建筑水电安装合同范本
水电安装合同范本6篇
水电安装合同范本6篇水电安装合同范本 (1) 工程总包方(以下简称甲方)：水电安装分包方(以下简称乙方)：按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规，结合本工程具体情况，为深化管理，提高效益。
经双方协商一致，签订本工程水电安装专业劳务承包合同，具体条款如下：一、工程概况：1、工程名称：2、结构层次：3、工程建设地址：4、工程建设方：二、工程内容及承包范围：1、工程内容：的水、电安装工程，其中电力、电信、电视、自来水配套项目的室外进栋的穿线安装工程由专业单位完成。
2、住宅楼内安装工程：1)室内强电电气安装工程及防雷工程2)室内给排水安装工程3)弱电工程：负责各种管道预埋(含穿铁丝)，其中包括电话网络布线由一层接线箱至每户终端(含面板)，电视终端覆盖面板。
三、承包方式：1、包劳务施工，包工期、包质量。
2、甲方委托乙方代购的材料，由乙方根据甲方提供材料清单向甲方报价，甲方进行确认后由乙方代购，材料款根据甲方的进度进行申报支付。
四、工程造价及取费标准：1、工程造价：1)本工程水电安装建筑面积约万平方米，暂定工程劳务总价及代购材料款共万元。
2)以上工程总造价为暂定价，工程完工后以实际工程量为准进行结算。
2、劳务款与代购材料款的计算方式：1)以甲方项目部与乙方在竣工结算后双方签署的工程结算书作为最终结算。
2)乙方在最终结算时需按国家规定缴纳完各种规费、税收后的总工程款由甲方抽取10%作为甲方的管理和结算等费用。
五、工程质量：1、工程质量每次验收必须通过监理、建设方、质检站一次性验收，竣工验收一次性2、工地临时用水电设施必须按双标化要求施工。
3、工程必须按国家有关施工规范、图集、设计说明、图纸会审纪要和变更设计联系4、由乙方原因造成的工程质量问题，由乙方承担返工费用，并承担相应责任，工期六、施工工期：1、施工工期按总包进度要求乙方必须密切配合总包方的土建施工进度，按照土建施工2、如工程质量或进度达不到要求和验收标准，必须无条件返工直到达到要求为止，3、如遇下列情况，经甲方或监理现场代表签证后，工期相应顺延。
水电安装劳务合同格式范本(九篇)
水电安装劳务合同格式范本甲方：_____ 身份证号码：_____乙方：_____ 身份证号码：_____乙方为甲方在负责水电暖安装。
甲乙双方按照平等、自愿的原则，经甲、乙双方认真协商，就本次水电暖安装工程劳务（包工）施工具体事项达成如下协议条款：第一条：劳务（包工）施工范围1、乙方根据甲方提供工程现有的水电暖安装及消防、弱电预埋工程设计图，乙方应严格按图组织施工。
2、乙方要确保工程合格，经过监理单位一次性验收合格。
3、甲方供应材料，按时抵达现场后，由乙方负责保管第二条：承包劳务（包工）方式及付款方式1、本工程依据劳务施工承包范围，乙方承包施工安装人工费，负责施工质量、施工安全。
安装人工费以建实际筑面积每平方米元结算（不含税金），实际施工面积平方米，总工程款元。
2、付款方式：甲方按工程进度分次付款，主体工程分次付款，当乙方施工楼平面时，甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到楼时，甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到楼时，甲方应立即支付乙方总包工费%。
二次排管分次付款，当乙方施工到楼时甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到楼时甲方应立即支付乙方总包工费%，水电安装完工后甲方应立即支付乙方全部包工费%，余款%作为质保金，如在质保期内出现施工问题，乙方在接到甲方通知后48小时必须到达现场进行免费维修。
质保期六个月到期后，如乙方未违约，甲方应该立即付清全部余款。
第三条：工程质量安全1、乙方应按照设计图的要求及施工规范进行安全施工。
2、在施工过程中，乙方应服从甲方的管理，安全文明施工，注意人身安全第四条：甲、乙双方责任（一）甲方责任：1、甲方协调各方正常关系，负责工地合格材料及时采购到现场（如因甲方材料未及时到位给乙方造成的损失由甲方负责）。
2、甲方提供良好的施工环境，如乙方施工过程中产生的问题确实需要甲方牵头协调，甲方应积极组织协调。
（二）乙方责任：1、提前及时向甲方提供材料采购情况，便于甲方及时采购材料。
房屋装修水电安装合同范本6篇
房屋装修水电安装合同范本6篇篇1甲方（业主）：_________________乙方（承包商）：_________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方房屋的装修水电安装事宜，达成以下协议：一、工程概况1. 工程地址：_________________。
2. 房屋结构：_________________。
3. 承包范围：水电安装工程的制作与安装，包括但不仅限于电路设计、水管安装等。
但不包括建材购买。
如超出水电范围则甲乙双方另外签订单项承包合约或追加预算等文字说明，由乙方完工并领取完工工资后视为本合同正式附加文本。
本合同不含其他任何税种。
如甲方要求超出原定施工范围需乙方进场配合施工，双方应签订书面变更确认书，相应费用及工期经双方商议后以书面确认。
若不及时签订书面确认书则视为口头协议无效处理。
二、工程期限及工程造价甲方（业主）：_________________（盖章）法定代表人签字或盖章（如无亲笔签章请另加盖公章确认本协议真实性有效性以免出现协议无效内容和公章私人印鉴印戳等相关责任问题及安全隐患其他形式留存比较差异填写一致性造成不利法律因素加强项目日常内部运营管理优化法律方面把关等形式缺失的风险做好各方面的制约能力及防范意识风险意识规避风险加强内部管理和项目运营管理避免不利因素的发生杜绝违规操作等现象的发生）联系电话：_________________ 身份证号：_________________ 紧急联系方式：______________ 居住地址：_________________乙方（承包商）：_________________（盖章）法定代表人签字或盖章（同上）联系电话：_________________ 公司地址：_________________ 紧急联系方式：______________ 工程地址：_________________ 签约日期：_______年____月___日附件一前期物业收费清单交接流程及其他前期收费情况等篇2甲方（业主/发包方）：____________________乙方（承包商/施工方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方房屋的装修水电安装事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程地址：____________________。
水电安装工程分包合同范本6篇
水电安装工程分包合同范本6篇第1篇示例：水电安装工程分包合同范本甲方：（委托方全称）地址：（委托方地址）联系人：（联系人姓名）电话：（联系电话）鉴于甲方委托乙方进行水电安装工程，为明确双方权利和义务，特订立本合同。
第一条工程内容1.1 甲方委托乙方进行水电安装工程，工程包括但不限于水管安装、电线布线、插座开关安装等相关工程。
1.2 工程地点：（填写工程地点）第二条工程期限2.1 乙方应按照双方确定的工程时间表，完成水电安装工程，并保证工程进度的及时性。
2.2 工程开始日期：（填写工程开始日期）2.3 工程完工日期：（填写工程完工日期）第三条工程款项3.1 甲方应按照本合同约定的工程款项支付给乙方。
3.2 工程总价款：（填写工程总价款）3.3 工程款项支付方式：（填写支付方式，如分期支付）3.4 工程款项支付时间：（填写具体支付时间）第四条工程质量4.1 乙方应按照相关标准和规范进行水电安装工程，保证工程质量达到国家相关标准。
4.2 工程过程中如发现质量问题，乙方应及时进行整改，保证工程质量。
第五条违约责任5.1 乙方如未按照合同规定的工程时间表完成水电安装工程，应承担相应的违约责任。
5.2 甲方如未按照合同规定的支付方式和支付时间支付工程款项，应承担相应的违约责任。
第六条法律适用与争议解决6.1 本合同适用中华人民共和国法律。
6.2 双方在履行本合同过程中如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，应向合同约定仲裁机构申请仲裁解决。
第七条其他事项7.1 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
7.2 本合同自双方签字盖章之日生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字日期：签字日期：以上为水电安装工程分包合同范本，双方在签订合同时应认真阅读并遵守合同规定，确保工程顺利进行并达到预期效果。
第2篇示例：水电安装工程分包合同范本甲方：（委托方）乙方：（承包方）鉴于甲方因工程需要，拟委托乙方进行水电安装工程的分包施工，双方本着平等自愿、互惠互利的原则，达成如下协议：一、项目名称：水电安装工程分包。
工地水电安装工程承包协议书范本(8篇)
工地水电安装工程承包协议书范本发包方：湖北嘉晟置业有限责任公司（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及有关法律法规、甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就《嘉鱼国际大酒店》水电安装工程事宜，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包方式：4、工程范围和内容：根据甲方提供的图纸由乙方负责组织施工。
①强电部分：空调、电梯、变频水泵、消防加压泵等设备配电柜以外的全部动力电缆的敷设安装;②给排水部分：冷、热水供水系统，全部排水系统开洞、敷设安装;③室内装饰装修部分：配电柜、配电箱、电缆敷设、开槽打孔布线、洁具、灯具、以及开关、插座安装（含室内家具上的开关、插座安装）等全部水电工程;④施工队进场后如不按规范以及甲方要求施工将无条件清退出场，所造成的损失由乙方自行承担。
第二条工程期限1、本工程合同总工期为，自____年____月____日开工;____年____月____日竣工。
2、乙方应按甲方要求合理安排进行安装施工，不得延误其它工种施工，配合甲方共同协调如遇到疑难问题，甲方配合乙方共同解决。
第三条工程人工费乙方按所施工建筑物四周内墙实际总面积计算人工费，即15元/每平方米（已含室外工程量的人工费）第四条施工质量乙方必须按照国家现行《建筑水电安装施工规范》组织施工，施工质量必须达到国家、行业规定的《水电安装工程质量验收标准》在施工过程中应严格要求施工人员按规范操作，绝对服从甲方现场施工管理人员和质监单位及部门的管理和监督。
第五条材料的领用、保管、及退库乙方领用材料应办理领料审批签字手续，领出的材料由乙方负责保管，在隐蔽工程安装完未封闭前，甲方派员核对材料实际用量，如发现材料遗失，应由乙方负责赔偿，如发现材料质量不合格时，应立即退回仓库退换。
所有施工用材料不得拿出工地，如有发现未经批准将材料拿出工地视为盗窃行为，罚款3000元以上，情节严重者将送交公安部门处理。
水电安装合同协议书范本房屋5篇
水电安装合同协议书范本房屋5篇篇1发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1. 工程名称：水电安装2. 工程地点：房屋3. 工程承包方式：包工包料4. 工程内容：水电安装及后续维修第二条工程期限1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日3. 因甲方原因造成工程停工，工期可相应顺延。
第三条工程价款及支付方式1. 工程价款：人民币XX元整（￥XX元）2. 支付方式：银行转账3. 甲方在签订合同后支付乙方工程款的XX%作为预付款，即人民币XX元整（￥XX元）；在竣工验收后支付剩余的XX%，即人民币XX 元整（￥XX元）。
第四条工程质量及验收标准1. 工程质量必须达到合格标准。
2. 验收标准按《水电安装工程质量验收规范》执行。
3. 甲方在收到竣工验收报告后，应及时组织验收，并签署验收意见。
第五条甲方责任与义务1. 负责办理相关施工手续，确保施工顺利进行。
2. 负责协调各施工班组之间的配合工作。
3. 负责对施工过程中的质量问题进行监督。
4. 负责在竣工验收后提供必要的维修服务。
第六条乙方责任与义务1. 乙方应确保施工质量符合合同约定及国家相关标准。
2. 乙方应按时完成施工任务，不得延误工期。
3. 乙方应积极配合甲方进行竣工验收工作。
4. 乙方应对施工过程中的安全问题负责。
第七条违约责任及赔偿金额的计算方法1. 甲方若未按照合同约定支付预付款或工程进度款，则自应支付之日起，向乙方支付未支付款项的日万分之五的违约金。
若甲方逾期付款超过XX日，乙方有权解除合同，并保留向甲方追索已支付款项的权利。
2. 乙方若未按照合同约定完成施工任务，则自合同约定的竣工日期起，向甲方支付合同总金额的日万分之五的违约金。
若乙方逾期竣工超过XX日，甲方有权解除合同，并保留向乙方追索已支付款项的权利。
房屋水电安装合同范本6篇
房屋水电安装合同范本6篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方房屋的水电安装事宜达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________房屋水电安装项目2. 工程地点：__________3. 工程内容：包括但不限于水电线路的铺设、设备的安装、灯具、插座等配套设备的安装等。
二、承包方式及范围1. 承包方式：本工程采用包工包料的方式，由乙方负责采购及安装所有所需材料。
2. 承包范围：本工程包括房屋内的所有水电安装工程，具体包括但不限于照明、插座、开关、配电箱、给排水管道等安装项目。
三、工程期限1. 工程开工日期：______年______月______日。
2. 工程竣工日期：______年______月______日。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币______元整（大写：______元整）。
该价款已包含工程所需的所有费用，除本合同约定需调整的情况外，甲方无需再支付其他费用。
2. 支付方式：合同签订后，甲方支付工程总价款的______%作为预付款；工程竣工并经甲方验收合格后，支付剩余款项。
五、工程质量及验收标准1. 乙方必须严格按照国家相关施工规范及标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的七日内进行验收。
3. 如工程验收合格，双方签署验收合格证书；如工程验收不合格，乙方应负责整改直至验收合格。
六、工程保修1. 保修期限：工程竣工后，乙方提供为期两年的保修服务。
2. 保修范围：因乙方施工质量原因导致的工程问题均属于保修范围。
3. 保修服务：保修期内，如发生工程问题，乙方应在接到通知后尽快修复。
七、违约责任1. 若因乙方原因未能按合同约定完成工程，乙方应承担违约责任，并支付因违约造成的甲方损失。
水电安装合同书范本5篇
水电安装合同书范本5篇第1篇示例：水电安装合同书范本甲方：（以下简称甲方）鉴于甲方拟对其房屋进行水电安装改造，乙方有能力提供相应的服务，在甲乙双方协商一致下，签订本合同，共同遵守以下条款：一、工程内容：乙方同意对甲方房屋进行水电安装改造工程，包括但不限于水管、电线、插座、灯具等设施的安装与调试。
二、工程时间：本次工程计划于（具体日期）开始，预计工期为（具体天数），具体时间及计划变更，需双方协商一致后签署书面变更协议。
三、工程费用：本次工程总费用为（具体金额），其中材料费用由甲方自行购买，人工费用由乙方提供。
费用结算方式为（一次性结清/分期付款），具体约定如下：1. 甲方应于工程开始时支付总费用的XX%作为预付款，以确保乙方材料采购和工人安排；2. 工程完成后，甲方应支付剩余费用。
3. 如因甲方原因工程中有额外增加的工程内容，费用另行约定。
四、工程质量保证：乙方保证对工程质量进行严格监管，确保工程符合相关安全规范及甲方的需求。
如因乙方原因导致工程质量问题，乙方将承担相应责任。
五、风险责任：房屋水电改造过程中，如有因乙方操作不当导致的房屋损坏或人身伤害，乙方将承担相应的赔偿责任。
六、工程验收：工程完成后，甲方有权对工程质量进行验收。
如验收结果不合格，乙方需及时整改，直至符合验收标准。
七、合同解除：如因不可抗力等原因导致工程无法完成，双方可协商解除合同，已支付的费用将按实际工程进度进行退还。
八、争议处理：本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关部门申请调解或提起诉讼。
九、其他约定：本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充合同。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（签字）：乙方（签字）：签订日期：年月日甲方联系地址：______________以上为水电安装合同书范本，若双方同意以上条款，请签字确认。
愿双方合作愉快，工程顺利完成。
第2篇示例：水电安装合同书范本甲方：_____________(以下简称“甲方”)乙方：_____________(以下简称“乙方”)为了明确双方之间的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等自愿的基础上，就水电安装工程签订如下合同：一、工程内容1.1 乙方承诺按照甲方提供的施工图纸和需求，在_____________(具体地址)进行水电安装工程，包括但不限于水管、电线、插座、开关的安装等工作。
水电安装合同范本简单(精选8篇)
水电安装合同范本简单(精选8篇)水电安装合同范本简单篇1甲方：（发包方）乙方：（承包方）甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条工程概况1、工程地点：2、工程承包方式：。
3、工期：月日-_____年____月____日止。
4、合同价款：本合同工程预算造价人民币（大写），若有变更施工内容及增加工程项目，需甲方确认，增加工程造价按实结算。
与业主结算下浮13%作甲方管理费。
5、a、工程量确定方式（按以下先后顺序执行）：按甲方与乙方协商确定的计算办法执行。
b、合同清单中综合单价、合同外新增项目的综合单价及其主材价格确定方式：1）工程量清单中已有相同项目的适用综合单价、主材价格，则沿用；2）工程量清单中已有类似项目的综合单价、主材价格，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。
如工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由甲方按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。
如换算时出现同种材料、人工、机械单价则沿用，如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按双方协商一致的材料单价结算。
3）当甲方提出变更通知，乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方提出通知要求（发出指令）后5个日历天向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，若乙方不在规定的时间内提供增加费用报告，该类变更所涉及的增加费用视同已包括在合同价款中，不另增加。
4）由于甲方指令而引起的施工方案的变更，若乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方发出指令后5个日历天内向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。
若乙方不按规定提供增加费用报告且经批准，该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。
5）由乙方提出的施工方案变更，若乙方认为由于非乙方原因而产生了增加费用，乙方应在提出施工方案变更的同时向提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。
水电装修合同书范本6篇
水电装修合同书范本6篇篇1水电装修合同书范本甲方（委托方）：（公司/个人全称或姓名），统一社会信用代码/身份证号（以下简称甲方）乙方（收包方）：（公司/个人全称），营业执照编号/身份证号，住所地地址（以下简称乙方）为了明确双方责任，维护双方正当权益，双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，达成如下协议，共同遵守：一、装修内容及标准1. 甲方将委托乙方开展水电装修工程，具体工程内容包括但不限于水电管线的铺设、照明设备的安装等。
2. 乙方承诺在装修工程中遵守国家相关法律法规，按照甲方要求进行施工，确保装修工程的质量和进度。
3. 双方经协商确定了装修工程的具体方案和标准，一旦确定不得擅自变更，如需变更须经双方协商一致后方可执行。
二、施工期限1. 施工期限自双方签订合同之日起计算，至装修工程完工为止。
具体工期双方约定（如：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日）。
2. 如乙方在规定工期内无法完成施工工程，应当提前告知甲方，说明延期原因，并经协商确定新的施工期限。
三、装修费用1. 甲方应按照本合同约定的工程款支付方式及工程款支付时间向乙方支付装修费用，共计￥（大写）。
2. 乙方应按合同约定的施工质量和进度要求，按时按质完成装修工程，确保工程质量和安全。
四、施工管理1. 双方在装修合同签订之日起，应共同遵守装修施工现场安全管理规定，确保工程施工安全，减少事故发生率。
2. 乙方应加强对施工现场的管控，保障施工工程的顺利进行。
如有安全隐患，应立即采取措施进行整改。
3. 甲方有权对乙方的施工进行检查，并有权要求乙方整改施工中发现的问题。
乙方应积极配合。
五、合同解除1. 在装修工程期间，如因不可抗力等不可预见的情况导致工程无法进行，双方可商议解除合同，解除合同后乙方应返还已收取的装修费用。
2. 在装修工程期间，如一方违反合同约定导致合同无法履行，另一方有权解除合同并要求赔偿损失。
六、法律适用及争议解决1. 本合同的签订、履行及解释均适用中华人民共和国法律。
水电安装合同标准范本(4篇)
水电安装合同标准范本发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》（以下简称合同法）、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规之规定，遵循平等、自愿、公平公正和诚实守约的原则，结合本工程具体情况，发包人、承包人双方经共同友好协商，双方于____年____月____日签订观南城一期1#楼工程《建设工程施工合同》后，发包人、承包人对签订的《建设工程施工合同》上不明确的内容，经双方友好协商达成一致意见签订补充协议。
补充协议内容如下：一、工程概况1、工程名称：观南城一期工程1#楼（以下简称本工程）2、工程地点：永川区南大街兴南路建材市场。
3、建设规模：大约30000平方米。
二、承包范围、内容及单价1、承包方式：分包（包工包料2、承包内容：按甲方与建设单位签订的总承包合同中规定的水电安装内容及范围。
3、计价（结算）方式甲方与建设单位签订的总承包合同中规定的水电安装为____年《重庆市安装工程计价定额》（CQAZDE_____20x）及《____年重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE_____20x）定额（以下统称安装定额）和____年____月____日以前的相关配套文件（约定项目除外）。
三、管理费及税金管理费及税金由乙方负责。
四、计算方法、单价及付款方式1、工程质量：优质结构。
达到现行国家或专业的质量评定合格标准，装饰工程质量等级为合格，施工中严格按设计图纸以及现行施工技术规范、操作规程及验收规范、评定标准验收。
严格按业主要求工程质量施工，凡有不合格的部分必须返工重作直到验收合格为止，由此造成的一切损失均由乙方负责，结算地在工程款中扣除。
2、本工程总工期：以建设单位工期为准。
3、开工日期：合同开工日期以发包人书面通知为准。
4、安全责任（1）乙方施工过程中必须按国家、重庆的，安全生产法》、《安全生产管理条例》进行全过程的安全文明施工。
该工程安全目标为重庆市级文明工地，施工时必须坚持执行“安全第一，预防为主”的方针，严格执行《安全生产法》、安全操作规程和各项安全管理制度及规章制度，严禁章作业。
标准水电安装合同范本8篇
标准水电安装合同范本8篇第1篇示例：标准水电安装合同范本甲方：______（以下简称甲方）乙方：______（以下简称乙方）经双方协商一致，就甲方位于______的房屋的水电安装工程，达成以下合同：一、项目内容和要求1. 乙方应按照相关规定和标准，对甲方的房屋进行水电安装工程。
2. 乙方应保证安装的水电设备符合国家标准，使用高质量材料，保证施工质量。
3. 安装完毕后，乙方应负责对安装设备进行维护保养，并提供相应的保修服务。
二、工程进度和质量保障1. 双方应按照合同约定的工期完成工程，否则应承担相应的违约责任。
2. 工程完成后，乙方应与甲方共同验收，确保工程质量符合要求，并解决存在的问题。
3. 乙方保证工程质量，并承诺在一定期限内提供免费维修服务。
三、价格和支付方式1. 合同总价为______元，包括材料费、人工费及其他费用。
2. 甲方应在合同签订时支付合同总价的______%作为订金，余款应在工程竣工后一周内支付清楚。
3. 如因甲方原因导致工程延期或增加额外费用，甲方应承担相应责任，如因乙方原因导致的责任，乙方应承担相应责任。
四、合同解决纠纷方式1. 双方在合同履行过程中如有纠纷，应协商解决；协商不成，提交有关部门或仲裁机构处理。
2. 合同解释权归双方共同拥有，解释问题应坚持公平合理的原则。
五、合同生效1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，自甲方支付订金之日起开始履行。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：______ 日期：______乙方（盖章）：______ 日期：______以上内容为标准水电安装合同范本，双方在签订合同前应仔细阅读并理解合同内容，确保合同的合法性和有效性。
希望本合同能够为双方合作提供保障，顺利完成水电安装工程。
第2篇示例：标准水电安装合同范本甲方（承包商）：__________________根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定，甲乙双方经协商一致，就乙方住宅的水电安装事宜达成如下协议：一、安装内容1. 乙方住宅的水电安装包括但不限于给排水管道、供水管道、照明电路、插座、开关等设施的安装。
水电施工合同范本标准版(推荐5篇)
水电施工合同范本标准版（推荐5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!水电施工合同范本标准版（推荐5篇）随着法治的不断发展,合同日益受到人们的重视,合同的作用也日益突出,因为合同既是当事人的权利保障,又是对当事人的制约。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
建筑水电安装合同范本
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与
义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。
文档可直接下载或修改，使用
时请详细阅读内容。
甲方：（发包方）
乙方：（承包方）
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条：工程概况
1、工程地点：
2、工程承包方式：a承包人包工包料;b承包人包工部分包料;c承包人包清工。
3、工期____ 年 _____ 月____ 日至_____ 年 ____ 月_____ 日。
4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________ 元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。
第二条：关于材料供给的约定
1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。
甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。
如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。
3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如
已使用对工程造成的损失由乙方负责。
如乙方提供的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。
第三条：关于工程质量及验收的约定
1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》gb-XX 和《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb-XX 并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。
3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。
4、本工程由______ 方设计施工方案。
第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定
1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场
5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗
现象按材料价格加倍赔偿。
第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定
1、布局开槽完工后，支付工程款的50%给乙方，水电完工后支付工程款的30%，整体竣工验收合格后支付20%。
2、本工程保修期伍年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。
3、双方款项住来均应出具收据。
4、工程结算方式：水路____ 米，电路___ 米
5、乙方承包内容：1、水电开槽、布线、穿线、埋槽;2 、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋;3 、水电施工穿墙、打孔、切割;4 、开关插座面板安装;5 、小五金的安装;6 后期灯具的安装（水晶灯另计）;7 、其他收费项目另计。
第六条：纠纷处理
因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。
第七条：全同的变更和解除
1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。
任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。
合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款____________ %支付违约金，
并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。
第八条：其它约定
1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。
2、甲方在入住前可以要求乙方3 次来现场配合其他工种的交叉施工，超过3次部分每次甲方需支付乙方30元/ 次的劳务费。
3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48 小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。
第九条：附则
1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
4、合同有效期至______ .
5、工程保修期五年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用
甲方________ 签字（盖章）___年___月___日
乙方________ 签字（盖章）___年___月___日。