商品房销售团购方案及购买合同
团购商品房合同6篇
团购商品房合同6篇篇1甲方（出卖人）：[甲方公司名称]乙方（买受人）：[乙方姓名]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国房地产管理法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买商品房事宜，达成如下协议：一、商品房基本情况1. 商品房地址：[具体地址]2. 商品房面积：建筑面积[面积]平方米，套内建筑面积[面积]平方米。
3. 商品房设计用途：住宅。
二、团购商品房价格及支付方式1. 团购商品房价格：人民币[价格]元（大写：[价格]元整）。
2. 支付方式：一次性支付或分期支付。
若选择分期支付，具体支付方式如下：- 乙方于合同签订之日起支付首付款人民币[首付款]元（大写：[首付款]元整），剩余房款人民币[剩余房款]元（大写：[剩余房款]元整）于[具体时间]前支付完毕。
3. 乙方支付的购房款，甲方应出具相应的收款凭证。
三、团购商品房交付期限及交接手续1. 甲方应于[具体时间]前，将符合交付条件的商品房交付乙方使用。
如遇不可抗力因素，交付期限可相应顺延。
2. 商品房交付时，甲乙双方应按照合同约定进行验收交接，并签署交接单。
四、甲方违约责任1. 甲方如未按合同约定的期限将商品房交付乙方使用，自逾期之日起，甲方应按乙方已支付购房款的万分之[比率]向乙方支付违约金。
2. 甲方交付的商品房存在质量问题或不符合合同约定的设计用途，乙方有权要求甲方在合理期限内无偿维修或整改。
五、乙方违约责任1. 乙方如未按合同约定的期限支付购房款，自逾期之日起，乙方应按未支付购房款的万分之[比率]向甲方支付违约金。
2. 乙方在支付购房款后，甲方出具收款凭证前，要求退房的，甲方有权不退还乙方已支付的购房款。
六、其他约定事项1. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商并签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同在履行过程中发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可向人民法院提起诉讼。
购房前团购协议书范本(3篇)
第1篇甲方（团购组织方）：【甲方全称】【甲方地址】【甲方联系方式】【甲方负责人姓名】【甲方负责人联系方式】乙方（团购参与方）：【乙方全称】【乙方地址】【乙方联系方式】【乙方负责人姓名】【乙方负责人联系方式】鉴于甲方作为团购组织方，拟组织团购活动，乙方作为团购参与方，愿意参与甲方组织的团购活动，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条团购项目1.1 甲方组织的团购活动针对的购房项目为：【购房项目名称】（以下简称“本项目”）。
1.2 本项目位于：【项目地址】。
1.3 本项目开发商为：【开发商全称】。
第二条团购时间2.1 团购活动开始时间：【团购活动开始日期】。
2.2 团购活动结束时间：【团购活动结束日期】。
第三条团购优惠3.1 乙方在团购活动期间购买本项目房屋，可享受以下优惠：a. 价格优惠：【具体优惠金额或折扣】；b. 赠送物业费：【赠送物业费的具体期限或金额】；c. 赠送装修材料：【赠送装修材料的具体内容或价值】；d. 其他优惠：【其他具体优惠内容】。
3.2 乙方享受的团购优惠不得与其他促销活动叠加使用。
第四条参与团购的条件4.1 乙方需满足以下条件，方可参与团购：a. 具备完全民事行为能力；b. 愿意购买本项目房屋；c. 在团购活动期间向甲方支付团购报名费。
第五条报名及支付5.1 乙方需在团购活动开始前向甲方报名，报名方式为：【报名方式】。
5.2 乙方报名后，需在【报名截止日期】前向甲方支付团购报名费：【报名费金额】。
5.3 甲方收到报名费后，向乙方出具收据。
第六条合同签订6.1 乙方在团购活动结束后，如有购买意向，需在【合同签订截止日期】前与开发商签订正式购房合同。
6.2 甲方提供购房合同的签订服务，协助乙方与开发商签订合同。
第七条付款方式7.1 乙方购买本项目房屋的付款方式为：【付款方式】，具体条款如下：a. 首付款：【首付款比例及金额】；b. 付款节点：【各付款节点及金额】；c. 付款方式：【银行按揭、全款支付等】。
房地产团购方案范文完整版doc-(双篇)
房地产团购方案范文完整版doc ：房地产团购方案范文完整版一、合同双方1.1 出售方（以下简称“甲方”）：【甲方公司名称】1.2 购买方（以下简称“乙方”）：【乙方公司名称】二、团购房产信息2.1 房产名称：【房产名称】2.2 房产位置：【房产位置】2.3 房产面积：【房产面积】2.4 房产户型：【房产户型】2.5 房产单价：【房产单价】2.6 总价：【总价】三、团购方案3.1 乙方需在【团购开始时间】至【团购结束时间】期间购买甲方提供的房产。
3.2 乙方需在团购结束时间前支付【定金金额】作为定金，剩余款项按照【付款方式】支付。
3.3 乙方需在【合同签订时间】内签订正式的购房合同。
四、甲方权利与义务4.1 甲方需保证所出售的房产符合国家相关法律法规的要求，并具备合法的产权证书。
4.2 甲方需按照团购方案提供房产，并保证房产的质量和交付时间。
4.3 甲方需在合同签订后及时将房产过户给乙方。
五、乙方权利与义务5.1 乙方有权在团购方案规定的时间内购买甲方提供的房产。
5.2 乙方需按照团购方案的要求支付定金和剩余款项。
5.3 乙方需在合同签订后按照约定的时间和方式完成房产的过户手续。
六、违约责任6.1 如果甲方未能按照团购方案提供房产，应向乙方支付【违约金】作为违约责任。
6.2 如果乙方未能按照团购方案支付款项或完成房产过户手续，应向甲方支付【违约金】作为违约责任。
七、争议解决7.1 本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：【甲方公司名称】乙方（盖章）：【乙方公司名称】签字日期：【签字日期】请注意，以上内容仅为参考，具体合同内容需要根据实际情况进行修改和完善，并建议在签订合同前咨询专业律师的意见。
房地产团购中介服务合同目录：一、合同双方二、团购房产信息三、团购方案四、甲方权利与义务五、中介方权利与义务六、乙方权利与义务七、违约责任八、争议解决九、其他约定十、附件一、合同双方1.1 出售方（以下简称“甲方”）：【甲方公司名称】1.2 购买方（以下简称“乙方”）：【乙方公司名称】1.3 中介方（以下简称“丙方”）：【丙方公司名称】二、团购房产信息2.1 房产名称：【房产名称】2.2 房产位置：【房产位置】2.3 房产面积：【房产面积】2.4 房产户型：【房产户型】2.5 房产单价：【房产单价】2.6 总价：【总价】三、团购方案3.1 乙方需在【团购开始时间】至【团购结束时间】期间购买甲方提供的房产。
房产团购合同协议书5篇
房产团购合同协议书5篇篇1甲方（团购方）：_________乙方（开发商）：_________鉴于甲方需要购买房产，乙方是合法的房地产开发商，双方经过友好协商，就房产团购事宜达成如下协议：一、团购房产的基本信息1. 房产名称：_________2. 房产位置：_________3. 房产类型：_________4. 房产面积：_________5. 房产价格：_________1. 甲方需满足以下条件：（1）必须是合法的法人或自然人；（2）必须具有一定的购房资金；（3）必须遵守国家的房地产政策和法规。
2. 乙方需满足以下条件：（1）必须是合法的房地产开发商；（2）必须拥有房产的合法产权；（3）必须提供相关的购房手续和证明。
三、团购数量及价格1. 甲方计划团购的房产数量为_________套，具体数量根据实际需要确定。
2. 团购价格按照乙方提供的优惠价格执行，具体价格如下：_________元/平方米。
3. 甲方需在签订本协议后5个工作日内向乙方支付购房定金，定金金额为每套房产价格的20%。
4. 剩余房款在房产交付时一次性支付。
1. 团购活动自本协议签订之日起开始，具体时间为_________年_________月_________日。
2. 房产交付时间为本协议签订后6个月内，具体日期以乙方通知为准。
五、违约责任1. 甲方在团购活动期间内未按照约定支付定金或剩余房款的，视为违约，乙方有权解除本协议，并扣除甲方已支付的定金。
2. 乙方在团购活动期间内未按照约定提供房产的，视为违约，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已支付的定金和剩余房款。
3. 因不可抗力因素导致本协议无法履行的，双方均不承担违约责任。
六、其他约定事项1. 甲方在本协议签订后有权指定一名代表作为团购活动的负责人，负责协调和处理团购过程中的相关事宜。
2. 乙方需提供专业的销售团队全程为甲方提供服务，确保团购活动的顺利进行。
3. 本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。
商品房团购协议书
商品房团购协议书全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：商品房团购协议书甲方（团购发起人）：______________ （身份证号码：_______________ ）乙方（参与团购购房者）：1. 乙方已经认真阅读了本协议的全部内容，对本协议的每一条款均已了解并同意。
乙方确认自己具有完全的民事行为能力，有能力履行本协议的各项义务。
2. 甲方与乙方均同意，在房产开发商（或代理商）的指定项目中进行团购购房活动，具体项目名称及地点如下：项目名称：______________3. 团购购房价格：甲方与房产开发商（或代理商）协商一致，以每平方米（建筑面积）______元的价格出售。
具体房屋型号、面积、楼层等房屋信息详见《团购购房清单》。
4. 团购购房预交款：甲方同意在签订本协议之日起______日内向房产开发商（或代理商）预交团购购房款项______万元（大写____________元）作为认购定金，甲方应在______日内将认购定金交至指定账户，并及时提供相关交易凭证。
5. 房产权属：乙方同意根据房产开发商（或代理商）规定的付款方式及流程，按时足额支付购房款项，办理相关权属手续，最终取得购房产权证。
7. 团购购房款项支付时间：乙方同意在房产开发商（或代理商）规定的期限内按时支付团购购房款项。
如乙方违约逾期未支付购房款项，将自行承担相应的法律责任。
8. 团购购房交付时间：甲方与房产开发商（或代理商）已在本协议中明确约定团购购房项目的交付规定。
乙方同意在房产开发商（或代理商）规定的时间内接受房屋交付。
在交付前，乙方应对房屋的款式、硬件、软件、装饰等方面提出质询，并签订相关验收文件。
9. 团购购房解除协议：乙方在签订本协议之日起______日内如对团购购房不再持续购买意愿的，可与甲方协商解除本协议，退回交纳的认购定金。
乙方在解除本协议之日后______日内未向甲方提出解除本协议的，视作乙方继续履行本协议约定。
商品房团购协议书
商品房团购协议书乙方：尊敬的甲方：根据《中华人民共和国合同法》及相关法规，甲、乙双方在平等自愿的基础上经充分协商，为明确甲乙双方的权利和义务，双方协商后签定下列协议：一、协议背景：甲方是一个房地产开发商，拥有位于________________的商品房项目，包括__________平方米的销售房屋，现甲乙双方经充分协商同意，甲方同意向乙方以团购方式出售该商品房。
二、商品房信息和购买价格：1、商品房信息：乙方以团购方式购买甲方位于________________的商品房，具体房屋信息如下：房号：_________________；建筑面积：__________平方米；户型：_________________。
2、购买价格和支付方式：乙方同意按照下列方式向甲方支付购买价格：a) 预付款：乙方需在本协议签订之日起_____个工作日内向甲方支付预付款人民币（大写）____________元整（以下简称“首付款”）作为购房预付款；b) 尾款支付：乙方同意在申请商品房贷款获批之日起_____个工作日内，向甲方支付剩余的购房款项人民币（大写）____________元整（以下简称“尾款”）。
3、转让条件：乙方同意，在本协议签订之日起，不可转让购买权益。
三、房屋交付和验收：1、乙方同意按照甲方的规定，在商品房竣工并符合交付条件之日起_____个工作日内，到甲方指定的位置进行房屋的交付和验收。
2、乙方确认在房屋验收过程中，如发现商品房存在质量问题，应及时向甲方书面反馈，并要求甲方在合理期限内进行修复或更换，以确保商品房符合约定质量标准。
四、违约责任：1、如甲方未按本协议约定的时间和质量标准完成商品房交付，甲方应承担相应的违约责任，包括但不限于返还乙方已支付的全部款项和支付违约金等。
2、如乙方未按本协议约定的时间和方式支付购房款项（包括首付款和尾款），乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金和赔偿甲方因此而产生的其他损失等。
房屋团购协议8篇
房屋团购协议8篇篇1甲方（出售方）：乙方（购买方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方向甲方购买房屋事宜，达成如下协议：一、房屋基本情况1. 房屋地址：__________2. 房屋面积：______平方米3. 房屋用途：______4. 房屋价格：______元二、支付方式1. 乙方应在签订本协议之日起______日内，向甲方支付房屋总价款的______%（不含定金），即______元。
2. 乙方应在房屋交付之日起______日内，向甲方支付剩余房屋价款，即______元。
3. 甲方应在收到乙方支付的款项后，向乙方出具相应的收款证明。
三、房屋交付1. 甲方应在收到乙方支付的第二期款项后______日内，将房屋交付给乙方。
2. 房屋交付时，甲乙双方应共同对房屋进行验收，并签订房屋交接单。
3. 如果甲方未能按时交付房屋，应按照本协议第七条的约定承担违约责任。
四、房屋质量保证1. 甲方保证所出售的房屋符合国家相关质量标准，并承担房屋质量保修责任。
2. 如果房屋在保修期内出现质量问题，甲方应及时进行维修。
3. 因维修导致的房屋使用功能受到影响时，甲方应相应延长保修期限。
五、合同变更和解除1. 甲乙双方经协商一致，可以变更或解除本协议。
2. 在合同变更或解除时，双方应签订书面协议，明确变更或解除的内容和具体事项。
3. 如果因不可抗力因素导致合同无法履行，双方均不承担违约责任。
六、违约责任1. 如果乙方未能按照本协议约定的时间和金额支付款项，应按照中国人民银行同期贷款利率向甲方支付违约金。
2. 如果甲方未能按照本协议约定的时间和质量交付房屋，应按照本协议总价款的______%向乙方支付违约金。
3. 如果甲乙双方中的任何一方违反本协议的其他约定，应承担相应的违约责任。
七、争议解决1. 甲乙双方在履行本协议过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。
商品房团购协议书7篇
商品房团购协议书7篇篇1甲方（组织方）：__________乙方（购房方）：__________鉴于甲乙双方共同意愿，就本次商品房团购活动达成如下协议，以明确双方的权利与义务，保障双方的合法权益。
一、协议目的甲乙双方本着公平、公正、互利的原则，通过本次商品房团购活动，使乙方获得优惠购房机会，甲方顺利销售商品房。
二、团购房屋基本情况1. 房屋地址：____________________。
2. 房屋类型：____________________。
3. 房屋面积：____________________。
4. 房屋价格：____________________。
5. 交付标准：____________________。
三、团购条件及优惠1. 乙方需符合甲方规定的购房资格条件，方可参与本次团购活动。
2. 乙方在本次团购活动中享受房屋价格优惠。
3. 团购活动期限：自本协议签订之日起至______止。
四、购房流程1. 乙方选定房源，提交购房意向书。
2. 甲方审核购房意向书，确认购房资格。
3. 乙方签订商品房预售合同，并支付定金或首付款。
4. 乙方按照合同约定完成剩余房款支付，办理贷款等相关手续。
5. 甲方按照合同约定交付房屋，办理产权证书。
五、双方权利义务1. 甲方权利与义务：（1）甲方应确保所售房屋符合国家相关法律法规的要求，具备商品房预售条件。
（2）甲方应按时交付房屋，并办理产权证书。
（3）甲方应提供必要的咨询和服务，协助乙方办理购房相关手续。
（4）甲方应保守乙方的个人信息，不得外泄。
2. 乙方权利与义务：（1）乙方应遵守国家相关法律法规及本协议规定，诚信购房。
（2）乙方应按照合同约定支付房款，按时办理贷款等相关手续。
（3）乙方应配合甲方提供购房所需资料，办理产权证书。
（4）乙方应对所购房屋进行合理使用，不得擅自改变房屋结构和用途。
六、违约责任及纠纷解决方式1. 若甲乙双方任何一方违反本协议约定，均应承担相应的违约责任。
丰县房产销售团购房合同
丰县房产销售团购房合同
【丰县房产销售团购房合同】
甲方（卖方）：__________
乙方（买方）：__________
鉴于甲乙双方就丰县房产销售事宜达成以下协议：
第一条房屋信息
甲方同意出售位于丰县__________小区的房屋给乙方，该房屋建筑面积为______平方米，户型为______室______厅______卫，装修标准为______。
第二条团购价格及付款方式
1. 团购价格：双方约定该房屋的团购价格为人民币______元整（￥______）。
2. 付款方式：乙方需在签订本合同后______日内支付定金人民币______元整（￥______），余款在交房前一次性付清。
第三条房屋交付时间及质量
1. 交付时间：甲方承诺在______年______月______日前将房屋交付给乙方。
2. 质量要求：甲方保证所售房屋符合国家相关质量标准，无质量问题。
第四条违约责任
1. 如甲方未能按时交付房屋或房屋存在质量问题，应承担违约责任并赔偿乙方相应损失。
2. 如乙方未按约定时间支付房款，甲方有权解除合同并扣除定金作为违约金。
第五条争议解决
双方因履行本合同发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可向丰县人民法院提起诉讼。
第六条其他约定
双方可根据具体情况另行约定其他事项，并以书面形式作为本合同不可分割的一部分。
第七条附则
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（卖方）：__________
乙方（买方）：__________
签订日期：______年______月______日。
房屋销售团购合同范本
房屋销售团购合同范本甲方：___________乙方：___________鉴于：1、甲方已取得开发商___________（以下简称开发商）的授权，独家代其销售位于___________的___________小区的住宅、商铺。
2、乙方有意组织员工以优惠价格购买甲方负责销售的商品房。
为了让乙方员工获得最大限度的优惠，现甲方准备面向乙方举办专场团购活动（以下简称本次团购）。
现甲、乙双方就乙方组织员工参加本次团购活动的基本事宜，初步达成如下意向书：第一条乙方认购的商品房概况1、乙方团购的住宅商品房位于___________，开发商已经以出让方式取得商业、住宅土地使用权，土地使用权证号为___________，并已取得项目的《建设工程规划许可证》和《建设工程施工许可证》。
2、乙方认购的房屋具体信息如下：（1）房屋面积：___________平方米（2）房屋户型：___________（3）房屋单价：___________元/平方米（4）房屋总价：___________元第二条团购优惠1、甲方承诺给予乙方团购价格优惠，具体优惠幅度为：___________%。
2、乙方员工在本次团购活动中，每人限购一套房屋。
第三条付款方式及期限1、乙方应在签订团购合同之日起____个工作日内，向甲方支付购房定金，定金金额为房屋总价的____%。
2、乙方应在签订团购合同之日起____个工作日内，向甲方支付购房余款，余款金额为房屋总价的____%。
第四条交付及办理手续1、甲方应按照合同约定，向乙方交付房屋。
2、乙方应按照合同约定，办理房屋产权转移手续。
第五条违约责任1、甲乙双方应严格按照本合同约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。
2、如甲方未按约定时间交付房屋，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=房屋总价×日违约金比例。
第六条争议解决1、甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
15商品房团购合同6篇
15.商品房团购合同6篇篇1甲方（组织方）：___________________乙方（购房方）：___________________鉴于甲乙双方就本次商品房团购活动达成一致意见，为明确双方权利义务，保障双方合法权益，特订立本合同。
一、合同背景及目的1. 甲方作为组织方，拥有组织本次商品房团购活动的权利和资源。
2. 乙方作为购房方，积极参与本次团购活动，希望通过团购方式购买商品房，享受团购优惠。
3. 本合同的目的是明确双方的权利和义务，规范双方在团购活动中的行为，保护双方的合法权益。
二、团购房屋基本情况1. 房屋位置：___________________。
2. 房屋数量：共_____套。
3. 房屋面积：根据具体情况填写。
4. 房屋价格：团购价格及付款方式等详见附件。
三、团购条件及优惠1. 乙方需按照甲方要求的时间和地点完成购房手续，方可享受团购优惠。
2. 团购优惠的具体内容和标准详见附件。
3. 乙方在团购活动中履行相应的义务，如按时签订购房合同、按时支付房款等。
四、双方权利义务1. 甲方的权利义务：（1）甲方有权组织本次团购活动，并制定相应的团购规则和条件。
（2）甲方应当向乙方提供真实的房屋信息和相关证明材料。
（3）甲方应当协助乙方办理购房手续，提供必要的帮助和支持。
（4）甲方应当维护团购活动的公平、公正和公开，防止任何形式的舞弊行为。
2. 乙方的权利义务：（1）乙方有权按照团购规则和条件参与团购活动，享受团购优惠。
篇2甲方（组织方）：____________________乙方（购房方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方组织乙方参加商品房团购事宜达成如下协议：一、团购商品房基本情况1. 团购商品房位于____________________（详细地址）。
2. 团购商品房的户型、面积、价格等信息详见附件。
商品房团购合同协议书模板
商品房团购合同协议书模板甲方（团购人）：姓名：身份证号码：联系地址：联系电话：乙方（开发商）：公司名称：地址：联系人：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》相关规定，甲乙双方经友好协商，就甲方参与乙方开发的商品房团购事宜达成如下协议：第一条商品房基本情况乙方正在开发的商品房项目为（项目名称），位于（详细地址），总建筑面积为（总建筑面积），预售单价为（单价），总共有（总套数）套房源。
第二条团购数量及价格1. 甲方以团购的形式购买乙方开发的商品房，团购数量为（团购数量）套，团购单价为（团购单价）元/平方米。
2. 团购总金额为（团购总金额）元。
第三条付款方式1. 甲方需向乙方支付团购总金额的10%作为认购金，即（认购金金额）元，在签订本协议之日起3日内支付。
2. 甲方需在乙方交付商品房前，支付剩余团购总金额的90%，即（剩余金额）元。
第四条商品房交付1. 乙方应按照国家相关法规和标准，按时按质完成商品房项目建设，并在规定时间内办理商品房预售许可证。
2. 商品房交付时间为（交房时间），甲方需在乙方通知后15日内接受商品房交付。
第五条商品房质量及保修1. 乙方承诺所售商品房符合国家相关质量标准及规定。
2. 商品房交付之日起，乙方享有2年的质量保修期，质量问题由乙方负责修复。
第六条违约责任1. 若甲方在签订本合同后放弃购买商品房，认购金不予退还。
2. 乙方在履行本合同过程中有严重违约行为，应承担相应的违约责任。
第七条法律适用及争议解决1. 本合同适用中华人民共和国法律。
2. 本合同的履行地点为乙方所在地。
3. 若甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，应提交乙方所在地法院诉讼解决。
第八条其他1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为商品房交付之日止。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（团购人）签字盖章：乙方（开发商）签字盖章：日期：日期：以上为商品房团购合同协议书模板，如有需要，可根据实际情况进行调整和修改。
商品房团购协议书8篇
商品房团购协议书8篇篇1甲方（开发商）：___________________公司乙方（购房人）：___________________先生/女士鉴于甲乙双方共同意愿，就本次商品房团购事宜达成如下协议：一、协议目的甲乙双方同意，在公平、公正、平等、自愿的原则下，就本次商品房团购活动签署本协议，明确双方的权利和义务。
二、团购房产基本情况1. 房产位置：位于___________________地区。
2. 房产类型：商品房。
3. 房产面积：具体面积根据乙方选择的房源而定。
4. 房产价格：按照甲方公布的团购价格执行。
三、团购条件1. 乙方须为符合甲方要求的团购对象，具备购房资格。
2. 乙方应在规定的时间内完成购房款的支付。
3. 乙方应按照甲方的要求签订《商品房买卖合同》。
4. 团购活动遵循“先到先得”原则，售完即止。
四、团购流程1. 乙方提交购房意向，并缴纳团购定金。
2. 甲方审核乙方购房资格。
3. 审核通过后，乙方选定房源，并签订《商品房买卖合同》。
4. 乙方按照合同约定支付购房款。
5. 甲方办理相关购房手续，并交付房产。
五、双方权利和义务1. 甲方有权根据市场情况调整团购政策，但应提前告知乙方。
2. 甲方应确保团购房产的合法性和质量。
3. 乙方应按照协议约定的时间和方式支付购房款。
4. 乙方有权要求甲方提供真实的房产信息。
5. 乙方应遵守甲方的团购规定和政策。
六、违约责任1. 若甲方未能按照协议履行其义务，应承担违约责任，并退还乙方支付的定金。
2. 若乙方未能按照协议履行其义务，视为违约，甲方有权解除本协议，并扣除乙方已支付的定金作为违约金。
七、争议解决如甲乙双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定事项1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
篇2甲方（开发商）：____________________地址：____________________________________法定代表人：____________________联系方式：____________________营业执照号码：____________________乙方（购房人）：____________________地址：____________________________________联系方式：____________________身份证号码：____________________紧急联系人及联系方式：____________________鉴于甲、乙双方共同达成的共识和意愿，为明确双方在团购商品房过程中的权利和义务，达成如下协议，以兹信守。
商品房团购合同协议书范本
商品房团购合同协议书范本甲方（公司名称）：法定代表人或负责人：地址：联系电话：乙方（公司名称）：法定代表人或负责人：地址：联系电话：为共同讨论商品房团购事宜，特就双方签订本合同协议书，以资确认。
一、商品房基本情况1.项目名称：______________2.项目地址：_______________3.开发商：_______________4.建筑面积：______________5.房屋户数：______________6.楼层情况：______________7.交房时间：______________二、团购条件1.乙方同意以优惠价格购买甲方销售的指定商品房，并支付团购定金。
2.团购定金金额为人民币________元整，需在签订合同后______个工作日内支付，逾期未支付，甲方有权取消乙方的团购资格。
3.乙方需提供真实有效的团购人身份证明和购房资金证明并签署《商品房认购书》。
4.团购的商品房仅限乙方自身使用，不得转让他人或变更用途。
5.团购商品房的折扣价格为原定售价的________%。
如乙方需额外增加装修等服务，则需支付额外的费用。
6.乙方应在______个工作日内办理银行按揭贷款手续，如因乙方原因导致按揭贷款失败，甲方有权取消乙方的团购资格，并根据实际情况扣除一定的违约金。
7.团购商品房的具体户型、面积等信息以开发商最终公开的销售公告为准。
8.本团购协议书一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
以上内容经双方确认，特签订此合同协议书。
甲方（公司名称）：______________法定代表人或负责人：______________签字：______________ 日期：______________乙方（公司名称）：______________法定代表人或负责人：______________签字：______________ 日期：______________本合同协议书自双方签字盖章之日起生效。
购房团购合同范本
购房团购合同范本
甲方（团购组织方）：
姓名/名称：
联系地址：
联系电话：
乙方（团购成员）：
姓名：
联系地址：
联系电话：
鉴于甲方组织购房团购活动，乙方自愿参加该团购，双方经友好协商，达成如下协议：
一、团购房屋基本情况
房屋地址：
房屋户型：
房屋面积：
房屋单价：
房屋总价：
二、团购优惠条件
[列举优惠项目，如折扣、赠品、特殊政策等]
三、团购流程
1. 乙方应在[具体时间]前向甲方缴纳团购定金[具体金额]元。
2. 甲方应在[具体时间]内组织乙方与开发商签订正式购房合同。
3. 乙方应按照开发商要求的时间和方式支付购房款。
四、双方权利与义务
1. 甲方应积极协调乙方与开发商之间的沟通和事务处理。
2. 甲方应确保乙方享受团购优惠条件。
3. 乙方应按时缴纳团购定金和购房款。
4. 乙方应遵守开发商的相关规定和要求。
五、违约责任
1. 若甲方未能履行本合同约定的义务，应向乙方退还团购定金，并承担[具体违约责任]。
2. 若乙方未能按时缴纳团购定金或购房款，视为乙方自动放弃团购资格，团购定金不予退还。
六、争议解决
如双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款
1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（团购组织方）：（签字/盖章）
日期：
乙方（团购成员）：（签字）
日期：
希望这份合同范本对你有所帮助！如果你还有其他问题，欢迎随时提问。
房地产销售团购合同范本
合同编号：_______甲方（出卖方）：_______地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______乙方（买受方）：_______地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______鉴于甲方拥有位于_______的房地产项目，乙方有意购买该项目的部分或全部房产，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下团购合同：一、团购项目1. 项目名称：_______2. 项目地址：_______3. 项目类型：_______（如住宅、公寓、写字楼等）4. 项目总面积：_______平方米5. 团购对象：_______（如住宅、商铺、写字楼等）二、团购数量及价格1. 团购数量：_______套（或_______平方米）2. 团购价格：_______元/平方米（含税费、装修等）3. 优惠条件：_______（如折扣、赠送车位、装修基金等）三、团购期限1. 开始团购时间：_______年_______月_______日2. 结束团购时间：_______年_______月_______日3. 逾期未购买者，甲方有权取消其团购资格。
四、付款方式1. 乙方应按照以下付款方式进行支付：（1）团购意向确认后，乙方需支付_______%的定金；（2）签订正式购房合同后，乙方需支付_______%的款项；（3）房屋交付前，乙方需支付_______%的款项；（4）房屋交付后，乙方需支付_______%的款项。
2. 甲方应在收到乙方款项后，及时向乙方开具合法票据。
五、交付时间1. 甲方应在_______年_______月_______日前完成房屋建设，并向乙方交付符合合同约定的房屋。
2. 甲方交付房屋时，乙方有权对房屋进行验收。
如房屋存在质量问题，乙方有权要求甲方进行整改。
六、违约责任1. 甲方违约责任：（1）若甲方未按约定时间交付房屋，应向乙方支付_______%的违约金；（2）若甲方提供的房屋存在质量问题，应承担相应的维修责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。
商品房团购协议书6篇
商品房团购协议书6篇篇1商品房团购协议书甲方（团购人）：_____________________________乙方（房地产开发商）：_____________________________鉴于乙方______正在开发________项目，且为促销该项目，甲方同意与乙方共同签订本协议，共同推动项目的开发和销售进程。
双方经友好协商一致，特签订如下协议：一、团购商品房信息1.1 项目名称：__________1.2 地址：__________1.3 房型：__________1.4 面积：__________1.5 价格：__________二、团购价格及优惠政策2.1 团购价格为______元/平方米。
2.2 团购人在签署本协议后，享有______折优惠。
2.3 团购人在售楼处认购时，需一次性支付______尾款。
三、合同签订及付款方式3.1 甲方签订本协议后__日内，需向乙方支付____%的定金（____元）。
3.2 项目开盘后，甲方在__日内需支付剩余尾款。
3.3 甲方支付定金时，应当提供真实有效的身份证明、联系方式等信息资料。
四、项目交付及验收4.1 乙方将项目交房前__日通知甲方，甲方应在___日内到售楼处签署购房合同并支付剩余尾款。
4.2 甲方在签署购房合同时，应当一并办理相关的产权过户手续，并按照相关规定缴纳过户税费。
4.3 甲方应在确保质量合格的前提下验收房屋，并及时报告乙方项目存在的质量问题。
五、违约责任5.1 如果甲方违约，乙方有权解除本协议并扣除定金。
5.2 如果乙方违约，甲方有权解除本协议并要求乙方承担相应的违约责任。
六、其他事项6.1 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
6.2 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议并附在本协议上。
甲方（团购人）：_____________________乙方（房地产开发商）：_____________________签订日期：_____________以上是有关商品房团购协议书的内容，希望双方能够共同遵守协议，促进项目顺利进行，谢谢！篇2商品房团购协议书甲方：(团购购房人姓名)证件号码：（团购购房人身份证号码）通讯地址：（团购购房人通讯地址）联系电话：（团购购房人联系电话）乙方：（商品房开发商名称）法定代表人：（开发商法定代表人姓名）通讯地址：（开发商通讯地址）联系电话：（开发商联系电话）经甲、乙双方友好协商，就乙方开发的（商品房地址）处的商品房进行团购销售，甲乙双方达成如下协议：第一条商品房描述1.甲方同意以XXXX元的价格购买乙方开发的位于（商品房地址）的商品房，房屋总面积约为XXXX平方米。
买房团购合同协议书
买房团购合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！标题：买房团购合同协议书甲方（购房方）：【甲方姓名】乙方（开发商）：【乙方公司名称】鉴于甲方有意购买乙方开发的房屋，乙方愿意向甲方提供团购优惠政策，甲乙双方为明确双方的权利义务，经友好协商，达成以下协议：一、团购政策1. 甲方通过团购方式购买乙方开发的房屋，可享受以下优惠政策：a) 房价优惠：【优惠金额】元/平方米；b) 赠送面积：【赠送面积】平方米；c) 装修优惠：【优惠金额】元；d) 其他优惠：双方协商确定。
二、团购数量1. 甲方本次团购房屋的数量为：【房屋数量】套，房屋具体情况见附件。
三、付款方式及进度1. 甲方应按照以下付款进度向乙方支付购房款项：a) 签订合同当日，支付购房总价的【百分比】作为定金；b) 签订合同后【规定时间】内，支付购房总价的【百分比】；c) 房屋交付前，支付购房总价的【百分比】；d) 剩余购房款项，在房屋交付后【规定时间】内支付。
四、房屋交付及验收1. 乙方应按照合同约定，向甲方交付符合国家质量标准和约定要求的房屋。
2. 甲方应在收到乙方通知后【规定时间】内，到现场验收房屋，并签署验收合格书。
3. 如甲方对房屋质量或交付情况有异议，应在验收合格书签署前提出，并由乙方负责解决。
五、违约责任1. 甲乙双方应严格按照本合同约定履行各自的权利义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
六、争议解决1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 甲乙双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至：【有效期截止日期】。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
商品房销售团购方案及购买合同
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
(沟通稿)
一、团购内容简述
1、团购房所在开发项目名称： (暂定名)
2、团购房结构、户数、方位及层数：本次团购房为框架结构，总户数
为363户，位于" ”项目东北角第七、八、九、十号楼的第 1 层至第11 + 1层。
其中第1至第10层为标准层，第11和11 + 1层为复式层。
" ”小区规划总平、团购房屋所在的具体位置及户型面积以最
终通过规划局、建设局审批的为准。
3、团购资格：房地产开发公司的职工
4、团购的产品类型：住宅、车位
5、户型、面积及比例(详见户型图)
6、(1)二房二厅90-100 m2：约11%
(2) 三房二厅120-130 m2：约72%
(3) 四房二厅约140 m2：约8%
(4) 复式四房二厅约180 m2：'
(5) 复式五房二厅约220 g 9%
(6) 复式五房三厅约240 m2: 」
7、房号编排方法
房号编排按栋号、单元、房号的先后次序排列，相同单元、同一楼层
的，房号按顺时针方向排列，如：
7号楼1单元101号楼，房号表示为：7-1-101 ;
9号楼2单元402号楼，房号表示为：9-2-402 ;
依此类推……
8、团购住宅均价约为元/ itf （价格中不包含管道燃气安装费），车位价格
另定。
9、交房时间：白〈〈商品房（住宅）订购合同》生效之日起约30个月，具体时间最终以〈〈商品房买卖合同》约定的交房时间为准。
二、团购程序
1、有订购意向的职工在规定时间内缴存人民币壹万元整（¥10000.00）购房诚意金，取得选房资格；
2、购房诚意金交纳后10个工作日内公司组织选房，职工须在规定的时间、地点、按公司通知的方式选房；
3、选定房号后在规定时间、到指定地点按第四条订购合同格式与公司签订〈〈商品房（住宅）订购合同》；
4、按照〈〈商品房（住宅）订购合同》的规定付足所订购商品房30%勺预
付款。
5、按照〈〈商品房（住宅）订购合同》的规定与公司签订〈〈商品房买卖合同》。
三、其他注意事项
1、缴存了购房诚意金的职工如果放弃选房的权利或参加选房但选不到
合适的房子，公司将于选房之日起30个工作日内退还诚意金；
2、关于车位预约的说明
①需要订购车位的职工可将车位诚意金人民币壹万元整（¥ 10000.00）与购房诚意金同时缴存；
②车位的价格将在工程主体开工后20个工作日内公布，并及时组织选
车位和签订车位订购合同;
③凡按要求交纳了车位诚意金的人员均能获得车位的优先选择权，如果到时
未能选到满意车位或对车位定价不满意，可以放弃车位订购权，公司将于选车位后30个工作日内退还车位诚意金以及该诚意金从存入到返还时段的银行活期存款利息。
3、关于诚意金的说明
①诚意金是有订房意向的职工为取得选房资格而白愿交纳的款项；
②按要求缴存了诚意金的职工如果放弃选房的权利或参加选房但选不到合适的房子，我公司将于选房之日起30个工作日内退还诚意金；
③按要求缴存了诚意金的职工如已选定房子并登记，但又未按通知要求与公司签订〈〈商品房（住宅）订购合同》的，或已签订〈〈商品房（住宅）订购合同》但未按规定时间缴存预付款及相关款项的，公司均其为放弃订购权，有权对该套房另作处理。
该职工所缴存的购房诚意金将在住宅楼房施工主体封顶后30内天退还诚意金；
4、职工选房成功后，公司不办理换房等手续。
5、职工在签订〈〈商品房（住宅）订购合同》后，公司不办理转名、更名等手续。
6、选房或选车位的方式、时间和场地由公司另行通知。
四、订购合同格式
有订房意向的职工请仔细阅读以下订购合同，参加选房的职工即表示已阅读并接纳了该合同稿的内容。
商品房（住宅）订购合同
（合同编号：）
甲方：___________________________________________________
乙方：身份证号：
电话号码:通讯地址：
根据〈〈中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、白愿、协商一致的基础上就乙方向甲方订购商品房事宜达成如下合同条款：第一条项目基本情况
甲方以出让方式取得位于东段凤岭地块的土地使用权。
土地证号为—国用（）字第号。
甲方经批准在上述地块上建设的商品房小区暂定名为“翡翠家园”。
第二条订购商品房的依据
乙方订购的商品房为定向订购房屋，签订本合同时尚未办理〈〈商品房预售许可证》，乙方已对“ ”的开发现状充分了解，甲、乙双方白愿按〈〈中华人民共和国合同法》的规定签订本合同。
在履行本合同过程中，双方均不得以该项目未取得〈〈商品房预售许可证》为由，拒不履行合同或解除合同。
第三条乙方所订购商品房的基本情况
乙方订购的商品房（以下简称该商品房）的用途为住宅，其位置在本合同第一条约定的项目中所划定的范围之内。
该商品房的交房标准如附件一所示。
乙方已按甲方通知参加抽签选房，选得房号为，即甲方提供的暂定户型方案的—号楼单元号房。
乙方须按甲方通知的时间
前往甲方指定地点签订〈〈商品房买卖合同》，房号最终的编号以〈〈商品房买卖合同》所确定的为准。
小区规划总平及户型平面由甲方组织设计确定，最终按建设、规划等。