2022年仲裁协议范文的案例与分析

2022 年仲裁协议范文的案例与分析

篇一： 2022 年-案例分析

[案例一]: (20 分)

某工程采用公开招标方式，招标人 3 月 1 日在指定媒体上发布了招标公告， 3 月 6 日至 3 月 12 日发售了招标文件，共有 A、B、C、D 四家投标人购买了招标文件。在招标文件规定的投标截止日(4 月 5 日)前，四家投标人都递交了投标文件。开标时投标人 D 因其投标文件的签署人没有法定代表人的授权委托书而被招标代理机构宣布为无效投标。

该工程评标委员会于 4 月 15 日经评标确定投标人 A 为中标人，并于4 月 26 日向中标人和其他投标人分别发出中标通知书和中

标结果通知，同时通知了招标人。

发包人与承包人 A 于 5 月 10 日签订了工程承包合同，合同约定的不含税合同价为 6000 万元，工期为 300 天；合同价中的间接

费以直接费为计算基数，间接费率为 12％，利润率为 5％。在施工过程中，该工程的关键路线上发生了以下几种原因引起的工期延误：

(1)由于发包人原因，设计变更后新增一项工程于 7 月 25 日至 8 月7 日施工(新增工程款为 160 万元)；另一分项工程的图纸延误导致承包人于 8 月 29 日至 9 月 15 日停工。

(2)由于承包人原因，原计划于 8 月 5 日晨到场的施工机械直到 8 月 26 日晨才到场。

(3)由于天气原因．连续多日高温造成供电紧张。该工程所在地区于 8 月 3 日至 8 月 5 日停电，此外，该地区于 8 月 24 日晨至

8 月 28 日晚下了特大暴雨。

在发生上述工期延误事件后，承包人 A 按合同规定的程序向发包人提出了索赔要求，经双方商议一致。除特大暴雨造成的

工期延误之外，对其他应予补偿的工期延误事件，既补偿直接费又补偿间接费，间接费补偿按合同工期每天平均分摊的间接费计算。

问题：

1.指出该工程在招标过程中的不妥之处，并说明理由。

2.工程的实际工期延误为多少天？应予批准的工期延长期为多少天？

分别说明每一个工期延误事件应批准的延长期及

其原因。

3.图纸延误应予补偿的间接费为多少？

4.该工程所在地市规定．高温期间施工企业每日工作时间减少 1 小时，企业必须给职工每人每天 15 元高温津贴。若某

分项工程的计划工效为 2.0 平方米／每小时。计划工日单位为 80 元，高温期间的实际工效降低 10％，则高温期间该分项每平方米人工费比原

计划增加多少元？ (费用计算结果保留两位小数。)答案：(20 分) 问题 1：(4 分) 1、招标代理机构宣布无效投标不妥(1 分)，应由

招标人宣布(1 分)

2、评标委员会确定中标人并发出中标通知书和中标结果通知不妥(1 分)，应由招

标人发出。(1 分)问题 2：(8 分)

分)应批准工期延长 14 天(7 月 25 日至 8 月 7 日)，(1 分)

图纸延误属于业主应承担的责任(0.5 分)应批准延长工期为 18 天 (8 月 29 日至 9 月 15 日)(1 分)停电属于业主应承担的责任，(0.5 分)应批准工期延长为 3 天(0.5 分)施工机械延误属于承包商责任

(0.5 分)不予批准延长工期(0.5 分)

特大暴雨造成的工期延误属于业主应承担的风险范围，(0.5 分)但8 月 24~25 日属于承包商机械未到场延误在先．不予索

赔，(0.5 分)应批准工期延长 3 天(8 月 26 日至 8 月 28 日)。(0.5 分)

问题 3 (4 分)合同价中的间接费为： 6000 某(0.12/1.12 某 1.05) =612.24 (万元)(2 分)

所以，合同价中每天的间接费为： 612.24／300=2.04 (万元／天) (1 分)图纸延误应补偿的间接费为： 18 某 2.04=36.72 (万元)(1 分) 问题 4 (4 分)计划的单方人工费为，80÷(8 某 2.0) =5 (元／m2)(1 分)

(元／m2)(1 分)

案例[二] (30 分)

请回答《11G101-1》平法图集中的如下问题：

1、11G101-1 的图集内容包括哪两个部份？、 11G101-3 包括的基础类型有哪些？钢筋的保护层是指什么？((5 分)

2

、表示的意含义。(5 分)

3、梁的平面注写包括集中标注和原位标注，集中标注有五项必注值

是什么？(5 分)

非加密区的根数如何计算(5 分)

1、制图规则、标准构造图；独立基础、条型基础、筏基础、桩基础；最外层钢筋外边缘至砼表面的距离。

2、表示 2 号外墙、长度范围为 1-6 轴之间，墙厚 300；外侧水平贯

通筋三级 18 间距 200，竖向贯通筋为三级 20 间距 200；内侧

水平贯通筋为三级 16 间距 200，竖向贯通筋为三级 18 间距 200，一

级 6 双向拉筋，水平间距 400，竖向间距 400。

5、当 Hw 大于等于 450mm 时，在梁的两侧面应高度配置纵向构造钢筋；纵向构造钢筋的间距≤200；当梁宽≤350 时为 6mm，梁宽

＞350mm 时为 8mm；拉筋的间距为非加密区箍筋间距的 2 倍，当设置

多排拉筋时，上下两排拉筋竖向错开设置。

6、10d75mm 中取大值； 75mm

[案例三] (30 分)背景已知：

1.某工程分部份项工程量清单工程量如下：分部份项工程量清单

3.企业定额及企业掌握市场价格如下：

1)人工挖四类土方。定额消耗量：综合工日： 50.04 工日/100m32) 反铲挖掘机挖四类土。

反铲挖掘机，推土机配合均为： 890 元/台班，自卸汽车运 10km180

元/车(每车可载 8m3)，洒水车每台 176 元/台班 4)该企业对此项工程

的管理费为直接费的 15%，利润为直接费与管理费合计的 8%。5)考虑材

料价格上涨 5%的风险，超过部份的风险合同另行约定。

计算工程量清单所列分部份项工程综合单价。要求写出计算过程。并填写分析表

篇二：关于仲裁法的案例分析

关于仲裁法的案例分析

案例分析一 1992 年某渡假村管委会与香港国泰公司签订了合资建设

高尔夫球场合同。该合同未订有仲裁条款。后双方为履行该合同发生争议，国泰公司董事长董某给当地政府领导致函反映情况。该函最后称： "出于

对您的信任，我们向您反映纠纷情况，以得到你的匡助。我们也将诉诸，向仲裁机构或者法院提出仲裁或者起诉。 "渡假村管委会得知信函内容后，立即告国泰公司，表示允许仲裁解决双方的争议，随即向仲裁机构递交了仲裁申请书。但国泰公司收到管委会的来函后，未向仲裁机构提交仲裁申请书，而直接向法案例分析二 1992 年 9 月，望龙实业公司与海辰食品研究所签订一份技术合同，商定双方联合开辟研制一种老人营养饮料，合同中