建设工程施工合同解除及撤场协议
建设工程施工合同中途撤场
建设工程施工合同中途撤场【标题】建设工程施工合同中途撤场范本【】甲方(业主):___________乙方(承包商):___________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《建设工程施工合同》(以下简称“原合同”),约定由乙方负责甲方位于___________地点的工程项目(以下简称“工程”)的施工任务。
现因___________(撤场原因),甲乙双方经协商一致,同意按照以下条款处理中途撤场事宜:一、撤场原因及责任认定1. 经过甲乙双方共同调查和评估,确认因___________(具体原因)导致无法继续履行原合同。
2. 根据《中华人民共和国民法典》及相关法律规定,双方认定责任方为____方,责任比例为____%。
二、工程结算与赔偿1. 乙方应按照原合同及实际完成的工程量进行结算,甲方应在收到结算报告后__日内支付相应款项。
2. 因中途撤场给甲方造成的损失,乙方应按照责任比例赔偿,赔偿金额为____元。
3. 若乙方未能按时完成撤场工作,应向甲方支付违约金,违约金的计算方式为____。
三、撤场程序及时间1. 乙方应在接到甲方书面通知后__日内制定详细的撤场计划,并提交给甲方审核。
2. 乙方应在甲方批准撤场计划后__日内完成撤场工作,并将场地清理干净,恢复到进场前的状态。
四、争议解决1. 本协议一经签订,即成为原合同不可分割的一部分,与原合同具有同等法律效力。
2. 双方在执行本协议过程中如有争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,可向_____人民法院提起诉讼。
五、其他约定1. 本协议未尽事宜,可由甲乙双方另行签订补充协议。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_________________ 日期:____年__月__日乙方(盖章):_________________ 日期:____年__月__日【结束语】。
取消建设工程合同协议
取消建设工程合同协议甲方(建设单位):________乙方(承包单位):________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《建设工程合同》(以下简称“原合同”),由于__________(填写取消合同的原因),现双方协商一致,同意解除原合同,并就取消合同的相关事宜达成以下协议:一、合同解除1. 甲乙双方确认自本协议签订之日起,原合同自动解除,甲乙双方不再承担原合同项下的权利和义务。
2. 甲方应于本协议签订后__日内,将乙方已支付的预付款全额退还给乙方,并支付相应的利息(如有约定)。
二、违约责任1. 由于原合同的解除给一方造成损失的,另一方应当承担赔偿责任,赔偿金额不超过原合同总金额的__%。
2. 具体损失由双方根据实际情况协商确定,如协商不成,可提交仲裁机构或法院解决。
三、保密条款1. 甲乙双方应对在原合同履行过程中获知的对方的商业秘密和技术秘密负有保密义务,该义务在本协议解除后继续有效。
2. 未经对方书面同意,任何一方不得向第三方泄露上述信息。
四、争议解决1. 本协议的解释、执行及因本协议引起的一切争议,双方应首先通过友好协商解决。
2. 如果协商不成,任何一方均可向原合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
五、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 本协议未尽事宜,由双方另行协商解决。
甲方(盖章):_________________法定代表人或授权代表签字:_________________ 日期:____年__月__日乙方(盖章):_________________法定代表人或授权代表签字:_________________ 日期:____年__月__日。
施工撤场协议书范本
施工撤场协议书甲方:乙方:鉴于甲乙双方于年月日签订了工程安装施工合同,现由于乙方缺乏施工经验,工程质量无法达到甲方的标准要求,造成合同无法继续履行。
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定,遵循平等自愿和诚实信用的原则,经双方友好协商一致同意,特订立本协议。
第一条:撤场时间本协议签订生效后,乙方应在年月日之前退出工程现场并移交甲方所提供的施工器具、设备、材料等,乙方不得以任何理由滞留、干扰工程的后续施工。
第二条:价款核实1、经双方现场实际测量核对,截止年月日,乙方共完成工程总价元,详见附表已完成工程量计价表。
2、经双方对上述费用进行核算统计,截止年月日甲方应付乙方款项共计元,该款项已充分考虑并包含了乙方因工程施工、工程变更、误工损失违约条款约定等各种费用,对此乙方无任何异议,乙方不再提出其他任何费用要求。
3、甲乙双方一致确认,工程施工过程中甲方已累计支付乙方各项工程款共计人民币元,详见附表已支付费用清单表。
现甲方尚欠乙方工程款共计元。
4、本协议生效后,甲方向乙方付清工程款共计元,至此所欠款项全部付清,双方再无任何债权债务关系,甲方不承担一切与乙方及乙方所属班组人员的纠纷。
第三条:其他条款1、本协议自签订并付清乙方上述工程量余款后,甲乙双签订的《工程安装合同》自行终止解除,乙方在本项目的所有债权债务(包含工人工资及其它应付费用)均由乙方自行承担,与甲方无关。
2、乙方承诺不得以任何理由向甲方提出经济要求或阻碍甲方正常施工。
若因乙方的原因或乙方所雇请的工人、供货商等待外来人员妨碍甲方施工的,因此导致甲方产生的损失由乙方承担。
3、双方如由于本协议产生争议,甲乙双方应及时协商解决。
协商不成时,可向甲方所在地人民法院起诉。
4、本撤场协议一式三份,甲方执两份,乙方执一份。
该协议经双方签字后均具备同等法律效力。
撤场交接协议书
撤场交接协议书甲方(发包方):证件号码:住所地:联系方式:乙方(承包方):证件号码:住所地:联系方式:鉴于甲乙双方于[具体日期]签订了关于[项目名称]的[施工/服务]合同(以下简称原合同),现因[合同到期/项目完成/双方协商一致解除合同]原因,需乙方撤离项目现场。
为确保撤场过程顺利进行,双方经友好协商,达成如下撤场交接协议::一、撤场范围本协议涉及的撤场范围包括乙方在[项目名称]施工区域内所有的设备、临时建筑、剩余材料、废弃物及乙方搭建的所有设施等。
二、撤场时间安排1.乙方应于[具体日期]前完成所有撤场准备工作。
2.正式撤场工作应自[开始日期]起至[结束日期]止,共计[天数]天完成。
三、协助与配合1.乙方应指定[具体人员姓名/职位]作为撤场负责人,负责协调撤场事宜。
2.乙方承诺在撤场过程中,配合甲方及场地接收方进行各项交接工作,确保平稳过渡。
四、设备、物资清点与交接1.乙方需对所有撤离的设备、物资进行清单编制,并经甲方确认。
2.移交过程中,乙方应保证设备、物资的完整性,如有损坏或遗失,按原价赔偿。
五、场地清理与恢复1.乙方必须清除施工区域内的所有废弃物,恢复施工前场地状态。
2.场地恢复标准需符合甲方及当地环保部门的要求,经甲方验收合格后方可视为完成。
六、债务与责任1.乙方在项目承建期间所产生的一切债务(包括但不限于设备租赁费、材料费、工资等)与甲方无关,由乙方自行承担。
2.乙方确保无任何第三方权益因撤场行为受损,否则由此产生的法律责任由乙方承担。
七、违约责任1.如乙方未按约定时间完成撤场交接工作,应承担违约责任。
2.任何一方违反本协议约定,应赔偿对方因此造成的损失,并可依据原合同的违约条款追究责任。
七、争议解决1.本合同在履行过程中如发生争议,双方应通过友好协商解决。
2.协商不成时,任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
八、其他1.本合同自双方签字盖章之日起生效。
2.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
解除合同撤场协议书
解除合同撤场协议书甲方(原合同方):_____________________乙方(撤场方):_____________________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了编号为____的《____合同》(以下简称“原合同”),现因____(变更原因)导致合同无法继续履行,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经友好协商,就解除原合同并办理撤场事宜达成如下协议:一、解除合同1. 双方同意自本协议书签订之日起解除原合同。
2. 原合同解除后,双方基于原合同产生的权利义务关系即告终止,但本协议另有约定的除外。
二、撤场安排1. 乙方应于本协议书签订之日起____日内完成撤场工作。
2. 撤场过程中,乙方应保证甲方场地及设施的安全与完整,不得损坏或擅自拆除。
3. 甲方应为乙方的撤场工作提供必要的协助与便利。
三、财务结算1. 双方应就原合同履行期间的财务往来进行结算,具体结算事宜如下: - ____(结算事项)- ____(结算事项)2. 乙方应于撤场完成之日起____日内向甲方支付/退还结算款项。
四、违约责任1. 如乙方未按本协议约定时间完成撤场,应向甲方支付违约金,违约金的计算方式为:____。
2. 如甲方未按本协议约定提供协助或支付结算款项,应向乙方支付违约金,违约金的计算方式为:____。
五、争议解决双方因履行本协议所发生的一切争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
六、其他1. 本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 本协议未尽事宜,双方可另行协商解决。
甲方(盖章):_____________________授权代表签字:_____________________乙方(盖章):_____________________授权代表签字:_____________________签订日期:____年____月____日签订地点:_____________________(注:以上内容需根据实际情况进行调整和补充,确保合同的合法性和适用性。
施工撤场协议书范本
施工撤场协议书范本《施工撤场协议书》甲方(施工方):乙方(业主方):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方撤场相关事宜达成如下协议:一、协议背景1.1 甲方为乙方提供施工服务,工程地点位于【具体地址】。
1.2 双方签订的《建设工程施工合同》编号为【合同编号】,合同约定的施工内容包括【施工内容】。
1.3 双方约定工程竣工日期为【竣工日期】,现工程已达到合同约定的竣工条件。
二、撤场事宜2.1 甲方应按照乙方要求,在【撤场期限】内将施工现场清理干净,达到交付条件。
2.2 甲方应将施工设备、材料等全部撤离施工现场,不得遗留任何杂物。
2.3 甲方应确保施工现场的安全,避免发生安全事故。
三、验收标准3.1 甲方撤场后,乙方应对施工现场进行验收,确保达到合同约定的交付条件。
3.2 乙方应在验收合格后向甲方支付合同约定的尾款。
四、违约责任4.1 任何一方违反本协议的约定,应承担相应的违约责任。
4.2 甲方未按照约定时间撤场,乙方有权按照逾期天数向甲方追讨违约金,违约金计算方式为【违约金计算方式】。
五、争议解决5.1 双方因履行本协议发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他约定6.1 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
6.2 本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。
甲方(施工方):乙方(业主方):签订日期:【签订日期】请注意,以上范本仅供参考,具体内容需根据实际情况调整,并在签订协议前征求法律人士的意见。
2024工程结束清算及撤场协议
2024工程结束清算及撤场协议本合同目录一览第一条:定义与术语解释1.1 工程:指合同双方约定的,由乙方负责设计、施工的2024工程项目。
1.2 清算:指工程结束后,对工程款项、材料、设备等进行清点、核对和结算的过程。
1.3 撤场:指工程结束后,乙方将施工场地、设备、临时设施等清理完毕,交付给甲方使用的行为。
第二条:工程结束时间及条件2.1 工程结束时间:双方约定工程结束的时间为2024年某月某日。
2.2 工程结束条件:工程质量符合合同约定,并通过甲方的验收。
第三条:清算程序3.1 工程结束后,乙方应向甲方提供详细的工程决算报告,包括工程款项、材料费、人工费等。
3.2 甲方应在收到决算报告后,按照合同约定进行核对和支付。
第四条:撤场要求4.1 乙方应在工程结束后,按照合同约定将施工场地、设备、临时设施等清理干净。
4.2 乙方应在撤场后,向甲方提供场地清理情况的报告。
第五条:违约责任5.1 若乙方未按照合同约定完成工程,应向甲方支付违约金。
5.2 若甲方未按照合同约定支付款项,应向乙方支付滞纳金。
第六条:争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。
6.2 若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第七条:合同的生效、变更和解除7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
7.2 合同的变更和解除,应经双方协商一致,并以书面形式确认。
第八条:合同的解除8.1 在合同履行过程中,若出现不可抗力等特殊情况,导致合同无法履行,双方可协商解除合同。
第九条:保密条款9.1 双方在合同履行过程中,应对对方的商业秘密和机密信息予以保密。
第十条:法律适用和争议解决10.1 本合同适用中华人民共和国法律。
10.2 双方在履行合同过程中发生的争议,应提交至合同签订地人民法院解决。
第十一条:合同的签订、修改和解除11.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
11.2 合同的修改和解除,应经双方协商一致,并以书面形式确认。
工程赔钱撤场合同
工程赔钱撤场合同甲方(业主):________乙方(承包商):________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《建设工程合同》(以下简称“原合同”),约定由乙方承担位于________地点的工程项目(以下简称“该工程”)的建设工作。
现因故需提前终止原合同,并就相关赔偿事宜达成如下协议:一、合同终止1. 甲乙双方同意自____年____月____日起,原合同自动终止。
2. 乙方确认已完成原合同项下的工作内容,并将相关工程文件、资料等移交给甲方。
二、赔偿条款1. 甲方同意向乙方支付赔偿金总额为人民币____元,作为对乙方因合同提前终止而遭受的损失的补偿。
2. 赔偿金的支付方式如下:- 首期款:人民币____元,于本合同签订之日起____个工作日内支付给乙方。
- 尾款:人民币____元,于乙方完成撤场工作并经甲方验收合格后支付。
三、撤场工作1. 乙方应在收到首期赔偿款后____个工作日内,开始撤除现场所有临时设施,并清理现场。
2. 乙方应保证撤场工作不影响现场环境安全和其他正常运营的活动。
3. 乙方完成撤场工作后,应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后____个工作日内完成验收工作。
四、违约责任1. 如甲方未能按照本合同约定支付赔偿金,应按未付款金额的____%向乙方支付违约金。
2. 如乙方未能按照本合同约定完成撤场工作,应承担由此造成的一切损失。
五、争议解决本合同在履行过程中,如发生争议,甲乙双方应首先协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
六、其他1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 本合同未尽事宜,可由甲乙双方另行签订补充协议。
甲方(盖章):________法定代表人或授权代表签字:________日期:____年____月____日乙方(盖章):________法定代表人或授权代表签字:________日期:____年____月____日。
建设工程施工合同解除及撤场协议及多场景使用说明
建设工程施工合同解除及撤场协议本范文包含合同主体+特殊应用场景说明+多方为主导下的附加条款合同编号:_______合同主体:甲方(委托方):_______乙方(承包方):_______一、原合同解除1.1甲方与乙方同意,自本协议签署之日起,原合同立即解除,双方不再享有原合同项下的权利和承担原合同项下的义务。
1.2乙方应在解除原合同后______个工作日内,向甲方提供已完成的工程量报告,甲方应在收到报告后______个工作日内进行审核确认。
1.3甲方应在审核确认后的______个工作日内,向乙方支付原合同项下已完成的工程量对应的款项。
二、撤场安排2.1乙方应在原合同解除后______个工作日内,按照甲方的要求,将施工场地内的设备、材料、临时设施等撤离现场。
2.2乙方撤离现场后,应保证场地清洁、整洁,不影响甲方的正常使用。
2.3甲方应在乙方完成撤离后______个工作日内,对撤离情况进行验收,如无异议,甲方应向乙方出具撤场验收合格证明。
三、违约责任3.1任何一方违反本协议的约定,导致本协议无法履行或者造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿对方因此遭受的损失。
3.2甲方未按照约定时间向乙方支付款项的,应按逾期支付金额的______%向乙方支付违约金。
3.3乙方未按照约定时间完成撤离的,应按逾期撤离天数的______%向甲方支付违约金。
四、争议解决4.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用法律。
4.2凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
五、其他条款5.1本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
5.2本协议自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。
附件:附件一:已完成的工程量报告附件二:撤场验收合格证明甲方(盖章):____________乙方(盖章):____________签署日期:_______年_______月_______日一、合同五大应用场合及注意事项:1.应用场合:合同双方因故需要提前终止合同。
合同解除后工程撤场费用
合同解除后工程撤场费用一、前言鉴于甲方(业主)与乙方(承包商)之间关于XX项目的建设工程施工合同(以下简称“原合同”)已经解除,现就撤场事宜达成以下协议:二、撤场范围及内容1. 乙方应在合同解除后的规定时间内,将施工现场的所有设备、材料、工具以及乙方人员撤离,并保证场地清洁、无废弃物。
2. 乙方应负责拆除所有临时建筑物,包括但不限于工棚、仓库、办公室等,并恢复场地原状。
3. 乙方需确保所有撤场活动不对现场的其他设施造成损害。
三、撤场费用承担1. 撤场费用包括但不限于拆卸费、运输费、垃圾清运费以及必要的安全措施费用。
2. 撤场费用由乙方承担,但因甲方原因导致的额外费用,应由甲方负责支付。
3. 双方应根据实际情况协商确定具体费用,并在撤场完成后结算。
四、时间安排1. 乙方应在合同解除后的XX天内完成撤场工作。
2. 如遇特殊情况需延长撤场时间的,乙方应提前与甲方协商,并得到甲方的书面同意。
五、违约责任1. 若乙方未按约定时间完成撤场工作,应向甲方支付违约金,违约金的数额为每日XX元。
2. 若因乙方撤场不当导致现场设施损坏,乙方应负责修复或赔偿损失。
六、其他事项1. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
3. 未尽事宜,甲乙双方可另行协商解决。
七、结语合同解除后的工程撤场是一项复杂的工作,涉及到费用、时间、责任等多个方面。
通过以上范本,我们可以清晰地看到,合理的撤场费用安排是保障双方权益的基础。
在实际操作中,甲乙双方应本着公平、公正的原则,协商解决撤场过程中可能出现的问题,确保撤场工作的顺利进行。
工程撤场合同
工程撤场合同甲方(业主):__________乙方(承包商):__________鉴于双方于____年__月__日签订了《工程建设合同》,现基于工程接近尾声,甲乙双方就工程撤场所涉及的权利义务达成以下协议:一、撤场范围和内容1. 乙方需按照合同约定,对所承建的工程项目进行有序的撤场工作,包括但不限于:拆除临时设施、清除废弃物料、恢复场地原貌等。
2. 撤场工作应符合相关安全生产法规,并保证现场整洁、安全无隐患。
二、完成时间和标准1. 乙方应在____年__月__日前完成全部撤场工作。
2. 所有撤场工作必须满足国家及地方的相关环保、安全标准,并经甲方验收合格。
三、质量保证与验收1. 乙方负责保证撤场质量,确保场地平整、无建筑垃圾遗留。
2. 甲方有权对撤场结果进行验收,如不合格,乙方须无偿重新进行撤场工作直至达标。
四、费用支付1. 根据双方协商,撤场所有费用由乙方承担。
2. 若因特殊情况导致额外费用产生,应由双方协商解决。
五、违约责任1. 如乙方未能按期完成撤场或撤场不符合约定标准,应承担违约责任,赔偿甲方因此产生的损失。
2. 如甲方未按约定时间验收或故意拖延验收,影响乙方正常工作的,应当承担相应责任。
六、争议解决对于因履行本合同所产生的任何争议,双方应友好协商解决;协商不成时,可提交至签约地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
甲方代表(签字):_______ 日期:____年__月__日乙方代表(签字):_______ 日期:____年__月__日注:以上合同范本仅供参考,具体条款应根据实际项目情况进行调整。
在签署正式文件前,建议由专业法律人士进行审核。
撤场协议书范文(通用10篇)
撤场协议书范文(通用10篇)撤场协议书范文在充满活力,日益开放的今天,协议书的使用频率呈上升趋势,签订协议书可以保障自身的权益不被侵害。
什么样的协议书才是有效的呢?以下是小编精心整理的撤场协议书范文(通用10篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。
撤场协议书1甲方(发包方):乙方(承包方):甲乙双方于20xx年x月x日签订《工程总承包主要内容商谈会议纪要》一份,乙方依据该纪要约定进场施工,本着坦诚真挚、相互理解、及时快速解决问题的原则,双方协商一致达成如下结算、撤场协议:一、甲乙双方定于20xx年x月x日前核实乙方截止20xx年x月x日完成工程量;计量原则是依据设计施工图及变更文件,撤场协议。
二、计价原则:依据《格林兰庭B区工程总承包主要内容商谈会议纪要》约定计算工程造价。
三、本着减少双方损失进一步扩大的原则,甲方同意给予乙方误工费用、材料差价等部分费用补偿共计元四、经乙方同意,甲方一次性收购乙方现场机械设备、材料、临时建筑等,以现场移交时双方确认数量为准并进行作价五、根据本协议第一至第四条约定,双方对上述费用进行核算统计,上述费用甲方已充分考虑乙方因工程施工、生活建设、工程变更、误工损失、违约补偿等各种费用,对此乙方无任何异议,乙方不再提出其他费用要求。
六、截止20xx年x月x日项目施工过程中甲方已累计向乙方支付款项计元。
七、20xx年3月日前甲乙双方对上述费用进行结算,明确甲方欠款数额。
结算后日,甲方向乙方支付欠款的%;乙方撤场完毕且各种移交无误后,甲方向乙方支付至欠款的 %;20xx年x月日前甲方向乙方支付欠款余额,至此欠款全部付清,双方再无任何债权债务关系。
八、乙方在此工程项目中从甲方或项目相关方获取的涉及设计施工图、材料章、监理签单等资料在签订本协议日内全部移交甲方。
九、乙方在签订本协议日内将在此工程项目中涉及材料商、设备商、各班组(含泥水、木工、钢筋、脚手架、塔吊、土方等)的合同复印件及付款详细清单(含已付、未付)全部移交给甲方。
解除施工合同协议书5篇
解除施工合同协议书5篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________鉴于甲乙双方就位于____________区域的工程签订了施工合同,因某种原因需解除该施工合同,双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,经过友好协商,达成如下协议:一、协议目的双方同意解除原签订的施工合同,明确各自的责任和义务,妥善处理相关事宜,维护双方的合法权益。
二、解除合同的背景和原因双方同意在此明确解除合同的背景和原因,包括但不限于:_________________________(此处可根据实际情况填写具体原因)。
三、解除合同的法律条款及依据1. 双方确认解除合同的合法性,符合《中华人民共和国合同法》第XXX条规定。
2. 施工合同的解除不影响双方在此之前已完成的履行及已产生的权利与义务。
四、工程现状的处理1. 工程进度及已完成的工程量:双方确认工程当前进度及已完成的工程量,并办理相关结算手续。
2. 未完成的工程量:双方就未完成的工程量进行协商,确定处理方式。
可以选择由甲方寻找新的施工方继续完成,或者由乙方按照甲方要求进行整改等。
3. 乙方已购材料、设备处理方式:对于乙方已采购的材料和设备,双方应协商处理,明确各自的权益。
4. 工程款项支付:双方应就已完成工程量的款项进行结算,确保款项支付完毕。
五、违约责任及赔偿事宜1. 双方确认在解除合同过程中,如一方存在违约行为,应承担相应的违约责任。
2. 违约方应按照合同约定的违约金标准支付违约金,并赔偿对方因此造成的损失。
3. 如因不可抗力因素导致合同无法继续履行,双方均免于承担违约责任。
六、保密条款及知识产权归属1. 双方在合同履行过程中接触到的商业秘密、技术资料等应予以保密,未经对方同意,不得向第三方泄露。
2. 工程成果的知识产权归属按照原施工合同的约定执行。
合同解除后,双方应妥善处理好知识产权问题,避免产生纠纷。
2024提前解除合同及撤场协议
提前解除合同及撤场协议合同编号:__________第一章:合同双方1.1定义本协议中,"甲方"指甲方公司或个人,"乙方"指乙方公司或个人。
1.2合同主体本协议由甲方与乙方共同签订,双方均为合法存在的主体。
1.3授权代表甲方授权其代表(姓名)全权代表甲方签署并履行本协议。
第二章:合同目的2.1合同目的本协议旨在明确双方的权利义务,规范提前解除合同及撤场程序。
2.2合同范围本协议适用于甲方与乙方之间提前解除合同及撤场的相关事宜。
第三章:合同解除条件3.1提前解除合同(1)双方协商一致;(2)合同到期;(3)法律法规规定的其他情况。
3.2撤场条件在合同解除后,乙方应在规定时间内完成撤场,并将场地恢复原状。
第四章:合同解除程序4.1提前通知甲方或乙方如需提前解除合同,应提前通知对方,并按照约定程序办理。
4.2协商解决双方应通过友好协商解决合同解除过程中出现的问题。
4.3合同解除确认双方签署解除协议书,确认合同已解除。
第五章:撤场程序5.1撤场准备乙方应在合同解除后立即开始撤场准备,并按照甲方要求提供相关资料。
5.2撤场实施乙方应在规定时间内完成撤场,并将场地恢复原状。
5.3撤场验收甲方对乙方撤场情况进行验收,确认无异议后,双方签署撤场确认书。
第六章:撤场后的交接6.1交接内容乙方在撤场后,应将与合同相关的所有文件、资料、设备等移交给甲方。
6.2交接程序(1)乙方应编制详细的交接清单,列明交接内容;(2)双方根据交接清单进行现场核对;(3)双方签署交接确认书,确认交接完成。
6.3交接期限乙方应在合同解除后的十五个工作日内完成交接。
第七章:违约责任7.1违约行为如一方违反本协议的约定,视为违约。
7.2违约责任违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
7.3违约处理(1)违约方应在违约行为发生后立即通知对方;(2)双方应通过友好协商解决违约问题;(3)如协商不成,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程_合同解除协议书
如果您需要一份建设工程合同解除协议书范本,以下是一个简化版的示例,您可以根据实际需要进行调整和补充。
---**合同解除协议书**甲方(解除方):【甲方全称】乙方(被解除方):【乙方全称】鉴于甲乙双方于【合同签订日期】签订了《【合同名称】》(以下简称“原合同”),合同编号为【合同编号】,鉴于以下原因,甲方决定解除原合同:【具体解除原因】根据原合同的约定及《中华人民共和国合同法》的相关规定,甲乙双方就解除原合同事项达成以下协议:一、解除合同甲方同意自本协议书生效之日起,解除与乙方之间的原合同。
二、合同解除后的处理1. 乙方应立即停止根据原合同进行的一切工作。
2. 【如有剩余款项,乙方应按照甲方要求退还已收取的款项或甲方有权从乙方账户中直接扣除相应金额。
】3. 【如乙方已完成的工程或提供的服务,甲方应根据实际情况进行评估,并按照约定支付相应的款项。
】4. 【双方应协商处理因合同解除而产生的其他问题,包括但不限于人员遣散、设备搬移等。
】三、保密条款双方同意,在签订本协议书之日起至解除事项完全了结之日止,对解除事项的内容和本协议书的内容予以保密,未经对方同意不得向任何第三方披露。
四、法律适用及争议解决本协议的签订、效力、解释、履行及争议的解决等均适用中华人民共和国法律。
就本协议有关的任何争议,首先应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
五、其他约定【其他双方约定的内容】本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):代表(签名):代表(签名):日期:日期:---请注意,上述协议书仅为范本,具体内容应根据具体合同条款和实际情况进行修改。
在签订任何法律文件之前,建议您咨询专业法律人士。
建筑施工解约合同范本
建筑施工解约合同范本
甲方:
乙方:
鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《____工程承包合同》(以下简称“原合同”),现经双方友好协商,就解除原合同事项达成以下协议:
一、乙方向甲方提出解除原合同中所有承包的施工项目的申请,甲方经审查后,同意乙方的申请。
二、乙方同意解除原合同中与本项目相关的所有补充协议、合同以及甲方所担保的责任项目。
三、乙方承诺在本项目中所发生的债权债务由乙方自行解决,并承担因此引起的一切责任。
甲方不承担任何连带责任。
四、乙方必须完善已完成的施工项目,确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。
如乙方未能按照约定完成施工项目或工程质量不符合约定,甲方有权要求乙方在规定时间内进行整改或重新施工,由此产生的费用由乙方承担。
五、乙方应按照原合同约定的时间和方式向甲方支付违约金,违约金的具体金额双方协商确定。
六、本协议自双方签字盖章之日起生效,自协议生效之日起,原合同解除。
七、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
签订日期:____年____月____日
以上是建筑施工解约合同范本,供您参考。
在实际操作中,请您根据具体情况进行修改和完善。
如有需要,请随时咨询专业律师。
提前解除合同撤场协议书
甲方:[甲方全称]通讯地址:[甲方通讯地址]联系电话:[甲方联系电话]乙方:[乙方全称]通讯地址:[乙方通讯地址]联系电话:[乙方联系电话]鉴于甲方与乙方于[签订合同日期]签订了[合同名称](合同编号:[合同编号]),合同约定了[合同主要内容]。
现因[具体原因,如:甲方经营困难、乙方项目调整等],双方经友好协商,决定提前解除该合同,并就撤场事宜达成如下协议:一、合同解除1.1 甲方与乙方同意,自本协议签署之日起,提前解除双方签订的[合同名称],合同自本协议生效之日起不再具有法律约束力。
1.2 双方确认,合同解除后,甲方不再享有合同约定的权利,乙方不再承担合同约定的义务。
二、撤场安排2.1 乙方应在本协议生效之日起[具体时间]内,将施工现场的机械设备、原材料、半成品等全部撤出,并清理现场,确保场地整洁。
2.2 乙方撤场过程中,应确保施工安全,避免对甲方及第三方造成损害。
2.3 乙方撤场过程中,如需使用甲方设施或设备,应事先与甲方协商,并支付相应的费用。
三、费用结算3.1 甲方应在本协议签署之日起[具体时间]内,向乙方支付已发生的工程款、材料款、设备租赁费等款项,具体金额以双方协商一致为准。
3.2 乙方应在本协议签署之日起[具体时间]内,向甲方提供相关费用凭证,以便甲方核对和支付。
3.3 双方确认,本协议签署后,除本协议约定的费用外,双方不再存在其他债权债务关系。
四、责任承担4.1 合同解除后,乙方应对其撤场过程中产生的安全事故、环境污染等承担责任。
4.2 甲方应在本协议签署之日起[具体时间]内,对乙方撤场过程中可能造成的损失进行评估,并在必要时给予乙方相应的赔偿。
五、争议解决5.1 双方在履行本协议过程中发生争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、其他6.1 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
6.2 本协议未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决。
施工撤场协议书
施工撤场协议书甲方(业主):_____________________乙方(施工方):_____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,就乙方在甲方指定地点完成施工任务后撤场事宜,经协商一致,达成如下协议:第一条施工项目概况1.1 项目名称:_____________________1.2 施工地点:_____________________1.3 施工内容:_____________________1.4 施工期限:_____________________1.5 工程竣工验收日期:_____________________第二条撤场条件2.1 乙方已按照合同约定完成所有施工任务,并通过甲方验收合格。
2.2 乙方已清理施工现场,确保场地整洁,符合甲方要求。
2.3 乙方已将所有施工设备、材料等撤离现场,并办理完毕相关手续。
第三条撤场程序3.1 乙方在完成施工任务并经甲方验收合格后,应向甲方提出撤场申请。
3.2 甲方在接到乙方撤场申请后,应在____个工作日内完成现场检查,并出具撤场验收报告。
3.3 乙方根据甲方的撤场验收报告,完成撤场准备工作,并在____个工作日内完成撤场。
第四条撤场后的责任4.1 乙方撤场后,甲方应按照合同约定支付乙方剩余工程款项。
4.2 乙方撤场后,如发现施工质量问题,甲方有权要求乙方在接到通知后____个工作日内返回现场进行修复。
4.3 乙方对撤场后发现的施工质量问题负责修复,直至甲方满意为止。
第五条违约责任5.1 如乙方未按约定撤场或撤场后未履行修复责任,应向甲方支付违约金,违约金的金额为合同总价款的____%。
5.2 如甲方未按约定支付工程款项,应向乙方支付违约金,违约金的金额为未付款项的____%。
第六条争议解决6.1 本协议在履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成时,可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
2024年某工程项目完工后撤场协议一
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方:XXX乙方:XXX2024年某工程项目完工后撤场协议一本合同目录一览第一条定义与术语1.1 工程项目的范围与内容1.2 完工日期的定义1.3 撤场的相关定义和术语第二条撤场协议的有效期2.1 协议的开始日期2.2 协议的结束日期第三条撤场工作的内容3.1 承包商应完成的撤场工作3.2 撤场工作的质量标准第四条撤场工作的时间表4.1 初步撤场时间表4.2 最终撤场时间表第五条承包商的义务与责任5.1 按时完成撤场工作5.2 保证撤场工作的质量5.3 遵守相关法律法规第六条支付与结算6.1 撤场工作的支付方式6.2 付款的时间表第七条违约责任7.1 承包商违约的情形7.2 违约责任的具体内容第八条争议解决8.1 争议解决的方式8.2 争议解决的时效第九条合同的变更与解除9.1 合同变更的条件9.2 合同解除的条件第十条保密条款10.1 保密信息的定义10.2 保密责任的期限第十一条法律适用与争议解决11.1 合同适用的法律11.2 争议解决的方式第十二条合同的签订与生效12.1 合同的签订地点与时间12.2 合同的生效条件第十三条其他条款13.1 双方的其他协议13.2 合同的附件第十四条签字盖章14.1 双方的签字盖章14.2 合同的份数第一部分:合同如下:第一条定义与术语1.1 工程项目的范围与内容本合同项下的工程项目包括但不限于:土建工程、安装工程、装修工程、设备采购与安装、调试、验收等工程。
1.2 完工日期的定义完工日期指工程项目的所有工作内容按照合同约定全部完成,并经发包人验收合格的时间。
1.3 撤场的相关定义和术语撤场:指承包人按照合同约定,将工程项目现场恢复至原始状态,并移交给发包人的行为。
第二条撤场协议的有效期2.1 协议的开始日期本协议自双方签字盖章之日起生效。
2.2 协议的结束日期本协议至工程项目完工之日起终止。
第三条撤场工作的内容3.1 承包商应完成的撤场工作(1)清理施工现场,包括建筑垃圾、废弃材料等;(2)恢复施工现场,包括土地平整、绿化、设施恢复等;(3)将所有施工设备、材料撤出施工现场;(4)向发包人提供撤场情况的详细报告。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程施工劳务承包合同解除及撤场协议
甲方:广东宏昌建筑工程有限公司
乙方:张祖春
甲方与乙方原于2009年01月18日签订的建设工程施工劳务承包合同,现经双方协商同意,该合同于___年___月____日予以解除,乙方提前撤出施工现场,本着坦诚真挚、相互理解、及时快速解决问题的原则,双方协商一致达成如下结算、解除合同、撤场协议:
一、经双方核实,截止目前乙方共完成工程总价款万元,详见附表~已完成工程量计价表。
二、经双方对上述费用进行核算统计,截止__年__月__日甲方应付乙方款项共计___万元,该款项已充分考虑并包含了乙方因工程施工、生活建设、工程变更、误工损失、违约条款约定等各种费用,对此乙方无任何异议,乙方不再提出其他任何费用要求。
三、项目施工过程中甲方已累计支付乙方各项款项计___万元,详见附表~已支付费用清单表。
现甲方尚欠乙方款项(扣除合同约定的已完成工程的质量保修金后)计___万元。
本协议签字日后甲方向乙方分付清欠款___万元,至此所欠款项全部付清,双方再无任何债权债务关系,甲方不承担一切与乙方及乙方所属班组人员的纠纷。
四、合同解除并不免除乙方对已施工部分的工程质量责任。
五、合同解除后,乙方应于日内退出工程现场并移交甲方所提供的生产工器具、设备、材料及生活用品等,不得以任何理由滞留、干扰工程的后续施工,否则应承担拖延费元/日。
六、本协议由双方签字盖章后生效,协议文本一式二份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)代表人:(盖章)代表人:(盖章)
年月日。