监理合同(最新示范文本)
示范文本《电力建设工程监理合同》
示范文本《电力建设工程监理合同》甲方(委托人):名称:[甲方公司名称]法定代表人:[甲方代表姓名]地址:[甲方公司地址]联系方式:[联系电话或邮箱]乙方(监理人):名称:[乙方公司名称]法定代表人:[乙方代表姓名]地址:[乙方公司地址]联系方式:[联系电话或邮箱]一、工程概况1. 工程名称:[电力建设工程的具体名称]2. 工程地点:[详细地点]3. 工程规模:[大概描述工程的规模,比如发电容量、线路长度等]4. 工程内容:包括但不限于电力设施的基础建设、设备安装、线路铺设、调试等相关电力建设工作。
二、监理服务范围及内容1. 监理服务范围乙方应对本工程从施工准备阶段到竣工验收及质保期的全过程进行监理。
涵盖本工程涉及的所有施工场地、临时设施以及与本工程相关的附属工程等。
2. 监理内容施工质量监理乙方要检查施工单位的质量保证体系是否健全,督促施工单位严格按照设计文件、施工规范和相关标准进行施工。
对原材料、构配件和设备进行检验和验收,不合格的坚决不让用于工程中。
就像一个严格的守门员,不让一个“坏家伙”混进工程里。
对关键工序、隐蔽工程进行旁站监理,确保每一个重要环节都符合质量要求。
这就好比盯着魔术师的手,不让他在关键步骤上耍花招。
工程进度监理根据工程总进度计划,审核施工单位的月、周进度计划,确保计划合理可行。
监督施工单位按进度计划施工,及时发现影响进度的问题并协调解决。
要是工程进度像蜗牛爬,乙方就得想办法让它跑起来。
工程投资监理审核施工单位完成的工程量报表,防止虚报工程量。
这就像是查账员,得把每一笔账都算清楚。
控制工程变更,对必要的变更进行费用估算,确保工程投资不超预算。
要是工程花钱像流水,乙方就得把水龙头拧紧。
安全监理检查施工单位的安全管理制度和安全措施是否落实到位。
对施工现场的安全状况进行监督,发现安全隐患及时要求整改,避免发生安全事故。
安全就像工程的保护神,乙方得时刻守护着。
三、监理服务期限1. 监理服务期限自本合同生效之日起,至本工程竣工验收合格且质保期届满之日止。
监理合同示范文本
监理合同示范文本监理合同示范文本【篇1】委托单位:_________监理单位:_________本合同由_________(以下简称甲方)与_________(以下简称乙方)双方协商一致签订。
根据甲方要求,乙方愿意依照本合同所规定的条款及条文,承担_________工程建设监理服务。
兹就以下事项签订本合同。
1、工程概况:工程名称:_________工程地点:_________工程规模为:_________2、合同总价_________元。
其中工程设计监理费用_________元,土建工程监理费用_________元,安装工程监理费用_________元,合计监理费_________元。
3、责任期限:从基本设计(第一次设计联络会)开始计算起,至_________装置通过_________小时运行后6个月。
4、下列文件应被认为是组成本合同的一部分,并应被作为其一部分进行阅读和理解。
未尽事宜(以国家法律,法规和有关规定为基础),协商解决。
(1)甲方/乙方工程建设监理合同通用条款;(2)甲方/乙方工程建设监理合同专用条款;(3)本合同附件,即:*附件a-监理服务范围;*附件b-甲方提供的职员、设备、设施和其他;*附件c-报酬和支付。
(4)在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。
5、考虑到下文提及的甲方对乙方的支付,乙方在此向甲方承诺将遵照本合同的规定履行服务。
6、甲方在此同意按本合同中约定承担责任,按注明的期限和方式,向乙方支付根据合同规定应支付的款项,以此作为履行服务的报酬。
7、乙方不得将属于甲方产权内的财产、土地、房屋、设施对外转让、出租、变卖。
乙方临建拆除保证金为合同价款的1%(包含在质量保证金之中),施工队伍人员完全撤离电厂并将各种房屋,土地归还甲方,经甲方验收合格后,予以退还。
8、乙方拉运材料,设备离开_________时,应经甲方批准同意;甲方材料节余部分应完全归还甲方。
9、乙方在甲方区域内施工所建的各种生活,生产临建拆除后,必要时乙方应恢复原来的功能和原貌。
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2024-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2024-0202)附件:第一条定义与解释(1) "工程"指本合同附件一所列明的工程项目;(2) "监理"指甲方对乙方在工程建设过程中的监督和管理;(3) "合同价款"指甲方应支付给乙方的监理费用;(4) "监理期限"指本合同约定的监理起始日至监理结束日。
第二条监理范围和内容2.1乙方应按照甲方的要求,对工程进行全过程监理,包括但不限于施工准备、施工过程、竣工验收等阶段;2.2乙方应对工程的质量、安全、进度、成本等方面进行监督和管理,确保工程符合法律法规、技术规范和甲方的要求;2.3乙方应定期向甲方报告监理情况,及时处理工程中出现的问题,并提出改进意见和建议。
第三条监理费用3.1监理费用包括固定费用和可变费用两部分,具体金额见附件二;3.2固定费用自本合同签订之日起支付;可变费用根据工程实际进度和监理情况按月支付;3.3乙方开具符合国家税务规定的增值税专用发票,甲方支付监理费用。
第四条监理期限4.1监理期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止;4.2 如因不可抗力等原因导致工程延期,监理期限相应顺延。
第五条甲方的权利和义务5.1 按照本合同约定支付监理费用;5.2提供与工程有关的资料、图纸、技术规范等,为乙方提供必要的监理条件;5.3 按照乙方的建议和意见及时处理工程中出现的问题;5.4 不得无故干涉乙方的监理工作。
第六条乙方的权利和义务6.1 按照本合同约定履行监理职责,确保工程质量和安全;6.2 及时向甲方报告监理情况,提出改进意见和建议;6.3 保守甲方的商业秘密和技术秘密;6.4 不得将监理工作转包或分包给第三方。
第七条违约责任7.1如甲方未按照本合同约定支付监理费用,应按照逾期支付金额的日万分之五向乙方支付违约金;7.2如乙方未按照本合同约定履行监理职责,导致工程质量、安全等问题,应承担相应的法律责任。
建设工程委托监理合同示范文本(2023版)正规范本(通用版)
建设工程委托监理合同示范文本(2023版)1. 合同概述本合同是由甲方(建设工程的委托人)与乙方(建设工程的监理人)就委托乙方监理甲方的建设工程项目而订立的合同。
本合同旨在规范甲乙双方的权利和义务,确保建设工程的质量、进度和安全。
2. 合同条款2.1 项目信息项目名称:_____________________项目地点:_____________________项目规模:_____________________工期要求:_____________________2.2 委托监理内容甲方委托乙方负责监理工程内容:•工程质量的监督和检验;•施工进度的监控和管理;•施工方案的审批;•工程变更和索赔的审核;•施工过程中的安全监督;•其他与建设工程监理相关的工作。
2.3 监理费用甲方应向乙方支付的监理费用为人民币_____________________(大写:_____________________)。
监理费用的支付方式和时间如下:•监理费用的支付方式:_____________________•监理费用的支付时间:_____________________2.4 监理义务乙方应遵守监理义务:•严格按照国家相关法律、法规和标准进行监理,并保证监理工作符合建设工程的要求;•监督施工单位的工程质量,及时发现并整改质量问题;•监督施工进度,确保项目按时竣工;•审批施工方案,确保施工方案符合法律法规和工程要求;•审核工程变更和索赔申请,保证变更和索赔合理合法;•监督施工过程中的安全工作,确保施工安全;•及时向甲方提供建设工程的进度、质量和安全情况的监理报告。
2.5 甲方责任甲方应遵守责任:•向乙方提供建设工程的相关资料、文件和图纸,并保证其真实、准确;•协助乙方履行监理职责,提供必要的配合和支持;•及时支付乙方的监理费用;•对乙方提供的监理报告进行及时确认。
2.6 保密条款甲乙双方应对双方在履行本合同过程中所知悉的商业秘密、技术秘密和个人隐私等进行保密,除非经双方协商一致或法律法规规定,否则不得向第三方披露。
建设工程监理合同(示范文本)
建设工程监理合同(示范文本)全文共3篇示例,供读者参考篇1建设工程监理合同(示范文本)甲方(监理单位):____________________(Name of the Supervision Unit)乙方(被监理单位):____________________(Name of the Supervised Unit)为了加强对建设工程质量的监督和管理,保障项目的顺利进行,特订立本监理合同,共同遵守相关法律法规和监理规范,确保工程质量和工期的合理实现。
第一条监理内容1.1 乙方委托甲方对其负责的工程进行监理,包括但不限于对施工过程、工程质量、工程计划的审核监督。
1.2 甲方应按照国家有关规定和标准进行监理工作,保障工程质量和工程进度的安全顺利。
1.3 乙方必须配合甲方的监理工作,提供必要的资料、条件和协助。
第二条监理费用2.1 乙方应按照合同约定支付甲方的监理费用,费用标准为_____________(具体金额),支付方式为_____________。
2.2 如乙方违约或导致监理费用增加的,应当照价赔偿。
第三条监理时限3.1 监理工作应与工程建设同时进行,不得迟滞或耽误工程的进度。
3.2 如乙方需要延长工期,应提前向甲方提出书面申请,并经双方协商确定延期时间。
3.3 若因甲方原因导致监理工作不能按时完成,应适当延长监理时限。
第四条监理报告4.1 甲方应每周向乙方提交监理报告,报告内容包括但不限于工程质量、施工进度、安全生产、环境保护等方面的情况。
4.2 如发现重大安全隐患或工程质量问题,甲方应及时向乙方报告,并协助乙方解决。
第五条监理结果5.1 甲方应按照国家有关规定出具监理报告,对工程质量及时进行评估,并提出合理的建议和改进措施。
5.2 如乙方对监理结果有异议,应及时向甲方提出并提交相关证据,双方协商解决。
第六条违约责任6.1 如一方违约,应承担相应的法律责任,并赔偿对方造成的损失。
6.2 如因不可抗力导致无法履行合同的,应及时通知并协商解决。
建设工程监理合同示范文本
建设工程监理合同示范文本甲方(委托方):_____________________乙方(监理方):_____________________鉴于甲方拟对建设工程项目进行监理,乙方具有相应的监理资质和能力,双方本着平等、自愿、诚实信用的原则,就建设工程监理事项达成如下合同条款:第一条监理范围1.1 本合同监理的范围为甲方的建设工程项目,具体包括但不限于施工准备、施工过程、竣工验收等阶段的监理工作。
1.2 监理内容涵盖工程质量、进度、投资控制,以及合同管理、信息管理、安全文明施工等方面的监理服务。
第二条监理期限2.1 监理期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
2.2 如因甲方原因导致工程延期,监理期限相应顺延,双方应另行签订补充协议明确顺延期限及监理费用。
第三条监理费用及支付方式3.1 监理费用按照国家有关规定和双方协商确定的标准计算,具体金额为:________元。
3.2 监理费用的支付方式为:甲方在合同签订后____日内支付总监理费用的____%作为预付款;监理工作完成后,甲方应在____日内支付剩余监理费用。
第四条双方的权利和义务4.1 甲方的权利和义务:4.1.1 甲方有权对乙方的监理工作进行监督和检查。
4.1.2 甲方应按合同约定支付监理费用,并提供必要的工作条件。
4.1.3 甲方应及时向乙方提供工程相关资料和信息,以保证监理工作的顺利进行。
4.2 乙方的权利和义务:4.2.1 乙方有权按照合同约定收取监理费用。
4.2.2 乙方应按照国家有关规定和合同约定,认真履行监理职责,确保工程质量、进度和投资控制。
4.2.3 乙方应定期向甲方报告监理工作进展情况,并提出合理化建议。
第五条违约责任5.1 如甲方未按合同约定支付监理费用,每逾期一日,应向乙方支付未付监理费用____%的违约金。
5.2 如乙方未按合同约定履行监理职责,给甲方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。
第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中发生的争议,双方应首先通过协商解决;协商不成的,可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
2023建设工程监理合同 (示范文本)正规范本(通用版)
建设工程监理合同 (示范文本)第一章总则第一条缔约方甲方:(甲方名称)乙方:(乙方名称)第二条监理范围根据《建筑法》、《合同法》等相关法律法规,乙方作为独立的第三方监理机构,负责对甲方的建设工程进行监理工作。
第三条监理任务和目标1.监理任务:乙方的监理任务包括但不限于:对施工图纸的审核、对施工合同的审核、对施工单位的组织管理、对施工过程的全程监督、对工程质量的验收、对工程竣工和交付的验收等工作。
2.监理目标:乙方的监理目标是确保建设工程按照合同约定、设计要求、相关标准和规范进行施工,保障工程质量和工期的安全、合规完成。
第四条建设工程信息提供1.甲方应向乙方提供建设工程信息:–工程基本情况介绍–工程设计图纸及说明–施工合同及补充协议–施工单位资格证书–相关建设工程许可证件2.甲方提供的建设工程信息应真实、完整、准确。
第二章监理报告和资料第五条监理报告和资料的提交1.乙方在监理期间应定期向甲方提交监理报告。
2.监理报告内容包括但不限于:–工程进度汇报–工程质量验收情况–施工合同履行情况–特殊问题和风险提示3.监理报告应在每次提交后的五个工作日内得到甲方的确认。
第六条监理资料的保存1.乙方应妥善保存相关监理资料,包括但不限于监理报告、工程图纸、检测报告等。
2.监理资料的保存期限为建设工程验收合格之日起五年。
第七条乙方工作记录1.乙方应妥善保管和记录监理工作过程中的重要事项和状况。
2.监理记录应详实、准确、完整,并按要求提交给甲方。
第三章监理费用和支付方式第八条监理费标准1.双方约定监理费用为建设工程总造价的百分比。
2.监理费用计算的基础为施工图纸设计工程量。
3.监理费用支付方式双方协商确定。
第九条监理费支付1.监理费应按照乙方提交的结算报告和相关证明材料进行支付。
2.监理费支付应及时、足额。
第四章违约和争议解决第十条违约责任1.任何一方违反本合同约定的,应承担相应违约责任。
2.如一方拒不履行合同义务,对方有权要求违约方承担违约责任,并要求停止违约行为。
监理合同示范文本6篇
监理合同示范文本6篇篇1监理合同示范文本监理合同范本甲方:(委托人)地址:法定代表人:联系方式:乙方:(监理单位)地址:法定代表人:联系方式:为明确监理双方之间的权利和义务,依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,经甲、乙双方友好协商,达成如下协议:一、项目基本信息项目名称:所在地点:建设单位:设计单位:施工单位:监理单位:二、监理服务范围1. 甲方委托乙方对上述项目进行全过程监理服务,具体内容包括但不限于:工程设计、施工单位的选择、工程施工、工程变更、工程竣工验收等方面的监理工作。
2. 监理单位应当遵守国家有关建筑监理规定,保证服务质量、服务标准。
三、价格及支付方式1. 甲方应当按照合同约定支付监理费用,具体费用如下:监理报酬:人民币(大写)(小写)元整。
2. 支付方式:乙方每月向甲方开具监理费用明细清单,甲方应当在接到清单后的10个工作日内支付相应费用。
四、监理责任1. 乙方应当认真履行监理职责,依法监督施工单位的施工行为,发现工程存在安全隐患或质量问题时,应当及时向甲方报告并提出整改意见。
2. 乙方应当保证监理报告的真实性和客观性,不得故意隐瞒或歪曲事实,不得为不法利益谋取个人私利。
五、甲方责任1. 甲方应当依法提供项目建设相关文件和资料,配合监理单位的工作。
2. 甲方应当按照监理合同约定支付监理费用,否则视为违约,应承担相应的法律责任。
六、保密条款1. 双方在合作过程中可能会接触到对方的商业秘密,双方应当保密,不得泄露。
2. 监理合同及相关文件、资料在未经双方书面同意的情况下,不得向第三方披露。
七、变更和解除1. 双方如需变更合同内容,应当经过书面协商并签订书面变更协议。
2. 如因不可抗力等原因导致合同无法履行,双方应当及时协商解除合同,并根据实际情况承担相应的责任。
八、法律适用和争议解决1. 监理合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律。
2. 在履行监理合同过程中发生争议,双方应当友好协商解决,协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
监理合同 示范文本(最新4篇)
监理合同示范文本(最新4篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如总结报告、合同协议、规章制度、条据文书、策划方案、心得体会、演讲致辞、教学资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as summary reports, contract agreements, rules and regulations, doctrinal documents, planning plans, insights, speeches, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!监理合同示范文本(最新4篇)辛弃疾教学模式,学习方法报告:近义词诗歌竞选简章团结:文化建设公司简介计划读书三字经,辞职信意见书仿写卷首论文,策划书个人介绍方案。
建设工程监理合同(示范文本)5篇
建设工程监理合同(示范文本)5篇第1篇示例:建设工程监理合同(示范文本)甲方:(委托方)地址:电话:鉴于甲方拟开展下列建设工程项目,为了确保工程质量,保障工程进度,特邀请乙方作为本项目的工程监理方,甲乙双方经友好协商,达成如下协议,以便共同遵守:一、监理项目内容及范围1.1 乙方接受甲方委托,负责对甲方下列建设工程项目进行全程监理工作:项目名称:项目地址:工程规模:工程内容:1.2 乙方应当严格遵守国家法律法规,履行监理职责,确保工程按照合同约定及相关规范要求进行施工,并保障工程质量和安全。
1.3 乙方应当做好监理记录,并定期向甲方提供监理报告,对工程施工过程进行全程跟踪和监控。
二、监理费用及支付方式2.1 甲方应按照约定支付监理费用,具体金额为:监理费用总额:(大写)(¥)(小写)2.2 监理费用支付方式:甲方应分批支付监理费用,具体分期支付时间及金额约定如下:第一期:(时间)(金额)元第二期:(时间)(金额)元第三期:(时间)(金额)元2.3 如有变更或调整,需经双方协商一致,并在书面形式上签署补充协议。
三、工程监理时间3.1 本监理合同自双方签署之日起生效,监理的具体开始和结束时间如下:开始时间:结束时间:3.2 在监理期间,乙方应按照约定时间完成监理工作,并确保工程质量。
四、保密条款4.1 甲、乙双方在履行本合同过程中知悉或获得的对方的商业秘密、技术资料、经营信息、合作方式等必须严格保密,未经对方书面许可,不得向第三方披露。
4.2 乙方应妥善保管相关监理文件和资料,不得私自使用或外泄。
五、违约责任5.1 若一方违反本合同约定,给对方造成损失的,应承担相应的违约责任。
5.2 如因不可抗力导致工程进度延误或者工程质量受损的,双方可以协商解决,并通知甲方及时现场查勘、确认。
六、解决争议6.1 因本合同引起的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,应提交至所在地人民法院诉讼解决。
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字盖章后生效。
国家监理合同示范文本4篇
国家监理合同示范文本4篇国家监理合同示范文本1本合同书由____________(以下简称“业主”)为一方,与____________(以下简称“监理单位”)为另一方共同订立。
鉴于业主已委托监理单位为____________工程提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的项目建议书,为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益。
兹就以下事项达成合同:一、本合同书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。
二、下列文件是本合同书的组成部分,应作为合同书的有效内容予以遵守和执行。
1、公路工程施工监理中标函或委托函2、公路工程施工监理合同通用条件3、公路工程施工监理合同专用条件4、《公路工程施工监理规范》(JTJ077-95)5、公路工程施工监理招、投标文件6、双方签认的补充或修正文件7、其它文件8、附件:附件A——监理服务的形式、范围与内容附件B——业主提供的监理工作条件附件C——监理服务的费用与支付其它附件三、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式,向监理单位支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。
四、监理单位基于业主的上述保证,在此向业主承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。
五、本合同书经双方签字盖章后,自_________年_______月______日生效,至_________年_______月______日终止,在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。
六、本合同书正本一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
合同书副本_________份,双方各执_________份。
业主:(盖章)____________监理单位:(盖章)_________法定代表人:(签字)______法定代表人:(签字)_______单位________________单位_________________邮编:____________________邮编______________________电话:____________________电话:_____________________传真:____________________传真:_____________________开户银行:________________开户银行:_________________帐号:____________________帐号:_____________________国家监理合同示范文本2本合同书委托方为:______(以下称"甲"方)被委托监理方为:_______工程咨询监理公司(以下称"乙"方)甲方委托乙方,按本合同书要求进行:______工程项目的施工监理,监理范围___质量控制、进度控制和投资控制工作。
建设工程监理合同(示范文本)7篇
建设工程监理合同(示范文本)7篇篇1甲方(业主):______________________乙方(监理单位):______________________根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就甲方委托乙方进行建设工程监理事宜,达成如下协议:一、工程概况工程名称:______________________工程地点:______________________工程规模:______________________监理范围:______________________二、服务内容乙方提供的服务内容包括但不限于:进度控制、质量控制、安全管理、合同管理、信息管理、协调各方关系等。
具体监理工作内容应根据工程实际情况,在双方协商后确定。
三、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格并移交完毕止。
若工程期间因故中止,双方应另行协商处理。
四、监理费用1. 监理费用计算方式:按照工程规模、监理难度、工期等因素综合确定。
2. 支付方式:根据工程进度分期支付,具体支付节点和金额在补充协议中约定。
3. 甲方应按时支付监理费用,如逾期支付,应按照逾期支付金额的一定比例支付违约金。
五、权利与义务1. 甲方的权利和义务:甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责,甲方有义务按时支付监理费用,为乙方提供必要的工作条件。
2. 乙方的权利和义务:乙方有权获得约定的监理费用,乙方有义务按照合同约定履行监理职责,对工程项目的质量、安全、进度等进行有效监督。
六、违约责任1. 若甲方未按时支付监理费用,乙方有权暂停监理服务,由此造成的损失由甲方承担。
2. 若乙方未按照合同约定履行监理职责,甲方有权要求乙方承担违约责任,并支付违约金。
3. 若因不可抗力因素导致合同无法履行,双方应协商解决。
七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;协商不成的,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程委托监理合同示范文本(5篇)
建设工程委托监理合同示范文本第一部分建设工程委托监理合同委托人____与监理人____经双方协商一致,签订本合同。
一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:工程名称:__________工程地点:__________工程规模:__________总投资:__________二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。
三、下列文件均为本合同的组成部分:①监理投标书或中标通知书;②本合同标准条件;③本合同专用条件;④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬。
本合同自____年____月____日开始实施,至____年____月____日完成。
本合同一式____份,具有同等法律效力,双方各执____份。
委托人:__________(签章)监理人:__________(签章)住所:__________ 住所:__________法定代表人:__________(签章)法定代表人:__________(签章)开户银行:__________ 开户银行:__________账号:__________ 账号:__________邮编:__________ 邮编:__________电话:__________ 电话:__________本合同签订于:____年____月____日第二部分标准条件词语定义、适用范围和法规第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,有如下含义:(1)“工程”是指委托人委托实施监理的工程。
(2)“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。
(3)“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。
(4)“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。
监理合同示范文本3篇
监理合同示范文本3篇全文共3篇示例,供读者参考篇1监理合同示范文本监理合同甲方:(监理单位)地址:法定代表人:联系电话:乙方:(被监理单位)地址:法定代表人:联系电话:鉴于甲方具有相关监理资质,并愿意接受乙方委托进行工程的监理工作,乙方同意委托甲方进行监理工作,双方经友好协商,达成以下协议:第一条监理范围1.1 甲方作为乙方的独立第三方监理单位,负责对乙方的工程项目进行监理,包括但不限于工程进度、质量、安全等方面的监管工作。
1.2 本合同约定的监理范围为(具体描述监理内容)。
第二条监理费用2.1 乙方应按照约定支付甲方监理费用,监理费用为(具体金额),支付方式为(一次性支付/分期支付),支付时间为(具体时间)。
2.2 如果工程项目发生超出监理范围的变更或额外工作,应经双方协商确定额外费用。
第三条监理义务3.1 甲方应按照国家相关标准和规定,对工程项目进行全程监理,确保工程质量和工期按照约定进行。
3.2 甲方应及时向乙方提供监理报告,包括但不限于工程质量、安全情况等方面的监理情况。
3.3 甲方有权随时进入工程现场进行监理工作,并对工程发现的问题提出整改意见。
第四条保密义务4.1 双方应对在履行本合同过程中获悉的对方的商业秘密和技术信息等保密,未经对方同意不得向第三方透露。
第五条违约责任5.1 若一方未能履行本合同约定的义务,应依法承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
第六条合同解除6.1 在下列情况下,本合同可被解除:(1)经双方协商一致;(2)本合同的履行不符合法律法规。
第七条争议解决7.1 本合同履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交仲裁机构解决。
第八条其他8.1 本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:签订日期:以上为监理合同示范文本,具体内容如有变动,以签署的正式合同为准。
希望双方能够遵守合同内容,共同维护工程项目的顺利进行。
篇2监理合同示范文本监理合同甲方(监理单位):_________公司地址:________________法定代表人:_______________电话:_________________乙方(被监理单位):_________公司地址:________________法定代表人:_______________电话:_________________鉴于甲、乙双方为依法独立签订合同,为了明确各自责任,保证工程质量和工程规范的实施,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设工程监理条例》等法律法规和相关规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,经双方友好协商,就_______工程的监理工作,达成如下协议,以供办理有关手续和参考:第一条任务范围1.1甲方是依法设立的建设工程监理机构,将对乙方_______工程进行全程监理工作。
建设工程监理合同示范文本
建设工程监理合同示范文本合同编号:____________ 委托人(全称):____________法定代表人:____________地址:____________联系方式:____________监理人(全称):____________法定代表人:____________地址:____________联系方式:____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况1.工程名称:[填写工程全称]2.工程地点:[填写工程具体地址]3.工程规模:[简要描述工程规模,如建筑面积、投资额等]4.工程总投资:[填写工程总投资额]5.工程计划工期:[起始日期至结束日期]二、监理范围、内容、服务期限1.监理范围:依据有关法律、法规、技术标准、设计文件及合同约定,对工程建设项目实施施工阶段(或勘察阶段、设计阶段、保修阶段)监理。
2.监理内容:包括但不限于质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全生产管理等方面的监理工作。
3.服务期限:自[起始日期]至[结束日期](或根据工程实际进展情况确定)。
三、监理人义务1.监理人应组建满足工程需要的项目监理机构,配备必要的监理人员及检测设备。
2.监理人应按照法律法规、工程建设标准、设计文件及合同约定实施监理,并对工程建设实施监督管理。
3.监理人应及时向委托人报告监理工作情况及发现的问题,并提出相应的处理建议。
四、委托人义务1.委托人应按合同约定支付监理酬金。
2.委托人应授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表,负责与监理人联系。
3.委托人应及时向监理人提供与工程有关的文件、资料,并保证其真实、准确、完整。
五、监理酬金1.监理酬金(含税)为:[填写金额]元(大写:[填写大写金额])。
2.监理酬金的支付方式:[详细描述支付方式,如分期支付的比例、时间等]。
建设工程监理合同(示范文本)正规范本(通用版)
建设工程监理合同(示范文本)1. 引言此份建设工程监理合同(简称“本合同”)由甲方(建设工程业主)和乙方(建设工程监理机构)双方在平等、自愿的基础上签订,以规范建设工程监理服务,保障建设工程质量和工程安全。
2. 合同背景甲方计划进行建设工程项目(简称“工程项目”):项目名称:____________________项目地点:____________________在此背景下,甲方需要聘请乙方作为建设工程的监理机构,负责监理工程施工过程中的技术、质量和安全等方面的监督和管理。
3. 合同内容3.1 服务范围乙方将根据甲方的委托,提供建设工程监理服务:3.1.1 监督和管理施工过程中的技术、质量和安全等方面。
3.1.2 对施工图纸、设计方案、施工工艺等进行审核和监督。
3.1.3 监测建设工程进度和质量,并提出必要的监督指导。
3.1.4 及时报告工程进展情况、施工质量问题和安全隐患等,并提出相应的处理意见。
3.2 服务期限本合同的服务期限从__年__月__日起,至工程竣工验收合格之日止。
双方可以协商一致,决定延长或缩短服务期限。
3.3 服务报酬3.3.1 甲方为乙方提供的建设工程监理服务,应按照方式支付报酬:(1)按照合同总价的百分比进行支付,共分__次支付。
(2)每次支付的比例和时间节点如下:支付比例时间节点__%工程开工后__%完成__%的工程进度后__%完成__%的工程进度后__%工程竣工验收合格后3.3.2 若在工程施工过程中,因乙方原因导致工程进度延误或构成严重质量问题,甲方有权暂停支付报酬,并有权向乙方追究责任。
3.4 合同变更除非双方协商一致,否则不得擅自变更本合同。
若因工程需要或其他特殊情况,需要变更本合同的,必须经双方书面协商并签署变更协议后方可生效。
3.5 合同解除下列情况发生时,本合同自动解除:(1)工程项目终止或中止;(2)双方协商一致决定解除本合同;(3)因任何原因,乙方无法继续履行本合同;(4)依法解除。
2023全新根据建设工程委托监理合同(模板)示范文本
2023全新根据建设工程委托监理合同示范文本1. 引言2. 合同双方委托方: [填写委托方名称] 监理方: [填写监理方名称]3. 合同目的本合同的目的是明确委托方雇佣监理方对建设工程进行监理,并规定双方之间的权利和义务,以确保工程质量、工期和成本的合理控制。
4. 建设工程描述项目名称: [填写项目名称] 工程地点: [填写工程地点]工程规模: [填写工程规模]5. 委托内容委托方将根据《建设工程监理管理条例》的规定,委托监理方进行全面监理,包括但不限于内容:•对施工图纸的审查和合理性评估•对施工合同、施工进度安排等的审核•监督施工过程的质量、安全和环境保护•对施工方提供的材料和设备进行验收和监督•对施工方提供的质量保证书进行审核6. 监理费用委托方将按照协议支付监理费用给监理方。
监理费用包括但不限于方面:•监理人员的薪酬和津贴•监理工作所需的办公费用•出差费用和交通费用7. 合同期限本合同自双方签署之日起生效,有效期为工程竣工验收并结算完毕之日。
8. 违约责任若任何一方违反了本合同中的规定,应承担相应的违约责任。
违约方应向对方支付违约金并赔偿对方因违约所导致的损失。
9. 争议解决双方如发生争议,应通过友好协商解决。
如协商无法解决争议,则可向法院提起诉讼。
10. 合同变更和解约任何一方如需变更或解约本合同,应提前书面通知对方并经过双方协商一致后生效。
11. 附则本合同附件包括但不限于评估报告、图纸和有关行业标准。
本合同的附则与主文具有同等法律效力。
12. 签署双方在本合同上签字即表示同意并遵守合同的所有条款和条件。
•委托方签字:____________________•签署日期:____________________•监理方签字:____________________•签署日期:____________________是2023年全新根据建设工程委托监理合同示范文本,双方在签署合同之前请仔细阅读并确保了解合同内容和条款。
工程监理合同最新示范文本
工程监理合同最新示范文本甲方(委托人):乙方(监理人):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程委托的监理服务和相关服务事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称:________工程2. 工程地点:________3. 工程规模:________4. 工程总投资:________二、词语限定本合同协议书的相关词语含义与通用条件、专用条件中的定义相同。
三、合同文件组成下列文件均为本合同的组成部分:1. 协议书;2. 中标通知书或委托书;3. 监理投标函或监理与相关服务建议书;4. 通用条件;5. 专用条件;6. 附录,即:附录A——服务范围和内容;附录B——委托人提供的人员、设备和设施;附录C——收费金额和支付。
7. 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四、监理服务范围和内容乙方应按本合同约定提供工程监理与相关服务,服务范围按附录A中的约定执行。
五、委托人义务1. 委托人应按照附录B的约定,为乙方开展正常的监理工作提供相应的人员、设备和设施。
2. 委托人应按照附录C的约定,向乙方支付监理费用。
3. 委托人应协助乙方履行合同,提供必要的协助和配合。
六、监理人义务1. 监理人应按照本合同和附录A的约定,承担约定的监理服务。
2. 监理人应按照合同约定,履行监理职责,保证监理质量。
3. 监理人应按照合同约定,对委托人的利益保密。
七、合同价款1. 合同价款为附录C中约定的金额。
2. 合同价款的支付方式、支付时间和支付条件按照附录C的约定执行。
八、合同的生效、变更和解除1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 合同的变更和解除应经双方协商一致,并签订补充协议。
3. 合同的终止不影响双方的权利和义务,除非双方另有约定。
九、违约责任1. 双方应严格履行合同,如一方违约,应承担违约责任。
2. 双方应按照法律规定和合同约定,承担因违约产生的损失赔偿责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
监理合同(最新示范文本)(GF-2012-0202)建设工程监理合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分协议书委托人(全称):黄麓镇人民政府监理人(全称):广东建设工程监理有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况1、工程名称:巢湖市2016年县级土地整治项目—黄麓镇新增耕地及增减挂、工矿废弃地复垦项目监理2、工程地点:巢湖市黄麓镇3、工程规模:施工中标价45万元整二、词语限定本合同中相关词语的含义与通用条件中的定义下解释相同。
三、组成本合同的文件1、协议书;2、投标文件;3、专用条件;4、通用条件;附录A 相关服务的范围和内容附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后,双方共同签署的补充也是本合同的文件的组成部分。
四、签约酬金签约酬金(大写):壹万肆仟捌佰伍拾元整(小写:450000×3.3%=14850.00元)(监理费计算依据为工程概算投资额及发改价格[2007]670号文计费标准计算得出的监理收费基准价,对工程总投资500万元以下的项目,监理服务费=工程造价×3.3%)。
五、期限1、监理期限:自年月日起至年月日止。
七、双方承诺1、监理人向委托人承诺,按照本合同和投标文件约定派遣相应人员、房屋、资料、设备等,提供监理与相关服务。
2、委托人向监理人承诺,按本合同约定支付酬金。
八、合同订立1、订立时间:年月日。
2、订立地点:3、本合同一式陆份,具有同等法律效力,双方各执三份。
委托人:(盖章)监理人:(盖章)住所:住所:邮政编码:邮政编码:法定代表人或其授权法定代表人或其授权的代理人:(签字)的代理人:(签字)开户银行:开户银行:账号:账号:电话:电话:传真:传真:电子邮箱:电子邮箱:第二部分通用条件1. 定义与解释1.1 定义除根据上下文另有其意义外,组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义:1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方,及其合法的继承人或受让人。
1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方,及其合法的继承人。
1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人,及其合法的继承人。
1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托,依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同,在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制,对合同、信息进行管理,对工程建设相关方的关系进行协调,并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托,按照本合同约定,在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。
1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。
1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。
1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。
1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权,全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务,委托人按照本合同约定给付监理人的金额。
1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作,委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。
1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作,委托人应给付监理人的金额。
1.1.14 “一方”是指委托人或监理人;“双方”是指委托人和监理人;“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。
1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。
1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。
1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见,在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件,如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。
1.2 解释1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。
如专用条件约定使用两种及以上语言文字时,应以中文为准。
1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。
除专用条件另有约定外,本合同文件的解释顺序如下:(1)协议书;(2)中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);(3)专用条件及附录A、附录B;(4)通用条件;(5)投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程)。
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
2. 监理人的义务2.1 监理的范围和工作内容2.1.1 监理范围在专用条件中约定。
2.1.2 除专用条件另有约定外,监理工作内容包括:(1)收到工程设计文件后编制监理规划,并在第一次工地会议7天前报委托人。
根据有关规定和监理工作需要,编制监理实施细则;(2)熟悉工程设计文件,并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议;(3)参加由委托人主持的第一次工地会议;主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议;(4)审查施工承包人提交的施工组织设计,重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性;(5)检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格;(6)检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况;(7)审查施工承包人提交的施工进度计划,核查承包人对施工进度计划的调整;(8)检查施工承包人的试验室;(9)审核施工分包人资质条件;(10)查验施工承包人的施工测量放线成果;(11)审查工程开工条件,对条件具备的签发开工令;(12)审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性,并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检;(13)审核施工承包人提交的工程款支付申请,签发或出具工程款支付证书,并报委托人审核、批准;(14)在巡视、旁站和检验过程中,发现工程质量、施工安全存在事故隐患的,要求施工承包人整改并报委托人;(15)经委托人同意,签发工程暂停令和复工令;(16)审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准;(17)验收隐蔽工程、分部分项工程;(18)审查施工承包人提交的工程变更申请,协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项;(19)审查施工承包人提交的竣工验收申请,编写工程质量评估报告;(20)参加工程竣工验收,签署竣工验收意见;(21)审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人;(22)编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。
2.2 监理与相关服务依据2.2.1 监理依据包括:(1)适用的法律、行政法规及部门规章;(2)与工程有关的标准;(3)工程设计及有关文件;(4)本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。
双方根据工程的行业和地域特点,在专用条件中具体约定监理依据。
2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。
2.3 项目监理机构和人员2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构,配备必要的检测设备。
项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。
2.3.2本合同履行过程中,总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定,以保证监理工作正常进行。
2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。
监理人更换总监理工程师时,应提前7天向委托人书面报告,经委托人同意后方可更换;监理人更换项目监理机构其他监理人员,应以相当资格与能力的人员替换,并通知委托人。
2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员:(1)严重过失行为的;(2)有违法行为不能履行职责的;(3)涉嫌犯罪的;(4)不能胜任岗位职责的;(5)严重违反职业道德的;(6)专用条件约定的其他情形。
2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。
2.4 履行职责监理人应遵循职业道德准则和行为规范,严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
2.4.1 在监理与相关服务范围内,委托人和承包人提出的意见和要求,监理人应及时提出处置意见。
当委托人与承包人之间发生合同争议时,监理人应协助委托人、承包人协商解决。
2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时,监理人应提供必要的证明资料。
2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内,处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。
如果变更超过授权范围,应以书面形式报委托人批准。
在紧急情况下,为了保护财产和人身安全,监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时,应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。
2.4.4 除专用条件另有约定外,监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的,有权要求承包人予以调换。
2.5 提交报告监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。
2.6 文件资料在本合同履行期内,监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。
工程竣工后,应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。
2.7 使用委托人的财产监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。
除专用条件另有约定外,委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产,监理人应妥善使用和保管,在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人,并按专用条件约定的时间和方式移交。
3.委托人的义务3.1 告知委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。
如有变更,应及时通知承包人。
3.2 提供资料委托人应按照附录B约定,无偿向监理人提供工程有关的资料。
在本合同履行过程中,委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。
3.3 提供工作条件委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。
3.3.1 委托人应按照附录B约定,派遣相应的人员,提供房屋、设备,供监理人无偿使用。
3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系,为监理人履行本合同提供必要的外部条件。
3.4 委托人代表委托人应授权一名熟悉工程情况的代表,负责与监理人联系。
委托人应在双方签订本合同后7天内,将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。
当委托人更换委托人代表时,应提前7天通知监理人。