第二部分通用合同条款
第二部分通用合同条款2
第二部分通用合同条款2第二部分通用合同条款21.9化石、文物在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。
一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。
发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10交通运输1.10.1 出入现场的权利除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。
承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。
承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。
因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
1.10.2 场外交通发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。
场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。
1.10.3场内交通发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。
因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。
除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。
发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。
2018年最新版合同通用条款(精品)
第二部分合同通用条款
一、总则
1 定义
定义下列词语或措辞，除非特别说明，在本合同中均具有以下赋予的含义：
1.1合同：指发包人与承包人之间为实施、完成并保修合同工程所订立的合同。
合同由通用条款第2.2款所列的文件组成。
1.2通用条款：指根据法律、法规和规章的规定以及建设工程施工的需要所订
立的，通用于建设工程施工的条款。
1.3专用条款：指发包人与承包人根据法律、法规和规章的规定，结合工程具
体实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修
订。
招投标工程的专用条款应当符合招标文件的要求。
1.4协议书：指发包人与承包人为本合同工程所签订的协议书。
招标工程应自
中标通知书发出之日起30天内签订。
1.5中标通知书：指发包人正式接受中标人投标文件的函件。
1.6承包人投标文件：指根据招标文件编制完成并被中标通知书所接受的，承
包人为实施、完成并保修合同工程向发包人提交的技术、经济文件。
1.7标准与规范：指本合同所指明的和合同工程依法应适用的标准与规范，以
及监理工程师、造价工程师对有关技术方面问题做出的补充、修改和批准
文件。
4。
《建设工程施工合同示范文本》通用条款
《建设工程施工合同示范文本》通用条款2011—3-10 10:54中华人民共和国住房和城乡建设部【大中小】【打印】【我要纠错】第二部分通用条款1 一般约定1。
1 词语定义合同通用条款、专用条款中的下列词语具有本款所赋予的含义。
1。
1。
1 合同1。
1.1。
1 合同文件(或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用条款、通用条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：指构成合同文件组成部分的由合同当事人共同签署的，约定合同主要内容的书面文件.1.1.1.3中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件.1.1.1。
4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的用于投标的，称为“投标函”的文件.1。
1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的，用以对投标函解释说明的，称为“投标函附录"的文件。
1。
1。
1.6 技术标准和要求：指合同文件中约定的用于指导施工的国家、行业或地方技术标准和合同中约定的专门针对某工程部位的技术要求。
1。
1.1.7 图纸:指包含在合同中的工程图纸、由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸,以及承包人按照第1。
5 款[图纸和承包人文件]提供的图纸，包括配套的说明.1.1.1.8 已标价工程量清单：指以招标方式发包的工程中构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如有)且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格。
1。
1.2 合同当事人和人员1.1.2。
1 合同当事人：指发包人和(或)承包人.1.1。
2。
2 发包人：指与承包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.3 发包人代表：指在专用合同条款中指明的,由发包人任命并派驻施工场地行使发包人权利的代表。
1.1。
2。
4 承包人:指与发包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人.1.1。
建筑工程施工合同第二部分通用条款
建筑工程施工合同第二部分通用条款协议方信息：甲方（检察院名称）：____________________________乙方（合作方名称）：____________________________协议基本信息1.1 协议签署日期：____________________________1.2 协议编号：____________________________1.3 协议生效日期：____________________________合同管理原则2.1 合同的合法性：所有合同必须符合国家法律法规及相关政策要求，确保合同内容合法、有效。
2.2 合同的规范性：合同文本应按照标准格式编写，确保合同条款明确、具体，避免模糊或不明确的表述。
2.3 合同的有效性：合同在双方签署后方可生效，未经双方确认的合同条款不具备法律效力。
合同签署流程3.1 合同起草：由甲方或乙方委托的专人负责合同的起草工作，应包括合同的所有必要条款和细节。
3.2 合同审核：合同起草完成后，需提交甲方的合同管理部门进行审核。
审核内容包括合同条款、法律风险、履行条件等。
3.3 合同签署：经审核无误后，双方应在合同文本上签字盖章。
合同的签署须由法定代表人或其授权代表进行。
3.4 合同存档：签署后的合同文本应进行妥善保存，确保合同原件的完整性和可追溯性。
合同存档应由甲方合同管理部门负责。
合同履行管理4.1 合同履行计划：合同生效后，甲方和乙方应根据合同条款制定详细的履行计划，明确履行的时间、方式及责任。
4.2 履行监督：甲方合同管理部门负责监督合同的履行情况，定期检查合同履行的进展，并记录相关情况。
4.3 履行变更：如需对合同进行变更或补充，双方应协商一致并签署书面变更协议。
变更协议应遵循原合同的签署和审核流程。
4.4 合同纠纷：如在合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决。
如协商未果，可通过法律途径解决争议。
合同终止及解除5.1 合同终止：合同可在合同期满或双方约定的其他终止条件下终止。
建设工程施工专业分包合同 第二部分 通用条款
第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条款所赋予的定义：1.1 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于分包工程施工的条款。
1.2 专用条款：是承包人与分包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3 发包人：指在总包合同协议书中约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4 承包人：指在总包合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程施工总承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5 分包人：指在本分包合同协议书中约定的，被承包人接受的具有分包该工程资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.6 总包工程：指由发包人和承包人在总包合同协议书中约定的承包范围内的工程。
1.7 分包工程：指由承包人和分包人在本合同协议书中约定的分包范围内的工程。
1.8 工程师：指在总包合同中约定的由工程监理单位委派的工程师或发包人指定的履行总包合同的代表，其具体身份和职权由发包人和承包人在总包合同专用条款中约定。
1.9 项目经理：指承包人在总包合同专用条款和本合同专用条款中指定的负责施工管理、履行总包合同及本合同的代表。
1.10 分包项目经理：指由分包人在分包合同专用条款中指定的负责施工管理和履行分包合同的代表。
1.11 总包合同：指发包人与承包人之间签订的施工总承包合同，由协议书、通用条款和专用条款组成。
1.12 总包合同条款：指中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局于1999年修订印发的《建设工程施工合同文本》（建建[1999]313号）中的施工合同通用条款，以及经发包人和承包人协商一致的专用条款。
1.13 分包合同：指承包人和分包人之间签订的施工专业分包合同，由协议书、通用条款和专用条款组成。
1.14 工程建设标准：指与分包工程相关的工程建设标准，以及经承包人确认的，对工程建设标准进行的任何修改或增补。
建筑工程施工合同第二部分通用条款
建筑工程施工合同第二部分通用条款关键信息项：协议方信息工程项目概况合同工期工程价款及支付方式工程变更与追加费用工程质量与验收工程进度与管理违约责任保险与担保安全生产与环保争议解决方式附加条款签署部分合同或协议书协议方信息发包方（甲方）姓名/公司名称：____________________________法定代表人：____________________________地址：____________________________联系电话：____________________________承包方（乙方）姓名/公司名称：____________________________法定代表人：____________________________地址：____________________________联系电话：____________________________工程项目概况工程名称工程名称：____________________________工程地点工程地点：____________________________工程内容工程内容包括但不限于：____________________________（如土建工程、装修工程等）。
合同工期合同签署日期签署日期：____________________________工程开工日期开工日期：____________________________工程竣工日期竣工日期：____________________________工期延误若因不可抗力或双方协商一致的原因导致工期延误，双方应签署补充协议确定新的工期。
工程价款及支付方式工程总价工程总价：____________________________支付方式首付款：____________________________（支付比例及时间）中期付款：____________________________（支付比例及时间）竣工验收付款：____________________________（支付比例及时间）结算方式工程款项应按照合同约定的进度进行结算，结算方式为____________________________（如银行转账）。
专用条款范文
第二部分通用条款（参照示范文本）第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序：合同文件组成及解释顺序:3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外,还使用语言文字。
3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：发包人提供标准、规范的时间：国内没有相应标准、规范时的约定:4、图纸4。
1发包人向承包人提供图纸日期和套数:发包人对图纸的保密要求：使用国外图纸的要求及费用承担：二、双方一般权利和义务5、工程师5.2 监理单位委派的工程师姓名：职务：发包人委托的职权：需要取得发包人批准才能行使的职权：5。
3 发包人派驻的工程师姓名: 职务：职权：6、不实行监理的，工程师的职权:7.、项目经理姓名：职务：8.、发包人工作8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：(1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：(2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：（3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：(4）工程地质和地下管线资料的提供时间:（5）由发包人办理的有施工所需证件、批件的名称和完成时间：（6）水准点与坐标控制点交验要求：（7）图纸会审和设计交底时间：(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：(9）双方约定发包人应做的其他工作：8.2 发包人委托承包人办理的工作:9。
、承包人工作9。
1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作:(1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：(2）应提供计划、报表的名称及完成时间:（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：（4)向发包人提供办公和生活房屋及设施的要求：(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：(6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：（8）施工现场清洁卫生的要求：（9) 双方约定承包人应做的其他工作:三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1 承包人提供施工组织设计（施工方案)和进度计划的时间：工程师确认的时间:10。
《建设工程施工合同示本》通用条款
《建设工程施工合同示范文本》通用条款2011-3-1010:54中华人民共和国住房和城乡建设部【大中小】【打印】【我要纠错】第二部分通用条款1一般约定1.1词语定义合同通用条款、专用条款中的下列词语具有本款所赋予的含义。
合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用条款、通用条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
合同协议书：指构成合同文件组成部分的由合同当事人共同签署的，约定合同主要内容的书面文件。
中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的用于投标的，称为“投标函”的文件。
投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的，用以对投标函解释说明的，称为“投标函附录”的文件。
技术标准和要求：指合同文件中约定的用于指导施工的国家、行业或地方技术标准和合同中约定的专门针对某工程部位的技术要求。
图纸：指包含在合同中的工程图纸、由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，以及承包人按照第1.5款[图纸和承包人文件]提供的图纸，包括配套的说明。
已标价工程量清单：指以招标方式发包的工程中构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如有）且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格。
合同当事人：指发包人和（或）承包人。
发包人：指与承包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
发包人代表：指在专用合同条款中指明的，由发包人任命并派驻施工场地行使发包人权利的代表。
承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
项目经理：指在专用合同条款中指明的，由承包人任命并派驻施工场地行使承包人权利的代表。
项目经理部：由项目经理在企业法定代表人授权和职能部门的支持下按照企业的相关规定组建的、进行项目管理现场组织机构。
通用合同范本
通用合同范本
合同编号，【编号】。
甲方，【甲方名称】。
地址，【甲方地址】。
联系方式，【联系方式】。
乙方，【乙方名称】。
地址，【乙方地址】。
联系方式，【联系方式】。
鉴于甲乙双方就【合同内容】达成一致意见，特订立本合同，以资共同遵守，具体条款如下：
第一条合同目的。
甲乙双方经协商一致，就【合同目的】达成本合同。
第二条合同期限。
本合同自【起始日期】起生效，至【终止日期】止。
第三条合同内容。
1. 【具体内容1】。
2. 【具体内容2】。
3. 【具体内容3】。
……。
第四条合同履行。
甲乙双方应按照本合同的约定，履行各自的义务，并确保合同的合法性和有效性。
第五条违约责任。
如一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。
第六条合同解释。
本合同的解释权归甲乙双方共同所有。
第七条合同争议解决。
因本合同引起的争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，提交【仲裁机构或法院】解决。
第八条其他。
本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
甲方（盖章），____________。
乙方（盖章），____________。
签订日期，年月日。
以上为通用合同范本，甲乙双方应根据实际情况进行具体内容的填写和修改。
GF-2013-0201合同 第二部分 通用合同条款
第二部分通用合同条款1.一般约定1.1词语定义与解释合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：1.1.1合同1.1.1.1合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
1.1.1.2合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.1.3中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。
1.1.1.4投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。
1.1.1.5投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。
1.1.1.6技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。
1.1.1.7图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。
图纸应当按照法律规定审查合格。
1.1.1.8已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。
1.1.1.9预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。
1.1.1.10其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。
合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。
1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.1合同当事人：是指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.3承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
[精品]2017年第二部分通用条款
![[精品]2017年第二部分通用条款](https://img.taocdn.com/s3/m/378a00f0e009581b6bd9ebed.png)
第二部分通用条款1.定义1.1合同：除特别明确外，本合同所指的“合同”1.合同协议书、2.中标通知书、3.投标书及其附件4.本合同专用条款、5.本合同通用条款、6.发包方标准规范及有关技术文件及本合同附件、7.图纸、8.工程量清单、9.工程报价单及预算书10、其他书面谈判资料；1.2通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
1.3专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.4设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1.5工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
1.6图纸：指由甲方提供或乙方提供并经甲方确认，满足乙方施工所需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料设计及甲方设计部的变更）。
1.7工程：除特别明确外，本合同所指的工程是第一章合同协议中所约定的按合同和甲方书面指令所规定和描述的合同工程，包括永久性工程和临时性工程。
1.8合同价款：指甲乙双方在本合同中确定，甲方用以支付乙方按照合同约定完成承包范围内全部工程、承担质量保修责任、履行合同义务的所有款项。
1.9年、季度、月、日：除合同特别明确外，指公历的年、季度、月、日。
1.10永久性工程：指根据合同规定需要永久地留在现场，并通过施工、竣工、维护、保修而加以实施的合同工程。
1.11临时性工程：指工程施工中乙方所需的各种临时性工程，包括但不限于办公室、仓库、车间、工棚、临时道路、物资堆放和加工场地等。
1.12书面形式：指合同文本、现场书面指令、信件和电文（包括电报、加盖公司或项目部公章的传真，但不含电子数据交换和电子邮件）。
1.13工程验收：指为确保工程符合合同及国家、地方、行业的规定，依据合同及国家、地方、行业的有关规定，工程经过甲方、监理、勘察、设计以及有关部门和单位的检查验收。
(完整版)建设工程施工合同示范文本GF-2013-0201)协议书、通用条款、专用条款
建设工程施工合同（示范文本GF-2013-0201）第一部分合同协议书第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。
2.工程地点：。
3.工程立项批准文号：。
4.资金来源：。
5.工程内容：。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：。
二、合同工期计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(￥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(￥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(￥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(￥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(￥元)。
2.合同价格形式：。
五、项目经理承包人项目经理：。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
第二部分通用条款
第二部分通用条款第1条一般规定第2条1.1定义与解释1.1.1 通用条款，指根据法律、行政法规的规定，合同当事人在履行工程PC承包合同过程中所遵守的一般性条款，由本文本第1条至第19条组成。
1.1.2 专用条款，指根据工程采购施工承包项目的实际，对通用条款进行补充、修改和完善，并同意共同遵守的条款。
1.1.3 工程PC承包，指PC承包人受发包人委托，按照合同约定对工程建设项目的设备材料采购、施工（含竣工试验、中间交接验收）、试运行等实行全过程或其他阶段的工程承包。
1.1.4 发包人，指在合同中约定的，被称为发包人的当事人，包括其合法继承人和经许可的受让人。
1.1.5 PC承包人，指在合同中约定的，被发包人接受的具有工程PC承包主体资格的当事人，包括其合法继承人。
1.1.6 分包人，指接受PC承包人根据合同约定对外分包的部分工程或服务的，并具有相应资格的法人或其他组织。
1.1.7 发包人代表，指发包人指定的履行本合同的代表。
1.1.8 监理人，指发包人委托的具有相应资质的工程监理单位。
1.1.9 工程总监，指由监理人授权、负责履行监理合同的总监理工程师。
1.1.10 项目经理，指PC承包人按照合同约定任命的负责履行合同的代表。
1.1.11 永久性工程，指PC承包人根据合同约定，按照设计要求完成施工、竣工试验（或中间交接验收）、竣丁后试验（或投料试车）和（或）试运行考核并交付发包人进行生产操作或使用的工程。
1.1.12 单项工程，指专用条款中列明的具有某项独立功能的工程单元，是永久性工程的组成部分。
1.1.13 临时性工程，指为实施、完成永久性工程及修补任何质量缺陷，在现场所需搭建的临时建筑物、构筑物，不构成永久性彐工程实体的工程。
1.1.14 现场或场地，指合同约定的用了PC承包人现场办公、居住、设备材料部件存放、施工机具、设施存放和工程实施的任何地点。
1.1.15 项目基础资料，指发包人提供给PC承包人的经有关部门对项目批准或核准的文件、报告（选厂报告、资源报告、勘察报告）、资料（气象、水文、地质）、协议（燃料、水、电、气、运输）和有关数据等，设计所需的基础资料。
第二部分通用合同条款
第二部分通用合同条款合同编号：__________第一部分：定义与解释1.2 甲方：指__________（填写甲方全称）。
1.3 乙方：指__________（填写乙方全称）。
1.4 主合同：指双方于______年______月______日签订的《__________》。
1.5 本合同附件：指本合同的有效组成部分，包括附件一《合同标的》、附件二《交付与验收》、附件三《付款与结算》、附件四《违约责任》等。
第二部分：通用合同条款2.1 合同的生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，对双方具有法律约束力。
2.2 合同的履行双方应按照主合同和本合同的约定，全面履行各自的权利和义务。
2.3 合同的变更与解除2.3.1 合同的变更任何一方如需变更本合同的任何条款，应提前书面通知对方，经双方协商一致后签署书面文件予以确认。
变更后的合同自确认之日起生效。
2.3.2 合同的解除在合同履行过程中，如发生不可抗力等法定解除事由，一方可以书面通知对方解除本合同。
合同解除后，双方应按照合同约定处理后续事项。
2.4 违约责任任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
2.5 争议解决双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
2.6 合同的终止本合同在主合同履行完毕、双方权利义务全部履行完毕后终止。
2.7 保密条款双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。
2.8 法律适用与争议解决本合同的签订、效力、解释、履行和争议解决等均适用中华人民共和国法律。
2.9 合同的附件本合同的附件是本合同的有效组成部分，双方应予以履行。
附件与本合同如有冲突，以本合同为准。
2.10 合同的修改和补充本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第二部分通用合同条款详见（GF—2013—0201）建设工程施工合同通用合同条款。
第三部分专用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：。
1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：。
1.1.2.5 设计人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：。
1.1.3 工程和设备1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：。
1.1.3.9 永久占地包括：。
1.1.3.10 临时占地包括：。
1.3法律适用于合同的其他规范性文件：。
1.4 标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：；发包人提供国外标准、规范的份数：；发包人提供国外标准、规范的名称：。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：。
1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：。
1.6 图纸和承包人文件1.6.1 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：；发包人向承包人提供图纸的数量：；发包人向承包人提供图纸的内容：。
1.6.4 承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：；承包人提供的文件的期限为：；承包人提供的文件的数量为：；承包人提供的文件的形式为：；发包人审批承包人文件的期限：。
1.6.5 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
1.7 联络1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：现场工程部；发包人指定的接收人为：。
承包人接收文件的地点：现场项目部；承包人指定的接收人为：。
监理人接收文件的地点：现场监理部；监理人指定的接收人为：。
1.10 交通运输1.10.1 出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：由承包人按照发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利。
1.10.3 场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场实际施工条件为准。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以现场实际施工条件为准。
1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按GF—2013—0201建设工程施工合同通用合同条款执行。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按GF—2013—0201建设工程施工合同通用合同条款执行。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按GF—2013—0201建设工程施工合同通用合同条款执行。
1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：据实调整。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：/ 。
2. 发包人2.2 发包人代表发包人代表：姓名：；身份证号：；职务：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。
发包人对发包人代表的授权范围如下：、。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：。
2.4.2 提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：。
3. 承包人3.1 承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：提供符合城建档案盒行政质量监督部门要求的施工图和竣工资料。
承包人需要提交的竣工资料套数：不少于肆套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后30日内。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子档。
（6）承包人应履行的其他义务：/ 。
3.2 项目经理3.2.1 项目经理：姓名：；身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；承包人对项目经理的授权范围如下：负责组织合同工程的实施。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：承包人应承担其与员工之间发生的用工争议等责任以及社保部门的处罚责任。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按贰仟元/次扣减工程款。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：向发包人支付违约金壹万元，并承担由此给发包人造成的直接与间接损失。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：支付违约金伍仟元。
3.3 承包人人员3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前7天内。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：按贰仟元/次扣减工程款。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监批准，发包人认可后方可离开。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：按伍仟元/次扣减工程款。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按伍佰元/次扣减工程款。
3.5 分包3.5.1 分包的一般约定禁止分包的工程包括：本工程不允许分包。
3.6 工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按GF—2013—0201建设工程施工合同通用合同条款执行。
3.7 履约担保承包人是否提供履约担保：是。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：本工程履约保证金为合同总额的10%，承包人在取得中标通知书前将履约保证金足额打至发包人指定账户。
每标段工程竣工验收合格后退还该标段工程履约保证金（不计息）。
4. 监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：见监理合同。
关于监理人的监理权限：见监理合同。
4.2 监理人员总监理工程师：姓名：；职务：；监理工程师执业资格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；关于监理人的其他约定：/ 。
4.4 商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）/ ；（2）/ ；（3）/ 。
5. 工程质量5.1 质量要求5.1.1 特殊质量标准和要求：/ 。
关于工程奖项的约定：无。
5.3 隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人。
监理人不能按时进行检查时，应提前12 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48 小时。
6. 安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：安全施工费已包含在本合同价款内，一切安全事故均由承包人负责，包括但不限于以下项目：1、施工准备中安全事故；2、施工中安全事故；3、投入使用后因工程质量或质量维修等原因引发的安全事故；4、必须保证项目施工现场达到恩施州安全文明施工现场标准。
6.1.4关于治安保卫的特别约定：按GF—2013—0201建设工程施工合同通用合同条款执行，且施工单位应严格执行《恩施龙凤置业有限公司施工现场管理办法》。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供。
6.1.5 文明施工合同当事人对文明施工的要求：本合同价款已包含建筑垃圾处理费、国家规定的足额的安全文明费、安全技术服务费、规费及税金。
承包人应对施工班组约定安全生产奖励、惩罚制度，并将相关制度作为附件交由发包人留存，发包人将据此进行监督、检查。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：合同总价包含建筑垃圾处理费、安全技术服务费，由承包人缴纳。
如办理施工许可证时发包人代为缴纳的，由发包人从承包人工程进度款中扣除。
7. 工期和进度7.1 施工组织设计7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按GF—2013—0201建设工程施工合同通用合同条款执行。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。
7.2 施工进度计划7.2.2 施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。
7.3 开工7.3.1 开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7日内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7日内。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7日内。
7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前5日内。
7.5 工期延误7.5.1 因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：工期顺延但不补偿费用。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延期一天，甲方按合同总金额的千分之五对乙方进行处罚，由甲方直接在工程结算款中扣除。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/ 。
7.6 不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：/ 。
7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）特大暴雨；（2）六级以上大风；（3）/ 。
7.9 提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：/ 。
8. 材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人负责保管，发包人不承担相关费用。
8.6 样品8.6.1 样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按规范要求执行。
8.8 施工设备和临时设施8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：发包人不提供任何施工设备和临时设施，由承包人自行安排并承担相应费用。
9. 试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2 试验设备施工现场需要要配置的试验场所：按GF—2013—0201建设工程施工合同通用合同条款执行。
施工现场需要配备的试验设备：按GF—2013—0201建设工程施工合同通用合同条款执行。
施工现场需要具备的其他试验条件：按GF—2013—0201建设工程施工合同通用合同条款执行。