建设工程合同管理试题A卷及答案
2024年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案
2024年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案1. 【单项选择题】施工合同有不同的计价方式，与固定总价合同相比，可变单价合同适用的条件是（）。
A. 工程发包时能准确确定工程量B. 由承包商承（江南博哥）担工程量变化的风险C. 工程发包时施工工程内容尚不能明确确定D. 有利于发包人控制结算总价的风正确答案：C参考解析：采用固定总价合同，承包商几乎承担了工作量及价格变动的全部风险，如项目漏报、工作量计算错误、费用价格上涨等，因此，承包商在报价时应对价格变动因素以及不可预见因素做充分的估计。
对业主而言，在合同签订时就可以基本确定项目总投资额，有利于投资控制；通过把风险分配给承包商，业主承担的风险较小。
固定总价合同中也可约定，在工作范围较之合同规定发生变化、工程变更超过一定幅度等特殊情况下可以对合同价格进行调整。
固定总价合同一般适用于工程范围和任务明确，工程设计图纸完整详细，承包商了解现场条件、能准确确定工程量及施工计划，施工期较短、价格波动不大的项目。
综上，ABD适用于固定总价合同。
单价合同特点是单价优先，多适用于在发包时施工工程内容和工程量尚不能明确确定的情况，发包单位可以在设计工作尚未完成、工程量清单尚未确定、工作内容无需完整详尽约定的情况下就开始施工招标，投标人只需对所列工程内容报出单价，从而缩短招标投标时间，利于尽早开工。
1. 【单项选择题】施工合同有不同的计价方式，与固定总价合同相比，可变单价合同适用的条件是（）。
A. 工程发包时能准确确定工程量B. 由承包商承担工程量变化的风险C. 工程发包时施工工程内容尚不能明确确定D. 有利于发包人控制结算总价的风正确答案：C参考解析：采用固定总价合同，承包商几乎承担了工作量及价格变动的全部风险，如项目漏报、工作量计算错误、费用价格上涨等，因此，承包商在报价时应对价格变动因素以及不可预见因素做充分的估计。
对业主而言，在合同签订时就可以基本确定项目总投资额，有利于投资控制；通过把风险分配给承包商，业主承担的风险较小。
建设工程合同管理考试真题
建设工程合同管理考试真题一、选择题1. 建设工程合同中，关于变更管理的说法，正确的是：A. 任何变更都需要得到甲方书面同意. 乙方可以单方面提出变更C. 变更指令只能由项目经理发出D. 变更应当按照合同约定的程序进行2. 以下哪项不是建设工程合同违约责任的承担方式？A. 修复. 赔偿损失C. 支付违约金D. 提供履约担保二、判断题1. 在建设工程合同中，如果乙方未能按时完成工程，甲方有权直接解除合同。
（错）2. 合同中的质量保证期限是指工程交付使用后，乙方对工程质量承担责任的时间期限。
（对）三、简答题1. 请简述建设工程合同中变更管理的一般程序。
2. 如何理解建设工程合同中的“不可抗力”条款？四、案例分析题某建筑工程合同规定，工程总造价为1000万元，工期为一年。
在施工过程中，由于设计变更，导致工程量增加，甲乙双方协商一致决定延长工期一个月，并增加工程造价50万元。
请分析：1. 设计变更对合同执行产生的影响。
2. 甲乙双方应如何修订合同以适应新的工程要求。
五、论述题论述在建设工程合同管理中，如何有效地进行风险分析和控制。
六、实务操作题假设你是某建筑公司的合同管理人员，公司即将与一家设计单位签订工程设计合同。
请列出你在签订合同前需要进行的准备工作和注意事项。
答案解析一、选择题1. D2. D二、判断题1. 错误。
通常情况下，甲方需要先发出整改通知或者采取其他补救措施，只有在乙方拒不整改或者延误严重的情况下，甲方才可能解除合同。
2. 正确。
质量保证期限确实是对工程质量承担责任的时间期限。
三、简答题1. 变更管理的一般程序包括变更的提出、评估、批准、实施以及最终的确认和结算。
每一步都需要严格按照合同约定的程序进行，确保变更得到有效管理和控制。
2. “不可抗力”条款指的是由于不能预见、不能避免且不能克服的客观情况造成合同无法履行时，受影响的一方可以免除责任。
这通常包括自然灾害、战争等情形。
四、案例分析题1. 设计变更会导致原合同的工程量、造价和工期发生变化，需要对合同进行相应的调整。
工程合同管理试题(带答案)7篇
工程合同管理试题(带答案)7篇篇1一、填空题1. 《建设工程施工合同》是______年颁布的，自______年______月______日起施行。
2. 《建设工程施工合同》由______部分构成，包括______个专用条款。
3. 《建设工程施工合同》规定了合同的______、______、______、______和变更等主要内容。
4. 工程质量验收规范是评价工程质量是否达到______的重要依据。
5. 工程质量验收规范包括______、______、______、______和验收规范等。
6. 工程质量验收规范中，对于结构安全、耐久性和使用功能等方面都有明确的规定。
7. 工程质量验收规范中，对于结构安全的规定主要包括______、______和______等。
8. 工程质量验收规范中，对于耐久性的规定主要包括______、______和______等。
9. 工程质量验收规范中，对于使用功能的规定主要包括______、______和______等。
10. 工程质量验收规范中，对于验收规范的规定主要包括______、______和______等。
二、选择题1. 下列关于《建设工程施工合同》的说法中，正确的是（）A. 《建设工程施工合同》是自愿签订的合同B. 《建设工程施工合同》是双方协商一致的合同C. 《建设工程施工合同》是格式合同D. 《建设工程施工合同》是官方制定的合同2. 下列关于《建设工程施工合同》专用条款的说法中，正确的是（）A. 专用条款是合同的主要部分B. 专用条款是合同的补充部分C. 专用条款是双方协商一致的条款D. 专用条款是官方制定的条款3. 下列关于《建设工程施工合同》主要内容的说法中，正确的是（）A. 合同规定了工程的发包方和承包方B. 合同规定了工程的开工日期和竣工日期C. 合同规定了工程的价款支付方式D. 合同规定了工程的验收标准和程序4. 下列关于工程质量验收规范的说法中，正确的是（）A. 工程质量验收规范是评价工程质量是否达到合格的重要依据B. 工程质量验收规范包括结构安全、耐久性和使用功能等方面的规定C. 工程质量验收规范中对于结构安全的规定主要包括抗震性能、承载力和变形能力等D. 工程质量验收规范中对于耐久性的规定主要包括抗腐蚀性能、耐久年限和维修保护等5. 下列关于《建设工程施工合同》变更的说法中，正确的是（）A. 合同变更是指对合同内容的部分修改或补充B. 合同变更必须经过双方的协商一致并签订书面协议C. 合同变更不影响双方的权利和义务关系D. 合同变更后，原合同内容继续有效三、简答题1. 请简述《建设工程施工合同》的主要构成部分及其内容。
建设工程合同管理试题A卷及答案7篇
建设工程合同管理试题A卷及答案7篇篇1一、填空题1. 建设工程合同管理的基本原则包括：主体合格、（）、权利义务相一致、诚实信用。
2. 建设工程合同管理的基本内容主要包括：合同管理组织机构的设置、（）和合同管理人员的配备。
3. 建设工程合同的订立，必须遵循（）原则，必须符合法律法规的规定。
4. 合同双方当事人应当诚实守信，履行自己的义务，这是合同管理中的（）原则。
5. 建设工程合同中，发包人的义务包括：提供有关基础资料、支付合同价款、提供必要的条件等，承包人的义务包括：按期完成工程、保证工程质量、服从发包人的管理等。
这些义务是双方当事人应当遵循的（）原则。
6. 建设工程合同管理的主要环节包括：合同的订立、（）和合同的履行。
7. 合同的订立是指：双方当事人就合同内容协商一致，达成协议的过程。
这一过程必须遵循（）原则。
8. 合同的履行是指：合同双方当事人按照合同约定，全面履行自己的义务，实现合同目的的过程。
在合同履行过程中，必须遵循（）原则。
9. 建设工程合同的变更和解除，必须遵循法律法规的规定，遵循（）原则。
10. 合同管理人员的配备，应当根据合同的复杂程度、工程规模大小等因素来确定，一般应配备（）名以上具有相应资质的合同管理人员。
二、选择题1. 下列关于建设工程合同管理基本原则的说法中，正确的是（）。
A. 主体合格是指合同双方当事人必须具备相应的资质条件B. 权利义务相一致是指合同双方当事人的权利和义务应当相互对应C. 诚实信用是指合同双方当事人应当诚实守信，履行自己的义务D. 以上说法均正确2. 下列关于建设工程合同管理基本内容的说法中，正确的是（）。
A. 合同管理组织机构的设置应当根据工程规模大小和合同复杂程度来确定B. 合同管理人员的配备应当根据工程规模大小和合同复杂程度来确定C. 合同管理的主要内容是合同的订立、履行和变更解除D. 以上说法均正确3. 下列关于建设工程合同订立原则的说法中，正确的是（）。
建设工程合同管理考试试题及答案7篇
建设工程合同管理考试试题及答案7篇篇1一、填空题1. 《建设工程质量管理条例》规定，施工单位应建立、实施、保持和改进_____，形成获取可持续竞争优势所要求的信息化环境下的新型能力。
2. 《建设工程施工合同（示范文本）》规定，合同协议书的生效条件一般为：合同经_____签字或盖章后生效。
3. 《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包人应按照合同约定以及_____在施工现场进行工作。
4. 《建设工程施工合同（示范文本）》规定，发包人应在承包人提交结算文件后，按照合同约定进行_____。
5. 《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包人应对其承包范围内的_____负责。
二、选择题1. 下列关于建设工程施工合同的说法中，正确的是（）A. 建设工程施工合同是发包人和承包人为完成建设工程施工任务而订立的书面协议B. 建设工程施工合同的发包人可以是自然人，也可以是法人或其他组织C. 建设工程施工合同的承包人必须是法人或其他组织，不能是自然人D. 建设工程施工合同的效力自合同成立之日起生效2. 关于建设工程的竣工验收，下列说法中错误的是（）A. 竣工验收是建设工程的最后一道工序，是全面考核建设工作质量的重要环节B. 竣工验收应由发包人组织，邀请设计、施工等单位参加C. 竣工验收应按照国家有关标准、规范和设计要求进行D. 竣工验收应在承包人提交结算文件后进行3. 在建设工程施工过程中，承包人应对其承包范围内的哪些内容负责？（）A. 工程的质量B. 工程的进度C. 工程的安全D. 工程的设计4. 关于建设工程施工合同的生效条件，下列说法中正确的是（）A. 合同经双方签字或盖章后生效B. 合同经公证机关公证后生效C. 合同经发包人审查批准后生效D. 合同经承包人提交结算文件后生效5. 在建设工程施工过程中，承包人应按照合同约定以及哪些要求在施工现场进行工作？（）A. 发包人的指令B. 设计文件的要求C. 施工图纸的要求D. 监理人的指示三、简答题1. 请简述《建设工程施工合同（示范文本）》中关于承包人的主要义务。
建设工程合同管理试题
建设工程合同管理试题
1. 单项选择题
下列哪项不是建设工程合同的基本特征？
A. 标的物为工程建设项目
. 合同金额通常较大
C. 履行期限较短
D. 涉及多方主体
2. 判断题
建设工程合同一旦签订，任何一方都不得擅自变更或解除合同。
（错）
3. 简答题
简述建设工程合同管理的重要性，并举例说明。
4. 案例分析题
某建筑公司与甲方签订了一份工程施工合同，合同约定了工程的范围、质量标准、工期和合同价款。
在施工过程中，由于设计变更导致工程量增加，双方协商一致决定调整合同价款。
请分析此情况下合同管理的要点。
5. 多项选择题
在建设工程合同管理中，以下哪些行为可能导致合同纠纷？（多选）
A. 未按约定支付工程款
. 工程质量不符合约定标准
C. 未经同意擅自变更工程设计
D. 未按时提交竣工资料
6. 论述题
论述如何在建设工程合同管理中有效预防和解决合同纠纷。
7. 应用题
假设你是某建筑公司的合同管理人员，你所在的公司即将与一家房地产开发商签订一份建筑施工合同。
请列出你在合同签订前需要准备的工作清单，并解释每项工作的意义。
8. 填空题
在建设工程合同中，通常将__________作为合同的标的物，而合同的主要内容包括工程的范围、质量要求、工期、合同价款以及__________等。
9. 实务操作题
根据给定的建设工程合同条款，分析该合同可能存在的风险点，并提出相应的风险控制措施。
10. 综合题
某工程项目在实施过程中出现了延期交付的情况，作为承包方的合同管理人员，你应该如何与发包方沟通，以减少可能产生的违约责任？。
建筑工程合同管理题库及答案
建筑工程合同管理题库及答案建筑工程合同管理是指在建筑工程项目中，通过合同的形式，对工程建设过程中的各个环节进行规范和控制，以达到保障工程建设目标实现的目的。
以下是一份建筑工程合同管理题库及答案，供大家参考学习。
一、单选题1. 建筑工程合同管理的目的是（）。
A. 确保工程质量B. 控制工程成本C. 保障工程建设目标的实现D. 提高工程建设效率答案：C2. 下列不属于建筑工程合同管理的内容的是（）。
A. 合同的签订与履行B. 工程变更管理C. 工程结算管理D. 工程建设过程中的监督与管理答案：D3. 在建筑工程合同中，发包人应按照合同约定，向承包人支付工程款。
工程款支付的方式一般有（）。
A. 按工程进度支付B. 按月支付C. 按工程质量支付D. 一次性支付答案：AB4. 下列关于建筑工程合同履行期限的说法，正确的是（）。
A. 履行期限是指承包人完成工程建设任务的期限B. 履行期限可以由双方协商确定，也可以在合同中约定C. 履行期限是指发包人支付工程款的期限D. 履行期限是指承包人向发包人交付工程成果的期限答案：A5. 建筑工程合同中，承包人应按照合同约定，完成工程建设任务。
下列关于承包人义务的说法，正确的是（）。
A. 承包人应按照发包人的要求，选用合格的材料和设备B. 承包人应自费办理工程建设所需的各种手续和证件C. 承包人应承担工程建设的全部风险和责任D. 承包人应按照合同约定的时间，完成工程建设任务答案：D二、判断题1. 建筑工程合同管理的核心是合同的签订与履行。
（）答案：正确2. 建筑工程合同中，发包人应承担工程建设的全部风险和责任。
（）答案：错误3. 建筑工程合同的履行期限是指承包人完成工程建设任务的期限。
（）答案：正确4. 建筑工程合同中，承包人可以选择不符合合同要求的材料和设备进行工程建设。
（）答案：错误5. 建筑工程合同管理的目的在于确保工程质量、控制工程成本和提高工程建设效率。
（）答案：错误三、案例分析题某建筑工程合同约定，承包人应按照发包人的要求，完成一座办公楼的建设任务。
工程合同管理测试题和答案
工程合同管理测试题和答案一、单项选择题1. 工程合同管理的主要目的是（）。
A、确保工程质量B、降低工程成本C、保证工程进度D、避免合同纠纷答案：D2. 工程合同中，发包人的主要义务是（）。
A、提供施工场地B、支付工程款项C、负责工程设计D、提供施工图纸答案：A3. 工程合同中，承包人的主要义务是（）。
A、完成工程施工B、负责工程监理C、提供施工设备D、负责工程验收答案：A4. 工程合同中，合同价款的支付方式一般有（）。
A、按工程进度支付B、按工程质量支付C、按工程面积支付D、一次性支付答案：A5. 工程合同中，合同工期的计算方式是（）。
A、从合同签字日起计算B、从工程开工日起计算C、从工程竣工日起计算D、从工程验收日起计算答案：B6. 工程合同中，违约责任的形式主要有（）。
A、继续履行B、赔偿损失C、支付违约金D、以上都对答案：D7. 在工程合同履行过程中，如发生不可抗力事件导致合同无法履行，应（）。
A、解除合同B、变更合同C、延长合同工期D、以上都对答案：D8. 工程合同中，合同变更的条件是（）。
A、双方协商一致B、一方提出，另一方同意C、法律规定D、以上都对答案：D9. 工程合同中，合同解除的条件是（）。
A、双方协商一致B、一方违约C、法律规定D、以上都对答案：D10. 工程合同中，争议解决的方式主要有（）。
A、协商解决B、调解解决C、仲裁解决D、以上都对答案：D二、多项选择题11. 工程合同中，合同条款主要包括（）。
A、合同标的B、合同价格C、合同工期D、违约责任答案：ABCD12. 工程合同中，合同履行管理的任务主要包括（）。
A、施工进度管理B、工程质量管理C、工程安全管理D、合同变更管理答案：ABCD13. 工程合同中，合同变更的情形主要包括（）。
A、合同双方协商一致B、一方违约C、不可抗力事件D、法律规定答案：ACD14. 工程合同中，违约责任的形式主要有（）。
A、继续履行B、赔偿损失C、支付违约金D、以上都对答案：D15. 工程合同中，争议解决的方式主要有（）。
《建设工程合同管理》习题及答案..
《建设工程合同管理》习题及答案一、判断题1、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。
( )A、是B、否2、应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。
( )A、是B、否3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格( )A、是B、否4、保留金待竣工验收合格后一次发还。
( )A、是B、否5、当递交最终报表之后，承包商根据合同进行索赔的权力终止了( )A、是B、否6、若投标人的报价明显低于标底15％，且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的，则该报价作废标处理。
( )A、是B、否7、转让是属于合同主体的变更。
( )A、是B、否8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( )来源：学易网A、是B、否9、对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。
( )A、是B、否10、在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标( )A、是B、否11、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员( )A、是B、否转自学易网 12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险。
( )A、是B、否13、保证合同的当事人是债权人和保证人( )A、是B、否14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( )A、是B、否15、《合同法》规定：承揽合同中没有规定的，适用于建设工程合同的有关规定。
( )A、是B、否16、根据“担保法‘的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人( )A、是B、否17、招标是要约，投标是承诺。
( )A、是B、否18、转让是属于合同主体的变更。
( )A、是B、否19、代理不合法的合同属于无效合同。
( )A、是B、否20、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告( )A、是来源：学易网B、否二、单项选择题1、施工合同发包人投保“建设工程一切险”的目的是为了( )。
建设工程合同管理试题及答案
建设工程合同管理
单选题：
1、从建设单位考虑，搞好合同管理，必须从 (A)开始
A.招标文件的编制
B.投标文件的编制
C.工程开工
D.工程验收
2、固定单价合同属于(C )
A.固定总价合同
B.可调价合同
C.固定价合同
D.成本加酬金合同
3、可调单价合同属于(B)
A.固定总价合同
B.可调价合同
C.固定价合同
D.固定价合同
4、总价合同对业主的风险表现为（A）
A.承担工程变更引起的价格变动
B.承担管理、技术、价格变动等大部分风险
C.主要承担工程量清单缺项、描述不清
D.承担报价不准的风险
多选题:
5、工程项目合同管理应用的范围包括:（ABCD）
A.投资决策阶段
B.项目设计阶段
C.项目施工阶段
D.后期运营阶段
6、确定招标范围时的注意点包括(ABCD)
A.确定招标范围时必须考虑各承包范围内的工作协调，避免各承包范围承包商之间的相互干扰
B.各招标范围要求描述清楚
C.不同招标承包范围界面划分清楚
D.做好上下工序或相邻承发包商之间工作界面的质量、成本、工期和安全责任划分
7、风险分担的基本原则(ABCD )
A.风险分配给容易控制的一方
B.谁承担风险责任更经济、方便、更合理就由谁来承担
C.对于难以预计的风险应该由业主承担
D.符合工程惯例的要求
判断题:
8、主要合同条款约定应清楚对
9、本项目的工程设计费已包括项目施工过程中的设计服务费和项目变更等任何原因发生的施工图修改产生的费用，发包人不再另行支付对
10.合同当事人主体合格，是合同得以有效成立的前提条件之一对。
2024年监理工程师-建设工程合同管理考试历年真题常考点试题带答案
2024年监理工程师-建设工程合同管理考试历年真题常考点试题带答案卷I一.综合检测题(共100题)1.美国建筑师学会(AIA)合同文本中，关于风险型管理承包合同(CM)的说法正确的是（）。
A.承包商不与分包商订立分包合同B.不允许承包商将全部施工任务进行分包C.采用成本加酬金的计价方式D.采用单价合同的计价方式2.对发包人而言，设计施工总承包合同的优点有（）。
A.单一的合同责任B.减少发包人对承包人的检查C.减少承包人的索赔D.固定工期E.减少设计变更3.根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的（）天内提请发包人进行工程验收。
A.7B.14C.21D.284.根据《标准施工合同》，对于未达到必须招标规模或标准的项目，可由监理人在暂估价内直接确定价格的是（）。
B.建筑材料C.工程设备D.专业工程5.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，支付管理中的“合同价格”是指（）。
A.协议书中的签约合同价格B.承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部合同价款C.中标通知书中的中标价格D.承包人的投标报价6.关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法，正确的有（）。
A.适用于设计——施工一体化的总承包项目B.适用于依法强制监理的项目C.适用于所有招标项目D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目7.下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件，在专用条款没有另行约定的情况下，其正确的解释次序是（）。
A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书B.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款D.中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款8.招标项目设有标底的，标底应当在（）时公布。
建设工程合同管理试题A卷及答案
建设⼯程合同管理试题A卷及答案合肥学院2010⾄2011学年第⼆学期⼯程合同法律制度课程考试（A）卷______ 系_级____________ 专业学号___________ 姓名__________1?不属于《合同法》调整范围的合同是（）。
A. 技术合同B.买卖合同C.委托合同D.监护合同2?《合同法》规定的“同时履⾏抗辩权”在施⼯合同履⾏过程中是指（）享有的中⽌履⾏义务的权利。
A. 业主B.承包商C.监理⼯程师D.业主和承包商3. 某建设单位与设备供应公司签订购买20台空调的设备采购合同，合同约定：设备公司向建设单位供货5台空调，其余15台交付承建其⼯程的施⼯单位。
这种情况属于《合同法》规定的合同履⾏中的（）。
A. 债权转让B. 合同变更C.债务转移D. 合同转让4. 合同⼀⽅缺乏经验因重⼤误解订⽴了对⾃⼰利益有重⼤损害的合同，则他可以（）。
A. 单⽅⾯宣布合同⽆效B.拒绝履⾏合同义务C?向⾏政主管部门申请撤消合同 D.向法院请求裁定撤消合同5. 建设单位将⾃⼰开发的房地产项⽬抵押给银⾏，订⽴了抵押合同，后来⼜办理了抵押登记。
则（）。
A. 项⽬转移给银⾏占有，抵押合同⾃签订之⽇起⽣效B. 项⽬转移给银⾏占有，抵押合同⾃登记之⽇起⽣效C. 项⽬不转移占有，抵押合同⾃签订之⽇起⽣效D. 项⽬不转移占有，抵押合同⾃登记之⽇起⽣效6. 在施⼯合同的履⾏中，如果建设单位拖⽋⼯程款，经催告后在合理的期限内仍未⽀付,则施⼯企业可以主张（），然后要求对⽅赔偿损失。
A. 撤销合同，⽆须通知对⽅B. 撤销合同，但应当通知对⽅C.解除合同，⽆须通知对⽅D. 解除合同，但应当通知对⽅7. ⼯程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是（）。
A. 物B. 财C. ⾏为D.智⼒成果8. 担保⽅式中的保证，实际运⽤过程中应理解为（）。
A. 债务⼈和债权⼈约定，债务⼈向债权⼈保证履⾏合同义务B. 债务⼈和债权⼈约定，当债务⼈不履⾏债务时，由保证⼈代为履⾏债务C. 保证⼈和债权⼈约定，当债务⼈不履⾏债务时，保证⼈按约定履⾏债务D. 保证⼈和债务⼈约定，当债务⼈不履⾏债务时，保证⼈按约定履⾏债务9. 经发包⼈同意后，承包⼈可以将部分⼯程的施⼯分包给分包⼈完成。
建设工程合同管理试题及答案汇总
建设工程合同管理试题及答案汇总一、选择题1. 以下哪项不属于建设工程合同的主要内容？A. 工程范围B. 工程质量C. 工程进度D. 工程款项支付答案：D2. 建设工程合同中，以下哪项是承包人的主要义务？A. 按约定的时间、地点、方式交付工程B. 按约定的价格支付工程款C. 负责工程的保修D. 提供施工现场答案：A3. 以下哪种合同不属于建设工程合同？A. 建筑工程合同B. 安装工程合同C. 勘察合同D. 购销合同答案：D4. 在建设工程合同中，以下哪项是发包人的主要权利？A. 按约定的时间、地点、方式接收工程B. 按约定的价格支付工程款C. 要求承包人提供履约保证金D. 对工程质量提出整改要求答案：A5. 建设工程合同中，以下哪项不属于不可抗力？A. 自然灾害B. 政府行为C. 突发公共卫生事件D. 承包人资金链断裂答案：D二、判断题1. 建设工程合同必须采用书面形式，否则无效。
（对/错）答案：对2. 建设工程合同中，如果合同条款不明确，可以按照交易习惯确定合同内容。
（对/错）答案：对3. 建设工程合同中，如果一方违约，另一方可以立即解除合同。
（对/错）答案：错4. 建设工程合同中，如果承包人未按约定完成工程，发包人可以要求承包人支付违约金。
（对/错）答案：对5. 建设工程合同中，如果发包人未按约定支付工程款，承包人可以暂停施工。
（对/错）答案：对三、案例分析题1. 甲公司与乙公司签订了一份建设工程合同，约定乙公司承建甲公司的一座办公楼。
合同总价款为1000万元，合同工期为12个月。
合同签订后，乙公司按约定进行了施工。
在施工过程中，因甲公司原因导致工程停工3个月。
请问：（1）乙公司是否可以要求延长工期？答案：可以。
因甲公司原因导致工程停工，乙公司有权要求延长工期。
（2）乙公司是否可以要求支付停工期间的损失赔偿？答案：可以。
因甲公司原因导致工程停工，乙公司有权要求支付停工期间的损失赔偿。
2. 丙公司与丁公司签订了一份建设工程合同，约定丁公司承建丙公司的一座住宅小区。
《建设工程招投标和合同管理》期末考试卷(A)
《建设工程招投标和合同管理》期末考试卷(A)班级：学号：姓名：一、单项选择题（本大题共10题，每小题2分，共20分）.1．投标文件一般情况下（）附带条件。
A．都带 B．不能带 C.上级批准可带2．设备采购招标投标所采用的国内有限竞争性招标类似于（）。
A．公开招标 B.邀请招标 C.议标 D．直接发包3．单项金额在（）万元以上的设计项目必须招标。
A、50 B. 100 C. 200 D. 30004．公开招标在开标时，应当由（）A．招标监督机构主持，所有投标人自愿参加B．招标监督机构主持，投标人自愿参加C．招标人主持，所有投标人均应参加 D．招标人主持，投标人自愿参加5.据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，（）后推迟开工日期．A.需承包人书面通知工程师B.应经建设行政主管部门批准C.应经工程师批准D.需承包人书面通知发包人6．依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由（）承担．A．发包人 B．承包人 C．设备供应人 D．发包人和承包人分别7．在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（）招标.A．施工 B．设备采购 C．设计 D．材料采购8．施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照（）处理．A．增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B．增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C．增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延D．增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延9．如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。
A．施工单位 B．监理单位 C．材料供应商D．项目经理10．在建设工程招标中，承包商现场考察的费用由（）承担。
A．业主 B．承包商 C．监理单位 D．业主和承包商共同二、多选题（本大题共6小题，每小题 4 分，共24分。
考试工程建设合同管理A卷答案
在线作业•网络教室•课程学习•统考复习首页2012年9月考试工程建设合同管理A 卷考试批次：201202次考试课程：工程建设合同管理题号一二三四合计已做/题量20 / 20 7 / 7 1 / 1 1 / 1 29 / 29可修编得分/分值40 / 40 35 / 35 7 / 10 15 / 15 97 / 100一、单项选择题（共20题、总分40分、得分40分）1. 《中华人民国建筑法》规定,两个以上不同资质等级的单位实现联合共同承包的应当按照资质等级（）的单位的业务许可围承揽工程.(本题分数：2分，本题得分：2分。
)A、高B、低C、不同,区别各个承包D、无相关规定2. 合同转让属于（）.(本题分数：2分，本题得分：2分。
)可修编A、主体变更B、标的变更C、权利变更D、义务变更3. 招标投标法规定,招标方式可分为（）.(本题分数：2分，本题得分：2分。
)A、公开招标B、行业招标C、地区招标D、议标可修编4. 国家大型工程项目的施工一般采用（）方式选择施工单位.(本题分数：2分，本题得分：2分。
)A、公开招标B、邀请招标C、议标D、直接委托5. 合同是平等主体的（）之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议.(本题分数：2分，本题得分：2分。
)A、法人B、法人和其他组织可修编C、自然人D、自然人、法人和其他组织6. 设计招标文件与施工招标文件的主要不同点之一,是设计招标文件中没有（）(本题分数：2分，本题得分：2分。
)A、合同条件B、投标须知C、工程量清单D、项目说明书7. 我国监理工程师职业道德守则中包括（）.(本题分数：2分，本题得分：2分。
)可修编A、未经注册不得以监理工程师名义开展监理工作B、不得在报刊上刊登广告C、保护国家荣誉和利益D、不在设计单位兼职8. 建设工程施工合同示文本规定,业主收到承包商递送的索赔通知后的10天未作出任何答复,则（）.(本题分数：2分，本题得分：2分。
)A、该项索赔视为已经批准B、该项索赔视为已被拒绝C、该项索赔尚待批准D、承包商应进一步提交索赔证据可修编9. 设计文件批准后,如果需要修改施工图,必须经过（）批准.(本题分数：2分，本题得分：2分。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合肥学院2010至2011学年第二学期工程合同法律制度课程考试（A）卷______ 系_级____________ 专业学号___________ 姓名__________1•不属于《合同法》调整范围的合同是（）。
A. 技术合同B.买卖合同C.委托合同D.监护合同2•《合同法》规定的“同时履行抗辩权”在施工合同履行过程中是指（）享有的中止履行义务的权利。
A. 业主B.承包商C.监理工程师D.业主和承包商3. 某建设单位与设备供应公司签订购买20台空调的设备采购合同，合同约定：设备公司向建设单位供货5台空调，其余15台交付承建其工程的施工单位。
这种情况属于《合同法》规定的合同履行中的（）。
A. 债权转让B. 合同变更C.债务转移D. 合同转让4. 合同一方缺乏经验因重大误解订立了对自己利益有重大损害的合同，则他可以（）。
A. 单方面宣布合同无效B.拒绝履行合同义务C•向行政主管部门申请撤消合同 D.向法院请求裁定撤消合同5. 建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。
则（）。
A. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效B. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效C. 项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效D. 项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效6. 在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付,则施工企业可以主张（），然后要求对方赔偿损失。
A. 撤销合同，无须通知对方B. 撤销合同，但应当通知对方C.解除合同，无须通知对方D. 解除合同，但应当通知对方7. 工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是（）。
A. 物B. 财C. 行为D.智力成果8. 担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为（）。
A. 债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务B. 债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务C. 保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务D. 保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务9. 经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。
该条款所依据的法律基础是《合同法》中有关（）的规定。
A. 债权转让B. 债务承担C. 由第三人向债权人履行债务D.债务人向第三人履行债务10. 依据《合同法》关于违约责任的规定，下列说法中不正确的是（）。
A. 约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金B. 约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金C. 处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用D. 第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿11. 建设工程合同应采用（）形式订立。
A. 口头B.书面C. 口头或书面D. 口头、书面或其他12. 中医院与某施工单位签订了一份建筑工程承包合同，约定由施工单位为医院建造住院大楼，合同总价款300万元，医院支付了预付款150万元。
在合同履行期，因土地使用权问题，医院被上级主管部门通知停建。
医院及时向施工单位通知停建。
施工单位此时已支付了200万元的建筑费，不愿停工，便继续修建。
因未停工，给医院造成10万元损失。
根据有关法律规定，下列表述哪项正确？（）A.施工单位有权继续修建 B .施工单位有权要求医院给付150万元C.施工单位有权要求医院给付50万元D.施工单位有权要求医院给付40万元13. 陈某以信件发出要约，信件未载明承诺开始日期，仅规定承诺期限为10天。
5月8日, 陈某将信件投入信箱；邮局将信件加盖5月9日邮戳发出，5月11日，信件送达受要约人李某的办公室；李某因外出，直至5月15日才知悉信件内容。
根据《合同法》的规定，该承诺期限的起算日为（）。
A.5月8日B.5月9日C.5月11 日D.5月15日14. 甲准备将房屋租给乙使用，在双方签订的租赁合同中约定：如果甲的儿子大学毕业留在当地工作，则乙在10天内腾出房屋。
这一协议属于（）。
A.附解除条件的合同B.附停止条件的合同C.附延缓期限的合同D.附解除期限的合同15. 根据《合同法》的规定，下列各项中，不属于无效合同的是（）。
A.违反国家限制经营规定而订立的合同B.恶意串通，损害第三人利益的合同C.显失公平的合同D. 损害社会公共利益的合同16. 甲、乙公司于2005年3月10日签订买卖合同，3月15日甲公司发现自己对合同标的存有重大误解，遂于3月20日向法院请求撤销该合同，4月10日法院依法撤销该合同。
下列表述中，符合《合同法》规定的是（）。
A.合同自3月10日起归于无效B.合同自3月15日起归于无效C.合同自3月20日起归于无效D.合同自4月10日起归于无效17. 甲欠乙2万元到期借款，经乙催讨后一直未还。
下列情形中，乙可以向人民法院提出请求行使代位权的是（）。
A. 甲有2万元到期存款，甲一直不去取B. 甲有每月1500元的退休费，甲一直不去领取C. 丙欠甲2万元到期借款，甲一直不去催讨D. 甲将价值2万元的一台钢琴无偿赠与亲戚丁18. 依据《合同法》的规定，下列文件中，属于要约的是（）。
A.招标公告B.投标书C.寄送的价目表D.招股说明书19. 某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。
工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同（）。
A.未成立B.补签后成立C.成立D.备案登记后成立20. 按照施工合同示范文本规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是（）。
A.提供监理单位施工现场办公房屋B.提供夜间施工使用的照明设施C.提供施工现场的工程地质资料D.提供工程进度计划21. 将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照（）进行的分类。
A.索赔目的B.索赔起因C.索赔的合同依据D.索赔事件的性质22. 如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28 日内向工程师提交（）。
A.索赔意向通知B.索赔报告C.施工现场的记录D.索赔依据23. 在施工索赔中，工程师处理索赔的决定（）。
A.承包人必须接受B.不具有强制性的约束力C.仲裁机构应予以认可D.排除了法院的诉讼管辖24. 下列施工合同文件中，解释顺序优先的是（）。
A.中标通知书B.投标书C.施工合同专用条款D.规范25. 某建设项目施工过程中，现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工。
当甲受到乙施工干扰时，甲受到的损失应（）。
A.向发包人索赔B.向乙施工单位索赔C.向监理单位索赔D.自行承担26. 某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。
重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（）°A. 发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延B. 发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延C. 承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延D. 承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延27. 某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向工程师送交了竣工验收报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于 3月20日签发工程移交证书。
则承包商的实际竣工日应为（）。
A . 3月1日B . 3月15日C . 3月18日D . 3月20 日28. 对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（ ）°A.人民法院的判决B. 仲裁机构的裁决C.经过公证的还款协议D. 经过鉴证的还款协议29. 按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由（）的人民法院管辖。
A.工程所在地B.被告住所地C.原告住所地D. 合同签字地 30. 某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒 付货款，其行为依据的是《合同法》中规定的（）°A.双方享有的同时履行抗辩权B. 后履行方享有的抗辩权 、多项选择题（共20题，每题2分，共40分。
每题的备选项中，有 2个或2个以上符合1. 甲公司将与乙公司签订的合同中的义务转让给丙公司。
依据《合同法》规定，下列关 于转让的表述中正确的有（）°A.合同主体不变，仍为甲乙公司B.转让必须征得乙公司同意C.丙公司只能对甲公司行使抗辩权D. 甲公司对丙公司不履行合同的行为不承担责任E. 丙公司应承担与主债务有关的从债务2. 根据《合同法》规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有（）°A .要约所处法律效力状态不同 B•撤回和撤销的目的不同C. 撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同D.受要约人对要约知晓的情况不同 E .对要约人的约束条件不同3•《合同法》规定的合同有效条件包括（）°A.合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力 B •当事人意思表示真实C.合同当事人签字或盖章 D .合同应当采用书面形式E. 不违反法律或社会公共利益4. 某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷， 当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是（）°A.施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构 B .通过有关调解仍未解决合同纠纷C. 施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议D.和解无效 E .人民法院没有管辖权5. 缔约过失责任的构成必须具备的条件包括（）°C.先履行方享有的不安抗辩权D. 后履行方享有的不安抗辩权题意。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0. 5 分）A.缔约一方受有损失B.缔约一方有违约行为C. 缔约当事人有过错D.合同尚未成立E.合同已经成立6. 施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议，可向（）请求撤销合同。
A.建设行政主管部门B.仲裁机构C.人民法院D.工程师E.设计单位7 •按照《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人可以（）。
A •留置该工程B •与发包人协议将该工程折价C.自行将该工程折价D•申请人民法院将该工程依法拍卖E. 优先受偿该工程拍卖的价款8. 依据《合同法》规定，（）的合同属于无效合同。
A.恶意串通损害第三人利益B.以欺诈手段，使对方违背真实意思情况下订立C.订立合同时显失公平D.以合法形式掩盖非法目的E. 损害公共利益订立9. 某房地产开发公司要开发一个大型住宅项目，于是就该项目的勘察、设计、施工对外分别签订了相应的建设工程承包合同。
则以下哪些说法是正确的?（）A. 该公司不得将应当由一个承包人完成的建设丁程肢解成若干部分发包给几个承包人B. 与该公司签订承包合同的勘察、设计、施工承包人将自己承包的部分工作分包给第三人完成的，可以不经过该公司同意C. 分包人完成的工作成果不符合要求的，应由承包人对发包人承担责任D. 分包人不得将其承包的工程再分包E. 分包人完成的工作成果不符合要求的，应由分包人对发包人承担责任10•《合同法》所称的“不可抗力”其内容指的是：（）。