建筑工程租赁合同

合集下载

2024版建筑工程周转材料租赁合同

2024版建筑工程周转材料租赁合同

2024版建筑工程周转材料租赁合同甲方(出租人):_______________乙方(承租人):_______________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方将其所拥有的建筑工程周转材料租赁给乙方使用事宜,经友好协商,达成如下协议:第一条租赁物品及数量1.1 甲方同意将以下建筑工程周转材料租赁给乙方使用:(1)模板:数量为____套;(2)钢筋:数量为____吨;(3)混凝土:数量为____立方米;(4)砖瓦:数量为____万块;(5)其他相关材料:数量为____套。

1.2 乙方应按照本合同约定的时间和地点,按时足额支付租金。

第二条租赁期限2.1 本合同自____年__月__日起至____年__月__日止,共计____个月。

租赁期满,如乙方继续使用,需提前一个月书面通知甲方,经甲方同意后可续租。

第三条租金及支付方式3.1 租金标准:每月人民币____元整(大写:________________)。

3.2 乙方应按以下方式支付租金:(1)在本合同签订之日起____个工作日内,向甲方支付首期租金人民币____元整;(2)租赁期满前一个月,乙方应向甲方支付下一期租金;(3)租赁期满后,乙方应向甲方支付最后一期租金。

3.3 如乙方未按本合同约定的时间和方式支付租金,甲方有权要求乙方支付逾期滞纳金,且逾期滞纳金按照逾期未付款项的千分之五计算。

第四条材料保管及维修责任4.1 乙方应妥善保管租赁物品,不得损坏、丢失。

如因乙方原因造成租赁物品损坏、丢失的,乙方应承担赔偿责任。

4.2 在租赁期内,如租赁物品发生质量问题或故障,乙方应及时通知甲方进行维修。

甲方应在接到通知后的____个工作日内进行维修,并承担维修费用。

如因乙方未及时通知甲方导致维修延误的,由乙方承担相应责任。

第五条违约责任5.1 任何一方未履行本合同约定的义务,给对方造成损失的,应当承担违约责任。

工程代建租赁回购合同范本

工程代建租赁回购合同范本

工程代建租赁回购合同范本甲方(委托方):__________乙方(代建方):__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方代建工程,并按照约定的条件进行租赁和回购的事宜,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:__________1.2 工程地点:__________1.3 工程内容:根据甲方要求,乙方负责工程的的设计、施工、验收等全过程管理。

1.4 工程总投资:人民币____亿元。

二、代建期限2.1 代建期限自双方签订本合同之日起至工程竣工交付使用之日止。

三、租赁条件3.1 租赁期限:自工程竣工交付使用之日起算,为期____年。

3.2 租金:租金按照租赁期限内工程总投资的____%计算,租金支付方式为每半年支付一次。

3.3 租赁期间,甲方享有使用权,乙方负责工程的维护和保养。

四、回购条件4.1 回购期限:租赁期限届满前____年。

4.2 回购价格:回购价格为工程总投资加上代建管理费和合理利润,具体金额双方协商确定。

4.3 回购方式:甲方按照约定的价格和时间向乙方支付回购款。

五、合同价款5.1 甲方以工程总投资的____%作为乙方的代建管理费。

5.2 乙方按照合同约定完成工程建设,经验收合格后,甲方支付代建管理费和工程款。

六、合同履行6.1 乙方应当按照甲方的要求,按时完成工程的建设。

6.2 甲方应当按照约定支付代建管理费和工程款。

6.3 租赁期间,乙方负责工程的维护和保养,确保工程安全、稳定运行。

七、违约责任7.1 乙方未按照约定完成工程建设的,甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金。

7.2 甲方未按照约定支付代建管理费和工程款的,乙方有权解除合同,并要求甲方支付违约金。

八、争议解决8.1 本合同履行过程中发生的争议,双方应首先协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。

农村自建房屋租赁合同5篇

农村自建房屋租赁合同5篇

农村自建房屋租赁合同5篇农村自建房屋租赁合同1甲方:乙方:1、甲乙双方经过充分协商,本着自愿平等、互惠互利,等价有偿,诚实守信德基本原则达成以下融资合作条款中,以便双方友好认真履行。

2、平方米,甲方与乙方合作共建自建房,产权及利润分配等甲乙双方各占百分之五十(50%)的收益分额。

3、甲方以提供该地的平米土地为充当合作的股权,并负责水、照明、电上户等相关手续的费用。

4、乙方负责该自建房的施工,全部材料费用,以此充当合作融资的股权,并负责消除院内原有建筑物。

5、甲乙双方约定将米的两层半房屋,地下一层,共计三层半的样式。

该房竣工后,新建房面积,甲乙双方各占百分之五十(50%)的面积,从中划分界限,甲方占半部面积,乙方占半部面积,具体各占面积参照实际为准平均划分平方米面积。

6、甲方在开工时,负责办理所有建房手续,如有阻扰,由甲方负责。

7、产权时效约定,该合资自建房,除国家或任何企业强令征购,拆迁及不可抗力等情形时本协议终止,或双方协商终止外。

否则甲、乙双方对该新建自建房都无限期拥有,占有,使用收益的权利。

8、国家和任何企业如对该地征购,拆迁、补偿,以及该院内平方米土地和自建房平方米产生的所有增值利润,甲乙双方各占有百分之五十(50%)经济收益。

任何一方不得以各种理由,拒不合作等相关违法行为。

9、甲乙双方任何一方不得擅自对外抵押贷款等违约行为,否则产生的后果自行承担,该自建房所有的权利,只归属于甲方和乙方平等所有,任何等三方无权干涉,占有、转让、抵押,处分等行为,否则无效。

除甲乙双方都认可方可有效。

10、经甲乙双方协商,甲方提供平方米建房用地,建自建房占地面积平方米。

乙方负责工程的施工、材料等承包给建筑队,预算成本费用包括地下室建筑面积及地上建筑面积每平方米贰仟元计算。

11、原甲方房屋所有权证和土地使用权,甲乙双方共有。

12、甲方提供原土地的土地证、房产证、房产转户的公证书。

13、甲方有关人员需签字。

14、本协议未尽事宜,双方可另行协商,协商补充的文字与本协议具有同等的法律效力。

建筑施工设备租赁合同6篇

建筑施工设备租赁合同6篇

建筑施工设备租赁合同6篇篇1甲方(承租方):____________________乙方(出租方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等自愿的基础上,就乙方向甲方提供建筑施工设备租赁事宜,经友好协商,达成如下协议:一、租赁设备名称、规格型号、数量及价值乙方同意向甲方出租以下设备:____________________(详细设备清单附后)。

二、租赁期限本次设备租赁期限自____年____月____日起至____年____月____日止。

如需续租,双方应在本合同到期前七日内提出续租事宜并签订续租合同。

三、租金及支付方式1. 租金总额:人民币____元(大写:____元整)。

2. 支付方式:甲方应按照合同规定的方式和期限支付租金。

租金每____月支付一次,首次租金在合同签订后____日内支付,以后每次租金应在上次租金到期前____日支付。

四、设备使用、维修与保养1. 甲方应严格按照设备操作规范使用设备,不得超负荷运转。

2. 甲方应负责设备的日常维护和保养,确保设备处于良好状态。

3. 甲方在使用过程中发现设备出现故障或异常情况时,应及时通知乙方,由乙方负责维修。

五、设备运输及费用承担1. 乙方负责将设备运至甲方指定的施工现场,相关运输费用由乙方承担。

2. 租赁期满,甲方应负责将设备送回乙方指定的地点,相关运输费用由甲方承担。

六、违约责任1. 甲方未按合同约定支付租金的,乙方有权要求甲方支付逾期违约金。

2. 甲方因使用不当造成设备损坏的,应负责修复或赔偿。

3. 乙方未按合同约定提供符合要求的设备的,应按未提供设备的价值向甲方承担违约责任。

4. 其他违约情形,根据《中华人民共和国合同法》的相关规定处理。

七、安全施工责任甲方应严格遵守安全施工规范,确保施工现场安全。

因甲方违反安全施工规范导致的安全事故,由甲方承担全部责任。

八、不可抗力因不可抗力导致合同无法履行的,双方均不承担违约责任。

在建工程签订的租赁合同是否有效

在建工程签订的租赁合同是否有效

在建工程签订的租赁合同是否有效?在我国,建设工程租赁合同是建筑市场常见的合同之一,它是指建设单位(出租方)将其在建的建筑物、构筑物或者其他设施租赁给承租方使用,承租方支付租金的合同。

然而,关于在建工程签订的租赁合同是否有效,存在一定的争议。

本文将从法律角度分析这一问题。

首先,根据《中华人民共和国合同法》的规定,合同的成立需要满足合同的要件,包括合同当事人、合同内容、合同目的等。

如果合同要件齐全,合同即告成立。

但是,合同的生效需要满足合同的生效要件,包括合同当事人具有相应的民事行为能力、合同内容不违反法律、行政法规的强制性规定、合同目的合法等。

如果合同的生效要件不具备,合同将不会产生法律效力。

对于建设工程租赁合同而言,如果合同当事人具有相应的民事行为能力,合同内容不违反法律、行政法规的强制性规定,合同目的合法,那么合同在形式上是有效的。

但是,在实际操作中,由于建设工程的特殊性,可能导致合同在实质上无效。

一方面,根据《中华人民共和国建筑法》的规定,建筑工程必须经过立项、规划、施工图设计审查、施工许可等程序,方可进行建设。

如果在建工程尚未完成这些程序,说明该工程可能存在违法行为。

此时,如果出租方将其未完成建设的工程租赁给承租方,租赁合同可能因违反法律、行政法规的强制性规定而无效。

另一方面,根据《中华人民共和国合同法》的规定,租赁合同的标的物应当是出租方有权处分的财产。

如果出租方无权处分其在建的工程,那么租赁合同可能因主体不合法而无效。

此外,根据《中华人民共和国物权法》的规定,所有权人有权对自己的财产进行出租、转让等处分。

如果出租方并非在建工程的所有权人,那么其与他人签订的租赁合同可能因侵犯他人物权而无效。

综上所述,在建工程签订的租赁合同在满足合同要件的前提下,形式上是有效的。

但是,由于建设工程的特殊性,可能导致合同在实质上无效。

因此,在签订建设工程租赁合同时,各方当事人应当谨慎审查合同的生效要件,确保合同合法、有效。

建筑工程机械租赁合同模板

建筑工程机械租赁合同模板

建筑工程机械租赁合同模板甲方(出租方):乙方(承租方):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就甲方将其建筑工程机械设备出租给乙方使用,乙方支付租金的事宜,经友好协商,达成以下协议:一、租赁设备及租金1. 甲方同意将包括但不限于(具体设备名称、型号、数量等)建筑工程机械设备出租给乙方使用。

2. 乙方租赁甲方的建筑工程机械设备,租金为人民币【】元整(大写:【】元整),租金支付方式为【押一付三/月结/等其他方式】。

3. 租金支付期限为【】。

4. 租赁期限自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日,共计【】个月。

5. 租赁期间,如乙方需续租,应提前【】天与甲方协商,并签订续租协议。

二、租赁设备的使用及维护1. 乙方应按照甲方的操作手册和技术要求正确使用租赁设备,不得违章操作、超负荷使用,确保设备的安全运行。

2. 乙方应负责租赁设备日常的保养和维修工作,确保设备处于良好的工作状态。

如因乙方原因导致设备损坏,乙方应承担相应的维修费用。

3. 租赁期间,如设备出现故障,乙方应及时通知甲方,并按照甲方的指示进行处理。

4. 乙方不得将租赁设备转让、转租给第三方,不得将设备用于非法用途。

三、保险及安全1. 乙方应在租赁开始前,为租赁设备办理相应的保险手续,并将保险单据交甲方备案。

2. 乙方应严格按照国家相关法律法规和安全生产的要求,做好租赁设备的安全生产管理工作。

3. 如发生安全事故,乙方应立即通知甲方,并按照甲方的指示进行处理。

四、违约责任1. 甲乙双方应严格履行本合同的约定,如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付相应的赔偿金。

2. 如乙方未按照约定时间支付租金,甲方有权提前终止本合同,并要求乙方支付违约金。

3. 如甲方未按照约定提供租赁设备,乙方有权要求甲方支付违约金。

五、争议解决1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

以建代租合同8篇

以建代租合同8篇

以建代租合同8篇篇1甲方(建设方):_________________________地址:_________________________法定代表人:_________________________联系方式:_________________________乙方(承租方):_________________________地址:_________________________法定代表人:_________________________联系方式:_________________________鉴于甲方拥有一定的土地资源和建设能力,乙方因业务发展需要租赁房屋,双方经过友好协商,达成以下以建代租合同协议:第一条合同目的本合同旨在明确双方在建设及租赁过程中的权利和义务,以建设代替租赁的方式满足乙方的用房需求,双方共同遵守执行。

第二条合作模式及内容甲方根据乙方的需求,负责在约定的地块上建设符合乙方使用要求的建筑物。

建筑物建成后,乙方享有租赁权,以替代传统的租赁方式。

第三条建设要求与标准1. 甲方应按照乙方的需求设计建筑物,并经乙方确认后方可开工建设。

2. 建筑物应满足国家相关标准和规范,确保质量安全。

3. 建设过程中,甲方应确保安全文明施工,防止对周边环境造成影响。

第四条租赁期限及条件1. 建筑物建成后,乙方享有至少_____年的租赁期限(具体租赁期限可根据双方协商确定)。

2. 租赁期间,乙方应按照约定的租金支付方式支付租金。

租金可按照建筑面积计算,具体金额及支付方式由双方另行商定。

3. 乙方在租赁期内享有使用权、管理权和经营收益权。

第五条甲方的义务与责任1. 甲方负责建设过程中的一切费用,确保建筑物按时建成并交付乙方使用。

2. 甲方应确保建筑物的产权清晰,无争议。

3. 甲方应协助乙方办理相关租赁手续,确保乙方顺利使用建筑物。

第六条乙方的义务与责任1. 乙方应按照约定支付租金,确保租赁期间的费用按时支付。

湖北建筑工程设备租赁合同

湖北建筑工程设备租赁合同

湖北建筑工程设备租赁合同甲方(出租方):________________________乙方(承租方):________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,就建筑工程设备租赁事宜达成如下合同条款:第一条设备租赁范围及用途1.1 甲方同意将下列设备租赁给乙方使用:- 设备名称:____________________- 规格型号:____________________- 数量:____________________- 用途:仅限于乙方在湖北省内进行的建筑工程项目。

第二条设备租赁期限2.1 租赁期限自____年____月____日起至____年____月____日止。

第三条设备租赁费用及支付方式3.1 设备租赁费用为人民币(大写):____________________元整(¥__________________)。

3.2 支付方式:乙方应于合同签订之日起____日内支付首期租金,后续租金按季度支付,每季度最后一个月的____日前支付下一季度租金。

第四条设备交付与验收4.1 甲方应在合同生效后____日内将租赁设备交付乙方。

4.2 乙方应在设备交付后____日内完成验收,并书面通知甲方验收结果。

第五条设备维护与保养5.1 乙方应按照设备使用说明书进行操作和保养,确保设备正常运行。

5.2 乙方应承担设备在租赁期间的维修保养费用。

第六条设备损坏与赔偿6.1 如因乙方操作不当导致设备损坏,乙方应负责修复或赔偿相应损失。

6.2 如设备因不可抗力因素损坏,双方应协商解决。

第七条合同变更与解除7.1 双方协商一致,可以变更或解除本合同。

7.2 如一方违约,另一方有权要求赔偿损失,并可解除合同。

第八条争议解决8.1 本合同在履行过程中发生的争议,双方应协商解决;协商不成的,提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

第九条其他约定9.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

建筑施工物资租赁合同范本6篇

建筑施工物资租赁合同范本6篇

建筑施工物资租赁合同范本6篇篇1甲方(出租方):____________________乙方(承租方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规规定,双方在平等、自愿、公平和诚实守信的基础上,就甲方向乙方出租建筑施工物资事宜,达成以下条款:第一条租赁物资名称、规格型号、数量及使用项目____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _。

第二条租赁期限租赁期限自____年____月____日起至____年____月____日止。

乙方根据工程需要延长租赁期限的,应在本租赁期限届满前7日与甲方协商续租事宜。

第三条租金及支付方式1. 租金计算方式:按日计算,每月结算一次。

2. 租金标准:根据租赁物资的种类、规格型号和使用时间确定,具体标准详见附件。

3. 乙方应在每月底前向甲方支付下个月的租金。

如乙方逾期支付,甲方有权按照逾期支付的金额每日收取____%的滞纳金。

第四条租赁物资的交付与验收1. 甲方应按照合同约定的时间和地点向乙方交付租赁物资。

2. 乙方应在收到租赁物资后,及时组织验收。

如发现租赁物资存在质量问题或不符合合同约定的,应当在收到之日起____日内书面通知甲方。

3. 乙方在验收合格后,应按照约定的时间和方式向甲方出具验收合格证明。

第五条租赁物资的使用与保管1. 乙方应妥善保管租赁物资,不得损坏或遗失。

如有损坏或遗失的,乙方应按照甲方的要求赔偿。

2. 乙方应按照甲方的要求正确使用租赁物资,如因乙方使用不当造成租赁物资损坏的,乙方应承担相应的赔偿责任。

3. 乙方在租赁期内不得将租赁物资转租、转借他人或以其他方式处分租赁物资。

如有上述行为,甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。

建筑工程施工钢管扣件租赁合同(精选3篇)

建筑工程施工钢管扣件租赁合同(精选3篇)

建筑工程施工钢管扣件租赁合同(精选3篇)建筑工程施工钢管扣件篇1承租方:出租方:因甲方建设工程施工需要,根据《民法典》及相关法律法规的规定,本着自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则,为明确租赁双方的权利、义务和责任,经双方协商一致,就建筑施工钢管扣件租赁事宜,签订本合同,双方共同遵守。

一、租赁内容及单价:二、所租用材料质量要求:向甲方提供合格的脚手工具,材质符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》中对构配件的要求,并提供该批产品的质量合格证明和检测证明。

乙方对因出租脚手架材质的问题而引起的质量、安全事故负全责,由此而造成的一切直接和间接损失均由乙方承担。

三、乙方负责送货到甲方工地,运费卸货费用由乙方承担。

甲方联系人及联系电话.四、甲方负责退货时装卸及运费费用。

五、乙方必须满足该项目按施工进度所需的钢管的扣件,直至该项目完成为止。

六、所租材料如有丢失,甲方应做出赔偿,所赔偿材料的价格,双方根据市场价的6折计算,如甲方自行购买赔偿乙方时,乙方不得以任何理由拒绝。

七、乙方允许甲方根据施工要求对其提供的钢管进行合理切割下料。

八、合同单价包含钢管扣件回收后的修理、调直、保养费,可以修复的乙方均应收回,钢管返回时按实际延长米结算。

退还的钢管如有弯曲,由乙方负责修理或调直,甲方不承担此项费用。

甲方退货时,将物资在乙方租赁站点清,双方检查验收后办理退租手续。

九、结算、付款方式:租用数量和日期以领货单和退货单为准,单价以本合同为准。

付款:开始送货两个月后付至实际发生租赁费的50%;此后,每月付当月租赁费的50%;直至全部退货后,五个月内付清。

十、违约责任:如果乙方违约,未能履行本合同所规定的其应当履行的义务时,其应当承担合同暂定价的万分之三/日的违约金;如果甲方违约,未能及时支付租赁费用的,其拖欠租金按银行同期贷款利率计算利息。

十一、其他约定:1、甲方需要货物的日期和数量应提前三天以电话或书面等方式通知乙方。

建筑工程机械租赁合同标准模板(4篇)

建筑工程机械租赁合同标准模板(4篇)

建筑工程机械租赁合同标准模板出租方(一下简称甲方):承租方(一下简称乙方):根据乙方工程施工需要,甲方租给乙方壹台型机,经甲、乙双方协商同意,就责、权、利达成一下协议:一、租用时间:____年____月____日起至____年____月____日止。

二、机械租赁采用制,每租金为____元(大写),工作所超出的时间另外计算。

工作时间必须采用电脑计时器计时。

三、机械进场后,机械良好的情况下,乙方因工作安排不当,或过多的雨水及其他事项,机械没有做够月租所定的总时间,由乙方补偿月租所定的总金额。

四、机械进、出、场时,因路面损坏或当地收过路费,及乙方所欠当地一切费用等原因,被当地群众扣留机械所造成的一切经济损失,均由乙方全部承担责任。

五、租赁方式:配单驾驶员,240小时包月,月租____元,不足240小时,按月租支付,超出240小时,按元/小时支付;配双驾驶员,278小时包月,月租____元,不足278小时,按月租支付,超出278小时,按____元/小时支付。

甲方负责免费提供挖机的燃油及驾驶员的食宿。

乙方负责机手工资及挖机的正常维护费用。

机械每月正常保养为3天,超出3天,按月租比例从乙方的租金中扣除。

如果甲方机械出现故障需要维修保养,乙方必须支持配合。

六、机械进出场费:机械在乙方工地工作三个月之内,乙方支付双边进出场费____元(大写____元),工作超过三个月机械设备租赁合同(含三个月)由乙方支付单边进出场费_____(大写____元)。

开票税金由乙方承担。

七、付款方式:机械进出场前由乙方预付租金____元(大写____元),干到预付租金完,由乙方再支付,以此类推,每月必须结清账。

八、乙方不得以任何理由拖延或推迟付款,否则甲方有权强行停机或退场,由于拖欠租金而停机造成的损失由乙方全部负责。

如发生经济纠纷必须在甲方所在地法院进行调解或起诉。

九、机械停放时,乙方必须派专人看管,如机械有被盗、零配件掉失或他人的损失,乙方必须负责一切后果及赔偿直或间接接损失。

建筑工程租赁合同纠纷案例

建筑工程租赁合同纠纷案例

建筑工程租赁合同纠纷案例案例名称:“建筑工程租赁合同纠纷案例”甲方:名称:XX建筑公司地址:XXX市XXX区XX街XX号法定代表人(或负责人):XXX营业执照注册号:XXXXX电话:XXX 身份证号码(或组织机构代码):XXX乙方:名称:XXX机械租赁公司地址:XXX市XXX区XX街XX号法定代表人(或负责人):XXX营业执照注册号:XXXXX电话:XXX身份证号码(或组织机构代码):XXX一、合同目的甲方需要在工程建设过程中使用乙方提供的建筑机械设备,因此,双方达成租赁合同协议。

二、合同各方的权利和义务1、甲方权利和义务(1)在租赁期间,甲方有权按合同约定使用乙方提供的建筑机械设备,并要求乙方正常运营设备。

(2)在租赁期间,甲方有义务按租赁时长和租金支付方式支付租金,并按照约定使用设备和维护设备的良好状态。

2、乙方权利和义务(1)提供符合标准的建筑机械设备,确保设备在租赁期限内可以正常使用。

(2)在租赁期间,乙方有权对机械设备进行日常维护和保养,保证设备的良好状态,以及对设备进行维修和更换,以保证设备的正常使用。

(3)在租赁期间,乙方有权收取甲方预付定金和租赁费用,并向甲方提供租赁发票或其他相关凭证。

三、租赁期限和租金1、租赁期限:自合同签订之日起至XX年XX月XX日止,共计XX个月。

2、租金:甲方预付定金XX元,租金为XX元/台/天,总租金为XX元。

四、设备数量与品牌1、设备数量:共计XX台2、品牌:XX品牌五、违约责任1、任何一方未能履行合同义务,应当承担相应的违约责任。

另一方有权解除本合同,并要求违约方赔偿损失。

2、若甲方未按照本合同规定支付租金的,应当在XX日内补缴,并向乙方支付滞纳金。

3、若乙方无正当理由未能提供符合合同标准的建筑机械设备的,应对甲方造成的损失进行赔偿。

六、法律法规适用本合同受中华人民共和国有关法律法规的规定和中国法律仲裁机构的裁决。

七、争议解决方式任何因本合同引起的争议,双方应协商解决,如果协商不成,双方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

建筑工程租赁合同的责任

建筑工程租赁合同的责任

建筑工程租赁合同的责任合同主体甲方(出租方):_________乙方(承租方):_________合同内容1. 租赁物品:甲方同意将以下建筑工程设备租赁给乙方使用,具体设备名称、型号、数量、租赁期限等详见附件清单。

2. 租金及支付方式:租金总额为人民币_______元,乙方应按照合同约定的时间和方式支付给甲方。

3. 设备交付与验收:甲方负责将设备交付至乙方指定地点,并保证设备处于良好的工作状态。

乙方应在接收设备时进行验收,并在确认无误后签署验收单据。

4. 设备使用与维护:乙方应合理使用租赁设备,并负责日常维护与保养。

如遇设备故障,应及时通知甲方协商解决。

5. 责任范围:- 甲方责任:负责提供符合技术规范的设备,并承担因设备自身缺陷导致的故障维修或更换。

- 乙方责任:负责设备的安全使用和保管,对因操作不当或保管不善造成的设备损坏或丢失承担赔偿责任。

6. 保险与赔偿:甲方应对租赁设备投保相应的保险,以防意外损失。

乙方在使用设备过程中发生损坏或丢失,应按市场价值赔偿甲方损失。

7. 违约责任:任何一方违反合同约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。

8. 争议解决:合同执行过程中发生争议,双方应友好协商解决;协商不成时,可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

其他条款1. 合同变更与解除:合同一经双方签字盖章后生效。

未经双方书面同意,任何一方不得擅自变更或解除合同。

2. 附加条款:双方可根据具体情况协商确定其他必要的附加条款,并作为合同的一部分。

3. 法律适用:本合同的订立、解释、执行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

结语。

建筑工程机械租赁合同电子版(4篇)

建筑工程机械租赁合同电子版(4篇)

建筑工程机械租赁合同电子版出租方(甲方):签约地点:承租方(乙方):签订日期:____年____月____日根据《中华人民共和国合同法》的规定,经双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议:一、设备的使用地点及工程情况:乙方租赁甲方的设备仅限于河间市城区内的工程中使用,不得转移到其它地点。

二、租赁设备概况三、设备的所有权:本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方,承租方对租赁设备只享受租赁期间的使用权,没有对设备的转租权。

承租方不得以任何理由对设备进行抵押或转移,否则造成的全部后果由承租方承担。

四、甲方的基本责任:1、提供良好的设备。

2、负责设备进入乙方施工现场。

五、乙方的基本职责:1、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备的安全,设备损坏或丢失由乙方负责赔偿。

2、乙方应在交货地点由乙方指定验收人检查验收租赁设备,同时将签收盖章后的租赁收据交给甲方指定验收人。

3、租赁期满后负责设备进入甲方仓库。

六、结算方式及相关事宜:1、租赁期间:自____年____月____日至____年____月____日,自设备进入乙方场地时开始计算租金。

如乙方暂未使用,则从使用日期开始计算租金。

租赁期满,乙方将设备完好交给甲方后,办理退场手续。

如乙方继续租用,租赁费按实际天数计算,不再重新鉴定合同。

2、结算方式:设备租赁费按合同双方指定验收人出具的单据为标准计算,乙方应在每月提前五日向甲方交付下月租金。

如到期未付租金加收月租金0。

5%的滞纳金,并且甲方有权将设备撤场,所造成的损失由乙方承担。

本设备按月结算,超出部分按天计算(元/天)。

3、运费的承担:设备的进场费用由甲方承担,退场费用由乙方承担。

乙方应在设备进场或退场前三日内通知甲方。

4、设备租赁期间,乙方如需转移工地施工使用,必须征得甲方得同意,并保证甲方设备在该协议结束后返回。

七、本合同的附件时本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

如送货单退货单、租赁费收据、及甲、乙双方通过协商做出的补充规定。

代建及租赁合同范本

代建及租赁合同范本

代建及租赁合同范本合同编号:代建及租赁合同甲方:(以下简称“甲方”)地址:身份证号码:乙方:(以下简称“乙方”)地址:身份证号码:鉴于甲方拥有一块位于___________(地址)的土地,并计划在该土地上建造一栋建筑物,但因自身原因无法亲自进行建设,故委托乙方代为建设;鉴于乙方具有相关的建筑施工资质和经验,愿意接受甲方的委托,并能按照甲方的要求进行建设;双方经协商一致,达成如下合同:第一条项目概述1.1 甲方委托乙方在位于___________(地址)的土地上进行建设,包括但不限于建造一栋建筑物及相关的基础设施;1.2 乙方应按照甲方的要求进行建设,并保证建设质量符合相关法律法规的要求。

第二条建设期限2.1 本合同的建设期限为___________(具体时间),自合同签订之日起计算;2.2 若因不可抗力等原因导致建设期限延迟,双方应协商解决,并在书面形式上进行确认。

第三条建设费用及支付方式3.1 甲方应向乙方支付建设费用,总金额为___________(具体金额);3.2 建设费用的支付方式为___________(具体支付方式),甲方应根据工程进度按照约定时间支付相应的款项;3.3 若甲方未按时支付款项,乙方有权暂停工程进度,直至甲方支付相应款项。

第四条建设质量及验收4.1 乙方应按照相关法律法规和建设规范进行建设,保证建设质量符合相关标准;4.2 建设完成后,甲方有权对建设质量进行验收,若发现质量问题,乙方应按照甲方的要求进行整改;4.3 若经过整改后仍未达到甲方要求的质量标准,乙方应承担相应的责任,并按照甲方的要求进行重新建设或修复。

第五条租赁期限及租金5.1 甲方同意将建设完成的建筑物出租给乙方使用,租赁期限为___________(具体时间),自建设验收合格之日起计算;5.2 租金总额为___________(具体金额),租金支付方式为___________(具体支付方式),甲方应按照约定时间收取租金。

建筑工程租赁合同注意事项

建筑工程租赁合同注意事项

建筑工程租赁合同注意事项随着城市化进程的不断推进,建筑工程项目的数量和规模也在不断增大。

在此过程中,建筑工程租赁合同作为一种常见的合同形式,发挥着重要作用。

建筑工程租赁合同是指出租方将其拥有的建筑设备、材料等租赁给承租方使用,承租方支付租金的合同。

为了确保合同的履行,双方在签订建筑工程租赁合同时应注意以下几个方面:一、明确租赁设备的名称、数量和质量在合同中,应详细列明租赁设备的名称、数量、规格、型号、质量等,以便双方明确各自的权益。

同时,双方应实地查看租赁设备,确保合同中约定的设备与实际提供的设备相符。

二、明确租赁期限和租金支付方式租赁期限和租金支付方式是建筑工程租赁合同中的关键条款。

双方应在合同中明确约定租赁期限的开始和结束时间,以及租金的支付方式、支付时间和支付金额。

租金支付方式可以分为按月支付、按季支付、按年支付等,双方可根据实际情况选择合适的支付方式。

三、明确租赁设备的交付和归还时间合同中应明确约定租赁设备的交付时间和归还时间。

交付时间是指出租方将租赁设备交付给承租方使用的时间,归还时间是指承租方将租赁设备归还给出租方的时间。

双方应严格遵守合同约定的交付和归还时间,确保工程项目的顺利进行。

四、明确租赁设备的维修和保养责任在合同中,双方应明确约定租赁设备的维修和保养责任。

一般情况下,出租方负责设备的维修和保养,但承租方应负责日常使用过程中的保养和维护。

对于因承租方使用不当导致的设备损坏,承租方应承担相应的维修费用。

五、明确租赁设备的保险责任为了防范意外风险,双方应在合同中明确约定租赁设备的保险责任。

承租方应购买相应的保险,确保租赁设备在租赁期间的安全。

同时,双方可约定保险赔偿后的责任分配。

六、明确违约责任和相关争议解决方式在合同中,双方应明确约定违约责任和相关争议解决方式。

违约责任包括出租方未按约定提供租赁设备、承租方未按约定支付租金等。

双方应共同努力履行合同,避免违约情况的发生。

如发生违约,双方可依据合同约定承担相应的违约责任。

在建工程能否签订租赁合同

在建工程能否签订租赁合同

在建工程能否签订租赁合同我们需要明确的是,在建工程指的是尚未竣工的建筑物。

根据我国相关法律规定,建筑物所有权的设立、变更、转让和消灭,应当依法办理登记手续。

未经登记,不得对抗善意第三人。

这意味着,在建工程由于尚未完成,无法办理相关的产权登记,因此在法律上不具备完全的权利能力。

在这种情况下,开发商能否与租户签订租赁合同呢?实际上,虽然在建工程尚未完成,但开发商可以与租户签订预约租赁合同。

预约租赁合同是指双方约定在未来某一时间点,以特定的条件将建筑物出租给租户的合同。

这种合同在法律上是被认可的,因为它并不涉及即时的物权转移,而是对未来行为的约定。

不过,预约租赁合同的法律效力有其限制。

一旦在建工程因故无法按时竣工,或者最终的建筑物与合同约定的条件不符,开发商可能需要承担违约责任。

如果开发商在建筑物竣工前擅自改变租赁条件,租户也有权要求赔偿损失。

在签订预约租赁合同时,双方应当明确工程的竣工时间、租赁起始日期、租金标准、租赁面积等关键条款,并对可能出现的风险因素进行预估和约定。

例如,可以设定若工程延期竣工,租户有权解除合同或要求开发商支付违约金;若工程未能达到约定的标准,开发商需承担相应的修复责任等。

同时,为了保障双方的权益,建议在合同中加入第三方监管或仲裁条款,以便在发生争议时能够及时有效地解决问题。

开发商在签订合同前,应当确保已经取得了合法的建设许可和土地使用权,避免因手续不全而导致合同无效。

虽然在建工程尚未具备完整的权利能力,但通过签订预约租赁合同,开发商与租户之间可以在法律允许的范围内约定未来的租赁事宜。

这种做法不仅有助于开发商提前锁定客户,减少空置风险,也能够为租户提供更为明确的未来租赁计划。

由于在建工程存在不确定性,双方在签订合同时应当充分考虑风险,合理设计合同条款,确保各自的合法权益得到保护。

建筑工程租赁保证金合同范本

建筑工程租赁保证金合同范本

建筑工程租赁保证金合同范本甲方:(出租方)地址:(出租方地址)电话:(出租方电话)乙方:(承租方)地址:(承租方地址)电话:(承租方电话)鉴于甲方拟将其拥有的建筑工程设备出租给乙方,并为保障自身的权益,双方经友好协商一致,订立本合同。

合同内容如下:第一条保证金的支付及金额1.1 乙方应在本合同签订之日起五个工作日内向甲方支付保证金额度为人民币(具体金额),该金额为保证执行本合同各项义务的担保。

第二条保证金的使用2.1 乙方应按照本合同约定履行相关义务,若乙方违反本合同的任何约定,甲方有权使用保证金进行相应的补偿。

2.2 在下述情况下,甲方有权使用保证金:(1)乙方未按照约定履行支付租金义务;(2)乙方未按照约定履行设备维修和保养义务;(3)乙方损坏、遗失设备未按照约定进行赔偿。

2.3 甲方在使用保证金时,应提前三个工作日书面通知乙方,并说明使用保证金的理由和具体金额。

第三条保证金的退还3.1 在乙方履行完毕本合同的所有约定义务后,甲方应在收到乙方书面申请的五个工作日内将保证金全额无息退还给乙方。

3.2 乙方应书面申请退还保证金,并提供履行完毕本合同义务的相关证明材料(如缴纳完毕租金、设备完好等),同时提供甲方指定的银行账户信息。

第四条违约责任4.1 一方违反本合同的任何约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的一切损失。

4.2 若甲方违反本合同,乙方有权要求甲方返还保证金并支付违约金,违约金金额为保证金的两倍。

4.3 若乙方违反本合同,甲方有权保留保证金,并有权要求乙方支付违约金,违约金金额为保证金的两倍。

第五条争议解决5.1 本合同在履行过程中发生争议,双方应友好协商解决;如协商不成,提交有管辖权的人民法院解决。

第六条其他约定6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为租赁期满后的三个月。

6.2 本合同一式两份,双方各持一份,具有同等法律效力。

(以下为无关内容,请忽略)以上为建筑工程租赁保证金合同范本,仅供参考使用。

在建工程出租合同有效吗

在建工程出租合同有效吗

在建工程出租合同有效吗
我们需要明确的是,在建工程是可以出租的。

但是,这种出租行为并非简单的租赁关系,而是涉及到了房地产开发商、承租方以及建筑公司等多方的利益。

因此,在建工程出租合同的内容和形式都相对复杂。

在建工程出租合同主要包括以下几个部分:
一、合同双方信息:包括出租方(通常是开发商)和承租方的详细信息,如名称、地址、法定代表人等。

二、在建工程信息:包括在建工程的名称、位置、规模、设计用途、预计竣工日期等。

三、租金及支付方式:明确租金的金额、支付方式(如一次性支付或分期支付)、支付时间等。

四、使用权和责任:明确承租方对在建工程的使用权,以及双方在建设和使用过程中的责任和义务。

五、违约责任:约定如果一方违反合同,应承担的违约责任。

六、争议解决:约定如果发生争议,应如何解决,通常包括协商、调解、仲裁或诉讼等方式。

七、其他条款:根据具体情况,还可以约定其他相关事项,如保险、税收、公共设施的使用和维护等。

需要注意的是,由于在建工程的特殊性,其出租合同必须符合相关的法律法规,否则可能会被认定为无效。

例如,根据《中华人民共和国城市房地产管理法》的规定,未取得预售许可证的在建工程不得进行销售或者预租。

合同的内容也必须符合公平原则,不能损害任何一方的合法权益。

以建代租合同6篇

以建代租合同6篇

以建代租合同6篇篇1以建代租合同是指建设单位与承租方签订的一种形式合同,建设单位根据承租方的需求建造房屋后再将其出租给承租方。

这种合同常见于一些长期租赁项目,如商业地产和住宅项目。

本文将介绍以建代租合同的基本原理、流程和优缺点。

一、以建代租合同的基本原理以建代租合同是建设单位和承租方之间的合同,建设单位在承租方的指导下进行建造,待建筑物竣工后由承租方正式支付租金并开始使用。

建设单位在履行合同期间负责建设和维护建筑物,承担建筑过程中的风险和责任。

二、以建代租合同的流程1. 确定合同内容:合同双方确定建筑物的规模、设计要求、使用性质等内容,并签订正式合同。

2. 建设阶段:建设单位按照合同内容进行建设工作,承租方有权对建设进度和质量进行监督。

3. 完工验收:建筑物竣工后由承租方进行验收,确认建筑物符合要求后签订移交手续。

4. 签订租赁合同:建筑物移交后,承租方与建设单位签订正式租赁合同,开始支付租金并使用建筑物。

5. 日常管理:建设单位负责维护建筑物,承租方支付租金并按照合同规定使用建筑物。

三、以建代租合同的优缺点1. 优点:(1)承租方可以按照自己的需求设计和建造建筑物,增加了灵活性和个性化。

(2)建设单位承担建造和维护责任,承租方在建设过程中可以减少风险。

(3)承租方可以在建筑物完工后立即开始使用,避免了等待建设的时间。

2. 缺点:(1)建设过程中存在合同风险,如建设进度延迟、质量不符合要求等问题。

(2)承租方需要在建设前支付设计费用和合同定金,增加了投资成本。

(3)建设单位可能存在资金或技术问题,影响建设进度和质量。

综上所述,以建代租合同是一种灵活的租赁方式,有利于满足承租方个性化的需求。

然而,在签订合同时需要注意风险和责任的分配,双方应该在合同中明确约定各自的权利和义务,以保障双方的合法权益。

篇2以建代租合同一、甲乙丙三方为《以建代租合同》,在充分协商的基础上,达成以下协议:二、为明确双方权利义务,特制订以下条款:1.建设标的:甲方负责按乙方意向,在规定时间内租赁建筑物,建筑物需符合相关法规标准,甲方负责自费建设。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第五条:租赁物资的保管维护与使用
一,承租人对租赁物资要妥善保管,租赁物资返还时,双方检查验收,如因保管不善使用不当或故意造成租赁物资损坏,丢失的,承租人应按赔偿价格表向出租人赔偿。
二,承租方所租的物资不得调换,否则按租赁物价格表赔偿。
三,承租方不得在租赁物品上打眼焊接,握弯,否则按本条第一款赔偿方式赔偿。
第三条:押金
原则上按所租设备成本收取,押金不得低于成本价15%,押金待租赁物全部送还验收抵作租金或作为赔偿结算,先交押金后提货。
第四条:租赁物交付的时间,地点及验收方法
本合同双方签字后,由承租人出具设备使用清单。由出租人负责运送,运费由工地直接结算。提取租赁物时当场验收,并办理机械完好手续,送还时应清刷干净,否则应加收清除费用。
2,如承租人转让,转租或将租赁物资变卖,抵押等行为,除出租人有权解除合同,限期如数收回租赁物资外,承租人还应向出租人偿还全部租金20%的违约金,并赔偿由此而给出租人造成的其他损失。
根据《中华人民共和国合同法》有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租人与承租人的权利义务,经双方协商一致签订本合同。
第一条:公司原则上对使用设备时间在一个月以下的不租赁。承租人凡低于一个月的租赁期,又急需使用的设备,租赁费按整月计算。
第二条:收取各种设备租金的计价标准:
物品名称
规格
单位
价格
备注
租赁费的支付方式和期限:租赁费自提货之日起计收租赁费。租赁费按月结算,每月的____日为结算日。全部租赁物送还之日为租赁费清之料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载
建筑工程租赁合同
甲 方:___________________
乙 方:___________________
日 期:___________________
合同编号:
出租人:_______________
承租人:
第六条:承租人未经出租人同意,不得将租赁物资转让转租给第三人,也不得变卖或作抵押品。
第七条:出租方在合同期内,不得要求承租方提前交回租赁物,否则承担违约责任。
第八条:违约责任
1,不按时交纳租赁费,应向出租人缴付租赁费日5‰的违约金,如超过30天不能缴付租赁费,出租人有权随时收回租赁物。如承租人不能及时按合同支付租金,造成设备供应不足或供应不及时,出租方不承担责任。
相关文档
最新文档