最新建设工程施工合同协议书、专用条款填写范例
建设工程施工合同条款及格式(3篇)
第1篇一、合同双方基本信息1.1 发包方（以下简称“甲方”）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________1.2 承包方（以下简称“乙方”）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________二、工程概况2.1 工程名称：____________________2.2 工程地点：____________________2.3 工程规模：____________________2.4 工程类型：____________________2.5 工程建设规模：____________________2.6 工程总投资：____________________2.7 工程合同工期：____________________三、合同内容3.1 工程范围及质量要求3.1.1 乙方按照甲方要求，在合同约定的工期内完成工程范围内的施工任务。
3.1.2 工程质量标准应符合国家及地方相关法律法规、规范、标准的要求。
3.1.3 乙方应保证工程质量达到合同约定的质量标准，如因乙方原因导致工程质量不符合要求，乙方应承担全部责任。
3.2 施工图纸及资料3.2.1 甲方应按照合同约定的时间向乙方提供完整的施工图纸及资料。
3.2.2 乙方在收到施工图纸及资料后，应在规定的时间内完成施工图的审核及施工组织设计。
3.3 施工组织及进度3.3.1 乙方应按照合同约定的工期及施工组织设计进行施工。
3.3.2 乙方应按照甲方要求，在施工过程中及时汇报工程进度。
3.4 施工安全及环保3.4.1 乙方应严格遵守国家及地方有关施工安全及环保的规定，确保施工现场安全、环保。
建设工程施工合同协议条款模板4篇
建设工程施工合同协议条款模板4篇篇1建设工程施工合同协议条款模板一、合同双方甲方（甲方名称）：__________，法定代表人：__________，住所地：__________乙方（乙方名称）：__________，法定代表人：__________，住所地：__________二、工程概况工程名称：__________；工程地点：__________；工程规模：__________建设工程内容及范围：__________三、工程价款及支付方式1. 工程价款：__________万元。
2. 价款支付方式：合同签订后，甲方支付工程总价款的__________%作为预付款，其余金额按照以下方式支付：（1）每月支付工程总价款的__________%；（2）工程验收合格后支付工程总价款的__________%；（3）工程竣工验收合格后支付工程总价款的__________%。
四、工程质量要求1. 施工单位应按照相关标准和规范要求，保证施工质量符合国家相关标准。
2. 工程验收标准：符合国家有关规定，并经有关部门验收合格。
五、工期1. 工程开工日期：__________；2. 工程竣工日期：__________；3. 总工期：__________天/月；4. 工期计算方式：自工程开工之日起算，不包含节假日等停工日期。
六、迟延责任1. 若乙方未按照合同约定的工期完成工程，每迟延一天，须支付合同价款__________%的违约金给甲方。
2. 甲方延迟支付工程价款的，须支付违约金__________%给乙方。
七、变更、索赔和争议解决1. 变更：变更工程内容须经双方协商一致，并签订变更协议。
2. 索赔：若因甲方原因导致工程停工，乙方有权提出索赔要求。
3. 争议解决：因合同履行发生争议，应协商解决；如协商不成，提交有关部门仲裁解决。
八、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
2. 未尽事宜，双方协商解决。
建设工程施工合同条款(3篇)
第1篇一、合同双方1. 发包方：[发包方全称]，以下简称“甲方”；2. 承包方：[承包方全称]，以下简称“乙方”。
二、合同标的1. 工程名称：[工程名称]；2. 工程地点：[工程地点]；3. 工程规模：[工程规模]；4. 工程类型：[工程类型]。
三、合同工期1. 合同工期自[开工日期]起至[竣工日期]止，共计[工期天数]天。
四、工程质量标准1. 工程质量标准应符合国家现行有关工程质量标准及设计文件要求；2. 乙方应严格按照设计文件、施工规范和施工图纸进行施工，确保工程质量。
五、工程款支付1. 甲方应按合同约定的时间和比例向乙方支付工程款；2. 工程款支付方式：[支付方式，如：按月进度支付、按形象进度支付等]；3. 乙方应按照甲方要求提供相关工程进度报告和结算资料。
六、工程进度1. 乙方应按照合同约定的工期和工程进度计划进行施工；2. 乙方应确保工程进度与甲方要求相符，如因乙方原因导致工程进度滞后，乙方应承担相应责任。
七、工程变更1. 工程变更应经甲方同意，并签订书面变更协议；2. 工程变更费用由双方协商确定，并纳入合同总价。
八、违约责任1. 甲方违约责任：（1）未按时支付工程款，应向乙方支付违约金；（2）未按时提供施工图纸、技术资料等，应承担相应责任；（3）擅自变更工程内容、规模等，应承担相应责任。
2. 乙方违约责任：（1）未按时完成工程，应向甲方支付违约金；（2）工程质量不符合约定，应承担相应责任；（3）擅自变更施工方案、工艺等，应承担相应责任。
九、争议解决1. 双方应本着友好协商的原则解决合同履行过程中的争议；2. 如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
十、合同生效与终止1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；2. 合同履行完毕或经双方协商一致解除合同，本合同终止。
十一、其他1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充；2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
建设工程施工合同协议条款模板4篇
建设工程施工合同协议条款模板4篇篇1建设工程施工合同协议条款模板一、工程内容1. 甲方委托乙方进行以下工程的设计、施工和交付，包括但不限于：项目名称、工程范围、工程地点、工程规模、工程周期等。
二、合同价格1. 甲乙双方经协商一致，确定工程总造价为：（具体金额）人民币，不含税。
2. 工程造价不含的内容：（列明具体内容）。
三、工程质量及安全1. 乙方应按照国家相关标准和法律法规要求承担工程质量责任，确保工程质量符合验收标准。
2. 乙方应制定并执行工程安全生产管理计划，确保工程施工过程中的安全生产。
四、施工期限1. 乙方应按照合同约定的工期完成工程，如有特殊情况需延期，应提前向甲方提出书面申请并经甲方同意。
五、施工方式1. 乙方应按照设计图纸和规范要求进行工程施工，确保施工质量和进度。
2. 如需变更施工方式或施工方案，必须经过甲方同意并签订书面变更。
六、工程变更1.若因设计、法规变更等原因，需要对工程内容、造价等进行调整，应经过甲、乙双方协商一致。
七、付款方式1. 工程款项分期结算，具体分期金额和时间由双方协商确定。
2. 若乙方工程质量不符合要求，甲方有权扣除相应款项并要求乙方进行整改。
八、违约责任1. 若甲乙双方中任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
2. 违约责任包括但不限于赔偿损失、延期交付、合同解除等。
九、争议解决1. 合同履行过程中如发生争议，应先协商解决；协商不成，应提交至双方约定的仲裁机构进行仲裁。
十、其他事项1. 双方如需变更合同内容，必须经过书面协商并签订书面补充协议。
2. 本合同自双方签字盖章生效，至工程竣工验收交付完毕终止。
以上是关于建设工程施工合同协议的基本条款模板，具体内容应根据实际情况进行调整和完善，确保双方权益和合同顺利履行。
篇2建设工程施工合同协议条款模板甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系方式：乙方：（承包方）地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方拟进行建设工程，并邀请乙方承担该工程的施工任务，为明确双方的权利和义务，经双方磋商一致，特订立本合同，以资信守，共同遵守。
建设工程施工合同协议条款模板3篇
建设工程施工合同协议条款模板3篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________鉴于甲方需要建设某工程项目，现聘请乙方负责该工程的施工。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本建设工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：_________________________工程地点：_________________________工程内容：_________________________二、合同工期开工日期：按照甲方通知为准。
竣工日期：自开工之日起______天内完成。
三、合同价款及支付方式1. 工程总价：人民币______元（大写：______元整）。
该价款包含但不限于人工费、材料费、机械使用费等所有费用。
2. 支付方式：甲方按照工程进度向乙方支付款项。
具体支付节点和金额按照工程进度节点支付表执行。
四、工程质量及保修1. 乙方应严格按照国家相关施工规范、设计文件及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应按照国家规定进行质量保修，保修期限为______年。
保修期内，因乙方施工质量问题导致的损失，乙方应承担全部责任。
五、安全施工乙方应严格遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施，确保施工现场安全。
如因乙方管理不善导致安全事故，乙方应承担全部责任。
六、材料设备供应工程所需材料、设备由乙方负责采购并供应。
乙方应确保所采购的材料、设备符合国家标准及设计要求。
七、工程变更工程过程中，如因设计变更或其他原因需要调整工程内容，双方应签订书面变更协议，明确调整内容、价款及工期等事项。
八、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付款项，每逾期一日，应向乙方支付合同总价款千分之______的违约金。
2. 若乙方未按合同约定完成施工任务或工程质量不达标，应向甲方承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
建设工程施工合同专用条款填写范本5篇
建设工程施工合同专用条款填写范本5篇篇1一、合同双方甲方（发包方）：XXX有限公司地址：XXXXXX法定代表人：XXXX联系方式：XXXXXX乙方（承包方）：XXX建筑公司地址：XXXXXX法定代表人：XXXX联系方式：XXXXXX二、工程概况工程名称：XXXXXX工程地点：XXXXXX工程内容：XXXXXX开工日期：XXXX年XX月XX日竣工日期：XXXX年XX月XX日三、合同工期1. 双方商定本工程工期为XX天，自本合同签订之日起计算。
2. 乙方应在约定的工期内完成全部工程内容。
如因乙方原因导致工期延误，每逾期一天，乙方应支付甲方违约金，违约金金额为合同总价的XX%。
3. 甲方如需提前竣工，应提前XX天通知乙方，并支付乙方加班费，加班费金额为合同总价的XX%。
四、工程质量1. 乙方应严格按照国家相关质量标准进行施工，确保工程质量符合设计要求。
2. 因乙方施工原因造成工程质量问题，乙方应负责修复，并承担相关费用。
3. 甲方如需对工程质量进行验收，应提前XX天通知乙方，验收合格后方可进行下一道工序。
五、合同价款与支付方式1. 合同总价为：人民币XXXX元（大写：XXXX元整）。
2. 甲方应按照以下方式支付合同款项：- 合同签订后XX天内，甲方支付乙方合同总价的XX%作为预付款。
- 乙方完成全部工程内容并经甲方验收合格后，甲方支付乙方合同总价的XX%。
- 甲方在收到乙方竣工结算报告后XX天内，支付结算报告核定金额的XX%。
3. 乙方应在每次收款前向甲方提供等额的正规发票，否则甲方有权拒绝支付。
六、材料供应与管理1. 本工程所需材料由乙方自行采购，但必须符合国家相关质量标准。
2. 乙方应合理管理施工现场的材料，确保材料的安全与合理使用。
3. 因材料问题导致的工程质量问题或安全事故，乙方应承担全部责任。
七、安全生产与文明施工1. 乙方应严格遵守国家安全生产相关法律法规，确保施工安全。
2. 乙方应采取必要的安全防护措施，配备必要的安全设备，并定期进行安全检查。
建筑工程施工合约范本(3篇)
第1篇甲方（建设单位）： [甲方全称]乙方（施工单位）： [乙方全称]鉴于：甲方需要在其指定的地点建设[工程名称]，经甲乙双方友好协商，就乙方承包甲方上述工程项目的施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称： [工程名称]2. 工程地点： [工程地点]3. 工程内容： [工程具体内容，包括建筑结构、装修、设备安装等]4. 工程规模： [工程规模，如建筑面积、层数等]5. 开工日期： [开工日期]6. 竣工日期： [竣工日期]二、工程承包范围1. 乙方负责本工程的全部施工工作，包括但不限于土建、装修、设备安装等。
2. 甲方负责提供施工图纸、工程材料、施工场地及施工用水、用电等。
3. 乙方应按照施工图纸和规范要求进行施工，确保工程质量。
三、工程价款1. 合同总价： [合同总价，大写：____元整]2. 付款方式：- 预付款：合同签订后____日内，甲方支付合同总价____%作为预付款。
- 进度款：工程进度达到合同约定节点时，甲方支付合同总价____%作为进度款。
- 验收款：工程竣工验收合格后____日内，甲方支付合同总价____%作为验收款。
- 结算款：工程保修期满后____日内，甲方支付合同总价____%作为结算款。
四、工程进度1. 乙方应按照合同约定的工期完成工程，不得延误。
2. 乙方应定期向甲方报送工程进度报告，甲方有权对工程进度进行监督。
五、工程质量1. 乙方应严格按照国家有关建筑工程质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 甲方有权对工程质量进行监督检查，乙方应予以配合。
六、安全生产1. 乙方应严格按照国家有关安全生产法律法规和操作规程进行施工，确保施工安全。
2. 乙方应建立健全安全生产管理制度，加强施工现场安全管理。
七、违约责任1. 甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付____%的违约金。
2. 乙方未按约定完成工程，应向甲方支付____%的违约金。
3. 乙方未按约定保证工程质量，应承担相应的法律责任。
建设工程施工合同协议条款5篇
建设工程施工合同协议条款5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，为明确双方在建设工程施工过程中的权利和义务，特订立本施工合同协议条款。
一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程内容：____________________1. 开工日期：_______年____月____日（以收到开工报告为准）。
2. 竣工日期：_______年____月____日。
3. 合同工期顺延：因不可抗力因素导致工程停工的，工期可相应顺延。
三、质量标准与保修1. 本工程的质量标准为合格。
2. 保修范围、期限及保修责任等按国家和地方相关规定执行。
四、合同价款及支付1. 工程合同总价：人民币________元（大写：____________________元整）。
具体金额根据工程实际结算。
2. 支付方式：____________________。
3. 支付时间：____________________。
双方协商一致，可对工程进行变更。
所有变更均应以书面形式确定，并经双方签字确认。
变更工程量在结算时进行调整。
六、双方权利和义务1. 甲方权利和义务：（1）甲方有权监督乙方履行合同情况，检查工程质量和进度。
（2）甲方应按合同约定支付工程款。
（3）甲方应提供必要的施工条件和环境。
2. 乙方权利和义务：（1）乙方应按照合同约定完成工程施工，确保工程质量。
（2）乙方应按照合同约定参加工程竣工验收和交付工作。
（3）乙方应履行合同保密义务，妥善保管甲方的商业秘密。
七、安全施工与检查1. 乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
建设工程施工合同协议条款通用版本5篇
建设工程施工合同协议条款通用版本5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方将建设工程承包给乙方施工一事，经友好协商，达成如下协议条款：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程规模：____________________二、工期1. 开工日期：自甲乙双方签订合同之日起计算。
2. 竣工日期：按照合同约定的工程内容和工程量，乙方必须在_____天内完成全部工程施工。
三、工程质量1. 乙方必须按照国家和地方相关施工规范、验收标准进行施工，保证工程质量。
2. 如因乙方施工质量问题导致的工程事故或损失，乙方应承担全部责任。
四、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。
具体造价按照合同附件的预算表执行。
2. 支付方式：甲方应按合同约定向乙方支付工程款项。
工程款项分为预付款、进度款和尾款三个阶段支付。
具体支付比例和支付方式在合同附件中详细约定。
五、工程变更1. 若工程实施过程中发生设计变更、材料变更等情况，甲乙双方应及时沟通并签署变更协议。
2. 变更协议应明确变更的内容、范围、造价及工期等事项。
六、工程验收及保修1. 工程竣工后，乙方应提交验收申请。
甲方应在收到申请后的___天内组织验收。
2. 若工程验收合格，双方应签署验收合格证书。
若验收不合格，乙方应按照甲方的要求整改完毕并再次申请验收。
3. 工程保修期：工程竣工验收合格后，乙方负责保修___个月。
保修期间，乙方应对因施工原因造成的质量问题负责免费维修。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款项，乙方有权停工，且工期可相应顺延。
建设工程施工合同协议条款5篇
建设工程施工合同协议条款5篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________鉴于甲方需要建设一项工程，现聘请乙方承担建设工程施工任务。
经双方友好协商，依据相关法律法规的规定，为明确双方权利和义务，达成如下协议条款：一、工程概况1. 工程名称：_________________________。
2. 工程地点：_________________________。
3. 工程规模及内容：详细描述工程涉及的建筑面积、结构形式、施工图纸及具体施工内容等。
二、合同工期1. 工程开工日期：双方约定的开工日期。
2. 工程竣工日期：双方约定的竣工日期。
3. 工期顺延：如遇不可抗力因素导致工程无法按时完成，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明材料，经甲方确认后，工期可相应顺延。
三、质量标准与验收1. 工程质量标准：符合国家相关施工规范及验收标准。
2. 验收程序：工程完工后，乙方应按照国家规定进行自检，并提交验收申请。
甲方组织验收小组进行验收，验收合格后，双方签署验收合格证书。
四、合同价款及支付方式1. 工程总价：双方商定的工程合同总价款。
2. 支付方式：详细描述支付方式、时间节点及支付比例等，如预付款、进度款和尾款等。
3. 价格调整：如遇原材料价格波动等不可抗力因素导致成本变化，双方可协商调整合同价款。
五、材料设备供应1. 材料设备供应责任方：明确由哪一方负责材料设备的采购与供应。
2. 供应时间：明确材料设备的供应时间，确保工程进度。
3. 质量要求：对供应的材料设备提出质量要求及检验标准。
六、安全施工与文明施工1. 安全施工：双方应遵守国家安全生产法律法规，确保施工过程中的安全。
2. 文明施工：乙方应按照文明施工要求，保持施工现场整洁有序。
3. 安全生产保障措施：双方应制定安全生产措施和应急预案，确保施工过程中的安全生产。
七、违约责任与赔偿篇2甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________鉴于甲方需要建设_____________工程，经与乙方充分协商，由乙方承包本工程。
建设工程施工合同协议条款6篇
建设工程施工合同协议条款6篇篇1甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本建设工程施工事宜，达成如下协议条款：一、工程概况1. 工程名称：___________________________2. 工程地点：___________________________3. 工程内容：___________________________4. 工程规模：___________________________二、合同工期1. 开工日期：_______年______月______日2. 竣工日期：_______年______月______日3. 合同工期总日历天数：_______天。
三、质量标准与保修1. 工程质量标准：符合国家现行相关施工规范及设计要求，质量评定为优良。
2. 承包人应遵守国家施工规范标准，并保证工程的安全与稳定。
若因承包人原因造成的质量问题，承包人应承担全部责任。
3. 工程保修：工程竣工验收后，承包人应按照国家相关规定对工程进行保修。
保修期限为_______年。
保修期间，承包人应对因施工造成的质量问题负责维修。
四、合同价格与支付方式1. 工程总价款（人民币）：大写__________元整，小写__________元。
该价款已包含但不限于人工费、材料费、机械费、税费等所有费用。
具体价格详见附件清单。
2. 付款方式：分期支付。
工程竣工验收合格后支付至合同价款的______%，剩余款项在保修期满后无质量问题一次性付清。
五、材料设备供应与保管篇2甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________鉴于甲乙双方同意按照中华人民共和国有关法律法规的规定，遵循诚实守信、公平合理的原则，为明确双方在建设工程中的权利与义务，经友好协商一致，订立本建设工程施工合同协议条款。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1甲方（发包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________乙方（承包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________鉴于甲方需要委托乙方进行建设工程施工，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就相关工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：_____________________________工程地点：_____________________________工程规模：_______________________________________（具体描述工程规模）工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰等。
具体细节见附件《工程量清单》。
二、合同工期开工日期：_____________________________竣工日期：_____________________________合同总工期：______天。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款（大写）：人民币__________元整，（小写）：￥______元。
具体支付方式和时间如下：开工前预付一定比例款项，施工过程中按进度支付款项，竣工验收合格后支付尾款。
2. 乙方应按照合同约定完成工程任务，甲方应按照约定支付款项。
如因甲方原因导致工程延期或停工，应支付相应的违约金。
具体金额及支付方式见合同附件。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家相关技术标准和合同约定进行施工，确保工程质量符合相关要求。
建设工程施工合同协议书条款6篇
建设工程施工合同协议书条款6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需要建设一项工程，现委托乙方承担该工程的施工任务，经双方友好协商，达成如下协议条款：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程规模：____________________工程内容：____________________二、合同价款及支付方式1. 合同总价款为人民币（大写）____________________元整（￥________元）。
该款项包括人工费、材料费、机械使用费及其他相关费用等。
2. 支付方式：甲方应按以下时间节点向乙方支付款项：（1）合同签订后7个工作日内支付合同总价的______%作为预付款；（2）工程进度达到_____%时，支付合同总价的______%；（3）工程竣工并通过验收后，支付剩余款项。
三、工期及质量保证1. 乙方应按照甲方要求的工期完成工程施工，如遇特殊情况需延长工期，应提前向甲方提出书面申请并征得甲方同意。
2. 乙方应保证工程质量符合国家标准及甲方要求，如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担全部责任。
四、工程变更及调整1. 若甲方对工程设计进行变更，应书面通知乙方，乙方应根据变更要求调整施工方案。
2. 因设计变更或其他不可抗力因素导致工程总价发生变化的，双方应协商确定新的合同总价。
五、安全施工及文明施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
若因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
2. 乙方应遵守文明施工规范，保持施工现场整洁有序，防止对环境造成污染。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付款项，每逾期一日，应向乙方支付合同总价____%的违约金。
2. 若乙方未按合同约定完成工程施工，每逾期一日，应向甲方支付合同总价____%的违约金。
建设工程施工合同协议书条款3篇
建设工程施工合同协议书条款3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1建设工程施工合同协议书条款一、甲方（施工方）自愿承担本合同项下工程的施工任务，乙方（发包方）则应按照本合同规定支付施工款项，双方应本着互谅互信的原则开展合作。
二、本合同所称工程，指乙方委托甲方在合同约定的时间范围内，按照合同约定的技术规范，质量要求，定额、定步骤、定条件、定施工方法、协商补充条款、招标文件等有关规定，按时其规定的施工任务及品质要求。
三、施工单位应安排施工，保证工程进度按时完成，所造成的一切后果由施工单位自行负责。
四、甲方已经提供劳务者所发生的管理费、工资、福利等费用，借助合同或技术服务、标准规范上设定，协商解决费用后，乙方支付清楚，均为合作关系之必要代价。
五、乙方应按照合同规定支付工程款，工程标价审由乙方支付之一切之后账，工程款项实际补交、由甲方自行负责，若有变动，应双方商定支付清楚。
六、施工单位如因自身原因不能全面履约其承诺的责任，将承担相应的责任、如有本合同约定的其他正当理由，规定其他补偿方案，其中的增补或变动必须有双方商定后方才生效。
七、双方协议解除合同或修改。
解除或修改合同的协议书必须经过乙方公安局或乙方委托人签名，才能生效。
签名后不得恢复合同条款，不得随意更改。
八、施工单位未提供保修金证有证词，保修金未做到确保，乙方要求施工单位返还北京保证书。
施工完成后，甲方必须向乙方出示保修合同，一切不履行合同的交定目标及不作出保证的证人要身份证明相对证明文件。
九、在合同中约定的计划时间内，甲方可以适当加快施工进度未发生意外，按照《关于城市保护动土》关于安全施工的相关规定，施工单位提前报告后，安排交通出行管制，保证施工安全和施工单位的正常工作。
十、本协议未在固定时间内。
乙方应按照合同还款法的有关规定，按照合同上明确的款项时限，向甲方给予有限期限抵押，未按期支付货款时，甲方有合法权利要求提供借款及利息。
十一、如发现合同发生严重缺陷，乙方有权终止合同。
建设工程施工合同协议条款范文(4篇)
建设工程施工合同协议条款范文甲方：_____乙方：_____按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第1条工程概况。
1.1 工程名称：_____工程地点：_____工程内容：_____承包范围：_____1.2 开工日期：_____竣工日期：_____总日历日期：_____1.3 质量等级：_____1.4 合同价款：_____第2条合同文件及解释顺序。
第3条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。
3.1 合同语言：_____3.2 适用法律法规：_____3.3 适用标准、规范：_____第4条图纸。
4.1 图纸提供日期4.2 图纸提供套数：_____4.3 图纸特殊保密要求和费用：_____第5条甲方驻工地代表。
5.1 甲方驻工地代表及委派人员名单：_____5.2 实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围(如果有)：第6条乙方驻工地代表第7条甲方工作。
7.1 施工场地具备开工条件和完成时间的要求：7.2 水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求：7.3 施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点：7.4 工程地质和地下管网线路资料的提供时间：7.5 办理证件、批件的名称和完成时间：7.6 水准点与坐标控制点位置提供和交验要求：7.7 会审图纸和设计交底的时间：7.8 施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：第8条乙方工作。
8.1 施工图和配套设计名称、完成时间及要求：8.2 提供计划、报表的名称、时间和份数：8.3 施工防护工作的要求：8.4 向甲方代表提供办公和生活设施的要求：8.5 对施工现场交通和噪音的要求：8.6 成品保护的要求：8.7 施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：8.8 施工场地整洁卫生的要求：第9条进度计划。
9.1 乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划的时间：9.2 甲方代表批准的时间。
建设工程施工合同专用条款模板7篇
建设工程施工合同专用条款模板7篇篇1一、词语涵义建设工程施工合同专用条款（以下简称“专用条款”）系指结合工程实际，在遵循《建设工程施工合同文本（示范文本）》的基础上，经合同双方协商后，为明确双方权利义务而补充约定的条款。
专用条款涉及工程实施过程中的具体细节、技术要求和双方责任的划分等，是《建设工程施工合同文本（示范文本）》的重要补充。
二、专用条款内容1. 工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程内容：[工程内容]2. 合同工期开工日期：[开工日期]竣工日期：[竣工日期]合同工期总天数：天。
3. 质量标准工程质量标准：符合《建设工程施工质量验收规范》及相关标准。
4. 合同价款及支付方式合同价款：人民币[合同价款]元。
支付方式：银行转账。
5. 竣工验收及结算竣工验收：工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请，甲方应在收到申请后10个工作日内组织验收。
结算方式：根据合同条款及补充协议，按照实际完成的工程量进行结算。
6. 违约责任甲方违约责任：甲方如未按照合同约定支付款项，每逾期一天，需向乙方支付合同价款万分之五的违约金。
乙方违约责任：乙方如未按照合同约定完成施工任务，每逾期一天，需向甲方支付合同价款万分之五的违约金。
同时，乙方需赔偿甲方因此造成的损失。
7. 争议解决争议解决方式：如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8. 其他约定事项其他约定事项：包括但不限于以下事项：材料设备供应方式、施工安全措施、文明施工要求等。
具体内容需根据工程实际情况进行补充约定。
三、合同条款的补充与修改专用条款是对《建设工程施工合同文本（示范文本）》的补充和修改。
在遵循《建设工程施工合同文本（示范文本）》的基础上，双方可根据工程实际情况对专用条款进行补充和修改。
补充和修改的内容应明确、具体，并符合法律法规的规定。
补充和修改后的专用条款应作为合同的一部分，具有与合同条款相同的法律效力。
施工合同专用条款填写范本(甲方版)
施工合同专用条款填写范本（甲方版）甲方：____________乙方：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，就甲方委托乙方承建________项目（以下简称“本项目”）有关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 本项目位于________，占地面积约为________平方米，总建筑面积约为________平方米。
1.2 工程内容包括：____________。
1.3 工程质量要求：符合国家及行业相关标准和规范，达到____________等级。
1.4 工程工期：自________年________月________日起至________年________月________日止，共计________天。
二、合同价格2.1 本项目的合同总价为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
2.2 甲方支付乙方工程进度款的比例为：________%。
2.3 乙方应按照合同约定的工程进度向甲方提供相应的进度报告，甲方根据实际完成情况支付进度款。
2.4 合同价款不含税金，税金由乙方承担。
三、工程质量保修3.1 乙方应保证工程质量，自工程竣工验收合格之日起，质保期为________年。
3.2 质保期内，乙方对工程质量问题负责修复和更换，费用由乙方承担。
3.3 质保期内，乙方应定期对工程进行巡查和维护，确保工程正常运行。
四、工程变更4.1 甲方根据项目实际情况，有权对工程进行变更，包括但不限于工程内容、工程量、工程进度等。
4.2 甲方提出工程变更时，应提前________天通知乙方，并共同协商确定变更方案和费用。
4.3 工程变更导致的费用增减，双方按照本合同约定的价格调整方式进行调整。
五、工程进度和验收5.1 乙方应按照约定的工程进度完成工程，如有延期，乙方应承担相应的违约责任。
建设工程施工合同协议条款3篇
建设工程施工合同协议条款3篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就乙方承接甲方的建设工程施工事宜，经友好协商，达成如下协议条款：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程内容：土建、安装等施工图纸中的所有内容（详细说明工程所包含的具体项目）。
二、合同工期1. 开工日期：________年____月____日（以收到甲方开工报告为准）。
2. 竣工日期：________年____月____日。
3. 合同工期顺延：因不可抗力或设计变更、工程量增加等因素导致工程延误的，经甲方确认后工期相应顺延。
三、质量标准与保修1. 本工程的质量标准必须符合国家现行有关规范、规程及施工图要求。
2. 乙方应按照国家规定对工程进行保修，保修期为工程竣工验收合格之日起两年。
四、合同价款与支付1. 工程合同总价款为人民币（大写）：____________________（￥________）。
2. 工程款支付方式：按工程进度付款，工程竣工验收合格并经审计后支付至合同价款的97%，余款作为质保金，待工程保修期满后无质量问题一次性付清。
具体支付节点按双方约定执行。
五、工程变更与签证1. 甲方有权对原设计进行变更，乙方必须服从甲方的变更要求。
因变更引起的工程量增减按实际发生结算。
变更部分工程款按双方约定的计价方式进行计价。
一、安全施工要求与管理一、关于工程款支付的补充协议条款：1. 工程预付款的支付：合同签订后，甲方在收到篇2甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________鉴于甲方需要建设一项工程，现决定委托乙方进行建设施工，双方根据平等、自愿、公平的原则，达成如下协议条款：一、工程概况工程名称：_________________________工程地点：_________________________工程规模：描述工程的大小、范围及特性等。
建设工程施工合同协议条款模板4篇
建设工程施工合同协议条款模板4篇篇1建设工程施工合同协议条款模板合同双方为了明确双方之间的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，就承包商承建业主委托的工程事项，达成如下协议：第一条项目名称及工程位置承包商将按照业主的要求承建工程，项目名称为_______________，工程位置位于_______________。
第二条工程内容和范围承包商的责任是按照合同和相关技术标准，按时按质完成工程建设，包括但不限于________________。
第三条工程质量标准承包商应确保工程质量符合国家相关标准和规定，达到业主要求的标准。
第四条工程工期本工程工期为______年/月/日，承包商应按照合同约定的工期按时完成工程建设。
第五条工程费用1. 合同总造价为_______________人民币。
2. 工程款支付方式为_______________，具体款项及支付进度如下：（1）首期款_______________人民币，于合同签订后______日内支付。
（2）中期款_______________人民币，于工程完成______%后支付。
（3）竣工款_______________人民币，在工程全部完成并验收合格后支付。
3. 工程款支付方式如需变更，需双方书面协商一致。
第六条工程变更1. 在工程施工过程中，如果因国家法律法规、政策变化，或者业主要求，需要变更工程内容或工程范围，双方应协商一致，签订变更合同。
2. 工程变更涉及到工程量、工程造价等方面变化时，工程款应相应调整。
第七条竣工验收1. 工程竣工后，承包商应向业主提交竣工图纸、竣工验收报告等相关资料。
2. 业主有权组织专业人员对工程进行验收，如发现质量问题，承包商应承担整改责任，直至验收合格。
第八条违约责任1. 如承包商未按照合同约定的时间、质量完成工程，业主有权要求承包商补偿损失。
2. 如业主未按照合同约定的时间支付工程款，造成承包商损失，需赔偿相应损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
(GF—2013— 0201)
建设工程施工合同
（示范文本）
住房和城乡建设部
制定国家工商
行政管理总
第一部分合同协议书
发包人（全称）：__________________________________
承包人（全称）：___________________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就XXXXXX 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1•工程名称：XXXXXXX施工项目。
2.工程地点：XXXXXXX。
3.__________________________ 工程立项批准文号：__ / 。
4.资金来源：
XXXXX _________________________________ 。
5._____________________________________________ 工
程内容：__L_____________________________________________ 。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：
主厂房土建、主体钢结构工程、工艺钢结构，屋面、墙面、装饰装修、给排水、采暖通风、照明电，附属房屋及室外工程等。
（详见工程量清单）。
（详见工程量清单）。
二、合同工期
计划开工日期：20XX __________ 年X月XX
日。
计划竣工日期：20XX __________ 年XX月XX
日。
工期总日历天数：___________ 天。
工期总日历天数与根据前
述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合_________ 合格
准。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：
人民币（大写）
其中：
（1）安全文明施工费：
(Y
(¥____ 元）；元）；
人民币（大写）
（2
）
材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）(¥____ 元）；（3
）
专业工程暂估价金额：
人民币（大写）(¥元）；
（4）暂列金额:
人民币（大写）_______________ （¥_________ 元）。
2.__________________ 合同价格形式：固定单价
五、项目经理
承包人项目经理：_________________________________ 。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出
的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。