工程索赔的十大依据
工程索赔案例及依据法律(3篇)
第1篇一、案例背景某建筑工程公司（以下简称“承包方”）与某房地产开发公司（以下简称“发包方”）于2012年签订了某住宅小区的建设工程合同。
合同约定，承包方负责该住宅小区的建设工程，工期为两年。
合同总价款为2亿元人民币，按工程进度分期支付。
然而，在工程实施过程中，由于各种原因，工程进度严重滞后，导致工程成本大幅增加。
承包方遂向发包方提出索赔，要求增加工程款及工期延长。
双方对此争议较大，未能达成一致意见，遂诉至法院。
二、案件事实1. 工程进度滞后在工程实施过程中，由于发包方提供的图纸存在错误，导致承包方多次返工。
同时，发包方在施工过程中多次变更设计，增加了工程量。
这些因素导致工程进度严重滞后，工期延长至三年。
2. 工程成本增加由于工程进度滞后，承包方不得不增加人力、物力投入，导致工程成本大幅增加。
具体如下：（1）人工费：由于工期延长，承包方不得不雇佣更多工人，导致人工费增加。
（2）材料费：由于工程量增加，材料消耗量也随之增加，导致材料费增加。
（3）设备租赁费：由于工期延长，承包方不得不租赁更多设备，导致设备租赁费增加。
（4）其他费用：如临时设施费、监理费等。
三、法律依据1. 《中华人民共和国合同法》根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
”2. 《中华人民共和国建筑法》根据《中华人民共和国建筑法》第四十一条规定：“建设单位未按照合同约定提供图纸、技术资料、施工场地、资金、材料等，影响工程进度的，应当承担相应的责任。
”3. 《中华人民共和国建设工程质量管理条例》根据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》第二十一条规定：“建设单位未按照合同约定提供图纸、技术资料、施工场地、资金、材料等，影响工程进度的，应当承担相应的责任。
”四、法院判决法院审理后认为，发包方在工程实施过程中存在以下违约行为：1. 提供的图纸存在错误，导致承包方多次返工。
工程承包施工索赔方向(3篇)
第1篇一、索赔类型1. 工期索赔：由于发包人原因导致工程延期，如未能按约定提供施工场地、图纸、设备等，承包商可要求顺延工期并赔偿损失。
2. 费用索赔：因发包人原因或不可抗力因素导致的工程成本增加，如材料价格上涨、人工费上涨、设备租赁费增加等，承包商可要求赔偿。
3. 利润索赔：因发包人原因导致工程延期或成本增加，承包商可要求赔偿因工期延误和成本增加而造成的利润损失。
4. 不可抗力索赔：因自然灾害、政策变化等不可抗力因素导致工程中断或损失，承包商可要求赔偿。
二、索赔方向1. 发包人违约：如发包人未能按合同约定提供施工场地、图纸、设备等，导致工程延期或成本增加，承包商可要求赔偿。
2. 设计变更：因设计变更导致工程量增加、工期延长或成本增加，承包商可要求赔偿。
3. 不可抗力：因自然灾害、政策变化等不可抗力因素导致工程中断或损失，承包商可要求赔偿。
4. 材料设备问题：因发包人提供的材料设备质量不合格、规格不符合要求等原因导致工程中断或成本增加，承包商可要求赔偿。
5. 施工条件不利：如施工现场环境恶劣、交通不便等，导致工程进度延误或成本增加，承包商可要求赔偿。
6. 拖欠工程款：因发包人拖欠工程款导致承包商资金周转困难，承包商可要求赔偿。
三、索赔证据1. 合同文件：包括施工合同、设计变更通知、技术规范等。
2. 工程日志：记录工程进度、施工情况、材料设备进场情况等。
3. 施工图纸：证明工程量、设计变更等。
4. 材料设备清单：证明材料设备质量、规格等。
5. 工程照片、视频：证明施工现场情况、施工进度等。
6. 有关政府部门文件：如政策文件、气象预报等。
四、索赔程序1. 提出索赔通知：在索赔事项发生后，承包商应在规定时间内向发包人提出书面索赔申请。
2. 提供索赔依据：承包商需提供相关证据，证明索赔事项的真实性和合理性。
3. 发包人答复：发包人收到索赔申请后，应在规定时间内答复。
4. 谈判：若双方对索赔事项存在争议，可进行谈判协商。
工程施工索赔类型包括(3篇)
第1篇一、工期延误索赔1. 业主原因导致的工期延误：如业主未按时提供施工图纸、场地、材料等；业主对施工过程中的问题处理不当导致延误；业主未按时支付工程款等。
2. 承包商原因导致的工期延误：如施工组织管理不善、施工工艺不合理、施工质量不合格等。
3. 不可抗力因素导致的工期延误：如自然灾害、战争、政府行为等。
二、费用索赔1. 人工费索赔：由于工期延误、工程变更等原因导致的人工费增加。
2. 材料费索赔：由于材料价格波动、运输困难、材料供应不足等原因导致的材料费增加。
3. 施工机械费索赔：由于工期延误、工程变更等原因导致的施工机械费增加。
4. 保险费索赔：由于工程事故、自然灾害等原因导致的保险费增加。
5. 管理费索赔：由于工期延误、工程变更等原因导致的管理费增加。
6. 利息索赔：由于业主或承包商违约导致的利息损失。
三、工程变更索赔1. 设计变更：由于设计错误、设计变更等原因导致的工程变更索赔。
2. 施工方案变更：由于施工过程中遇到特殊情况，需要调整施工方案而导致的工程变更索赔。
3. 合同条款变更：由于合同条款变更导致的工程变更索赔。
四、不可预见的外部障碍或条件索赔1. 地质条件变化：如地基承载力不足、地下水位变化等。
2. 环境因素：如天气变化、交通不便等。
3. 政府行为：如政策调整、城市规划变更等。
五、合同违约索赔1. 业主违约：如未按时支付工程款、未按时提供施工场地等。
2. 承包商违约：如施工质量不合格、未按时完成工程等。
六、其他索赔1. 货币贬值索赔：由于货币贬值导致的成本增加。
2. 物价上涨索赔：由于物价上涨导致的成本增加。
3. 法令变化索赔：由于法令变化导致的成本增加。
总之，工程施工索赔涉及多个方面，承包人在遇到上述情况时，应根据合同约定，收集相关证据，合理提出索赔要求，以维护自身合法权益。
同时，业主和承包商在合同履行过程中，应加强沟通与协作，尽量避免索赔事件的发生。
第2篇1. 工期索赔：由于业主或设计方原因导致工程延期，如设计变更、审批延误等，承包商可以要求延长工期。
建筑工程索赔因工程问题索赔的法律依据
建筑工程索赔因工程问题索赔的法律依据建筑工程索赔——因工程问题索赔的法律依据建筑工程是一个复杂的过程，涉及到众多的技术、材料和人力资源。
在建筑工程过程中，可能会发生各种问题和纠纷，例如质量问题、进度延迟、设计变更等。
当发生此类问题时，承包商或业主可能希望通过索赔来解决争议，并根据相关法律依据来维护自身的权益。
在建筑工程索赔中，工程问题索赔是最常见和重要的类型之一。
工程问题包括由设计、施工和监理等环节引起的质量缺陷、设计变更、进度延误等，对项目的进展和效果产生实质性影响。
下面将分别介绍几种常见的工程问题索赔，并阐述相应的法律依据。
一、质量缺陷索赔质量缺陷是工程问题索赔中最常见的一种情况。
质量缺陷可能由于不当的设计、低质量的材料或施工不当等原因引起，导致建筑物功能性或结构性问题，甚至对使用安全产生威胁。
当承包商或业主发现质量缺陷时，可以通过索赔来要求返工、修缮或赔偿等。
相关法律依据：《中华人民共和国建筑法》第三十九条明确规定：“建筑物的质量必须符合建筑工程质量标准。
”依据该法律规定，当建筑物存在质量缺陷时，承包商应承担返工、修缮等责任；业主则有权要求承包商赔偿相应损失。
二、设计变更索赔在建筑工程施工过程中，由于种种原因，可能需要对设计方案进行一定的变更。
设计变更可能是由于客户需求的变化、施工难度的变化或其他实际情况的变化而引起的。
当设计变更导致项目的成本或工期增加时，承包商可以通过索赔来要求额外付费或延期完成。
相关法律依据：《中华人民共和国建筑法》第三十三条规定：“工程建设合同约定的由设计单位负责的工程设计任务发生变更的，应当重新签订或者补充协议”。
依据该法律规定，当设计变更引起成本或工期增加时，承包商有权要求额外支付费用或延期完成工程。
三、进度延误索赔建筑项目的进度是合同的重要约定之一，当工期无法如期完成时，可能导致不良后果，如额外的成本支出和延误带来的经济损失等。
在这种情况下，承包商可能有权要求业主支付额外费用或延期竣工。
建筑工程索赔的依据
建筑工程索赔的依据在建筑工程索赔中，索赔方需要准备充分的依据来支持其索赔请求。
以下是一些常见的建筑工程索赔依据，供参考：1. 合同文件：建筑工程合同是索赔的主要依据之一。
索赔方可以通过审查合同条款来了解双方在合同中规定的权利和义务，以确定索赔的法律根据。
2. 工程变更指令：如果建筑工程发生了变更，索赔方可以凭借变更指令来主张索赔。
变更指令应该明确说明工程范围的变化，以及相关的费用和时间调整。
3. 工程设计文件：索赔方可以参考工程设计文件来证明施工方出现了设计错误或者不明确的情况，从而导致额外的成本和工期延误，进而提出索赔要求。
4. 工程变量记录：索赔方应该记录下工程中的变量，包括不可预见的事件、施工方提供的错误或缺失的信息等等。
这些变量可以作为索赔的依据，证明索赔方因为这些变量遭受了经济损失。
5. 现场报告和会议纪要：索赔方可以凭借现场报告和会议纪要来证明双方曾就索赔的问题进行过讨论和协商。
这些文件可以作为证据来支持索赔方的主张。
6. 工程进度记录：索赔方可以通过工程进度记录来证明工期的延误。
如果施工方存在过错或其他原因导致工期延误，索赔方可以请求相应的赔偿。
7. 资金支付记录：索赔方应该保留与工程相关的所有付款记录，包括支付凭证、银行转账记录等等。
这些记录可以用来证明索赔方按照合同规定履行了支付义务，而施工方未按照合同约定收到相应的付款。
需要注意的是，建筑工程索赔的依据应该具体、明确，能够清楚地证明索赔方所遭受的经济损失和施工方的过错。
同时，索赔方还应该保留相关的书面证据和文件，以备索赔时使用。
最后，索赔方建议在索赔之前寻求专业的法律意见和专家咨询，以确保索赔的合法性和可行性。
建筑工程施工索赔依据
建筑工程施工索赔依据在建筑工程施工过程中，由于各种原因可能会出现施工进度延误、施工质量问题、工程变更等情况，这些问题往往会给施工方和业主带来诸多影响和损失。
为了维护双方合作的正常进行，保障双方的合法权益，建筑工程施工索赔是一个必要的手段。
本文将从建筑工程施工索赔的依据及流程等方面进行探讨。
一、建筑工程施工索赔的依据1. 合同约定在建筑工程施工过程中，一般都会签订施工合同。
合同是双方约定权利和义务的法律文件，是索赔的重要依据。
在合同中一般都会约定工程价款、工程进度、工程质量、索赔条款等内容，如果发生争议，双方可以根据合同规定进行索赔。
2. 法律法规建筑工程施工索赔的依据还可以是相关的法律法规。
比如《建设工程招标投标法》、《建设工程施工合同法》、《建设工程质量管理条例》等。
这些法律法规对建筑工程施工过程中的索赔问题都有详细规定，双方可以依据法律法规来进行索赔。
3. 工程变更在建筑工程施工过程中，由于设计变更、业主要求变更、政府政策变化等原因可能会导致施工方需要进行工程变更。
工程变更是索赔的重要依据，如果工程变更导致施工方产生额外的费用或损失，施工方可以根据工程变更进行索赔。
4. 施工延误在建筑工程施工过程中，施工方可能会因为各种原因导致施工进度延误。
施工延误是索赔的重要依据，如果施工方能够证明延误是由于业主或其他原因造成的，施工方可以依据施工合同或法律法规进行索赔。
5. 质量问题建筑工程施工过程中，施工方可能会出现施工质量问题，比如工程质量不达标、施工缺陷等。
质量问题是索赔的重要依据，如果施工质量问题对工程造成了影响，施工方可以依据施工合同或法律法规进行索赔。
二、建筑工程施工索赔的流程1. 确认索赔事实在发生索赔事件后，施工方首先需要确认索赔事实。
施工方需要搜集相关证据，比如合同约定、施工记录、施工日志、相关通知、验收报告等，证明索赔事件的发生及造成的损失。
2. 提出索赔请求确认索赔事实后，施工方需要向业主提出索赔请求。
工程施工阶段索赔分类标准
建筑工程施工索赔分类标准一、引言在建筑工程施工过程中，索赔是当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务而遭受损失时，向另一方提出赔偿要求的行为。
为了更好地理解和处理施工索赔，本文将对施工索赔的分类进行详细解析。
二、施工索赔的分类1. 按照干扰事件分类（1）工期拖延索赔：由于建设单位或设计单位的原因导致施工进度拖延，从而影响工程按时完工的索赔。
（2）不可预见的外部障碍或条件索赔：由于不可预见的外部因素，如地质条件、气候变化等导致施工受阻的索赔。
（3）工程变更索赔：由于建设单位或设计单位对工程进行变更，导致施工单位额外投入成本的索赔。
（4）工程中止索赔：由于建设单位原因导致工程中止，施工单位遭受损失的索赔。
（5）其他索赔：如货币贬值、物价上涨、法令变化、建设单位推迟支付工程款等引起的索赔。
2. 按合同类型分类（1）总承包合同索赔：总承包单位在履行合同过程中，由于建设单位或其他单位的原因遭受损失的索赔。
（2）分包合同索赔：分包单位在履行合同过程中，由于建设单位或其他单位的原因遭受损失的索赔。
（3）合伙合同索赔：合伙企业在履行合同过程中，由于建设单位或其他单位的原因遭受损失的索赔。
（4）劳务合同索赔：施工单位在履行劳务合同过程中，由于建设单位或其他单位的原因遭受损失的索赔。
（5）其他合同索赔：除上述合同类型外的索赔。
3. 按索赔要求分类（1）工期索赔：施工单位由于非自身原因导致工期延误，要求建设单位给予工期延期的赔偿。
（2）费用索赔：施工单位由于非自身原因导致额外费用支出，要求建设单位给予费用补偿的赔偿。
4. 按索赔起因分类（1）建设单位违约索赔：施工单位因建设单位违反合同约定而遭受损失的索赔。
（2）合同错误索赔：由于合同文本或解释存在错误，导致施工单位遭受损失的索赔。
（3）合同变更索赔：由于合同变更导致施工单位遭受损失的索赔。
（4）工程环境变化索赔：由于工程环境发生变化，导致施工单位遭受损失的索赔。
（5）不可抗力因素索赔：由于不可抗力因素导致施工单位遭受损失的索赔。
第13章 工程索赔的起因与依据
1.提出索赔要求:当出现可索赔事项时，承包商应该用书面信 件正式发出索赔意向通知书，表明他的索赔权利;另一方面， 应继续进行施工，不影响施工的正常进展。如果该索赔意向 通知书未在合同规定的时间内发出，承包商的索赔要求可能 将遭业主和工程师的拒绝。
2023/4/12
15
提出索 赔要求
工程索赔处理的程序
2023/4/12
16
提出索 赔要求
工程索赔处理的程序
报送索 赔资料
谈判解 决索赔 争端
调解解 决索赔 争端
提交仲 裁或诉 讼
3.通过谈判和调解解决索赔争端:通过谈判和调解友好地协商解决 索赔争端，是合同双方的共同利益所在。尤其是工程项目的业主， 应将此作为自己的重要职责之一。所谓友好协商解决，是指索赔 问题通过业主、工程师和承包商的共同努力得到解决，即由合同 双方根据工程项目的合同文件规定及有关的法律条例，通过友好 协商达成一致的解决办法。实践证明，绝大多数的索赔争端是可 以通过这种方法圆满解决的。
2023/4/12
13
13.3索赔工作的程序与索赔报告
索赔工作程序 索赔报告的编制 索赔的时间限制与处理
2023/4/12
14
工程索赔处理的程序
提出索 赔要求
报送索 赔资料
谈判解 决索赔 争端
调解解 决索赔 争端
提交仲 裁或诉 讼
上述五个工作程序，可归纳为两个阶段， 即：友好协商解决和诉诸仲裁或诉讼。
1.在工程承包中，把不利的现场条件分成两类，作为处理索 赔的重要根据。
(1)第一类不利的现场条件，如......
(2)第二类不利的现场条件，如......
2.处理原则
2023/4/12
4
工程范围变更索赔：是指业主和工程师指令承包商完成某项 工作，而承包商认为该项工作已超出原合同的工作范围，或 超出他投标时估计的施工条件，因而要求补偿其新增开支。
工程合同索赔细则
工程合同索赔细则一、索赔的定义及原则索赔是指由于合同一方未能履行合同约定的义务，或因不可抗力等其他原因导致另一方遭受损失时，受损方向对方提出经济补偿的行为。
索赔应遵循公平、合理、及时和真实的原则。
二、索赔的条件1. 存在合同关系：索赔方与被索赔方之间必须有明确的合同关系。
2. 违约行为：被索赔方未能按照合同规定履行义务，或其行为违反了合同条款。
3. 损失发生：索赔方因被索赔方的违约行为遭受了实际损失。
4. 因果关系：违约行为与损失之间存在直接的因果关系。
三、索赔的程序1. 发现索赔事项：一旦发现可能引发索赔的情况，应及时通知对方。
2. 提出索赔要求：索赔方应在规定时间内以书面形式向被索赔方提出索赔要求，并说明索赔的理由、依据及损失计算方法。
3. 协商解决：双方应通过友好协商的方式解决索赔问题。
4. 提交证据：索赔方应提供充分的证据以支持其索赔要求。
5. 确认索赔金额：经过协商或第三方调解后，双方应确认最终的索赔金额。
6. 履行赔偿：被索赔方应在确认索赔金额后的约定时间内履行赔偿责任。
四、索赔的时限索赔方应自知道或应当知道索赔事由之日起，在合同约定的期限内提出索赔要求。
若合同未作明确规定，应参照相关法律法规的规定执行。
五、索赔的限制1. 任何一方对索赔金额有异议时，可提交第三方进行评审或仲裁。
2. 索赔方不得无故拖延索赔程序，否则可能丧失索赔权利。
3. 被索赔方对索赔要求的合理性有异议时，可以请求调解或仲裁。
六、其他相关条款1. 合同双方应本着诚信原则，妥善保管与合同履行相关的文件和资料。
2. 任何一方在合同履行过程中遇到不可抗力事件，应及时通知对方，并采取措施减少损失。
3. 合同解除不影响已经产生的索赔权利。
七、结语工程合同索赔细则的制定旨在为可能出现的争议提供解决途径，保护合同双方的合法权益。
在实际操作中，各方应严格按照合同约定行事，以减少不必要的纠纷和损失。
工程索赔案例及依据法律(3篇)
第1篇一、案例背景某市A房地产开发公司（以下简称“A公司”）委托B建筑公司（以下简称“B公司”）承建一栋住宅小区项目。
合同总价为2亿元人民币，工期为两年。
在施工过程中，由于不可抗力因素及设计变更等原因，导致工程进度严重滞后，A公司因此提出索赔。
二、索赔事件1. 不可抗力事件：在施工过程中，该地区突发洪水，导致施工现场部分设施受损，工程被迫停工。
2. 设计变更：由于业主对设计不满意，要求对部分设计进行变更，导致施工进度滞后。
3. 材料价格上涨：在施工过程中，由于市场波动，主要建筑材料价格大幅上涨。
三、索赔依据1. 《中华人民共和国合同法》根据《中华人民共和国合同法》第一百一十八条规定：“当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。
”本案中，由于突发洪水属于不可抗力事件，B公司可以依据该条款提出索赔。
2. 《建设工程施工合同示范文本》根据《建设工程施工合同示范文本》第二十二条规定：“因设计变更、工程量增加等原因，造成合同价格变化的，按照下列规定处理：（一）合同价格按照变更后的设计、工程量计算；（二）合同价格在原合同价格基础上，按照变更后的设计、工程量进行调整。
”本案中，由于业主要求设计变更，导致工程进度滞后，B公司可以依据该条款提出索赔。
3. 《中华人民共和国价格法》根据《中华人民共和国价格法》第三十三条规定：“因市场供应关系变化，商品价格波动较大时，生产经营者可以要求调整商品价格。
”本案中，由于建筑材料价格上涨，B公司可以依据该条款提出索赔。
四、索赔计算1. 不可抗力事件索赔根据不可抗力事件对工程的影响，B公司提出索赔金额为500万元。
2. 设计变更索赔根据设计变更导致工程量增加，B公司提出索赔金额为800万元。
3. 材料价格上涨索赔根据材料价格上涨，B公司提出索赔金额为700万元。
总索赔金额为：500万元 + 800万元 + 700万元 = 2000万元。
五、案例分析本案中，B公司根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同示范文本》和《中华人民共和国价格法》等相关法律法规，提出了合理的索赔请求。
工程索赔依据
⼯程索赔依据⼯程索赔，是需要有法律依据与事实依据的，在法律上，⼯程索赔是⼀⽅违反了合同，需要承担违约责任。
那么，在事实上，⼯程索赔依据有哪些呢?今天，店铺⼩编整理了以下内容为您答疑解惑，希望对您有所帮助。
⼯程索赔的主要依据有哪些?1、⼯地例会等(地盘)会议记录和有关⼯程的来往信件，都必须全部保存妥当，直到合同全部履⾏完毕、所有索赔项⽬获得解决为⽌。
2、各种施⼯进度表，包括业主代表和分包编制的进度表。
3、施⼯备忘录(⽇记)，在施⼯中发⽣影响⼯期和索赔有关的事项，都要及时做好记录。
按年⽉⽇顺序号存档，以便查找。
4、做好建筑师和⼯程师的⼝头指⽰记录，及时以书⾯形式报告建筑师予以承认。
将他们的书⾯指⽰按年⽉⽇顺序编号存档。
5、⼯程照⽚需有专⼈管理，照⽚都应标明拍摄的⽇期，最好购买带有⽇期的相机。
将照⽚按⼯程进度整理编排。
6、收集记录每天的⽓象报告和实际⽓候情况。
7、整理保存⼯⼈和雇员的⼯资与薪⾦单据、材料物资购买单据，按年⽉⽇编号归档。
8、完整的⼯程会计资料，包括⼯卡，⼈⼯分配表、注销⼯资薪⾦⽀票、材料购买定贷单、收讫发票、收款票据、帐⽬及有关图表、财务信件、经会计师核证的财务决算表等。
9、所有的合同标书⽂件、合约图纸、修改增加图纸、计划⼯程进度表、⼈⼯⽇报表、材料设备进场报表及帐单(⼯程付款单)等需归类保存⼊档。
10.、⼯程施⼯过程中的影像记录。
⼯程索赔的分类：按索赔⽬的分类，按索赔处理⽅式分类，按索赔对象分类。
索赔⽬分类:1、⼯期索赔：⼯期索赔是承包商向业主要求延长施⼯的时间，是原定的⼯程竣⼯⽇期顺延⼀段合理时间。
2、经济索赔：经济索赔就是承包商向业主要求补偿不应该由承包商⾃⼰承担的经济损失或额外开⽀，也就是取得合理的经济补偿。
索赔处理分类：1、单项索赔：单项索赔就是采取⼀事⼀索赔的⽅式，即在每⼀件索赔事项发⽣后，报送索赔通知书，编报索赔报告书，要求单项解决⽀付，不与其他的索赔事项混在⼀起。
2、综合索赔：综合索赔⼜称总索赔，俗称⼀揽⼦索赔。
工程费用索赔条件
工程费用索赔条件一、合同文件工程费用索赔的依据是合同文件，包括合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、合同专用条款、合同通用条款、招标文件及有关资料、规范、标准和其他有关技术资料等。
在合同文件中，应明确约定索赔的范围、条件和程序，以便在出现索赔事件时能够有据可依。
二、索赔事件索赔事件是指合同一方因非自身原因导致的超出合同约定的额外支出或损失，且该支出或损失应由另一方承担的事件。
常见的索赔事件包括：工程变更、工程延期、工程量增加、工程款支付违约等。
索赔事件的发生必须符合合同约定的条件，并且应及时通知对方，按照合同约定的程序进行索赔。
三、费用计算费用计算是索赔中的重要环节，它涉及到索赔金额的确定。
在计算索赔费用时，应根据合同约定的计价方法和费用项目进行计算，包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润等。
同时，应提供相应的证明材料，如发票、收据、工资表等，以证明费用的合理性和准确性。
四、责任分析责任分析是确定索赔责任的重要步骤。
在出现索赔事件时，应分析事件产生的原因和责任归属，以确定是否属于对方的责任范围。
如果属于对方责任范围，则可以提出索赔要求。
如果属于不可抗力因素导致的损失，则应根据合同约定协商解决。
五、索赔时效索赔时效是指在一定时间内提出索赔要求的期限。
在工程实践中，通常规定一定的索赔时效期，如28天、60天等。
如果超出这个期限，则可能无法提出索赔要求。
因此，在出现索赔事件时，应及时通知对方，并在规定的期限内提出索赔要求。
同时，应注意保存相关证据材料，以备查证。
六、协商解决协商解决是解决工程费用索赔的重要方式之一。
在出现索赔事件时，合同双方应本着平等、自愿、公平的原则进行协商解决。
通过友好协商，可以避免争议和纠纷的发生，并达成双方都能接受的解决方案。
如果协商无果，则可考虑采取其他方式解决争议。
七、解决争议（1）仲裁仲裁是一种快速且相对低成本的解决争议的方式。
选择仲裁需要事先在合同中约定仲裁条款，明确仲裁机构和仲裁规则。
建设工程合同有哪些索赔
建设工程合同有哪些索赔建设工程合同索赔通常包括但不限于以下几种情况：1. 工期延误索赔：当工程进度受到延误，且延误责任在对方时，受影响方可以要求对方赔偿因延误造成的直接经济损失和间接损失。
2. 质量缺陷索赔：如果工程质量不符合合同约定的标准，发包方可以要求承包方进行修复、重做或者赔偿相应的损失。
3. 变更指令索赔：在工程实施过程中，由于设计变更、工程量增减等原因导致的成本增加或减少，相关方可以根据变更指令提出索赔。
4. 材料价格波动索赔：如果合同中有约定，因市场材料价格波动超出一定范围时，承包方可向发包方提出价格调整的索赔。
5. 现场条件不符索赔：承包方在施工过程中，如发现现场条件与合同约定严重不符，可要求发包方承担相应责任并索赔。
6. 第三方原因索赔：因第三方原因导致工程延误或损害时，受影响方可以根据合同条款向第三方或合同对方提出索赔。
7. 法律政策变化索赔：由于法律、政策的变化导致工程成本增加或工期延长，相关方可以根据合同条款提出索赔。
在实际操作中，索赔通常需要提供充分的证据来支持索赔请求，包括但不限于合同文本、变更指令、工程日志、照片、视频、专家意见、法律文书等。
这些证据需要能够明确指出违约行为、损失的事实以及损失的计算方法。
索赔过程应当遵循合同约定的程序，如合同未作具体约定，则应参照相关法律法规的规定进行。
一般来说，索赔流程包括索赔通知、索赔报告提交、索赔证据提供、协商解决、仲裁或诉讼等步骤。
值得注意的是，索赔并不意味着一定能获得赔偿。
是否获得赔偿以及赔偿的金额，需要根据合同条款、实际情况以及相关法律法规综合判断。
因此，提出索赔时，各方应当本着公正客观的原则，合理确定索赔的范围和金额。
工程索赔案例及依据法律(3篇)
第1篇一、案例背景某工程项目建设单位为我国某大型建筑企业，项目总金额为10亿元人民币。
该项目位于我国某城市，占地面积为1000亩，总建筑面积为200万平方米。
该项目建设单位与施工单位签订了施工合同，约定施工工期为3年。
在施工过程中，由于多种原因导致工程延期，施工单位向建设单位提出索赔。
二、索赔原因及依据1. 索赔原因（1）不可抗力因素：在工程实施过程中，由于自然灾害（如地震、洪水等）导致施工中断，影响了工程进度。
（2）设计变更：在工程实施过程中，由于设计变更导致工程量增加，增加了施工难度和成本。
（3）工程地质条件变化：在工程实施过程中，发现工程地质条件与原设计不符，导致施工难度加大，增加了施工成本。
2. 索赔依据（1）合同约定：根据《建设工程施工合同》第15条规定，因不可抗力因素导致工程延期，承包人有权要求工期顺延和费用补偿。
（2）相关法律法规：《中华人民共和国合同法》第94条规定，因不可抗力因素导致合同无法履行的，当事人可以解除合同或者部分解除合同，并要求对方承担相应的损失。
（3）行业标准：《建筑工程施工质量验收统一标准》第8.1.2条规定，因不可抗力因素导致工程延期，承包人有权要求工期顺延和费用补偿。
三、索赔计算及处理1. 索赔计算（1）不可抗力因素：根据合同约定，因自然灾害导致工程延期，施工单位可索赔工期顺延30天，费用补偿50万元。
（2）设计变更：根据合同约定，因设计变更导致工程量增加，施工单位可索赔工期顺延60天，费用补偿200万元。
（3）工程地质条件变化：根据合同约定，因工程地质条件变化导致施工难度加大，施工单位可索赔工期顺延45天，费用补偿150万元。
2. 索赔处理（1）工期顺延：经双方协商，施工单位可顺延工期165天。
（2）费用补偿：经双方协商，建设单位同意支付施工单位索赔费用500万元。
四、案例总结本案例中，施工单位在工程实施过程中遇到多种索赔原因，依据相关法律法规和合同约定，成功索赔工期和费用。
建设工程索赔依据是什么
建设工程索赔依据是什么建设工程索赔通常是指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。
那么建设工程索赔依据是什么呢？下面我就来给大家介绍一下相关内容。
建设工程索赔依据是什么呢？许多人对此可能不是很了解，下面我就来给大家介绍一下相关内容，希望能给大家带来一定的帮助。
一、建设工程索赔依据《民法通则》、《合同法》以及《全民所有制建筑安装企业转换经营机制实施办法》等都有涉及工程索赔的条款，可以作为推行工程索赔的法律依据。
第一，《民法通则》第106条规定：公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。
如规定“公民、法人由于过错侵害国家的、集体的财产，侵害他人财产、人身的，应当承担民事责任。
”这里所指的民事责任是根据法律规定在民事上应负的给付义务。
这种给付义务包括一般民事义务和侵权行为或债务不履行所造成的赔偿义务。
根据民事责任原则，在《民法通则》第111条对违反合同的民事责任作了如下规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定条件的，另一方有权要求履行或者采取补救措施，并有权要求赔偿损失。
”第112条规定：“当事人一方违反合同的赔偿责任，应当相当于另一方因此所受到的损失。
”在施工合同履行过程中，发包人违反合同的现象屡屡发生，这种违反合同的现象可能是合同内因素，也可能是合同外因素;可能是发包人故意行为，也可能是客观原因，发包人不能履行合同或者不能完全履行合同。
无论什么情况，只要是发包人的责任使建筑企业遭受到合同价款以外的损失或影响工期，建筑企业就可以依法要求发包人采取补救措施，并有权要求赔偿损失，这种要求赔偿权，就是依法索赔权。
第二，《合同法》第107条至114条也有上述类似规定。
在施工合同履行过程中，由于发包人的过错，建筑企业可以依据这些条款向发包人要求其支付违约金和赔偿金，这种要求即为索赔。
建筑工程合同索赔依据
建筑工程合同索赔依据
一、定义和解释
1. 索赔：指因合同执行过程中发生的事件，根据合同约定，一方向另一方提出的经济补偿
或其他形式的要求。
2. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、法律法规变化等。
3. 违约：指任何一方未能履行合同中的任何义务，或其履行的行为不符合合同规定。
二、索赔条件
1. 当一方违反合同规定，导致另一方发生额外费用时，受损害方有权提出索赔。
2. 由于不可抗力事件导致工程延期或无法完成时，相关方可根据实际情况提出索赔。
3. 法律法规变更或其他第三方原因导致合同无法履行或需变更时，受影响方可提出相应索赔。
三、索赔程序
1. 发现索赔事项后，索赔方应在事件发生后的___天内书面通知对方，并详细说明索赔的原因、依据及预期的索赔金额。
2. 被索赔方在接到索赔通知后的___天内，应进行调查并书面回复索赔方，表明其接受或拒绝索赔的立场，并提供相应的理由或证据。
3. 双方应通过协商解决索赔争议，若协商不成，可按照合同约定的争议解决方式进行处理。
四、索赔计算
1. 索赔金额的计算应基于实际损失，并提供相应的证明文件，如发票、收据等。
2. 如果索赔涉及工程延期，应考虑延期对工程进度的影响及相关间接损失。
3. 对于复杂的索赔事项，双方可以共同委托第三方进行评估和鉴定。
五、其他条款
1. 本合同项下的索赔不影响双方继续履行合同的其他义务。
2. 除非双方另有书面约定，所有索赔应在工程竣工验收后的___年内提出。
3. 本合同的任何修改或补充均需以书面形式进行，并由双方授权代表签字盖章后方可生效。
建筑工程施工索赔证据要求解析
建筑工程施工索赔证据要求解析建筑工程施工索赔是指在建筑工程施工过程中，由于各种原因导致施工单位遭受经济损失或利益受损时，向合同相对方要求赔偿的一种手段。
在索赔过程中，提供足够的证据是非常关键的。
本文将对建筑工程施工索赔证据的要求进行详细解析。
一、工程变更和设计变更的证据要求在建筑工程施工过程中，由于种种原因，可能需要进行工程变更或设计变更。
为了证明索赔请求的合理性，施工单位需要提供以下证据：1. 工程变更通知书或书面指示：这是施工单位与建设单位确认工程变更的重要文件。
2. 变更设计文件：包括设计方案、设计变更确认单等，可以证明变更内容及变更范围。
3. 变更后的施工文件：如施工图纸、施工方案、施工变更单等，可证明施工单位按照变更要求进行施工。
二、施工期延误的证据要求施工期延误是建筑工程施工过程中常见的索赔情况之一。
为了证明施工期延误的存在及索赔的合理性，施工单位需要提供以下证据：1. 延误通知书或书面文件：施工单位需及时向建设单位提出施工期的延误请求，并要求书面回复。
2. 工期记录表或日志：施工单位需详细记录施工过程中的时间节点，以及可能导致延误的各种因素。
3. 现场照片及监控录像：通过现场照片和监控录像，可以展示施工过程中的实际情况，证明是否存在不可抗力等导致的延误情况。
三、材料质量问题的证据要求施工材料的质量问题可能导致工程质量不达标或无法按时完成。
为了证明索赔请求的合理性，施工单位需要提供以下证据：1. 材料质量检测报告：施工单位需定期对施工材料进行质量检测，提供合格的检测报告作为证据。
2. 材料交付单据：包括购买合同、运输单据等，用于验证材料来源和交付的真实性。
3. 现场实际材料样本：现场保存部分材料样本，比对实际材料与合同要求是否一致。
四、工程质量问题的证据要求如果在施工过程中发现工程质量问题，施工单位需要提供以下证据以证明索赔请求的合理性：1. 检验报告及验收文件：包括工程质量验收报告、第三方检验机构的评估报告等，用于证明工程质量问题的存在。
工程施工索赔条件(3篇)
第1篇一、合同相对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失这是索赔成立的基础条件。
承包人在施工过程中，如遇到因合同约定之外的原因，导致工程项目成本增加或工期延误，首先应与合同相对照，判断该事件是否属于合同约定的范围。
如不属于，则可视为合同相对照条件成立。
二、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任这是索赔成立的第二个条件。
在工程施工过程中，承包人应承担一定的行为责任和风险责任。
若费用增加或工期延误的原因属于承包人的行为责任或风险责任，则承包人无权提出索赔。
反之，若原因不属于承包人的行为责任或风险责任，则索赔条件成立。
三、承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告这是索赔成立的第三个条件。
承包人在发现合同约定之外的原因导致工程项目成本增加或工期延误后，应按照合同规定的程序和时间，向发包人提交索赔意向通知和索赔报告。
如承包人未按规定程序和时间提交，则索赔条件不成立。
具体来说，以下情况可视为工程施工索赔的成立条件：1. 因设计变更、施工图错误等原因导致工程量增加、工程变更、返工等，造成承包人工程项目成本增加或工期延误。
2. 因自然灾害、不可抗力等原因导致工程无法正常进行，造成承包人工程项目成本增加或工期延误。
3. 因发包人未按合同约定提供施工条件，如场地、材料、设备等，导致承包人工程项目成本增加或工期延误。
4. 因监理工程师指令错误、管理不善等原因导致工程进度延误，造成承包人工程项目成本增加或工期延误。
5. 因合同约定之外的法律法规、政策调整等原因导致工程成本增加或工期延误。
在工程施工索赔过程中，承包人应注意以下几点：1. 严格遵守合同规定，按照合同约定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。
2. 保留相关证据，如施工记录、监理报告、设计变更文件等，以证明索赔的成立。
3. 索赔金额应合理、准确，避免过高或过低。
4. 与发包人协商，争取达成和解，避免争议升级。
工程施工合同索赔金额规定
工程施工合同索赔金额规定工程施工合同索赔是指在合同执行过程中，由于一方违约或者不可抗力等原因，导致合同一方遭受损失，另一方应当承担相应的赔偿责任。
在工程施工合同中，索赔金额的规定是为了保障合同双方的合法权益，明确赔偿责任，避免因赔偿金额争议导致合同纠纷。
下面将从工程施工合同索赔金额的计算、赔偿范围和限制等方面进行详细解析。
一、工程施工合同索赔金额的计算1. 直接损失：直接损失是指因违约行为导致的实际经济损失，包括合同价款、材料费、人工费、设备租赁费等。
在计算直接损失时，应当根据合同约定和实际情况，准确计算各项费用。
2. 间接损失：间接损失是指因违约行为导致的非实际经济损失，如利润、信誉损失等。
在计算间接损失时，应当依据合同约定、相关法律法规和行业惯例，合理估算损失金额。
3. 利息损失：利息损失是指因违约行为导致的资金占用损失。
在计算利息损失时，应当根据合同约定或者银行同期贷款利率，计算出损失金额。
4. 惩罚性赔偿：惩罚性赔偿是指根据合同约定，对违约方处以超过实际损失的赔偿。
在计算惩罚性赔偿时，应当依据合同约定和法律法规规定，确定赔偿金额。
二、工程施工合同索赔金额的赔偿范围1. 合同价款：合同价款是工程合同中最主要的支付内容。
当一方违约导致合同无法履行或者履行不符合约定时，另一方有权要求违约方支付合同价款及相应利息。
2. 材料费：材料费包括采购、运输、储存等成本。
当一方违约导致材料无法按时到位或者质量不符合要求时，另一方有权要求违约方赔偿相应材料费。
3. 人工费：人工费是指工程所需劳动力的工资及福利。
当一方违约导致工程延期或者停工时，另一方有权要求违约方赔偿相应人工费。
4. 设备租赁费：设备租赁费是指工程所需设备的租赁成本。
当一方违约导致设备无法正常使用时，另一方有权要求违约方赔偿相应设备租赁费。
5. 利润和信誉损失：当一方违约导致工程延期或者质量问题，影响另一方利润和信誉时，另一方有权要求违约方赔偿相应损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程索赔的十大依据
摘要：为了达到索赔的目的，承包商要进行大量的索赔论证工作，来证明自己拥有索赔的权利，而且所提出的索赔款额要准确，依据要充分，要有说服力，即论证索赔权和索赔款额。
对于所有的施工索赔而言，以下十个方面的内容资料是不可缺少------简称“索赔十大依据”。
1、招标文件
招标文件是工程项目合同文件的基础，包括通用条件、专用条件、施工技术规程、工程量表、工程范围说明、现场水文地质资料等文本，都是工程成本的基础资料。
它们不仅是承包商投标报价的依据，也是索赔时计算附加成本的重要依据。
2、投标报价文件
在投标报价文件中，承包商对各主要工种的施工单价进行了分析计算，对各主要工程量的施工效率和进度进行了分析，对施工所需的设备和材料列出了数量和价值，对施工过程中各阶段所需的资金数额提出了要求等等。
所有这些文件，在中标及签订施工协议书(Construction agreement)以后，都成为正式合同文件的组成部分，也成为施工索赔的基本依据。
3、施工协议书及其附属文件
施工协议书及其附属文件，在签订施工协议书以前合同双方对于中标价格、施工计划合同条件等问题的讨论纪要文件中，如果对招标文件中的某个合同条款作了修改或解释，则这个纪要就是将来索赔计价的依据。
4、来往信件
工程来往信件主要包括：工程师(或业主)的工程变更指令(Variation orders)、口头变更确认函(Confirmation of oral instruction)、加速施工指令(Acceleration order)、施工单价变更通知、对承包商问题的书面回答等等，这些信函(包括电传、传真资料)都具有与合同文件同等的效力，是结算和索赔的依据资料。
5、会议记录
工程会议纪要在索赔中也十分重要。
它包括标前会议纪要、施工协调会议纪要、施工进度变更会议纪要、施工技术讨论会议纪要、索赔会议纪要等等。
会议纪要要有台账，对于重要的会议纪要，要建立审阅制度，即由作纪要的一方写好纪要稿后，
送交对方传阅核签，如有不同意见，可在纪要稿上修改，也可规定一个核签期限(如7 d)，如纪要稿送出后7 d内不返回核签意见，即认为同意。
这对会议纪要稿的合法性是很必要的。
6、施工现场记录
施工现场记录主要包括施工日志、施工检查记录、工时记录、质量检查记录、设备或材料使用记录、施工进度记录或者工程照片、录相等等。
对于重要记录，如质量检查、验收记录，还应有工程师派遣的现场监理或现场监理员签名。
7、工程财务记录
主要是记录工程进度款每月支付申请表，工人劳动计时卡和工资单，设备、材料和零配件采购单、付款收据，工程开支月报等等。
在索赔计价工作中，财务单证十分重要。
8、现场气象记录
大家知道，许多的工期拖延索赔都与气象条件有关。
施工现场应注意记录和收集气象资料，如每月降水量、风力、气温、河水位、河水流量、洪水位、基坑地下水状况等等。
必要时还需要提供气象部门的资料作依据。
9、市场信息资料
对于大中型土建工程，一般工期长达数年，对物价变动等报道资料，应系统地收集整理，这对于工程款的调价计算是必不可少的，对索赔亦同等重要。
如工程所在国官方出版的物价报道（包括主管部门的材料价格信息）、外汇兑换率行情、工人工资调整文件等。
10、工程所在地的政策法令性文件
如货币汇兑限制指令、调整工资的决定、税收变更指令、工程仲裁规则等等。
对于重大的索赔事项，如遇到复杂的法律问题时，承包商还需要聘请律师，专门处理这方面的问题。