某温泉工程设计合同.
温泉区设计合同3篇
温泉区设计合同3篇篇1甲方：XXX公司乙方：XXX设计公司鉴于甲方计划进行温泉区建设，乙方具备相应的设计能力和经验，双方经过友好协商，达成以下温泉区设计合同：一、设计内容1.1 乙方应根据甲方的要求，设计温泉区的整体规划方案，包括但不限于温泉区布局、建筑风格、景观绿化等。
1.2 乙方应提供详细的施工图纸，包括建筑、结构、电气、给排水、暖通、消防等专业图纸。
1.3 乙方应提供温泉区建设所需的相关设备、材料清单及选型建议。
二、设计要求2.1 乙方应确保设计方案符合国家、地方和行业的相关规范、标准和要求。
2.2 乙方应确保设计方案的实用性和可行性，并考虑甲方的建设预算和工期要求。
2.3 乙方应提供设计咨询服务，为甲方解决建设过程中的技术问题。
三、设计周期3.1 乙方应在合同签订后XX个工作日内，完成整体规划方案的设计，并提交给甲方审核。
3.2 乙方应在甲方确认整体规划方案后，按照甲方的要求，完成全部施工图纸的设计，并提交给甲方审核。
3.3 乙方应确保设计周期与甲方的建设进度相匹配，确保设计工作的顺利进行。
四、费用及支付方式4.1 甲方应支付乙方设计费用共计XXX元，包括整体规划方案设计费用、施工图纸设计费用、设备材料清单编制费用等。
4.2 乙方完成整体规划方案设计后，甲方应支付设计费用的XX%作为预付款。
4.3 乙方完成全部施工图纸设计后，甲方应支付剩余的设计费用。
4.4 支付方式：甲方应通过银行转账的方式，将设计费用支付给乙方指定的账户。
五、保密条款5.1 乙方应对其在设计过程中接触到的甲方的商业机密、技术资料等保密信息，予以保密，不得泄露给任何第三方。
5.2 乙方应对其员工进行保密教育，确保上述保密信息不被泄露。
六、违约责任6.1 若乙方未能按照合同约定的时间完成设计任务，每逾期一天，应向甲方支付设计费用XX%的违约金。
6.2 若乙方的设计方案不符合合同约定的要求，甲方有权要求乙方进行修改或重新设计，乙方应按要求进行修改或重新设计，并承担因此产生的额外费用。
温泉设计施工订购合同范本
温泉设计施工订购合同范本
甲方：（委托方）
地址：
电话：
传真：
邮箱：
乙方：（设计施工方）
地址：
电话：
传真：
邮箱：
根据双方意愿，经友好协商，就甲方委托乙方进行温泉设计施工事宜，订立如下合同：
一、项目内容：
1. 乙方承担为甲方设计定制一座面积为（具体面积）的温泉项目；
2. 设计内容包括但不限于温泉池、SPA区、休息区等；
3. 施工内容包括但不限于浇筑水泥池、安装设备、装修装饰等；
4. 乙方将于（具体时间）完成整个项目。
二、费用及付款方式：
1. 甲方应支付给乙方的设计施工总费用为（具体金额）；
2. 付款方式：甲方应在合同签订后的（具体期限）内支付合同总费用的30%作为首付款，余款将在工程竣工后一次性支付；
3. 若因甲方原因导致工程暂停或延期，甲方应在协商后支付相应违约金。
三、合作保障：
1. 双方应遵守合同规定，共同维护设计施工的进度和质量；
2. 如因乙方原因导致工程质量问题，乙方将承担相应赔偿责任；
3. 如因甲方原因导致工程延期或其他问题，甲方应承担相应违约责任。
四、法律适用与争议解决：
1. 本合同受中华人民共和国法律管辖；
2. 如因合同履行发生争议，双方应友好协商解决，协商不成的，应提交至合同签订地的仲裁机构。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：签订日期：。
温泉区设计合同
温泉区设计合同一、合同双方。
甲方（委托方）：甲方是一个充满活力，对温泉区有着美好愿景的团队（或个人）。
甲方热爱温泉文化，希望打造一个独一无二、能让人们尽情享受的温泉区。
乙方（受托方）：乙方呢，可是在温泉区设计方面有着超厉害技能的专业团队（或设计师）。
乙方的团队成员各个都像是温泉区设计的小天才，满脑子都是创意的点子。
二、设计项目概述。
1. 项目名称。
就叫做超棒温泉区设计项目啦。
2. 项目地点。
甲方指定的那个充满潜力的地方，那可是一块未来会充满欢声笑语的风水宝地哦。
3. 项目内容。
乙方要负责温泉区从里到外的设计，从温泉池的形状、大小，到周围的休息区、绿植布置，还有那些连接各个区域的小路，都要精心设计。
要让每一个来到温泉区的人，一进来就感觉像是走进了一个梦幻的放松世界。
三、设计要求。
1. 风格。
甲方希望是那种既有着传统温泉区的宁静祥和，又有着现代时尚感的风格。
比如说，可以有日式风格的那种木质结构和精致简约，再加上一些现代灯光效果的点缀。
2. 功能分区。
温泉区得有不同温度的温泉池，有适合小朋友玩耍的浅水池，也要有让大人们能好好放松的深水池。
还有专门的按摩池，旁边得有舒适的躺椅，方便大家休息。
另外，还得有一个小的餐饮区，让大家泡完温泉能吃点美味的小吃。
3. 环保要求。
咱们可不能破坏环境呀。
乙方在设计的时候，要考虑到水资源的循环利用，还有那些植被的选择，得是既美观又环保的植物。
四、设计费用及支付方式。
1. 设计费用。
整个设计项目的费用是______元。
这个价格可是双方经过友好协商，考虑到乙方的专业水平、创意价值以及项目的复杂程度得出来的。
2. 支付方式。
甲方会分阶段付款哦。
在合同签订后的______个工作日内，先支付设计费用的30%，这就像是给乙方的一个启动小奖励。
当乙方完成初步设计方案并得到甲方认可后，再支付40%。
当乙方提交全部的设计成果，包括详细的施工图纸等，甲方支付剩下的30%。
五、设计时间。
1. 总设计周期。
温泉设计施工订购合同范本
温泉设计施工订购合同范本甲方（订购方）：______________地址：______________电话：______________传真：______________法定代表人：______________乙方（施工方）：______________地址：______________电话：______________传真：______________法定代表人：______________鉴于甲方需要进行温泉设计施工，乙方具有相应的设计施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就温泉设计施工项目协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条项目概况1.1 项目名称：温泉设计施工项目1.2 项目地点：________________1.3 项目内容：包括但不限于温泉水系统设计、温泉建筑结构设计、景观设计、相关设备采购及安装等。
第二条工程范围和内容2.1 乙方应根据甲方提供的项目要求和相关标准，完成温泉设计施工的全部工作。
2.2 工程内容包括但不限于：2.2.1 温泉水系统设计；2.2.2 温泉建筑结构设计；2.2.3 温泉区域景观设计；2.2.4 设备采购、运输及安装；2.2.5 施工图纸的提供；2.2.6 施工过程中的技术指导和监督。
第三条工程质量标准3.1 乙方应按照国家和行业相关标准进行设计施工，确保工程质量。
3.2 工程质量应达到甲方及相关部门验收标准。
第四条工程期限4.1 设计阶段：自合同签订之日起______天内完成初步设计方案，经甲方确认后______天内完成施工图设计。
4.2 施工阶段：自设计图纸确认之日起______天内完成施工。
第五条合同价款及支付方式5.1 本合同总价款为人民币______元（￥______）。
5.2 支付方式：5.2.1 合同签订后______日内，甲方向乙方支付合同总价款的______%作为预付款；5.2.2 设计图纸经甲方确认后______日内，甲方向乙方支付合同总价款的______%；5.2.3 工程竣工验收合格后______日内，甲方向乙方支付合同总价款的剩余______%。
温泉区设计合同5篇
温泉区设计合同5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1温泉区设计合同甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系方式：乙方：（设计方）地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方拥有一块位于（地点）的温泉资源，希望将其开发成为一座现代化的温泉度假区，满足市场需求并取得经济效益，因此甲乙双方经友好协商一致，就温泉区的设计工作达成如下协议：第一条任务范围1.1 乙方应对温泉区的总体规划、建筑设计、园林景观设计等工作进行设计，并提供合理的设计方案。
1.2 乙方应依据甲方的要求，结合地理环境、气候条件和市场需求等因素，设计温泉区的各项设施，并在设计中保证安全、实用和美观等原则。
第二条设计工作内容2.1 温泉区的总体规划设计2.2 温泉度假区的建筑设计2.3 温泉度假区的园林景观设计2.4 温泉区的设备选型和配置设计2.5 温泉区内各项设施的室内设计第三条设计方案的制定3.1 乙方应在接到甲方委托后，组织专业团队对温泉区的设计进行研究和分析，并形成初步设计方案。
3.2 初步设计方案完成后，乙方应向甲方提交设计方案及相关资料，并根据甲方的意见进行调整和修改，直至甲方满意。
第四条设计文件的编制4.1 乙方应按照国家有关规定和标准，编制符合法律法规的设计文件，包括设计图纸、设计说明、设备清单等。
4.2 乙方应在设计文件中详细展示温泉区的布局、建筑物位置、景观效果等内容，保证设计的合理性和可行性。
第五条设计变更5.1 如因甲方要求或情况变化等原因，需对设计方案进行变更时，应经双方协商一致后执行，并在设计文件中明确变更内容和原因。
第六条设计效果验证6.1 设计工作完成后，乙方应协助甲方进行设计效果的验证，确保设计方案能够实现预期的效果。
6.2 如在设计效果验证过程中发现问题，乙方应积极配合甲方进行修改和调整，直至满足甲方要求为止。
第七条设计费用及支付7.1 乙方为本设计服务向甲方收取的费用为（具体金额），支付方式为（一次性支付或分期支付）。
温泉工程合同范本
温泉工程合同范本甲方（发包方）：姓名/公司名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________法定代表人：______________________乙方（承包方）：姓名/公司名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________法定代表人：______________________一、工程概况1. 工程名称：______________________2. 工程地点：______________________3. 工程内容：包括但不限于温泉池的设计、施工，温泉水管道的铺设，相关设备的安装调试等，具体内容以双方确认的工程设计方案和施工图纸为准。
二、工程期限1. 开工日期：______年____月____日2. 竣工日期：______年____月____日3. 总工期：______天三、工程价款及支付方式1. 工程总价为人民币：__________元（大写：______________________），此价格为固定总价，包含但不限于工程材料、设备采购、施工、运输、安装调试、税费等所有费用。
2. 甲方分阶段支付工程款：合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的______%作为预付款，即人民币：__________元（大写：______________________）；工程进度达到______%时，甲方向乙方支付工程总价的______%，即人民币：__________元（大写：______________________）；工程竣工验收合格后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的______%，即人民币：__________元（大写：______________________）；剩余工程总价的______%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方于______个工作日内无息支付给乙方。
温泉设计施工订购合同
温泉设计施工订购合同合同编号：_______甲方（订购方）：_______乙方（施工方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方订购乙方温泉设计施工服务事宜，达成如下合同：一、工程概况1.1 工程名称：_______温泉项目1.2 工程地点：_______1.3 工程规模：_______1.4 工程内容：包括但不限于温泉池设计、施工、设备采购、安装、调试及验收等。
二、合同金额2.1 本合同的总金额为人民币_______元（大写：_______元整），乙方应按照本合同约定的条款和进度完成施工。
三、合同履行3.1 乙方应按照甲方的要求，提供温泉设计方案，经甲方确认后进行施工。
3.2 乙方应按照约定的时间和质量要求完成施工，确保工程顺利进行。
3.3 乙方应保证所提供的设备及材料的质量，并负责设备的安装、调试和验收。
3.4 乙方应按照合同约定的价格提供服务，不得擅自提高价格。
四、支付方式4.1 本合同的支付方式分为三次，具体支付时间和金额如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方合同总金额的30%；（2）乙方完成设计方案并经甲方确认后，甲方支付乙方合同总金额的40%；（3）乙方完成施工并验收合格后，甲方支付乙方合同总金额的30%。
4.2 甲方支付乙方款项时，应提供等额的正规发票。
五、违约责任5.1 乙方未按照约定的时间和质量要求完成施工的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总金额的10%。
5.2 乙方提供的设备及材料不符合约定的，甲方有权要求乙方更换或修复，并支付相关费用。
5.3 甲方未按照约定时间支付款项的，乙方有权拒绝继续履行合同，并要求甲方支付违约金，违约金为合同总金额的5%。
六、争议解决6.1 本合同的解释和履行均适用中华人民共和国的法律。
6.2 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
温泉工程合同协议书
温泉工程合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！温泉工程合同协议书甲方：__________乙方：__________鉴于甲方拟投资建设温泉工程项目，乙方愿意提供相应的技术支持和咨询服务，双方为了明确双方的权利和义务，经友好协商，达成如下协议：一、项目概述1.1 项目名称：__________温泉工程项目1.2 项目地点：__________1.3 项目内容：温泉池建设、温泉设施配套、温泉旅游度假村开发等。
二、甲方的权利和义务2.1 甲方负责温泉工程项目的投资、建设和运营。
2.2 甲方应按照合同约定支付乙方的技术支持和咨询服务费用。
2.3 甲方应保证温泉工程项目符合国家法律法规、行业标准和环保要求。
三、乙方的权利和义务3.1 乙方负责提供温泉工程项目的技术支持和咨询服务，包括温泉池设计、施工指导、设备选型等。
3.2 乙方应确保提供的技术支持和咨询服务符合行业标准和甲方需求。
3.3 乙方应在合同约定范围内，对甲方进行技术培训和指导。
四、合同金额及支付方式4.1 合同金额为人民币__________元整（大写：_______________________元整）。
4.2 甲方应按照双方约定的付款进度，向乙方支付合同金额。
五、合同期限5.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。
5.2 合同期满后，如双方同意续约，应签订书面续约协议。
六、违约责任6.1 任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
6.2 若乙方未按照约定时间完成工作，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金。
七、争议解决7.1 本合同的解释和执行均适用中华人民共和国的法律。
7.2 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
温泉建设合同协议书范本
甲方（建设方）： _________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________乙方（施工方）： _________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________鉴于甲方有意投资建设温泉项目，乙方具备相应的温泉建设资质，双方经友好协商，达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：_________________________1.2 项目地点：_________________________1.3 项目规模：_________________________1.4 项目投资总额：人民币______万元整（￥______万元）。
第二条工程内容2.1 乙方负责温泉项目的整体施工，包括但不限于以下内容：- 温泉池的建造与装修；- 相关配套设施的安装；- 水处理系统的设计与安装；- 电气、消防等配套设施的施工；- 项目所需的其他配套设施及装饰工程。
2.2 乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准以及甲方的要求进行施工，确保工程质量、安全、进度符合规定。
第三条工程进度与工期3.1 工程总工期为______个月，自合同签订之日起计算。
3.2 具体分阶段进度安排如下：- 第______个月：完成温泉池主体结构施工；- 第______个月：完成配套设施安装；- 第______个月：完成水处理系统调试；- 第______个月：完成电气、消防等配套设施施工；- 第______个月：完成项目整体验收。
第四条工程质量与验收4.1 乙方应严格按照国家质量标准进行施工，确保工程质量达到国家规定的优良等级。
4.2 工程验收分为分项验收和竣工验收两个阶段：- 分项验收：由甲方委托具有相应资质的第三方机构进行；- 竣工验收：由甲方组织相关部门进行。
4.3 验收不合格的工程，乙方应在接到通知后______日内进行整改，直至合格。
温泉区设计合同5篇
温泉区设计合同5篇篇1温泉区设计合同一、合同双方甲方：（委托方）地址：联系人：电话：乙方：（设计方）地址：联系人：电话：二、合同内容1. 甲方委托乙方为其设计温泉区，包括但不限于建筑风格、景观布置、功能区划等内容。
2. 乙方应在签订合同后10个工作日内提交初步设计方案，甲方审核通过后继续进行深化设计。
3. 乙方应根据温泉区的具体情况，进行现场勘测和研究，确保设计方案符合甲方需求。
4. 乙方应根据甲方的要求，将设计方案进行多次修改，直至甲方满意为止。
5. 乙方应根据最终确定的设计方案，编制详细的施工图纸及施工说明，确保施工过程中的顺利进行。
6. 乙方在设计过程中，如遇到重要决策或问题，应及时征求甲方的意见并进行沟通，保证设计方案的顺利推进。
7. 乙方应做好设计成果的保密工作，未经甲方同意，不得将设计方案透露给第三方。
8. 本合同签订后，乙方应按照约定的时间节点完成相关设计工作，否则需要承担相应的责任。
三、合同约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至设计完成并得到甲方验收合格为止。
2. 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
3. 在设计过程中，如双方有争议，应友好协商解决；协商不成，则由双方提交所在地法院进行裁决。
4. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，具有同等法律效力。
5. 本合同内容不得修改，需双方签字盖章确认后方可生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日以上内容为温泉区设计合同，双方应认真履行合同内容，确保设计方案能够顺利完成，并最终实现甲方的需求和期望。
设计方应根据合同约定的时间节点完成设计工作，确保设计质量和效果。
希望双方能够在合作中相互信任、沟通顺畅，共同推动温泉区设计工作的顺利进行。
篇2温泉区设计合同一、合同双方甲方（设计方）：__________ 公司(以下简称甲方)法定代表人：____________联系地址：____________电话：____________传真：____________邮编：____________乙方（需方）：____________ 公司(以下简称乙方)法定代表人：____________联系地址：____________电话：____________传真：____________邮编：____________二、合同内容1. 合同项目：甲方将为乙方设计一处温泉区，包括温泉池、休闲区、餐饮区等相关设施。
温泉工程合同范本
温泉工程合同范本合同编号：XXXXX 签订日期：XXXX年XX月XX日一、合同双方甲方（发包方）：公司名称：________ 法定代表人：________ 地址：________ 电话：________ 邮编：________乙方（承包方）：公司名称：________ 法定代表人：________ 地址：________ 电话：________ 邮编：________二、工程概况本工程项目名称为温泉工程，项目位于________（详细地址），包括建设、安装、调试、运营等全过程。
2.1 工程内容本项目的工程内容包括但不限于：•温泉设备的设计、制造、安装；•温泉池、浴场、沐浴设施的建设；•温泉水源的开发与利用；•相关设备的调试与运行维护；•其他与温泉工程相关的工作。
2.2 工程时间本项目的工程时间为______年___月___日至______年___月___日。
三、工程造价本工程的预算总造价为 ____ 元（大写：_____________）。
甲方根据工程进展情况将根据工程进度支付工程款。
具体支付方式和时间如下：•第一次支付：开工前支付整体工程款的 30% 作为预付款；•第二次支付：工程完成30%后支付工程款；•第三次支付：工程完成70%后支付工程款；•第四次支付：竣工验收合格后支付尾款。
四、工程保证金为保证项目的顺利进行，乙方需要向甲方交纳工程保证金，保证金金额为合同总价的5%，即 ______ 元（大写：_____________）。
工程保证金将在整个工程完工并经过甲方验收合格后退还给乙方，工程保证金不支付利息。
五、工程设计与变更本项目的工程设计由乙方负责，设计过程中必须符合相关的法律法规和规范标准，并经甲方审核通过。
任何工程设计变更必须经双方协商一致，并书面确认后方可进行。
六、质量担保乙方承诺在工程施工过程中，严格遵循相关标准和规范，确保工程质量合格。
在工程竣工验收后，工程缺陷保修期为______年，乙方将负责免费修复因本工程施工质量引起的任何问题。
温泉工程合同范本
温泉工程合同范本【温泉工程合同】甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲乙双方就_______温泉工程（以下简称“本工程”）达成一致意见，特订立本合同，以资信守。
一、工程内容与范围本工程包括但不限于温泉井钻探、温泉水处理系统建设、温泉泡池及相关配套设施的建设等。
具体工程内容、规模和技术要求详见附件《工程详细规划书》。
二、工程质量与标准乙方必须严格按照国家相关工程建设标准及规范执行，并符合本合同约定的质量要求。
所有材料、设备应达到国家标准或行业推荐标准。
三、工程造价与支付方式1. 本工程总造价为人民币_______元（大写：_______圆整）。
2. 付款方式：预付款为总造价的30%，主体工程完工后支付40%，竣工验收合格后支付剩余30%。
四、工期与进度1. 开工日期：自_______年____月____日起。
2. 竣工日期：至_______年____月____日止。
3. 如遇不可抗力因素导致工期延误，应及时协商确定新的工期。
五、违约责任若一方违反本合同约定，需承担相应的违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
六、争议解决因履行本合同所产生的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，由双方另行商议解决。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
八、附件1. 工程详细规划书。
2. 工程设计图纸及相关技术文件。
3. 其他双方认为必要的附件资料。
以上是温泉工程合同的一个基础框架，根据实际项目的具体情况，可能还需要对某些条款进行详细化调整。
在签署合同之前，务必由专业法律人士进行审核，以确保合同的合法性和有效性。
温泉建设合同协议书范本
温泉建设合同协议书范本【甲方（业主）】：_________【乙方（承包商）】：_________【签订日期】：_________【合同编号】：_________鉴于甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就温泉建设项目（以下简称“本项目”）达成如下协议：一、项目概述本项目旨在于______[具体地点]建设一座集温泉沐浴、休闲娱乐、健康养生为一体的温泉度假村。
项目预计占地面积为______亩，总建筑面积约为______平方米，包括温泉泡池区、更衣室、休息大厅、餐饮服务区等配套设施。
二、工程范围及要求1. 乙方须根据甲方提供的设计方案和技术标准，完成温泉的建设工作，包括但不限于土地平整、基础设施建设、主体结构施工、内部装修以及相关设备的安装调试。
2. 所有建筑材料和工艺必须符合国家相关标准和行业规范，确保工程质量。
3. 施工过程中应遵守环保法规，采取有效措施，减少对周边环境的影响。
三、工期安排本项目自合同签订之日起计算，预计总工期为______个月。
具体开工日期和竣工日期以甲乙双方确认的施工进度计划为准。
四、合同金额与支付方式1. 本项目合同总金额为人民币______元。
2. 付款方式按照以下流程进行：- 预付款：合同签订后______日内支付总金额的______%。
- 阶段付款：根据工程进度分批支付，具体比例和时间由甲乙双方协商确定。
- 尾款支付：项目竣工验收合格后______日内支付剩余款项。
五、质量保证与售后服务1. 乙方保证所建设的温泉设施质量达到国家标准和行业规范，提供至少______年的质量保证期。
2. 在质保期内，如发现质量问题，乙方应负责无偿修复或更换。
3. 乙方应提供相应的技术培训和售后服务，确保甲方能够正确使用和维护温泉设施。
六、违约责任若任何一方未能履行合同约定的义务，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
具体违约责任由甲乙双方根据实际情况协商确定。
七、争议解决因执行本合同所产生的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同签订地的人民法院进行诉讼解决。
温泉区设计合同
温泉区设计合同甲方（委托方）：姓名：__________________联系地址：______________联系电话：______________乙方（受托方）：公司名称：______________公司地址：______________联系电话：______________一、项目概况。
甲方拥有一块位于________________的土地，想要将其打造为一个温泉区。
这个温泉区啊，那可是甲方的一个小梦想呢，希望它充满特色，能让来的客人都特别喜欢。
乙方呢，就是那个有本事把这个梦想变成现实的设计高手。
二、设计内容。
1. 整体布局设计。
乙方要根据温泉区的地形地貌，设计出合理又有趣的整体布局。
比如说，哪里是温泉池的位置，是要大池小池错落有致呢，还是弄几个超级有创意的形状的池子，像爱心形状的情侣温泉池呀，或者是像小动物形状的儿童温泉池。
然后呢，周围的休息区、更衣室、淋浴间这些配套设施的位置也要安排得妥妥当当的，要让客人从进温泉区到离开的整个过程都特别方便又舒服。
2. 温泉池设计。
这温泉池可是温泉区的核心部分哦。
乙方得设计出不同功能的温泉池，有普通的温泉泡池，还有带按摩功能的那种超舒服的池子。
池子的水温怎么控制，是每个池子都有自己的温度调节系统呢，还是有个总的智能调控系统。
而且啊，温泉池的装饰也很重要，是用天然的石头来装饰显得质朴呢，还是用一些特别的马赛克瓷砖拼出好看的图案。
3. 景观设计。
温泉区不能只有池子呀，周围的景观也要美美的。
乙方要设计出好看的花草树木布局，让客人在泡温泉的时候能看到满眼的绿色和漂亮的花朵。
像种一些四季都开花的植物，这样不管什么时候来，都有花可看。
还有，是不是可以在中间弄个小瀑布或者小喷泉呢，流水的声音和温泉的水汽交织在一起，那氛围简直绝了。
三、设计期限。
1. 乙方应在合同签订后的______个工作日内，向甲方提交初步的设计方案。
这个初步方案呢，就像是一个草图，让甲方能大概看到温泉区未来的样子。
某温泉工程设计合同
山东省东营市万福妇产医院温泉建设施工合同第一条本合同签订依据：1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程勘察设计市场管理规定》、《建筑工程设计文件编制深度规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条项目的工作阶段及设计范围：2.1 工作阶段：本合同项目的工作阶段分为概念方案设计、方案设计、扩初设计、施工图设计、项目技术配合等阶段。
其中项目技术配合阶段工作主要有：图纸交底、参与设备采购、安装调试等，材料的选样封样，对与温泉有关的设计及施工进行专业技术指导咨询等工作，进行温泉项目的调研考察，并参与项目的竣工验收等；本合同费用已包含以上的工作范围内发生的所有费用。
2．2设计范围：2.2.1温泉水系统设计2.2．2 室内、外温泉区景观设计2.2.3 室内、外温泉区工艺设备及暖通系统设计2.2.4 室内、外温泉区景观照明和强弱电系统设计2.2.5 设备用房及温泉小木屋的建筑设计（独栋别墅建筑设计除外）。
2.2.6重要节点效果图，鸟瞰、透视效果图室内、外温泉方案定稿后,如甲、乙双方对方案提出修改要求，需经双方授权代表协商认可并书面确认。
设计内容及进度见《温泉工程各阶段设计成果和付款比例表》第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：4.1 设计人应在概念方案、方案设计、扩初设计、施工图设计四个阶段分别向发包人提供设计成果并分别进行概念、方案、扩初成果汇报。
4.2 提供的景观设计成果：（包含但不限于以下内容）4.2.1概念方案设计成果：景观平面布置图景观风格初步意向图景观功能分区图大景观节点效果图4.2.2方案设计成果景观平面布置图温泉产品功能分布图景观竖向图绿色植物意向图大节点效果图（SKETCHUP软件制作）4．2.3扩初设计成果景观平面布置图温泉产品功能分布图景观竖向图定位图铺地图绿色植物布置图小品，雕塑，灯具意向图景观全景效果图（动画或SKETCHUP全景图）4.2.4施工图设计成果4.3温泉工艺设备暖通及电气设计成果；（包含但不限于以下内容）4.3.1概念方案设计成果：水系统原理图各功能池水处理形式表格空调采暖系统原理图机房位置图电气系统接点图4.3.2方案设计成果机房尺寸图温泉各功能系统原理图水暖电的条件图采暖空调机房布置图温泉机房布置图4．3.3扩初设计成果温泉机房设备布置图空调机房设备布置图温泉管网布置图空调管网布置图景观照明，背景音乐，弱电管线图4.3.4施工图设计成果：4.4 施工图成果文件提供8套蓝图，其它阶段文本4套，各阶段电子文件一套。
温泉工程合同范本
温泉工程合同范本一、工程概述1. 工程名称：________温泉工程项目2. 工程地点：________3. 工程内容：包括但不限于温泉池、更衣室、休息室、接待大厅等设施的建设及装修。
4. 工程面积：________平方米二、合同金额1. 合同总金额：人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
2. 付款方式：按工程进度分期支付。
三、工程期限1. 工程开工日期：________年________月________日。
2. 工程竣工日期：________年________月________日。
四、工程质量1. 乙方应按照甲方提供的工程设计文件及施工图纸进行施工，确保工程质量符合国家及行业标准。
2. 乙方应保证工程所用材料、设备符合国家及行业规定，不得使用假冒伪劣产品。
五、安全生产1. 乙方应严格执行国家及地方安全生产法律法规，确保施工过程中的人员安全及财产安全。
2. 乙方应建立健全安全生产管理制度，对施工现场进行严格管理，防止安全事故的发生。
六、合同变更与解除1. 在合同履行过程中，如遇不可抗力因素导致合同无法继续履行，双方可协商变更或解除合同。
2. 任何一方违反合同规定，导致合同无法履行，另一方有权解除合同。
七、违约责任1. 乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总金额的_____%。
2. 甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付滞纳金，滞纳金为未付款金额的_____%。
八、争议解决1. 双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：名词解释：1. 温泉池：指用于泡温泉的设施，包括温泉水处理、循环、加热等系统。
2. 更衣室：指供游客更换衣物的地方。
温泉区设计合同
温泉区设计合同合同编号：_______________________甲方：_______________________乙方：_______________________地址：_______________________联系人：_______________________联系电话：_______________________签订日期：_______________________签订地址：_______________________第一条合同背景及目的a. 项目背景：① 为满足市场需求，提升温泉区的整体服务品质，甲方计划在指定地点开发建设温泉区。
② 该项目旨在为游客提供一个集休闲、娱乐、健康养生为一体的高品质温泉体验。
③ 乙方拥有丰富的温泉区设计经验及技术力量，能够提供符合甲方需求的设计方案。
④ 双方在本合同中明确约定设计内容及相关合作事项，以确保项目顺利完成。
b. 合同目的：① 通过本合同，甲乙双方就温泉区设计工作达成一致，确保设计方案的落实。
② 明确乙方为甲方提供设计服务的工作范围、工作周期、服务标准及质量要求。
③ 本合同旨在保障双方权益，明确各自的责任和义务。
④ 本合同的履行将对甲方的温泉区建设起到积极推动作用，确保项目的顺利进行。
c. 合同目标：① 乙方应根据甲方要求提供符合项目需求的设计方案，包括总体规划、景观设计、建筑设计等方面。
② 确保设计方案符合甲方所设定的预算、功能和美学要求。
③ 设计过程应保证高效沟通、定期汇报，确保设计进度按时完成。
④ 完成所有设计文件，并提供详细的设计图纸及相关资料，供甲方进行后续施工。
第二条双方的权利与义务a. 甲方的权利与义务：① 甲方应在合同签订后及时提供相关资料及要求，以供乙方进行设计工作。
②甲方有权对乙方提供的设计方案进行审核，并提出修改意见。
③ 甲方应按合同约定的支付时间和方式向乙方支付设计费用。
④ 甲方应对乙方的设计成果给予必要的支持和配合，确保设计工作顺利进行。
温泉区设计合同6篇
温泉区设计合同6篇篇1甲方（委托方）：__________注册地：__________地址：__________法定代表人：__________乙方（设计方）：__________注册地：__________地址：__________法定代表人：__________鉴于甲方委托乙方进行温泉区设计，双方本着平等、自愿、公平的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，就本次温泉区设计事宜达成如下协议：一、项目概述1.1 项目名称：温泉区设计项目。
1.2 项目地点：位于甲方指定地点。
1.3 设计范围：包括但不限于温泉池、周边景观、配套设施等的设计。
二、设计内容2.1 乙方应根据甲方的需求，提供详细的设计方案，包括但不限于设计理念、设计风格、平面设计图、效果图等。
2.2 乙方应根据设计方案，编制详细的设计说明书，包括材料选择、施工工艺、设备配置等。
2.3 乙方应确保设计内容符合国家的法律法规、规范标准以及甲方的特殊需求。
三、设计周期3.1 乙方应在合同签订后XX个工作日内完成设计方案及设计说明书的编制。
3.2 如因甲方原因导致设计周期延误，乙方有权顺延设计周期。
四、设计费用及支付方式4.1 设计费用：本次设计费用总额为人民币______元（大写：______元整）。
4.2 支付方式：甲方应按以下方式支付设计费用：（1）合同签订后XX个工作日内，甲方支付设计费用总额的XX%给乙方；（2）乙方提交设计方案及设计说明书后，甲方支付设计费用总额的剩余款项。
4.3 乙方应在收到款项后XX个工作日内开具合法有效的发票。
五、知识产权归属5.1 乙方对完成的设计作品享有著作权。
5.2 甲方有权使用乙方提供的设计方案及设计说明书，但未经乙方许可，不得将其用于其他项目或转让给第三方。
5.3 如因甲方原因导致设计作品涉及侵权纠纷，甲方应承担全部法律责任。
六、保密条款6.1 双方应对涉及本合同的所有商业信息、技术资料等予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
山东省东营市万福妇产医院温泉建设施工合同第一条本合同签订依据：1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程勘察设计市场管理规定》、《建筑工程设计文件编制深度规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条项目的工作阶段及设计范围：2.1 工作阶段：本合同项目的工作阶段分为概念方案设计、方案设计、扩初设计、施工图设计、项目技术配合等阶段。
其中项目技术配合阶段工作主要有：图纸交底、参与设备采购、安装调试等，材料的选样封样，对与温泉有关的设计及施工进行专业技术指导咨询等工作，进行温泉项目的调研考察，并参与项目的竣工验收等；本合同费用已包含以上的工作范围内发生的所有费用。
2．2设计范围：2.2.1温泉水系统设计2.2．2 室内、外温泉区景观设计2.2.3 室内、外温泉区工艺设备及暖通系统设计2.2.4 室内、外温泉区景观照明和强弱电系统设计2.2.5 设备用房及温泉小木屋的建筑设计（独栋别墅建筑设计除外）。
2.2.6重要节点效果图，鸟瞰、透视效果图室内、外温泉方案定稿后,如甲、乙双方对方案提出修改要求，需经双方授权代表协商认可并书面确认。
设计内容及进度见《温泉工程各阶段设计成果和付款比例表》第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：4.1 设计人应在概念方案、方案设计、扩初设计、施工图设计四个阶段分别向发包人提供设计成果并分别进行概念、方案、扩初成果汇报。
4.2 提供的景观设计成果：（包含但不限于以下内容）4.2.1概念方案设计成果：景观平面布置图景观风格初步意向图景观功能分区图大景观节点效果图4.2.2方案设计成果景观平面布置图温泉产品功能分布图景观竖向图绿色植物意向图大节点效果图（SKETCHUP软件制作）4．2.3扩初设计成果景观平面布置图温泉产品功能分布图景观竖向图定位图铺地图绿色植物布置图小品，雕塑，灯具意向图景观全景效果图（动画或SKETCHUP全景图）4.2.4施工图设计成果4.3温泉工艺设备暖通及电气设计成果；（包含但不限于以下内容）4.3.1概念方案设计成果：水系统原理图各功能池水处理形式表格空调采暖系统原理图机房位置图电气系统接点图4.3.2方案设计成果机房尺寸图温泉各功能系统原理图水暖电的条件图采暖空调机房布置图温泉机房布置图4．3.3扩初设计成果温泉机房设备布置图空调机房设备布置图温泉管网布置图空调管网布置图景观照明，背景音乐，弱电管线图4.3.4施工图设计成果：4.4 施工图成果文件提供8套蓝图，其它阶段文本4套，各阶段电子文件一套。
4.5 提供时间参见《温泉工程各阶段设计成果和付款比例表》。
第五条本项目设计费5.1 双方商定，本项目的设计费综合单价为人民币60元/平方米，单价一次包死，不再调整。
5.2 设计面积暂定为：室内温泉区6000平方米，室外温泉区27000平方米。
设计面积暂按33000平方米计算，结算时最终以实际设计面积为准。
5.3本合同暂定设计费为4000万元整，平方米：36000平方米。
第六条设计费支付方式6.1 本合同生效后进工地前10日甲方支付：设计费暂定总的10%。
设计费用以转账支票或汇款方式支付，由设计人开具合法等额发票。
设计费的支付依设计阶段和内容，分期分批进行，支付方式见下表。
6.2 设计人提交各阶段设计成果，经发包人书面审核确认后10个工作日内发包人向设计人支付该阶段设计费。
温泉工程各阶段设计成果和付款比例表：第一部分温泉景观设计第二部分温泉工艺设备暖通及电气设计第七条发包人和设计人责任7.1发包人责任：7.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性负责。
如果发包人不能按时提供而影响设计人的工作进程，则设计人的工作时间顺延。
发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计,并在发包人能力范围内对设计人的工作进行全面的配合。
7.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费，因设计人员失误造成的返工费除外。
但改图比例小于20%的，设计人不收改图费，如果改图比例大于20%，则具体协商费用。
7.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费，具体费用甲乙双方协商确定。
7.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备，所产生费用设计方自理。
7.1.5此项目最终设计成果其所有权和知识产权归发包人所有，包括设计过程中策划方案、设计文件、电子文档资料图纸、数据。
设计人对项目成果负有保密义务，在编制工作过程中和工作完成后未经发包人书面同意，不得进行公布、出版或向任何第三方公开和泄露。
在设计过程中如涉及设计人的专利、知识产权等，双方本着保密的原则不得向任何第三方公开和泄露。
7.2 设计人责任：7.2.1设计人应按国家规定技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行全面正确的工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计文件，包括图纸和电子文档。
设计人违背合同设计时限，发包人有权采取经济制裁扣减设计费。
7.2.2设计人采用的主要技术标准是：现行国家相关规范。
设计人需向发包人提供相关规范、标准及设计依据以供发包人参考。
7.2.3设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
7.2.4设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对设计文件进行调整补充，直到发包人满意为止。
设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，设计人负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题、施工过程中质量的跟踪监督及参加竣工验收。
如发包人在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，设计人承担相应费用。
7.2.5设计人应保护发包人的知识产权，未经发包人同意不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术资料。
如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
此外，设计人应保证所提供设计文件不得侵犯第三方知识产权，如有侵犯，因此而产生的所有经济和法律责任均由设计人承担。
7.2.6 设计人应组建项目组并提交组员名录（包括：职务、职称、负责工作的范围、联系方式等），同时按照项目进程要求开展各项工作（项目组成员在完成此项目工作中要有排它性“即此项目的工作不受其他任何项目的干扰”）。
7.2.7 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误，负责修改或补充。
由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人应及时采取有效补救措施，并赔偿发包人损失。
7.2.8 设计人应确保其设计成果项目功能新颖而不过于复杂，经济合理，不得给发包人造成浪费。
第八条违约责任：8.1本合同委托设计人的设计任务分阶段完成，在设计人未进入下一步设计工作时，发包人可以提前终止下一步工作的委托，并有权利委托第三方进行下一步工作。
8.2在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，退还发包人已付的预付款；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量占阶段设计任务的百分比进行结算支付。
8.3 发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，如逾期付款，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。
除本合同另有约定外，发包人无须再向设计人承担任何违约责任。
非设计人原因，发包人逾期付款超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。
8.4由于设计人自身原因，逾期未按本合同第四条规定的时间提交设计资料及设计文件，或未在发包人限定的时间内完成设计修改，或修改的文件未经发包人审批通过的（如须政府部门审批通过的，应以政府部门审批为准），每逾期一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
第九条其它：9.1 设计人应根据需要派技术人员赴施工现场进行服务和解决有关问题，其费用设计方自理。
发包人要求设计人派人常驻现场的费用另行协商。
9.2 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计方向发包人提供。
9.3 项目设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标。
发包人需要设计人员配合加工定货时，设计人有义务配合完成，费用另行协商解决。
9.4 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行协商解决。
9.5 不可抗力的条款内容如下：9.5.1 双方确认本《合同书》项下之不可抗力包括地震、洪水等自然灾害和非合同任何一方原因而发生的突发事件以及战争、动乱。
9.5.2 不可抗力事件发生后，受到不可抗力因素影响的一方应立即通知其他方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失。
9.5.3 因不可抗力事件导致的损失由双方在发生不可抗力事件后协商解决，并确定解决方案，各方均不承担违约责任。
但是因协议任一方延迟履行协议后发生不可抗拒力的，不能免除延迟履行方的相应违约责任。
9.6本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人应及时协商解决。
如协商未果，应向项目所在地人民法院起诉解决。
9.7本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分。
本合同签订的各种法律文件，以时间靠后的为准。
9.8本合同一式肆份，发包人贰份，设计人贰份，且效力同等；本合同自双方签字盖章之日起生效。
9.9 合同附件（本合同有效组成部分）：附件1：本合同设计范围示意图附件2：《设计小组成员名录表》（以下无正文，为双方签字盖章页）发包人：地址：法人代表或授权人签字：电话：传真：设计人：地址：法人代表或授权人签字：电话：传真：。