光纤入户工程合同书
2023弱电通信工程FTTH(光纤入户)建设合同
弱电通信工程FTTH(光纤入户)建设合同1. 引言本建设合同为甲方（建设单位）与乙方（承包商）就弱电通信工程FTTH（光纤到户）的建设进行协商和约定。
本合同的目的是确保光纤入户工程的顺利进行和建设质量的保障。
2. 建设内容1.甲方委托乙方负责弱电通信工程FTTH的建设，包括光纤线路的敷设、终端装置的安装、光缆的连接等。
2.建设地点：详细列明建设地点及相关要求。
3. 合同条款1.建设周期：本工程的建设周期为（具体天数），具体建设时间由甲方和乙方协商确定。
2.工程费用：甲方向乙方支付的工程费用为（具体金额），包括工程材料费、劳动费等。
费用支付方式为（具体方式）。
3.工程质量：乙方承诺按照国家相关标准进行施工，并提供质量保证。
4.强电配合：甲方配合乙方完成弱电通信工程的施工，包括但不限于提供相应的强电接口。
4. 工程验收1.工程验收标准：乙方完成工程后，甲方有权对工程进行验收。
工程验收标准按照国家相关标准和合同约定执行。
2.验收合格证明：工程验收合格后，乙方向甲方提供相应的工程验收合格证明。
5. 违约责任1.乙方如未按合同约定进行施工或未按时完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失。
2.甲方如未按合同约定支付工程费用或未按时支付，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于停工、索赔等。
6. 争议解决本合同的解释和履行应适用法律。
如因本合同引起争议，甲、乙双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向相关法院提起诉讼。
7. 其他约定1.本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，附件合同修改以双方签字盖章的方式进行。
2.本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
附：签字页合同双方确认，对本合同所有条款和内容均已充分了解并同意签订。
甲方（建设单位）：______________日期：_______________乙方（承包商）：______________日期：_______________。
光纤入户协议书
光纤入户协议书甲方：乙方：中国电信股份有限公司分公司为了满足（以下简称甲方）在顺德容桂路开发的小区用户的通迅要求，在提升小区品位和档次的基础上，将小区建设成高智能化的小区，更好地为小区业主提供超值服务，甲方和中国电信股份有限公司分公司（以下简称乙方）经友好协商，就该小区的固定电话、网络电视及宽带网的建设问题达成如下协议：一、乙方负责小区楼外通信线路（电话、网络电视和光纤宽带线路）的设计和建设，所需材料和施工费由乙方自行解决，并负责将外线由甲方预留的通道引入楼内的楼梯光纤配线箱（暗）内，甲方保证预留的通道畅通和安全（预留通道不能小于ø50mm），以实现通信接入。
二、甲方规划的小区楼外通信建设路由，应保证其合理性和安全性、并及时向乙方进行交底，为了保证乙方通信接入和甲方小区施工进度同步，甲方在小区具备施工条件前一个月通知乙方，以便乙方备料。
甲方有义务向乙方提供小区通信建设的相关图纸，以方便乙方做线路设计时使用。
在乙方进行通信建设时甲方应给予协助和支持，乙方的设计与建设要符合小区的整体规划和布局，做到整齐、规范、美观，并与小区相关设施和布局相互协调。
三、按国家规定，甲方负责小区楼内通信线路的建设，经双方协商，楼内通信建设所需的入户光纤、光纤适配器、楼梯光纤配线箱（暗）由乙方免费提供。
甲方配合乙方敷设楼梯光纤配线箱（暗）和穿放入户光纤、并保证入户弱电通道（暗管）畅通，如不通，甲方应及时维修，以免耽误穿放入户光纤。
乙方提供“光纤入户智能家居布线指南”供小区业主室内装潢时参考，让业主电话、网络电视和宽带的安装使用更方便。
四、根据《电信条例》和国家住建部相关文件精神，乙方有权利收取甲方相关通信建设费用，但由于双方合作，乙方不再收取甲方小区的电信建设及相关费用。
五、为保护乙方投资利益，本着谁投资谁受益的原则，乙方对甲方开发的小区内敷设的通信设施拥有使用权和所有权，甲方不得允许其它任何单位使用乙方在该小区的通信设施，如使用，甲方将赔偿乙方一切投资损失。
光纤入户工程合同书
光纤入户工程合同书甲方：（填写业主或物业管理方名称）乙方：（填写承建方公司名称）鉴于甲乙双方就（填写具体地点或小区名）的光纤入户工程进行合作，经过友好协商，达成如下协议：一、工程内容与标准1. 乙方负责为甲方提供光纤入户工程的设计、施工、测试及维护服务。
2. 光纤线路应符合国家相关标准，确保数据传输的稳定性和安全性。
3. 乙方需按照约定的时间完成工程施工，并保证工程质量满足行业标准。
二、合同价格1. 双方约定的工程总价款为人民币（大写）（填写金额）。
2. 付款方式：甲方在合同签订后支付工程预付款，余款在工程验收合格后支付清。
三、工期与验收1. 乙方应于（填写日期）前完成光纤入户工程，并通知甲方进行验收。
2. 验收标准按照国家相关规定执行，由甲乙双方共同组织验收小组进行。
3. 如验收不合格，乙方应在规定时间内无偿修复至合格标准。
四、违约责任1. 如乙方未能按期完成工程或工程质量未达到约定标准，应承担违约责任。
2. 如因甲方原因导致工程延误，甲方应承担相应责任。
五、争议解决合同履行过程中如发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。
六、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 未尽事宜，双方可另行协商补充。
甲方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日注：以上合同范本仅供参考，实际签订合同时应根据具体情况进行调整。
涉及法律事宜，请咨询专业法律人士。
光纤入户合同4篇
光纤入户合同4篇篇1光纤入户合同一、合同双方甲方：_____________（客户姓名或单位名称）乙方：_____________（运营商名称）二、合同签订时间本合同于____年___月___日签订，合同期为___年。
三、服务内容1. 乙方将向甲方提供光纤入户服务，包括光纤线路的铺设、调试和维护等工作。
2. 甲方应按照乙方规定的收费标准支付相关费用，如有欠费情况将影响到服务的正常使用。
四、服务期限1. 本合同自签订之日起生效，至合同期满之日止。
2. 若甲方需要终止合同，须提前___个月书面通知乙方，并按照合同约定支付违约金。
五、服务质量1. 乙方应保证光纤入户服务的稳定性和速度，确保甲方正常使用。
2. 若由于乙方自身原因导致服务中断或不稳定，乙方应承担相关责任并给予甲方合理赔偿。
六、责任条款1. 甲方应妥善保管光纤设备和线路，不得私自调整或损坏。
2. 若甲方因自身原因导致光纤设备损坏或线路故障，甲方应当承担相关维修费用。
七、其他条款1. 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等效力。
2. 本合同如有争议，应协商解决。
协商不成的，可向有关部门申请仲裁或提起诉讼。
3. 本合同自签订日起生效，期满后如双方需继续合作，可另行签订续约合同。
甲方（签字）：_____________ 乙方（签字）：_____________日期：____年___月___日篇2光纤入户合同一、甲方为提供网络接入服务，向乙方授权使用光纤网络设备，根据《中华人民共和国合同法》相关规定，特订立本合同。
二、甲方的权利和义务1.负责提供光纤网络接入服务，并保证网络通畅、稳定；2.有权通过监控系统对光纤网络进行监控和维护；3.负责光纤网络设备的维护和保养；4.负责解决网络故障和问题。
三、乙方的权利和义务1.按照协议规定向甲方支付网络接入服务费用；2.使用网络服务时应遵守相关法律法规，不得从事违法活动；3.及时告知甲方光纤网络设备出现的故障或问题；4.保证使用网络服务的设备符合相关安全规定，不影响其他用户使用网络服务。
光纤入户四网合一合同模板
光纤入户四网合一合同模板甲方（运营商）：___________（以下简称甲方）乙方（用户）：___________（以下简称乙方）鉴于：1、甲方为合法设立的运营商，具有提供光纤入户服务的资质和能力；2、乙方同意并愿意接受甲方提供的光纤入户四网合一服务；为明确双方的权利和义务，经双方协商一致，达成如下合同：第一条服务内容1.1 甲方将向乙方提供光纤入户四网合一服务，包括宽带接入、有线电视、固话和移动通信服务。
1.2 光纤入户四网合一服务的收费标准由甲方制定并告知乙方，乙方同意按照规定支付相关费用。
第二条服务期限2.1 本合同自双方签署之日起生效，服务期为______年。
2.2 服务期届满后，如双方无异议，本合同自动续签，继续执行。
第三条服务费用3.1 乙方应按照甲方规定的收费标准及时缴纳相关服务费用。
3.2 服务费用支付方式为（现金/银行转账/支付宝等方式），具体细节由双方商定。
第四条服务质量4.1 甲方应保证提供的服务符合国家相关标准，确保服务质量和稳定性。
4.2 乙方如对服务质量有异议，可向甲方提出投诉，甲方应及时处理并回复。
第五条违约责任5.1 若一方违反本合同规定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
5.2 若因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方应及时协商解决，如协商不成，双方可解除合同。
第六条保密条款6.1 双方应妥善保管和使用因履行本合同而获知的对方的商业秘密。
第七条其他事项7.1 本合同经双方签署后生效，不可撤销。
7.2 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
甲方（运营商）：___________ 乙方（用户）：___________签署日期：_______________以上为光纤入户四网合一合同模板，甲方和乙方签署并盖章后生效。
希望双方能够遵守合同内容，共同维护良好的合作关系。
小区光纤入户施工合同范本
小区光纤入户施工合同范本本合同由甲方（施工单位）和乙方（业主）共同订立，双方经友好协商，就小区光纤入户施工事宜达成如下协议：一、工程概述1.甲方将为乙方所在小区提供光纤入户施工服务。
2.工程涉及到的范围包括但不限于光纤线路铺设、设备安装及调试等。
3.施工过程中将尽量避免对小区环境和生活秩序造成不必要的干扰。
二、工程费用及支付方式1.工程总费用为{XXX} 元，需由乙方全额承担。
2.工程费用分为两部分支付：–预付款：为工程总费用的30%，共计{XXX} 元，乙方需在合同签订之日起三天内支付至甲方指定账户。
–尾款：为工程总费用的70%，共计{XXX} 元，乙方需在工程竣工验收合格后的三天内支付至甲方指定账户。
三、工期与责任1.工程的开始时间是合同签订之日起的三天内，工期为{X}天。
2.甲方将按照约定的工期和要求，全力以赴完成工程，并确保工程质量符合国家相关标准和规定。
3.若因甲方原因导致工期延误，甲方需承担相应的违约责任，并对延误的部分乙方可要求按日违约金进行赔付。
四、工程验收与保修1.工程竣工后，甲方将组织相关人员进行竣工验收。
2.如果工程完成，符合国家相关标准和规定，甲方应当向乙方提供相关竣工报告和验收证书。
3.若工程不符合相关标准和规定，乙方有权拒绝验收，并要求甲方承担相应的返工费用。
4.工程验收合格后，甲方将对工程提供{X}年的免费保修服务。
五、变更与解除1.双方一致同意，如有对本合同内容的变更，需经双方书面协议并签字确认后方可生效。
2.在施工过程中如果发生不可抗力因素，导致无法完成工程，双方协商解除合同，已支付的费用原则上不予退回，双方不承担违约责任。
六、争议解决1.本合同执行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
2.若协商无果，双方一致同意将争议提交至当地有管辖权的人民法院裁决。
七、其他事项1.本合同自双方签字之日起生效，并具有法律效力。
2.本合同正本一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等效力。
光纤入户合同模板
光纤入户合同模板甲方（服务提供方）： [公司全称]乙方（用户方）： [用户姓名]合同编号： [编号]签订日期： [签订日期]一、服务内容1. 甲方负责为乙方提供光纤宽带接入服务，包括光纤线路的铺设、安装及维护。
2. 甲方应保证光纤宽带服务的稳定性和质量，确保乙方能够正常使用。
3. 甲方应向乙方提供必要的技术支持和咨询服务。
二、服务费用1. 乙方应按照双方约定的费用标准支付光纤宽带服务费。
2. 服务费用包括但不限于：初装费、月租费、流量费等。
3. 乙方应于每月的[具体日期]前支付当月的服务费用。
三、服务期限1. 本合同自[合同生效日期]起生效，有效期为[合同期限]。
2. 合同期满前，双方可协商续签或终止合同。
四、双方权利与义务1. 甲方权利：- 有权按照合同约定收取服务费用。
- 在乙方违反合同条款时，有权终止服务。
2. 甲方义务：- 保证光纤宽带服务的连续性和稳定性。
- 提供必要的技术支持和维护服务。
3. 乙方权利：- 有权享受甲方提供的光纤宽带服务。
- 在服务不满意时，有权提出投诉。
4. 乙方义务：- 按时支付服务费用。
- 遵守甲方的相关规定，不得从事违法活动。
五、违约责任1. 甲方违约：- 未按合同约定提供服务，应赔偿乙方因此造成的损失。
2. 乙方违约：- 未按时支付服务费用，甲方有权按日加收滞纳金。
六、合同变更与解除1. 合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。
2. 如遇不可抗力因素，双方可协商变更或解除合同。
七、争议解决1. 双方因履行合同发生争议，应友好协商解决。
2. 协商不成，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（盖章）： [公司印章]乙方（签字）： [用户签名]签订地点： [签订地点]签订日期： [签订日期]。
光纤入户合同范本
光纤入户合同范本甲方（服务提供方）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：乙方（用户）：姓名：地址：联系电话：鉴于甲方拥有光纤网络资源和相关服务能力，乙方有使用光纤入户服务的需求，双方经友好协商达成以下协议：一、服务内容1. 甲方将为乙方提供光纤入户服务，包括但不限于光纤线路铺设、设备安装调试等。
2. 具体服务标准和技术参数以双方认可的相关文件为准。
二、服务期限自____年__月__日起至____年__月__日止。
三、服务费用及支付方式1. 乙方应按照约定向甲方支付服务费用，具体金额为________元。
2. 支付方式为[具体支付方式，如现金、转账等]。
3. 乙方应在[规定时间]内支付费用。
四、双方权利与义务1. 甲方应按照约定的时间和质量标准提供服务。
2. 甲方应保证光纤网络的稳定性和安全性。
3. 乙方应配合甲方进行施工和安装工作。
4. 乙方应按照约定支付费用。
5. 双方应遵守国家法律法规及相关规定。
五、违约责任1. 若甲方未按约定提供服务，应承担相应违约责任，向乙方支付违约金____元。
2. 若乙方未按约定支付费用，应承担相应违约责任，向甲方支付违约金____元。
六、争议解决如双方在履行本合同过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同未尽事宜，可由双方另行书面补充协议。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：________________签订日期：____年__月__日乙方（签字）：__________________签订日期：____年__月__日。
光纤入户四网合一合同模板
光纤入户四网合一合同模板甲方（服务提供方）：_____________________乙方（用户方）：_____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就光纤入户四网合一服务达成如下合同：第一条服务内容甲方为乙方提供光纤入户四网合一服务，包括但不限于互联网接入、电话服务、有线电视及数据传输服务。
第二条服务期限服务期限自本合同签订之日起至____年____月____日止。
第三条服务费用乙方应按照甲方规定的收费标准支付服务费用，具体金额为：____元/月。
费用支付方式为：____（月付/季付/年付）。
第四条服务开通甲方在乙方支付首期服务费用后____个工作日内开通服务。
第五条服务维护甲方负责对乙方使用的光纤网络进行维护，确保网络稳定运行。
如遇故障，甲方应在接到乙方通知后____小时内响应，并在____小时内修复。
第六条用户责任乙方应妥善保管光纤接入设备，不得擅自更改网络设置或进行非法接入。
如有损坏或丢失，乙方应负责赔偿。
第七条保密条款甲乙双方应对合同内容及相关业务信息保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。
第八条违约责任如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
第九条争议解决合同履行过程中如发生争议，双方应首先协商解决；协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十条其他1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商确定。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_____________________乙方（签字）：_____________________签订日期：____年____月____日请根据实际情况填写上述空白处，并确保双方对合同内容有充分的理解和同意。
三网光纤入户统包工程合同
三网光纤入户统包工程合同甲方（业主）：_______________乙方（承包商）：_______________鉴于甲乙双方就三网光纤入户工程达成一致，特此签订如下合同：一、工程内容：1. 乙方负责为甲方所在区域进行三网光纤入户工程的设计、施工及后期维护。
2. 工程包括但不限于光纤线路的铺设、光缆的接入、分光器的安装以及用户端的终端设备安装调试。
3. 乙方应确保所使用的材料和技术符合国家标准和行业规范。
二、工程质量：1. 乙方应保证工程质量满足国家相关规定和行业标准，确保网络的稳定性和安全性。
2. 工程竣工后，由乙方负责组织验收，甲方有权参与验收过程并提出意见。
三、工程进度：1. 乙方应根据合同约定的时间完成工程施工，如有特殊情况需延期，应及时通知甲方并说明理由。
2. 如因乙方原因导致工程延误，乙方应承担相应的违约责任。
四、费用支付：1. 甲方应按照合同约定向乙方支付工程款项。
2. 付款方式：______%预付款，余款在工程验收合格后支付。
五、售后服务：1. 乙方应对所施工的三网光纤入户工程提供不少于____年的质保期。
2. 在质保期内，如出现非人为因素导致的故障，乙方应在接到通知后____小时内响应，并尽快修复。
六、违约责任：1. 如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
2. 如因不可抗力因素导致无法履行合同，双方应协商解决。
七、争议解决：合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项：1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________签订日期：_______________。
弱电通信工程光纤入户合同
一、合同相关方信息
甲方（提供服务方）：
名称：____________________
住所：____________________
联系人：____________________
联系方式：____________________
乙方（接受服务方）：
名称：____________________
b.甲方如未按约定提供售后服务的，应承担由此给乙方造成的损失；
c.甲方如泄露乙方个人信息的，应承担相应的法律责任；
d.甲方违约时，乙方有权书面通知甲方要求其采取补救措施，甲方应在接到通知后（具体天数）内予以补救；
e.如甲方无法在补救期限内改正违约行为，乙方有权解除合同，并要求甲方支付相应的赔偿金。
2.乙方违约：
d.解除合同的通知期限为（具体天数），自通知发出之日起计算。
八、不可抗力条款：
1.不可抗力事件的定义：本合同所指的不可抗力事件包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风等）、社会事件（如战争、罢工、暴乱等）以及政府行为（如政策变动、禁令等）。
2.通知义务：一方遇到不可抗力事件，应立即通知对方，并在可能的情况下提供相关证明文件。
c.提供合同约定的售后服务及质量保障。
三、价格与支付条款
1.价格：双方经协商一致，确定光纤入户服务价格为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
2.支付方式：乙方采用以下第（）种方式支付服务费用：
a.一次性支付；
b.分期支付，具体分期支付方式及期限双方另行约定。
3.支付条件：甲方在完成光纤入户施工并经乙方验收合格后，乙方按照约定支付服务费用。
2.乙方的权利与义务：
a.按照约定支付服务费用；
光纤入户四网合一合同模板
光纤入户四网合一合同模板光纤入户四网合一（以下简称四网合一）合同甲方：（以下简称用户）联系地址：联系电话：乙方：（以下简称运营商）联系地址：联系电话：鉴于：1. 用户希望通过光纤入户方式获得高速宽带、电视娱乐、固话和移动通信等服务；2. 运营商可以提供光纤入户四网合一服务。
基于以上事实，双方在平等互利的基础上经友好协商，达成如下合约：第一条服务项目1.1 用户同意通过运营商提供的光纤入户服务，获得高速宽带、电视娱乐、固话和移动通信等服务。
1.2 具体服务内容包括但不限于：a) 高速宽带：运营商提供稳定的高速互联网接入服务，包括上传和下载速度保障；b) 电视娱乐：运营商提供多个高清频道和点播服务，用户可以根据自己的需求选择订购；c) 固话：运营商提供电话线路接入，用户可以拨打国内和国际长途电话；d) 移动通信：运营商提供手机网络接入服务，用户可以使用手机拨打电话、发送短信和上网等。
1.3 用户同意按照运营商的政策和相关法律法规要求，使用服务，并承担相应的费用。
第二条服务费用2.1 用户使用四网合一服务，需根据运营商的资费政策进行付费。
具体费用根据用户所选择的服务项目及使用情况而定。
2.2 运营商有权根据市场变化和服务变动调整相关费用，但需提前通知用户。
2.3 用户应按照约定期限向运营商支付相关费用，如用户逾期未付费，运营商有权暂停或终止相关服务。
第三条服务保障3.1 运营商承诺向用户提供稳定可靠的网络和通信服务，保障用户的正常使用需求。
3.2 如出现服务中断、网络故障等情况，运营商将尽快解决，并在必要时为用户提供补偿。
3.3 用户使用服务过程中发生的问题，可随时联系运营商的客服热线或线上渠道寻求帮助。
第四条其他约定4.1 本合同的签署和履行受中华人民共和国相关法律法规的约束。
4.2 本合同签署后，任何一方不得随意解除合同，如需解除合同应提前30天书面通知对方。
4.3 本合同自双方签署之日起生效，并在履行完毕后终止。
光纤布线施工合同
篇一：综合布线工程合同书中卫市跃鑫钢铁有限责任公司综合布线工程合同书甲方：_________________________ 乙方:_________________________为完成甲方委托乙方承接的综合布线工程任务,依据国家有关的法律、法规，综合本工程的具体情况，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致,签定合同书如下: 一、工程概况1、工程名称:中卫市跃鑫钢铁有限责任公司综合布线工程。
2、工程地点：中卫市跃鑫钢铁有限责任公司3、工程性质：结构化布线系统.4、工程范围：从办公室拉网到硅铁炉房二、工程进度及验收 1、工程范围1）屏蔽网线和光纤敷设.2）总配线架和交换机的安装及线缆连接。
3）计算机到主机房电缆的连接。
4）各信息点的安装和连接。
5） utp测试：各信息插座与交换机之间的连通性测试.三、工期:乙方施工开始日期为年月日，交工日期为年月日。
四、合同报价:合同总金额（不含税）：人民币￥__________大写：__________________（详细清单附后)。
五、结算方式：1、合同签订之日，甲方向乙方预付工程总价的________作为订金,即人民币￥__________大写:____________________；2、甲方须在工程完工验收后，以现金方式一次性向乙方支付剩余工程款项，即人民币￥__________大写：____________________。
六、质量保证及保修：1、乙方对其购买用于工程中的交换机、路由器、无线路由器提供1年质保（三个月包换)，对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之日起1年（硬件保修1年，人为损坏无质保），对保修范围内的硬件,乙方不收取任何费用；2、超过保修期限后,若硬件设备出现故障，乙方可以配合甲方进行设备检修或提供相应解决方案，乙方可适当收取相应的服务费；3、对于计算机病毒或计算机操作系统自身及系统软件故障所造成的网络不通或其他网络故障不在保修范围，对于此类故障乙方可以配合甲方进行维修及维护工作,但要收取相应的人工费。
三网入户工程合同
三网入户工程合同甲方（业主）：_____________________乙方（承包商）：_____________________鉴于甲乙双方对三网入户工程项目的实施有共同的意愿，并希望建立合作的关系，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，经友好协商一致，达成如下合同条款：第一条工程概述乙方负责为甲方提供的住宅小区/办公区域进行三网入户工程的设计、施工及后期维护服务。
该工程包括但不限于光纤铺设、网络设备安装调试、信号优化等相关工作。
第二条工程质量乙方必须保证所提供的三网入户工程符合国家相关标准和行业规范，确保网络的稳定性和安全性。
工程完成后，应通过甲方的验收，并提供相应的质量保证期。
第三条工期与进度乙方应根据合同约定的时间表进行工程的实施，确保按期完成。
如遇不可抗力因素影响工程进度，应及时与甲方沟通并协商解决。
第四条费用支付甲方应按合同约定向乙方支付工程款项。
支付方式可采取分期付款或一次性付款，具体支付时间和金额由双方协商确定。
第五条违约责任如一方违反合同条款，需承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
具体违约金的数额及赔偿责任按照合同约定执行。
第六条争议解决合同履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第七条其他事宜双方可根据实际需要对合同内容进行补充和修改，任何补充和修改均应以书面形式确认，并作为本合同不可分割的一部分。
第八条生效条件本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格且结清所有款项后终止。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日。
光纤入户合同
光纤入户合同甲方（服务提供方）：【甲方全称】地址：【甲方地址】乙方（用户）：【乙方全称】地址：【乙方地址】鉴于甲方是一家提供光纤入户服务的公司，乙方希望获得甲方提供的光纤入户服务，双方本着平等自愿的原则，经友好协商，就光纤入户服务事宜达成如下协议：一、服务内容1.1甲方同意按照本合同的约定向乙方提供光纤入户服务。
1.2光纤入户服务包括但不限于光纤线路的安装、调试、维护及光纤宽带的接入服务。
1.3甲方保证所提供的服务符合国家相关法律法规及行业标准，满足乙方正常使用需求。
二、服务期限2.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为【合同期限】年。
2.2合同期满后，如双方无异议，本合同可自动续约，续约期限及条件由双方另行协商确定。
三、费用及支付3.1乙方应按照甲方的收费标准支付光纤入户服务的相关费用。
3.2乙方应在每月【指定日期】前支付当月服务费用，逾期未支付者，甲方有权暂停或终止服务。
3.3服务费用如有调整，甲方应提前【通知期限】通知乙方，双方可根据新的收费标准继续履行本合同。
四、甲方的权利与义务4.1甲方应按照约定的时间和质量完成光纤入户的安装和调试工作。
4.2甲方负责光纤线路的日常维护和故障排除，确保服务的连续性和稳定性。
4.3甲方应保护乙方的个人信息安全，不得泄露乙方在使用服务过程中产生的任何信息。
五、乙方的权利与义务5.1乙方有权按照甲方的服务承诺获得光纤入户服务。
5.2乙方应确保其使用光纤入户服务的行为符合国家法律法规，不得利用甲方提供的服务从事违法活动。
5.3乙方应妥善保管好与光纤入户服务相关的设备，如因乙方原因导致设备损坏，乙方应承担相应的赔偿责任。
六、违约责任6.1双方应严格履行本合同的各项条款，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
6.2如因不可抗力导致一方无法履行合同义务，该方应及时通知对方，并在合理期限内提供相关证明，根据情况部分或全部免除责任。
光纤入户施工合同施工合同范本
光纤入户施工合同施工合同篇一：光纤入户-合同光纤入户协议甲方：乙方：按照信息产业部、建设部关于进一步规住宅小区及商住楼通信管线及通信设施建设的通知精神（信部联规[2007]24号）。
经甲、乙双方方友好协商，特就项目共同达成如下建设协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工期：开工日期：竣工日期：具体开工日期、竣工日期时间以项目部书面通知为准。
第二条工程承包围及包干方式2.1施工容：乙方按照通信线路综合布线的施工方法和具体标准，负责楼层机柜到各用户弱电分配箱的竖直和水平部分线路的安装、测试和相关部门验收，采用一户一线（含楼层机柜、模块、标志牌等工程围的全部设备）。
2.2包干方式：本工程采用包工、包料、包安全文明施工、包验收且包相关通信部门验收通过的方式。
2.3 乙方协调红线围室外通讯线缆接至每栋楼楼层机柜（该通讯线缆经营商必须得到甲方的认可），并保证甲方不再承担任何费用，如发生费用，则由乙方承担此项费用，合同签订之日起如遇国家政策性文件调整除外。
第三条双方权利及义务3.1甲方权利及义务：1、甲方负责投资并组织实施甲方本工程红线的弱电通信管道及弱电桥架、按照审查通过的图纸实施，甲方负责协调施工队伍与其它施工队伍的关系。
2、甲方在协议期，甲方应向通信运营商按各园区或组团免费提供面积不小于20平方米的通信机房、提供通信机房10KVA 三相电源（含接地点）及为楼层设备提供1.5kVA的单相电源，通信运营商设备正式运营后的用电单独挂表计量，电费由各运营商承担。
3、甲方应按合同约定支付工程款。
3.2 乙方权利及义务：1、乙方负责实施小区住户的下户线建设（从楼层机柜始至用户室弱电箱止，包含楼层机柜及机柜配线架、模块、接头等，室弱电箱由开发商提供）并受甲方和通信联合办公室监督。
2、乙方施工部分应做到标准五类线到户。
3、乙方负责工程的施工进度应符合甲方总体工程进度的要求。
4、乙方施工工程为交钥匙工程，通信容量能容纳中国电信、中国移动和中国联通三家运营商的通信设备安装空间，同时提供各种通信技术服务和相关单位的联系及手续办理等所有事务。
改造光纤工程合同范本
改造光纤工程合同范本甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行光纤改造工程的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：________________1.2 工程地点：________________1.3 工程内容：甲方委托乙方进行光纤改造工程，包括但不限于光纤铺设、设备安装、调试及验收等。
二、工程范围及要求2.1 工程范围：乙方应根据甲方提供的工程图纸、技术规范及要求进行施工。
2.2 工程要求：乙方应确保工程质量和进度，按照甲方的要求完成工程。
三、合同价款及支付方式3.1 合同价款：本工程合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
3.2 支付方式：合同签订后，甲方支付乙方合同价款的_______%作为预付款；工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的合同价款。
四、工期4.1 工期：乙方应在合同签订后_______日内完成工程。
4.2 工期延误：由于乙方原因导致工期延误的，乙方应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金=合同价款×_______%。
五、质量保证5.1 质量要求：乙方应按照甲方的要求和标准进行施工，确保工程质量。
5.2 质量保修：乙方应提供_______年的质量保修期，保修期内乙方应免费修复由乙方原因导致的工程质量问题。
六、违约责任6.1 甲方违约：甲方未能按照约定支付合同价款的，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金=应付款项×_______%。
6.2 乙方违约：乙方未能按照约定完成工程或工程质量不符合要求的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金=合同价款×_______%。
七、争议解决7.1 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下列第_______种方式解决：（1）提交_______仲裁委员会仲裁；（2）依法向_______人民法院起诉。
光纤入户合同6篇
光纤入户合同6篇篇1光纤入户合同一、甲方（用户）信息甲方姓名/单位名称：联系地址：联系电话：身份证号/营业执照号：二、乙方（服务商）信息乙方名称：开户银行：银行账号：联系地址：联系电话：三、合同内容及约定事项1. 甲方同意接受乙方提供的光纤入户服务，以提供互联网接入服务。
2. 乙方将在约定时间内完成光纤入户的施工，并保证施工质量符合相关标准。
3. 甲方同意按照约定的资费标准支付接入费和月租费。
4. 甲方享有在合同有效期内享受乙方提供的客户服务支持。
5. 甲方需对光纤入户设备和线路进行合理使用和维护，避免人为损坏。
6. 如在合同期间甲方需对服务进行升级或变更，需提前与乙方协商并签订书面升级变更合同。
7. 双方在签订合同时应当认真核对合同内容，确保双方权益得到充分保障。
四、合同生效及终止1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年。
2. 合同有效期届满前30天，双方可商议续签，若无异议则自动续签。
3. 在合同有效期内，如双方协商一致解除合同，需提前30天书面通知对方。
4. 当合同终止时，甲方需向乙方归还光纤入户设备，若有损坏或丢失需按照损坏程度进行赔偿。
五、其他约定事项1. 本合同未尽事宜，双方可协商补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字生效。
3. 本合同涉及的争议由双方友好协商解决，协商不成，由管辖法院进行裁决。
甲方签字：乙方签字：日期：___________ 日期：___________篇2光纤入户合同是指供应商和客户之间关于光纤网络安装和使用的合同协议。
随着信息技术的不断发展，光纤网络已经成为大多数家庭和企业的网络选择，光纤入户合同的签订对于保障网络质量和维护网络安全至关重要。
下面将详细介绍光纤入户合同的内容和注意事项。
一、合同内容1. 服务内容：合同应明确规定供应商提供的服务内容，包括光纤网络的安装、维护和升级等。
客户应了解自己所购买的服务内容，避免发生纠纷。
光纤入户施工合同施工合同
光纤入户施工合同施工合同双方，甲方身份证明号码/地址乙方身份证明号码/地址甲、乙双方就甲方在乙方地址进行的光纤入户施工及其相关事宜达成如下合同：一、施工内容1.甲方将在乙方的住宅内进行光纤入户施工，包括光缆敷设、接入设备安装、网络调试等工作。
2.施工过程中甲方将严格遵守相关技术标准和操作规范，确保施工质量和网络稳定可靠。
二、施工时间1.施工工期为（具体工期，可协商），双方应按照约定时间安排施工事宜。
2.如因不可抗力因素导致施工工期延误，双方应及时协商解决，并提前通知对方。
三、施工费用及支付方式1.施工费用为（具体金额），由乙方承担。
2.施工款项应在施工前支付，支付方式为（支付方式）。
四、保修及维护1.施工完毕后，甲方提供免费的质保期为（具体期限），在此期限内，如出现施工质量问题，甲方将免费修复。
2.质保期过后，如出现因甲方施工问题导致的网络故障，甲方将提供有偿的维修服务。
五、违约责任1.若甲方未按照合同约定的施工时间进行施工，则甲方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿乙方因此造成的损失。
2.若乙方未按时支付施工费用，则乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金和延迟施工期限。
六、争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国的法律。
2.双方如发生争议，应本着友好协商的原则进行解决。
如协商不成，双方均可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定事项1.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。
2.本合同自双方签字盖章之日起生效，并持续有效。
3.未尽事宜双方可另行协商约定。
甲方（签字/盖章）：乙方（签字/盖章）：日期：日期：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
光纤入户工程合同书
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
甲方：
乙方：
为完成甲方委托乙方承接的光纤入户项目工程任务，依据国家有关的法律、法规，综合本工程的具体情况，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，签定合同书如下：
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点： ______________________________________________________________________
3、工程范围：
1）、施工路由各层户外门口主干线盒内敷设皮线光缆到户内，其敷设长度为米。
2）、户外门口主干线盒内或设备皮线光缆的连接。
3）、皮线光缆的户内熔接。
4）、该皮线光缆均为明装敷设，施工内容不包含穿管，穿线槽等。
（注：如出现以上施工范围不包含项，当由甲乙双方另行洽商或增签协议合同）
二、工程进度及验收
1、甲方的责任
1）甲方应按合同规定的时间、款额及时付款。
2）甲方保证提供施工场地、楼层施工用电及无障碍物，并指定专人配合乙方工程范围内的
工作，负责协调处理工地现场有关问题，并协调用户提供施工现场乙方专用的有安全防盗措
施的仓库，以及施工现场的安全保卫采取有效措施，以保证甲乙双方能如期完成本工程。
3）甲方需派一名工程技术人员协助工程技术督导。
在施工配合过程中，甲方工程技术人员
应配合乙方工程技术人员提出的技术要求协调施工方案的实施。
4）甲方应负责办理乙方现场人员的有关证件，并在工程验收合格后全部收回、销毁。
5）指派为甲方代表，认真履行合同条款，办理工程洽谈，解决应由甲方
负责解决的有关事宜。
2、乙方的责任
1）乙方负责“工程范围”所有条款以及工程技术的指导，为确保工程质量，乙方工程技术
人员必须具有丰富的施工经验和较高的技术水平。
3）指派同志为乙方代表，认真履行合同条款，办理工程洽商，解决应由乙方
解决的有关事宜。
3、工程时间和进度
自合同签定之日起，在甲方认为工地具备进场条件，经乙方认可的前提下，由甲方通知乙
方进入工地现场开始施工。
4、工程验收标准
根据现行有关规范及标准验收。
三、协议金额及付款方式
1）合同价款（人民币大写）：（小写：元）每户
2）付款方式：
自施工进场之日起每30天为施工费用结算周期，施工费用不得拖欠超过7个工作日。
3）结算方式：
甲方以支票或者银行转账方式结算工程款，乙方只能提供国税技术服务费发票，需另增加税赋为6%。
甲方不得以未收到乙方发票为借口拖延工程款的支付。
四、人力不可抗拒事故
如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其它经甲乙双方认可的人力不可抗拒事故，导致
工程延误，则工程顺延，责任不在乙方，但乙方应立即通知甲方，以取得甲方认可。
在上述
情况下，乙方仍负有采取一切必要措施从速完工的责任。
五、违约责任
1、甲方在乙方完工并验收合格后一个月内未能给乙方付款，每逾期一天付款，按总
金额的0.5%付给乙方违约金。
2、乙方不得以各种借口延退验收日期。
若因乙方原因造成延退，延退一天按总金额的
0.5%付给甲方违约金。
六、解决合同争议的方式
本合同执行过程中若有争议，双方应友好协商解决，如协商不能解决，可向当地人民法院提
出诉讼。
七、合同生效及其他约定
1、本合同正本一式两份，双方各执一份，签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等法律效
力。
3、本合同执行过程中，所有补充协议经甲乙双方协商签定，盖章之日起生效，皆属本合同
的组成部
分。
4、本合同若有未尽事宜，双方友好协商解
决。
甲方: 乙
方:
盖章: 盖章:
甲方代表签字: 乙方代表签字:。