工程监理合同新示范文本
工程监理合同示范文本(精选)
工程监理合同示范文本(精选)1. 引言本合同订立于______年___月___日,由甲方(业主)与乙方(监理公司)自愿、平等协商一致签订。
根据相关法律法规和监理服务需求,甲乙双方本着互利共赢的原则,制定本合同。
2. 项目概述2.1 项目名称甲方委托乙方对项目进行监理服务,项目名称为________。
2.2 项目位置和范围项目位于_______,范围包括但不限于_______。
2.3 监理目标乙方将按照监理服务标准,协助甲方管理项目工程的质量、安全、进度和成本,确保项目达到预期目标。
3. 监理服务内容3.1 前期准备阶段乙方应协助甲方进行项目前期准备工作,包括但不限于投标文件的编制、施工合同的评审等。
3.2 施工准备阶段乙方根据需求对施工单位进行审核并提出合理化建议,确保施工前的准备工作符合规范要求。
3.3 施工过程监理乙方应对施工单位的施工过程进行全过程监理,包括但不限于工程质量、施工工艺、材料使用、施工进度等方面。
3.4 工程质量检查与验收乙方应对施工单位完成的工程质量进行检查,并参与工程的竣工验收过程。
3.5 成本控制与支付管理乙方应对工程的成本进行控制,并按照约定对施工单位的进度款支付进行管理。
3.6 问题处理与纠纷调解乙方应协助甲方解决工程施工过程中的问题,并参与有关纠纷的调解工作。
3.7 监理报告与评价乙方应根据工程进度,定期向甲方提交监理报告,对工程进展情况进行评价和分析,并提出合理化建议。
4. 工作时间与费用4.1 工作时间乙方将根据项目的实际需求,合理安排监理工作的时间,并协调与甲方的项目工作安排。
4.2 费用乙方的监理费用将根据项目的规模、工期和难度进行协商确定,甲方应按照约定及时向乙方支付费用。
5. 保密条款甲乙双方在履行本合同过程中会接触到对方的商业机密和项目信息,双方都应对这些信息进行保密,并不得向第三方透露或公开。
6. 违约责任6.1 甲方违约责任甲方未按照本合同约定及时支付监理费用的,应承担违约责任,并按约定支付违约金。
2023版工程建设监理合同示范文本doc
2023版工程建设监理合同示范文本1. 合同概述本合同是由______(以下简称“甲方”)与______(以下简称“乙方”)就______(以下简称“工程”)的监理事项等相关事宜,经协商一致,依法订立的合同。
2. 合同背景(简要描述工程的背景和目的)3. 合同内容3.1 工程概述(详细描述工程的名称、地点、规模、内容、计划完成时间等)3.2 监理范围(详细描述监理范围,包括但不限于工程进度、质量、安全、费用等方面的监理职责)3.3 监理义务3.3.1 乙方应按照国家有关法律法规、标准规范及合同约定,履行监理职责,保证工程的质量、安全和进度。
3.3.2 乙方应及时向甲方报告工程进度、质量、安全等问题,提出合理建议。
3.3.3 乙方应定期进行工程现场勘察、检查,并书面记录工程进展情况,及时发现并纠正存在的问题。
3.3.4 乙方应与甲方密切配合,协调工程相关各方的利益,维护工程的正常进行。
3.4 甲方义务3.4.1 甲方应按照合同规定的时间和方式支付监理费用。
3.4.2 甲方应向乙方提供工程施工所需的相关文件和资料。
3.4.3 甲方应按照合同约定提供工程所需的场地、设备、材料等。
3.5 合同价款及支付方式(详细描述合同价款及支付方式)3.6 保证金及履约保险(详细描述保证金和履约保险的相关内容)3.7 违约责任(详细描述违约责任,包括但不限于乙方违约责任、甲方违约责任等)3.8 争议解决(详细描述争议解决的方式和程序)3.9 合同变更和解除(详细描述合同变更和解除的条件和程序)4. 合同执行4.1 合同生效本合同经甲方和乙方签字或盖章后生效,并各自持有一份原件。
4.2 合同备案(描述合同备案的具体要求和程序)4.3 合同变更(描述合同变更的具体要求和程序)4.4 合同解除(描述合同解除的具体要求和程序)5. 其他事项(列出其他需要补充的事项,如附件、通知方式等)6. 合同附件(列出合同附件的名称和内容)7. 合同签署甲方(盖章/签字):__________ 日期:__________乙方(盖章/签字):__________ 日期:__________。
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2024-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2024-0202)附件:第一条定义与解释(1) "工程"指本合同附件一所列明的工程项目;(2) "监理"指甲方对乙方在工程建设过程中的监督和管理;(3) "合同价款"指甲方应支付给乙方的监理费用;(4) "监理期限"指本合同约定的监理起始日至监理结束日。
第二条监理范围和内容2.1乙方应按照甲方的要求,对工程进行全过程监理,包括但不限于施工准备、施工过程、竣工验收等阶段;2.2乙方应对工程的质量、安全、进度、成本等方面进行监督和管理,确保工程符合法律法规、技术规范和甲方的要求;2.3乙方应定期向甲方报告监理情况,及时处理工程中出现的问题,并提出改进意见和建议。
第三条监理费用3.1监理费用包括固定费用和可变费用两部分,具体金额见附件二;3.2固定费用自本合同签订之日起支付;可变费用根据工程实际进度和监理情况按月支付;3.3乙方开具符合国家税务规定的增值税专用发票,甲方支付监理费用。
第四条监理期限4.1监理期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止;4.2 如因不可抗力等原因导致工程延期,监理期限相应顺延。
第五条甲方的权利和义务5.1 按照本合同约定支付监理费用;5.2提供与工程有关的资料、图纸、技术规范等,为乙方提供必要的监理条件;5.3 按照乙方的建议和意见及时处理工程中出现的问题;5.4 不得无故干涉乙方的监理工作。
第六条乙方的权利和义务6.1 按照本合同约定履行监理职责,确保工程质量和安全;6.2 及时向甲方报告监理情况,提出改进意见和建议;6.3 保守甲方的商业秘密和技术秘密;6.4 不得将监理工作转包或分包给第三方。
第七条违约责任7.1如甲方未按照本合同约定支付监理费用,应按照逾期支付金额的日万分之五向乙方支付违约金;7.2如乙方未按照本合同约定履行监理职责,导致工程质量、安全等问题,应承担相应的法律责任。
建设工程委托监理合同示范文本(2023版)正规范本(通用版)
建设工程委托监理合同示范文本(2023版)1. 合同概述本合同是由甲方(建设工程的委托人)与乙方(建设工程的监理人)就委托乙方监理甲方的建设工程项目而订立的合同。
本合同旨在规范甲乙双方的权利和义务,确保建设工程的质量、进度和安全。
2. 合同条款2.1 项目信息项目名称:_____________________项目地点:_____________________项目规模:_____________________工期要求:_____________________2.2 委托监理内容甲方委托乙方负责监理工程内容:•工程质量的监督和检验;•施工进度的监控和管理;•施工方案的审批;•工程变更和索赔的审核;•施工过程中的安全监督;•其他与建设工程监理相关的工作。
2.3 监理费用甲方应向乙方支付的监理费用为人民币_____________________(大写:_____________________)。
监理费用的支付方式和时间如下:•监理费用的支付方式:_____________________•监理费用的支付时间:_____________________2.4 监理义务乙方应遵守监理义务:•严格按照国家相关法律、法规和标准进行监理,并保证监理工作符合建设工程的要求;•监督施工单位的工程质量,及时发现并整改质量问题;•监督施工进度,确保项目按时竣工;•审批施工方案,确保施工方案符合法律法规和工程要求;•审核工程变更和索赔申请,保证变更和索赔合理合法;•监督施工过程中的安全工作,确保施工安全;•及时向甲方提供建设工程的进度、质量和安全情况的监理报告。
2.5 甲方责任甲方应遵守责任:•向乙方提供建设工程的相关资料、文件和图纸,并保证其真实、准确;•协助乙方履行监理职责,提供必要的配合和支持;•及时支付乙方的监理费用;•对乙方提供的监理报告进行及时确认。
2.6 保密条款甲乙双方应对双方在履行本合同过程中所知悉的商业秘密、技术秘密和个人隐私等进行保密,除非经双方协商一致或法律法规规定,否则不得向第三方披露。
建设工程监理合同示范文本
建设工程监理合同示范文本甲方(委托方):_____________________乙方(监理方):_____________________鉴于甲方拟对建设工程项目进行监理,乙方具有相应的监理资质和能力,双方本着平等、自愿、诚实信用的原则,就建设工程监理事项达成如下合同条款:第一条监理范围1.1 本合同监理的范围为甲方的建设工程项目,具体包括但不限于施工准备、施工过程、竣工验收等阶段的监理工作。
1.2 监理内容涵盖工程质量、进度、投资控制,以及合同管理、信息管理、安全文明施工等方面的监理服务。
第二条监理期限2.1 监理期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
2.2 如因甲方原因导致工程延期,监理期限相应顺延,双方应另行签订补充协议明确顺延期限及监理费用。
第三条监理费用及支付方式3.1 监理费用按照国家有关规定和双方协商确定的标准计算,具体金额为:________元。
3.2 监理费用的支付方式为:甲方在合同签订后____日内支付总监理费用的____%作为预付款;监理工作完成后,甲方应在____日内支付剩余监理费用。
第四条双方的权利和义务4.1 甲方的权利和义务:4.1.1 甲方有权对乙方的监理工作进行监督和检查。
4.1.2 甲方应按合同约定支付监理费用,并提供必要的工作条件。
4.1.3 甲方应及时向乙方提供工程相关资料和信息,以保证监理工作的顺利进行。
4.2 乙方的权利和义务:4.2.1 乙方有权按照合同约定收取监理费用。
4.2.2 乙方应按照国家有关规定和合同约定,认真履行监理职责,确保工程质量、进度和投资控制。
4.2.3 乙方应定期向甲方报告监理工作进展情况,并提出合理化建议。
第五条违约责任5.1 如甲方未按合同约定支付监理费用,每逾期一日,应向乙方支付未付监理费用____%的违约金。
5.2 如乙方未按合同约定履行监理职责,给甲方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。
第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中发生的争议,双方应首先通过协商解决;协商不成的,可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
2023建设工程监理合同 (示范文本)正规范本(通用版)
建设工程监理合同 (示范文本)第一章总则第一条缔约方甲方:(甲方名称)乙方:(乙方名称)第二条监理范围根据《建筑法》、《合同法》等相关法律法规,乙方作为独立的第三方监理机构,负责对甲方的建设工程进行监理工作。
第三条监理任务和目标1.监理任务:乙方的监理任务包括但不限于:对施工图纸的审核、对施工合同的审核、对施工单位的组织管理、对施工过程的全程监督、对工程质量的验收、对工程竣工和交付的验收等工作。
2.监理目标:乙方的监理目标是确保建设工程按照合同约定、设计要求、相关标准和规范进行施工,保障工程质量和工期的安全、合规完成。
第四条建设工程信息提供1.甲方应向乙方提供建设工程信息:–工程基本情况介绍–工程设计图纸及说明–施工合同及补充协议–施工单位资格证书–相关建设工程许可证件2.甲方提供的建设工程信息应真实、完整、准确。
第二章监理报告和资料第五条监理报告和资料的提交1.乙方在监理期间应定期向甲方提交监理报告。
2.监理报告内容包括但不限于:–工程进度汇报–工程质量验收情况–施工合同履行情况–特殊问题和风险提示3.监理报告应在每次提交后的五个工作日内得到甲方的确认。
第六条监理资料的保存1.乙方应妥善保存相关监理资料,包括但不限于监理报告、工程图纸、检测报告等。
2.监理资料的保存期限为建设工程验收合格之日起五年。
第七条乙方工作记录1.乙方应妥善保管和记录监理工作过程中的重要事项和状况。
2.监理记录应详实、准确、完整,并按要求提交给甲方。
第三章监理费用和支付方式第八条监理费标准1.双方约定监理费用为建设工程总造价的百分比。
2.监理费用计算的基础为施工图纸设计工程量。
3.监理费用支付方式双方协商确定。
第九条监理费支付1.监理费应按照乙方提交的结算报告和相关证明材料进行支付。
2.监理费支付应及时、足额。
第四章违约和争议解决第十条违约责任1.任何一方违反本合同约定的,应承担相应违约责任。
2.如一方拒不履行合同义务,对方有权要求违约方承担违约责任,并要求停止违约行为。
监理合同示范文本6篇
监理合同示范文本6篇篇1监理合同示范文本监理合同范本甲方:(委托人)地址:法定代表人:联系方式:乙方:(监理单位)地址:法定代表人:联系方式:为明确监理双方之间的权利和义务,依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,经甲、乙双方友好协商,达成如下协议:一、项目基本信息项目名称:所在地点:建设单位:设计单位:施工单位:监理单位:二、监理服务范围1. 甲方委托乙方对上述项目进行全过程监理服务,具体内容包括但不限于:工程设计、施工单位的选择、工程施工、工程变更、工程竣工验收等方面的监理工作。
2. 监理单位应当遵守国家有关建筑监理规定,保证服务质量、服务标准。
三、价格及支付方式1. 甲方应当按照合同约定支付监理费用,具体费用如下:监理报酬:人民币(大写)(小写)元整。
2. 支付方式:乙方每月向甲方开具监理费用明细清单,甲方应当在接到清单后的10个工作日内支付相应费用。
四、监理责任1. 乙方应当认真履行监理职责,依法监督施工单位的施工行为,发现工程存在安全隐患或质量问题时,应当及时向甲方报告并提出整改意见。
2. 乙方应当保证监理报告的真实性和客观性,不得故意隐瞒或歪曲事实,不得为不法利益谋取个人私利。
五、甲方责任1. 甲方应当依法提供项目建设相关文件和资料,配合监理单位的工作。
2. 甲方应当按照监理合同约定支付监理费用,否则视为违约,应承担相应的法律责任。
六、保密条款1. 双方在合作过程中可能会接触到对方的商业秘密,双方应当保密,不得泄露。
2. 监理合同及相关文件、资料在未经双方书面同意的情况下,不得向第三方披露。
七、变更和解除1. 双方如需变更合同内容,应当经过书面协商并签订书面变更协议。
2. 如因不可抗力等原因导致合同无法履行,双方应当及时协商解除合同,并根据实际情况承担相应的责任。
八、法律适用和争议解决1. 监理合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律。
2. 在履行监理合同过程中发生争议,双方应当友好协商解决,协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2024年工程建设监理合同示范文本(二篇)
2024年工程建设监理合同示范文本第二条合同适用的法规及监理依据:第四条监理业务:第八条外部条件包括:第九条双方约定的业主应提供的工程资料及提供时间:第十条业主应在____天内对监理单位书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。
第十四条业主免费向监理机构提供如下设施:监理单位自备的,业主给予经济补偿的设施如下:第十五条在监理期间,业主免费向监理机构提供_____名职员,由总监理工程师安排其工作,并免费提供_____名服务人员。
第二十五条监理单位在责任期内如果失职,同意按以下办法承担责任,赔偿损失:赔偿金=直接经济损失×酬金比率(扣除税金)第三十七条业主同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付监理单位的酬金。
业主同意按以下计算方法、支付时间与金额,支付附加工作酬金:业主同意以下计算方法、支付时间与金额,支付额外工作酬金:第三十九条双方同意用_____支付酬金,按_____汇率计付。
第四十三条奖励办法:第四十六条工程建设监理合同在履行过程中发生争议时,业主与监理单位应及时协商解决。
协商不成时,双方同意由_____仲裁委员会仲裁(双方不在本合同中约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉。
附加协议条款《工程建设监理合同》使用说明《工程建设监理合同》包括《工程建设监理合同标准条件》和《工程建设监理合同专用条件》(以下简称为《标准条件》、《专用条件》)。
《标准条件》适用于各个工程项目建设监理委托,各个业主和监理单位都应当遵守。
《专用条件》是各个工程项目根据自己的个别和所处的自然和社会环境,由业主和监理单位协商一致后进行填写。
双方如果认为需要,还可在其中增加约定的补充条款和修正条款。
现对《专用条件》的填写说明如下:《专用条件》应当对应《标准条件》的顺利进行填写。
例如:“第2条”,要根据工程的具体情况,填写所适用的部门、地方法规、规章。
“第4条”,在协商和写明其“监理工程范围”时,一般要与工程项目总概算、单位工程概算所涵盖的工程范围相一致,或与工程总承包合同、分包合同所涵盖工程范围相一致。
监理合同 示范文本(最新4篇)
监理合同示范文本(最新4篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如总结报告、合同协议、规章制度、条据文书、策划方案、心得体会、演讲致辞、教学资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as summary reports, contract agreements, rules and regulations, doctrinal documents, planning plans, insights, speeches, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!监理合同示范文本(最新4篇)辛弃疾教学模式,学习方法报告:近义词诗歌竞选简章团结:文化建设公司简介计划读书三字经,辞职信意见书仿写卷首论文,策划书个人介绍方案。
建设工程监理合同(示范文本)5篇
建设工程监理合同(示范文本)5篇第1篇示例:建设工程监理合同(示范文本)甲方:(委托方)地址:电话:鉴于甲方拟开展下列建设工程项目,为了确保工程质量,保障工程进度,特邀请乙方作为本项目的工程监理方,甲乙双方经友好协商,达成如下协议,以便共同遵守:一、监理项目内容及范围1.1 乙方接受甲方委托,负责对甲方下列建设工程项目进行全程监理工作:项目名称:项目地址:工程规模:工程内容:1.2 乙方应当严格遵守国家法律法规,履行监理职责,确保工程按照合同约定及相关规范要求进行施工,并保障工程质量和安全。
1.3 乙方应当做好监理记录,并定期向甲方提供监理报告,对工程施工过程进行全程跟踪和监控。
二、监理费用及支付方式2.1 甲方应按照约定支付监理费用,具体金额为:监理费用总额:(大写)(¥)(小写)2.2 监理费用支付方式:甲方应分批支付监理费用,具体分期支付时间及金额约定如下:第一期:(时间)(金额)元第二期:(时间)(金额)元第三期:(时间)(金额)元2.3 如有变更或调整,需经双方协商一致,并在书面形式上签署补充协议。
三、工程监理时间3.1 本监理合同自双方签署之日起生效,监理的具体开始和结束时间如下:开始时间:结束时间:3.2 在监理期间,乙方应按照约定时间完成监理工作,并确保工程质量。
四、保密条款4.1 甲、乙双方在履行本合同过程中知悉或获得的对方的商业秘密、技术资料、经营信息、合作方式等必须严格保密,未经对方书面许可,不得向第三方披露。
4.2 乙方应妥善保管相关监理文件和资料,不得私自使用或外泄。
五、违约责任5.1 若一方违反本合同约定,给对方造成损失的,应承担相应的违约责任。
5.2 如因不可抗力导致工程进度延误或者工程质量受损的,双方可以协商解决,并通知甲方及时现场查勘、确认。
六、解决争议6.1 因本合同引起的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,应提交至所在地人民法院诉讼解决。
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字盖章后生效。
建设工程委托监理合同示范文本5篇
建设工程委托监理合同示范文本5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1建设工程委托监理合同示范文本甲方(委托方):____________(名称)、法定代表人:____________、地址:____________、电话:__________、传真:__________、电子邮箱:__________乙方(监理方):____________(名称)、法定代表人:____________、地址:____________、电话:__________、传真:__________、电子邮箱:__________鉴于甲方拟进行建设工程,为确保工程质量和安全,特以甲乙双方的协商一致,达成以下合同:第一条项目概况1.1 项目名称:____________1.2 项目地址:____________1.3 工程内容:____________1.4 工程造价:____________1.5 工程监理费:____________1.6 工程监理期限:____________第二条监理任务2.1 乙方应按照国家有关法律法规、规章制度和监理规范的要求,对甲方委托的建设工程进行严格监督和检查,确保工程的质量、工期和安全。
2.2 乙方应遵守职业道德,不得私自泄密、索贿受贿等行为,保持独立性和客观公正性,保护甲方的合法权益。
第三条监理费用及支付方式3.1 甲方应按照合同约定的监理费用支付方式,按时足额支付监理费用。
3.2 如监理费用发生变动,须经双方协商一致后签订补充协议,方可修改监理费用。
3.3 如因甲方原因导致监理费用支付延误,乙方有权停止监理工作,但不影响乙方的其他权利。
第四条合同变更与解除4.1 本合同经双方签订后如需变更,应经双方协商一致后签订书面变更协议。
4.2 如因一方违约导致无法履行合同义务,经催告逾期未改正,对方有权解除合同,并要求违约方承担相应的法律责任。
第五条争议解决5.1 合同履行过程中如发生争议,双方应通过友好协商解决;协商不成的,可向仲裁机构申请仲裁。
国家监理合同示范文本4篇
国家监理合同示范文本4篇国家监理合同示范文本1本合同书由____________(以下简称“业主”)为一方,与____________(以下简称“监理单位”)为另一方共同订立。
鉴于业主已委托监理单位为____________工程提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的项目建议书,为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益。
兹就以下事项达成合同:一、本合同书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。
二、下列文件是本合同书的组成部分,应作为合同书的有效内容予以遵守和执行。
1、公路工程施工监理中标函或委托函2、公路工程施工监理合同通用条件3、公路工程施工监理合同专用条件4、《公路工程施工监理规范》(JTJ077-95)5、公路工程施工监理招、投标文件6、双方签认的补充或修正文件7、其它文件8、附件:附件A——监理服务的形式、范围与内容附件B——业主提供的监理工作条件附件C——监理服务的费用与支付其它附件三、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式,向监理单位支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。
四、监理单位基于业主的上述保证,在此向业主承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。
五、本合同书经双方签字盖章后,自_________年_______月______日生效,至_________年_______月______日终止,在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。
六、本合同书正本一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
合同书副本_________份,双方各执_________份。
业主:(盖章)____________监理单位:(盖章)_________法定代表人:(签字)______法定代表人:(签字)_______单位________________单位_________________邮编:____________________邮编______________________电话:____________________电话:_____________________传真:____________________传真:_____________________开户银行:________________开户银行:_________________帐号:____________________帐号:_____________________国家监理合同示范文本2本合同书委托方为:______(以下称"甲"方)被委托监理方为:_______工程咨询监理公司(以下称"乙"方)甲方委托乙方,按本合同书要求进行:______工程项目的施工监理,监理范围___质量控制、进度控制和投资控制工作。
建设工程监理合同(示范文本)7篇
建设工程监理合同(示范文本)7篇篇1甲方(业主):______________________乙方(监理单位):______________________根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就甲方委托乙方进行建设工程监理事宜,达成如下协议:一、工程概况工程名称:______________________工程地点:______________________工程规模:______________________监理范围:______________________二、服务内容乙方提供的服务内容包括但不限于:进度控制、质量控制、安全管理、合同管理、信息管理、协调各方关系等。
具体监理工作内容应根据工程实际情况,在双方协商后确定。
三、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格并移交完毕止。
若工程期间因故中止,双方应另行协商处理。
四、监理费用1. 监理费用计算方式:按照工程规模、监理难度、工期等因素综合确定。
2. 支付方式:根据工程进度分期支付,具体支付节点和金额在补充协议中约定。
3. 甲方应按时支付监理费用,如逾期支付,应按照逾期支付金额的一定比例支付违约金。
五、权利与义务1. 甲方的权利和义务:甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责,甲方有义务按时支付监理费用,为乙方提供必要的工作条件。
2. 乙方的权利和义务:乙方有权获得约定的监理费用,乙方有义务按照合同约定履行监理职责,对工程项目的质量、安全、进度等进行有效监督。
六、违约责任1. 若甲方未按时支付监理费用,乙方有权暂停监理服务,由此造成的损失由甲方承担。
2. 若乙方未按照合同约定履行监理职责,甲方有权要求乙方承担违约责任,并支付违约金。
3. 若因不可抗力因素导致合同无法履行,双方应协商解决。
七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;协商不成的,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程委托监理合同示范文本(5篇)
建设工程委托监理合同示范文本第一部分建设工程委托监理合同委托人____与监理人____经双方协商一致,签订本合同。
一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:工程名称:__________工程地点:__________工程规模:__________总投资:__________二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。
三、下列文件均为本合同的组成部分:①监理投标书或中标通知书;②本合同标准条件;③本合同专用条件;④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬。
本合同自____年____月____日开始实施,至____年____月____日完成。
本合同一式____份,具有同等法律效力,双方各执____份。
委托人:__________(签章)监理人:__________(签章)住所:__________ 住所:__________法定代表人:__________(签章)法定代表人:__________(签章)开户银行:__________ 开户银行:__________账号:__________ 账号:__________邮编:__________ 邮编:__________电话:__________ 电话:__________本合同签订于:____年____月____日第二部分标准条件词语定义、适用范围和法规第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,有如下含义:(1)“工程”是指委托人委托实施监理的工程。
(2)“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。
(3)“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。
(4)“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。
《工程建设监理合同》示范文本
《工程建设监理合同》示范文本以下是为您起草的一份示范文本:工程建设监理合同1. 合同主体1.1 委托人:____________________________1.2 监理人:____________________________2. 合同标的2.1 工程名称:____________________________2.2 工程地点:____________________________2.3 工程规模:____________________________2.4 工程投资:____________________________3. 权利义务3.1 委托人的权利3.11 对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求,向监理人提出建议。
3.12 对工程设计中的技术问题,按照安全和优化的原则,向设计人提出建议;如果拟提出的建议可能会提高工程造价,或延长工期,应当事先征得委托人的同意。
3.13 审批工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期和降低成本的原则,向承包人提出建议,并向委托人提出书面报告。
3.14 主持工程建设有关协作单位的组织协调,重要协调事项应当事先向委托人报告。
3.15 征得委托人同意,监理人有权发布开工令、停工令、复工令,但应当事先向委托人报告。
如在紧急情况下未能事先报告时,则应在24 小时内向委托人作出书面报告。
3.16 工程上使用的材料和施工质量的检验权。
对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备,有权通知承包人停止使用;对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业,有权通知承包人停工整改、返工。
承包人得到监理机构复工令后才能复工。
3.17 工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。
3.18 在工程施工合同约定的工程价格范围内,工程款支付的审核和签认权,以及工程结算的复核确认权与否决权。
工程监理合同标准示范文本
工程监理合同标准示范文本合同编号:[填写合同编号]甲方(业主):[填写甲方全称]乙方(监理单位):[填写乙方全称]鉴于甲方拟对其投资项目进行工程质量、进度和投资控制管理,经双方协商一致,特订立本合同,以便共同遵守。
一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在工程项目监理过程中的权利、义务和责任,确保工程按照预定的质量、进度和成本目标顺利完成。
二、监理范围及内容1. 乙方应根据国家有关法律法规、行业标准和技术规范,对甲方工程项目的建设全过程进行监督、检查和管理。
2. 监理内容包括但不限于工程质量、进度、成本、安全和环保等方面。
3. 乙方应定期向甲方提交监理报告,并对发现的问题提出整改建议。
三、监理期限监理期限自[填写开始日期]起至[填写结束日期]止,共计[填写天数]天。
四、监理费用1. 监理费用总额为[填写金额]元人民币。
2. 甲方应按照合同约定的支付方式和时间向乙方支付监理费用。
五、双方权利与义务1. 甲方有权要求乙方提供专业的监理服务,并对乙方的工作进行监督和评价。
2. 乙方有权按照合同约定收取监理费用,并要求甲方提供必要的工作条件和支持。
3. 甲方应提供完整、准确的工程资料,配合乙方开展监理工作。
4. 乙方应遵守职业道德,保证监理工作的独立性、公正性和科学性。
六、违约责任如任何一方违反本合同约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。
七、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交[填写仲裁机构名称]进行仲裁。
八、其他事项1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议。
3. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
甲方代表(签字):_____________ 日期:____年__月__日乙方代表(签字):_____________ 日期:____年__月__日。
建设工程监理合同示范文本(GF-2023-0202)
建设工程监理合同示范文本(GF-2023-0202)第一章总则第一条为规范建设工程监理活动,合理分配双方权责,维护双方合法权益,根据《合同法》和《建设工程监理管理条例》等相关法律法规,制定本合同。
第二条本合同适用于建设工程监理项目,由监理单位与建设单位签订。
第三条监理单位应具备相应资质,并依法经过考核批准,符合国家有关规定。
第二章合同约定第四条监理单位的主要任务包括:监督建设单位的工程项目,确保按照合同约定进行施工,保证工程质量和安全;提供技术咨询和建设方案审核等服务。
第五条建设单位应向监理单位提供必要的工程设计文件和施工图纸等资料,并及时提供相关工程进度和检验报告。
第六条监理单位应按照合同约定和国家相关规定履行监理职责,保证监理工作的独立性和公正性。
第七条建设单位应按照合同约定向监理单位支付监理费用,并按时提供合同约定的工程款项。
第八条合同双方发生争议时,应通过协商解决;协商不成的,可以向有关仲裁机构申请仲裁。
第三章责任与权利第九条监理单位应尽职尽责,全面监督工程进展,发现问题及时提出处理意见并跟踪整改情况。
第十条建设单位应按照国家相关规定和监理合同要求,保证提供工程所需的材料、设备和人力资源。
第十一条监理单位在施工过程中发现存在工程质量、安全隐患等情况时,应立即向建设单位报告,并提出整改措施。
第十二条建设单位应按照监理单位要求,保证工程符合相关法律法规和技术标准要求。
第十三条监理单位对工程施工质量和进度情况负有监督责任,应对建设单位施工过程中的违规行为提出批评和要求整改。
第十四条建设单位应按时足额支付监理费用,否则监理单位有权暂停监理工作。
第四章违约与解除第十五条任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任,并赔偿对方而遭受的损失。
第十六条合同双方一致同意解除合同的,应通过书面协议解除,解除后各方责任终止。
第十七条合同双方因不可抗力等合理事由无法履行合同的,应及时通知对方,并协商解决。
第十八条合同解除后,双方应进行结算,并按照约定进行权益的交接。
工程监理合同示范文本(精选)(1范本)
工程监理合同示范文本(精选)一、合同背景本合同是根据《合同法》及相关法律、法规制定的,由甲方与乙方就乙方为甲方提供工程监理服务事宜达成的协议。
二、合同目的本合同的目的是明确甲方与乙方之间的权利和义务,保障工程监理服务的顺利进行,确保工程项目的质量、进度和安全。
三、合同内容1.工程名称:【填写工程名称】2.工程地质:【填写工程地质】3.工程概况:【填写工程概况,包括规模、工期等信息】4.工程监理任务:–乙方作为工程监理人员,负责监督、检查和控制工程项目的实施过程,保障工程的质量和安全。
–乙方要对工程项目的计划、设计、施工等进行全程把关、跟踪监督,向甲方及时汇报工程进展情况,并提出有关建议和意见。
–乙方要遵守国家相关法律法规,保护甲方的合法权益,维护工程项目的利益。
四、合同签署1.甲方:–公司名称(章):–法定代表人(签字):【签字】–地质:【填写地质】–方式:【填写方式】–【填写】–:【填写】2.乙方:–公司名称(章):–法定代表人(签字):【签字】–地质:【填写地质】–方式:【填写方式】–【填写】–:【填写】五、合同生效与解除1.本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为【填写有效期】。
2.若一方违反本合同约定,未履行合同义务或履行不完全,对方有权要求违约方承担违约责任,并有权解除本合同。
六、争议解决1.如因本合同发生争议,双方应友好协商解决。
2.协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
是工程监理合同的示范文本,双方在签署合同时应仔细阅读,清楚了解各自的权利和义务。
本合同可根据实际情况进行修改和完善,但修改部分应经双方书面确认,并在合同上签字盖章。
合同甲方(盖章):____________________法定代表人(签字):___________________合同乙方(盖章):____________________法定代表人(签字):___________________。
2023全新根据建设工程委托监理合同(模板)示范文本
2023全新根据建设工程委托监理合同示范文本1. 引言2. 合同双方委托方: [填写委托方名称] 监理方: [填写监理方名称]3. 合同目的本合同的目的是明确委托方雇佣监理方对建设工程进行监理,并规定双方之间的权利和义务,以确保工程质量、工期和成本的合理控制。
4. 建设工程描述项目名称: [填写项目名称] 工程地点: [填写工程地点]工程规模: [填写工程规模]5. 委托内容委托方将根据《建设工程监理管理条例》的规定,委托监理方进行全面监理,包括但不限于内容:•对施工图纸的审查和合理性评估•对施工合同、施工进度安排等的审核•监督施工过程的质量、安全和环境保护•对施工方提供的材料和设备进行验收和监督•对施工方提供的质量保证书进行审核6. 监理费用委托方将按照协议支付监理费用给监理方。
监理费用包括但不限于方面:•监理人员的薪酬和津贴•监理工作所需的办公费用•出差费用和交通费用7. 合同期限本合同自双方签署之日起生效,有效期为工程竣工验收并结算完毕之日。
8. 违约责任若任何一方违反了本合同中的规定,应承担相应的违约责任。
违约方应向对方支付违约金并赔偿对方因违约所导致的损失。
9. 争议解决双方如发生争议,应通过友好协商解决。
如协商无法解决争议,则可向法院提起诉讼。
10. 合同变更和解约任何一方如需变更或解约本合同,应提前书面通知对方并经过双方协商一致后生效。
11. 附则本合同附件包括但不限于评估报告、图纸和有关行业标准。
本合同的附则与主文具有同等法律效力。
12. 签署双方在本合同上签字即表示同意并遵守合同的所有条款和条件。
•委托方签字:____________________•签署日期:____________________•监理方签字:____________________•签署日期:____________________是2023年全新根据建设工程委托监理合同示范文本,双方在签署合同之前请仔细阅读并确保了解合同内容和条款。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
工程监理合同新示范文本
In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes
And Achieve The Effect Of Common Interests
某某管理中心
XX年XX月
工程监理合同新示范文本
使用指引:此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益,经过共同商量最终得出一致意见,特意签订成为文书材料,从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。
为保证工程顺利实施,保障项目业主的合法权益,根
据国家有关法律、法规规定,结合____________装饰有限公
司(以下简称甲方)企业管理制度的规定,甲方所承接的工程
项目均由甲方工程部审核落实项目工程管理内部承包责任
人(以下简称乙方),乙方自愿签订本施工管理内部承包责任
合同,保证严格遵守并执行所有内容,承担各项责任。
一、进场前,乙方应对施工图纸及预算书进行审核,
弄清所有施工环节点,做好现场技术交底记录,编制施工
组织计划和工程进度表。
若发现图纸与现场情况不符或图
纸标识有误而无法施工时,应事先报告给项目部,重新确
定设计方案后再进行施工。
如乙方不按照图纸施工或私自
与业主商定改变施工内容和方法,所造成的一切损失由乙
方承担。
二、乙方进场前必须保证和项目部及其它质监人员到现场检验工序施工情况,检验合格后,由项目部为乙方办理上道工序和下道工序移交手续后由乙方按规定时间组织施工人员进场施工。
若发现上道工序存在质量问题,必须等待上道工序整改完毕或确定整改方案以后再办理移交手续,并重新调整乙方某阶段的进场时间和完工时间后乙方再组织施工人员进场施工。
否则影响施工质量的一切损失由乙方承担。
三、乙方用材管理责任:乙方在施工中,应提前
_____________天以上安排好各项材料用料计划并仔细审核材料数量和规格尺寸等,并以详细清单形式上报给项目部,如不及时上报或尺寸差错影响工期和造成材料损失的责任由乙方负责。
若乙方及时上报但甲方未及时提供材料导致乙方停工待料的,甲方补偿给乙方停工期间误工补贴,标
准为每人每天_____________元。
甲方保证材料按预定的时间及时送到工地,乙方当即进行材料验收并核对数量,无误后签字认可,如发现材料质量问题或规格、尺寸有误时,应当即要求调换,否则导致质量问题由乙方负责。
小五金、配件、辅材等小宗材料乙方必须听从甲方材料员要求有义务将材料搬运上楼到工地上。
如发生材料质量问题影响到工程质量或造成甲方公司经济损失的,乙方除承担全部损失以外,甲方有权要求乙方支付违约金_____________元。
在工程项目竣工验收前,所有设备材料由乙方负责保管,因乙方保管不善造成丢失或损毁的,由乙方赔偿。
材料控制单由甲、乙双方共同制作或由甲方制作后由乙方签字认可。
四、乙方施工质量责任:本项目施工质量要求达到优良等级,在保修期内必须保证保修,施工保修期为
_____________,如需维修而乙方不能在规定时间内保修时,甲方有权在保修金内扣除实际发生的工资款支付给保修者。
为确保工程质量达标,施工过程中乙方应严格按国家有关施工规范和公司《施工管理标准手册》等规定进行规范施工操作。
若因违反其中任何条款导致甲方被有关部门处罚,在内部核算上由乙方承担,且甲方有权要求乙方支付_____________元以上_____________元以下的违约金(具体金额甲方视情况而定)。
乙方承担工程保修责任并负责保修工作。
乙方若离开甲方公司,甲方仍有权对乙方追偿。
乙方施工过程中若未按质量标准施工甲方有权要求乙方返工,返工期间的产生的材料费、人工费等各项损失由乙方承担,因乙方返工引起逾期完工,按本合同和公司管理制度有关规定执行。
五、乙方现场管理责任:乙方必须按照甲方公司各项文明施工标准严格现场管理,让业主满意。
乙方保证每天
到现场时间不少于_____________小时,每日填写施工日记,负责办理各项验收及变更等手续,否则由此造成的一切责任和损失均由乙方自己承担。
施工过程中所有书面材料及时交甲方工程部审核和存档。
六、乙方施工安全管理责任:乙方必须按国家有关安全生产规范的规定,落实有效措施,杜绝事故发生。
如有人身安全、伤亡、消防、偷盗等事故发生,在内部核算上,乙方承担全部责任。
施工中一切实用工具(含钻头、铅笔、漆刷、刀片、批刀、毛巾等)由乙方自理。
七、乙方资金目标管理责任:乙方应在此指标内合理控制使用,工程经费以此指标为最高额度,无特殊情况超标由乙方自行承担。
指标内资金结余部分按公司分配政策进行分配。
资金由公司财务根据资金发放有关规定和工程进度及时予以发放支付(详见附合费用支付单)。
因乙方管理、施工质量或进度等原因造成业主不支付工程款等情况
发生,乙方承担全部责任,自行支付所有费用。
八、装饰工程竣工后,乙方必须将规范填写的施工日记及各种现场填写的表格等资料上交甲方公司,并配合做好与业主的结算工作。
凡不交者或不真实填写者,甲方有权不予结算。
九、获得业主、监理方及甲方优良工程评定的项目或因丙方优良表现获得客户好评并使甲方承接到客户介绍新的工程业务等情况,甲方根据丙方表现给予不同程度奖励。
十、乙方在按图施工正确的情况下,如甲方或业主要求整改,必须由甲方出具工程联系单给乙方,注明整改方案,因工程整改而导致工程量增加的部分,甲方给予乙方相应的补偿,补偿标准为每个工时元,但增加的工作量应由甲方负责人签字审核予以认可。
十一、不论因何种原因导致甲、乙双方终止内部承
包,乙方应配合作好项目的人、财、物、料、图纸等的交接工作。
乙方不配合交接或拒绝交接,甲方有权对乙方不予结算给赔偿给甲方造成的损失。
十二、违约条款:乙方有下列行为之一的,乙方除要补偿给甲方造成的损失外,甲方有权根据乙方情节轻重予以相应处罚:
1.以甲方名义在外私自承接装修工程者支付违约金
_____________元。
2.没有签署工程变更联系单,私自给业主增添工程分项或工程量或改变施工内容的,支付违约金_____________元。
3.乙方无故克扣施工人员工资,支付违约金
_____________元
4.不经甲方公司工程部同意,擅自停工者,每天支付违约金_____________元;
5.工程施工过程中施工质量不符合要求,并拒绝执行质
检人员整改意见或整改通知单内容的,支付违约金
_____________元;
6.拒绝执行工程部质检人员对施工过程中提出的各项及总体验收质检意见的,支付违约金_____________元;
7.乙方收取业主好处或擅自接受业主宴请吃饭等情况的,支付违约金_____________元。
十三、乙方已仔细阅读本承包责任合同及合同附件(开工通知书、综合人工费用计算方法、费用支付方法、施工管理标准等),无任何异议并签字认可。
十四、本责任合同一式两份,甲、乙双方各执一份,签订后生效,工程保修期满后自行失效。
甲方:______装饰设计工程有限公司代表:
_______________
乙方:项目施工管理内部承包责任人:______________ 责任人身份证号码:__________
责任人电话:________________
签订时间:________年________月_________日
签订地点:__________
请在此位置输入品牌名/标语/slogan
Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion。