监理延期补充协议
监理合同延期补充协议
监理合同延期补充协议一、背景在监理合同签订后，由于某种原因，双方当事人需要对合同的执行时间进行延期。
为了保证双方的合法权益，达成一致意见，双方签订了本监理合同延期补充协议。
二、协议内容1. 合同延期双方协商同意将原监理合同中规定的监理期限从原定的XX日期延长至新的XX日期。
新的监理期限为延长的天数/月数。
2. 质量问题原有效期内的工程质量问题，继续由监理方负责解决和维修；新延期期间出现的工程质量问题，由监理方在新期限内追责、修理。
3. 费用调整根据延期的实际情况确定费用调整情况。
具体费用调整方式如下：（1）人力成本延期期间监理方需要继续提供服务，因此监理方的人工费用延续按照原监理合同约定标准支付。
（2）协商费用因延期而产生的其他费用，如差旅费、住宿费等，双方应进行协商并达成一致。
（3）索赔费用由于延期而给施工方造成的损失，监理方不承担任何赔偿责任，双方自行解决，监理方不予介入。
4. 合同执行变化本补充协议仅对原监理合同的执行时间进行了延期，其他合同条款、义务和责任仍然有效。
三、违约责任若任何一方不按照本协议的约定履行义务，应承担由此产生的一切责任和损失。
四、争议解决对于因协议履行发生的争议，双方应通过友好协商解决。
若协商未果，双方同意将争议提交仲裁委员会进行仲裁，并遵守仲裁裁决。
五、协议生效本补充协议经双方当事人在本协议上签字盖章后生效，并成为双方当事人共同遵守的合同。
六、协议解释对于本协议的解释和执行，应遵循中华人民共和国法律的规定。
七、其他事项与本协议有关的其他事项，双方当事人可另行书面补充约定，并作为本协议不可分割的一部分。
本监理合同延期补充协议一式两份，双方当事人各执一份，具有同等法律效力。
双方当事人签字：日期：年月日。
关于监理费延期的补充协议(两篇)
关于监理费延期的补充协议（二）关于监理费延期的补充协议（二）一、协议背景本补充协议是在《关于监理费延期的补充协议（一）》基础上制定的，旨在进一步明确双方在监理费延期支付方面的权责，并达成一致意见。
二、协议内容1. 监理费延期支付甲方同意将监理费支付时间从原合同约定的日期延期至合同工程完工后的30个工作日内支付。
延期支付监理费期间，双方无需支付任何滞纳金或逾期利息。
2. 支付方式与账户甲方将监理费支付至乙方指定的银行账户。
乙方需在签订本协议后15个工作日内向甲方提供完整的收款账户信息，以确保顺利收取监理费。
3. 验收手续与支付申请乙方在工程完工后的7个工作日内向甲方提交完整的工程竣工报告，甲方将根据该报告进行工程验收，并在验收通过后的15个工作日内向乙方提交监理费支付申请。
甲方应尽快审批并支付该笔监理费，并及时通知乙方支付结果。
4. 违约责任如甲方未按照本协议约定支付监理费，甲方应按照每日监理费总额的0.05%向乙方支付违约金。
同时，乙方有权要求甲方支付该笔监理费的逾期利息，利息按照逾期天数计算，每日利息率为0.1%。
乙方也保留向甲方追索其他由于延期付款造成的损失的权利。
5. 法律适用与争议解决本协议的订立、效力、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
凡因本协议发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可视为合同争议，提交甲方所在地人民法院解决。
三、协议变更与终止1. 本协议的变更和补充，双方应以书面形式进行，并经双方授权代表签字盖章后生效。
2. 本协议自双方授权代表签字之日起生效，并与原合同具有同等法律效力。
3. 本协议的终止应经双方书面协商一致，并以书面形式终止。
终止后，乙方无权继续向甲方收取延期支付的监理费。
四、其他条款1. 本协议未尽事宜，由双方协商处理。
2. 本协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：__________ 日期：__________乙方（盖章）：__________ 日期：__________关于监理费延期的补充协议（一）关于监理费延期的补充协议（一）一、背景介绍近期，由于各种不可抗力因素的影响，我们发现项目工程进展受限，导致监理费的支付时间出现了延期的情况。
监理合同延期补充协议
监理合同延期补充协议
本协议根据监理合同（以下简称“原合同”）的约定，由甲方（监理人）与乙方（监理机构）双方共同商定，就原合同的监理期限进行延期补充协议。
本协议内容如下：
一、延期原因
原合同约定的监理期限即将到期，但由于以下原因，甲方与乙方商议决定对监理期限进行延期：
1. 工程进展情况：经双方考察，根据实际施工情况，项目进展存在一定的延迟，导致监理期限无法按时完成。
2. 不可抗力因素：由于自然灾害、政府政策调整等不可抗力因素的影响，工程进展受到限制，致使监理期限无法按原约定完成。
3. 双方协商一致：经甲方与乙方详细协商，双方一致认为延长监理期限符合双方的共同利益。
二、延期期限
根据协商结果，甲方与乙方商定对监理期限进行延期，延期期限为______天/月（具体期限根据项目实际情况而定）。
自原合同约定监理期限届满之日起生效。
三、履约保证
1. 乙方在延期期限届满前，保证按照原合同的约定，继续履行监理职责，并根据工程实际情况提供监理意见和技术支持。
2. 甲方根据项目需要，提供必要的工程文件、图纸和技术资料，协
助乙方进行监理工作。
四、其他约定
1. 本延期补充协议成立后，具有与原合同同等效力。
除本协议约定外，原合同的其他条款依然有效。
2. 甲方与乙方在履行本协议过程中发生争议，应首先友好协商解决，如无法协商一致，可根据原合同约定的争议解决方式进行处理。
3. 本延期补充协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律
效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
日期：日期：。
监理合同延期补充协议书
监理合同延期补充协议书甲方（委托方）：________________乙方（监理方）：________________鉴于：1. 甲乙双方于____年__月__日签订了《监理合同》（以下简称“原合同”），合同编号为_____________。
2. 原合同约定的监理服务期限即将届满，但由于项目实际情况，甲方需要延长监理服务时间。
3. 乙方同意根据甲方的要求延长监理服务，并经双方协商一致，决定签订本补充协议。
现甲乙双方就监理合同延期事宜达成以下补充协议：一、延期期限1. 双方同意将原合同的监理服务期限自届满之日起延长__个月/__天，延长期自____年__月__日起至____年__月__日止。
二、延期监理服务内容1. 延期期间，乙方应继续按照原合同的约定提供监理服务，包括但不限于工程质量、进度、投资控制及安全管理等。
三、费用及支付方式1. 延期监理服务的费用为人民币（大写）________元整（￥________），该费用包括但不限于人员工资、差旅费、办公费等。
2. 甲方应在本补充协议签订之日起__个工作日内一次性支付上述延期监理服务费用至乙方指定账户。
四、权利与义务1. 甲乙双方应继续遵守原合同中关于权利与义务的约定，并保证在延期期间履行各自的权利和义务。
五、违约责任1. 如任何一方未能履行本补充协议的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
六、争议解决1. 本补充协议的签订、履行、解释及争议解决等事宜，均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行本补充协议过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、其他1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________法定代表人（签字）：___________法定代表人（签字）：___________签订日期：____年__月__日签订地点：________________注：本补充协议未尽事宜，仍按原合同的规定执行。
2024工程监理补充协议延期模板版B版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024工程监理补充协议延期模板版B版本合同目录一览1. 协议范围与定义1.1 协议范围1.2 定义2. 延期条款2.1 延期条件2.2 延期申请2.3 延期批准3. 延期后的工程监理服务内容3.1 监理范围3.2 监理职责3.3 监理人员配置4. 延期后的合同有效期4.1 合同起止日期4.2 延期后合同的终止日期5. 延期后的合同金额5.1 合同总价5.2 付款方式及进度6. 延期后的项目进度与里程碑6.1 项目进度计划6.2 里程碑日期7. 延期后的违约责任7.1 违约行为7.2 违约责任8. 延期后的争议解决方式8.1 争议解决方式8.2 争议解决地点及适用法律9. 延期后的合同变更9.1 合同变更条件9.2 合同变更程序10. 延期后的合同终止与解除10.1 合同终止条件10.2 合同解除程序11. 保密条款11.1 保密信息11.2 保密义务12. 知识产权保护12.1 知识产权归属12.2 知识产权保护措施13. 通知与送达13.1 通知方式13.2 送达地址及联系方式14. 合同的整体效力14.1 合同生效条件14.2 合同的终止与失效第一部分：合同如下：1. 协议范围与定义1.1 协议范围1.2 定义除非本协议另有定义，否则原合同中的术语和定义适用于本协议。
2. 延期条款2.1 延期条件（2）双方协商一致，同意延长合同期限；（3）延长合同期限不违反相关法律法规的规定。
2.2 延期申请如需延期，应由甲方在合同到期前【提前时间】向乙方提出书面的延期申请，说明延期的理由及期限。
2.3 延期批准乙方应在收到甲方延期申请后【回复时间】内给予答复。
如乙方同意延期，则双方应签订书面延期协议，作为本合同不可分割的一部分。
3. 延期后的工程监理服务内容3.1 监理范围3.2 监理职责乙方应履行原合同中约定的监理职责，包括但不限于：对工程进度、质量、安全、环保等方面进行监督管理；提供专业的监理建议和报告；协调解决项目实施过程中出现的问题等。
监理合同延期补充协议书
监理合同延期补充协议书
---
标题：监理合同延期补充协议书范本
随着工程项目的推进，我们不可避免地会遇到一些影响项目进度的情况。
为了确保工程质
量和安全，同时也为了保证监理工作的顺利进行，当出现需要延长监理合同期限的情形时，双方应当签订延期补充协议。
以下是一个监理合同延期补充协议书的范本：
甲方（业主）： [业主名称]
乙方（监理单位）： [监理单位名称]
鉴于甲乙双方于[原合同签订日期]签订了编号为[原合同编号]的《建设工程监理合同》，
现因[简述延期的原因，如“不可抗力”、“设计变更”等]，导致工程进度延后，经双方协商一致，同意对原合同进行如下补充：
1. 合同延期时间：原合同规定的监理服务期限由[原截止日期]延长至[新截止日期]。
2. 监理费用调整：根据延期的时间和服务内容，双方同意将监理费用由原合同的[原金额]
调整为[新金额]。
3. 其他条款：除上述延期时间和监理费用调整外，原合同的其他条款继续有效。
4. 争议解决：任何因本补充协议引起的或与本补充协议有关的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，提交[指定的仲裁机构]进行仲裁。
5. 生效条件：本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
6. 附则：本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）： _______________
乙方代表（签字）： _______________
签订日期： [签订年份]年[签订月份]月[签订日]日
---。
监理合同延期补充协议书
甲方（委托人）：________________________乙方（监理人）：________________________鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订的《建设工程监理合同》（以下简称“原合同”），根据工程建设的实际情况，经双方友好协商，一致同意对原合同进行延期补充，特订立本协议，以明确双方的权利义务。
一、延期范围及期限1. 本协议适用于原合同约定的监理服务范围。
2. 原合同约定的监理期限自____年__月__日起延长至____年__月__日。
二、监理服务内容1. 乙方应继续按照原合同约定的监理服务内容，对甲方委托的建设工程项目进行监理。
2. 乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和规范，对工程建设过程中的质量、安全、进度等方面进行监督检查，确保工程质量达到设计要求和规范标准。
三、监理费用及支付方式1. 本协议延期期间，监理费用按照原合同约定的收费标准执行。
2. 甲方应在监理服务开始前支付监理费用总额的50%作为预付款；监理服务完成后，甲方应在收到乙方提交的监理报告及相关资料后10日内支付剩余的50%。
四、双方权利义务1. 甲方应按照本协议约定的期限支付监理费用，确保监理工作的顺利进行。
2. 乙方应按照原合同约定的监理服务内容，认真履行监理职责，确保监理质量。
3. 双方应遵守国家相关法律法规、行业标准和规范，共同维护工程建设的合法权益。
五、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、其他1. 本协议作为原合同的补充协议，与原合同具有同等法律效力。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：________________________乙方（盖章）：________________________法定代表人或授权代表（签字）：________________________法定代表人或授权代表（签字）：________________________签订日期：____年__月__日。
2023年工程延期监理合同补充协议
2023年工程延期监理合同补充协议甲方：【甲方名称】地址：【甲方地址】法定代表人：【甲方代表人姓名】联系电话：【甲方联系电话】乙方：【乙方名称】地址：【乙方地址】法定代表人：【乙方代表人姓名】联系电话：【乙方联系电话】鉴于：1. 甲方与乙方于【合同签订日期】签订了《工程延期监理合同》（以下简称“原合同”），约定了具体的工程监理任务；2. 原合同约定了工程监理的开始和结束时间；3. 由于不可抗力等原因，工程延期发生，导致原合同约定的工程监理时间不足以完成任务。
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经甲乙双方协商一致，特订立本《2023年工程延期监理合同补充协议》（以下简称“补充协议”），以便明确双方的权益和义务。
一、延期事由1. 由于【具体原因】，工程延期发生。
该延期事件属于不可抗力范畴，包括但不限于自然灾害、政府法规、现场变更等。
二、延期期限1. 甲方与乙方约定，工程延期时间为【具体延期天数】天。
三、工程监理费用调整1. 根据工程延期，甲方与乙方协商一致，在原合同约定的工程监理费用基础上，对工程延期部分的监理费用进行调整。
2. 工程延期期间，乙方继续按照原合同约定的工作量和质量标准进行工作，并承担原合同约定的责任。
四、补充协议生效1. 本补充协议以书面形式制作，附件形式成为原合同的一部分，与原合同具有同等法律效力。
2. 本补充协议经甲方和乙方代表人签字确认后生效，具体实施的日期为【补充协议签订日期】。
3. 本补充协议的效力及解释适用中华人民共和国相关法律法规。
五、其他事项1. 本补充协议中未约定的事项，仍按照原合同约定执行。
2. 本补充协议的补充协议编号为【补充协议编号】，系补充协议无效或与原合同有冲突的，以本补充协议为准。
甲方：【甲方名称】（签字）乙方：【乙方名称】（签字）日期：【日期】日期：【日期】。
监理延期补充合同协议书
甲方（监理单位）：____________________乙方（业主单位）：____________________鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订的《监理合同》（以下简称“主合同”），为了明确监理工作延期事宜，经双方友好协商，达成如下补充协议：一、延期原因及期限1. 延期原因：由于（具体原因，如：天气原因、设计变更、施工方原因等），导致监理工作无法按原合同约定的时间完成。
2. 延期期限：根据实际情况，监理工作延期期限为__天。
二、监理工作内容1. 甲方在延期期限内，应继续履行主合同约定的监理职责，确保工程质量、进度和安全。
2. 甲方应按照延期后的监理计划，对工程进行监督检查，及时发现问题并提出整改意见。
3. 甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的技术、质量、进度等问题，确保工程顺利进行。
三、费用调整1. 由于监理工作延期，甲方在延期期限内产生的费用（如：人员工资、差旅费等）由乙方承担。
2. 甲方应在延期期限结束后，向乙方提交延期期间的费用清单，乙方应在收到清单后__日内支付相应费用。
四、其他事项1. 甲方在延期期限内，应按照主合同约定的方式和标准，向乙方提供监理报告、监理日志等文件。
2. 双方应保持良好的沟通，及时解决监理工作中出现的问题。
3. 本补充协议作为主合同的组成部分，与主合同具有同等法律效力。
五、协议生效及终止1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本补充协议的有效期限为主合同约定的监理期限加上延期期限。
3. 本补充协议期满后，如无其他约定，主合同自动终止。
4. 如因故需要终止本补充协议，双方应提前__日书面通知对方，并协商解决相关事宜。
甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________备注：本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
监理服务延期补充协议(一)
监理服务延期补充协议（一）协议编号：日期：甲方：（委托人）地址：电话：传真：联系人：身份证号码：乙方：（监理人）地址：电话：传真：联系人：身份证号码：鉴于，甲方与乙方于（日期）签订了监理服务合同（以下简称“原合同”），经双方协商一致，为解决因不可抗力或其他特殊情况导致监理服务延期的问题，特制定本监理服务延期补充协议（以下简称“本补充协议”）。
一、违约责任1.1 原合同第（）条第（）款规定了对延期履约方的违约责任，本补充协议不改变原合同中的相关约定。
1.2 如果甲方延期履行监理服务合同，应按原合同约定支付延期期间内的监理服务费用。
1.3 如果乙方延期履行监理服务合同，乙方应向甲方支付延期期间内甲方因乙方延期履行而发生的额外费用，并按原合同约定支付违约金。
二、延期事由2.1 乙方延期履行监理服务合同的事由为：（描述乙方延期履行监理服务合同的具体原因，例如：不可抗力、特殊情况等。
）2.2 延期期限为（具体的延期时间，例如：30天）。
三、费用支付3.1 甲方应按原合同约定支付延期期间内的监理服务费用。
具体费用为（费用金额）。
3.2 乙方应向甲方支付延期期间内甲方因乙方延期履行而产生的额外费用。
具体费用为（费用金额）。
3.3 甲方和乙方应分别在本补充协议签订之日起（具体时间）前完成费用的支付。
四、协议变更4.1 本补充协议一经签署即生效，并成为原合同的一部分，具有同等法律效力。
4.2 本补充协议的任何修改或补充事项，双方应在书面形式上达成一致，并经双方的授权代表签字确认后生效。
五、其他约定5.1 本补充协议未约定事项，适用原合同的相关条款。
5.2 本补充协议的争议，双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
本补充协议正本一式两份，甲、乙双方各持一份，自签字之日起生效。
甲方：乙方：(签字) (签字)日期：日期：。
关于监理费延期的补充协议
关于监理费延期的补充协议合同编号：__________关于监理费延期的补充协议一、前言鉴于甲乙双方在执行原合同过程中，乙方因特殊原因需延长监理服务期限。
二、协议范围1. 本补充协议仅对原合同中第____条第____款关于监理费用的支付期限进行调整。
2. 原合同其他条款除与本补充协议相冲突的外，仍按原合同执行。
三、监理服务期限延期1. 乙方同意将原合同约定的监理服务期限延长至____年__月__日。
2. 延长期内的监理费用按原合同约定的标准计算，总金额为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
四、费用支付1. 甲方应在延长期届满后____个工作日内，向乙方支付本补充协议约定的监理费用。
2. 乙方应提供等值的税务发票，甲方据此进行税务抵扣。
五、其他约定1. 本补充协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________授权代表（签名）：______________授权代表（签名）：______________签订日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明五、费用支付（续）5. 甲方应在延长期届满后____个工作日内，向乙方支付本补充协议约定的监理费用。
若甲方延迟支付，应按延迟支付部分日息____‰计算违约金，并承担由此产生的一切法律责任。
5.1 甲方支付监理费用时，应扣除已支付的款项。
若甲方在延长期届满后未支付监理费用，乙方有权暂停提供监理服务，直至甲方支付完毕。
六、违约责任6. 甲乙双方应严格履行本补充协议约定的义务。
若一方违约，应承担违约责任，向守约方支付赔偿金，赔偿金为本补充协议约定的监理费用的____%，并承担由此产生的一切损失。
六、争议解决7. 本补充协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
7.1 双方在签订本补充协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
2024年度监理补充协议：工程延期与赔偿细则
2024年度监理补充协议：工程延期与赔偿细则本合同目录一览1. 协议范围1.1 协议主体1.2 协议范围说明2. 工程延期2.1 延期情况说明2.2 延期申请流程2.3 延期批准流程2.4 延期相关责任3. 工程赔偿3.1 赔偿情况说明3.2 赔偿申请流程3.3 赔偿审批流程3.4 赔偿金额计算方式4. 延期与赔偿计算方式4.1 延期天数计算4.2 赔偿金额计算5. 工程进度管理5.1 工程进度报告5.2 工程进度监控5.3 工程进度调整6. 合同变更6.1 变更情况说明6.2 变更申请流程6.3 变更批准流程7. 违约责任7.1 延期违约责任7.2 赔偿违约责任8. 争议解决8.1 争议解决方式8.2 争议解决机构9. 合同解除9.1 解除条件9.2 解除流程10. 合同效力10.1 合同生效条件10.2 合同有效期11. 保密条款11.1 保密内容11.2 保密期限12. 法律适用12.1 适用法律12.2 法律解释13. 合同签署13.1 签署日期13.2 签署地点13.3 签署主体14. 附件14.1 附件清单14.2 附件内容说明第一部分：合同如下：1. 协议范围1.1 协议主体甲方：工程有限公司乙方：监理有限公司1.2 协议范围说明本补充协议适用于2024年度监理合同，主要内容包括工程延期与赔偿细则。
2. 工程延期2.1 延期情况说明工程延期指因乙方原因导致工程进度延期的情况。
2.2 延期申请流程乙方应在延期情况发生后的5个工作日内向甲方提出书面延期申请。
2.3 延期批准流程甲方应在收到乙方延期申请后的10个工作日内审批，并将审批结果通知乙方。
2.4 延期相关责任乙方应承担因延期导致的直接经济损失，并向甲方支付违约金。
3. 工程赔偿3.1 赔偿情况说明工程赔偿指因乙方原因导致工程质量、安全等问题，需要向甲方支付的赔偿。
3.2 赔偿申请流程乙方应在赔偿情况发生后的5个工作日内向甲方提出书面赔偿申请。
监理合同延期补充协议
监理合同延期补充协议
合同编号：[填写合同编号]
甲方：[填写甲方名称]
地质：[填写甲方地质]
方式：[填写甲方方式]
乙方：[填写乙方名称]
地质：[填写乙方地质]
方式：[填写乙方方式]
鉴于，甲乙双方根据《监理合同》（合同编号：[填写合同编号]）于[填写合同签订日期]签署监理合同，并按协议约定履行各自的权利和义务。
甲乙双方经协商一致，为了满足双方的实际需求，特就监理合同进行延期补充协议的如下条款：
第一条延长监理期限
1. 根据实际情况和工程进度，甲方延长本监理合同的期限。
原监理合同规定的监理期限为[填写原监理期限]，现延长至[填写延长后的监理期限]。
2. 延长后的监理期限从乙方收到本补充协议通知之日起生效。
第二条监理费用调整
1. 原监理合同约定的监理费为人民币[填写原监理费用]元，延期后甲方需额外支付相应的监理费用。
2. 根据实际情况和工程变更，乙方提出的监理费用调整方案为人民币[填写调整后监理费用]元，双方一致同意按调整后的监理费用支付。
第三条其他条款不变
本补充协议未尽事宜，由双方在监理合同中另行约定或按照双方共同确定的方案执行。
第四条争议解决
因本补充协议引起的或与本补充协议有关的任何争议或纠纷，双方应友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
第五条补充协议的效力
本补充协议经甲、乙双方签字盖章后生效，对双方具有法律约束力。
本补充协议的效力不影响原监理合同的其他条款的效力。
监理延期补充协议(二)2024
监理延期补充协议（二）一、背景介绍为了规范工程监理过程中的延期事宜，保障各方权益，特制订本《监理延期补充协议（二）》（以下简称“本协议”）。
本协议由甲方（业主）、乙方（监理单位）和丙方（总承包商）共同订立，具有合同效力。
二、协议内容1. 延期原因根据工程实际情况和双方协商决定，本协议的延期原因如下：（1）天气因素：工程所处地区气候特点及季节变化导致工作无法正常进行；（2）其他不可抗力因素：如政府部门要求停工、战争、自然灾害等；（3）相关配套工程延期：如果其他参建单位的工作延误导致本工程无法按时进行。
2. 延期期限根据双方经过协商一致，延期期限为工期结束日期延长 30 天。
3. 延期责任（1）甲方延期责任：如甲方在工程建设过程中发生资金问题、政府审批问题或其他不可抗力因素导致工程无法按计划进行，甲方承担延期责任；（2）乙方延期责任：如乙方的监理工作未按照合同约定进行，导致进度推迟，乙方承担相应的延期责任；（3）丙方延期责任：如丙方在工程建设过程中未按合同约定负责配合监理工作，影响工程进度，丙方承担相应的延期责任。
4. 合同代价调整根据工程延期导致的成本变化，合同总价按照以下方式进行调整：（1）材料价格上涨：如因工期延长，材料价格上涨超过合同约定的上涨幅度，按照实际增加的材料费用进行调整；（2）人工费用上涨：如因工期延长，工人工资上涨超过合同约定的上涨幅度，按照实际增加的人工费用进行调整。
5. 延期措施为了保证工程尽快恢复进度，双方在延期期间需采取以下措施：（1）制定新的施工进度计划，包括按阶段划分的工作内容、完成时间和质量要求等；（2）加强与其他参建单位的沟通协调，确保协同工作；（3）合理调配人员和施工设备，保障工程建设的正常进行；（4）及时解决工程中的问题和难题，确保按计划实施。
6. 协议解除与违约责任如果因工期延迟导致工程无法按计划完成，并达到解除合同的条件时，双方可以协商解除合同。
解除合同后，双方应按照合同约定和相关法律法规的规定承担违约责任。
2024年工程监理延期补充协议范本(二篇)
2024年工程监理延期补充协议范本甲方：（公司名称）乙方：（公司名称）根据《建设工程施工合同》的约定，甲乙双方经友好协商同意，就延长工程监理期限进行协商，达成如下补充协议：一、延期原因根据双方经过充分研究和分析，发现以下原因导致工程监理时间延长：（1）施工图纸设计变更：由于原始设计图纸存在问题，需要对施工图纸进行变更，这将导致建设工期的延长。
（2）施工中遇到不可抗力因素：天灾、人祸等不可预见的因素导致施工进度受到影响，需要延长监理期限。
（3）其他因素：除上述原因外，双方还需要对施工质量进行更严格的监督和检查，以确保项目的顺利进行，这也会导致监理时间的延长。
二、延期期限根据实际情况，延长工程监理期限为：将原定监理结束日期延长至2024年XX月XX日。
三、延期费用双方一致同意，在延长监理期限的同时，需要对监理费用进行调整。
具体调整方案如下：（1）延期费用计算方式：将实际延长的监理天数乘以日监理费用，计算延期费用。
（2）延期费用支付时间：延期费用将于本协议签署后的3个工作日内支付给乙方。
四、其他约定（1）本协议是建设工程施工合同的补充协议，具有同等法律效力。
（2）本协议一经签署，即成为甲乙双方共同遵守的法律文件，双方不得单方面修改或解除协议。
（3）在本协议未明确约定的事项上，依照原始合同的规定执行。
五、争议解决凡因本协议履行发生争议的，双方应友好协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
六、有效期本协议自双方签字盖章之日起生效，并在工程监理结束后终止。
甲方（盖章）：日期：乙方（盖章）：日期：2024年工程监理延期补充协议范本（二）工程监理延期补充协议甲方：（委托方）地址：联系人：电话：乙方：（监理方）地址：联系人：电话：鉴于甲、乙双方于_____年_____月_____日签订了工程监理合同（以下简称“原合同”），为确保工程质量和进度的顺利进行，甲、乙双方经友好协商，达成如下补充协议，以便于更好地履行原合同的约定。
2024版监理服务延期补充协议
2024版监理服务延期补充协议合同编号：__________甲方（委托方）：__________地址：__________联系电话：__________乙方（监理方）：__________地址：__________联系电话：__________一、延期事项1.1 监理服务延期：自原合同约定的终止日期起，监理服务期限延长______个月。
1.2 延期后的监理服务期限：自______年______月______日至______年______月______日。
1.3 延期后的监理服务费：根据原合同约定的费率，乙方应按照实际监理天数计算监理服务费。
二、费用及支付2.1 延期后的监理服务费总额为人民币______元（大写：____________________________元整）。
2.2 甲方应按照原合同约定的支付方式和支付时间，向乙方支付延期后的监理服务费。
2.3 乙方提供完整的监理服务后，甲方应在验收合格后______个工作日内支付监理服务费。
三、其他事项3.1 双方应严格按照原合同约定的条款履行各自的权利和义务。
3.2 延期后的监理服务内容、标准等事项，按照原合同执行。
3.3 如遇不可抗力等因素导致监理服务无法正常进行，双方应协商解决。
3.4 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（委托方）：__________乙方（监理方）：__________签订日期：______年______月______日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1 甲方变更：甲方如需要变更合同约定的项目内容、服务范围、服务期限等，应提前______个工作日书面通知乙方，并经乙方同意后方可进行变更。
1.2 甲方义务：甲方应保证其提供的项目资料、信息等内容的真实、准确、完整，对于因甲方提供的错误信息导致的损失，由甲方承担责任。
1.3 甲方指令：甲方应通过书面形式向乙方发出指令，乙方按照甲方的指令履行合同义务。
监理服务延期补充协议2024年通用
监理服务延期补充协议2024年通用合同编号：__________协议日期：____年__月__日甲方（委托方）：单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________乙方（监理方）：单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________一、监理服务延期1.1 甲乙双方一致同意，原合同约定的监理服务期限延长至____年__月__日。
1.2 监理服务延期后的费用，双方协商一致调整为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____。
1.3 乙方应在合同延期签订之日起____个工作日内，向甲方提交延期后的监理服务计划和费用预算。
甲方应在收到乙方提交的监理服务计划和费用预算后____个工作日内审批。
1.4 乙方应按照经甲方审批的监理服务计划和费用预算，提供延期后的监理服务。
二、费用支付2.1 甲方应按照原合同约定的付款方式和付款期限，向乙方支付延期后的监理服务费用。
2.2 乙方提供监理服务期间，如有额外费用发生，双方可按照原合同约定的方式进行协商解决。
三、其他约定3.1 甲乙双方应严格遵守原合同的各项规定，包括但不限于保密条款、知识产权保护、争议解决等。
3.2 监理服务延期期间，如遇国家法律法规、政策调整，影响合同的履行，双方应按国家法律法规、政策的规定执行，并及时协商解决。
3.3 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（委托方）：____________________乙方（监理方）：____________________签订日期：____年__月__日。
监理合同延期补充协议
监理合同延期补充协议1. 引言本合同为监理合同的延期补充协议，由甲方（监理方）和乙方（被监理方）共同订立。
鉴于双方就监理合同的延期事宜达成一致意见，为确保工程顺利进行，特制定本补充协议。
2. 背景根据原监理合同约定，监理期限为 XX 日期。
然而，由于工程进展受到了多方面的因素限制，导致工程的完工时间延迟。
为了适应工程进展情况，双方商定对原监理合同进行延期补充，以确保监理工作的正常进行。
3. 延期细节根据双方协商一致，原监理合同的期限将延长 XX 个月。
新的监理期限为延长前的期限加上 XX 个月。
延期开始日期为本补充协议签署之日起生效。
4. 监理费用双方协商一致，对于本次延期的监理工作，甲方将按照原监理合同约定的费用标准继续支付监理费用，费用支付方式和周期不变。
5. 条款和条件本补充协议的条款和条件与原监理合同保持一致，除非在本补充协议中特别说明。
6. 其他事项双方确认，除上述内容外，原监理合同中的其他条款和条件仍然有效，未尽事宜由双方协商解决。
本补充协议对原监理合同没有修改和变更。
7. 协议生效与解除本补充协议自双方签字之日起生效，并与原监理合同具有同等法律效力。
在履行本补充协议期间，任何一方不得擅自解除本补充协议，如需解除，须经双方协商一致，并签署解除协议。
8. 争议解决双方在执行本补充协议过程中，如发生争议，应通过友好协商解决。
如协商不能解决，则提交相关仲裁组织进行仲裁，并按照仲裁裁决执行。
以上为监理合同延期补充协议的内容，本补充协议一式两份，甲方和乙方各执一份，自双方签字之日起生效。
甲方签字：_________________ 日期：___________________乙方签字：_________________ 日期：___________________。
监理合同延期补充协议
监理合同延期补充协议
监理合同延期补充协议
背景
根据双方当事人共同签订的《监理合同》，监理方在指定工程项目上负责监督和管理工程的施工过程，保证工程质量和安全。
由于不可抗力因素的出现，导致工程的进度无法按照原定计划进行，需要对监理合同进行延期补充协议以调整工程的时间安排。
协议内容
根据双方当事人的协商一致，特制定以下延期补充协议：
1. 延期原因：由于以下不可抗力因素的影响，工程无法按照原定计划进行：
自然灾害（如地震、洪水、台风等）
政府政策调整
其他不可抗力的因素
2. 延期期限：根据实际情况，双方约定将工程的计划延期 X 个工作日。
延期期限从原定计划完成日期起开始计算。
3. 延期影响：根据工程的延期，可能会导致以下影响：
监理方需要重新安排和调整工作计划
工程方可能需要费用调整和资源调配
相关合同和协议可能需要相应修改
4. 合同费用：由于延期的出现，可能会导致增加工程相关的费用。
双方将进行费用协商，并在补充协议中明确约定。
5. 其他条款：补充协议中未约定的事项，仍按照原监理合同的规定执行。
生效和解释
本延期补充协议自双方当事人签字盖章之日起生效，并作为原监理合同的组成部分。
本协议各项条款的解释和争议解决均适用于原监理合同。
双方当事人签字盖章：
监理方_________________日期_________________
工程方_________________日期_________________。
施工监理延期补充协议
施工监理延期补充协议本协议由以下各方于 {日期} 签署，包括：委托人：{委托人名称}，注册地址为 {地址}，法定代表人为 {法定代表人}，以下简称为“甲方”。
监理单位：{监理单位名称}，注册地址为 {地址}，法定代表人为 {法定代表人}，以下简称为“乙方”。
施工单位：{施工单位名称}，注册地址为 {地址}，法定代表人为 {法定代表人}，以下简称为“丙方”。
甲方、乙方、丙方三方经友好协商一致同意达成以下补充协议：1. 延期原因由于{列举延期原因}，使得施工进度无法按照原计划进行。
2. 延期期限根据实际情况和双方共同商议，同意将施工工期延长 {延长天数} 天。
3. 工期计算施工工期的计算将从延期期限的结束日期重新开始计算。
4. 违约责任在协议签订之前，三方已经就延期问题进行充分沟通，同意共享延期风险和责任。
因此，在施工监理延期期间，甲方、乙方、丙方均不承担违约责任。
5. 其他条款本协议未尽事宜由三方进一步协商解决，并以补充协议形式进行确认。
本协议自双方签署之日起生效，与原合同具有同等法律效力。
各方签章如下：甲方：_________________ 乙方：_________________丙方：_________________ 日期：________________以上是《施工监理延期补充协议》的主要内容。
各方经过充分讨论和协商，对协议内容无异议，达成意向一致并自愿签署。
特此确认。
签署本协议前，三方已经阅读了协议所有内容，并对其中的条款和意义进行了充分了解。
甲方授权人：_________________ 乙方授权人：_________________丙方授权人：_________________ 日期：________________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
监理延期费用补充协议
根据年月***公司与**监理公司签订的<<建设工程委托监理合同>>的规定,实际工期已经超出合同约定且工程延期是由于非监理人原因造成，由于目前工程严重拖期，我公司按合同约定坚守岗位，尽职工作，并且工期延长带来的经营压力日趋增大，在本着实事求是原则和相互理解与尊重的态度，便于整体工程监理工作的正常开展，双方就本建设工程监理工作事项经协商一致，订立本补充协议作为建设工程委托监理合同的补充并共同遵守执行。
委托人（甲方）：
监理人（乙方）：
工程名称：
工程投资：
一.乙方必须按照建筑工程监理规范认真履行职责,继续执行甲、乙
双方签订的<<建设工程委托监理合同>>的具体规定。
二.本协议为双方签订的<<建设工程委托监理合同>>的补充
三.本协议有效日期为: 年月日至年月日, 费用按
****结算的方式。
四.监理费用: 总费用人民币。
按计算,包干价格为
*****元人民币. 最后一月尾款在交工10日内一次付清。
五.如本协议期限内工程仍未竣工且拖期原因并非监理人原因造成，
此后发生的监理服务及费用双方另行商议。
六.本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力
委托人(甲方): 监理人(乙方):
法定代表人: 法定代表人:
年月日年月日。