建筑工程招投标与合同管理任务及答案
建筑工程项目招投标与合同管理综合练习答案
..建筑工程项目招投标与合同管理综合练习答案一、判断题题目 1正确获得 1.00 分中的 1.00 分标记题目题干狭义的建筑市场一般指有形建筑市场，它是以工程承发包交易活动为主要内容，有固定的交易场所（建设工程交易中心）。
（）选择一项：对错反馈正确的答案是“对”。
题目 2正确获得 1.00 分中的 1.00 分标记题目题干建筑市场在许多方面不同于其他产品市场。
主要表现在：交易方式为买方向卖方间接订货，并一般以招投标为主要方式。
（）选择一项：对错反馈正确的答案是“错”。
题目 3正确获得 1.00 分中的 1.00 分..标记题目题干建筑市场的主体是指参与建筑生产交易的各方。
其中包括：业主、承包商和工程咨询服务机构。
（）选择一项：对错反馈正确的答案是“对”。
题目 4正确获得 1.00 分中的 1.00 分标记题目题干在我国，业主也称为建设单位，业主作为建筑市场的主体，是长期和持续存在的。
（）选择一项：对错反馈正确的答案是“错”。
题目 5正确获得 1.00 分中的 1.00 分标记题目题干承包商作为建筑市场的主体，是长期和持续存在的。
所以不论是国内还是按照国际惯例，对承包商一般都实行从业资格管理。
（）选择一项：对错..反馈正确的答案是“对”。
题目 6正确获得 1.00 分中的 1.00 分标记题目题干建设工程交易中心的基本功能：信息服务功能、场所服务功能、监督管理职能。
（）选择一项：对错反馈正确的答案是“错”。
题目 7正确获得 1.00 分中的 1.00 分标记题目题干建设工程交易中心是服务性机构，本身并不具备监督管理职能。
（）选择一项：对错反馈正确的答案是“对”。
题目 8正确获得 1.00 分中的 1.00 分标记题目题干..建筑业企业资质年检不合格或者连续三年基本合格的，建设行政主管部门应当重新核定其资质等级。
新核定的资质等级应当低于原资质等级。
（）选择一项：对错反馈正确的答案是“错”。
题目 9正确获得 1.00 分中的 1.00 分标记题目题干建筑业企业连续三年年检合格，方可申请晋升上一级资质等级。
电大建筑工程项目招标与合同管理形考任务1
建筑工程项目招标与合同管理形考任务任务1客观题共25题（满分100分）一、单项选择题（共10题，每题4分）第1题. 新设立的建筑业企业资质等级，按照最低等级核定，并设（）的暂定期A. 3个月B. 6个月C. 1年D. 2年【参考答案】C【答案解析】第2题. 下列不属于建设工程招投标主体的是（）A. 监督人B. 招标人C. 投标人D. 招标代理机构【参考答案】A【答案解析】第3题. 招标准备阶段是指业主决定进行建设工程招标到发布招标公告之前所作的准备工作，包括（）A. 成立招标机构.确定招标方式.编制招标相关文件等B. 按照国家有关规定需要履行项目审批手续.编制招标相关文件等C. 成立招标机构.发布招标公告.编制招标相关文件等D. 成立招标机构.召开标前会议.编制招标相关文件等【参考答案】A【答案解析】第4题. 某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为3000万元，工期提前获得评标优惠100万元，评标时未考虑其它因素，则评标价和合同价分别为（）A. 2900万元.3000万元B. 2900万元.2900万元C. 3100万元.3000万元D. 3100万元.2900万元【参考答案】A【答案解析】第5题. 招标文件一经招标投标办事机构批准，如果需要变更和补充的，在投标截止日前（）天内通知所有单位。
A. 3B. 5C. 7D. 9【参考答案】C【答案解析】第6题. 承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质（）许可的业务范围内承揽工程A. 规定B. 等级C. 行业D. 专业【参考答案】B【答案解析】第7题. 对工程招投标来说，（）A. 招标是要约.投标是承诺B. 投标是要约.中标通知书是承诺C. 招标是要约邀请.投标是承诺D. 开标是要约.中标通知书是承诺【参考答案】B【答案解析】第8题. 建设工程标底是指招标人根据国家有关规定计算出来的造价，是建设工程的（）A. 计划价格B. 预期价格C. 实际价格D. 合同价格【参考答案】B【答案解析】第9题. 投标单位应按招标单位提供的工程量清单，注意填写单价和合价。
建筑工程项目招标与合同管理作业2
《建筑工程项目招投标与合同管理》作业2及参考答案说明：本次作业包括第3章工程施工招标的内容，请于8周之前完成。
一、名词解释（本大题共5小题，每小题2分，共10分）1.标底____招标人编制的招标项目的预期价格。
2.招标实施阶段____ 是整个招标过程的实质性阶段，主要包括：发布招标公告或投标邀请书，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。
3.资格预审____ 是对所有投标人的一次初选，是投标人的第一轮竞争。
4.投标有效期____ 是指从投标截止日期到选定中标人并签订施工合同为止的这段时间，这个时间应在投标须知内予以明确。
5.无标底招标____ 是指招标人不设标底或即使设置标底也不作为评标标准，投标人只提出评标的标准和方法，投标人根据招标文件自主报价的一种招标方式。
二、填空题（本大题共5小题，每小题2分，共10分。
请在每小题的空格中填上正确答案。
错填、不填均无分）1.招标机构主要职责是_拟定招标文件_，组织__投标、开标、评标和定标工作等。
2.招标人应在招标文件中明确规定合同的计价方式。
计价方式主要有_固定总价_合同、_单价_合同和成本加酬金合同，同时规定合同价的调整范围和调整方式。
3.标底是招标人编制的招标项目的预期价格。
编制标底时，首先要_保证其准确_，其次要做好__保密工作__。
4.招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。
主要包括：发布招标公告或投标邀请书，，组织资格预审_，召开标前会议，开标、评标和定标。
5.有标底招标和无标底招标的内涵的差别在于：一是招标单位在招标过程中是否编制标底；二是评标时是否以_标底_作为基准对投标单位的报价进行考评。
三、判断题（本大题共5小题，每小题2分，共10分。
认为对的，在题后的括号内画“√”，认为错的画“ⅹ”。
错划或漏画均无分）1．工程施工招标一般划分为招标准备、招标实施和定标签约三个阶段。
（√）2．招标准备阶段是指业主决定进行建设工程招标到发布招标公告之前所作的准备工作，包括成立招标机构、确定招标方式、发布招标公告等。
2021年国开电大建筑工程项目招投标与合同管理形考任务4答案.docx
2021年国开电大建筑工程项目招投标与合同管理形考任务4答案形考四一、单项选择题(共5道试题，共25分.)豌FIDlC合同条件规定，下列有关工程师权利的说法正确的是( ).A.工程师只能定期向承包商发出指令或变更B.雇主和承包商达不成一致意见时，工程师应当将双方意见详实记录后,提交争端裁决委员会决定C.承包商应当无条件接受工程师做出的与合同有关的指令D.承包商实施与建筑工程有关的某项操作时，只要是在确保建筑工程质圮的前提下，就可实施，无需得到工程师的雌2.FIDIC合同条1牛规定，保留金全部退还给承包商是在( )。
A.施工完毕之后B.工程移交之后C.保修期满之后D.竣工睑收报告批准之后3.FIDIC合同的各个文件之间相互解释和相互补充，如果各个文件规定出现矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是( ).A.投标书B.技术规范C.合同专用条款D.合同协议书4.FIDIC合同条1牛规定,解决合同争议的方法不包括（）.A.提交争端裁决委员会决定B.协商G仲裁 D.诉讼5.FIDIC合同条件规定,在收到工程接收证书后的84天内，承包商应向工程师报送（）.A.最终报表B.竣工报表C.结清证明D.临时支付报表二、判断题（共15道试题，共75分,）1,施工机具使用费的索赔包括由于业主或者监理工程师原因导致机械停工的窝工费.（）A.茴吴B.正确2.总费用法又称实际费用法，是计算索赔费用的最科学、最容易被接受的方法, 其宗旨是将索赔事件引起的损失按可以索赔的费用项目分别进彳亍计算，然后匚领得到总索赔额.（）A. ■吴3.索赔依据，也叫索赔的理由，是承包商提出索赔的前提条件，其作用是论证承包商的索赔权，即对某一索赔事件承包商是否有权利提出索赔.（）A.错误B.正确4.费用索赔常用的计算方法有分项法、总费用法和修正费用法.()A.错误B.正确5.位于关键线路上的工作如果被拖延，则总工期不一定会被延误.()A.窗吴B.正确6.总包商和分包商之间不能进行索赔.()A.恭B.正确7. 一个索赔成功率高的公司往往是一个管理水平高的公司.()A.错误B.正确8.按索赔的处理方式分类，索赔可分为单项索赔和总索赔.()A.新吴9.索赔证据，是为了证明索赔事件的真实性，以及承包商的索赔要求的合理性等的材料。
2024年招投标与合同管理答案
郑州高校现代远程教化《招投标与合同管理》课程考核要求说明:本课福才桢形式为提交作业，完成后请依存为WORD2024格式的文杪,整M学习平台梃交，并检麦和现认秘文及利（能够下并J1.内容无讽即为提交胜利）・一.作业要求1.作业分两部分内容。
2 .笫一部分简答题，答案要紧扣题目，并做肯定绽开。
3 .其次部分案例分析题，正确理解案例所述状况，依据课本理论分析，答案要做到有理有据，理论联系实际。
二.作业内容1.简答题。
（每题5分，共60分）（D∙什么是代理？其主要特征有哪些？答：代理是代企业打理生意，不是买断企业的产品，而是厂家给额度的一种经营行为，货物的全部权属于厂家，而不是商家。
他们同样不是H己用产品，而是代企业转手卖出去。
所以“代理商”，一般是企业指，赚取企业代理佣金的商业单位的。
①代理行为必需是具有法律意义的行为。
②代理人在代理权限内独立为意思表示。
③代理人以被代理人的名义为民事法律行为。
④被代理人对代理人的代理行为担当民事责任。
⑵.什么是建筑工程一切险，其除外贡任是什么？答：建筑工程一切险承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目，包括道路、水坝、桥梁、港埠等，在建立过程中因自然灾难或意外事故而引起的一切损失。
1）由于军事行动、斗争或其他类似事务，以及罢工、骚动、民众运动或当局吩咐停工等状况造成的损失（有些国家规定投保罢工骚乱险）：2）因被保险人的严峻失职或蓄意破坏而造成的损失；3）因原子核裂变而造成的损失：4）由于合同罚款及其他非实质性损失；5）因施工机具本身缘由即无外界缘由状况下造成的损失（但因这些损失而导致的建筑事故则不属除外状况）：6）因设计错误（结构缺陷）而造成的损失；7）因订正或修复工程差错（例如因运用有缺陷或非标准材料而导致的差错）而增加的支出。
⑶.简述巾请投标人进行的资格预审程序。
答：编制资格预审文件，发他资格预审公告，出售资格预审文件，对资格预审文件答疑，报送资格预审文件，澄清资格预审文件，评审资格预审文件，确定资格预审合格，通知合格的投标人购买招标文件（不合格，通知投标人无投标资格）⑷.何谓建设工程勘察和建设工程设计？答：建设工程勘察:是指依据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件的活动建设工程设计：是指依据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程没计文件的话动⑸.简述设计投标文件的内容。
建筑工程项目招投标与合同管理综合练习题及参考答案
建筑工程项目招投标与合同管理综合练习题及参考答案一、单项选择题1. 建筑工程项目招标的主要目的是什么？A. 降低工程成本B. 确保工程质量C. 公开选择优秀的承包商D. 提高施工效率2. 招标文件的编制应当遵循哪些原则？A. 公平、公正、公开B. 保密、高效、节约C. 竞争、透明、灵活D. 严格、规范、创新3. 在建筑工程项目招标中，下列哪项不是投标人的基本义务？A. 遵守招标文件的规定B. 保证投标文件的真实性C. 自行承担投标费用D. 透露其他投标人的报价信息二、多项选择题1. 建筑工程项目合同的主要内容包括哪些？（多选）A. 工程范围与工期B. 合同价款与支付方式C. 质量要求与验收标准D. 违约责任与争议解决方式2. 在合同管理过程中，以下哪些行为是发包方应当避免的？（多选）A. 随意变更合同条款B. 拖欠工程款C. 拒绝履行保修责任D. 及时提供施工图纸和资料三、判断题1. 建筑工程项目招投标活动必须遵循相关法律法规，任何单位或个人不得非法干预。
（）2. 招标人可以要求投标人提交投标保证金，以确保投标人的投标诚意和履约能力。
（）3. 建筑工程项目合同一旦签订，双方必须严格按照合同条款履行，不得擅自变更或解除。
（）四、简答题1. 请简述建筑工程项目招投标的程序。
2. 在建筑工程项目合同管理中，如何有效防范和应对合同风险？参考答案单项选择题1.【答案】C【解析】建筑工程项目招标的主要目的是通过公开、公平、公正的竞争方式，选择优秀的承包商来完成工程项目，确保工程质量、进度和成本的有效控制。
2.【答案】A【解析】招标文件的编制应当遵循公平、公正、公开的原则，确保所有潜在投标人在平等的机会下参与竞争。
3.【答案】D【解析】投标人的基本义务包括遵守招标文件的规定、保证投标文件的真实性以及自行承担投标费用等。
透露其他投标人的报价信息是违反招投标规定的行为，不属于投标人的基本义务。
多项选择题1.【答案】ABCD【解析】建筑工程项目合同的主要内容包括工程范围与工期、合同价款与支付方式、质量要求与验收标准、违约责任与争议解决方式等。
建设工程招投标与合同管理案例及答案。。。小抄版
[问题]：(1)安装单位的损失应由谁负责？为什么？(2)安装单位提出索赔要求，监理工程师应如何处理？
【参考答案】(1)应由业主赔偿，因为安装单位与业主签订了合同，业主未按合同规定，提供合格的施工现场给安装单位；(2)指令土建单位按图纸要求返工；审核安装单位的索赔要求，包括索赔依据和证据；审核安装单位的索赔值(包括工期和费用)，在自己授权范围内与安装单位进行索赔谈判；确认和证明索赔值；向土建单位进行索赔。
答：(1)成立，因为此责任属于业主责任，将施工所需的电接至专用条款约定地点是业主应该做的工作，并非承包商的责任。(2)不恰当，因为土方公司是分包单位，与业主没有合同关系，只能向总包商索赔。(3)不恰当，因为工程师对施工组织设计的确认或提出修改意见，并不能免除承包商对施工组织设计本身的缺陷所应承担的责任。
【案例】某钢筋混凝土结构住宅，业主与施工单位，监理单位分别签订了施工合同，监理合同。施工单位将土方开挖，外墙涂料与防水工程分别分包给专业性公司，并分别签订了分包合同。合同规定2010年3月1号开工，2011年4月1号竣工，工程造价3000万元。
[问题]：(1)总包单位于2月25号进场，进行开工前准备工作，电力部门通知施工用变压器要到3月8号才能安装完毕，施工单位因此要求工期顺延七天。此项要求是否成立？根据是什么？(2)土方公司在基础开挖中遇到地下文物，采取了必要的保护措施。为此总包单位请他们向业主索赔，是否恰当？为什么？(3)在结构施工过程中，总包单位按监理工程师批准的施工组织设计进行施工，由于施工组织设计本身的缺陷导致现场一度失控，导致封顶时间延误了七天。总包单位以工程师的同意为由，要求给予七天的工期补偿。是否恰当？为什么？
建筑工程项目招标与合同管理作业4答案
《建筑工程项目招投标与合同管理》作业4及参考答案说明：本次作业包括第6章建设工程合同、第7章工程索赔的内容，请于16周之前完成。
一、名词解释（本大题共5小题，每小题2分，共10分）1。
建设工程勘察、设计合同____ 由发包人与承包商为完成一定的工程勘察、设计任务而签订的合同。
2. 建设工程监理合同__是指发包人与监理人就完成一定的工程监理任务而签订的合同。
3. 建设工程施工合同____是工程发包人为完成一定的建筑、安装工程和施工任务与承包人签订的合同,由承包人完成拟定的工程任务，发包人提供必要的施工条件并支付工程价款.4. 单项索赔____是指每一件索赔事件发生后，索赔管理人员就针对该事件在规定的索赔有效期内向工程师提出索赔要求，要求单项解决支付,不与其他的索赔事件混在一起.5. 总索赔__又称一揽子索赔,是指对整个工程中发生的索赔事件综合在一起进行索赔。
二、填空题（本大题共5小题，每小题2分，共20分。
请在每小题的空格中填上正确答案.错填、不填均无分）1 . 单价合同具有合理分摊_风险等特点，其适用范围较宽。
成本加酬金合同中，发包人_基本上承担了全部的风险,承包商所得的报酬也就较低2 .合同订立阶段的管理包括合同_订立前的准备阶段_和__合同订立过程中_合同的管理.主要体现在招标及签约过程中双方所进行的一系列相关工作。
3 。
监理人向委托人办理完_竣工验收或移交_手续,承包人和委托人签订工程保修责任书，监理人收到_监理报酬尾款_，本监理合同即终止。
4 .建设工程勘察、设计合同是指由发包人与承包商为完成一定的工程勘察、设计任务而签订的合同。
勘察、设计合同的_发包人_一般是指业主或总承包商,他可以是法人或自然人，但__承包商__必须是具有法人资格的勘察、设计单位。
5 .《建设工程施工合同(示范文本）》由协议书、通用条款、专用条款三部分组成，并附有承包人_承揽工程项目_一览表、发包人_供应材料设备__一览表、工程质量保修书三个附件.他们共同组成了一个完整的建设工程施工合同。
建筑工程招投标与合同管理-简答题及案例题答案
形考全部简答题答案01任务简答题1.什么是建筑市场的主体和客体？建筑市场的主体是指参与建筑生产交易的各方。
其中包括：业主、承包商和工程咨询服务机构。
建筑市场的客体即建筑产品，是建筑市场交易的对象,它既包括有形建筑产品也包括无形建筑产品。
2.建筑市场的特点如何?建筑市场的特点主要表现在：⑴交易方式为买方向卖方直接订货，并一般以招投标为主要方式。
⑵交易价格以工程造价为基础，企业竞争是企业信誉、技术力量和施工质量等方面的竞争。
⑶交易行为受严格的法律、规章、制度的约束和监督，并一般以公开化的方式交易.3.建筑市场的资质管理包括哪两个方面的内容？建筑市场的资质管理包括两个方面的内容,一是从业企业的资质管理,二是对专业从业人员的资格管理。
4. 建筑工程招标、投标的特点主要表现在哪几方面？工程招标投标的特点主要表现在以下几个方面:程序规范；多方位开放，透明度高；投标过程统一、有效地监督；公平、客观；双方一次成交。
5。
建筑工程招标投标的主体包括有哪些？建设工程的招标投标主体包括：招标人、投标人、招标代理机构。
6.自行招标的条件有哪些？自行招标的条件：根据《工程建设项目自行招标试行办法》的规定，招标人自行办理招标事宜，应具备编制招标文件和组织评标的能力，具体包括：⑴具有项目法人资格；⑵具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理方面专业技术力量；⑶有从事同类工程建设项目招标的经验；⑷设有专门的招标机构或者拥有3名以上专职招标业务人员；⑸熟悉和掌握招标投标法及有关法律法规.7。
建设工程交易中心的运行原则是什么？建设工程交易中心的运行原则是：信息公开原则、依法管理原则、公平竞争原则、属地进入原则、办事公正原则。
8.建筑工程招标人、投标人、招标代理机构的概念如何？建设工程招标人是指依法提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。
建设工程投标人是指相应招标并购买招标文件，参加投标的法人或其他组织.建设工程招标代理，是指建设工程招标人将建设工程招标事务，委托给相应中介服务机构，由该中介服务机构在招标人委托授权的范围内,以委托的招标人的名义,向他人独立进行建设工程招标活动,由此产生的法律效果直接归属与委托的招标人的一种制度。
《建筑工程招投标与合同管理》作业参考答案
《建筑工程招投标与合同管理》作业1参考答案一、名词解释1.业主：指既有某项工程建设需求，又具有该项工程建设相应的建设资金和各种准建手续，在建筑市场发包工程建设的勘察、设计、施工任务，并最终得到建筑产品的政府部门、企事业单位或个人。
2.承包商：指拥有一定数量的建筑装备、流动资金、工程技术经济管理人员和一定数量的工人，取得建筑行业相应资质证书和营业执照的，能够按照业主的要求提供不同形态的建筑产品并最终得到相应工程价款的建筑施工企业。
3.建设工程招标：建设工程招标，是招标人标明自己的目的，发出招标文件，招揽投标人并从中选择选定工程项目承包人的一种经济行为。
4.建设工程投标：建设工程投标，是投标人在响应招标文件的前提下，对项目提出报价，填制投标文件，在规定的期限内报送招标人，参与该项工程竞争的经济行为。
5.建设工程招标代理机构：建设工程招标代理机构，是指受招标人的委托，代为从事招标组织活动的中介组织。
它必须是依法成立，从事招标代理业务并提供相应服务，实行独立核算、自负盈亏，具有法人资格的社会中介组织。
二、填空题1. 建筑市场的客体即建筑产品，是建筑市场交易的对象，它既包括有形建筑产品也包括无形建筑产品。
2.建设工程交易中心三项基本功能是：信息服务功能、场所服务功能和集中办公功能。
3.为了保证建设工程交易中心能够有良好的运行秩序，充分发挥市场功能，必须坚持市场运行的一些基本原则，包括：信息公开原则、依法管理原则、公平竞争原则、属地进入原则、办事公正原则。
4. 建筑市场的资质管理包括两个方面的内容，一是从业企业的资质管理，二是对专业从业人员的资格管理。
5.建筑业企业申请资质，应当按照属地管理原则，向企业注册所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门申请。
6.建筑业企业是指从事土木工程、建筑工程、线路管道及设备安装工程、装修工程等的新建、扩建、改建活动的企业。
7. 招标人以书面形式正式通知某投标单位承包建设工程项目称为授标。
工程项目招投标与合同管理课后习题及答案
第一章绪论一、课后习题1 、简述项目、建设项目、施工项目概念答：项目：一种在规定的时间内由专门组织起来的人员完成的一次性工作建设项目：是一种投资行为和建设行为相结合的投资项目施工项目：由企业自工程施工投标开始到保修期满为止的全过程中完成的项目。
2、为什么要推行项目管理答：是为了达到预期的使用功能，在一定约束条件下对建设项目各个方面进行决策，计划，组织，协调，控制等一系列活动的总称。
3、建设项目管理和施工项目管理有什么区别？答:管理任务：施工项目管理（生产出建筑产品,取得利润)建设项目管理（取得符合要求的，能发挥应有效益的固定资产）管理内容:施工项目管理（从投标到交工为止的全部生产组织和管理及维修）建设项目管理（投资周期和建设全过程)管理范围:施工项目管理（合同范围内施工）建设项目管理（可研报告内全部内容）管理主体：施工项目管理(施工企业）建设项目管理（建设单位或其咨询单位）4、简述施工项目管理的主要工作内容？答:编制“项目管理规划大纲"“项目管理实施规划”项目进度控制，质量控制，安全控制，成本控制,材料管理，机械设备管理,技术管理,资金管理，合同管理，信息管理，现场管理,组织协调，竣工验收，考核验收，考核评价，回访保修5、简述经营管理在项目管理中的重要意义?答:经营是市场经济的产物，指为实现一定的经济目的而进行的筹划活动，施工项目经营管理是建筑企业经营的具体表现，是建筑企业获取任务的基础。
6、为什么要学习招投标和合同管理？答:为了规范招投标活动，保护国家利益，社会公共利益和招投标活动当事人的合法权益，提供经济效益，保证项目质量。
7、建筑市场的构成要素有哪些?答:建筑市场主体，建筑市场客体，建筑市场运行机制。
8、与建筑企业经营管理关系较密切的法律法规有哪些?答：建筑法、招投标法、合同法、建筑工程管理条例二、重点1、施工目标控制的内容答：进度控制、质量控制、安全控制、成本控制2、施工项目经营管理的内容?答：主要工作包括：选择适当的经营方式，寻找市场，承揽任务，投标,合同管理3、建筑市场市场运行机制构成?答：价格机制、供求机制、风险机制、竞争机制3、市场规则有哪些？答：市场进入规则，市场竞争规则，市场交易规则第二章建设项目招标一、课后习题1、简述推行招投标制度饿意义答：（1)推行招投标制度有利于规范建筑市场主体的行为（2）推行招投标制度有利于价格真实反映市场供求状况（3）有利于促使承包商不断提供企业管理水平（4）有利于促进市场经济体制进一步完善（5)有利于促进我国建筑企业与国际接轨2、法律规定哪些项目发包必须经过投标？答：大型基础设施公共事业,全部或部分施工国有资金或融资，国际组织或外国贷款援助资金。
建设工程招投标与合同管理习题及答案
（一）单选题1. 根据《建筑业企业资质管理规定》等有关规定，劳务分包序列企业资质（B ）。
A．设一个等级B．设一至二个等级C．设一至三个等级D．不设等级2．承包商的实力主要包括几个方面，其中不包括(D )A．人才方面B．技术方面C．经济方面D．信誉方面3．国际上把建设监理单位所提供的服务归为（A ）服务。
A．工程咨询B．工程管理C．工程监督D．工程策划4．甲某于 2005 年参加并通过了一级建造师执业资格考试，下列说法正确的是（D）。
A．他肯定会成为项目经理了B．只要经所在单位聘任，他马上就可以成为项目经理了C．只要经过注册，他就可以成为项目经理了D．只要经过注册，他就可以以建造师名义执业了5．下面对施工总承包企业资质等级划分正确的是（C）。
A．一级、二级、三级B．一级、二级、三级、四级C．特级、一级、二级、三级D．特级、一级、二级6．建设工程交易中心是我国近几年来在改革中出现的使建设市场有形化的管理形式。
建设工程交易中心(D )。
A．是政府管理部门 B．是政府授权的监督机构C．具备监督管理职能 D．是服务性机构7．下列关于建筑业企业资质管理制度的说法中，正确的是（B ）。
A．建筑业企业资质分为施工总承包和专业承包两类B．建筑业企业资质是指企业的建设业绩、人员素质、管理水平、资金数量、技术装备等C．建筑业企业资质年检合格，可申请晋升上一个资质等级D．一级施工总承包企业可承担本类别各等级工程施工总承包和项目管理业务8．工程建设项目招标可分为勘察设计招标、设备安装招标、土建施工招标、建筑装饰招标、建设监理招标等，是按（D ）分类。
A．按工程建设程序分类B．按行业分类C．按建设项目组成分类D．按工程发包范围分类9．建筑市场的进入，是指各类项目的（B ）进入建设工程交易市场，并展开建设工程交易活动的过程。
A．业主、承包商、供应商B．业主，承包商、中介机构C．承包商、供应商、交易机构D．承包商、供应商、中介机构10.下列建筑产品中属于生产性建筑产品的是（B ）A.学校的教学楼B.轧钢厂的生产车间C.体育中心田径场D.医院门诊大楼（二）多选题1．从事建筑活动的建筑施工企业应当具备的条件，下列说法正确的有（.ABDE）。
工程招投标与合同管理案例及答案
工程招投标与合同管理案例及答案【案例】某地基强夯处理工程，在土方开挖过程中，有两项原因使工期发生较大的拖延。
一是土方开挖时遇到了一些在工程地质勘探中没有探明的孤石，排除孤石拖延了一定的时间；二是施工过程中遇到15天正常季节小雨，由于雨后土壤含水量过大不能立即进行强夯施工，从而耽误了部分工期。
请问针对以上两项原因承包商可以提出索赔吗？【参考答案】对处理孤石引起的工期延长和费用增加，这是无法预先估计到的情况，承包商可以提出索赔。
由于阴雨天气造成的延期和窝工费用，这是有经验的承包商预先应该估计到的因素，承包商不能提索赔。
【案例】某工程外部通道中有一段1公里左右的土路，业主旱季组织投标人去现场勘察时道路畅通。
某承包商中标后，按监理工程师开工令进场，时逢雨季，不断的阴雨使该段土路很难通行，承包商不得不修路后再进场。
承包商提出索赔。
请问索赔成立吗？【参考答案】进场发生困难，道路条件并无变化，是由于雨季阴雨引起的，这种一般天气条件，承包商应能预见得到，不属于业主风险，故承包商的索赔不成立。
【案例】某工程下部为钢筋混凝土基础，上面安装设备。
业主分别与土建、安装单位签订了基础和设备安装工程施工合同。
两个承包商都编制了相互协调的进度计划，进度计划已得到监理工程师的批准。
基础施工完毕，设备安装单位按计划将材料及设备运进现场进行准备施工。
经监测发现有近1/6的设备预埋螺栓位置偏移过大，无法安装设备，须返工处理。
安装工作因基础返工而受到影响，安装单位提出索赔要求。
[问题]： (1) 安装单位的损失应由谁负责？为什么？(2) 安装单位提出索赔要求，监理工程师应如何处理？【参考答案】(1) 应由业主赔偿，因为安装单位与业主签订了合同，业主未按合同规定，提供合格的施工现场给安装单位；(2) 指令土建单位按图纸要求返工；审核安装单位的索赔要求，包括索赔依据和证据；审核安装单位的索赔值(包括工期和费用)，在自己授权范围内与安装单位进行索赔谈判；确认和证明索赔值；向土建单位进行索赔。
2021年国开电大建筑工程项目招投标与合同管理形考任务1答案
2021年国开电大建筑工程项目招投标与合同管理形考任务1答案形考一一、单项选择题（共10 道试题，共50 分。
） 1. 下列不属于《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的是（）。
A. 邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通讯项目B. 供水、供电、供气、供热等市政工程项目C. 商品住宅，包括经济适用住房D. 科技、教育、文化等项目2. 招标活动的公开原则首先要求（）要公开。
A. 招标活动的信息B. 评标委员会成员的名单C. 工程设计文件D. 评标标准3. 公开招标是指招标人以（）的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。
A. 投标邀请书B. 合同谈判C. 行政命令D. 招标公告4. 《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定施工单项合同估算价在（）万元人民币以上的，必须进行招标。
A. 200B. 100C. 150D. 2505. 《招标投标法》规定，依法必须招标的项目自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）。
A. 20dB. 30dC. 10dD. 15d6. 应当招标的工程建设项目，根据招标人是否具有（），可以将组织招标分为自行招标和委托招标两种情况。
A. 招标资质B. 招标许可C. 招标的条件与能力D. 评标专家7. 有关投标主体资格说法正确的是（）。
A. 招标主体的不具有独立法人资格的附属单位可以参与投标B. 为招标项目的前期准备提供咨询服务的单位可以参与投标C. 甲单位与乙单位的单位负责人是同一人，乙单位可以参加甲单位招标项目的投标D. 招标代理机构不得在所代理的招标项目中投标8. 有关建设工程交易中心说法正确的是（）。
A. 建设工程交易中心具备行政监督管理职能B. 建设工程交易中心不以盈利为目的C. 一个地区可以根据建设工程的实际情况，设立两个建设工程交易中心D. 只有省级城市能够设立建设工程交易中心9. 建设工程项目总承包招投标是指( )阶段的招投标。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一、判断题（共10 道试题，共30 分。
）得分：301. 建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同，通常不将监理合同和物资采购合同列入建设工程合同的范畴。
（）A. 错误B. 正确满分：3 分2. 建设工程勘察、设计合同是指由发包人与承包商为完成一定的工程勘察、设计任务而签订的合同。
（）A. 错误B. 正确满分：3 分3. 单价合同具有合理分摊风险等特点，其适用范围较宽。
成本加酬金合同中，发包人基本上承担了全部的风险，承包商所得的报酬也就较低。
（）A. 错误B. 正确满分：3 分4. 在索赔中，单项索赔通常因为在实际操作过程中涉及太多的争议因素，索赔的成功率并不高，在实际施工过程中应尽量避免使用。
（）A. 错误B. 正确满分：3 分5. 单项索赔是指每一件索赔事件发生后，索赔管理人员就针对该事件，在规定的索赔有效期内向工程师提出索赔要求，要求单项解决支付，不与其他的索赔事件混在一起。
（）B. 正确满分：3 分6. 按建设工程合同计价方式进行分类，可分为：总价合同、单价合同和成本加酬金合同。
（）A. 错误B. 正确满分：3 分7. 建设工程施工合同简称施工合同，是工程发包人为完成一定的建筑、安装工程的施工任务与承包人签订的合同，由发包人负责完成拟定的工程任务，承包人提供必要的施工条件并支付工程价款。
（）A. 错误B. 正确满分：3 分8. 工期索赔值的计算中，网络分析法是进行工期分析的首选方法，适用于各种索赔事件的工期索赔，并可以利用计算机软件进行网络分析和计算，是一种科学合理的分析方法。
（）A. 错误B. 正确满分：3 分9. 建设工程合同按承发包范围不同进行分类，可分为两类：建设工程承包合同和分包合同。
（）A. 错误B. 正确满分：3 分10. 承包商在自己的索赔报告中对费用索赔部分进行详细计算，索赔费用的计算方法主要有分项计算法和总费用法。
（）A. 错误B. 正确满分：3 分二、单项选择题（共15 道试题，共45 分。
）得分：451. （）是对通用条款的必要的修改和补充，它与通用条款共同成为承发包双方统一意愿的表现。
A. 协议书B. 专用条款C. 标准条款D. 质量保修书满分：3 分2. 对于（），因为在实际操作过程中涉及太多的争议因素，索赔的成功率并不高，在实际施工过程中应尽量避免使用。
A. 单项索赔B. 总索赔C. 工期索赔D. 费用索赔满分：3 分3. （）也成为经济索赔，是承包商要求取得合理的经济补偿。
A. 单项索赔B. 总索赔D. 费用索赔满分：3 分4. 按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人（）。
A. 不再负责处理有关设计问题B. 仍应无偿负责处理有关设计问题C. 仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费D. 仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更满分：3 分5. 承包商提出的索赔主要包括两个方面，即（）。
A. 单项索赔和总索赔B. 工期索赔和费用索赔C. 单项索赔和工期索赔D. 总索赔和费用索赔满分：3 分6. 如果中标的施工企业拒绝与发包人签订工程施工承包合同，发包人（）。
A. 将不再返还其投标保证金B. 将全部返还其投标保证金C. 将部分返还其投标保证金D. 将对其行为处以两倍保证金的罚金满分：3 分7. 造成工期延误或乙方经济损失的事件发生后（）天内，承包商向工程师发出索赔意向通知。
B. 27C. 28D. 30满分：3 分8. 总费用法一般是在（）的情况下才采用的计算索赔款的方法。
A. 单项索赔B. 总索赔C. 单项索赔D. 费用索赔满分：3 分9. （）通常其只适用于一些紧急工程项目、新型工程项目或对项目工程内容及技术经济指标未确定的项目和一些风险较大的项目。
A. 总价合同B. 单价合同C. 成本加酬金合同D. 分包合同满分：3 分10. 建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是（）。
A. 按工程实际损失计算赔偿B. 扣除合同约定的全部监理酬金C. 赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额D. 应当双倍返还定金11. （）是指每一件索赔事件发生后，索赔管理人员就针对该事件，在规定的索赔有效期内向工程师提出索赔要求，要求单项解决支付，不与其他的索赔事件混在一起。
A. 单项索赔B. 总索赔C. 工期索赔D. 费用索赔满分：3 分12. 工程师在收到承包商递交的索赔报告和有关资料后（）天内未给予答复或未对承包商作进一步要求，则视为该项索赔已被认可。
A. 26B. 27C. 28D. 30满分：3 分13. 属于按索赔的合同依据分类的索赔是( )。
A. 合同中默示的索赔B. 总索赔C. 工期索赔D. 总承包人与分包人之间的索赔满分：3 分14. （）又称为一揽子索赔，是指对整个工程中发生的索赔事件，综合在一起进行索赔。
A. 单项索赔B. 总索赔D. 费用索赔满分：3 分15. （）是指发包人将建设工程的勘察、设计、施工等的每一项分别发包给一个承包商的合同。
A. 建设工程总承包合同B. 建设工程承包合同C. 成本加酬金合同D. 分包合同满分：3 分三、多项选择题（共 5 道试题，共25 分。
）得分：251. 成本加酬金合同通常适用于（）。
A. 紧急工程项目B. 新型工程项目C. 项目工程内容及技术经济指标未确定的项目D. 一些风险较大的项目E. 工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目满分：5 分2. 根据招标投标法的规定，中标通知书发出后的30日内，中标单位应与发包人依据（）等签订工程施工承包合同。
A. 招标公告B. 招标文件C. 投标书D. 评标价格满分：5 分3. 在建设工程委托监理合同的履行中，监理人执行监理业务时可以行使的权力包括（）。
A. 选定施工合同的承包人B. 批准施工合同承包人选定的分包人C. 确定工程规模D. 主持工程建设有关协作单位的组织协调E. 审核承包人的索赔满分：5 分4. 按索赔的处理方式进行分类，索赔可以分为（）。
A. 工程加速索赔B. 总索赔C. 单项索赔D. 合同中默示的索赔E. 合同外的索赔满分：5 分5. 勘察、设计合同的发包人一般是指业主或总承包商，他可以是法人或自然人，但承包商必须是（）。
A. 具有法人资格的勘察、设计单位B. 持有建设行政主管部门颁发的工程勘察设计资质证书C. 持有工程勘察设计收费资格证书D. 持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照满分：5 分1. 建设工程评标程序分为：评标的准备、初步评审、详细评审、编写评标报告。
（）A. 错误B. 正确满分：3 分2. 投标文件必须严格按照招标文件的规定编写，可以对招标文件要求进行修改或提出保留意见。
（）A. 错误B. 正确满分：3 分3. 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。
中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分解后分别向他人转让。
（）A. 错误B. 正确满分：3 分4. 编制投标文件的核心工作是计算标价，而标价计算又与施工方案及施工组织计划密切相关，所以在计算标价前必须编制好施工计划。
（）A. 错误B. 正确满分：3 分5. 降低预算成本的策略原则上适用于一切分期付款工程合同，但对单价合同最有效。
（）A. 错误B. 正确满分：3 分A. 错误B. 正确满分：3 分7. 中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知所有未中标的投标人。
（）A. 错误B. 正确满分：3 分8. 投标人收到招标单位的投标申请书，即获得工程承建权，称为中标或得标，表示投标人在投标竞争中获胜。
（）A. 错误B. 正确满分：3 分9. 经评审的最低投标价法最能体现招投标宗旨，招标人可获得最为经济的投标，投标人可靠竞争优势获得承包任务。
（）A. 错误B. 正确满分：3 分10. 投标文件中的每项要求填写的空格都必须填写，不得空着不填，否则被视为放弃意见；重要数字不填写，可能被作为废标处理。
（）A. 错误B. 正确二、单项选择题（共15 道试题，共45 分。
）得分：45A. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准B. 大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准C. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以总价金额为准D. 大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以总价金额为准满分：3 分2. 评标委员会成员在正式对投标文件进行评审前，应当认真研究招标文件，评标委员会成员应当重点了解招标文件规定的（）。
A. 招标的目的B. 招标工程项目的范围和性质C. 评标标准和方法D. 主要技术要求、标准满分：3 分3. 编制投标文件的核心工作是（）。
A. 向招标单位申请投标B. 计算标价C. 对招标文件认真研究D. 编制好施工计划满分：3 分4. （）是投标报价的重要基础。
B. 编制所投标工程的施工规划C. 定额分析、单价计算D. 编制投标文件满分：3 分5. 以开拓市场、低盈利为目标，在精确控制成本的基础上，充分估计各竞争对手的报价目标，以有竞争力的报价达到中标的目的，这样的投标策略称为（）。
A. 生存型策略B. 低成本优势策略C. 盈利型策略D. 高风险策略满分：3 分6. 关于投标单位在编制标书阶段的操作做法不妥的是( )A. 深入分析研究招标文件B. 详细审核工程量清单的工程量C. 仔细理解施工图文件D. 认真对待招标单位答疑满分：3 分7. 工程量清单是招标单位按《建设工程工程量清单计价规范》，根据施工图纸计算工程量，提供给投标单位作为投标报价的基础。
工程结算拨付工程款时以（）为依据。
A. 清单中列出的工程量B. 实际发生的工程量C. 承包方报送的工程量D. 监理方签发的工程量8. 在评标过程中，下列（）不属于商务性评审。
A. 施工方案或施工组织的评审B. 对投标报价进行校核C. 审查全部报价数据是否有计算上的算术错误D. 分析报价构成的合理性满分：3 分9. 中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，（）。
A. 同时将中标结果通知所有未中标的投标人B. 不必将中标结果通知所有未中标的投标人C. 仅将中标结果通知中标的投标人D. 是否将中标结果通知未中标的投标人均可满分：3 分10. 投标文件的符合性评审包括（）鉴定。
A. 经济符合性和技术符合性B. 属地符合性和技术符合性C. 商务符合性和技术符合性D. 商务符合性和经济符合性满分：3 分11. 如果投标人在中标后不愿承包该工程而逃避签约，招标单位将按规定（）。
A. 没收其投标保证金作为补偿B. 全部退还其投标保证金C. 部分退还其投标保证金作为补偿D. 没收其投标保证金并追加罚款12. 在评标过程中，下列（）不属于投标文件的技术性评审。