建设工程合同习题与答案

《建设工程合同》复习题及答案
一、单项选择题（每题1分，在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合要求的，请将其代码填写在题后的括号。

错选、多选或未选均无分。

）
1．合同的主体是（D ）。

A．法人
B．法人和其他组织
C．自然人
D．自然人、法人和其他组织
2．施工招标的广告属于（D ）。

A．要约
B．有效承诺
C．无效承诺
D．要约邀请
3．当事人在订立合同过程中，一方故意隐瞒与订立合同有关的重要事实，给对方造成损失的，应当承担（ C ）。

A．风险损害赔偿
B．双倍返还定金
C．缔约过失责任
D．违约赔偿责任
4．依据合同法规定，当事人可以请求法院或仲裁机构撤销该合同的是（ A ）。

A．一方以欺诈手段
B．以合法形式掩盖非法目的
C．恶意串通损害第三人利益
D．违反法律、行政法规强制性规定
5．由于当事人疏忽，合同未约定支付货币地点，事后双方又没能就履行地点达成一致，则（C ）。

A．可视为无效合同
B．按可撤销合同对待
C．在接受货币一方所在地履行
D．在支付货币一方所在地履行
6．按照施工合同文本的规定，承包人应当完成的工作是（C ）。

A．使施工场地具备施工条件
B．提供施工场地的地下管线资料
C．做好施工现场地下管线的保护工作
D．组织设计交底
7．施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应（A ）。

A．工程师批准
B．发包人批准
C．承包人自行决定
D．承包人通知发包人
8．承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露重新检验。

该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修改、重新隐蔽的费用的损失和工期处理为（B ）。

A．费用和工期损失全部由业主承担
B．费用和工期损失全部由承包商承担
C．费用由承包商承担，工期给予顺延
D．工期不予顺延，但费用由业主给予补偿
9．施工合同文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的，（ C ）。

A．由承包人负责，费用由承包人承担
B．由发包人负责，费用由发包人承担
C．由承包人负责，费用由发包人承担
D．由发包人负责，费用由承包人承担
10．施工合同文本规定，施工中遇到有价值的地下文物后，承包商应立即停止施工并采取有效保护措施，对打乱施工计划的后果责任是（D ）。

A．承包商承担保护费用，工期不予顺延
B．承包商承担保护费用，工期予以顺延
C．发包人承担保护措施费用，工期不予顺延
D．发包人承担保护措施费用，工期予以顺延
11．实际施工竣工日期为（A ）。

A．承包方递送竣工验收报告日期
B．承包方施工完工日期
C．竣工验收合格日期
D．办理竣工验收手续日期
12．已竣工工程交付使用之前负责成品保护工作的是（B ）。

A．建设单位
B．施工单位
C．监理单位
D．协商解决单位
13．因不可抗力发生，承担工程所需清理修复费用的是（A ）。

A．发包方
B．承包方
C．发包方和承包方协商
D．发包方和承包方共同
14．按照招投标公开程度的不同，我国工程施工招标分为( D )。

A．指定招标和公开招标
B．全部招标和部分招标
C．公开招标、邀请招标和议标
D．公开招标和邀请招标
15．监理工程师通知承包商进行工程量计量后，承包商在约定时间未派人参加，则（A ）。

A．监理工程师单独计量有效
B．监理工程师单独计量无效
C．监理工程师应推迟计量时间
D．监理工程师单独计量后再请承包商确认
16．承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，（A ）。

A．应征得业主同意
B．可不经过业主同意
C．自行决定后通知业主
D．自行决定后通知监理工程师
17．开标地点应当为( C )。

A．招投标双方确认的地点
B．建设行政主管部门指定的场所
C．招标文件中预先确定的地点
D．投标人共同认可的地点
18．招标投标法规定开标的时间应当是（A ）。

A．提交投标文件截止时间的同一时间
B．提交投标文件截止日期的同一天
C．提交投标文件截止日期的第二天
D．提交投标文件截止日期的30天
19．公开招标和邀请招标在招标程序上的差异为( A )。

A．是否进行资格预审
B．是否组织现场考察
C．是否解答投标单位的质疑
D．是否公开开标
20．按照施工合同中索赔程序的规定，承包方受到不属于他应承担责任事件而受到损害，应在事件发生后28天首先向工程师提交（B ）。

A．索赔证据
B．索赔意向通知
C．索赔依据
D．索赔报告
21．下列排序符合规定的招标程序的是（ A ）。

①发布招标公告②资质审查
③接受投标书④开标、评标
A．①②③④B．②①③④
C．①③④②D．①③②④
22．根据《招标投标法》的规定，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于( B )。

A．15日 B．20日 C．25日 D．30日
23．承包人要求发包人“延长工期，推迟竣工日期”属于（ A ）。

A．工期索赔 B．费用索赔 C．工程变更索赔 D．工程终止索赔
24．评标委员会术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( C )。

A．1/3 B．3/5 C．2/3 D． 2/5
25．关于开标程序的说确的是（ D ）。

A．开标的时间应在提交投标文件截止后3天公开进行
B．开标时，由招标人检查投标文件的密封情况
C．投标文件应当由投标人委托的公证机构检查并公证
D．开标由招标人主持
26．某工程监理酬金总额45万元，监理单位已经缴纳的税金为3万元，在合同履行过程中因监理单位的责任给业主造成经济损失60万元。

依据委托监理合同示文本，监理单位应承担的赔偿金额为（ C ）。

A.45万元
B.57万元
C.42万元
D.60万元
27．下列财产中，可作为抵押物进行抵押的是（ A ）。

A．抵押人所有的房屋 B．抵押人有权使用的集体土地所有权
C．依法被查封的财产 D．抵押人所有的支票
28．甲公司向乙公司提出购买1000吨钢材，每吨价格3000元，乙公司同意供1000吨钢材，但认为价格太低，要求每吨提高到3200元，甲公司表示同意，乙公司的行为属于( A )。

A．要约 B．承诺 C．要约邀请 D．要约引诱
29．建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。

则（ D）。

A．项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效
B．项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效
C．项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效
D．项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效
30．在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限仍未支付，则施工企业可以主（D ）。

A．撤销合同，无须通知对方 B．撤销合同，但应当通知对方
C．解除合同，无须通知对方 D．解除合同，但应当通知对方
31．由于当事人的疏忽合同未约履行期限，事后双方又没能就履行期限的时间达成一致形成补充协议，则（C ）。

A．可视为无效合同
B．按可撤销合同对待
C．债权人可以随时要求履行，但应给对方必要准备时间
D．债权人要求履行时，债务人可以拒绝履行
32．当事人行使不安抗辩权的法律效果是（ C ）。

A．终止合同 B．解除合同
C．中止履行合同 D．恢复履行合同
33．总包单位依法将建设工程分包时，分包工程发生的质量问题，应（B ）。

A．由总包单位负责 B．由总包单位与分包单位承担连带责任
C．由分包单位负责 D．由总包单位、分包单位、监理单位共同负责
34．合同转让属于（D ）。

A．义务变更 B．标的变更
C．权利变更 D．主体变更
35．债务人决定将合同中的义务转让给第三人时，（A ）。

A．应当经债权人同意
B．无需经债权人同意，但应通知债权人
C．无需经债权人同意，但应办理公证手续
D．无需经债权人同意，也无需通知债权人
36．当合同约定的违约金过分高于因违约行为造成的损失时，违约方（D ）。

A．可拒绝赔偿 B．不得提出异议
C．可中止履行义务 D．可要求仲裁机构予以适当减少
37．按照施工合同文本的规定，承包人应当完成的工作是（C ）。

A．办理施工许可证
B．提供施工场地的地下管线资料
C．做好施工现场地下管线的保护工作
D．组织设计交底
38．建设工程施工招标确定中标单位的是（ A ）。

A．招标单位
B．监理单位
C．主管单位
D．招标办
39．要求发包人“补偿费用损失、调整合同价格”属于（ B ）。

A．工期索赔 B．费用索赔 C．变更索赔 D．其他索赔
40．一般认为，投标是一种（ B ）。

A．履约 B．要约 C．要约邀请 D．竞拍行为41．下列事项中，承包方要求的费用索赔不成立的是（ B ）。

A．建设单位未及时供应施工图纸B．施工单位施工机械损坏
C．业主原因要求暂停全部项目施工 D．因设计变更而导致工程容增加
42．重要设备材料的采购，必须进行招标的单项合同估算价格在（ C ）。

A．3000万元人民币以上
B．1000万元人民币以上
C．100万元人民币以上
D．50万元人民币以上
43．因发包人的原因要求解除合同，当设计工作不足一半时，应该（B ）。

A．不退定金 B．按设计费一半支付 C．按全部设计费支付 D．不支付设计费
44．债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债务履行担保的担保方式是(C)。

A．定金 B．留置 C．抵押 D．质押
44．合同一方当事人通过资产重组分立为两个独立的法人，原法人签订的合同( C ) 。

A．自然终止 B．归于无效 C．仍然有效 D．可以撤销
45．我国工程项目不允许采取的招标方式是( C )。

A．公开招标 B．邀请招标 C．议标 D．竞争性招标
46．施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，而拒绝支付预付款，这是发包人行使( D )。

A．同时履行抗辩权 B．异时履行抗辩权 C．后履行抗辩权 D．不安抗辩权
47．关于工程量计量，正确的处理方法是( B )。

A．工程师接到承包人的报告后，应按工程量清单的量作为计量的工程量
B．工程师接到承包人的报告后，应通知承包人共同计量
C．若工程师未通知承包人参加的单方计量的结果也有效
D．承包人实际完成的所有工程量均应在计量的围
48．承担违约责任的条件是采用（ A ）。

A．严格责任原则 B．限制责任原则
C．公平原则 D．公正原则
49．依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期提货遇价格下降，应( A )。

A．按原价格执行 B．按新价格执行
C．按原价和新价的平均价执行 D．按市场价执行
50．《合同法》规定，当事人在合同中既约定违约金又约定定金，一方违约时，对方( D )。

A．只能适用定金 B．可以同时适用违约金或定金
C．只能适用违约金 D．可以选择适用违约金或定金
51．某施工合同履行时，因施工现场尚不具备开工条件，已进场的承包人不能按约定日期开工，则发包人（ A）。

A．应赔偿承包人的损失，相应顺延工期
B．应赔偿承包人的损失，但工期不予顺延
C．不赔偿承包人的损失，但相应顺延工期
D．不赔偿承包人的损失，工期不予顺延
52．监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时，( C )。

A．通知业主后即可调换
B．无需通知业主可自行调换
C．取得业主书面同意后才能调换
D．合同签订后不允许再调换
53．下列关于招标程序的表述，正确的是（ B ）。

A．答疑会、成立招标组织、发售招标文件、踏勘现场
B．成立招标组织、发售招标文件、踏勘现场、答疑会
C．踏勘现场、发售招标文件、答疑会、成立招标组织
D．发售招标文件、踏勘现场、成立招标组织、答疑会
54．建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是（ C ）。

A．按工程实际损失计算赔偿
B．扣除合同约定的全部监理酬金
C．赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额
D．应当双倍返还定金
55．某一合同约定的定金为2000元，由于接受定金方不履行合同，则他应返还给对方的金额为（D ）。

A．1000元 B．2000元
C．3000元 D．4000元
56．保证合同的主体是（B ）。

A．保证人和被保证人 B．保证人和债权人
C．保证人和债务人 D．被保证人和债权人
57．下列关于工程招投标的说法，正确的是( B )。

A．在投标有效期，投标人可以补充、修改或者撤回其投标文件
B．投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回投标文件
C．投标人可以挂靠或借用其他企业的资质证书参加投标
D．投标人之间可以先进行部竞价，定中标人，然后再参加投标
58．施工合同示文本规定，负责组织设计单位和承包商进行图纸会审、设计交底的工作的是（A ）。

A．业主
B．设计单位
C．承包商
D．监理单位
59．根据施工合同规定，不属于发包人工作畴的是( C )。

A．办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作
B．向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确
C．提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表
D．确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验
60．分包商履行合同时的协调管理工作应由( B )。

A．业主负责 B．总包商负责
C．监理工程师负责 D．分包商自行负责
61．下列关于判断承包人索赔成立条件的说法中错误的是（ D ）。

A．与合同相对照，事件已经造成了承包人施工成本的额外支出或总工期延误
B．造成费用增加或工期延误的原因不属于承包人应承担的责任
C．承包人按合同规定提交了索赔意向通知和索赔报告
D．以上条件必须具备两项或两项以上
62．合同生效后，当事人对合同条款约定不明的情况下，( A )。

A．当事人可以约定补充协议 B．当事人不能约定补充协议
C．当事人必须按交易习惯进行 D．当事人可任意进行
63．负责组织施工竣工验收的是( A )。

A．发包人 B．工程师 C．承包人 D．监理单位
64．招标人没有将定标的权利授予评标委员会时，决定中标人的应是( A )。

A．招标人 B．评标委员会 C．招标代理机构 D．建设行政主管部门
65．下列对不可抗力发生后，合同责任的描述中错误的是（ A ）。

A．承包人的人员伤亡由发包人负责 B．工程修复费用由发包人承担
C．承包人的停工损失由承包人承担 D．发包人的人员伤亡由发包人负责
66．关于无效合同，下列说法错误的是（D ）。

A．违反了法律规定的条件 B．自订立起就没有法律效力
C．不受到法律保护 D．自宣布无效之日起无效
67．债权人决定将其债权债务一并转让给第三人时，（A ）。

A．须经对方同意 B．无须经对方同意，但应通知对方
C．无须经对方同意，也不必通知对方 D．须经对方同意，但要办理公证
68．行为人没有代理权、超越代理权或代理权终止后以被代理人名义订立的合同，属于( C )。

A．无效合同 B．可撤销或可变更的合同
C．效力待定合同 D．附生效力合同
69．主持开标的是（ C ）。

A．地方政府相关行政主管部门 B．公证机关
C．招标人 D．中介机构
70．依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期送货物时，遇价格上涨，应( A )。

A．按原价格执行 B．按新价格执行 C．按原价和新价的平均价执行 D．按市场价执行
71．下列事项中，承包方要求的费用索赔不成立的是（ D ）。

A．建设单位未及时供应施工图纸
B．因设计变更而导致工程容增加
C．业主原因要求暂停全部项目施工
D．施工单位施工机械损坏
72．对一个邀请招标的工程，参加招标的单位不得少于( B )。

A．2家 B．3家 C．5家 D．没有限制
73．某施工合同履行时，因施工现场尚不具备开工条件，已进场的承包人不能按约定日期开工，则发包人（ C）。

A．不赔偿承包人的损失，但相应顺延工期
B．应赔偿承包人的损失，但工期不予顺延
C．应赔偿承包人的损失，相应顺延工期
D．不赔偿承包人的损失，工期不予顺延
74．勘察、设计、监理等服务的采购，必须进行招标的单项合同估算价格在（ D ）。

A．60万元人民币以上
B．70万元人民币以上
C．80万元人民币以上
D．50万元人民币以上
75．下列关于联合体共同投标的说法，正确的是( A )。

A．两个以上法人或其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标
B．联合体各方只要其中任意一方具备承担招标项目的能力即可
C．由同一专业的单位组成的联合体，投标时按照资质等级较高的单位确定资质等级
D．联合体中标后，应选择其中一方代表与招标人签订合同
76．依据施工合同示文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人机械设备损失，承担该损失应由（ B ）。

A．发包人 B．承包人 C．设备供应人 D．发包人和承包人分别
77．建设工程委托监理合同的标的是( C )。

A．货物 B．货币 C．服务 D．工程项目
78．施工过程中，承包人负责采购的材料设备，使用前需进行检验或试验，由（ D ）。

A．发包人负责检验，费用由发包人负责 B．发包人负责检验，费用由承包人负责
C．承包人负责检验，费用由发包人负责 D．承包人负责检验，费用由承包人负责
79．施工合同示文本规定，承包商递交索赔报告28天后，工程师未对此索赔要求作出任何表示，则应视为（ C ）。

A．工程师已拒绝索赔要求 B．承包人需提交现场记录和补充证据资料
C．承包人的索赔要求已成立 D．需等待发包人批准
80．要约人在要约到达对方之前，而取消要约的意思表示是(B )。

A．新要约 B．要约撤回 C．再要约 D．要约撤销
81．设计合同生效后，委托方应向承包方支付的定金为实际设计费的（ A）。

A．20% B．30% C．40% D．50%
82．某合同采用抵押作为合同担保方式时，不可以作为抵押物的是（ C）。

A．房屋 B．机器设备 C．股票 D．大型施工机具
83．当事人将财或物作为担保而不需转移对方的是（ B ）。

A．定金 B．抵押 C．质押 D．保证
84．在监理合同的履行期间，因监理单位的过失给业主造成经济损失20万元，该合同中业主向监理单位支付的监理酬金总额为10万元，监理单位缴纳的税金为1万元，监理单位承担的赔偿责任不应超过（ C ）。

A．20万元 B．10万元 C．9万元 D．1万元
85．承担违约责任采用（ D ）。

A．公正原则 B．限制责任原则 C．公平原则 D．严格责任原则
86．在施工合同中，属于承包人应当完成的工作是(A )。

A．保护施工现场地下管线 B．办理土地征用
C．进行设计交底 D．协调处理施工现场周围地下管线的保护
87．抵押与质押的区别主要在于（ C ）。

A．担保财产是否为第三人的财产 B．担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人
C．担保财产是否转移占有 D．债权人是否有优先受偿权
88．承包人要求发包人“延长工期，推迟竣工日期”属于（ A ）。

A．工期索赔 B ．费用索赔
C．工程变更索赔 D．工程终止索赔
89．招标人明确地将定标的权利授予评标委员会时，决定中标人的应是( B )。

A．招标人 B．评标委员会 C．招标代理机构 D．建设行政主管部门
90．合同法规定的“不安抗辩权”的享有者是（ A ）。

A．先履行义务方 B．后履行义务方
C．合同当事人双方 D．合同担保人
91．组织单机无负荷试车的是( D )。

A.发包人
B.监理单位
C.设备供应商
D.承包人
92．关于开标程序的说确的是（ D ）
A．开标的时间应在提交投标文件截止后3天公开进行
B．开标时，由招标人检查投标文件的密封情况
C．投标文件应当由投标人委托的公证机构检查并公证
D．开标由招标人主持
93．合同成立的时间为（ A ）。

A．承诺生效时 B．承诺发出时
C．要约到达受要约人时D．承诺发出后经过合理的期限
94．因无权代理而订立的合同是（ A ）。

A．效力待定的合同 B．无效合同
C．可撤销的合同 D．可变更的合同
95．根据专用条款约定的容和时间，不属于发包人工作畴的是( C )。

A．办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，
B．确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验
C．提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表
D．向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确
96．分包商履行合同时的协调管理工作应由( B )。

A．业主负责 B．总包商负责
C．监理工程师负责 D．分包商自行负责
97．某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由（ C ）。

A.工程师负责检验，发包人承担检验费用
B.工程师负责检验，承包人承担检验费用
C.承包人负责检验，发包人承担检验费用
D.承包人负责检验，承包人承担检验费用
98．在设计合同中，估算的设计费为10万元，则委托方应向承包方交付的定金为( B )。

A. 1万元 B．2万元 C．2.5万元 D．3万元
99．合同法律关系客体的种类不包含下列的 ( C )。

A．行为 B. 财产 C．自然人 D．智力成果
100．招股说明书是（ A ）。

A．要约邀请 B．要约
C．承诺 D．既可能是要约也可能是要约邀请
101．依照合同法规定，下列关于合同的述，正确的是（ C ）。

A．合同是自然人、法人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议
B．合同是平等主体之间设立、变更、终止债权债务关系的协议
C．合同是平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议
D．合同是平等主体之间设立、终止债权债务关系的协议
102．根据法律规定，定金的数额不得超过合同标的额的（ A ）。

A．20% B．10%
C．5% D．25%
103．效力待定合同不同于其他合同最大特点在于：（ C ）。

A．此合同必须经过法律认可才能生效。

B．此合同必须经过合同双方协商一致才能生效。

C．此合同必须经过权利人追认才能生效。

D．此合同必须经过缔约人承认才能生效。

104．当出现招标文件中的某项规定与答疑会后招标单位发给每位投标人的会议记录不一致时，应以(C )。

A．招标文件中的规定为准
B．招标单位在会议上的口头解答为准
C．发给投标单位的会议记录为准
D．现场考察时招标单位的口头解释为准
105．能够作为保证人的为( B )。

A．法人的职能部门 B．公司 C．学校 D．幼儿园
10. 与邀请招标相比，公开招标的最大优点是( D )。

A．节省招标费用 B．招标时间短
C．减小合同履行过程中承包不违约的风险 D．竞争激烈
106．要约人要撤销要约，撤销要约通知到达对方的时间是（ B ）。

A．要约到达对方之前 B．对方发出承诺通知之前
C．对方承诺到达要约人之前 D．对方承诺生效之后
107．合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。

合同履行过程中发生违约后，（ A ）。

A．未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿
B．违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任
C．未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿
D．违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任
108．由于异常恶劣的气候条件造成的停工是（ D ）。

A．不可原谅延期不给补偿费用 B．不可原谅延期但给补偿费用
C．可原谅延期且给补偿费用 D．可原谅延期但不给补偿费用
109．施工招标文件的容一般不包括( B )。

A.工程量清单
B.资格预审条件
C.合同条件 D．投标须知
110．行为人没有代理权、超越代理权或代理权终止后以被代理人名义订立的合同，属于( C )。

A．无效合同 B．可撤销或可变更的合同
C．效力待定合同 D．附生效力合同
111．施工招标的公告属于（ D ）。

A．要约 B．有效承诺
C．无效承诺 D．要约邀请
112．公开招标在开标时，应当由（ C ）。

A．招标监督机构主持，所有投标人均应参加
B．招标监督机构主持，投标人自愿参加
C．招标人主持，所有投标人均应参加
D．招标人主持，投标人自愿参加
113．某工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物，需要作清除处理。

按照合同条款的约定，承包人应在索赔事件发生后28天向工程师递交( B )。

A. 索赔报告
B. 索赔意向通知
C. 索赔依据和资料
D. 工期和费用索赔的具体要求
114．某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场。

在使用前发现钢材数量出现较大短缺，承担钢材损失应由( D )。

A. 承包人
B. 钢材供应商
C. 监理单位
D. 发包人
115．承诺生效的时间为（ A ）。

A．承诺到达要约人时 B．承诺发出时
C．要约到达受要约人时D．承诺发出后经过合理的期限。