合同法规定当事人可以行使法定解除权利的情形不包括______。
A.因不可抗力致使合同目的不能实现而解除合同
B.因预约期违约解除合同
C.因延迟履行解除合同
D.债务已经按照约定履行。