建设工程质量保修书
房屋建筑工程质量保修书
房屋建筑工程质量保修书房屋建筑工程质量保修书(通用8篇)房屋建筑工程质量保修书篇1发包人(全称)：__承包人(全称)：__发包人、承包人根据《中国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对__(工程全称)签定工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。
具体保修的内容，双方约定如下：__二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：⒈地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;⒉屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为__年;⒊装修工程为__年;⒋电气管线、给排水管道、设备安装工程为__年;⒌供热与供冷系统为__个采暖期、供冷期;⒍住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为__年;⒎其他项目保修期限约定如下：三、质量保修责任⒈属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
⒉发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
⒊对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
⒋质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、其他双方约定的其他工程质量保修事项：__本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
房屋建筑工程质量保修合同书6篇
房屋建筑工程质量保修合同书6篇篇1甲方（发包方）：___________________________乙方（承包方）：___________________________鉴于甲方委托乙方承建房屋建筑工程，双方经友好协商一致，就工程质量保修事宜达成如下协议：一、保修范围与期限1. 保修范围：乙方承包的甲方房屋建筑工程，包括但不限于土建、电气、给排水、暖通、消防等设施。
2. 保修期限：自工程竣工验收合格之日起，保修期限为两年。
在保修期内，乙方应对因设计、材料、施工等原因造成的工程质量缺陷进行无偿维修。
二、保修责任1. 乙方在工程竣工验收合格后，应按照国家的工程质量保修相关规定及本合同约定，履行保修责任。
2. 对于甲方提出的工程质量问题，乙方应在接到通知后24小时内进行现场核查，并在合理期限内完成维修工作。
对于紧急维修事项，乙方应立即响应并优先处理。
3. 乙方应设立专门的保修部门或指定专人负责处理保修事宜，确保及时响应并处理甲方的维修请求。
三、保修内容1. 乙方应对因施工造成的土建结构、屋面防水、外墙渗漏、楼地面空鼓开裂等质量缺陷进行保修。
2. 电气系统、给排水系统、暖通系统、消防系统等安装工程的保修工作亦由乙方负责。
3. 若因乙方施工质量问题导致的第三方损失，乙方应承担相应责任。
四、验收与复验1. 乙方完成维修工作后，应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后7个工作日内完成验收。
2. 若甲方对维修工作存在异议，可要求乙方进行复验。
复验费用由责任方承担。
五、费用与支付1. 保修期内，因乙方施工质量问题产生的维修费用由乙方承担。
2. 若因甲方使用不当或其他非乙方原因导致的质量问题，维修费用由甲方承担。
3. 甲方应按照约定及时支付应由其承担的费用。
乙方在完成维修工作后，应提供相应发票及结算资料。
六、违约责任1. 若乙方未按照本合同约定履行保修责任，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 若因甲方原因导致乙方无法完成维修工作，甲方应承担相应责任。
建筑工程质量保修协议书
建筑工程质量保修协议书
甲方（全称）：
乙方（全称）：
根据《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》及有关法律法规的规定，经双方友好协商一致，特签订本协议书。
第一条：工程概况
1、工程名称：。
2、工程地点：。
3、工程内容：。
第二条：保修范围
1、乙方在工程质量保修期内，按照国家有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程全部工作内容质量保修责任。
2、本工程的质量保修期为2年，自质量保修期自验收合格之日起计算。
3、乙方施工的工作内容出现的问题，全部由乙方负责维修，直至达到合格为止。
4、保修期内所产生的维修费用全部由乙方承担，由乙方维修不及时，甲方代修的，所产生的费用从乙方质保金中双倍扣除。
第三条：保修责任
1、属于保修范围和内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起24小时内派人维修。
乙方不在约定期限内派人维修的，甲方可以委托他人修理。
2、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3、在保修范围和保修期限内发生质量问题的，乙方应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。
4、在保修期内保修费用由乙方承担，保修期过期后保修责任由造成质量缺陷的责任方承担。
第四条：其他约定
1、保修期到期后，乙方仍需无条件承担保修责任，但甲方应支付非因乙方施工质量缺陷导致的保修费用。
2、本工程质量保修协议书，由甲乙双方共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
3、本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等的法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
房屋建筑工程质量保修书模板9篇
房屋建筑工程质量保修书模板9篇第1篇示例：房屋建筑工程质量保修书尊敬的业主：感谢您选择我们的房屋建筑工程服务。
为了保障您的权益，我们特别制定了本质量保修书，以明确工程质量保修责任，保障您的合法权益。
一、保修内容根据相关法律法规规定以及项目实际情况，我们承诺对以下工程质量问题进行保修：1. 主体结构：在法定保修期内，对主体结构出现的质量问题进行无偿保修。
2. 室内设施：对已交付使用的门窗、地板、墙面等室内设施，保修期内在正常使用情况下出现的质量问题进行无偿保修。
3. 设备设施：对于已安装的水电设备以及其他相关设备，在保修期内出现的质量问题进行无偿保修。
二、保修期限1. 主体结构保修期：依据国家有关规定执行，具体时间为_____年。
三、保修责任1. 我方将按照有关国家标准和规定，对工程质量问题进行无偿保修。
2. 在保修期内，业主如发现工程质量存在问题，请及时通知我们，我们将派专业人员进行查验，并进行维修或更换。
3. 若业主私自进行维修或改动，我方将不承担任何责任。
四、保修范围1. 房屋主体结构出现裂缝、变形等问题。
2. 室内设施在正常使用情况下出现开裂、掉漆、脱落等质量问题。
3. 设备设施出现漏水、故障等问题。
五、保修条件1. 业主应当在保修期限内使用房屋，并保持合理使用和维护。
2. 业主应当妥善保管房屋的相关证件和合同，以便日后维权。
六、合同解释权本质量保修书的解释权归我方所有，如有任何疑问，请与我方联系，我们将尽心尽力为您解答。
七、其他事项1. 本质量保修书自双方签字生效，并作为相关合同的附件，具有法律效力。
2. 若业主对本保修书有任何异议或建议，请及时与我们联系，我们愿意与您进行沟通和协商解决。
特此保修书，以资证明。
房屋建筑工程公司（盖章）日期：______________本保修书一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
以上就是关于房屋建筑工程质量保修书的模板，希望能够对您有所帮助。
如有任何疑问或需要进一步了解，请随时与我们联系。
工程质量保修承诺书3篇
工程质量保修承诺书3篇工程质量保修承诺书篇1若我公司有幸中标，我公司必将竭尽全力完成施工任务。
我公司将按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对该工程在质量保修期内承担质量保修责任。
一、质量保修期我公司根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期按照国家现行保修规定执行。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起两年。
二、质量保修责任1、属于保修范围、内容的项目，我公司在接到保修通知之后起7天内派人保修。
2、发生紧急抢修事故，我公司在接到事故通知后，将立即到达事故现场抢修。
3、质量保修完以后，由贵单位组织验收。
三、承诺工程竣工交验后，我公司将建立工程质量及功能使用情况后回访制度。
我公司严格执行市建委关于保修维修的规定，主动与建设单位签订保修合同，发放保修服务卡，实行三公布，保证客户能及时向我们反映工程情况。
自工程竣工后验收交付使用开始，树立“客户是上帝”用户至上的思想意识，严格按国家规定的保修期限，进行周到的服务。
工程交验半年后进行第一次回访，了解工程在质量和功能使用等方面的问题，并备案，尽快组织有关人员进行维修和处理，直至全部整修完毕。
工程交验一年后进行第二次回访，详细了解客户对工程的意见和建议，并短期内予以答复，让客户满意。
每次回访均要做好回访记录，以便考虑新的整修方案，及时解决存在的问题。
保修期后，在公司建立用户热线，及时热情解答用户咨询和解决用户困难，随叫随到。
贵单位可按工程结算额预留3%的工程质量保修金，待保修期满后归还。
我公司在此承诺：在保修期内若我公司不能及时承担保修义务，贵单位可安排其他施工单位进行维修，所发生维修费用全部从质量保证金中扣除，并对我公司处以质保金额的100%违约金处罚。
投标人（盖章）：法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：日期：年月日工程质量保修承诺书篇2为保证×××××××工程在合理使用年限内正常使用，×××××××建筑公司向工程业主××××××××有限公司，在工程质量保修期内作以下承诺：一工程质量保修范围和内容质量保修范围包括房屋建筑的地基基础工程，主体结构工程，屋面防水工程，外墙面的防渗漏，以及电气管线，给排水管道。
工程施工保修书(3篇)
第1篇发包单位（以下简称甲方）：________承包单位（以下简称乙方）：________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关建设工程质量管理的法律法规，甲乙双方本着平等互利的原则，就本工程项目的施工质量保修事宜达成如下协议：一、保修范围及期限1. 保修范围：本工程包括但不限于地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、电气管线、给排水管道、设备安装、装饰装修工程等。
2. 保修期限：根据《建设工程质量管理条例》规定，本工程保修期限如下：（1）地基基础和主体结构工程：设计文件规定的该工程的合理使用年限，即50年；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏：5年；（3）电气管线、给排水管道、设备安装：2年；（4）装饰装修工程：2年；（5）供热与供冷系统：2个采暖期、供冷期；（6）其他项目保修期限由甲乙双方协商确定。
二、保修责任1. 乙方在保修期内对工程质量承担保修责任，确保工程在正常使用条件下符合设计文件和合同约定的质量标准。
2. 乙方接到甲方保修通知后，应立即组织人员进行维修，并在规定时间内完成保修工作。
3. 保修期内，如因乙方施工质量问题导致甲方遭受损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
4. 保修期内，如因不可抗力、甲方使用不当或第三方原因导致工程质量问题，乙方不负保修责任。
三、保修金的退还1. 保修金由甲方在工程结算时预留，保修期满后，乙方应在14日内向甲方申请退还剩余的保修金。
2. 如在保修期内发生保修事项，甲方有权从保修金中扣除相应费用。
四、其他约定1. 本保修书自双方签字盖章之日起生效，保修期限自工程竣工验收合格之日起计算。
2. 本保修书一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本保修书未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。
甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：________________附件：1. 工程质量保修书范本2. 工程竣工验收报告3. 工程设计文件4. 合同及相关附件第2篇甲方（建设单位）：____________________地址：______________________________联系人：___________________________联系电话：__________________________乙方（施工单位）：____________________地址：______________________________联系人：___________________________联系电话：__________________________鉴于甲方同意乙方承包本工程，并按照合同约定完成施工任务，为确保工程质量，保障甲方利益，双方经友好协商，特订立本保修书。
工程质量保修书三篇
工程质量保修书三篇篇一：工程质量保修书甲方(建设单位)：乙方(施工单位)：甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》，经双方协商一致，签订工程质量保修协议。
项目名称：一、工程质量保修范围和内容乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。
质量保修范围：地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、电气管线、以及双方约定的其他项目。
具体保修的内容，双方约定如下：质量保修内容：乙方施工的工程项目，如出现质量缺陷或隐患，乙方必须履行保修义务，特别是出现以下情形(不在乙方承包范围的项目除外)时：1、屋面、墙面渗漏水；2、地面沉陷、空鼓、开裂、起沙；3、门窗变形、门窗五金配件及门锁损坏、开启关闭不灵或缝隙超过规范规定及渗漏水等；4、施工产生的其他质量缺陷。
二、保修期约定双方根据《建设工程质量管理条例》及《房屋建筑工程质量保修办法》有关规定，约定本工程的最低质量保修期如下：1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；2、屋面防水工程、外墙面的防渗漏为5年；3、电气管线、设备安装工程为2年；4、其他项目保修期约定如下：其他项目的保修期为2年。
三、保修期计算：1、质量保修期限在工程取得竣工验收备案证明、乙方将竣工档案、竣工工程全部移交给甲方的次日起算(以双方的交接记录为依据)；2、若工程移交给甲方时还存在质量问题且乙方选择自行进行整改时，则该工程的质量保修期自全部质量问题整改合格的次日起算；若乙方书面委托甲方整改、维修并同意所需费用按市场行情进行结算、从乙方预留于甲方的质量保修金中支付时，则以甲方同意接受乙方委托并代为整改、维修后，经甲方及监理单位共同签署验收合格书面文件次日起算。
四、保修责任1、属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起按本保修书第五条规定立即派人保修，并在本保修书第六条保修时限要求的时间内完成保修。
建设工程合同质量保修书
建设工程合同质量保修书在建筑行业，无论是新建还是翻新工程，质量都是衡量项目成功与否的关键。
为此，承包方通常需要向发包方提供一份《建设工程合同质量保修书》，以明确保修范围、期限及相关责任。
以下是一份典型的建设工程合同质量保修书范本：【建设工程合同质量保修书】甲方（建设单位）：_______________乙方（承包单位）：_______________鉴于甲乙双方就_______________工程（以下简称“本工程”）的施工达成了合作意向，并已签订了相应的建设工程施工合同，现基于该合同的约定及相关法律法规的规定，乙方向甲方提供如下质量保证和承诺：一、保修范围1. 本保修书涵盖本工程的所有施工内容，包括但不限于主体结构、屋面、防水、电气管线、给排水及采暖系统等。
2. 对于本工程使用的所有材料，乙方保证均符合国家及行业标准，且未发生偷工减料现象。
二、保修期限1. 本工程的保修期为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。
2. 在保修期内，如发现质量问题，乙方应在接到甲方通知后的合理时间内予以修复或更换。
三、保修责任1. 乙方应对本工程的质量问题承担全部责任，并负责免费维修或更换。
2. 若因乙方原因导致质量问题，造成甲方或第三方损失的，乙方应依法承担赔偿责任。
四、争议解决如双方在本保修书中的任何条款执行过程中产生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至双方合同约定的仲裁委员会进行仲裁，或者直接向人民法院提起诉讼。
五、其他事项1. 本保修书作为原建设工程施工合同不可分割的一部分，与原合同具有同等法律效力。
2. 本保修书一式两份，甲、乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：_______________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_______________ 日期：____年____月____日。
房屋建筑工程质量保修协议书5篇
房屋建筑工程质量保修协议书5篇篇1房屋建筑工程质量保修协议书甲方：（建筑工程施工单位名称）乙方：（房屋业主姓名）根据《建筑工程质量保修条例》的有关规定，甲、乙双方就甲方承建的房屋建筑工程质量保修事宜，经友好协商，特订立本协议。
一、甲方在承建工程中应严格按照国家有关标准和规定施工，确保工程质量。
二、本工程质量保修期为（具体保修期限），从工程竣工验收合格之日起计算。
三、工程交付后，因工程质量问题造成的设备损坏、漏水、渗水等问题，甲方承诺进行质量保修，确保房屋质量符合相关法律法规和建筑标准。
四、甲方在保修期内，对房屋出现的建筑质量问题负责，按照责任界定进行维修，不得推诿责任。
乙方要求维修的，甲方应在收到通知后24小时内进行维修处理。
五、乙方在保修期内如发现任何质量问题，应立即通知甲方，并提供必要的维修授权与配合。
六、本协议签署后，如乙方对工程质量问题以非正当方式进行维修，甲方将不予保修，并得追究乙方法律责任。
七、本协议未尽事宜，甲、乙双方可协商解决，互相尊重，保持沟通畅通。
本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方：（签字）乙方：（签字）日期：年月日以上内容属于甲乙双方约定的房屋建筑工程质量保修协议书，双方应严格履行协议规定，保障工程质量和乙方权益。
篇2房屋建筑工程质量保修协议书协议书编号：******协议签订日期：****年**月**日甲方（建筑工程质量保修方）：****有限公司法定代表人：****地址：****联系电话：****乙方（房屋建筑工程业主）：****身份证号码：****联系地址：****联系电话：****根据《建筑工程质量保证书》规定，为了保证房屋建筑工程质量，维护双方的合法权益，经双方友好协商，特订立本协议。
第一条工程名称及位置1. 工程名称：****2. 工程项目地址：****第二条工程工程保修期限1. 本工程的保修期为****年，自工程竣工验收之日起计算。
建筑工程房屋质量保修书范文9篇
建筑工程房屋质量保修书范文9篇第1篇示例：建筑工程房屋质量保修书一、保修期限1.1 本保修书所规定的保修期限为自交付使用之日起三年内有效。
1.2 在保修期间，保修方将负责修复由于设计、施工、材料质量等因素导致的房屋结构、外观等方面的质量问题。
二、保修内容2.1 房屋结构方面：如发现因设计、施工质量问题导致的房屋结构不牢固、漏水、开裂等问题，保修方将负责修复。
2.2 房屋外观方面：如发现因设计、施工质量问题导致的房屋外墙开裂、涂料脱落等问题，保修方将负责修复。
2.3 房屋设施方面：如发现因设计、施工质量问题导致的门窗漏风、下水道堵塞等问题，保修方将负责修复。
三、保修责任3.1 保修方将在收到保修通知后，及时派遣专业人员对质量问题进行调查，并在72小时内提供修复方案。
3.2 保修方承诺在保修期内，对质量问题进行免费修复，并承担因修复过程中产生的人工、材料费用。
3.3 如果保修方未能在规定时间内修复质量问题，将按照双方协商的修复方案进行赔偿并承担延期造成的损失。
四、保修范围之外4.1 自然灾害导致的损失，如地震、火灾、洪水等，保修方不承担责任。
4.2 人为破坏或未经授权的改动导致的损失，保修方不承担责任。
4.3 房屋长期使用导致的自然老化问题，保修期外不在保修范围之内。
五、其他条款5.1 本保修书未尽事宜，双方应协商解决，如无法达成一致意见，则根据相关法律法规处理。
5.2 本保修书自双方签署之日起生效。
六、签署人保修方：_________________日期：__________用户：___________________日期：__________以上为建筑工程房屋质量保修书范文，双方应遵守以上规定，确保房屋质量问题得到及时有效的解决，维护双方的合法权益。
第2篇示例：建筑工程房屋质量保修书范文尊敬的业主：您好！感谢您选择我们的建筑工程为您提供居住环境。
为了保障您的权益，我们制定了以下的房屋质量保修书，希望对您有所帮助。
工程质量保证书(15篇)
工程质量保证书(15篇)工程质量保证书1我单位向贵公司郑重承诺：我公司按照《建设工程质量管理条例》中质量保修内容对该工程进行保修，工程保修期为一年。
保修期内如有质量问题，我单位负责免费维修。
施工单位：青海邦庭建筑工程有限公司5月30日工程质量保证书2致：_________（招标人）我公司在近三年承揽的工程中，无违法、违规的不良记录，未因申请人违规或违约介入诉讼或仲裁，不存在拖欠工资情况及重大质量问题、重大安全事故，未因申请人违规或违约解除合同。
我公司在投标期间没有处于被责令停业、或财产被接管或冻结、或被暂停参加投标活动的处罚阶段。
若在本次工程的招标投标的全过程中，被查实我公司提供的资料及上述不属实，或提供的相关资料不属实或不满足资格预审文件的要求，则招标人有权取消我公司的投标及中标资格，且我公司将无条件承担由此给本次招标带来的一切后果（包括经济损失）。
特此。
投标申请人：（加盖公章）_________法定代表人或委托代理人（签字）：_________日期：_________年_________月_________日工程质量保证书3(一)工厂质量管理制度1、公司成立质量管理组织机构，由公司主要领导负责指挥，工厂健全三级管理网络。
2、质量管理员、质检员进行培训上岗，定期业务考核。
3、所用仪器、量具定期检测，校准。
4、型材、配件和其它辅助材料进厂，严格检验，不合格材料一律不准进厂;同时。
不合格成品也一律不准出厂。
5、公司定期召开质量会议，对提出合理化建议并给公司带来效益者与以奖励。
(二)半成品、成品检验制度1、加工安装过程中，实行专检、自检、互检相结合的检验方法，做到以防为主，把不合格品排除在生产进程中。
2、加工安装过程中，各班组必须进行自查，并做好原始记录;车间和项目部质检员在整个生产安装中，对各工序进行轮流检查合格后，同时出产品合格证，现场应派人进行验收。
(三)工程质量管理措施1、在工程执行过程中，我公司将制定一个严密的质量保证计划，以保证严格执行标准，并满足所有设计要求。
房屋建筑工程质量保修协议书5篇
房屋建筑工程质量保修协议书5篇篇1房屋建筑工程质量保修协议书甲方：（委托方）地址：联系电话：乙方：（承包方）地址：联系电话：为了保障双方的权益，根据《中华人民共和国建筑法》、《房屋建筑安装工程质量保证条例》等相关法律法规，经双方友好协商，就甲方委托乙方承建房屋建筑工程的质量保修事宜，达成如下协议：一、工程基本情况甲方委托乙方承建的房屋建筑工程为（工程名称/楼盘名称），总建筑面积约（建筑面积），总投资为人民币（投资金额），施工周期预计为（工期）。
二、质量保修期1. 本协议约定工程竣工验收之日，自工程竣工验收合格之日起，甲方享有（质量保修期年限）的质量保修期。
2. 质量保修期内，乙方应对工程质量承担相关责任，包括但不限于维修、更换、重做等。
3. 质量保修期届满后，如需延保，甲方需向乙方支付额外的保修费用，并签订延长保修协议。
三、质量保修范围1. 在质量保修期内，如因乙方施工工艺、材料等原因造成工程质量问题，乙方应负责维修或更换，并承担相关费用。
2. 甲方可对工程质量问题提出书面通知，乙方应在接到通知后三个工作日内派专人到现场进行检查，并在十五个工作日内提供维修方案和报价。
3. 如因不可抗力等不可预见的原因，导致工程质量问题，乙方应承担相应的维修责任，但不承担因此造成的违约责任。
四、质量保修条件1. 在质量保修期内，甲方应按照约定的支付进度及时支付工程款，如拖欠工程款超过三个月的，乙方有权暂停维修工作。
2. 如发生甲方及其承包方在工程过程中自行设计、加工、改动等行为，造成工程质量问题的，乙方不承担保修责任。
3. 在进行维修、更换等工作时，应尽量减少对甲方生活和工作的影响，确保施工安全。
五、法律责任1. 因甲方原因导致工程质量问题的，由甲方承担相应的维修及更换费用。
2. 如因乙方原因造成工程质量问题未能及时解决，乙方应承担相应的违约责任，并按照事先协商好的赔偿方案进行赔偿。
3. 如因严重违约情况导致无法修复的工程质量问题，乙方应承担相应赔偿责任，并被追究法律责任。
工程质量保修协议书8篇
工程质量保修协议书8篇篇1甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________鉴于甲乙双方就________________（工程名称）的承包事宜已经达成合同协议，为了明确工程质量的保修责任及双方权益，在平等、公正、诚实的基础上，经双方充分协商，特订立本工程质量保修协议书。
一、协议目的本协议书旨在明确工程质量的保修范围、保修期限、保修责任及双方其他相关约定，确保工程质量的持久性和稳定性，维护甲乙双方的合法权益。
二、工程概况工程名称：________________工程地点：________________工程内容：________________（具体工程内容）工程质量保修范围：本工程的全部内容（具体以施工图及变更文件为准）。
三、保修期限本工程质量保修期为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。
在保修期内，乙方应对因设计、材料、施工等原因造成的工程质量缺陷进行无偿维修。
四、保修责任1. 乙方在工程竣工验收合格后，应向甲方提供工程保修服务。
对于因设计、材料、施工等原因造成的工程质量问题，乙方应在接到甲方通知后24小时内进行响应，并在约定时间内完成维修工作。
2. 乙方应保证使用的维修材料质量符合国家相关标准，并承担维修费用。
对于因维修造成的新质量问题，乙方应承担相应责任。
3. 若因乙方原因造成工程质量问题未能及时维修，甲方有权委托第三方进行维修，相关费用由乙方承担。
4. 保修期内，乙方应定期回访工程，发现问题及时处理。
对于重大质量问题，乙方应采取紧急措施，确保安全。
5. 保修期满后，如甲方提出续签保修协议或延长保修期限，双方应友好协商并签订补充协议。
五、双方约定1. 甲方应按时支付工程款，确保工程进度款按时到账。
2. 甲方在工程竣工验收时，应按照相关规定和标准严格把关，确保工程质量符合要求。
3. 乙方应严格遵守国家有关工程质量保修的法律法规和规定，履行保修责任。
建设工程质量保修书
建设工程质量保修书合同编号：__________甲方（以下简称“发包方”）：乙方（以下简称“承包方”）：第一章总则1.1 本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，参照国际惯例，经双方友好协商，本着平等、自愿、公正的原则制定。
1.2 本合同所涉及的建设工程质量保修，是指乙方在工程竣工验收合格后，对工程质量问题进行修复、保养的责任和义务。
1.3 本合同所述的建设工程，是指发包方委托乙方承建的位于_______（地址）的_______（工程名称）。
第二章工程质量保修范围及期限2.1 乙方应当按照国家及行业相关标准，保证所承建的工程质量符合合同约定。
2.2 保修范围：（1）主体结构保修期限为_______年；（2）装饰装修保修期限为_______年；（3）电气设施保修期限为_______年；（4）给排水设施保修期限为_______年；（5）其他设施保修期限为_______年。
2.3 保修期限自工程竣工验收合格之日起计算。
第三章保修责任3.1 在保修期限内，如发生工程质量问题，乙方应按照国家及行业相关标准，及时进行修复。
3.2 保修期内，因乙方原因导致的工程质量问题，乙方应承担修复费用；因甲方原因导致的工程质量问题，甲方应承担修复费用。
3.3 保修期内，乙方应定期对工程质量进行检查、保养，保证工程质量处于良好状态。
第四章保修程序4.1 发包方发觉工程质量问题时，应及时通知乙方。
4.2 乙方应在接到通知后_______小时内到达现场进行核查，并根据实际情况制定修复方案。
4.3 乙方修复方案经甲方确认后，应在_______小时内完成修复。
4.4 修复完成后，甲方应组织验收，验收合格后，乙方履行保修义务。
第五章违约责任5.1 乙方未按约定履行保修义务的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总金额的_______%。
5.2 因乙方原因导致工程质量问题，造成甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
房屋建筑工程质量保修协议书5篇
房屋建筑工程质量保修协议书5篇篇1甲方（建设单位）：_________________________乙方（施工单位）：_________________________鉴于甲乙双方共同合作完成了本房屋建筑工程，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，为明确双方关于工程质量保修的权利与义务，特订立本协议。
一、保修范围与期限1. 保修范围：本协议涉及乙方所承包的全部房屋建筑工程。
2. 保修期限：自工程竣工验收合格之日起，至少保修______年。
3. 在保修期内，因设计、材料、施工等原因造成的工程质量缺陷或故障，乙方应负责免费维修。
二、保修责任1. 乙方应对其所承包的全部工程承担保修责任，确保工程质量符合相关法规、规范及设计要求。
2. 乙方应在工程竣工验收前，向甲方提交保修工作方案和保修人员名单，并在工程竣工验收后按照保修方案履行保修义务。
3. 乙方应设立专门的保修服务机构，负责处理因施工原因引起的质量问题，确保工程质量得到及时有效的维修。
4. 乙方应对因施工造成的损害进行赔偿，并承担因此产生的相关费用。
三、保修内容1. 结构工程：确保建筑物的结构安全，对出现的结构裂缝、变形等问题应及时处理。
2. 防水工程：对屋面、外墙、厨房、卫生间等部位的防水工程进行保修，防止出现渗漏现象。
3. 装饰装修工程：对装饰面层的开裂、脱落、变色等问题进行保修。
4. 给排水工程：对给排水管道、设备等进行保修，确保正常运行。
5. 电气工程：对电气线路、设备等进行保修，确保用电安全。
6. 其他工程：对通风、空调、消防等附属设施进行保修，确保其功能完好。
四、保修程序与方式1. 甲方发现工程质量问题后，应及时通知乙方，并说明质量问题及影响程度。
2. 乙方应在接到通知后______小时内响应，并安排专业人员现场勘查。
3. 乙方应在勘查后______日内制定维修方案，并经甲方同意后实施。
4. 乙方完成维修后，应及时通知甲方验收，并确保维修质量符合相关要求。
工程质量保修书范本
工程质量保修书范本1.引言本工程质量保修书是针对在实施工程项目过程中出现质量问题而发布的，旨在明确工程质量保修的责任、范围和期限。
根据相关法律法规和合同约定，我们承诺在质保期内对工程项目中出现的质量问题进行修复和维护，确保项目按照合同约定的质量标准顺利交付。
2.工程信息•工程名称：[工程名称]•工程地点：[工程地点]•工程规模：[工程规模]•工程起止日期：[工程起止日期]•建设单位：[建设单位]•施工单位：[施工单位]3.质量责任在工程项目实施期间，建设单位和施工单位分别承担以下责任：3.1 建设单位责任•提供工程项目的相关设计、规范、技术要求等技术文件，并确保其准确、完整；•承担工程项目的监管责任，对施工单位的施工过程进行监督和管理；•与施工单位一起协调解决工程项目中遇到的问题；•对施工单位提供的材料和设备进行审核和确认。
3.2 施工单位责任•根据合同约定的技术要求进行工程项目的施工；•保证施工过程中的安全、合规性和质量；•提供符合要求的材料和设备，并按照相关规定进行检验和验收；•在交付之前进行维护和整改，确保工程项目的质量达到合同约定的标准。
4.质量保修范围本工程质量保修书的范围包括但不限于以下内容：•工程项目的结构、建筑、电气、给排水等方面出现的质量问题；•施工过程中使用的不合格材料和设备；•施工单位的操作不符合相关规范和技术要求导致的质量问题。
5.质保期限质保期限自工程项目竣工验收之日开始计算，为期[质保期限]年。
在质保期限内，发现工程项目相关质量问题，我方将按照合同约定的责任范围和程序，及时进行修复和维护。
6.质量保修程序当建设单位或使用单位在质保期内发现工程项目存在质量问题时，应按照以下程序进行处理：6.1 提交质量问题书面报告建设单位或使用单位应书面向施工单位提交质量问题报告，并提供详细的质量问题描述、发现时间、地点、相关照片等证明材料。
6.2 施工单位调查核实施工单位接到质量问题报告后，应派遣专业人员进行现场调查和核实，并与建设单位或使用单位协商处理方法。
房屋建筑工程质量保修协议书8篇
房屋建筑工程质量保修协议书8篇篇1甲方（建设单位）：______________________乙方（施工单位）：______________________鉴于甲乙双方共同参与的房屋建筑工程，为确保工程质量及维修责任的明确，经双方友好协商，达成以下质量保修协议：一、协议目的本协议的签订旨在明确甲乙双方对房屋建筑工程的质量保修责任、范围、期限和具体措施，以保障工程质量安全及消费者的合法权益。
二、保修责任与范围1. 乙方对房屋建筑工程的质量承担保修责任，保修范围包括但不限于土建、电气、给排水、暖通、装饰等工程。
2. 乙方对由于设计缺陷、材料质量、施工质量等原因造成的工程质量问题承担保修责任。
对于因甲方原因导致的工程质量问题，乙方不承担保修责任。
三、保修期限本工程保修期限为两年。
自工程竣工验收合格之日起计算。
保修期满，如甲乙双方无其他约定，保修责任终止。
四、保修措施与要求1. 乙方在工程竣工验收合格后，应向甲方提供工程保修说明书，明确保修范围、期限及联系方式等。
2. 乙方应建立质量档案，记录工程质量状况和维修情况。
在保修期内，对属于乙方保修范围的质量问题应及时进行维修，不得拖延。
对于紧急抢修项目，乙方应在接到通知后立即组织人员维修。
3. 乙方在维修过程中应遵守国家相关法规和技术标准，确保维修质量。
对于因乙方维修不当造成的二次损失，乙方应承担相应责任。
4. 甲方应提供必要的支持和协助，为乙方维修工作提供便利条件。
对于因甲方原因导致工程无法按时维修的，乙方不承担相应责任。
五、违约责任及处理办法1. 乙方未按照本协议履行保修责任的，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并支付违约金。
违约金的具体数额由双方根据实际情况协商确定。
2. 若因乙方违约给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
对于因质量问题导致的重大损失或严重影响房屋使用的，乙方应承担法律责任。
3. 若发生争议，甲乙双方应友好协商解决。
协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。
工程质量保修书(7篇)
工程质量保修书（7篇）工程质量保修书篇一甲方：________________乙方：________________甲方将______委托乙方施工。
为将乙方的技术质量管理工作纳入正常管理渠道，确保本合同工程的各项技术质量指标满足业主要求，质量最终目标为国家合格工程。
经双方协商，特签订协议如下，供双方共同遵守执行。
(一)、乙方质量责任：1、乙方的现场项目经理是质量管理责任人。
乙方必须精心组织、精细施工，确保所承担的本合同工程的质量等级。
2、乙方必须建立健全质量保证体系和完善各种考核制度。
施工现场必须配有足够的施工技术人员，并持有相应的上岗证。
3、乙方施工期间，必须按照国家现行有关技术规范、工程质量验收标准和设计图纸及甲方的交底要求进行施工，不得擅自变更其内容，否则，由此产生的一切后果均由乙方承担。
4、乙方在施工期间，必须无条件地接受甲方、监理管理人员的现场检查与督促，对甲方、监理所提出的有关质量技术问题必须及时按要求进行整改。
5、乙方在施工期间，必须按甲方、监理技术质量管理工作考核标准要求，建立质量管理资料记录，如自检、交接检、专检、养护记录等，记录应符合甲方、监理要求。
6、乙方施工期间，必须严格执行有关试验、计量等方面要求，不得擅自变更。
7、乙方在施工期间，对技术规范、工程质量验收标准和设计图纸及甲方的交底有不详之处，有权提请甲方作详细说明。
8、乙方在施工期间，对测量标高、放线以及对工程施工方案等认为有不妥之处，有权提请甲方重新布置。
9、乙方必须承担工程保修期间的保修义务。
乙方要努力提高职工质量意识和技术业务水平。
(二)、甲方质量责任：1、甲方现场质量控制管理机构为_____________。
2、甲方必须于各工序开工前，及时组织对乙方就关于规范、验收标准、设计图纸以及施工方案等做详细交底。
3、甲方在施工期间应通知乙方参加各种质量例会，并及时向乙方传达甲方的各项规章制度，以及明确考核准则。
4、甲方在施工期间，委托监理对乙方实施质量监督和检查，签发质量检查整改通知单，并责令乙方限期整改，以及有权按照甲方所制定的规章制度进行处罚。
工程质量保修书【最新5篇】
工程质量保修书【最新5篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、计划大全、策划方案、报告大全、心得体会、演讲致辞、条据文书、作文大全、教案资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, this store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, plan summaries, planning plans, report summaries, insights, speeches, written documents, essay summaries, lesson plan materials, and other sample essays. If you want to learn about different formats and writing methods of sample essays, please stay tuned!工程质量保修书【最新5篇】在日常生活和工作中，协议书在生活中的使用越来越广泛，签订协议书能够最大程度的保障自己的合法权利。
工程质量保修承诺书3篇
工程质量保修承诺书工程质量保修承诺书精选3篇（一）尊敬的业主：您好！感谢您选择我公司参与您的工程工程，为此，我们郑重向您承诺，在工程施工完成后的工程质量保修期内，我们将对工程工程的质量问题进展保修，并提供以下的详细承诺：一、承诺范围：1. 承诺书所提及的工程工程为本公司承接的相关工程工程，详细范围如合同所约定。
2. 工程质量保修期为开工验收之日起，持续保修五年。
3. 工程质量保修期内，对于工程质量问题，我公司将及时维修或更换有问题的部位。
二、承诺内容及标准：1. 本公司将按照国家规定的相关标准和技术标准进展工程施工，确保工程质量符合国家相关标准。
2. 工程施工过程中所使用的材料将符合国家标准，并经过质检部门的检验合格。
3. 工程施工过程中，我公司将派出专业人员负责施工，并经过相关培训和资质认证，确保施工质量。
4. 假设在工程质量保修期内发现工程存在质量问题，业主有权要求我公司进展维修或更换有问题的部位。
5. 假设工程质量问题原因在于我公司施工不当或使用低质材料所致，我公司将承当相应的维修和更换费用。
6. 我公司将提供优质的售后效劳，及时响应业主的问题，并提供有效的解决方案。
三、补充承诺：1. 本公司承诺对工程工程施行全程跟踪管理，并定期开展现场巡查和质量检验，确保施工过程的标准性和质量。
2. 工程工程完工时，我公司将详细记录每个施工步骤，包括所使用的材料、施工方案等，以备工程质量保修期内的问题解决参考。
3. 为保证效劳的真实性和有效性，我公司将建立健全的客户反应系统，接收和处理业主的意见和建议。
4. 我公司将根据业主的要求提供工程质量保修书，并及时发放给业主。
四、其他事项：1. 工程质量保修期内，假设工程遭到人为损坏或其他非自然灾害因素引起的灾害，我公司将协助业主对第三方进展索赔。
2. 假设工程质量保修期内，业主发现工程存在质量问题，应及时通知我公司，以便我公司进展维修和处理。
3. 本承诺书为工程质量保修的详细承诺内容，不具有法律约束力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程质量保修书
建设单位（全称）：
施工单位（全称）：
为保证巫溪县职教园区运动场及辅助用房工程（工程名称）在合理使用期限内正常使用，建设方与施工方协商一致签订工程质量保修书。
施工方在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和运动场塑胶跑道、人造草坪、看台、及辅助设施工程，具体质量保修内容双方约定如下：本工程承包范围内的全部工程内容
二、质量保修期
质量保修期从工程实际竣工之日起计算。
分单项验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：
1、土建工程年，屋面防水工程为伍年；
2、电线、管安装工程为；
3、下水和小区道路等市政公用工程为年；
4、其他约定：
三、质量保修责任
1、保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知后7天内派人修理。
承
包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从
保修金内扣除。
2、发生须紧急抢修事故（如上下跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包
人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。
非承包人施工质量引起的
事故，抢修费用由发包人承担。
3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构
的质量。
因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害
的，承包人应承担损害赔偿责任。
四、质量保修金的支付
工程质量保修金一般不超过施工合同价款的3%，本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 %。
本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金额为
（大写）。
质量保修金银行利率为。
五、质量保修金的返还
发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金返还承包人。
六、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：
本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人共同签署。
建设单位（公章）：施工单位（公章）：
法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日年月日。