10KV电力线工程施工承包合同

合集下载

电力工程承包合同范本五篇

电力工程承包合同范本五篇承包合同是指买卖双方在经济活动中对基建产品约定的价格，由双方通过谈判，以合同形式确定;承包合同是确定发包与承包双方的权利与义务，并受法律保护的契约性文件。

以下是小编整理的电力工程承包合同范本五篇，欢迎阅读参考!电力工程承包合同范本(一)甲方： XX州水务局乙方： XX水电工程局有限责任公司根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，XX州水务局将XX县结古镇禅古新村0.4kV～10kV线路工程承包给XX水电工程局有限责任公司施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。

第一条工程概况：0.4kV～10kV线路工程、变台安装及下户线路安装一、工程名称：XX县禅古新社区水利配套基础设施(供电)工程二、工程内容： 0.4kV～10kV线路工程、变台安装及下户线路安装工程三、工程地点：XX县结古镇禅古新村四、设计单位：XX水电勘探设计院五、工期： 2010年月日至2010年月日五、质量标准：按电力行业优质工程执行，符合设计及规范标准六、合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定(￥ )万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。

第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律一、合同语言：汉语二、适用法律：国家法律、法规以及工程所在地地方法规。

三适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。

第三条甲乙方驻工地代表一、甲方项目负责人：二、乙方项目负责人：三、工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。

四、监理工程师代表：第四条甲方工作一、施工场地具备开工条件和完成相应土地政策性划拨，给施工单位提供施工的便利条件。

二、甲方负责组织相关部门，对工程实施监督，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。

三、开、竣工时间由甲方确定。

四、负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，技术交底。

10k配电施工合同

10k配电施工合同1. 引言甲方：地质：联系人：方式：乙方：地质：联系人：方式：2. 工程概况2.1 工程名称： 2.2 工程地点： 2.3 工程内容： 2.4 工程规模：2.5 工期要求：3. 乙方责任3.1 乙方应按照甲方提供的设计图纸和要求执行施工任务。

3.2乙方应按照相关法律法规、标准和规范要求进行施工，保证施工质量合格。

3.3 乙方应配备足够的施工人员和所需的工具设备，确保工程顺利进行。

3.4 乙方应按照工期要求完成工程，并确保工程交付甲方使用。

4. 甲方责任4.1 甲方应按照约定支付工程款项。

4.2 甲方应提供完整的设计图纸和工程要求给乙方。

4.3 甲方应协助乙方办理相关施工手续，如施工许可证等。

4.4 甲方应提供工程所需的场地和相关配套设施。

5. 工程款项支付5.1 甲方应在工程开工前支付工程款项的30%作为预付款。

5.2工程款项的支付方式为：甲方根据乙方提供的发票结算，乙方提供发票后，甲方应在收到发票后的10个工作日内支付相应款项。

6. 违约责任6.1 若乙方未按照约定完成工程或工程质量不合格，甲方有权要求乙方进行整改，并可按照合同约定的方式对乙方进行相应责任追究。

6.2 若甲方未按照约定支付工程款项，乙方有权要求甲方支付滞纳金，并可暂停工程的进行直至甲方支付相应款项。

7. 保密条款7.1 双方在合作过程中可能涉及到商业机密和技术机密，双方应互相保密，未经对方同意，不得向第三方披露。

7.2 本条款的保密期限为合同终止后的五年。

8. 合同解除与终止9. 争议解决9.1 对于因合同履行发生的争议，双方应通过友好协商解决。

9.2 若协商未果，则提交至双方签署合同所在地的仲裁委员会进行仲裁。

9.3 仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。

10. 其他10.1 本合同自双方签署之日起生效，并对双方具有法律约束力。

10.2 本合同未尽事宜，双方可通过补充协议进行约定。

10.3 本合同一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等效力。

10KV电力工程施工合同范本

10KV电力工程施工合同范本合同编号：____________签订日期：____年__月__日甲方（发包方）：____________乙方（承包方）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方将10KV电力工程发包给乙方施工，乙方按合同约定的标准、质量、进度完成施工，甲乙双方共同协商达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：10KV电力工程1.2 工程内容：包括但不限于线路铺设、变压器安装、配电柜安装、电缆敷设等。

1.3 工程地点：____________1.4 设计单位：____________1.5 工期：本工程计划自____年__月__日开始，至____年__月__日竣工交付。

1.6 质量标准：符合国家电力行业施工质量验收规范及设计要求。

第二条合同价格2.1 合同总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。

2.2 合同价格支付方式：（1）合同签订后__日内，甲方支付乙方合同总价的__%；（2）工程进度达到__%时，甲方支付乙方合同总价的__%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价的__%；（4）剩余__%作为质量保证金，质保期为__年，自工程竣工验收合格之日起计算。

质保期满未发生质量问题，甲方支付乙方质量保证金。

第三条合同履行3.1 甲方责任：（1）负责办理工程建设的相关手续，提供施工场地；（2）提供施工所需的水、电、通信等基础设施；（3）按合同约定支付工程进度款及质量保证金；（4）组织工程竣工验收。

3.2 乙方责任：（1）严格按照国家电力行业施工标准进行施工；（2）按合同约定的工期完成施工；（3）确保工程质量，承担质量问题的修复及整改责任；（4）按合同约定支付税金、规费等；（5）负责施工过程中的安全事故处理。

第四条违约责任4.1 甲方违约：（1）未按合同约定支付工程进度款及质量保证金；（2）未按合同约定提供施工场地及基础设施；（3）其他违反合同约定的行为。

电力10kv线路施工合同模板

电力10kv线路施工合同模板电力10kv线路施工合同。

甲方，_____________（以下简称甲方）。

乙方，_____________（以下简称乙方）。

鉴于甲方拟对_____________（以下简称项目）进行10kv线路施工，现甲乙双方经友好协商，就有关施工事宜达成如下合同：第一条项目概况。

甲方委托乙方对项目进行10kv线路施工，具体工程内容包括但不限于线路杆塔安装、导线敷设、变压器安装等工作。

第二条工程期限。

本合同工程期限为_____________（具体工程期限），甲乙双方应按照合同约定的工程期限完成施工任务。

第三条施工费用。

1. 本合同工程总造价为_____________（具体金额），甲方应按照工程进度支付施工款项。

2. 施工款项支付方式，甲方应按照工程进度支付施工款项，具体支付比例为_____________。

第四条施工质量。

1. 乙方应按照国家相关标准和甲方要求进行施工，确保施工质量符合相关规定。

2. 施工过程中如发现质量问题，乙方应及时整改，确保工程质量。

第五条安全生产。

1. 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，加强安全生产管理，确保施工过程中不发生安全事故。

2. 甲方应提供必要的安全生产条件和保障措施，确保施工过程中的安全。

第六条工程变更。

1. 若因不可抗力等原因，导致工程内容或工程期限发生变更，甲乙双方应及时协商解决，并签订书面变更协议。

2. 工程变更导致的费用增加或减少，甲乙双方应协商确定，并签订书面变更协议。

第七条竣工验收。

1. 施工完成后，乙方应通知甲方进行竣工验收。

验收合格后，甲方应及时支付尾款。

2. 如因乙方原因导致竣工验收不合格，乙方应承担相应责任并进行整改，直至合格为止。

第八条违约责任。

1. 若甲乙双方任何一方违反本合同约定，致使对方受到损失的，应承担违约责任。

2. 若乙方违约，甲方有权要求乙方赔偿相应损失，并可解除合同。

第九条法律适用。

本合同的签订、履行、变更和解释均适用中华人民共和国法律。

10KV配电工程承包合同

有限公司10KV配电工程承包合同合同签定日期：2012年月日有限公司10KV配电及户表工程承包合同发包方：有限公司（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）甲方有限公司，申请居民户表，10KV配电及户表工程的安装及调试均委托乙方办理并实施。

依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律法规的有关规定，为明确双方的权利、义务和经济责任，结合本工程的实际情况，经双方友好协商，签订如下合同。

一、工程名称：有限公司10KV配电工程二、工程范围内容：1、安装；2、安装；3、采购高低压设备，并尽量进行设计优化，负责安装、试验、调试送电；4、按设计院设计方案进行施工。

三、工程承包方式、工程费用及付款方式：1、工程承包方式：工程施工安装及调试、除高低压配电柜和变压器外的其他材料采购均由乙方负责完成。

2、工程费用: 采用总价包干，造价为万元（不含设计费）（大写：）3、付款方式：采用银行支票转帐或现金支付4、付款进度：合同签订后，甲方支付万元，设备到场后支付万元验收合格送电前支付工程款万元；送电后30个工作日内付清全部工程款。

5、收款信息：收款单位：开户行：账号：四、工程开工、竣工时间：在甲方支付预付工程款后，乙方开始进行相关材料订购。

甲方所购设备到位、土建工程完毕且具备现场施工条件后开始进场施工，整个工程工期为天，从乙方进场施工之日起计算工期。

但对以下原因造成竣工日期推迟,经甲方代表确认，工期相应顺延。

1、工程量变化和设计变更；2、一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；3、不可抗力；4、甲方自身原因五、工程验收：乙方确保工程按国家及电力行业电气验收规范通过供电部门验收合格送电并进行户表移交。

六、双方责任及义务1、甲方责任：1）、负责向乙方按合同规定提供工程款，并确保工程款及时到位。

2）、负责本供电工程所涉及的一切土建工程施工，并确保按图按期完工。

3）、负责办理土地征用、青苗树木赔偿、房屋拆迁、清除地面、架空和地下障碍等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；4）、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确；5）负责现场安保工作，确保乙方施工人员现场施工不受干扰；6）、协调处理与本工程相关的其它问题。

电力线路施工合同协议书5篇

电力线路施工合同协议书5篇篇1电力线路施工合同协议书甲方：（委托方全称）乙方：（承包方全称）鉴于甲方拟委托乙方承建电力线路工程，为明确双方权利义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲、乙双方达成如下协议：一、工程名称及地点1. 工程名称：电力线路施工工程2. 施工地点：（具体地址）二、工程范围1. 施工内容：包括但不限于电力线路铺设、杆塔安装、线路接入等工程；2. 工程规模：（工程规模描述）三、合同价款及支付方式1. 合同价款：（人民币大写）（￥多少），合同价款包括工程造价、税金及其他费用；2. 价款支付方式：工程分次完成，按进度支付。

甲方应支付合同价款的50%作为预付款，在工程完工验收合格后支付尾款。

四、工程质量要求1. 施工标准：按照国家相关标准和规定进行，严格保证工程质量；2. 完工标准：工程竣工后应符合国家相关规定，通过相关验收合格。

五、工期及延期处理1. 工期：工程开始日期为（具体日期），完工日期为（具体日期），工期为（具体天数）；2. 延期处理：若工程因不可抗力等原因延期，双方应及时协商解决，延期时间须经甲方书面同意。

六、风险责任1. 工程过程中如发生人员伤亡或财产损失，应由承包方承担相应责任；2. 工程完工后如因质量问题导致事故，承包方应承担相应赔偿责任。

七、争议解决双方如因履行本合同发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向当地仲裁机构申请仲裁。

八、其他事项1. 各方共同遵守国家法律法规，严格按照合同规定履行各自义务；2. 若双方有其他补充协议，应经双方签署生效。

九、协议效力本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程完工验收结束，任何一方未经对方书面同意，不得擅自解除或修改本协议。

甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________日期：年月日以上为《电力线路施工合同协议书》，经双方协商一致签署生效。

愿双方在合作中相互信任、互惠互利，推动工程的顺利进行，共同取得成功！篇2电力线路施工合同协议书甲方（委托方）：__________（全称）、法定代表人：__________、地址：__________。

10kv工程合同

10kv工程合同随着社会对电力供应稳定性和安全性要求的不断提高，10kV电网工程的施工质量受到了极大的关注。

为确保工程顺利进行，甲方（业主）与乙方（承包商）需签订一份详尽的工程合同，明确各自的责任与义务。

以下是一份10kV工程合同范本的主要内容概览。

一、项目概述合同应详细描述工程项目的基本情况，包括工程名称、地点、范围、主要技术参数和标准，以及甲乙双方的基本信息。

二、技术要求此部分应列明工程的技术规格和标准，包括设备选型、材料标准、施工工艺等，确保工程质量符合国家及行业相关标准。

三、施工安排详细阐述施工计划、进度安排、关键节点以及竣工验收的标准和程序。

同时，应包括必要的施工图纸和技术文件。

四、安全协议鉴于10kV工程的特殊性，合同中必须包含安全生产的相关条款，明确安全防护措施、应急预案及事故处理机制。

五、财务条款明确工程款项的支付方式、时间节点、结算方法以及可能产生的额外费用处理方式。

六、违约责任规定双方违反合同约定时的责任和处理方式，包括违约金、赔偿标准等。

七、争议解决设定争议解决的途径和方法，如协商、调解、仲裁或诉讼等。

八、其他条款根据工程特点和双方需求，可以增加保险、知识产权保护、保密协议等其他必要条款。

九、附件包括工程量清单、价格表、设计图纸、技术规范等重要文档。

十、签字盖章双方代表签字并加盖公章，以证明合同的法律效力。

在实际操作中，10kV工程合同的具体内容会根据项目的实际情况进行调整。

因此，建议在起草合同前，由专业法律顾问或经验丰富的工程管理人员参与，以确保合同的全面性和实用性。

高压线下施工安全合同6篇

高压线下施工安全合同6篇篇1合同编号：XXXXXX甲方（发包方）：XXXXXXX乙方（承包方）：XXXXXXX根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规的规定，为确保高压线下施工的安全性，明确双方的安全责任，甲乙双方经友好协商，达成如下安全合同：一、工程概况1. 工程名称：高压线下改造工程2. 工程地点：XXXXXXXXX3. 工程内容：涉及高压线路下的施工活动，包括但不限于挖掘、建设、拆除等。

二、安全责任1. 甲方责任：（1）甲方应向乙方提供高压线路的相关资料，标明架空线路走向、高度等详细数据。

（2）甲方应确保施工现场的安全设施符合国家和地方相关法规标准的要求。

（3）甲方有权对乙方的施工安全进行监督、检查，并提出整改意见。

2. 乙方责任：（1）乙方应制定完善的安全管理制度和操作规程，确保施工过程中的安全。

（2）乙方应对施工现场进行封闭管理，设置明显的安全警示标志。

（3）乙方应确保施工人员遵守安全规定，禁止在高压线路附近进行与施工无关的活动。

（4）乙方应安排专职安全员负责日常安全管理工作，及时发现并消除安全隐患。

（5）乙方应确保使用的机械设备符合安全要求，定期进行维护和检查。

（6）乙方应制定应急预案，对突发事件进行及时有效的处理。

三、安全措施1. 甲乙双方应共同制定安全措施方案，明确施工过程中需要采取的安全防护措施。

2. 乙方应按照安全措施方案进行施工，确保施工过程的安全性。

3. 施工现场应设置明显的安全警示标志，并采取封闭管理措施，防止非施工人员进入施工现场。

4. 乙方应定期对施工现场进行安全检查，及时发现并消除安全隐患。

5. 乙方应对施工人员进行安全教育培训，提高施工人员的安全意识。

甲方（发包方）：XXXXXXX乙方（承包方）：XXXXXXX签订日期：XXXX年XX月XX日履行期限：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日签署地点：XXXXXXXXXXX一、工程概况工程名称：高压线下改造工程工程地点：[具体地点]工程内容：涉及高压线路下的施工活动二、安全责任篇2合同编号：【编号】甲方（电力管理方）：【名称】乙方（施工承包方）：【名称】鉴于甲方需要在高压线区域进行建设工程，为确保施工过程中安全顺利进行，避免因违反电力设施保护法规或操作不当等引发安全事故，造成不必要的损失和纠纷。

10kv线路合同模板

10kv线路合同模板一、甲方（供电公司）：地址：电话：传真：邮编：二、乙方（施工单位）：地址：电话：传真：邮编：鉴于甲方为乙方提供10kv线路施工项目，双方达成如下合同：一、项目名称及位置：项目名称：施工地点：二、项目内容：1. 施工范围，10kv线路的新建、改造、维护等工程。

2. 施工内容，包括但不限于线路杆塔安装、导线敷设、绝缘子安装等工作。

3. 施工标准，按照国家相关标准和甲方要求进行施工。

三、合同期限：本合同自双方签字盖章之日起生效，至项目竣工验收合格之日止。

四、合同价款及支付方式：1. 本项目总价款为人民币（￥）元整。

2. 付款方式，根据工程进度分期支付，具体支付比例和时间由双方另行协商确定。

3. 甲方支付款项的方式，银行转账或现金支付。

五、质量保证：1. 乙方承诺施工过程中严格按照相关标准和甲方要求进行施工，确保施工质量符合要求。

2. 乙方承诺对施工过程中出现的质量问题负责，并在规定时间内进行整改。

六、安全保障：1. 乙方必须严格遵守国家相关安全法规，确保施工过程中的安全。

2. 乙方必须配备专业的安全员，并定期进行安全教育和培训。

七、违约责任：1. 若乙方未按合同约定的时间和质量要求完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，并按照合同约定的方式进行赔偿。

2. 若甲方未按合同约定的时间支付款项，应承担违约责任，并按照合同约定的方式进行赔偿。

八、争议解决：双方因履行本合同发生争议时，应协商解决。

协商不成的，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、其他事项：1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

十、合同变更：任何一方未经对方书面同意，不得擅自变更合同内容。

十一、附则：本合同未尽事宜，由双方协商解决。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上是10kv线路合同模板，希望对您有所帮助。

如果需要更多信息，请随时与我们联系。

10kv专用电力工程合同样本

10kv专用电力工程合同样本
内容：
电力工程合同样本范本
甲方（发包方）：XXXXXXXX公司
乙方（承包方）：XXXXXXXX公司
鉴于甲乙双方在平等、自愿的基础上，就10kV专用电力工程项目达成以下合作协议：
第一条项目概述
1.1 工程名称：10kV专用电力工程。

1.2 工程地点：XXXXXXXXXXXXXXXX。

1.3 工程内容：包括但不限于线路敷设、变压器安装、配电设备采购与安装等。

1.4 工程规模：总长度约为XX公里，包含XX个变电站和XX个配电室。

第二条合作条款
2.1 工期要求：自合同签订之日起XX个月内完成全部工程任务。

2.2 质量标准：按照国家相关标准及行业规范执行，确保工程质量达到优良等级。

2.3 安全责任：乙方负责施工现场的安全管理，确保施工过程中无安全事故。

第三条价格与支付方式
3.1 合同总价：人民币XXXX万元整（￥XXXXXXXXXX）。

3.2 付款方式：分期支付，具体如下：
- 预付款：合同签订后XX个工作日内支付合同总额的XX%作为预付款；
- 进度款：根据工程进度按月支付，每月不超过合同总额的XX%；
- 竣工款：工程竣工验收合格后XX个工作日内支付剩余款项。

第四条违约责任
4.1 如乙方未能按时完成工程任务或工程质量不符合约定标准，应承担违约责任并赔偿甲方因此造成的损失。

4.2 如甲方未按约定时间支付工程款项，应向乙方支付滞纳金并承担相应违约责任。

第五条争议解决。

10KV电力改造工程施工合同范本

10KV电力改造工程施工合同范本甲方（供电方）：___________乙方（施工方）：___________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方10KV电力改造工程的施工事宜，经双方友好协商，达成以下合同条款：第一条工程概况工程名称：10KV电力改造工程工程地点：___________工程内容：对现有10KV电力系统进行改造，包括线路铺设、设备更换、系统调试等。

第二条合同价款本工程合同总价为人民币___________元整（大写：_______________________元整）。

第三条付款方式1. 甲方应在合同签订后七个工作日内，向乙方支付合同总价的一定比例作为预付款，预付款比例为___________%。

2. 乙方完成合同约定的工程内容并经验收合格后，甲方应在验收合格后七个工作日内支付合同总价的一定比例作为进度款，进度款比例为___________%。

3. 剩余的合同总价比例将在工程验收合格并满足合同约定的质保期后，由甲方一次性支付给乙方。

第四条工程进度1. 计划开工日期：____年__月__日。

2. 计划竣工日期：____年__月__日。

3. 计划总工期：_____天。

第五条工程质量乙方应按照甲方的要求和国家相关标准、规范进行施工，确保工程质量。

工程验收合格后，乙方应承担一定的质保期，质保期的长短由双方在合同中约定。

第六条违约责任1. 乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按照合同约定扣除乙方相应的违约金。

2. 甲方未按照约定时间支付合同价款，乙方有权按照合同约定暂停施工，并要求甲方支付违约金。

3. 因不可抗力因素导致工程无法按照约定时间完成，双方互不承担违约责任。

第七条争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

电力工程施工承包合同(集合5篇)

电力工程施工承包合同（集合5篇）电力工程施工承包合同第1篇发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费万元(具体明细见附表)：具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

4、工程工期：从年月日至年月日。

二、工程价款的支付方式5、工程价款的支付方式：、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。

、保修条款：本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

三、工程管理6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的(_)191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。

甲方配合乙方进行协调。

8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

9、乙方按甲方设计的工程方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的%偿还违约金，并累计计算。

工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

电力工程承包合同(集锦10篇)

电力工程承包合同(集锦10篇)电力工程承包合同1甲方：____________乙方：____________根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，______将______县结______村0.4kV～10kV线路工程承包给______水利水电工程局有限责任公司施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。

第一条工程概况：0.4kV～10kV线路工程、变台安装及下户线路安装1、工程名称：____________2、工程内容：0.4kV～10kV线路工程、变台安装及下户线路安装工程3、工程地点：____________4、设计单位：____________5、工期：____________年____________月____________日至____________年____________月____________日6、质量标准：按电力行业优质工程执行，符合设计及规范标准7、合同价款（工程总造价）：工程施工费用总造价暂定（￥____________）万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。

第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律1、合同语言：汉语2、适用法律：国家法律、法规以及工程所在地地方法规。

3、适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。

第三条甲乙方驻工地代表1、甲方项目负责人：2、乙方项目负责人：3、工程甲方代表：____________负责施工全过程工程质量检查。

4、监理工程师代表：第四条甲方工作1、施工场地具备开工条件和完成相应土地政策性划拨，给施工单位提供施工的便利条件。

2、甲方负责组织相关部门，对工程实施监督，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。

3、开、竣工时间由甲方确定。

4、负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，技术交底。

10千伏架空线路工程合同

10千伏架空线路工程合同甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行10千伏架空线路工程建设事宜，达成如下合同：一、工程内容1.1 工程名称：XX地区10千伏架空线路工程1.2 工程地点：XX地区1.3 工程规模：新建10千伏架空线路XX公里，配套塔基、电缆、金具等设施。

1.4 工程标准：符合《中华人民共和国电力法》、《电力工程质量管理规定》等法律法规和行业标准的要求。

二、合同价格2.1 合同总价：人民币XX万元（大写：XXXXXXXXXXXXXXXX）。

2.2 合同价格包含：工程设计、施工、设备材料采购、安装、调试、验收等全部费用。

2.3 合同价格不变，除非双方另有约定。

三、合同工期3.1 工期：自合同签订之日起，至工程验收合格之日止，共计XX个月。

3.2 工期延误：乙方未按照约定的工期完成工程，应当按照违约责任承担相应的违约金。

四、质量保证4.1 乙方应当按照约定的标准和质量要求完成工程，并保证工程的安全、稳定、可靠运行。

4.2 乙方应当提供工程质量保证书，并承担质量保证期内的一切质量问题。

五、付款方式5.1 甲方应当按照合同约定的付款节点和付款比例支付乙方工程款项。

5.2 甲方支付工程款项时，应当提供合法的发票。

六、违约责任6.1 乙方未按照约定的标准和质量要求完成工程，甲方有权要求乙方返工、维修或者赔偿损失。

6.2 乙方未按照约定的工期完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。

6.3 甲方未按照约定的付款节点和付款比例支付乙方工程款项，乙方有权拒绝交付工程或者要求甲方支付滞纳金。

七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应当首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

八、其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。

10KV电力线工程施工承包合同

甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，结合本工程实际，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就本工程施工事宜协商一致，达成如下协议。

第一条工程概况及承包范围1. 工程名称：10KV电力线工程2. 工程地点：3. 承包范围：包括但不限于10KV电力线的设计、材料采购、施工、验收、移交和保修等所有工作内容。

第二条工期1. 本工程工期总天数为：天。

即从年月日至年月日。

第三条甲方应承担的工作与责任1. 甲方负责向乙方免费提供施工现场材料、机具堆放场地、施工用水用电接驳点。

2. 甲方负责按本合同约定及时支付工程款。

3. 甲方应负责办理并取得施工现场所需的各项许可和批准，确保乙方能够顺利施工。

第四条乙方应承担的工作与责任1. 乙方在本合同生效后，应派技术人员到现场做好开工前的准备工作，施工现场调查方面要查清地下各种管线通讯、供水、输气、输油、电力、照明、交通信号、化工、供热、排水管线。

查找，收集管线资料，借助管线仪查找。

将管线的位置、深度、走向用油漆标记在地面上。

用坐标纸绘制管线分布平面图、剖面图备用;在施工过程中由于第五条质量标准1. 本工程的质量标准应符合国家电力行业标准和规范，并满足设计要求。

第六条合同价款1. 合同价款为人民币元（大写：元整），乙方应按照合同约定的工程量和质量要求完成施工。

2. 合同价款支付方式为：合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的%。

工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程总价款。

第七条违约责任1. 甲方未按约定支付工程款，应支付乙方违约金，违约金为应付款额的%。

2. 乙方未按约定时间完成工程，应支付甲方违约金，违约金为合同总价款的%。

第八条争议解决1. 本合同的解释和执行均适用中华人民共和国的法律。

2. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

10KV高压线路安装工程承包协议版

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX10KV高压线路安装工程承包协议版本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址1.3 合同中所指的10KV高压线路安装工程范围和内容第二条合同价格及支付方式2.1 合同总价2.2 支付方式及支付时间表第三条工程进度及完成时间3.1 工程预计开始日期3.2 工程预计结束日期3.3 工程进度报告及验收流程第四条乙方责任及义务4.1 乙方应按照约定完成工程的设计和施工4.2 乙方应保证工程质量符合相关法规和标准4.3 乙方应承担工程期间的安全责任第五条甲方责任及义务5.1 甲方应提供工程所需的场地、材料和其他必要条件5.2 甲方应按时支付合同价款5.3 甲方应对乙方施工过程中的合理损失给予补偿第六条工程变更及调整6.1 工程变更的条件和程序6.2 工程变更的费用及时间调整第七条违约责任7.1 乙方未按约定完成工程的违约责任7.2 甲方未按时支付价款的违约责任7.3 其他违约行为及责任第八条争议解决8.1 双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议8.2 如协商不成，双方同意提交至甲方所在地法院进行诉讼第九条合同的生效、终止和解除9.1 合同的生效条件9.2 合同的终止条件9.3 合同解除的条件和程序第十条保密条款10.1 双方对合同内容、谈判过程中的信息等予以保密10.2 保密信息的范围和期限第十一条法律适用及争议解决11.1 本合同适用中华人民共和国法律11.2 合同履行过程中的争议解决方式第十二条其他条款12.1 双方约定的其他事项第十三条附件13.1 工程设计文件13.2 施工图纸13.3 相关法规和标准文件第十四条签字盖章14.1 甲方签字盖章14.2 乙方签字盖章14.3 双方签字盖章日期第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 甲方名称：×××供电公司地址：×××供电公司地址1.2 乙方名称：×××电力工程公司地址：×××电力工程公司地址1.3 合同中所指的10KV高压线路安装工程范围和内容：本合同所指的10KV高压线路安装工程，包括线路的设计、材料采购、施工安装、调试、验收及保修等全部工作。

10kV电力线路迁改施工劳务承包合同

10kV电力线路迁改施工劳务承包合同甲方：铜仁市国有资产投资有限公司（以下简称甲方）乙方：重庆市龙威送变电工程有限公司_ （以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本公司的《城市棚户区改造工程项目》中的粮食直库10kV喻广线陆军地支线2号杆至10kV喻广线陆军地支线粮食仓库变压器段线路迁改工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。

一、工程名称与地点该工程为《铜仁市城市棚户区改造工程项目》10kV喻广线陆军地支线2号杆至10kV喻广线陆军地支线粮食仓库变压器段线路迁改工程，地点在铜仁市碧江区粮食仓库宿舍区。

二、承包方式与要求该工程总承包的形式，以包工、包料的方式承包给乙方。

要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书。

三、工程承包单价与内容经双方协商，该工程《铜仁市碧江区城市棚户区改造工程项目》10kV电力线路迁改工程按总承包价（人民币）_叁拾壹万元整_承包给乙方进行进行施工，其承包单价包括以下内容： 1.拆除10kV喻广线陆军地支线2号杆至10kV喻广线粮油宿舍公变段。

2.另外从10kV喻二线红色二八环网柜 4 号间隔搭火采用VJLV22 * 3*95电缆接入至原10kV喻广线陆军地支线红色二八电缆下火电杆上。

3.迁改原来施工用电10kV线路。

四、工程质量与安全根据业主要：1、该工程质量要求乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。

五、文明施工与奖罚乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，同时，乙方负责人必须管好自己的队伍，乙方人员必须服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。

10KV线路及变台安装工程施工合同

10KV线路及变台安装工程施工合同合同编号：XXXXX甲方：XXX供电公司地址：XXX联系人：XXX电话：XXX乙方：XXX建筑工程有限公司地址：XXX联系人：XXX电话：XXX一、工程概况本工程是10KV线路及变台安装工程，由甲方委托乙方进行施工。

本工程的目的是确保电力供应的可靠性和安全性，提高供电质量，满足用户需求。

二、工程范围1. 10KV线路安装：乙方将按照甲方提供的设计图纸和技术要求，负责10KV 线路的安装工作。

具体包括线路杆塔的安装、导线的敷设、绝缘子的安装等。

2. 变台安装：乙方将按照甲方提供的设计图纸和技术要求，负责变台的安装工作。

具体包括变台设备的安装、接线、调试等。

三、工期要求1. 本工程的总工期为XX天，自合同签订之日起计算。

2. 乙方应按照甲方的要求，制定详细的施工计划，并在工期内按计划完成各项工程。

四、质量要求1. 施工过程中，乙方应严格按照相关标准和规范进行施工，确保施工质量符合国家和行业标准。

2. 施工完成后，乙方应进行必要的检测和测试，确保线路和变台的正常运行。

五、安全要求1. 施工过程中，乙方应遵守相关安全规定，采取必要的安全措施，确保施工人员和周围环境的安全。

2. 乙方应对施工人员进行必要的安全培训，提高他们的安全意识和技能。

六、支付方式1. 甲方将按照工程进度和质量验收情况，及时支付相应的工程款项。

2. 乙方应提供合格的发票和相关证明文件，以便甲方进行验收和结算。

七、违约责任1. 若乙方未按照合同约定的工期完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。

2. 若乙方未按照合同约定的质量要求进行施工，甲方有权要求乙方进行整改，并要求乙方承担相应的损失。

八、保修期1. 工程竣工后，乙方应提供一定的保修期，保修期内负责修理和维护工程中出现的问题。

2. 保修期为XX个月，自工程竣工之日起计算。

九、争议解决本合同的解释和执行均适用中华人民共和国法律。

若发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交至甲方所在地人民法院进行裁决。