合同管理试题答案

合集下载

历年合同管理测试卷及答案

合同管理测试卷

一、单项选择题（每小题2 分，共 100分）

1、(2016年真题)根据《标准施工合同》，合同附件格式包括（）。

A、项目经理任命书

B、合同协议书

C、工程设备表

D、建筑材料表

2、判断设计投标人的技术能力，是否具备承担勘察设计任务的能力，主要通过判断（）。

A、各专业设计人员的专业覆盖面

B、设计人员数量和各级职称人员的比例

C、设计负责人的资格和能力

D、设计负责人的同类工程的设计经历

3、按照《合同法》的规定，（）属于代理合同。

A、某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同

B、某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同

C、某房地产开发公司与招标代理机构订立的合同

D、某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同

4、勘察投标文件中的拟投入本项目的主要勘察设备表应列明的内容不包括（）

A、生产厂家

B、设备名称

C、型号规格

D、制造年份

5、甲公司授权其采购员到乙公司购买一批电视机，并交给该采购员一份已盖公司公章的空白合同书，该采购员用此合同书与乙公司订立了购买电视机的合同。乙公司按时交货后未收到货款，双方发生了纠纷，则下列表述错误的是()。

A、乙公司可以要求甲公司支付电视机货款

B、要求该采购员支付电视机货款

C、乙公司可以中止合同并要求甲公司退货

D、甲公司应当支付电视机货款

6、监理人征得发包人同意后，应在开工日期（）向承包人发出开工通知。

A、3天前

B、7天前

C、10天前

D、14天前

7、施工企业购买材料设备后交付承运人运输，未按约定给付承运费用时，承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物，承运人行使的是()。

合同管理真题及答案

1.关于建设合同的说法，错误的是()。

A.建设工程合同的标是各类建筑产品

B.建设工程合同主体一般应是法人

C.建设工程合同订立需经较长的准备期

D.建设工程合同应采用不要式合同

参考答案：D

2.作为合同法律关系主体的自然人必须具备()能力。

A.完全民事行为

B.限制民事行为

C.与合同履行相适应民事行为

D.一般民事行为

参考答案：C

3.合同法律关系客体的成果指的是()。

A.建筑物

B.设计工作

C.技术秘密

D.工艺技术设备

参考答案：C

4.关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是()。

A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判

B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定

C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担

D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担

参考答案：B

5、建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由()。

A.招标代理机构

B.建设单位

C.政府监管机构

D.项目评标委员会

参考答案：B

6.根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的()。

B.3%

C.5%

D.10%

参考答案：A

7.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在()。

A.与中标人签订书面合同后的15日内

B.与中标人签订书面合同后的5日内

c.招投标结束后的30日内

D.招投标结束后的15日内

参考答案：B

8.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的()。

2023年监理工程师《合同管理》考试真题及答案解析(最完整版)

2023年监理工程师《合同管理》考试真题及答案解析

1建设工程招标采购总体策划中，置顶总体采购计划和采购清单时，可采用的方法是()

A.工作分解结构(WBS)

B.责任分配矩阵(RAM)

C.组织分解结构(OBS)

D.利益主体网络(SN)

【答案】A

【解析】根据项目目标要求，对整个项目的采购工作做出总体策划安排，要明确项目需要采购哪些工程、服务和物资，应用目标分解、工作分解结构(WBS)等方法制定总体采购计划和采购清单。

2.根据《标准施工招标文件》，工程预付款担保是对承包人正确和后理解使用发包人支付的预付款的担保，预付款担保的主要形式是()

A.保证书

B.银行汇票

C.保留金

D.银行保函

【答案】D

【解析】预付款担保的主要形式为银行保函，其主要作用是保证承包人能够按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额。

3工程设计投标时，投标书中首先提出的内容是()。

A.设计构思和初步方案

B.设计报价和进度安排

C.设计概算和初步构思

D.设计方案和设计概算

【答案】A

【解析】在投标书编制要求上，设计投标首先提出设计构思和初步方案，并论述该方案的优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价。而不像施工招标，是按规定的工程量清单填报报价后算出总价。

4.工程设计投标时，投标人提交的设计费用清单中，投标报价应包括的内容是()

A.招标文件中列明的暂定金额

B.国家规定的增值税税金

C.招标文件需求列明的暂估价

D.国家规定的规费金额

【答案】B 【解析】投标文件中的勘察设计费用清单一般应包括：勘察设计费用分项名称：计算依据、过程及公式;金额;合计报价等。投标报价应包括国家规定的增值税税金。

合同管理相关试题及答案

一、单项选择题

1. 合同管理的主要目的是什么？

A. 确保合同的法律效力

B. 保障合同双方的权益

C. 降低合同执行的风险

D. 以上都是

答案：D

2. 在合同管理过程中，以下哪项不是合同审查的重点？

A. 合同当事人的资质

B. 合同条款的完整性

C. 合同的格式规范性

D. 合同的合法性

答案：C

3. 合同变更通常需要哪些步骤？

A. 双方协商一致

B. 书面确认变更内容

C. 变更后的合同重新审核

D. 以上都是

答案：D

4. 以下哪项不属于合同履行中的风险管理？

A. 信用风险管理

B. 市场风险管理

C. 操作风险管理

D. 合同文本的保管

答案：D

5. 合同违约时，守约方通常可以采取哪些措施？

A. 要求违约方支付违约金

B. 要求违约方继续履行合同

C. 解除合同并要求赔偿损失

D. 以上都是

答案：D

二、多项选择题

6. 合同管理包括哪些环节？

A. 合同的起草

B. 合同的审查

C. 合同的签订

D. 合同的履行

答案：A, B, C, D

7. 在合同管理中，以下哪些属于风险防范措施？

A. 明确合同条款

B. 设定违约责任

C. 定期检查合同履行情况

D. 增加合同的保密条款

答案：A, B, C

8. 合同终止的原因可能包括哪些？

A. 合同履行完毕

B. 双方协商一致

C. 一方违约导致合同解除

D. 不可抗力事件的发生

答案：A, B, C, D

9. 合同档案管理应包括哪些内容？

A. 合同正本及副本

B. 合同变更、补充文件

C. 合同履行过程中的相关通信记录

D. 合同争议解决的文件

答案：A, B, C, D

10. 以下哪些属于合同管理中的关键条款？

合同管理试题及答案之二

一、填空题

1.依据《合同法》，合同的当事人应当自行解决纠纷，也可以________法院进行诉讼。答案：向

2.合同种类根据约定可以分为________合同和________合同。答案：订立，解释

3.合同的生效是指合同的条款已经________并具备了发生作用的条件。答案：签订

4.合同自成立起即发生效力，并对________、约束和保护当事人的权益。答案：制约

5.合同履行的方式主要有两种：________和________。答案：实际履行，金额抵偿

6.合同违约责任主要有________种形式，分别是一方违约和多方违约。答案：两

7.合同终止有多种原因，其中包括合同

________、________和________三种情况。答案：履行完毕，协商一致，法定解除

8.合同的解除主要是指在某些特定情况下，________解除合同，并由其他方承担相应的违约责任。答案：一方

二、选择题

1.根据《合同法》，下列关于合同成立的叙述中，正确的是： A. 双方当事人只需就合同的内容达成一致即可成立合同 B. 合同的成立必须经过书面形式的确认 C. 合同的成立可以采取口头形式或者其他无形式的方式 D. 合同的成立必须经过公证机关的确认

答案：C. 合同的成立可以采取口头形式或者其他无形式的方式

2.根据《合同法》，下列关于合同的终止事由的叙述中，错误的是： A. 合同履行完毕 B. 合同双方协商一致解除 C. 合同发生违约情况 D. 合同约定的期限届满

答案：D. 合同约定的期限届满

3.根据《合同法》，下列关于合同违约责任的叙述中，正确的是： A. 多方违约情况下，各方需承担相应的违约责任 B. 一方违约时，其他

合同管理试题及答案汇总

1、建设工程合同纠纷的仲裁由（ B ）的仲裁委员会仲裁。

A 工程所在地

B 双方选定

C 施工单位所在地

D 建设单位所在地

2、在委托代理关系中,因代理人的行为给被代理人造成损害的( D ）

A 代理人与被代理人共同承担责任

B 代理人承担连带责任

C 代理人与被代理人协商确定责任

D 代理人独自承担责任

3、合同法律关系是由（ A )三要素所构成。

A 主体、客体、内容

B 当事人、合同行为、合同利益

C 法人、合同、权利和义务

D 合同管理、经济协作、法律责任

4、材料采购合同中对材料质量检验的方法，（ C ）是错误的。

A 经济鉴别法

B 化学试验

C 理论换算法

D 物理试验

5、FIDIC合同条件规定的“合同有效期”是指从双方签署合同协议书之日起至（ D )止。

A 颁发履约证书日

B 工程接收证书指明的竣工日

C 颁发工程接收证书日

D 承包商提交的结算单日生效日

6、合同变更或解除是一项法律行为，因此,当事人双方（ B ）

A 口头协商即可

B 应签订书面协议

C 与第三方一起协调

D 承办任何手续

7、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其它厂家生产的水泥换上自己的包装后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于（ B )签订的合同。

A 采取胁迫手段

B 采取欺诈手段

C 超越经营范围

D 无效代理

8、合同生效后,当事人对合同条款的约定有缺陷的情况下( A )

A 当事人可以约定补充协议

B 当事人可任意进行

C 当事人不能约定补充协议

D 当事人必须按交易习惯进行

9、《仲载法》规定，组成仲裁庭的仲裁员由( D ）

合同管理试题及答案高中

一、选择题（每题2分，共20分）

1. 合同的基本法律特征不包括以下哪一项？

A. 法律约束力

B. 自愿性

C. 强制性

D. 合法性

2. 以下哪项不是合同的主要条款？

A. 当事人名称

B. 合同标的

C. 合同期限

D. 合同价格

3. 合同的履行方式不包括以下哪一项？

A. 金钱支付

B. 物的交付

C. 服务提供

D. 强制执行

4. 合同违约责任的承担方式不包括以下哪一项？

A. 赔偿损失

B. 支付违约金

C. 继续履行

D. 强制解除合同

5. 以下哪项不是合同解除的条件？

A. 当事人协商一致

B. 合同目的不能实现

C. 一方违约

D. 合同期限届满

二、简答题（每题10分，共30分）

1. 简述合同的成立要件。

2. 描述合同履行中可能出现的违约情形及其后果。

3. 解释合同解除的法律效果。

三、案例分析题（每题25分，共50分）

1. 甲公司与乙公司签订了一份供货合同，约定乙公司在三个月内交付货物。合同履行过程中，乙公司因不可抗力导致无法按时交付货物，甲公司要求解除合同并要求乙公司赔偿损失。请问甲公司的要求是否合理？为什么？

2. 丙公司与丁公司签订了一份租赁合同，租赁期限为一年。合同履行过程中，丁公司因经营不善，提前解除合同。请问丁公司是否需要承担违约责任？为什么？

答案

一、选择题

1. C（合同的基本法律特征包括法律约束力、自愿性、合法性，不包括强制性）

2. D（合同的主要条款包括当事人名称、合同标的、合同期限，不包括合同价格）

3. D（合同的履行方式包括金钱支付、物的交付、服务提供，不包括强制执行）

合同管理试卷及详解答案

一、单项选择题（每小题1分，共40分）

1.工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是（ D ）。

A.物

B.财

C.行为

D.智力成果

2.担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为（ C ）。

A.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务

B.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务

C.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

D.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

3.依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是（ D ）。

A.保证

B.抵押

C.质押

D.定金

4.某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由（ C ）。

A.保险公司承担全部损失

B.保险公司承担除外责任以外的全部损失

C.业主自行承担全部损失

D.业主和保险公司协商分担损失

5.合同公证与鉴证的相同点是（ C ）。

A.目的、法律效力、原则

B.范围、性质、目的

C.目的、原则、内容

D.法律效力、目的、性质

6.依据FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到（ C ）情况，属于承包商应承担的风险。

A.现场地质条件与文件资料说明不一致

B.不利于施工的外界非自然条件

C.不利于施工的气候条件

D.其他承包商对施工的干扰

7.接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在（ B ）到达要约人。

A.要约到达受要约人之前

B.承诺通知到达要约人之前

合同管理及风险防范部分试题及答案

一、单选题【本题型共3道题】

1.甲公司通过资产重组被乙公司兼并后，法定代表人易人。由于乙公司的经营方针改变，乙公司不愿履行甲方公司法定代表人原来签订的供货合同的义务，此时甲公司原签订的合同应（）。

A．继续有效

B．因甲方公司已不存在而无效

C．需与乙公司协商变更部分合同条款的内容后才能继续有效

D．合同需经乙方司法定代表人补充签字才有效

用户答案：[A] 得分：12.00

2.下列变更中，属于应当经合同当事人双方协商一致情形的是（）。

A．采购数量变更

B．公司名称变更

C．合同签约人员变更

D．公司法定代表人变更

用户答案：[A] 得分：12.00

3.按照我国《合同法》规定，由于合同当事人一方缺乏经验造成重大误解，而订立了损害自己利益的合同，则该当事人可以（）。

A．请求人民法院变更该合同

B．拒绝履行合同，宣布无效

C．请求行政主管部门撤销该合同

D．请求行政主管部门变更该合同

用户答案：[A] 得分：12.00

二、多选题【本题型共8道题】

1.下列责任中，属于违约责任的承担方式的有（）。

A．定金

B．罚金

C．违约金

D．罚款

用户答案：[AC] 得分：4.00

2.合同法的作用是（）。

A．补充意思

B．限制意思

C．增加意思

D．减少意思

用户答案：[AB] 得分：4.00

3.《合同法》规定，（）为无效合同。

A．一方以欺诈、胁迫手段订立的合同

B．在订立合同时显失公平的合同

C．恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同

D．违反法律、行政法规的强制性规定的合同

用户答案：[CD] 得分：4.00

4.根据《合同法》的规定，合同变更表述正确的有（）。

合同管理习题带答案

单选

1．下列原则中，不属于《合同法》规定的基本原则的是（B）。

A．平等、自愿原则 B.等价有偿原则

C．诚实信用原则 D.不损害社会公益原则.

2．甲、乙、丙、丁四人对合同法中的自愿原则各抒己见，请问下列表述中错误的是（A）。 A．甲：自愿就是绝对的合同自由

B．乙：自愿是在法定范围内的自由

Ｃ丙：自愿不能危害社会公共利益

D．丁：自愿不得有损社会公共道德

3．甲、乙、丙、丁四人讨论如何完整、准确理解合同法中的公平原则，请问下列表错误的是（C）。

Ａ．甲：公平包括当事人双方的权利义务要对等

B．乙：公平包括合同风险的分配要合理

C．丙：公平包括当事人双方法律地位一律平等

D．丁：公平包括合同中违约责任的确定要合理

4．某工程施工合同从谈判签约到履行结束整个过程中，甲方与乙方都有不同程度地违反诚实信用原则的情形。下列表述中，属于违反后契约义务的情形是（D）。

A．合同签订时，甲方隐瞒了本工程项目土地使用权的问题

B．合同履行时，甲方无故迟延提供施工场地工程地质资料

C．合同履行时，乙方串通监理方在施工中偷工减料

D．合同终止后，乙方泄露本工程引进设备的重要技术指标

5．某建筑公司成功中标市房管局的办公大楼工程项目，签订施工合同时，双方风险的分配、违约责任的约定明显不合理，严重损害了乙方的合法权益。则该施工合同的签订违反了合同法原则中的（B）。

A．平等原则B.公平原则 C．诚实信用原则D．自愿原则

6．某建筑公司低价中标市房管局的办公大楼工程项目，签订施工合同时，房管局坚持要特别约定该合同在履行过程中不允许变更或解除。则该施工合同的签订违反了合同法原则中的（D）。

合同管理教材课后试题答案

一、选择题

1. 合同管理的主要目标是（）。

A. 确保合同的合法性

B. 保障合同的顺利执行

C. 维护合同双方的权益

D. 所有以上选项

答案：D

2. 在合同管理过程中，风险评估的主要目的是为了（）。

A. 预防潜在的法律纠纷

B. 减少合同执行中的不确定性

C. 保护企业的利益不受损失

D. 所有以上选项

答案：D

3. 合同的变更通常需要（）。

A. 双方当事人的同意

B. 法院的裁决

C. 第三方机构的调解

D. 合同管理部门的批准

答案：A

4. 合同履行过程中，对于违约行为的处理应当遵循（）。

A. 合同约定的违约责任条款

B. 国家相关法律法规

C. 双方当事人的协商结果

D. 所有以上选项

答案：D

5. 合同档案管理的目的是为了（）。

A. 方便合同查询和使用

B. 保证合同信息的安全和保密

C. 为合同审计提供依据

D. 所有以上选项

答案：D

二、填空题

1. 合同的生命周期包括合同的准备、签订、执行、变更、终止以及________六个阶段。

答案：归档

2. 在合同管理中，________是指合同当事人之间就合同内容达成一致意见的书面证明。

答案：合同文本

3. 合同的变更和解除必须符合________和合同约定的条件。

答案：法律规定

4. 合同管理中的风险控制主要包括风险识别、风险评估、风险应对和________。

答案：风险监控

5. 合同的审计是指对合同的签订、执行、变更和终止等活动进行的________和评价。

答案：检查

三、简答题

1. 简述合同管理的重要性。

答：合同管理对于企业来说至关重要，它涉及到企业的日常运营和长期发展。良好的合同管理可以确保合同的合法性和有效性，预防和减少法律风险，保护企业的合法权益。同时，通过有效的合同执行和监控，可以提高企业的运营效率，确保资源的合理配置和使用。此外，合同管理还有助于提升企业的信誉和形象，为企业赢得市场和合作伙伴的信任。

合同管理试题及答案汇总

1、建设工程合同纠纷的仲裁由（ B ）的仲裁委员会仲裁。

A 工程所在地

B 双方选定

C 施工单位所在地

D 建设单位所在地

2、在委托代理关系中，因代理人的行为给被代理人造成损害的（ D ）

A 代理人与被代理人共同承担责任

B 代理人承担连带责任

C 代理人与被代理人协商确定责任

D 代理人独自承担责任

3、合同法律关系是由（ A ）三要素所构成。

A 主体、客体、内容

B 当事人、合同行为、合同利益

C 法人、合同、权利和义务

D 合同管理、经济协作、法律责任

4、材料采购合同中对材料质量检验的方法，（ C ）是错误的。

A 经济鉴别法

B 化学试验

C 理论换算法

D 物理试验

5、FIDIC合同条件规定的“合同有效期”是指从双方签署合同协议书之日起至（ D ）止。

A 颁发履约证书日

B 工程接收证书指明的竣工日

C 颁发工程接收证书日

D 承包商提交的结算单日生效日

6、合同变更或解除是一项法律行为，因此，当事人双方（ B ）

A 口头协商即可

B 应签订书面协议

C 与第三方一起协调

D 承办任何手续

7、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其它厂家生产的水泥换上自己的包装后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于（ B ）签订的合同。

A 采取胁迫手段

B 采取欺诈手段

C 超越经营范围

D 无效代理

8、合同生效后，当事人对合同条款的约定有缺陷的情况下（ A ）

A 当事人可以约定补充协议

B 当事人可任意进行

C 当事人不能约定补充协议

D 当事人必须按交易习惯进行

9、《仲载法》规定，组成仲裁庭的仲裁员由（ D ）

合同管理试题答案

合同管理试题

一、单选题：（每题5分，共25分）

1、在订立合同时，既约定了违约金数额又交纳了定金，若

一方违约时，守约一方怎么追究其违约责任（ D ）A）要求支付违约金B）要求双倍返还定金C）既要求支付违约金又要求双倍返还定金

D）守约一方可选择要求支付违约金或双倍返还定金

2、关于索赔证据的主要来源说法正确的是（ C ）

A）招标文件B）合同文件

C)施工过程中的信息和资料D )业主和监理工程师的错误

3、按合同条件，工程师要求对工程任何部位剥露或开孔检

查时，则（ B ）

A）承包商无条件同意检查并承担有关费用

B）承包商同意检查，检查合格费用由业主承担；不合格费用由承包商支付

C）承包商不同意检查，除非无论结果如何费用均由业主支付

D）承包商同意检查，费用由承包商与业主共同承担4、工程师与承包商商定好质量检验日期，但工程师因故未

到现场参与检验，也未通知承包商，则（ A ）

A）承包商进行检验，工程师承认该检验结果

B）承包商与工程师进一步约定检查日期

C）承包商需等待工程师进一步的指令

D）工程师不承认承包商的检验结果，须重新检验

5、根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些

特殊问题，可通过( B )约定承发包双方的权利和义

务。

A）通用条款B）专用条款C）监理合同D）协议书二、多选题：（每题8分，共40分。多选错选不得分，漏选得4分）

1、承包商可以提起索赔的事件通常有（ABCD ）

A）发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失

B）因工程变更造成的时间、费用损失

C）发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加

合同管理试题及答案

一、试题部分

1. 合同的定义是什么？

合同是指双方或多方当事人在平等自愿的基础上，约定并受法律保护的民事法律行为。它具有约定自由、相对平等、合法合理、自愿交易等基本特征。

2. 合同的要素有哪些？

合同的要素包括合同当事人、合同标的、合同内容、合同形式等几个方面。合同当事人是指合同的订立主体，合同标的是指合同的目的和内容，合同内容包括主要条款和附属条款，合同形式指合同的具体形式和约定方式。

3. 合同的分类有哪些？

合同可以根据不同的分类标准进行分类，常见的分类包括按照合同的性质分为买卖合同、租赁合同、劳动合同等；按照合同的形式分为书面合同、口头合同等；按照合同的权利义务分配分为单方合同、双方合同等。

4. 合同违约的后果有哪些？

当一方当事人未履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，就构成了合同违约。合同违约的后果包括违约方承担相应的赔偿责任、守约方可以要求违约方履行义务或请求解除合同等。

5. 合同管理的重要性是什么？

合同管理是指对合同的签订、履行和终止等进行有效管理和监督的

过程。合同管理的重要性在于确保合同的合法性、有效性和权益保护，避免合同风险和纠纷的产生，提高合同履行效率和合同管理水平。

二、答案部分

1. 合同的定义是什么？

合同是指双方或多方当事人在平等自愿的基础上，约定并受法律保

护的民事法律行为。合同具有约定自由、相对平等、合法合理、自愿

交易等基本特征。合同的目的是明确各方当事人的权利和义务，规范

各方之间的交易行为。

2. 合同的要素有哪些？

合同的要素包括合同当事人、合同标的、合同内容、合同形式等几

合同管理试题及答案

1、某建设单位对办公楼项目进行施工招标，、某建设单位对办公楼项目进行施工招标，招标人在招标文件中规定：投标人为本省；招标人在招标文件中规定：投标人为本省；投标人在投标时要提交90万元投标保证金万元投标保证金；投标人在投标时要提交万元投标保证金；投标截止时间为2002年9月5日；开标时间投标截止时间为年月日点整；为2002年9月7日9点整；开标地点月7日6 年月日点整开标地点9月日点再通知。该项目招投标过程按计划进行，点再通知。该项目招投标过程按计划进行，经过评标选定了中标人。请问有无不妥之处，经过评标选定了中标人。请问有无不妥之处，为什么？为什么？违背了招投标活动的公平原则；答：违背了招投标活动的公平原则；施工投标保证金不得超过80万元万元；标保证金不得超过万元；投标截止时间不确定，且投标截止时间与开标时间不一致；确定，且投标截止时间与开标时间不一致；开标地点应再招标文件中确定。开标地点应再招标文件中确定。
• .C
• 依据监理合同示范文本规定，下列监理工依据监理合同示范文本规定，作中，属于“额外监理工作”的是( )。作中，属于“额外监理工作”的是( )。 A.根据委托人的指示根据委托人的指示， A.根据委托人的指示，监理人编写采用新技术施工的质量验收标准 B.按照委托人的要求，监理人办理开工许可 B.按照委托人的要求，按照委托人的要求手续 C.因施工承包人严重违约因施工承包人严重违约， C.因施工承包人严重违约，委托人解除合同后的善后工作 D.因施工承包人延误工期因施工承包人延误工期， D.因施工承包人延误工期，延长时间的监理工作 • C

合同管理试题及答案汇总

一、单项选择题

1、建设工程合同纠纷的仲裁由（ B ）的仲裁委员会仲裁。

A 工程所在地

B 双方选定

C 施工单位所在地

D 建设单位所在地

2、在委托代理关系中，因代理人的行为给被代理人造成损害的（ D ）

A 代理人与被代理人共同承担责任

B 代理人承担连带责任

C 代理人与被代理人协商确定责任

D 代理人独自承担责任

3、合同法律关系是由（ A ）三要素所构成。

A 主体、客体、内容

B 当事人、合同行为、合同利益

C 法人、合同、权利和义务

D 合同管理、经济协作、法律责任

4、材料采购合同中对材料质量检验的方法，（ C ）是错误的。

A 经济鉴别法

B 化学试验

C 理论换算法

D 物理试验

5、FIDIC合同条件规定的“合同有效期”是指从双方签署合同协议书之日起至（ D ）止。

A 颁发履约证书日

B 工程接收证书指明的竣工日

C 颁发工程接收证书日

D 承包商提交的结算单日生效日

6、合同变更或解除是一项法律行为，因此，当事人双方（ B ）

A 口头协商即可

B 应签订书面协议

C 与第三方一起协调

D 承办任何手续

A 采取胁迫手段

B 采取欺诈手段

C 超越经营范围

D 无效代理

8、合同生效后，当事人对合同条款的约定有缺陷的情况下（ A ）

A 当事人可以约定补充协议

B 当事人可任意进行

C 当事人不能约定补充协议

D 当事人必须按交易习惯进行

9、《仲载法》规定，组成仲裁庭的仲裁员由（ D ）