建设工程设计分包合同.pdf
建筑施工工程劳务分包合同模板(二)
建筑施工工程劳务分包合同模板（二）合同编号：合同签订日期：甲方：（委托方）单位名称：地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承包方）单位名称：地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方需在特定地点进行建筑施工工程，乙方具备相关施工经验和技术，在特定范围内愿意承担一定的劳务分包工作，双方根据平等互利的原则，达成以下约定：第一条合同的目的本合同的目的在于规定甲方委托乙方进行建筑施工工程的劳务分包事宜，以便确保工作的顺利进行。
第二条施工范围1. 乙方将根据甲方提供的施工图纸和技术要求，在约定的工期内承接以下施工工程劳务分包任务：（详细列出分包的具体工程项目、范围和要求）2. 乙方负责提供相应的人员、设备和材料等必要资源，确保按时完成所承接的分包工程。
第三条工作安排与工期1. 甲方和乙方将在签订合同后的三日内共同商定施工工程的开始和结束日期，并制定详细的工作安排。
2. 如因不可抗力等原因，导致工程无法按时完成，经双方协商同意后可延期。
双方应确保工程的质量和安全。
第四条价款与支付方式1. 甲方应向乙方支付约定的劳务分包价款。
具体金额为（具体金额）。
2. 劳务分包价款的支付方式为（具体支付方式）。
3. 甲方应在支付分包价款时提供发票、收款凭证及其他必要的证明文件。
第五条质量保证1. 乙方应按照合同约定的工程要求和标准进行施工，确保工程的质量。
2. 如因乙方的过失导致工程质量问题或损失，乙方应承担相关责任，并按法律法规和合同约定补救。
第六条违约责任1. 甲方违反合同规定未按时支付劳务分包价款的，应向乙方支付逾期付款利息。
2. 乙方违反合同规定未按时完成劳务分包工程的，应向甲方支付逾期完成工程的违约金。
3. 若因一方的重大违约导致合同解除，则应承担相应的违约责任。
第七条争议解决双方在履行合同过程中发生争议应友好协商解决，如协商未果，则提交本合同签订地的仲裁机构进行仲裁。
第八条合同的生效和变更1. 本合同自双方代表签字盖章之日起生效，有效期为（具体时间）。
建筑工程专业分包合同(最新)范文精简处理
建筑工程专业分包合同(最新)建筑工程专业分包合同(最新)第一章总则第一条合同目的和效力本合同是由甲方（总包方）与乙方（分包方）在公平、公正、合法、自愿的情况下，根据《合同法》等法律、法规的规定，就建筑工程专业分包的工作范围、条件、权益等事项达成的一致意见。
第二条合同约定的工作范围乙方所承担的分包工作范围为建筑工程的专业分包，并按照本合同约定的要求和标准进行。
第三条合同的签署和履行本合同须由甲、乙双方经过协商一致后签订，双方各持一份合同文件，具有法律效力。
第二章工作内容和条件第四条分包工作内容乙方将按照甲方提供的设计文件和施工方案，承担建筑工程的相关工作，包括但不限于：1. 基坑开挖和地基处理；2. 混凝土浇筑和砌筑；3. 钢结构安装和焊接；4. 墙体、地面、天花板装修；5. 电气线路和设备安装；6. 消防系统和安全设备安装。
第五条工作条件和要求1. 乙方必须具备相关的专业技术资质和人员，确保工作的质量和安全；2. 乙方必须按照合同约定的时间节点和工作进度进行施工，确保项目按时完工；3. 乙方必须严格遵守甲方的施工规范和安全要求，做好施工过程的管理和监督；4. 乙方必须提供符合质量要求的材料和设备，并对其质量负责。
第三章价格和支付方式第六条分包价格甲方将按照乙方的工作内容和实际施工进度，结合合同约定的价格标准，确定分包价格。
第七条支付方式1. 甲方将在乙方完成各阶段工作后及时支付相应的费用，具体支付方式由双方协商确定；2. 如果乙方未按照合同约定的时间或质量要求完成工作，甲方有权扣除相应的费用或暂停支付。
第四章合同变更和解除第八条合同变更1. 任何一方在履行本合，如需对合同内容进行修改或变更，必须经过双方协商，并签订书面协议；2. 变更后的合同具有同等效力，适用于双方。
第九条合同解除1. 双方一致同意解除合同的，应当书面通知对方，并经过双方签署解除协议；2. 任何一方未履行合同义务或严重违反合同约定的，对方有权解除合同，并要求赔偿损失。
建设工程分包书
建设工程分包书甲方：［发包方名称］乙方：［承包方名称］一、协议背景甲方作为工程的发包方，拟将工程项目［工程项目名称］委托给乙方承包。
双方为保证工程的顺利进行，特达成以下协议。
二、工程概况1. 工程名称：［工程项目名称］2. 工程地点：［工程地点］3. 工程范围：［工程范围］4. 工程工期：［工程工期］三、分包范围1. 乙方承包的工程范围包括但不限于：［分包工程范围］2. 乙方应按照甲方的要求和设计规范，完成所承包工程的设计、施工、验收等工作。
四、分包价格及支付方式1. 分包价格：［分包价格］2. 分包价格支付方式：（1）预付款：甲方应在合同签订后的五个工作日内向乙方支付合同总额的30%作为预付款。
（2）进度款：根据工程进度，甲方应及时向乙方支付工程已完成部分的款项。
（3）竣工款：乙方完成交工验收并通过甲方验收的，甲方应及时支付剩余款项。
五、工期管理1. 施工开始日期：［施工开始日期］2. 最后竣工日期：［最后竣工日期］3. 工期延误责任：（1）如乙方未能按照约定的工期完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任。
（2）如工期延误是由甲方原因导致的，双方应协商延长工期或调整施工计划。
六、质量保证1. 乙方应按照相关法律法规和设计规范要求，确保工程质量符合国家标准。
2. 工程质量保证期：［工程质量保证期］，自工程竣工验收合格之日起计算。
七、保密条款1. 双方在合作期间均应保守工程相关的技术、商业机密和合同内容，未经对方书面同意，不得向第三方透露。
2. 保密期限：［保密期限］八、争议解决1. 双方因本合同发生争议，应协商解决。
如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 本合同适用中华人民共和国相关法律法规。
九、其他补充条款［根据具体情况可填写其他补充条款，例如保险责任、违约责任等］十、合同变更与解除1. 本合同的修改或变更，应通过双方书面协议达成。
2. 本合同在下列情况下可解除：（1）甲方或乙方提前30天书面通知对方解除合同；（2）合同双方一致同意解除合同。
工程建设专业分包合约模板
工程建设专业分包合约模板1. 总则1.1 本合约是指总承包商（以下简称"甲方"）与分包商（以下简称"乙方"）之间就工程建设的专业分包事宜所签订的合同。
1.2 本合约的签订，是双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规的规定，结合工程的实际情况，协商一致的结果。
1.3 本合约的内容，包括工程项目的概况、分包范围、合同价格、合同履行期限、质量标准、付款方式、违约责任等方面的内容。
2. 工程项目概况2.1 工程名称：________2.2 工程地点：________2.3 工程规模：________2.4 工程性质：________2.5 工程总投资：________3. 分包范围3.1 乙方承担的工程分包范围，包括但不限于：________3.2 乙方应按照甲方的要求，完成分包范围内的设计、施工、设备采购、材料供应等工作。
3.3 乙方应对分包范围内的工程质量、安全、进度等全面负责。
4. 合同价格4.1 乙方向甲方提出的分包报价为：人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
4.2 甲方应在合同签订后____个工作日内，向乙方支付分包合同价的____%。
4.3 乙方应按照合同约定，完成分包范围内的工程。
工程完成后，甲方应按照约定的标准进行验收，验收合格的，甲方应支付乙方剩余的分包合同价。
5. 合同履行期限5.1 乙方的工程设计期限为：____个月。
5.2 乙方的工程施工期限为：____个月。
5.3 乙方应按照甲方的要求，提前完成分包范围内的工程。
6. 质量标准6.1 乙方应按照国家标准和行业标准，组织设计和施工。
6.2 乙方应保证分包范围内的工程质量，确保工程安全、可靠、美观。
6.3 乙方应接受甲方及有关管理部门的检查、监督和检验。
7. 付款方式7.1 甲方支付乙方的款项，应通过银行转账的方式进行。
建设部施工劳务分包合同(示范文本)(一)2024
建设部施工劳务分包合同(示范文本)（一）一、合同目的和背景本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规的规定，为规范建设工程施工劳务分包关系，明确双方的权利与义务而订立的。
二、合同双方甲方：[建设单位全称]地址：[建设单位地址]法定代表人：[甲方法定代表人]电话：[甲方联系电话]乙方：[施工劳务分包单位全称]地址：[施工劳务分包单位地址]法定代表人：[乙方法定代表人]电话：[乙方联系电话]三、合同工程根据甲方的要求，乙方同意承担以下工程的施工劳务分包：工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程范围：[工程范围]四、合同期限本合同自[合同生效日期]起生效，至工程竣工验收合格之日终止。
五、合同价格与付款方式1. 本合同的总价为[合同总价]，包括劳务费、材料费、机械费、施工管理费等。
甲方应按照以下方式支付给乙方：（1）开工前，甲方应支付合同价款的10%作为预付款；（2）工程取得竣工验收合格证书后，甲方应支付合同价款的90%。
2. 甲方在支付款项时，应在合同价款中扣除因乙方违约造成的违约金和其他费用。
3. 乙方应按照国家税收法律法规的规定，按时足额缴纳相关税费。
六、质量保证与保险责任1. 乙方承诺按照国家和行业的相关标准和规定进行施工，保证所提供的劳务具备合格的质量。
2. 如施工过程中出现质量问题，乙方应承担相应的责任，并按照甲方的要求进行整改或修复。
3. 乙方应为施工人员购买适当的意外伤害保险，确保在施工过程中发生工伤的情况下能够及时赔偿。
七、违约责任1. 如因甲方原因造成合同无法履行的，甲方应支付乙方相应的违约金。
2. 如因乙方原因造成合同无法履行的，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
3. 如一方违约，给对方造成损失的，违约方应当赔偿对方的损失。
八、争议解决本合同的争议解决适用中华人民共和国相关法律法规的规定，并由双方协商解决。
如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
建筑工程设计施工分包协议书
建筑工程设计施工分包协议书甲方：（全称）住所：（地址）联系人：（姓名）电话：（联系电话）乙方：（全称）住所：（地址）联系人：（姓名）电话：（联系电话）鉴于甲方拟进行一项建筑工程，为确保工程按照设计和施工要求进行，甲方拟委托乙方进行设计施工分包，各方均同意按照以下条款达成协议：一、工程内容及范围1.1 甲方将建筑工程包分包给乙方进行，具体工作范围详见附件一（工作分包清单）。
1.2 乙方应严格按照设计要求进行工程施工，并对施工过程进行合理调度和管理。
二、工程期限2.1 工程开始日期为协议生效之日。
2.2 工程预计完成日期为（日期），乙方应合理安排施工进度，确保按时完成工程。
三、工程费用及付款方式3.1 工程费用为（具体金额），包含设计、材料采购、施工等各项费用。
3.2 工程费用将按照以下方式支付：（1）预付款：甲方应预付工程总款的百分之（具体百分比）作为预付款，在协议生效之日起（具体天数）内支付给乙方；（2）进度款：甲方应按照工程进度支付工程款项，具体支付时间和百分比详见附件二（工程进度款支付计划）；（3）竣工结算款：乙方完成工程后，甲方应在（具体天数）内核实工程质量和工程量，完成工程验收后支付差额款项。
四、工程变更和索赔4.1 如有工程变更，双方应及时协商并签订书面变更协议进行调整。
4.2 如乙方因甲方的原因无法按照约定的工期完成工程，甲方应相应支付索赔款项给乙方。
五、工程质量和保修期5.1 乙方应保证工程质量符合国家相关标准及甲方要求。
5.2 工程竣工验收合格后，乙方提供（具体期限）的保修期，期间内乙方负责修复因施工质量问题引起的任何故障和损害。
六、保密条款6.1 双方应对协议中涉及商业机密和技术秘密的信息予以保密，不得向任何第三方透露。
6.2 甲、乙双方应在协议履行结束后保持对项目的保密。
七、违约责任7.1 如甲方或乙方违反本协议的任何条款，应承担相应的违约责任并赔偿对方因此所遭受的损失。
7.2 协议终止后，对双方已产生的违约责任仍应负有生效。
设计专业分包合同
设计专业分包合同甲方（委托方）：____________________地址：____________________联系方式：____________________乙方（分包方）：____________________地址：____________________联系方式：____________________鉴于甲方承接了某工程项目的设计任务，并决定将其中的设计专业任务分包给乙方进行，现双方经友好协商，就设计专业分包事宜达成如下合同：一、分包项目与内容分包项目名称：____________________工程项目设计专业分包分包内容：乙方应按照甲方的要求和标准，完成____________________工程项目的____________________专业设计工作，包括但不限于____________________。
二、设计要求与标准乙方应按照甲方提供的设计资料、技术要求及国家相关设计规范进行设计。
设计成果应符合甲方的项目定位、功能需求及审美要求。
三、分包费用与支付方式分包费用总额为人民币____元（大写：____________________元整）。
支付方式：甲方应在合同签订后____日内向乙方支付分包费用的____%作为预付款；乙方完成设计成果并提交给甲方审核通过后，甲方应支付剩余____%的分包费用。
四、设计成果交付与验收乙方应在合同约定的时间内完成设计成果，并提交给甲方进行审核。
甲方应在收到设计成果后的____日内完成审核，并出具书面验收意见。
五、知识产权与保密设计成果的知识产权归甲方所有，乙方享有署名权等依法规定的权利。
双方在合作过程中应保守对方的商业秘密和技术秘密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。
六、违约责任与争议解决若一方违反本合同的约定，应承担违约责任并赔偿对方因此遭受的损失。
若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程分包合同范本(精选2024)(一)
建设工程分包合同范本(精选2024)（一）本文为建设工程分包合同范本，旨在为参与建设工程分包的各方提供指导和参考，确保各方在工程合作中的权益得到保护和实现。
一、合同背景为了更加规范、高效地实施建设工程，甲方（总包方）拟将工程的部分施工任务分包给乙方（分包方）。
本合同旨在明确各方的权责，确保工期、质量和合同支付等方面的顺利进行。
二、合同内容1. 工程描述1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程概况：1.4 工程范围：准确描述工程范围，包括具体分包任务的内容和分包物料的材质、规格等。
2. 分包商责任2.1 分包商应按照合同要求，完成分包任务，并保证质量达到国家和行业标准。
2.2 分包商应根据工程进度，按时履行任务，并与总包方协调工作进度。
3. 甲方责任3.1 甲方应向乙方提供合理、准确的设计文件和工程要求，确保乙方的施工准确无误。
3.2 甲方应按照合同约定及时支付款项，确保乙方的正常经营。
4. 工程价格与支付方式4.1 工程总价款：确定工程的总价款，包括分包劳务费、分包材料费和其他费用等。
4.2 支付方式：确定工程款项的支付方式和进度，可分期支付或按阶段完成支付。
5. 质量保证与验收5.1 分包商应对其所承担的工程质量负责，确保达到合同要求的质量标准。
5.2 工程验收：详细规定工程的验收标准和程序，包括初验、结算验收等环节。
6. 变更和索赔6.1 变更：明确变更的范围、程序和费用支付方式等，双方应协商一致并书面确认。
6.2 索赔：规定索赔的条件、程序和解决方式，确保双方在发生争议时能够及时解决。
7. 违约责任7.1 分包商如未按时履行合同义务，甲方有权解除合同，并要求分包商承担相应的违约责任。
7.2 甲方如未按时支付工程款项，应按合同约定支付赔偿金。
8. 保密条款8.1 双方应对合同涉及的商业秘密和技术资料予以保密，并不得向第三方透露。
8.2 在合同终止后，双方仍需保密至少五年。
9. 解决争议9.1 如发生争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，应提交至负责仲裁的仲裁委员会进行最终裁决。
建设工程施工劳务分包(合同)封皮(一)2024
建设工程施工劳务分包(合同)封皮（一）建设工程施工劳务分包（合同）封皮（一）封面合同编号：【合同编号】合同类型：工程分包合同签订地点：【签订地点】签订日期：【签订日期】甲方（分包人）：【甲方名称】地址：【甲方地址】联系人：【甲方联系人】联系方式：【甲方联系方式】乙方（承包人）：【乙方名称】地址：【乙方地址】联系人：【乙方联系人】联系方式：【乙方联系方式】项目名称：【项目名称】项目地点：【项目地点】合同工期：【合同工期】工程内容：【工程内容】合同价款：【合同价款】工程进度款支付方式：【工程进度款支付方式】完工结算方式：【完工结算方式】监理单位：【监理单位名称】监理工程师：【监理工程师名称】联系方式：【监理单位联系方式】一、总则本合同是甲乙双方就【项目名称】工程施工劳务分包事宜，依据相关法律、法规及技术标准，经友好协商订立的协议。
本合同的条款和内容受到中华人民共和国相关法律的保护，双方应本着互利互惠、公平合理的原则执行。
二、双方权利和义务2.1 甲方的权利和义务：2.1.1按照本合同约定支付工程款项；2.1.2向乙方提供工程施工所需的图纸、设计文件、技术要求等；2.1.3对乙方的施工过程进行监督、检验；2.1.4按照工期要求为乙方提供施工现场。
2.2 乙方的权利和义务：2.2.1按照甲方要求完成施工任务；2.2.2按照设计文件、技术要求进行施工；2.2.3按照工期要求完成工程，并保质保量交付；2.2.4按照约定的价格和支付方式获得工程款项。
三、工期和工程款项3.1 合同工期及进度款支付方式：3.1.1合同工期为【工程工期】，双方确认工期为严格执行的期限；3.1.2工程进度款按照【工程进度款支付方式】进行支付，具体款项及支付时间表详见附件一。
（注意：附件一为工程进度款付款计划）3.2 完工结算方式：3.2.1施工完成后，乙方提供竣工验收报告和所有相关材料；3.2.2甲方依据验收报告进行验收；3.2.3双方确认工程已经满足设计要求，进行完工结算。
建设工程专业分包合同（示范文本）
建设⼯程专业分包合同（⽰范⽂本）合同编码：建设⼯程专业分包合同xxxxx建设（集团）有限公司⼆〇⼀六年建设⼯程专业分包合同第⼀部分合同协议书⼯程承包⼈：xxxxx建设有限公司/基层公司名称（以下简称“甲⽅”）（与业主合同的承包⼈名称⼀致或三⽅协议中被委托⽅名称⼀致）专业分包⼈：分包单位全称（以下简称“⼄⽅”）（与法⼈税务主体资格⼀致）依照《中华⼈民共和国合同法》、《中华⼈民共和国建筑法》及其他有关法律、⾏政法规，遵循平等、⾃愿、公平和诚实信⽤的原则，鉴于（业主单位全称，以下简称为“业主”）与甲⽅已经签订施⼯合同（以下称为“业主合同），双⽅就专业分包事项协商达成⼀致，订⽴本合同。
1、⼯程概况1.1总包⼯程名称：。
1.2总包⼯程地点：。
1.3分包⼯程名称：。
1.4分包范围：；主要⼯作内容：（各分项的详细⼯作内容或项⽬特征应在实物量清单或⼯程量清单予以描述）。
2、分包合同⼯期2.1合同⼯期：计划开⼯⽇期：年⽉⽇计划完⼯⽇期：年⽉⽇⼯期总⽇历天数为：天2.2若甲⽅根据⼯程总体要求对⼯期做出合理调整时，⼄⽅应⽆条件服从，且不得向甲⽅索赔任何费⽤。
3、质量标准本⼯程质量标准双⽅约定为：符合业主合同约定的质量标准（后附除有关承包⼯程的价格细节外的业主合同复印件且需双⽅盖章确认⼄⽅了解业主合同质量要求）。
4、合同⽂件及解释顺序组成本合同的⽂件及优先解释顺序如下：（1）中标通知书（如果有）；（2）分包⼈的投标书及其附件；（3）本合同及其附件；（4）本合同⼯程建设标准及有关技术要求；（5）图纸；（6）除业主合同⼯程价款之外的业主合同⽂件；（7）合同履⾏过程中，甲⼄双⽅协商⼀致的其它书⾯⽂件。
在合同订⽴及履⾏过程中形成的与合同有关的⽂件均构成合同⽂件的组成部分。
前述各项分包合同⽂件包括合同当事⼈就该项分包合同⽂件做出的补充和修改，属于同⼀类内容的⽂件，应以最新签署的为准。
5、合同价款5.1含税合同价：（⼤写）⼈民币元（⼩写：￥元），其中不含税合同价：（⼤写）元（⼩写：￥元）；税率11/0%，税⾦：（⼤写）元（⼩写：￥元）。
专业工程分包合同(精选)
专业工程分包合同甲方：____________________乙方：____________________鉴于甲方拥有一定的工程建设项目，并希望将部分专业工程分包给乙方；鉴于乙方具备相应的专业技术和施工能力，愿意接受甲方的分包；为了明确双方的权利和义务，确保工程建设的顺利进行，甲乙双方经友好协商，特订立本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：____________________1.4 工程规模：____________________1.5 工程期限：____________________1.6 工程质量：____________________1.7 工程价款：____________________第二条分包范围及内容2.1 分包范围：____________________2.2 分包内容：____________________2.3 分包价款：____________________第三条甲方的权利和义务3.1甲方有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查，并提出整改要求；3.2 甲方有权要求乙方按照合同约定的工期完成工程；3.3 甲方有权要求乙方按照合同约定的质量标准进行施工；3.4 甲方有权要求乙方提供与工程相关的资料和文件；3.5 甲方有权要求乙方参加甲方组织的工程协调会；3.6 甲方有权按照合同约定向乙方支付分包价款；3.7甲方应当为乙方提供施工所需的场地、水、电、气等条件；3.8 甲方应当为乙方提供施工所需的图纸、资料等；3.9 甲方应当协助乙方办理施工所需的各项手续；3.10 甲方应当为乙方提供必要的施工安全防护措施。
第四条乙方的权利和义务4.1 乙方有权按照合同约定的分包范围和内容进行施工；4.2乙方有权要求甲方提供施工所需的场地、水、电、气等条件；4.3 乙方有权要求甲方提供施工所需的图纸、资料等；4.4 乙方有权要求甲方按照合同约定支付分包价款；4.5乙方应当严格按照合同约定的工期、质量、安全等进行施工；4.6 乙方应当严格按照合同约定的质量标准进行施工；4.7 乙方应当为甲方提供与工程相关的资料和文件；4.8 乙方应当参加甲方组织的工程协调会；4.9 乙方应当办理施工所需的各项手续；4.10 乙方应当为施工人员提供必要的施工安全防护措施。
专业工程分包合同范本
专业工程分包合同范本一、合同双方甲方（委托方）：___________乙方（承包方）：___________二、合同标的三、工程范围和内容1.工程范围：本合同涵盖的工程范围为___________，具体如下：●___________●___________●___________2.工程内容：乙方应按照甲方提供的设计图纸、施工规范、质量标准和安全要求，负责工程的施工、安装、调试、验收等工作，具体如下：●___________●___________●___________四、工期和进度●___________●___________●___________3.延期：如因不可抗力或甲方原因导致工期延误，乙方有权要求甲方延长相应的时间，并给予适当的补偿。
如因乙方原因导致工期延误，乙方应向甲方支付违约金，每延误一天，违约金为合同总价的_________ __%。
五、质量和验收1.质量：乙方应保证工程质量符合国家标准、行业标准和甲方要求，如有缺陷或不合格，乙方应及时整改或更换，直至达到合格标准。
2.验收：甲方应在乙方完成工程后___________天内组织验收，并出具验收报告。
如验收合格，甲方应在验收报告签发后___________天内支付乙方剩余的款项。
如验收不合格，甲方有权拒绝支付，并要求乙方在规定时间内重新整改或重做。
六、价格和支付1.价格：本合同约定的工程总价为人民币___________元（大写：______ ________________），包含所有税费、材料费、人工费等费用。
●预付款：在本合同签订后___________天内，甲方应向乙方支付预付款人民币___________元（占合同总价的___________%），作为乙方开展工程所需的资金。
●___________阶段完成后，支付人民币___________元（占合同总价的___________%）；●___________阶段完成后，支付人民币___________元（占合同总价的___________%）；●___________阶段完成后，支付人民币___________元（占合同总价的___________%）。
工程建设分包合约样本
工程建设分包合约样本1. 合约背景本合约是由甲方（工程建设项目的总包方）与乙方（工程建设项目的分包方）之间签订的一份工程建设分包合约。
该合约旨在明确双方的权利和义务，保障工程建设项目的顺利进行。
2. 合约条款2.1 项目描述甲方将详细描述工程建设项目的性质、规模、地点、时间等相关信息，供乙方参考。
2.2 分包范围乙方将明确承担的工程建设项目分包范围，包括具体任务和责任。
2.3 工期双方将约定工程建设项目的起止时间，并明确工期的延期和缩短的处理方式。
2.4 价款支付甲方将按照约定的方式和时间支付乙方相应的价款，包括分期支付和最终支付。
2.5 质量要求乙方需按照甲方提供的工程建设项目质量要求进行施工，并承担相应的质量保证责任。
2.6 违约责任双方将约定违约责任及相应的赔偿方式。
违约责任可包括违约金的支付、合同解除等。
2.7 争议解决双方同意，如发生合约争议，将通过友好协商解决。
如协商不成，可提交相关争议至仲裁机构解决。
3. 合约生效与解除3.1 合约生效本合约自双方签字盖章之日起生效。
3.2 合约解除本合约可由双方协商一致解除，或根据合约条款中的约定解除。
4. 其他条款4.1 合约变更任何对本合约的修改或变更须经双方协商一致，并以书面形式作出。
4.2 合约备案本合约需经相关主管部门备案。
4.3 合约附件本合约的附件包括但不限于工程图纸、技术规范、合作协议等。
5. 合约效力本合约的条款和附件构成了双方的权利和义务，对双方具有法律效力。
以上为《工程建设分包合约样本》的主要内容，双方可根据实际情况进行合理的修改和补充，以确保合约的适用性和合法性。
合约签订前，请双方仔细阅读并理解各条款的内容。
工程设计分包合同
工程设计分包合同合同编号：_________项目名称：_________甲方（业主）：_________乙方（设计分包单位）：_________鉴于甲方拟进行_________项目（以下简称“项目”）的工程设计工作，并经双方协商一致，特订立本合同，以资信守。
一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方就本项目的设计分包工作范围、责任、权利及义务，确保设计工作的质量和进度，满足工程需要。
二、设计范围与内容乙方应根据甲方的要求，对项目进行详细设计，包括但不限于建筑结构、给排水、电气照明、暖通空调等方面的设计，并提供相应的设计图纸、计算书及相关技术文件。
三、设计标准与要求乙方应依照国家现行相关规范、规程及标准执行设计工作，确保设计成果的科学性、合理性和安全性。
四、设计周期乙方应在合同约定的时间内完成设计任务，具体时间安排由双方商定后附于合同之附件中。
五、费用支付设计费用总额为人民币_______元。
支付方式如下：1. 预付款：甲方在本合同签订后____天内支付总设计费用的____%作为预付款。
2. 进度款：根据设计进度按阶段支付，具体比例和时间节点双方另行商定。
3. 尾款：在设计工作全部完成且通过甲方验收合格后支付剩余款项。
六、违约责任如一方违反本合同约定，需承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
七、争议解决因执行本合同所发生的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
九、合同的修改与终止本合同一经签订，任何修改和补充均须以书面形式进行，并由双方授权代表签字确认。
合同除非在以下情况下提前终止：- 双方协商一致同意终止；- 因不可抗力导致合同无法履行；- 法律规定或法院判决终止的其他情况。
十、签字盖章本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
合同副本交换完成后，即表明双方已充分理解并同意合同所有条款。
建设工程设计施工分包书
建设工程设计施工分包书甲方：（以下简称甲方）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（以下简称乙方）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方拟开展工程项目，为确保项目的顺利进行，双方经平等协商达成如下分包协议，并同意共同遵守：一、协议目的本协议旨在明确乙方对甲方工程项目的设计施工分包承包范围和义务，确保双方在工程项目中的合法权益，并提供项目的质量保证。
二、工程项目描述1.工程名称：2.工程地点：3.工程规模和内容：4.工程进度要求：三、分包范围和分包报价1.分包范围：（双方根据工程项目的实际情况，详细列明乙方承担的设计施工分包范围，包括但不限于工程的构造、设备安装、装饰等具体内容。
）2.分包报价：（甲方提供工程项目预算或者其他相关资料，双方根据预算或者资料确定乙方承包分包范围后的相应分包报价。
明确分包报价包含的费用项目和金额，并附上详细的报价清单。
）四、工期要求1.工期：（双方根据工程项目的实际情况，约定乙方承包的分包工程的具体工期要求，包括起始日期、截止日期等。
）2.工期延误的责任：（明确双方对于工期延误的责任及违约责任承担方式，以确保工程项目按时完工。
）五、质量保证1.质量标准：（明确乙方承包分包工程的质量标准，确保工程项目达到相关法规标准、技术标准，并符合甲方的要求。
）2.质量保证期：（规定乙方对所承包的分包工程提供的质量保证期限。
）六、付款方式1.付款比例：（明确各阶段的付款比例，以及付款的时间节点。
）2.支付方式：（规定付款的方式，如电汇、现金等。
）七、保密义务1.双方互不泄密：（确保双方在工程项目的进行中不得泄漏对方的商业秘密及其他保密信息。
）2.保密期限：（约定保密信息的保密期限，如工程项目完工后的一定时间内等。
）八、争议解决1.争议解决方式：（明确双方在合同履行过程中发生争议的解决方式，如协商解决、仲裁等。
）2.仲裁裁决：（约定仲裁裁决的具体程序和效力。
）九、违约责任1.违约认定：（明确违约的定义和认定程序。
深圳市建设工程施工专业分包合同
深圳市建设工程施工专业分包合同深圳市建设工程施工专业分包合同一、合同背景此合同是由承包商与分包商之间签订的，针对深圳市建设工程中的施工专业项目的分包事项进行约定和规定。
二、合同范围1. 项目概述本合同适用于深圳市建设工程中的施工专业项目的分包合作。
分包商将负责完成合同中规定的具体工程项目，并按照合同约定的期限和质量要求进行施工。
2. 分包任务具体的分包任务将根据实际情况进行协商确定，双方将就项目的规模、工期、质量要求等进行详细约定。
双方应在合同中明确分包任务的具体内容、工程量、单位工程报价等。
3. 分包价款分包价款将根据双方协商确定的工程量、单位工程报价等进行计算。
承包商应按照合同约定的支付方式和时间节点，及时支付分包价款给分包商。
三、合同条款1. 合同签订双方在签订合同时，应当确定合同的有效期限、签订日期、签约地点以及合同的主要内容等。
合同一经签订即生效，并对双方具有法律约束力。
2. 工期和延期双方应在合同中明确规定工程的开工和竣工日期，并约定延期的条件和程序。
在工程推迟或延误时，应及时通知对方，并按照合同约定的程序申请延期。
3. 质量要求分包商应按照国家有关质量标准和技术规范的要求进行施工，并保证工程质量符合合同约定的要求。
承包商有权对分包商的施工质量进行检查和验收。
4. 付款方式承包商应按照合同约定的工程进度和付款方式及时支付分包价款给分包商。
分包商应提供符合规定的发票和相关证明以支持付款申请。
5. 变更和索赔在工程进行过程中，如遇到需要变更的情况，双方应及时协商并签订书面变更合同。
若因变更引起分包商合法权益的损失，分包商有权提出索赔要求。
6. 保险责任双方应投保合适的保险，保障工程建设过程中可能发生的意外损失。
在损失发生时，双方应按照保险合同的约定进行理赔，并及时赔付受损一方。
7. 合同解除合同解除应根据法律法规和合同的约定进行，双方应在书面通知的情况下解除合同。
解除合同后，双方应按照约定进行工程结算和款项的结清。
建筑工程各班组分包合同
建筑工程各班组分包合同合同编号：_________甲方（总承包方）：∙名称：_________________________∙法定代表人：___________________∙地址：_________________________∙联系电话：_____________________乙方（分包方）：∙名称：_________________________∙法定代表人：___________________∙地址：_________________________∙联系电话：_____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方就乙方承担的建筑工程班组分包工作达成如下协议：第一条：合同目的本合同的目的是明确乙方在甲方工程项目中承担的具体工作内容、工期、质量要求、支付方式等，确保工程顺利进行。
第二条：分包工程内容1.分包工程名称：乙方负责的具体班组工作为：_________________________（如：土建、钢筋、水电、装修等）。
2.工作范围与要求：o乙方应按甲方提供的设计图纸、工程技术要求和施工方案，完成指定的班组施工内容；o乙方应严格按照国家及地方的建筑法规、行业标准及甲方的技术要求进行施工。
第三条：合同工期1.施工工期：o乙方必须按照以下工期要求完成工作：▪开工日期：______年____月____日；▪完工日期：______年____月____日。
2.延误工期：o若乙方因自身原因未能按期完成工作，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为每延误一天______元。
第四条：工程质量1.乙方应确保其施工质量符合国家和行业的相关标准，并符合甲方的质量要求；2.乙方施工过程中应进行自检、互检及复检，确保不发生质量问题；3.如因乙方施工质量问题造成返工，乙方应承担相应的责任和费用。
第五条：施工安全与文明施工1.乙方应严格遵守施工现场安全管理规定，确保施工过程中工人的人身安全和施工安全；2.乙方应负责现场的文明施工，保持施工现场整洁，防止对周围环境造成污染。
2024年工程分包商服务合同
专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方：XXX乙方：XXX2024年工程分包商服务合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 发包方信息1.2 分包商信息1.3 工程项目的定义第二条合同范围及工作内容2.1 分包商工作范围2.2 分包商应提供的服务2.3 分包商不应提供的服务第三条合同价格与支付3.1 合同总价3.2 支付条件与方式3.3 价格调整条件第四条工期与进度4.1 工程开工日期4.2 工程竣工日期4.3 进度计划与报告第五条质量与标准5.1 工程质量标准5.2 材料与设备标准5.3 质量检查与验收第六条安全与环保6.1 分包商安全责任6.2 安全管理制度6.3 环保要求与措施第七条变更与调整7.1 合同变更条件7.2 变更程序7.3 变更费用承担第八条违约责任8.1 发包方违约8.2 分包商违约8.3 违约赔偿责任第九条争议解决9.1 协商解决9.2 调解解决9.3 仲裁解决9.4 法律适用第十条保密条款10.1 保密信息范围10.2 保密义务与期限10.3 泄密责任第十一条合同的生效、终止与解除11.1 合同生效条件11.2 合同终止条件11.3 合同解除程序第十二条不可抗力12.1 不可抗力事件12.2 不可抗力后果12.3 不可抗力应对措施第十三条附则13.1 合同附件13.2 合同修改与补充13.3 合同解除后的处理第十四条争议解决14.1 适用法律14.2 争议解决方式14.3 仲裁地点与机构第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包方信息地址：联系人：联系方式：1.2 分包商信息地址：联系人：联系方式：1.3 工程项目的定义本项目指：（项目名称），位于：（项目地点），工程内容包括：（具体工程内容）。
第二条合同范围及工作内容2.1 分包商工作范围乙方负责本项目下列工作：（详细列出乙方的工作范围，如土建、安装、装修等）2.2 分包商应提供的服务乙方应提供如下服务：（详细列出乙方应提供的服务，如设计、施工、材料供应等）2.3 分包商不应提供的服务（详细列出乙方不得提供的服务，如项目管理、监理等）第三条合同价格与支付3.1 合同总价本合同总价为人名币：（金额），大写：（金额大写）。
建筑工程分包合同
建筑工程分包合同建筑工程分包合同是用于建筑工程分包合同的模板范本，旨在提供参考。
请根据具体情况进行适当修改和完善。
一、合同背景1. 甲方：【甲方名称】2. 乙方：【乙方名称】3. 合同日期：【合同签订日期】4. 工程名称：【工程名称】5. 工程地点：【工程地址】6. 工程概况：【工程的基本情况描述】二、合同条款1. 工程范围和内容1.1 本合同的工程范围包括【具体工程范围】。
1.2 工程内容包括【具体工程内容】。
2. 分包方式2.1 本合同以【分包的具体方式】方式进行。
2.2 分包工程的合理拆分和安排。
3. 价格和支付方式3.1 分包价款：【分包价款的具体金额和支付方式】。
3.2 合同价款的支付时间和方式：【具体支付时间和方式】。
4. 施工期限4.1 本合同规定的工期为【具体工期安排】。
5. 质量保证和验收标准5.1 质量保证期：【质量保证期限】。
5.2 验收标准：【具体验收标准】。
6. 合同变更和解除6.1 双方协商一致，可以变更合同。
6.2 合同解除的各种情况和解除程序。
7. 违约责任7.1 乙方违反合同的责任和违约金的计算方式。
8. 保密条款8.1 双方都应保守商业机密和商务秘密。
8.2 数据保密和信息安全的要求。
9. 争议解决9.1 争议解决方式：【争议解决的具体方式】。
三、其他条款1. 所涉及附件如下：1.1 【附件1名称】1.2 【附件2名称】1.3 【附件3名称】2. 所涉及的法律名词及注释：2.1 【法律名词1】：【注释1】2.2 【法律名词2】：【注释2】2.3 【法律名词3】：【注释3】3. 在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法：3.1 困难1：【可能遇到的困难1】，解决办法：【解决办法1】。
3.2 困难2：【可能遇到的困难2】，解决办法：【解决办法2】。
3.3 困难3：【可能遇到的困难3】，解决办法：【解决办法3】。
四、合同签署甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人/授权代表人：法定代表人/授权代表人：日期：日期：以上为建筑工程分包合同的模板范本，仅供参考使用。
建筑工程分包协议合同范本
建筑工程分包协议合同范本一、合同背景主承包商：[主承包商名称] 分包商：[分包商名称]1.2 相关文件二、合同条款2.1 工程内容2.2 工期分包商同意在建筑工程总承包合同规定的工期内完成工程内容，并协助主承包商按期交付。
2.3 服务费用分包商将根据建筑工程总承包合同的结算方式和标准，与主承包商协商确定相应的服务费用。
2.4 债权和债务转移根据本合同，分包商将分包工程的全部债权转移给主承包商，主承包商将分包工程的全部债务转移给分包商。
分包商同意将与分包工程相关的一切权利、义务和责任转移给主承包商。
2.5 质量保证分包商需按照建筑工程施工图纸和技术规范的要求，确保分包工程的质量符合相关标准。
如出现质量问题，分包商将承担相应的责任和赔偿。
2.6 合作与配合合同双方应本着诚信原则，保持良好的合作与配合关系，共同完成建筑工程。
如出现争议或纠纷，双方应通过友好协商解决。
2.7 保密条款分包商同意在合同有效期内和终止后保守主承包商的商业秘密，不得对外披露或泄露。
如有违反，分包商将承担相应的法律责任。
2.8 违约责任若分包商违反本合同的任何条款，主承包商有权利解除本合同并追究相应的违约责任。
违约方需承担违约金，并赔偿主承包商因此而遭受的一切损失。
2.9 合同变更任何合同变更均需双方书面同意，并按照法律法规的要求进行。
未经书面同意，任何一方不能单方面修改合同内容。
2.10 合同解除本合同有效期届满，或合同双方一致同意解除时，本合同自动终止。
三、免责声明本合同已经由双方详细阅读、理解，并对合同内容和效果保持一致意见。
双方同意，如发生不可抗力导致合同无法履行的情况，不承担违约责任，但需尽最大努力减少损失，并将及时通知对方。
四、争议解决对于因本合同引起的任何争议或纠纷，双方应首先通过友好协商解决。
如协商不成，则提交相关仲裁机构进行仲裁，并接受仲裁结果。
五、法律适用本合同适用的法律法规，并受其管辖。
六、合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，并持续有效直至合同履行完毕。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程设计分包合同
建设单位（发包方）：
工程项目名称：
设计总承包方（以下简称甲方）：
专业设计分包方（以下简称乙方）：
发包人委托甲方承担________________________________________工程项目设计，并由甲方全权负责工程项目设计的各专业设计的配套组织工作。
发包人与甲方已就_________________________________________工程项目的设计签约总包合同，合同编号是______________________________，为此甲方委托乙方承担________________________________工程项目中的_________________________专业设计，经双方协商一致，签订本专业设计分包合同。
第一条合同总则
1.1本分包合同依据下列文件签订：
1.1.1《中华人民共和国合同法》。
1.1.2国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章。
1.1.3发包人委托甲方承担____________________________工程项目设计合同。
1.1.4建设工程的批准文件。
1.2 合同签订双方行使权利，履行义务应当遵循诚实信用原则，遵守法律、行政法规，尊
重社会公德，不扰乱社会经济秩序、损害社会公共利益。
第二条本合同与项目总承包合同的关系
2.1 发包人与甲方签订的设计合同中的技术要求及服务要求同样适合于乙方，
即为甲方对乙方的责任要求。
2.2 乙方承担工程项目中的_______________________专业设计，配合甲方完成此工程项目的设计，与甲方一起无条件的履行甲方对发包人在合同中的各项承诺。
第三条本合同工程设计项目的名称、
地点、规模、投资、设计阶段、设计内容、及设计深度与标准
3.1工程项目的名称：________________________________________________
3.2工程项目的建设地点：____________________________________________
3.3工程项目的规模： _______________________________________________
3.3.1工程项目的用地面积：__________________________________________
3.3.2工程项目的总建筑面积：________________________________________
3.4工程特征及附注说明：
3.5暂估工程项目投资总额：____________________________________________ 3.6工程项目的设计内容：_____________________ __ __ ___，设计阶段：___________________________________________________,设计标准及深度要求_____________________________。
第四条甲方必须向乙方提交的有关资料及文件
第五条乙方向甲方交付的设计成果文件
第六条设计收费
6.1支付方法
6.1.1 甲方应按总承合同及时向发包人收取各阶段应得的设计费，并及时向乙方支付分
包合同中对应的各阶段设计费。
6.1.2各阶段的支付方法：
表中是乙方在各阶段应得得款，是在甲方收到款后需及时向乙方支付的对应款，
第七条双方责任
7.1 甲方与乙方共同责任
7.1.1本分包合同是以发包人与甲方签订的工程项目设计合同为母本。
分包合同中的甲、
乙双方均应受母本合同的责任约束和履行。
7.1.2 甲方在母本合同承诺的事项，乙方在签订本分包合同时也应承诺。
合同生效之月
起甲方、乙方即为一整体共同承担责任与义务，甲方在母本中享有的权利乙方也同时享有。
7.1.3专业设计分包的技术协调应视为双方内部事务，应双方协商解决一切问题，共同保
证承接的工程项目质量。
7.2 甲方与乙方之间的责任
7.2.1 甲方按本合同第四条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及设计调借文
件，并对其完整性，正确性及时限责任。
7.2.2专业设计间互提设计资料时，甲方应协调与确认，及时制定工作进度计划，经双方
确认后签章作为本合同的附件。
7.2.3 甲方有权利根据母本合同中发包人对工程项目设计承包者的要求来管理和要求乙
方协同完成设计工作。
7.2.4在合同履行期间，发包人提出解除合同（母本合同）同时，本分包合同也随之自行
解除，所发生的经济问题处理同母本合同一致。
乙方也享有向甲方索赔的权利。
7.2.5 乙方应按确认的进度计划完成设计规定的内容，时间及份数向甲方交付设计文件。
7.2.6 乙方应对自己专业设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
由于乙方设计错
误造成的工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收部分的设计费，并根据损失程度向甲方偿付赔偿金，赔偿金最多按现行的法规执行。
7.2.7合同生效后，乙方单方提出解除合同的，乙方应双倍返还定金，还应当按照有关规
定赔偿发包人损失。